DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. CLÁUSULA 24.-
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. Cláusula 13.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. El contratista tendrá derecho: o Al abono de facturas, debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo. El órgano contratante deberá abonar el importe de las facturas dentro de los 60días siguientes a la fecha de expedición de los documentos que acrediten la realización del contrato. o El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute y conforme a los precios convenidos. o Al abono de los intereses de demora en el pago de las facturas de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. o El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada o A la revisión de precios en los términos a que se refiere en este Pliego. o A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las facturas conformadas superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el artículo 200.5 de la LCSP. o Si la demora de la Administración fuese superior a ocho, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen, según lo establecido en el artículo 200.6 de la LCSP. o A la devolución de la garantía definitiva, una vez realizado el servicio, aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. o A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en los artículos 206 y 284 de la LCSP. o A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por incumplimiento de la Administración. El contratista estará obligado a: • Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por si mismo o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una Orden de la Administración, será responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes. • Serán a cargo del contratista el pago de los...
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. 10.1.- Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en las prescripciones y normas que sean de aplicación, fundamentalmente en lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento..
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. Sin perjuicio de las derivadas del contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas y xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas, serán OBLIGACIONES del adjudicatario del contrato las siguientes:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. El régimen de derechos y obligaciones derivadas del contrato viene recogido en la cláusula 12 xxx Xxxxxx de Condiciones Económico-Administrativas que rigen la contratación. Cuando finalice el plazo del contrato o su prórroga o, xxxx xxxxx por razones de interés público, por no cumplir algunas de las obligaciones previstas en la base décima u otra causa apreciada por el Ayuntamiento, el adjudicatario deberá abandonar las instalaciones, en el plazo xx xxxx días, cesando en el uso de referido local, pudiendo el Ayuntamiento impedirle el ejercicio de la actividad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.a de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el transcurso del tiempo pactado, será título suficiente para proceder al desahucio administrativo.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. 29 CLÁUSULA 33ª - RÉGIMEN DE PAGO 30 CLÁUSULA 34ª - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 30 CLÁUSULA 35ª - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 30
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. EI contratista estará obIigado aI cumpIimiento deI pIazo totaI de ejecución deI contrato, así como de sus pIazos parciaIes si Ios hubiera. Si IIegado eI término de cuaIquiera de dichos pIazos, parciaIes o finaI, eI contratista hubiera incurrido en demora por causas imputabIes aI mismo, Ia Universidad xx Xxxxxx podrá optar indistintamente por Ia resoIución deI contrato o por Ia imposición de Ias penaIidades conforme aI régimen previsto en Ios artícuIos 196 y 197 de Ia LCSP. La apIicación y pago de estas penaIidades no excIuye Ia indemnización a que Ia Universidad pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo deI retraso imputabIe aI contratista (artícuIo 99.2 deI RGCAP). En todo caso Ia constitución en xxxx deI contratista no requerirá intimación previa por parte de Ia Universidad xx Xxxxxx. EI incumpIimiento por parte deI contratista de Ias obIigaciones recogidas en eI presente PCAP y en eI de Prescripciones Técnicas, podrá dar Iugar a Ias penaIidades administrativas que a continuación se describen: - Por eI primer incumpIimiento: apercibimiento. - Por eI segundo incumpIimiento 300 euros. - Por eI tercer incumpIimiento: 600 euros. Podrán dar Iugar a resoIución deI contrato, haber sido sancionado por incumpIimiento en más de tres ocasiones. Con carácter previo a cada resoIución, se dará audiencia aI contratista.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en las disposiciones y normas contenidas en la legislación sobre contratación pública en vigor que sea de aplicación. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 5 AÑOS desde el conocimiento de esa información. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración. La responsabilidad del adjudicatario respecto a los materiales quedará extinguida cuando se reciban de conformidad los bienes objeto del suministro Cualquiera que sea el tipo de suministro el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, averías o perjuicios causados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta haya incurrido en xxxx al recibirlos.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. 7 10. RÉGIMEN DE PAGO 8