Common use of Kary umowne Clause in Contracts

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 1 0,2% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub ujawnionych wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) § 7 ust. 5 – w wysokości 10,2% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia , za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 25 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy 1; niewykonanie umowy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 wysokości 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 Umowy– w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z UmowyW przypadku niewykonania zadania, tj. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej poszczególnych elementów zlecenia określonego w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto§ 1, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 25 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto określonego w § 3 . W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3. Zapłata kary, o którym której mowa w §5 ustpkt. 1 Umowy2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty kar wcześniej nałożonych. Nałożenie kary umownej W przypadku, gdy Wykonawca nie pozbawia będzie realizował w całości lub w części zobowiązań umownych z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie, nawet za wykonanie części umowy. Zapis ten nie ma zastosowania do części wynagrodzenia wypłaconej Wykonawcy z tytułu uprzednio odebranej właściwej realizacji części przedmiotu umowy. W opisanym przypadku Wykonawcy nie przysługują również w stosunku do Zamawiającego prawa jakiekolwiek inne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według XxxxxKary umowne będą naliczane za pomocą noty księgowej wskazującej termin i numer rachunku bankowego dla dokonania wpłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Strony uzgadniają, że w momencie, gdy zaistnieją – zgodnie z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie obowiązującymi przepisami prawa – okoliczności ograniczające lub uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego Wykonawcę, umowa niniejsza ulega rozwiązaniu, a stronom nie przysługują żadne roszczenia z Zabezpieczeniatytułu tej umowy, z zastrzeżeniem pkt. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu9. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach wskazanych w pkt. 8, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowytytułu dotychczas wykonanej części umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z Umowy. przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 15 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 7 ust. 1 Umowy1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 115 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z §5 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin wykonania Umowy wynikający z §2 ust.1; za zwłokę w usunięciu wad lub/i ponownym wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, liczony od terminu usunięcia wad lub/i dostarczenia ponownie wykonanego przedmiotu Umowy, wynikającego z §4 ust. 5 i 6; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttouprawnienia, o którym których mowa wyżej nie wykluczają się wzajemnie. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w §5 ich łącznym wymiarze do maksymalnej wysokości 30% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 Umowyumowy. Nałożenie kary umownej Jeżeli kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia pokrywa powstałej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejogólnych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówwynagrodzenia należnego Wykonawcy, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez i do czego upoważnia Zamawiającego z Zabezpieczeniabez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, przewidziane w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowysiebie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu zapłacić Zamawiającym następujące kary umownej umowne: za każdorazowe stwierdzenie nienależytego wykonania obowiązków umowy przez Wykonawcę, w przypadku: opóźnienia szczególności w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – zakresie utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości, ochrony, utrzymania czystości oraz za nie usunięcie w wyznaczonym terminie ujawnionych wad i usterek w robotach konserwacyjnych - w wysokości 1 5% Wynagrodzenia miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 8 ust. 1 Umowy2, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze w przypadku nie dostarczenia kopii polisy lub ujawnionych innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) § 6 ust. 2 umowy, w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia; opóźnienia w dostarczeniu, liczony od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin dostarczenia dokumentu, z zastrzeżeniem, że po upływie 30 dni od dnia upływu terminu na dostarczenie ww. dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , z jednoczesnym naliczaniem kary określonej w ust. 2 pkt 7), w przypadku nie dostarczenia dowodów opłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub w przypadku braku kontynuacji ubezpieczenia, na warunkach określonych § 6 ust. 4 i 5 umowy, w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu, liczony od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin dostarczenia dokumentu, z zastrzeżeniem, że po upływie 30 dni od dnia upływu terminu na dostarczenie ww. dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z jednoczesnym naliczaniem kary określonej w ust. 2 pkt 7), odrębnie za każdą osobę za każdy dzień, w którym osoba wykonująca czynności, o których mowa w § 2 ust. 11, wykonywała przedmiot umowy na innej podstawie niż umowa o pracę, w wysokości 300 zł, odrębnie za każdą osobę za każdy dzień, w którym osoba wykonująca czynności, o których mowa w § 2 ust. 11, wykonywała przedmiot umowy z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w wysokości 300 zł, odrębnie za każdą osobę - za każdy stwierdzony przypadek ponoszenia przez osobę, wykonującą czynności, o których mowa w § 2 ust. 11, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją umowy, o których mowa w § 2 ust. 16, w wysokości 300 zł, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o którym mowa w §5 § 11 ust. 1 Umowy- w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 8 ust. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 1 umowy. Kary umowne będą sumowane w okresach miesięcznych, naliczane i potrącane przez poszczególnych Zamawiających na podstawie not obciążeniowych. Zamawiający wezwą Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszą umową Zamawiający: pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub będzie dochodził na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym”. Nota obciążeniowa może zostać przesłana/dostarczona elektronicznie na adres Wykonawcy: ………………………….., w formacie pdf., za potwierdzeniem odbioru. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie umowy przez Xxxxxxxxxxxxx Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenialub gdy kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. Strony zastrzegają, że kar umownych można żądać także w przypadku rozwiązania umowy, jej wygaśnięcia lub odstąpienia od niej. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, zastrzeżone w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się niniejszym § 9 będą płatne za rzecz Zamawiających zgodnie z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttokluczem podziału, o którym mowa w §5 § 8 ust. 1 Umowy4, chyba że Zamawiający zgodnie wskażą Wykonawcy inny klucz podziału, który będzie miał zastosowanie w przypadku naliczania danej kary umownej. Każdy z Zamawiających ma prawo żądać zapłaty należnej mu części kary umownej niezależnie od pozostałych Zamawiających.

Kary umowne. Strony ustalają Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki; w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki; w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki; w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % kwoty wskazanej § 7 ust. 1; Zapłata kary umownej o której mowa w ust. 1 (pkt. 1, 2, 3 lub 4) lub w ust. 7 następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 7 dniowego od dnia doręczenia wezwania na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających wykonanie umowy jest podstawą do naliczenia kary umownej z kilku w/w podstaw, kary umowne będą naliczone na podstawie każdej z w/w podstaw odrębnie a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty sumy naliczonych kar umownych. Nadto jeżeli w okresie, za który naliczane były kary umowne dane naruszenie powtórzyło się - kara umowna w wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej będzie naliczona każdorazowo za każde naruszenie. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku przekroczenia terminu dostawy towaru Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem lub pisemnie), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 UmowyZamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– opóźnienia ponad termin określony w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 przekraczać 20% Wynagrodzenia bruttołącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa określonego w §5 § 7 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowywykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach: w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – 1 pkt a) oraz pkt c), ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1 0,2 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w §5 ust. § 8 ust 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 1 pkt b), ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości w wysokości 300,00 zł (słownie trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 6 ust. 9 ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach wysokości 300,00 zł (słownie trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 7 ust. 8 pkt a) ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną - w wysokości 500,00 zł (słownie pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 7 ust. 8 pkt b) ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną - w wysokości 200,00 zł (słownie dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, W przypadku odstąpienia od Umowy przez cały okres obowiązywania ochrony STRONĘ z tytułu gwarancji i rękojmi) przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do naliczenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust 1 Umowy. W przypadku naruszenia postanowień § 12 Umowy, w razie nieuprawnionego ujawnienia informacji poufnej, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do naliczenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 1% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust 1 za każde naruszenie. Jeżeli opóźnienie w terminach, o którym których mowa w §5 § 4 ust. 1 pkt a) przekroczy 30 dni ZAMAWIAJACY może odstąpić od Umowy i niezależnie, oprócz naliczenia kary umownej tam przewidzianej naliczyć karę umowną za odstąpienie w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub na skutek działania Siły wyższej. Jeżeli opóźnienie w terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt b)przekroczy 14 dni, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy i niezależnie, oprócz naliczenia kary umownej tam przewidzianej naliczyć karę umowną za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia odstąpienie w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub na skutek działania Siły wyższej. Postanowienia ust. 1 powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO od WYKONAWCY odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Umowy jeśli zostało spowodowane Siłą wyższą. WYKONAWCA zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttoWYKONAWCY, o którym mowa w §5 ust. 1 wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy WYKONAWCY Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego określonego w § 8 ust. 1, z Zabezpieczenia. Kary umowne należne zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub na podstawie Umowy ulegają sumowaniunoty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w szczególności drodze potrącenia z Wynagrodzenia WYKONAWCY lub z zabezpieczenia należytego wykonają umowy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umowne naliczone do umownej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowyotrzymania noty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. Łączna wysokość Sposób zapłaty przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyodbędzie się według wyboru ZAMAWIAJĄCEGO.

Kary umowne. Strony ustalają Zamawiający może naliczyć dla Wykonawcy wskazane niżej kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej umowne: w przypadku: przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawie Przedmiotu umowy – 5% wartości brutto tej dostawy, za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy wolnego od wad – 5% wartości brutto tej dostawy, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy którąkolwiek ze Stron od niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 3 ust. 1 Umowy, pkt 2 powyżej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze niewykonanie lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy,– Zamawiającego lub powstałe na skutek działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją nadzwyczajne okoliczności powstałe po zawarciu umowy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wszystkie kary umowne zastrzeżone w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa niniejszym paragrafie są niezależne od siebie. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w §5 ustokresie jej obowiązywania. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniawynagrodzenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, Oświadczenie o którym mowa w §5 ust. 1 Umowydokonaniu potrącenia wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej każdy dzień zwłoki w przypadku: opóźnienia realizacji etapów realizacji przedmiotu umowy wyszczególnionych w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym – w wysokości 1 0,2 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 § 6 ust. 1 Umowy, umowy; za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych dzień zwłoki w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji usunięciu wad, w okresie trwania rękojmi lub/i rękojmi) gwarancji, – w wysokości 10,2 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnieniaumowy; z tytułu odstąpienia od Umowy umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,Wykonawcy – w wysokości 25 20 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 § 6 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia umowy; z tytułu: nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejokreślonych w § 14 ust. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków1 pkt 1 lit. e umowy w wysokości 5 000.- zł, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowyza każdy przypadek opisanego tu naruszenia. Łączna maksymalna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 30 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 § 6 ust. 1 Umowyumowy. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za: każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty płaci karę umowną Zamawiającemu kary umownej w przypadku: dostarczenia niewłaściwie przygotowanych posiłków pod względem ilościowym, jakościowym, higieniczno-sanitarnym w wysokości 50% wartości usługi za dany dzień, każdorazowego opóźnienia w wykonaniu dostarczaniu posiłków powyżej 30 minut w wysokości 50% wartości usługi za dany dzień, wypowiedzenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – umowy bez zaistnienia ważnych powodów w wysokości 1 10 % Wynagrodzenia bruttocałkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.4 umowy, o którym mowa rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w §wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy4 umowy. Strony zgodnie postanawiają, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia umownego przysługujących mu należności z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź wynagrodzenia. Termin zapłaty kary umownej strony ustalają na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniadzień poprzedzający termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne należne W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze swoich obowiązków polegających na podstawie Umowy ulegają sumowaniudostarczeniu posiłków, Zamawiający ma prawo do zorganizowania posiłków we własnym zakresie, a różnicą w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowykosztach obciążyć Wykonawcę. Łączna Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyumownych.

Kary umowne. Strony ustalają Kary umowne za opóźnienie w dostawie i / lub za niewykonanie umowy, jeśli takie są, powinny być określone w każdym KONTRAKCIE. Jeżeli jakikolwiek termin umowny określony w KONTRAKCIE dla zdarzenia umownego nie zostanie w pełni i właściwie dotrzymany przez WYKONAWCĘ w odpowiednim czasie i za który WYKONAWCA jest odpowiedzialny, KUPUJĄCY będzie uprawniony do natychmiastowego zastosowania kar umownych za opóźnienie, jak określono w KONTRAKCIE, którego dotyczy. W każdym przypadku maksymalna kwota wszystkich takich kar umownych za opóźnienie wyniesie dziesięć procent (10%) CENY KONTRAKTOWEJ wspomnianego KONTRAKTU. Stosowanie wspomnianych kar umownych jako odszkodowania KUPUJĄCEGO za powstałe opóźnienie ustaje, gdy WYKONAWCA naprawi to opóźnienie. Jakakolwiek zapłata kar umownych za opóźnienie nie zwalnia WYKONAWCY z wypełniania jego zobowiązań umownych. Gdy WYKONAWCA zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną zgodnie z powyższymi postanowieniami, KUPUJĄCY nie będzie uprawniony do wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń ściśle związanych ze wspomnianym opóźnieniem, z wyjątkiem przypadku, gdy ustalone globalne opóźnienie poniesione w ramach KONTRAKTU doprowadzi do przekroczenie maksymalnych progów kar umownych za opóźnienie określonych powyżej. W takim przypadku KUPUJĄCY będzie uprawniony do odzyskania wszystkich innych praw i / lub środków zaradczych przeciwko WYKONAWCY, jeśli zezwalają na to PRAWO i / lub WARUNKI / KONTRAKT. Pod warunkiem, że odniesienie do „odszkodowania podlegającego zwrotowi” (lub „RD”) jest wyraźnie określone przed danym zdarzeniem (zdarzeniami) w KONTRAKCIE, jeśli WYKONAWCA w pełni dotrzyma terminu ROZRUCHU PRZEMYSŁOWEGO lub ODBIORU, jak określono w KONTRAKCIE, to WYKONAWCA otrzyma zwrot w całości lub w części kary umownej za opóźnienie, którą WYKONAWCA już zapłacił z powodu opóźnienia, które wpłynęło na osiągnięcie wyżej wymienionego zdarzenia (zdarzeń). Stanie się tak pod warunkiem, że KUPUJĄCY bezpośrednio ani pośrednio nie poniósł strat wynikających z wyżej wymienionego opóźnienia. W odniesieniu do kar umownych za nieosiągnięcie parametrów kontraktowych, niektóre oczekiwane świadczenia i / lub rezultaty mogą być określone w odpowiednim KONTRAKCIE lub w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ KUPUJĄCEGO dołączonej do tego KONTRAKTU, określając dla oczekiwanego wykonania umowy co najmniej następujące : - odpowiednią wartość oczekiwaną [oraz metodę (-y) pomiaru]; - mająca zastosowanie jednostka miary; - obowiązujący (-e) limit (-y) tolerancji; - umowne kary umowne za niewykonanie mające zastosowanie z limitem (-ami) tolerancji; jak również - wszelkie możliwe odniesienia do „Klauzuli Naprawienia i Usunięcia”, przy czym określono, że w takim przypadku WYKONAWCA powinien wykonać wszelkie kroki i działania konieczne lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowywłaściwe, aby osiągnąć obowiązujące limity tolerancji. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx Kwota kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne za nieosiągnięcie parametrów kontraktowych zostanie określona na podstawie Umowy ulegają sumowaniuoczekiwanego wykonania umowy w danym KONTRAKCIE i będzie płatna w odpowiednim dniu ODBIORU, w szczególności przy czym łączna maksymalna kwota za wszystkie takie kary umowne naliczone powinna wynosić dziesięć procent (10%) całkowitej CENY KONTRAKTOWEJ wspomnianego KONTRAKTU. Taka kara umowna będzie jedynym środkiem naprawczym KUPUJĄCEGO w przypadku nieosiągnięcia oczekiwanych wyników określonych w tym KONTRAKCIE, z wyłącznym świadczeń, dla których ma zastosowanie Klauzula Naprawienia i Usunięcia. W każdym przypadku, całkowita łączna kwota umownych do dnia odstąpienia od umowy sumują się zapłacenia przez WYKONAWCĘ w ramach dowolnego KONTRAKTU zgodnie z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych punktem 29.2 WARUNKÓW będzie wyraźnie ograniczona do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowypiętnastu procent (15%) całkowitej CENY KONTRAKTOWEJ wspomnianego KONTRAKTU.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z Umowy. przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 15 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 7 ust. 1 Umowy1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 115 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 7 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin wykonania Umowy wynikający z § 2 ust.1; za opóźnienie w usunięciu wad lub/i ponownym wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu usunięcia wad lub/i dostarczenia ponownie wykonanego przedmiotu Umowy, wynikającego z § 4 ust. 5 i 6; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttouprawnienia, o którym których mowa wyżej nie wykluczają się wzajemnie. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w §5 ich łącznym wymiarze do maksymalnej wysokości 30% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 Umowyumowy. Nałożenie kary umownej Jeżeli kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia pokrywa powstałej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejogólnych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówwynagrodzenia należnego Wykonawcy, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez i do czego upoważnia Zamawiającego z Zabezpieczeniabez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, przewidziane w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowysiebie.

Kary umowne. Strony ustalają wysokość kar umownych w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy wypadkach w podanych poniżej: w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu Zamawiającego w pojemniki powyżej terminu określonego w SIWZ. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50,00 zł i ilości dni zwłoki w stosunku do terminu określonego w SIWZ i ilości pojemników/worków, które nie zostały dostarczone (wyposażone). w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnego rodzaju ze sobą, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w odbieraniu odpadów z Jednostki organizacyjnych Zamawiającego, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie (licząc każdą frakcję odpadów komunalnych oddzielnie); kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50,00 zł i ilości dni opóźnienia w stosunku do terminu określonego w harmonogramie. W wysokości 100,00 zł jednorazowo za każdą jednostkę osobno w przypadku niedotrzymania zadeklarowanej godziny wywozu odpadów komunalnych, o której mowa w §4 ust.3 Umowy. w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek braku odbioru odpadów (zmieszanych, selekcji i worków), który będzie wynikiem niedostosowania godzin odbioru odpadów do godzin pracy jednostek organizacyjnych Zamawiającego wskazanych w SIWZ. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełniania wymagań w zakresie zatrudnienia w wysokościach i na zasadach, które zostały opisane w § 11 umowy. w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających odstąpienie/wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy przez którąkolwiek ze Stron z Umowyprzyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu Rozwiązanie nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu/wypowiedzeniu (rozwiązaniu) umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie to zostanie wskazane drugiej stronie przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zapłaty. Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia bruttoKodeksie Cywilnym. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (3 niniejszego paragrafu zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez cały okres obowiązywania ochrony Zamawiającego odszkodowania z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ubezpieczenia. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie mogą zostać rozliczone zgodnie z postanowieniami ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 2 i ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia 4 umowy, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, wskazany w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nocie obciążeniowej w terminie 14 dni od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowydaty jej wystawienia.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest W przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo do zapłaty Zamawiającemu naliczania kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 []% Wynagrodzenia bruttokwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień; dzień opóźnienia. W wypadku opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych Dostawcy w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi) czy też rękojmi Dostawca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości []% kwoty wynagrodzenia Sprzętu objętego rękojmią bądź reklamacją za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy [] Zamawiający ma prawo do naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości [] zł netto. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50.000,00 zł z tytułu każdorazowego naruszenia obowiązku zachowania poufności. Niezależnie od postanowień wcześniejszych, w razie niewykonania Umowy lub jej wadliwego wykonania Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia oraz do naliczenia kary umownej w wysokości []% wartości netto przedmiotu niniejszej Umowy. Postanowienia ust. 1% Wynagrodzenia brutto-4 nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Dostawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. Dostawca ma obowiązek uiścić kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Obowiązek zapłaty kar umownych nie zwalnia Dostawcy z obowiązku realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy jedno zdarzenie stanowi tytuł do naliczenia kilku kar umownych, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Dostawca jest obowiązany do uiszczenia każdej z nich w pełnej wysokości. W przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie kwotę limitu kar umownych wynoszącą []% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy1, Zamawiający będzie mógł w trybie natychmiastowym wypowiedzieć niniejszą Umowę. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– opóźnienie w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttorealizacji zamówienia, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej jeżeli opóźnienie było spowodowane działaniami Siły Wyższej, któremu Xxxxxxxx nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowymógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności.

Kary umowne. Strony ustalają 1. Zamawiający może żądać od Eksperta zapłaty kary umowne za niewykonanie umownej, z tytułu niewykonania lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej nienależytego wykonania Umowy lub Zamówienia: 1) w przypadku: opóźnienia przypadku nieprzekazania przez Eksperta Oceny, w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy terminie określonym w Zamówieniu,– w wysokości 5%wynagrodzenia brutto przewidzianego za dane Zamówienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminu określonego w Zamówieniu; 2) w przypadku nieprzekazania przez Xxxxxxxx, w określonym terminie uzupełnionej lub poprawionej Oceny zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego za dane Zamówienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminu określonego przez Zamawiającego; 3) w przypadku innego naruszenia zobowiązań umownych przez Eksperta niż określonego w pkt 1 - 2 oraz 4 - 6 – w wysokości odpowiednio 5% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto przewidzianego za dane Zamówienie w przypadku naruszenia zobowiązań umownych związanych z przygotowaniem Oceny; 4) w przypadku naruszenia przez Eksperta zasady bezstronności lub poufności, o których mowa w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub w treści § 2 Umowy lub w przypadku rozwiązania z tego powodu Umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia - w wysokości trzykrotności wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, przewidzianego za każdy dzieńdane Zamówienie; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi5) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; przypadku odstąpienia od Umowy albo rozwiązania Umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,Eksperta, innych niż określone w pkt 4 – w wysokości 25 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia brutto przewidzianego za dane Zamówienie; 6) w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia przypadku odstąpienia od umowy sumują się Umowy albo rozwiązania Umowy przez Eksperta bez zachowania okresu wypowiedzenia z karą umowną przewidzianą przyczyn leżących po jego stronie - w związku z odstąpieniem od Umowywysokości 20% § 5 Contractual Penalties 1. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 The Ordering Party may demand from the Expert the payment of contractual penalty in respect of non- performance or improper performance of the Agreement or the Order. 1) in the event of the Expert's failure to submit the Assessment, within the time limit specified in the Order - in the amount of 5% Wynagrodzenia bruttoof gross remuneration specified in respect of a given Order for each commenced day of delay with respect to the time limit specified in the Order; 2) if the Expert fails to provide a completed or corrected Assessment pursuant to § 3 (3) of the Agreement within the specified time limit - in the amount of 5% of the gross remuneration specified in respect of a given Order for each commenced day of delay with respect to the time limit specified by the Ordering Party; 3) in the event of the Expert's breach of his/her contractual obligations other than those specified in items 0 - 0 xxx 0 - 0 - xx the amount of 5% of the gross remuneration specified in respect of a given order in the event of a breach of contractual obligations related to the preparation of the Assessment; 4) if the Expert violates the principle of impartiality or confidentiality referred to in the provisions of generally applicable law or § 2 of the Agreement or if the Ordering Party terminates the Agreement for this reason without notice - in the amount of three times the gross remuneration specified in respect of a given Order; 5) in the event of withdrawal from or termination of the Agreement by the Ordering Party without notice for reasons attributable to the Expert, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.other than those specified in item 4 - in the amount of 20% of the gross remuneration specified in respect of a given Order; 6) in the event of withdrawal from or termination of the Agreement by the Expert without notice for reasons attributable to the Expert - in the amount of 20% of the gross remuneration specified in respect of a given Order;

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: W przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu przedmiotu Umowy – w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu Umowy w wysokości 1 0,5 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień; rozpoczęty dzień kalendarzowy przekroczenia terminu. W przypadku opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) dostarczeniu kopii certyfikatów, o których mowa w § 2 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,2 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; kalendarzowy przekroczenia terminu. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-5, w wysokości 25 20 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, z zachowaniem prawa do naliczenia kar, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. Zapłata kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda Zamawiającego jest większa od zastrzeżonych kar umownych. W przypadku nieusunięcia awarii, błędów lub uszkodzeń w terminie określonym w § 7 ust. 5 pkt 5, z uwzględnieniem ust. 7 i 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowyza każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia w usunięciu awarii, błędu lub uszkodzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej5 pkt 5. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu załączonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy ani wraz z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniuzałącznikami, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, terminie o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. W przypadku nie zapewnienia ciągłości gwarancji i świadczeń gwarancyjnych w czasie, na który została udzielona gwarancja, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości umowy za każdy rozpoczęty miesiąc okresu gwarancyjnego.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowane działaniem lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zaniechaniem ze strony Wykonawcy – w wysokości 1 0,2% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu określonego w Umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust. 5 lub nie przedłożenia raportu o którym mowa § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) 8 – w wysokości 10,2% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; odstąpienia , liczony od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,dnia upływu terminu określonego w Umowie, odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 25 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, są należne bez względu na poniesione szkody przez Zamawiającego i nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Xxxxxxxxxxxxx w związku ze zdarzeniem, który było podstawą naliczenia kary. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a także z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej pkt 1 i 2 nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązania należytego wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyprzedmiotu umowy.

Kary umowne. Strony ustalają Instytucja naliczy Wykonawcy kary umowne umowne, za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej wykonanie umowy, płatne po wystawieniu noty obciążeniowej przez Instytucję w przypadkunastępujących przypadkach: opóźnienia za opóźnienie w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy terminie dostawy, względem terminu określonego w Umowie – w wysokości 1 0,1% Wynagrodzenia wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad rozpoczęty dzień roboczy pozostawania w opóźnieniu, za pierwszą dostawę samochodu niezgodnego z umową lub z wadami - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia wynagrodzenia umownego brutto. z tytułu opóźnienia Wykonawcy, w stosunku co do każdego z terminów określonych w Warunkach Gwarancji, Instytucja naliczy kary umowne w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w opóźnieniu, z tytułu opóźnienia Wykonawcy w udostępnieniu na czas naprawy gwarancyjnej samochodu zastępczego Instytucja naliczy kary umowne w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w opóźnieniu, z tytułu niewykonania Umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; przypadku odstąpienia od Umowy umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– Wykonawcy w wysokości 25 10% Wynagrodzenia wartości przedmiotu umowy brutto, . Podstawą naliczania kar umownych jest wartość brutto wynagrodzenia o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy1. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, określonych w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 UmowyKodeksie cywilnym.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających wykonanie umowy poprzez możliwość naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Łączny limit kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 2. Kary umowne są należne także w przypadku skorzystania z Umowyprawa odstąpienia od umowy. Kwoty kar umownych przewidziane umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §2 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej zapłaci karę umowną w przypadku: wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że przyczyny opóźnienia leżą po stronie Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wykonaniu §3 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że przyczyny opóźnienia leżą po stronie Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §4 ust. 12, 13, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia chyba, że przyczyny opóźnienia leżą po stronie Zamawiającego W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §2 ust. 3, §4 ust. 15, 19, 22, 25, §9 ust. 1, 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że przyczyny opóźnienia leżą po stronie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1 20% Wynagrodzenia bruttocałości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 § 7 ust. 1 2 Umowy, Korzystanie ze świadczeń Podwykonawców niezgodnie z postanowieniami § 15 traktowane będzie, jako istotne naruszenie warunków umowy i upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 5 000 złotych brutto za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowytaki przypadek.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia wysokości 20% wynagrodzenia określonego w wykonaniu § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę Przedmiotu Zamawiającego od Umowy – z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z elementów zlecenia, w szczególności niedochowanie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu realizacji zlecenia lub inne niezgodne z Umową działania Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 10% Wynagrodzenia bruttokwoty brutto danego Zlecenia za każdy niewykonany lub nienależycie wykonany element, jednakże nie więcej niż łącznie 30% wynagrodzenia brutto należnego za realizację danego Zlecenia. Za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu wskazanych w Umowie i w załącznikach do Umowy, w szczególności terminów, o którym których mowa w §5 2 ust. 1 2 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) karę umowną w wysokości 15% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia brutto należnego za realizację danego Zlecenia. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w §5 tym paragrafie wynosi 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia1. Kary umowne należne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na podstawie zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. W przypadku rozwiązania Umowy ulegają sumowaniubez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowymocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. Łączna wysokość W przypadku naliczenia kar umownych możliwych do naliczenia Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyco Wykonawca wyraża zgodę.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 8 ust. 1, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości Przedmiotu Umowy, co do którego dostawa nie została zrealizowana do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na podstawie Umowy ulegają sumowaniuzasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych wyszczególnionych w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się niniejszym paragrafie oraz innych uzasadnionych należności z karą umowną przewidzianą bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z odstąpieniem COVID-19, i przez 90 dni od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttopotrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej Umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym mowa zastrzeżono tę karę, nastąpiło w §5 ust. 1 Umowyokresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadkukarę umowną: opóźnienia w wykonaniu Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 1 15% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzieńniniejszej umowy; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych Za zwłokę w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 10,1% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy, niniejszej umowy za każdy dzień opóźnieniazwłoki; odstąpienia w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu robot przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących umowy w trybie natychmiastowym; Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym (czyli po stronie Wykonawcy,upłynięciu okresu gwarancji) – w wysokości 25 0,1% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowyniniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; w przypadku gdy zwłoka przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Zamawiający zapłaci Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia karę umowną za odstąpienie od umowy sumują się przez Wykonawcę z karą umowną przewidzianą przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 wysokości 15% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowyniniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez uzyskiwania jego zgody. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne W przypadku, gdy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji umowy nie spełniają wymagań określonych w §1 ust. 8 umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,4 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowykażdy przypadek naruszenia wymagań. Wykonawca zobowiązany jest W przypadku niedotrzymania zapisów umowy dotyczących polisy OC, określonych w §1 ust. 10 umowy, Zamawiający ma prawo do zapłaty Zamawiającemu naliczenia kary umownej w przypadku: opóźnienia wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 umowy. Za każdy przypadek naruszenia warunków realizacji umowy określonych w §2 umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Za każdy przypadek zejścia pracownika ochrony z posterunku, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,4% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 5, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości wynagrodzenia netto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień; opóźnienia przypadek naruszenia. W przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy w inny sposób, niż określono w ust. 1-5 powyżej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) karę umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia netto określonego w §5 § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia umowy. Za odstąpienie od Umowy umowy lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 25 do 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia netto określonego w §5 § 4 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniaumowy. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nie wykluczają dochodzenia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych możliwych do naliczenia umownych, na podstawie Umowy zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ustpokryje całości wyrządzonej szkody. 1 UmowyKara umowna zostanie potrącona z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia jednostkowego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy danego zlecenia jednostkowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– . W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia jednostkowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 25 10% Wynagrodzenia bruttowartości zlecenia jednostkowego za pierwszy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia jednostkowego, 20% wartości zlecenia jednostkowego za dugi stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia jednostkowego oraz 30% wartości zlecenia jednostkowego za trzeci i każdy następny stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia jednostkowego. Nienależyte wykonanie zlecenia jednostkowego oznacza w szczególności wykonanie zamówienia jednostkowego niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 Umowy lub uchybienie terminom na wykonanie zlecenia, a także takie wykonanie, które będzie zawierało błędy, w tym x.xx. rażące błędy gramatyczne, stylistyczne i interpunkcyjne lub które będzie zawierało pominięcie fragmentu tekstu lub dodanie fragmentu tekstu niewystępującego w tekście przekazanym do tłumaczenia. W przypadku opóźnienia w innych terminach określonych w Umowie, niż terminy realizacji zamówień jednostkowych Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości danego zlecenia jednostkowego za każdy dzień opóźnienia. Za naruszenie zasad poufności, o którym których mowa w §5 § 8 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy1. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx Łączny limit kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% wynagrodzenia Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniaokreślonego w § 4 ust. 1. Kary umowne należne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na podstawie zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. W przypadku rozwiązania Umowy ulegają sumowaniubez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowymocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. Łączna wysokość W przypadku naliczenia kar umownych możliwych do naliczenia Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyco Wykonawca wyraża zgodę.

Kary umowne. Strony ustalają Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. które ponosi odpowiedzialność Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 10 % Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6, chyba, że zaistniały okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć; za zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu remontów dróg przedmiotu umowy w terminach, określonych w §5 2 ust. 1 Umowyi 2 umowy – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba, że zaistniały okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć; za zwłokę w usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, chyba, że zaistniały okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć; w przypadku niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 110 % Wynagrodzenia bruttowynagrodzenie umownego netto, o którym mowa w §5 ust§ 6, chyba, że zaistniały okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć; Każda ze Stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. 1 UmowyRealizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługujących mu wierzytelności przez Xxxxxxxxxxxxx, w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttotym z wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ustniniejszej umowie. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna Maksymalna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowywynagrodzenia umownego netto.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadkuna rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy umowy – w wysokości 1 2 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy; za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy; za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy; za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych wad/ usterek przedmiotu umowy, o którym których mowa w §5 § 7 ust. 2 w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad każde naruszenie obowiązków wynikających z § 9 Umowy. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia, rozwiązania Umowy lub utraty jej mocy w inny sposób, uiszczone lub należne kary umowne nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje – wedle jego wyboru - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony prawo wystawienia noty obciążeniowej z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttonaliczenia kar umownych lub potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu kar umownych, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu tytułu wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxbez uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx zobowiązują się do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniarachunek wskazany w nocie. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyumownych.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych zgodnie z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest niniejszą Umową, bądź załączników do zapłaty Zamawiającemu niej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w przypadku: opóźnienia wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia , przy czym oczekiwanie na akceptację, zatwierdzenie lub informację od Umowy Zamawiającego, wykraczające poza terminy określone niniejszą Umową oraz opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– winy Zamawiającego nie stanowią opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji w stosunku do terminów określonych w załączniku nr 4 do Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 25 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia określonego w §5 § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Nałożenie kary umownej W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% (dwudziestu procent) wartości brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. Strony nie pozbawia Zamawiającego prawa ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek Siły Wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, np. klęski żywiołowej, zamieszek społecznych, strajków, wojny. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy Strony bezzwłocznie powiadomią się wzajemnie, przekazując związane z tym faktem informacje. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów: za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu niedotrzymanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia bruttoterminu realizacji poszczególnych etapów umowy, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowypkt 1 (odpowiednio lit. a, b lub c), z przyczyn zależnych od niego – za każdy dzień; dzień opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) kara umowna w wysokości 10,2 % Wynagrodzenia bruttocałkowitego wynagrodzenia za wykonanie usługi, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy, niniejszej umowy; za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttoniedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, o którym mowa w §§ 3 ust. 1 pkt 2 (Opcja nr 2), z przyczyn zależnych od niego – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia za wykonanie usługi, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowyniniejszej umowy; za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia wad Dokumentacji stwierdzonych w okresie gwarancji lub okresie rękojmi, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości 0,4 % całkowitego wynagrodzenia za wykonanie usługi, o którym mowa w § 5 ust. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej1 niniejszej umowy; za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia za wykonanie usługi, o którym mowa w § 5 ust. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków1 niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany naprawić Zamawiającemu szkodę w tym pokryć wszelkie wydatki, zobowiązań opłaty, koszty lub odpowiedzialnościkary, jakie może on mieć według XxxxxZamawiający poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów: za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego – kara umowna w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym kara taka nie ma zastosowania w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wymagalnych kar umownych, a także kosztów i kar, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z należności objętych wystawioną fakturą. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego. Stronom przysługuje prawo dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniaokreślonych w niniejszym paragrafie. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia przed odstąpieniem od umowy sumują się przez Zamawiającego mogą być dochodzone także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy łącznie z karą umowną przewidzianą naliczoną w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyumowy.

Kary umowne. Strony ustalają Zamawiający naliczy kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadkunastępujących przypadkach: opóźnienia w wykonaniu ujawnienia informacji poufnych przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– Wykonawcy albo istotnego lub wielokrotnego (co najmniej trzykrotnnego) naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony danych osobowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto10 000 (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zł - za każdy przypadek ujawnienia informacji poufnych lub naruszenia przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w §5 rozumiany jako działanie lub zaniechania Wykonawcy; rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania Umowy przez Wykonawce za wypowiedzeniem z naruszeniem § 12 ust. 1 3 - wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia rozwiązania Umowy. Nałożenie Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 10% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umownej nie pozbawia umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego prawa bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne podlegają sumowaniu i mogą być dochodzone niezależnie od siebie, z uwzględnieniem ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejKodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówPrzez siłę wyższą, o której mowa w Umowie, Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie W przypadku zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 1 ust. 3 lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy. , Wykonawca zobowiązany jest będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto określonego w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; . W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 25 15 % Wynagrodzenia bruttokwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku przekroczenia limitu kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 5 dni. W takim przypadku Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie. W przypadku złamania przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 6 Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie innym niż określonym w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 § 2 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy, w zakresie innym niż określonym w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej Przez niewykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie pozbawia Zamawiającego prawa zostało spełnione w całości lub w części, w szczególności wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do jego realizacji bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w sposób nie w pełni odpowiadający warunkom Umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych kar umownych naliczonych w związku z realizacją Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx zastrzeżonych kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniazasadach ogólnych. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia naliczane są niezależnie od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowysiebie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej umowne, które będą naliczane w przypadkunastępujących okolicznościach i wysokościach: z tytułu opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, którego dotyczy opóźnienie, liczonej za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% łącznej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 1, z tytułu opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 7 ust. 8, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, nie więcej jednak niż 20% Wynagrodzenia kwoty tego wynagrodzenia, za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie - karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 10 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– Wykonawcy - karę w wysokości 25 20% Wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 10 ust. 1 Umowy1. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą podlegać stosownemu łączeniu. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejogólnych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Odpowiedzialność Stron z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowydziałaniem siły wyższej.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Zamawiający jest uprawniony obciążyć Wykonawcę karami umownymi: za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – danej części przedmiotu umowy określonego w harmonogramie działań, w media planie oraz w harmonogramie wizyt studyjnych, w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa łącznego wynagrodzenia netto przewidzianego w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy§ 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych podczas odbiorów nieprawidłowości w wysokości 25 1 % Wynagrodzenia bruttołącznego wynagrodzenia netto przewidzianego w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie. za skrócenie czasu bądź braku pełnej ekspozycji, publikacji, emisji materiału reklamowego w terminach i na nośnikach oraz obszarach wskazanych w § 3 umowy do umowy, w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 4 umowy, w zakresie obszaru bądź nośnika, którego ekspozycja, emisja bądź publikacja uległa skróceniu bądź braku pełnej ekspozycji, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 4 umowy. Za niedostarczenie w terminie kompletu podsumowania kampanii wraz z pełną dokumentacją wizualną (dźwiękową) o którym jakiej mowa w §5 ust§ 3 ust.6, ust.7, ust.8, ust.10, ust.11, umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 4 umowy. Kary określone w ust 1 Umowypkt. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxa)-e) podlegają sumowaniu. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 określonych ust. 1 Umowypkt. a)-e) z wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 i ust.2 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku poniesionej szkody przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 0,1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia całkowitego z podatkiem VAT określonego w §§ 5 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień; rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdą niedostępność w §5 świadczeniu technicznej obsługi administratorskiej tj. brak stawienia się w siedzibie Zamawiającego oraz za każdą niedostępność w świadczeniu bezpośredniego wsparcia merytorycznego użytkowników w siedzibie Zamawiającego tj. brak stawienia się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę niedotrzymania czasu przybycia konsultanta merytorycznego do siedziby Zamawiającego określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 5 oraz za każdą rozpoczętą godzinę niedotrzymania czasu przybycia administratora Wykonawcy do siedziby Zamawiającego określonego w § 4 ust. 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę usuwania Błędu poza czas określony w § 4 ust. 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; opóźnienia w przeprowadzeniu warsztatów dla użytkowników Zamawiającego w stosunku do terminu wskazanego w harmonogramie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą stwierdzoną niezgodność w realizacji koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i utrzymania Aplikacji. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 25 10% Wynagrodzenia wartości Umowy brutto, o którym mowa określonej w §§ 5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx potrącanie kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź należnego mu wynagrodzenia. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyzasadach ogólnych.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z UmowyWysokość kar umownych, poza karami określonymi w umowie głównej, określa załącznik nr 2 do umowy (SLA). Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , określonych § 10 ust.2 pkt 1 w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości: 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttokwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę świadczącą pracę, nieposiadającą wymaganego umową zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. W przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu względem realizacji obowiązku, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy7 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 złotych za każdy dzień pozostawania w opóźnieniu w stosunku do terminu określonego w § 4 ust 7. Nałożenie kary umownej Niniejszy przepis nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ma zastosowania w przypadku użycia przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttowykonawcę rozwiązania tymczasowego/zastępczego, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy7, o ile rozwiązanie tymczasowe/zastępcze nie trwa dłużej niż 30 dni, chyba że strony umowy postanowią inaczej . Kary umowne, o których mowa w ust. 2 oraz kary umowne określone w załączniku nr 2 (SLA) ulegają zsumowaniu. Kary umowne płatne będą po wystawieniu noty obciążeniowej. Nota obciążeniowa będzie zawierała alternatywę zapłacenia kary umownej tj. wpłata na wskazany numer konta ewentualnie bonifikata faktury za kolejny okres rozliczeniowy W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają szkody jaką poniósł Zamawiający przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.

Kary umowne. Strony ustalają Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty, na rzecz Funduszu Funduszy kar umownych za niezrealizowanie parametrów wskazanych w Załączniku nr 1 za które otrzymał punkty na etapie oceny Xxxxxx w Postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. : za zmniejszenie liczby przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy wskazanych w Załączniku nr1 do Umowy; za wydłużenie Okresu Budowy Portfela polegające na zmniejszeniu liczby miesięcy o które zobowiązał się skrócić Okres Budowy Portfela wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy; za obniżenie wkładu własnego poniżej wartości wskazanej w § 3 ust.10; za nieprowadzenie placówki w której świadczona będzie obsługa klienta w którejkolwiek z miejscowości o których mowa w § 20 ust. 19 pkt 1) ; za realizacje przedmiotu umowy bez udziału osoby skierowanej do realizacji przedmiotu umowy w Okresie Budowy Portfela, wskazanej w Ofercie; spoza podanych na potrzeby spełnienia wymogów dostępowych opisanych w Dziale 11 SIWZ pkt. pkt. 5 podpunkt 1 lit. a) - d) i spełniającej co najmniej 1 kryterium opisane w Dziale 11 SIWZ Wysokość kary umowne za niewykonanie obliczana będzie według wzoru: Wk = (A- B) / A X 50%W gdzie poszczególne litery oznaczają: Wk- wysokość kary; A – liczba punktów uzyskana w danym podkryterium Jakościowym na podstawie zadeklarowanych parametrów w złożonej ofercie; B – liczba punktów które uzyskałby Pośrednik Finansowy w danym podkryterium jakościowym na podstawie faktycznie realizowanych parametrów; W – wynagrodzenie Pośrednika Finansowego. Dodatkowo, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Menadżera na podstawie przesłanek określonych w § 24 ust. 2 pkt 1) Umowy, lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 24 ust. 5 Umowy. Wykonawca , Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia wysokości 10% Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do Instrumentu Finansowego. Kara umowna jest wpłacana przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary. Menadżerowi przysługuje prawo do dochodzenia od Pośrednika Finansowego odszkodowania w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa przekraczającej kwoty kar umownych określonych w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych i 2 powyżej. Kary umowne określone w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; powyżej są naliczane niezależnie tj. dla każdego podkryterium jakościowego oddzielnie. Menadżer ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, wymierzenia kary umownej o którym której mowa w §5 ust. 1 Umowypkt 1) powyżej w przypadku, gdy poziom realizacji wskaźnika, którego kara dotyczy wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. Nałożenie Menadżer ma prawo do odstąpienia od wymierzenia kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w §5 ust. 1 Umowypkt 2) powyżej w przypadku, gdy poziom realizacji zadeklarowanego parametru wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. Okresu Budowy Portfela co najmniej 90% Menadżer ma prawo do odstąpienia od wymierzenia kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt 5) powyżej w przypadku, gdy poziom realizacji zadeklarowanego parametru wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca odpowiada za niewykonanie szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy, chyba że szkoda została spowodowana działaniami siły wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowyosoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca zobowiązany W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego do realizacji zadania oraz w przypadku niedochowania terminów wyznaczonych na realizację zadania, o których mowa w §2 ust. 9 i ust. 12, Zamawiający jest uprawniony do zapłaty Zamawiającemu naliczenia kary umownej w przypadku: wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmian dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot Umowy, zgłoszonych na wniosek Zamawiającego zgodnie z §5 ust. 6, Zamawiający będzie uprawniony naliczenia kary umownej w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 3 Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokonaniu zmian składu zespołu. Niezależnie od powyższego Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w §5 ust. 6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w §10 ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 3 Umowy. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia bruttoobowiązku, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy5 lub §9 ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 50 000 zł za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przypadek naruszenia. W przypadku odstąpienia przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,Wykonawcy – Zamawiający będzie uprawiony do naliczenia kary umownej w wysokości 25 stanowiącej równowartość 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 4 ust. 1 3 Umowy. Nałożenie Zamawiający może potrącić kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa umowne z wynagrodzenia bez potrzeby uzyskania zgody ze strony Wykonawcy. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego uzupełniającego (w pełnej wysokości), przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxzastrzeżonych kar umownych. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx sumowanie kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttoumownych, o którym których mowa w §5 ust. 1 Umowyniniejszym paragrafie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z Umowy. przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 20% Wynagrodzenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 8 ust. 1 Umowy, obejmującego zamówienie podstawowe i prawo opcji, przy czym w przypadku gdy dotyczy to części zadań wynikających z Załącznika nr 3 do Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest odpowiednia wartość wynagrodzenia za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (te zadania. W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od Umowy przez cały okres obowiązywania ochrony Wykonawcę z tytułu gwarancji i rękojmi) przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 120% Wynagrodzenia wartości wynagrodzenia brutto, obejmującego zamówienie podstawowe i prawo opcji, o którym mowa w §5 § 8 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest odpowiednia wartość wynagrodzenia za tą część Umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł. brutto w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę obowiązku określonego w: § 6 ust. 9 pkt 2, za każdy dokument, który został dostarczony z naruszeniem obowiązku; § 6 ust. 9 pkt 4, za każde naruszenie obowiązku; § 7 ust. 3, za każdy nośnik, w odniesieniu, do którego stwierdzono naruszenie obowiązku. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 11 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 11 pkt 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 11 pkt 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 10, ust. 20, ust. 27 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania obowiązku dostawy zaktualizowanej dokumentacji wraz z dostawą oprogramowania (§ 1 ust. 2 pkt 10), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od daty dostawy oprogramowania, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 1 ust. 6 (dostawa Raportu z Postępu Prac), § 3 ust. 4, ust. 11 pkt 4 i 5, ust. 15, ust. 21, ust. 24, ust. 33 i ust. 37, § 4 ust. 4, § 5 ust. 8, § 6 ust. 7, § 9 ust. 6, § 12 ust. 3 oraz wszystkich terminów związanych z realizacją procedury odbioru produktów określonych w Załączniku nr 7 do Umowy, dla których Umowa nie przewiduje innego terminu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. W przypadku niewykonywania/nieprawidłowego wykonywania obowiązków określonych w § 3 ust. 3 pkt 3 oraz w § 4 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każde 30 dni niewykonywania obowiązków lub wykonywanych w sposób nieprawidłowy. W przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków określonych w § 3 ust. 3 pkt 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł za każde 30 dni niewykonywania obowiązków lub wykonywanych w sposób nieprawidłowy. W przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł za każde 30 dni niewykonywania obowiązków lub wykonywanych w sposób nieprawidłowy. W przypadku niedotrzymania terminu określonego § 15 ust. 12, a także terminu realizacji każdego z produktów i usług wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy, a także terminu realizacji Wniosku Zmiany (określonego we Wniosku Zmiany), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego za wypowiedzeniem, nie powoduje utraty prawa przez Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Dla potrzeb ust. 8 -12 niniejszego paragrafu przyjmuje się, że opóźnienie wyliczane będzie w Dniach roboczych albo w dniach kalendarzowych, w zależności od tego czy uchybienie dotyczy terminu wyrażonego w Umowie w Dniach roboczych albo w terminie wyrażonym w dniach kalendarzowych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną za opóźnienie terminów wskazanych w § 6 ust. 27 w wysokości 500,00 zł liczone za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie Kwota kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyjest naliczana niezależnie dla każdego stanowiska objętego wymogiem.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 10% Wynagrodzenia kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku, jeśli Miesięczna dostępność Chatbota spadnie w którymkolwiek miesiącu obowiązywania Umowy poniżej wartości określonej w § 2 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każde rozpoczęte 10 % poniżej wartości określonej w § 2 ust. 4 Umowy. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 10 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 6 ust. 5 pkt 1) Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 6 ust. 5 pkt 2) Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów wynikających z harmonogramu określonego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 12 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 12 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 16 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejdo pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówwynagrodzenia należnego Wykonawcy, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez i do czego upoważnia Zamawiającego z Zabezpieczeniabez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne należne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łącznie. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 dochodzić Zamawiający wynosi 100% Wynagrodzenia bruttokwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym której mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Za naruszenie poniższych obowiązków Wykonawca może zostać obciążony karą umowną stanowiącą iloczyn stawki (S) określonej w § 5 Umowy i mnożnika (M) określonego w poniższej tabeli: 1 za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowykorzystanie ze sprzętu i urządzeń Zamawiającego wbrew zakazowi określonemu w § 2 ust. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 6 niniejszego Załącznika 2 2 za naruszenie obowiązku dostarczenia polisy ubezpieczenia OC w przypadku: zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – stosunku do terminów określonych w wysokości Umowie 1 % Wynagrodzenia brutto3 za zatrudnienie osób niespełniających kryteriów określonych w § 2 ust. 3 niniejszego Załącznika, za każdy taki przypadek 2 4 za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, o których mowa w § 12 niniejszego Załącznika, za każdy taki przypadek 20 5 za każdorazowe naruszenie obowiązku poinformowania o każdym zdarzeniu warunkującym zmianę terminu i wartości Umowy, o którym mowa w §5 § 2 ust. 7 i 8 niniejszego Załącznika, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia 5 6 za brak dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników realizujących prace na terenie budowy 1 7 za używanie urządzeń, maszyn, narzędzi niespełniających wymagań BHP (uszkodzonych, niekompletnych) bez wymaganych oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów lub w sposób mogący stworzyć zagrożenie 10 8 za nieużywanie środków ochrony indywidualnej na terenie Zamawiającego, np. kasków ochronnych, środków ochrony słuchu, masek p/pyłowych i innych 2 9 za nieużywanie środków ochrony indywidualnej na terenie budowy stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia, np. środków chroniących przed upadkiem z wysokości, masek p/gazowych 10 10 za pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych 1 11 za przechowywanie odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu 1 12 za niestosowanie się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego 5 13 za wchodzenie lub wjazd do oznakowanych stref niebezpiecznych 10 14 za palenie tytoniu poza wyznaczonymi do tego celu miejscami 1 15 za prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, przewodów gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie 1 16 za organizowanie i prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów BHP, np. brak wygrodzenia strefy podczas spawania, montażu i innych prac niebezpiecznych, transport nad pracownikami elementów konstrukcji przy użyciu dźwigu, nie zabezpieczenie strefy niebezpiecznej za pomocą ogrodzeń trwałych 10 17 za każdorazowe niepowiadomienie odpowiednich służb państwowych i służb Zamawiającego o wypadku lub pożarze 5 18 za naruszenie przez Wykonawcę zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji taki przypadek 10 19 za każdorazowe naruszenie zakazu filmowania i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §fotografowania 5 ust. 1 Umowy20 za nieusunięcie wytworzonych podczas realizacji Umowy odpadów, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu 5 21 za niezabezpieczenie, nieoznaczenie i/lub pozostawienie bez nadzoru butli gazowych 2 22 za niewłaściwą i/lub brak współpracy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– właś­ciwymi służbami Zamawiającego oraz nie wykonywanie poleceń przedstawiciela Zamawiającego w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttozakresie koordynacji prac z pracami realizowanymi przez innych wykonawców i służby KGHM Polska Miedź S.A. 10 Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejKodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku z jego zobowiązania wykonania realizacją Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxniezależnie od dochowania należytej staranności. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie, jak i nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy niezależnie od dochowania należytej staranności. W sytuacji wyrządzenia przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z ZabezpieczeniaWykonawcę szkody Zamawiającemu, Zamawiający ma prawo do pokrycia ww. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniuszkody według własnego wyboru, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttoze złożonych zabezpieczeń, o którym których mowa w §5 ust. 1 UmowyUmowie i/lub potrącenia z przysługującą mu z jakiegokolwiek tytułu wierzytelnością i/lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku niezrealizowania dostawy do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – dnia 13.12.2019 roku w wysokości 1 15 % Wynagrodzenia bruttowartości brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy, umowy i może rozwiązać z tym dniem umowę. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: za każdy dzień; dzień opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 10,3 % Wynagrodzenia bruttowartości wynagrodzenia, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy, umowy. za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 okresu gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo 0,5 % Wynagrodzenia bruttowartości wynagrodzenia, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowyumowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniuprzyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 wysokości 10 % Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowyumowy. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową z terminem płatności 14 dni od dnia jej doręczenia. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej umowne: za opóźnienie w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia bruttozakończeniu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §5 1 ust. 1 Umowy2 pkt 1) – 5) - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, liczone za każdy dzień opóźnienia, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu opóźnienie w usunięciu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) okresie rękojmi w wysokości 10,1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia brutto określonego w §5 § 3 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia , liczony od Umowy z przyczyn leżących po stronie upływu terminu ustalonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad przekroczy 7 dni, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy,– , za opóźnienie w sprawowaniu nadzoru autorskiego w stosunku do terminu określonego w pisemnym wezwaniu w wysokości 25 0,01 % Wynagrodzenia wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto, o którym mowa określonego w §5 § 3 ust. 1 Umowyumowy, liczone za każdy dzień opóźnienia, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. Nałożenie 1 umowy. Zamawiający w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wystawi notę obciążeniową obejmującą wartość kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia z wezwaniem do jej zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 2 należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszą umową Zamawiający: pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) lub będzie dochodził na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejprzewidzianych w Kodeksie cywilnym. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttoumownych, o którym których mowa w §5 ust. 1 Umowypkt 1) - 3) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub gdy kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Nota obciążeniowa może zostać przesłana/dostarczona elektronicznie na adres Wykonawcy ………..…….., w formacie *.pdf, za potwierdzeniem odbioru. Strony zastrzegają, że kar umownych można żądać także w przypadku rozwiązania umowy, jej wygaśnięcia lub odstąpienia od niej.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej umowne: za zwłokę w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia bruttozakończeniu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §5 1 ust. 1 Umowy2 pkt 1) – 5) - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, liczone za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu dzień zwłoki za zwłokę w usunięciu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) okresie rękojmi w wysokości 10,1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia brutto określonego w §5 § 3 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia zwłoki liczony od Umowy upływu terminu ustalonego na usunięcie wad. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 7 dni, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, za realizowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– opóźnieniem obowiązków w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w stosunku do terminu określonego w pisemnym wezwaniu - w wysokości 25 0,01 % Wynagrodzenia wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto, o którym mowa określonego w §5 § 3 ust. 1 Umowyumowy, liczone za każdy dzień opóźnienia, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 1 umowy. Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. Notę obciążeniową, uznaje się za doręczoną Wykonawcy z chwilą przesłania jej elektronicznie na adres Wykonawcy: ……………….., w formacie pdf. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 2 należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszą umową Zamawiający: pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) lub będzie dochodził na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejprzewidzianych w Kodeksie cywilnym. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttoumownych, o którym których mowa w §5 ust. 1 Umowypkt 1) - 3) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub gdy kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Strony zastrzegają, że kar umownych można żądać także w przypadku rozwiązania umowy, jej wygaśnięcia lub odstąpienia od niej.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających W razie nieprzedstawienia prawidłowo wykonanego (tj. zgodnie z wymogami wskazanymi w §2 i 3 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest ) Dzieła do zapłaty Zamawiającemu odbioru w terminie, o którym mowa w §4 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w przypadku: opóźnienia wysokości do 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w wykonaniu §6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – terminów wskazanych w pkt 3–7 harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto500 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdy przypadek naruszenia terminu oddzielnie. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy5, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych dzień przekroczenia terminu wskazanego w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) §5 ust. 5. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w §7 ust. 2 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1stanowiącej równowartość 30% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 6 ust. 1 Umowy. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w §12 ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy. Za naruszenie zakazu, o którym mowa w §7 ust. 5 lub §11 ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 50 000 zł za każdy dzień opóźnienia; przypadek naruszenia. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,Wykonawcy – Zamawiający będzie uprawiony do naliczenia kary umownej w wysokości 25 wysokość stanowiącej równowartość 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 § 6 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa ; Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego uzupełniającego (w pełnej wysokości), przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxzastrzeżonych kar umownych. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx sumowanie kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttoumownych, o którym których mowa w §5 ust. 1 Umowyniniejszym paragrafie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej umowne: Za zwłokę w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1 0,5% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy), Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 Umowyza każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,8% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzieńdzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (za nieprzedłożenie przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 1% Wynagrodzenia wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek nieprzedłożenia; za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o którym mowa podwykonawstwo lub jej zmiany, w §5 ust. 1 wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek nieprzedłożenia; za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany; za nieprzedłożenie przez Wykonawcę przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane nowego dokumentu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiącego 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia . Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– Zamawiającego w wysokości 25 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w §§ 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 Umowyustawy Prawo zamówień publicznych. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxkar umownych. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowywynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z W razie niedochowania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest , Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty Zamawiającemu naliczania kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 1% Wynagrodzenia bruttoogólnej sumy wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę, planu, o którym mowa w §§ 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1% ogólnej sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku nie odniesienia się przez Wykonawcę do uwag, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1% ogólnej sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. Ponadto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Dzieła, w szczególności powierzenia wykonania Umowy podmiotom trzecim bez zgody Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20% ogólnej sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z § 11 ust. 1, 2 i 3 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% ogólnej sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności na zasadach opisanych w § 6 ust. 4 i § 8 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Dzieła. Strony ustalają, że Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego uzupełniającego (w pełnej wysokości), przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownejzastrzeżonych kar umownych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża Strony wyrażają zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx sumowanie kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyumownych.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: w wysokości 5% wartości brutto nieterminowo dostarczonych rękawic roboczych lub obuwia roboczego - za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: każdy dzień opóźnienia w wykonaniu realizacji dostawy Przedmiotu umowy. Opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu Przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji zamówionej ilości rękawic roboczych i obuwia roboczego. w wysokości 5% % wartości brutto zamówionej partii rękawic roboczych lub obuwia roboczego – za każdy przypadek dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – umowy niezgodnego z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pod pojęciem Przedmiotu umowy niezgodnego z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy także rozumieć dostarczenie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy który w kryterium oceny ofert „Jakość rękawic roboczych i obuwia (J)” otrzymałby mniejszą ilość punktów niż załączone do oferty rękawice robocze i buty robocze. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji zamówionej ilości rękawic roboczych i obuwia roboczego. w wysokości 5% % wartości brutto dostarczonych przez Wykonawcę wadliwych rękawic roboczych lub obuwia roboczego przez co Strony rozumieją x.xx. Przedmiot umowy, który był eksploatowany przez okres krótszy niż wskazany, w zał. nr 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ustdo specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako minimalny okres użytkowania (odpowiednio dla asortymentu). 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia niniejszej od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– Wykonawcy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez co Strony rozumieją: zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej Umowy trzech reklamacji dotyczących dostarczonych rękawic lub/i obuwia roboczego, dotyczących zarówno nieterminowej realizacji jak i niewłaściwej jakości, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c); naliczenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej Umowy trzech kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a; Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 20 % Wynagrodzenia bruttołącznej wartości brutto Przedmiotu umowy, o którym której mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia ; Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych określonych Umową z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniazgodę. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 Postanowienia ust. 1 Umowyi ust. 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość zastrzeżonych Umową kar umownych.

Kary umowne. Strony ustalają CŁ ma prawo żądać zapłaty kary umowne umownej w wysokości 0,5% kwoty równej wartości wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1, za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Usługi Wdrożenia, tj. ponad termin określony w § 12 ust. 4 . CŁ ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% kwoty równej wartości wynagrodzenia za realizację danego Zlecenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu danego Zlecenia ponad termin ustalony zgodnie z §11. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest Usługi Utrzymania w stosunku do zapłaty Zamawiającemu Czasu Reakcji lub Czasu Naprawy, CŁ będzie mogła żądać od Wykonawcy kary umownej w przypadkuwysokości: opóźnienia 2% wynagrodzenia określonego w wykonaniu §18 ust. 2 punkt b) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej każdego Błędu Krytycznego; 1% wynagrodzenia określonego w §18 ust. 2 punkt b) za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej każdego Błędu Zwykłego; 0,5% wynagrodzenia określonego w §18 ust. 2 punkt b) za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej każdego Błędu Niskiej Krytyczności. CŁ ma prawo obniżyć wynagrodzenia za świadczenie Usługi Utrzymania, jeśli parametry SLA nie zostaną utrzymane. Oczekiwane parametry Systemu SLA oraz warunki obniżenia wynagrodzenia opisane są w Załączniku nr 7 do Umowy. W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – postanowień §22 (Personel), Wykonawca zapłaci CŁ karę umowną w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto1000 zł za każde naruszenie. W przypadku niezłożenia któregokolwiek z oświadczeń, o którym których mowa w §5 § 22 ust. 1 7 oraz ust. 8 Umowy, w terminie tam wskazanym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł za każde naruszenie. W każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są usługi, zgodnie z § 19 ust. 14 lit k) umowy - w wysokości 5000 zł za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji przypadek. Naliczenie kar umownych będzie następować poprzez wystawienie i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejdoręczenie noty obciążeniowej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxzałączoną notą obciążeniową. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie potrącanie przez Xxxxxxxxxxxxx CŁ należnych (wymagalnych) kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego paragrafu przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniazapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone Zamawiający zastrzega sobie prawo do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość potrącenia naliczonych kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans). Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 100 60% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości określonej w §5 18 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest Zamawiający ma prawo do zapłaty Zamawiającemu kary umownej naliczenia następujących kar umownych od Wykonawcy w przypadkunastępujących przypadkach: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – razie niestawienia się Inspektora nadzoru na terenie prac na wezwanie Zamawiającego, w terminie 24 godzin od momentu tego wezwania, w wysokości 1 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia brutto określonego w §§ 5 ust. 1 Umowyza każdy rozpoczęty dzień niestawiennictwa, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiającym niezgodności wykrytych w trakcie nadzoru a ujawnionych w okresie późniejszym (przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmiprac) kara w wysokości 12 000,00 zł (dotyczy również w przypadku kiedy wyniki przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego badań nie potwierdzą wymagań, które Xxxxxxxxx stwierdził jako właściwe). za odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5, o którym mowa karę w §5 ust. 1 Umowytej wysokości Wykonawca zapłaci również, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy umowy z przyczyn leżących zależnych po stronie Wykonawcy,– . W razie stwierdzenia trzykrotnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy ustanowienia nowej osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru posiadającej uprawnienia w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 usttakim samym zakresie jak osoba pełniąca te funkcję dotychczas. 1 Umowy. Nałożenie W razie nie wyrażenia zgody na zmianę osoby Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą oraz naliczenia kary umownej nie pozbawia za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w kwocie 6 000,00 zł. Za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru budowlanego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem nadzoru budowlanego stanowiącego przedmiot umowy na zasadach prawa dochodzenia cywilnego oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, określonych w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowykodeksie cywilnym.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o Kodeks cywilny w taki sposób, że: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej umowne: za zwłokę Wykonawcy w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia bruttostosunku do terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w – do wysokości 10,1 % Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia zwłoki, za odstąpienie od Umowy umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy,– w Wykonawcy do wysokości 25 20% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1, za niedochowanie Czasu Naprawy wskazanego w załączniku nr 3 do Umowy: w odniesieniu do Awarii (błędu Krytycznego) – 350,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; w odniesieniu do Błędu Aplikacji– 250,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; w odniesieniu do Usterki Programistycznej– 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Kara nie przysługuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wysokości poniesionej szkody, maksymalnie jednak do wysokości 50% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia drugiej Strony z obowiązku zapłaty kar umownych, przewidzianych niniejszą umową, a także nie pozbawia Zamawiającego prawa Strony odstępującej od umowy - uprawnień do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejogólnych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna Całkowita wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 50% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy1. Dopuszcza się możliwość kumulowania kar, o których mowa w ust. 1.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z UmowyW razie niewykonania usługi, o której mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 30% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy1. W razie zwłoki w wykonaniu usługi, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych o której mowa w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 110% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy1. W razie nienależytego wykonania usługi, za każdy dzień opóźnienia; o której mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. W razie odstąpienia Wykonawcy od Umowy wskutek okoliczności leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Naliczone kary umowne będą sumowane. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,, w przypadku pięciokrotnego naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, gdy naliczone przez Xxxxxxxxxxxxx kary umowne – dowolne, spośród określonych w wysokości 25 Umowie – osiągną równowartość 20% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ustust 1. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umownejumowne. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówStrony uzgadniają, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający może potrącić z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniudowolnego wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość tych kar, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyi tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy.

Kary umowne. Strony ustalają Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: zwłoki w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, w wysokości 500,00 PLN za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, zgodnie z Umowy§ 2 ust. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 2; rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy § 7 – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; w przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Komisję braku staranności przy wykonywaniu usługi w okresie jednego kwartału w zakresie utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego w wysokości 1 000,00 PLN; w przypadku trzykrotnego zgłoszenia uwag dot. stroju pracowników Wykonawcy lub trzykrotnego braku telefonicznego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, w okresie jednego kwartału w wysokości 300,00 PLN; realizacji usług objętych Przedmiotem umowy w niepełnym składzie osobowym, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5) Opisu Przedmiotu Zamówienia – w wysokości 100,00 PLN za każdą brakującą osobę w danym dniu świadczenia usług oraz dodatkowo 200,00 PLN za każdy następny dzień trwania powyższego naruszenia; nieprzedłożenia ważnego dokumentu ubezpieczenia i/lub dowodów potwierdzających uiszczenie składki/składek OC w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 2 umowy; realizacji usług objętych Przedmiotem umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurą określoną w § 8 – w wysokości 2.000,00 PLN, za każdy taki przypadek; nieprzedłożenia listy Podwykonawców lub oświadczenia, określonych w § 8 ust. 5, w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 8 ust. 6 umowy; przedłożenia listy Podwykonawców lub oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 5, niezgodnych ze stanem faktycznym – w wysokości 5.000,00 PLN, za każdy taki przypadek; z tytułu niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 9 ust. 1 – w wysokości 2.800,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia umowy, za każdą osobę; zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 9 ust. 4, w wysokości 100,00 PLN, za każdy dzień zwłoki; zwłoki w przystąpieniu do czynności określonych w § 3 ust. 3, w wysokości 500,00 PLN, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki licząc od czasu określonego w § 3 ust. 3; naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w tym realizacji Usługi niezgodnie z postanowieniami dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3, w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1) – 12) oraz nieusunięcie naruszeń w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek oraz dodatkowo w wysokości 200,00 PLN za każdy kolejny dzień trwania powyższych naruszeń. Każda z kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 3) i 4) może być naliczana kilkukrotnie w ciągu jednego kwartału, w razie ponownego trzykrotnego naruszenia umowy wskazanego odpowiednio w ust. 1 pkt. 3) i 4) w danym kwartale. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia Przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Kwota kar umownych naliczonych w oparciu o jedną z podstaw wskazanych w ust. 1 nie przekroczy kwoty stanowiącej 20% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony umowy. Łączna kwota kar umownych naliczonych zgodnie z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1ust. 1 nie przekroczy kwoty stanowiącej 30% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyumowy.

Kary umowne. Strony ustalają ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowyumowne. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia Za odstąpienie od Umowy umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 25 25% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §§ 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej 1, za każdy dzień opóźnienia, przy czym nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni więcej niż 20 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy1. W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 25 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1. Przed wykonaniem prawa do odstąpienia, Zamawiający wezwie do ostatecznego wykonania obowiązków wynikających z umowy wyznaczając jednocześnie 7 dniowy termin do wykonania tego wezwania. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy jest tak dalekie, iż wykonanie umowy w terminie określonym w § 2 jest niemożliwe, albo przedmiot umowy jest wykonywany w sposób rażąco nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 25 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1. W przypadku niewprowadzenia przez Wykonawcę uwag/zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie procedury odbioru, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1. W przypadku nienależytego wykonania zadań objętych umową z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (tzn. którego wykonanie będzie niezgodne z umową i jej załącznikami), Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W sytuacji, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek obowiązku przekroczy 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie W razie niewykonania wykonania zapotrzebowania na wynajem sali lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej sal, w przypadkucałości lub w części, Wynajmujący zapłaci Najemcy karę umowną w wysokości: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 50 % Wynagrodzenia czynszu najmu brutto, o którym mowa w §5 § 7 ust. 1 Umowy1, za każdy dzieńrozpoczęty dzień nieudostępnienia sali, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminach zgłoszonych w zapotrzebowaniu; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 150 % Wynagrodzenia czynszu najmu brutto, o którym mowa w §5 § 7 ust. 1 Umowy2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienianieudostępnienia sali, o której mowa w § 4 ust. 1, w terminach zgłoszonych w zapotrzebowaniu; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 50 % Wynagrodzenia czynszu najmu brutto, o którym mowa w §§ 7 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień nieudostępnienia sali, o której mowa w § 4 ust. 2, w terminach zgłoszonych w zapotrzebowaniu; 50% kwot przygotowania sali do przeprowadzenia egzaminu pisemnego w sposób elektroniczny, o których mowa w § 7 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień nieudostępnienia sali spełniającej warunki określone w § 5 ust. 1 3 pkt 1-3 odpowiednio, w terminach zgłoszonych w zapotrzebowaniu. W razie stwierdzonego w protokołach odbioru zapotrzebowania nienależytego wykonania Umowy przez Wynajmującego, w tym w szczególności niezapewnienia elementów wyposażenia sali, określonych w Umowie, Wynajmujący zapłaci Najemcy karę umowną w wysokości 5% czynszu najmu brutto określonego w § 7 ust. 1, 2, 3 lub 4 odpowiednio, za każdy dzień, w którym nastąpiło nienależyte wykonanie Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa Najemcy przysługuje uprawnienie do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej przewyższającego zastrzeżone kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniaumowne. Kary umowne należne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia Wynajmującego, bez konieczności odrębnego wzywania Wynajmującego do ich zapłaty, na podstawie Umowy ulegają sumowaniuco Wynajmujący wyraża zgodę i do czego upoważnia Najemcę. Niewykorzystanie sali w terminach zgłoszonych w zapotrzebowaniu nie zwalnia Najemcy od zapłaty czynszu w umówionej kwocie i terminie, chyba że niewykorzystanie to wynika z sytuacji, za które Najemca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą okoliczności określonych w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 8 ust. 1 Umowy3-4 lub 6.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – winy Wykonawcy, w wysokości 1 20% Wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowyi ust.2 umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych o których mowa w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) § 8 w wysokości 10,5% Wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowyi ust.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– zwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przejściowym czy odbiorze końcowym w wysokości 25 0,5% Wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowyi ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Nałożenie Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 i ust.2 umowy, w przypadku naruszenia zapisów § 7 niniejszej umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z umowy o podwykonawstwo, z następujących tytułów: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom; nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany; nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy dzień nieuzasadnionej nieobecności i nie podjęcie czynności przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego w wyznaczonym dniu; Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w niniejszym paragrafie za wyjątkiem kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownejkar umownych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówwynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowyzgodę. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy z wszystkich tytułów określonych w umowie nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia 30%, łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowyi ust. 2 umowy. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia. Kary umowne z tytułu odstąpienia podlegają zapłacie w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty płaci karę umowną Zamawiającemu kary umownej w przypadku: dostarczenia niewłaściwie przygotowanych posiłków pod względem ilościowym, jakościowym, higieniczno-sanitarnym w wysokości 50% wartości usługi za dany dzień, każdorazowego opóźnienia w wykonaniu dostarczaniu posiłków powyżej 30 minut w wysokości 50% wartości usługi za dany dzień, wypowiedzenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – umowy bez zaistnienia ważnych powodów w wysokości 1 10 % Wynagrodzenia bruttocałkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.4 umowy, o którym mowa wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w §wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy4 umowy. Strony zgodnie postanawiają, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia umownego przysługujących mu należności z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź wynagrodzenia. Termin zapłaty kary umownej strony ustalają na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniadzień poprzedzający termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne należne W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze swoich obowiązków polegających na podstawie Umowy ulegają sumowaniudostarczeniu posiłków, Zamawiający ma prawo do zorganizowania posiłków we własnym zakresie, a różnicą w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowykosztach obciążyć Wykonawcę. Łączna Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyumownych.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – do wykonania w części lub w całości usług określonych w § 1 niniejszej umowy lub powstania szkody związanej z nienależycie wykonywanymi usługami z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 2 ust 2 niniejszej umowy oraz niezależnie od poniesionych kar odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych strat, jakie powstały na skutek niewłaściwego świadczenia usługi przez Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania do wykonania lub należytego wykonania obowiązków, Zamawiającemu przysługuje oprócz kar umownych ujętych w ust. 1 prawo do odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania prac innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy. O potrzebie wykonania prac w trybie zastępczym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, a kosztami wykonania tych prac zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca zatrudnia do świadczenia przedmiotu zamówienia pracownika/pracowników w innej formie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 2 ust 2 za każdy taki przypadek. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca zatrudnia do świadczenia przedmiotu zamówienia pracownika/pracowników nie posiadających uprawnień określonych w §6 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 2 ust. 2 za każdy taki przypadek. z tytułu naruszenia obowiązku ochrony danych osobowych lub zachowania poufności w okolicznościach, o których mowa w § 9 -2,5 % wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 2 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 uststwierdzony przypadek. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 10% Wynagrodzenia brutto, całkowitej wartości umowy brutto o którym której mowa w §5 § 2 ust. 1 Umowy1. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umownejumowne. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania i potrącania z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani bieżących faktur kar umownych z jakichkolwiek innych jego obowiązkównależnego wynagrodzenia ryczałtowego za okres, zobowiązań lub odpowiedzialnościkiedy zaistniały warunki rzeczowe i formalne, jakie może on mieć według Xxxxxaby taką karę umowną naliczyć. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających kary z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowywynagrodzenia.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę W przypadku braku przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy – w wymaganym terminie, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1 3% Wynagrodzenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku niezrealizowania któregokolwiek panelu tematycznego, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 13% Wynagrodzenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1, za niezrealizowanie każdego panelu. W przypadku zmiany Prelegenta bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdą zmianę. W przypadku niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej pomimo zobowiązania w przedstawionej ofercie przez Wykonawcę, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku innego niż wskazane w ust. 1 – 2, niezgodnego z Umową lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; stwierdzony przypadek W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 20% Wynagrodzenia wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych ograniczona jest do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 30% Wynagrodzenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1 - 4 Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 5 podlegają sumowaniu. Każde naliczenie kary umownej zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwoty naliczonej kary umownej. W przypadku niezapłacenia naliczonej kary umownej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej na konto Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej, Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania jego zgody. Brak wpłaty kary umownej oraz brak możliwości potrącenia naliczonej kary umownej z faktury upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 6 W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

Kary umowne. Strony ustalają Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne umowne: w wysokości 0,1% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy – za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego zlecenia, ponad termin określony w § 3 ust. 10; w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – w przypadku zawinionego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – niestawiennictwa przed sądem, organem prowadzącym postępowanie lub w innym miejscu wskazanym przez DIRS; wysokości 1 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzieńw przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 10,2% Wynagrodzenia bruttomiesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy – w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §§ 3 ust. 9 lub § 5 ust. 1 Umowy7 zd. 2, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) w przypadku przekazania Zamawiającemu zlecenia przez Wykonawcę więcej niż dwa razy, w celu uzupełnienia informacji potrzebnych do prawidłowej realizacji zlecenia, z tym zastrzeżeniem, że wnioski Wykonawcy kierowane do Zamawiającego o przekazanie informacji niezbędnych do realizacji zlecenia nie będą traktowane jako podstawa do naliczenia kary umownej; w wysokości 10% Wynagrodzenia bruttomiesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy - w przypadku nieobecności radcy prawnego/adwokata w czasie, o którym mowa w §§ 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek; w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy2 Umowy - w przypadku wykonywania pomocy prawnej przez osobę nie posiadającą tytułu radcy prawnego/adwokata, za każdy stwierdzony przypadek. Nałożenie Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejKodeksu cywilnego. Zapłata Zamawiający może dokonać potrącenia kary umownej nie zwolni Wykonawcy lub odszkodowania z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniawynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne należne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, umowy nie przekroczy 100% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonej w szczególności kary Umowie. Kary umowne naliczone do dnia są należne także w przypadku odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem Umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyprzyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.

Kary umowne. Strony ustalają Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie wynikłe z niewykonania lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach: w przypadku opóźnienia w wykonaniu poszczególnych świadczeń składających się na przedmiot umowy, w tym dostarczenia aktywowanych pakietów serwisowych - Wykonawca zobowiązany jest zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 0,5 % Wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowyumowy, za każdy dzieńrozpoczęty dzień opóźnienia; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) za niedochowanie obowiązku poufności Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 120 % Wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowyumowy, za każdy dzień opóźnieniaprzypadek naruszenia obowiązku poufności; odstąpienia od Umowy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie sposobu realizacji umowy oraz zasad współpracy z Zamawiającym - Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 25 20 % Wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowyumowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejKary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. Zapłata kary umownej kar umownych nie zwolni zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązania od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxumowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx potrącanie kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź należnego mu wynagrodzenia. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniarachunek wskazany w wezwaniu. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych możliwych do naliczenia lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyzasadach ogólnych.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: za niewykonanie odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości odpowiednio 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 2 lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia wynagrodzenia brutto za wykonanie części umowy, od której odstąpiono, za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) zamówionej części przedmiotu umowy w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia umownego brutto za daną część, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyktórej zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy zwłoki, zgodnie z przyczyn leżących terminami realizacji poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 umowy), za zwłokę w wykonaniu zamówionej części przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy,– terminie wskazanym w §3 ust. 4, w wysokości 25 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia umownego brutto za daną część, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za wadliwy przedmiot zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu ustalonym na usunięcie wad, zgodnie z postanowieniami §6 umowy, w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 8 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy przypadek braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiającego osób. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi winę Zamawiający, w wysokości 10 % brutto wynagrodzenia należnego za realizację tej części umowy, od której wykonania odstąpiono. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich dochodzić może Wykonawca nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w §5 4 ust. 1 Umowy2 umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesiona przez niego szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownejkar umownych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie Naliczone przez Zamawiającego z Zabezpieczeniakary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem Umowy są należne niezależnie od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowykary za odstąpienie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne W przypadku, gdy mimo upływu 60 dni od dnia wskazanego w § 7 ust. 4 ODBIORCA CIEPŁA nie podpisze Umowy na sprzedaż ciepła na moc zamówioną określoną w § 1 ust. 2, za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków okres od 61 dnia liczonego od dnia wskazanego w § 7 ust. 4 do czasu podpisania przez ODBIORCĘ CIEPŁA Umowy na sprzedaż ciepła na moc zamówioną określoną w § 1 ust. 2, DOSTAWCY CIEPŁA przysługiwać będzie od ODBIORCY CIEPŁA kara umowna w wysokości równej kwocie opłat stałych wynikających z Umowy„Taryfy dla ciepła” DOSTAWCY CIEPŁA dla grupy taryfowej E/SW1 tj. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną i miesięcznej opłaty za usługi przesyłowe, obliczona proporcjonalnie za każdy dzień opóźnienia. W przypadku zawarcia przez ODBIORCĘ CIEPŁA Umowy na sprzedaż ciepła na moc zamówioną o wartości mniejszej niż moc zamówiona, określona w przypadku: opóźnienia § 1 ust. 2 albo w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu przypadku zmniejszenia wynikającej z zawartej Umowy – na sprzedaż ciepła mocy zamówionej poniżej wartości określonej w wysokości §1 % Wynagrodzenia bruttoust. 2 w okresie, o którym mowa w §5 § 1 ust. 1 Umowy3, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych DOSTAWCA CIEPŁA dokona ponownej analizy ekonomicznych warunków przyłączenia dla w/w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) mniejszej mocy zamówionej. W przypadku, gdy w/w analiza wykaże brak warunków ekonomicznych przyłączenia dla mniejszej mocy zamówionej DOSTAWCY CIEPŁA przysługiwać będą od ODBIORCY CIEPŁA kary umowne w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttoróżnicy pomiędzy miesięcznymi opłatami stałymi obliczonymi dla mocy zamówionej określonej w § 1 ust. 2, a miesięcznymi opłatami stałymi obliczonymi dla zmniejszonej mocy zamówionej wskazanej w Umowie na sprzedaż ciepła. W/w kary umowne naliczane będą miesięcznie do końca okresu, o którym mowa w §5 § 1 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od 3. W przypadku rozwiązania Umowy na sprzedaż ciepła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– zależnych od ODBIORCY CIEPŁA, DOSTAWCY CIEPŁA przysługiwać będą od ODBIORCY CIEPŁA kary umowne w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttomiesięcznych opłat stałych obliczonych dla mocy zamówionej określonej w § 1 ust. 2. W/w kary umowne naliczane będą miesięcznie do końca okresu, o którym mowa w §5 § 1 ust. 3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 Umowy- 3 nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 ust. Nałożenie kary umownej 2. W przypadku, gdy mimo upływu 60 dni od dnia wskazanego w § 7 ust. 4 DOSTAWCA CIEPŁA nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia podpisze Umowy na sprzedaż ciepła na moc zamówioną określoną w § 1 ust. 2, za okres od 61 dnia liczonego od dnia wskazanego w § 7 ust. 4 do czasu podpisania przez DOSTAWCĘ CIEPŁA Umowy na sprzedaż ciepła na moc zamówioną określoną w § 1 ust. 2, ODBIORCY CIEPŁA przysługiwać będzie od DOSTAWCY CIEPŁA kara umowna w wysokości równej kwocie opłat stałych wynikających z „Taryfy dla ciepła” DOSTAWCY CIEPŁA dla grupy taryfowej E/SW1 tj. miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną i miesięcznej opłaty za usługi przesyłowe, obliczona proporcjonalnie za każdy dzień opóźnienia. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej przewyższającego zastrzeżone kary umownejumowne. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.[opcja]

Kary umowne. Strony ustalają CŁ ma prawo żądać zapłaty kary umowne umownej w wysokości 0,5% kwoty równej wartości wynagrodzenia za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie realizację danego Zlecenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu danego Zlecenia ponad termin uzgodniony w zleceniu rozwojowym. W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest Usługi Utrzymania w stosunku do zapłaty Zamawiającemu Czasu Reakcji lub Czasu Naprawy, CŁ będzie mogła żądać od Wykonawcy kary umownej w przypadkuwysokości: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 2% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia określonego w §5 15 ust. 1 Umowy2 punkt a) za każdą godzinę przekroczenia Czasu Reakcji, za każdy dzieńCzasu Naprawy dotyczącej każdego Błędu Krytycznego; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia określonego w §5 15 ust. 1 Umowy, 2 punkt a) za każdy dzień opóźnieniaprzekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej każdego Błędu Zwykłego; odstąpienia od 0,5% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 2 punkt a) za każdy dzień przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej każdego Błędu Niskiej Krytyczności. CŁ ma prawo obniżyć wynagrodzenia za świadczenie Usługi Utrzymania, jeśli parametry SLA nie zostaną utrzymane. Oczekiwane parametry Systemu SLA opisane są w Załączniku nr 6 do Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– oraz OPZ. W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 19 (Personel), Wykonawca zapłaci CŁ karę umowną w wysokości 25 1000 zł za każde naruszenie. W każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są usługi, zgodnie z § 16 ust. 14 lit k) umowy – Wykonawca zapłaci CŁ karę umowną w wysokości 5000 zł za każdy przypadek. Naliczenie kar umownych będzie następować poprzez wystawienie i doręczenie noty obciążeniowej. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z załączoną notą obciążeniową. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez CŁ należnych (wymagalnych) kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans). Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 60% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości określonej w §5 15 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna przenoszącego wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa zastrzeżonych w §5 ust. 1 UmowyUmowie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty płaci karę umowną Zamawiającemu kary umownej w przypadku: dostarczenia kanapek, soków, herbat, wód mineralnych czy cukru nie spełniających wymogów Zamawiającego opisanych w niniejszej umowie oraz Załączniku nr 1 do umowy w wysokości 50% wartości usługi za dany dzień, każdorazowego opóźnienia w wykonaniu dostarczaniu kanapek, soków, herbat, wód mineralnych czy cukru powyżej 30 minut w wysokości 50% wartości usługi za dany dzień, wypowiedzenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – umowy bez zaistnienia ważnych powodów w wysokości 1 10 % Wynagrodzenia bruttocałkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.5 umowy, o którym mowa rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w §wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy5 umowy. Strony zgodnie postanawiają, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia umownego przysługujących mu należności z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź wynagrodzenia. Termin zapłaty kary umownej strony ustalają na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniadzień poprzedzający termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne należne W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze swoich obowiązków polegających na podstawie Umowy ulegają sumowaniudostarczeniu kanapek, soków, herbat, wód mineralnych i cukru, Zamawiający ma prawo do zorganizowania ww. we własnym zakresie, a różnicą w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowykosztach obciążyć Wykonawcę. Łączna Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyumownych.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne są uprawnione do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: Inwestor ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – przedmiotu umowy w wysokości 1 0,1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, kwoty wynagrodzenia umownego netto za każdy dzieńdzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w umowie, ale nie więcej niż 5% wartości umowy; opóźnienia Inwestor ma prawo naliczyć Wykonawcy przy usuwaniu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad - usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu okresie gwarancji i rękojmi) rękojmi - w wysokości 10,1% Wynagrodzenia bruttokwoty wynagrodzenia umownego netto za element robót, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, którego wada dotyczy za każdy dzień opóźnieniazwłoki licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad, ale nie więcej niż 5% wartości przedmiotu umowy netto; odstąpienia Wykonawca ma prawo naliczyć Inwestorowi karę umowną za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości 0,1 % kwoty faktury netto, po uprzednim wyznaczeniu Inwestorowi dodatkowego 14 dniowego terminu na uregulowanie zaległości. Wysokość odsetek naliczonych jako kara umowna, nie może przekraczać odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Inwestor ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % (pięć procent) wynagrodzenia umownego netto, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy umowy z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora. Wykonawca ma prawo naliczyć Inwestorowi karę umowną w wysokości 5 % (pięć procent) wynagrodzenia umownego netto, gdy Inwestor odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ustInwestora. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejogólnych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy Inwestor zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówwynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyzgodę.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: za niewykonanie odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości odpowiednio 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 2 lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia wynagrodzenia brutto za wykonanie części umowy, od której odstąpiono, za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) zamówionej części przedmiotu umowy w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia umownego brutto za daną część, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyktórej zwłoka dotyczy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy zwłoki, zgodnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– terminami realizacji poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 umowy), za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 25 2% Wynagrodzenia wynagrodzenia umownego brutto za wadliwy przedmiot zamówienia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu ustalonym na usunięcie wad, zgodnie z postanowieniami §6 umowy, w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w §8 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy przypadek braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiającego osób. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi winę Zamawiający, w wysokości 10 % brutto wynagrodzenia należnego za realizację tej części umowy, od której wykonania odstąpiono. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich dochodzić może Wykonawca nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w §5 4 ust. 1 Umowy2 umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesiona przez niego szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownejkar umownych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie Naliczone przez Zamawiającego z Zabezpieczeniakary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem Umowy są należne niezależnie od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowykary za odstąpienie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających W przypadku odstąpienia od umowy z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego w §5 ustumowie. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 25 0,5% Wynagrodzenia bruttowartości brutto wynagrodzenia przewidzianego w umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale do wysokości maksymalnej 20 % wartości brutto przedmiotu umowy. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru (w stosunku do terminów ich usunięcia wyznaczonych przez Zamawiającego), a także w przypadku opóźnienia w wykonaniu świadczeń gwarancyjnych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego w umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie zakończenia dostawy wynikać będzie z winy lezącej po stronie Wykonawcy przekroczy 40 dni kalendarzowych , Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać zapłaty kary umownej określonej w ust 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o którym których mowa w §5 ust. 1 1, 2 oraz 3, Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Nałożenie kary umownej W takim przypadku Wykonawcy nie pozbawia Zamawiającego prawa przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówkar umownych, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyjedynie żądać wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: z tytułu opóźnienia w realizacji któregokolwiek Zadania Zamawiający za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany każdy rozpoczęty dzień opóźnienia uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 0,1 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 10 ust. 1 Umowy1. Łączna wysokość wszystkich kar umownych z powyższego tytułu, za każdy dzieńjest ograniczona do wartości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego § 10 ust. 1; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w ramach gwarancji i rękojmi) – w wysokości 10,1% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §5 § 10 ust. 1 Umowy1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniaopóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, nie więcej jednak niż 20% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1; z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10. ust. 1; z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– Wykonawcy Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 25 20% Wynagrodzenia bruttołącznego wynagrodzenia, o którym mowa w §5 10 ust. 1. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Umowypkt 1) i 2) podlegają sumowaniu. Nałożenie kary umownej O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejstanowią inaczej, całkowita odpowiedzialność Stron, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia, ograniczona jest do strat rzeczywistych do kwoty wartości Umowy wskazanej w § 10 ust. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu należnego mu wynagrodzenia lub zaspokojenia roszczeń z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust§ 15. 1 UmowyOdpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej, o których mowa w § 16.

Kary umowne. Strony ustalają Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu Umowy, chyba, że szkoda została spowodowana działaniem siły wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne umowne: 10 % wynagrodzenia brutto zastrzeżonego w § 3 ust.1 Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za niewykonanie które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy; 0,5 % wynagrodzenia brutto zastrzeżonego w § 3 ust.1 Umowy w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 10 % wynagrodzenia brutto zastrzeżonego w § 3 ust.1 Umowy w przypadku udostępnienia osobom trzecim przez Wykonawcę lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z osoby, którymi się posługuje przy realizacji Umowy, informacji poufnych Zamawiającego, w wyniku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności określonych w § 8 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 200 zł brutto z tytułu przekroczenia terminu usuwania awarii dostarczonego sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, określonego w ust.5 pkt 6) Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapłaty Zamawiającemu kary umownej Umowy. 200 zł brutto za przekroczenie terminów, o których mowa w przypadku: ust.5 pkt 6), 9), 12) i 19) Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, za każdy dzień przekroczenia. 50 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia bruttoza przekroczenie terminu dostarczenia faktury VAT wraz z protokołem końcowego odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy, 6. 20 zł brutto za każdy dzień; rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony za przekroczenie terminu dostarczenia kserokopii potwierdzających posiadanie aktualnego certyfikatu z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttoprzebytych szkoleń z zakresu sprzętu DGT, o którym mowa w §5 ust. 3 pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 2), 3), 4), 5), 6) i 7) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy. Kary umowne podlegają łączeniu. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy. Prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku, gdy opóźnienie wynika wyłącznie z winy Zamawiającego. Niezależnie od kar umownych, określonych w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego, o ile szkoda Zamawiającego przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,jeżeli to niewykonanie jest następstwem zdarzenia zewnętrznego, którego skutków Strony wcześniej nie mogły przewidzieć – w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttoświetle obiektywnej oceny sytuacji - ani jemu zapobiec przy dochowaniu należytej staranności („siła wyższa”). Strona, która nie podejmie lub nie wykona swoich obowiązków z powodu siły wyższej, zawiadomi na piśmie drugą Stronę o niewykonaniu lub zawieszeniu wykonywania swoich obowiązków z tego powodu. Za siłę wyższą nie uznaje się niedotrzymania zobowiązań przez kontrahenta – dostawcę Wykonawcy i wszelkich podwykonawców. Powiadomienie, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy9, zostanie dokonane przez Strony nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od wystąpienia siły wyższej. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia W przypadku działania siły wyższej, ustalony w niniejszej Umowie termin przeznaczony na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejwykonanie przedmiotu Umowy zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej lub jej skutków, z zastrzeżeniem ust.13. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówJeżeli okres wskazany w ust. 12 będzie przekraczał termin realizacji wskazany w § 4 ust. 1, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z Umowy. przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 10 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowy1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 110% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z §5 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin wykonania dostawy wynikający z §2 ust.1; za opóźnienie w wymianie artykułów promocyjnych na nowe – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z §6 ust. 1 Umowyumowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wymiany artykułów na nowe, wynikającego z §1 ust. 10; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttouprawnienia, o którym których mowa w §5 ustwyżej nie wykluczają się wzajemnie. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej Jeżeli kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia pokrywa szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejogólnych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówwynagrodzenia należnego Wykonawcy, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez i do czego upoważnia Zamawiającego z Zabezpieczeniabez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniuprzewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie, z tym zastrzeżeniem, że w szczególności kary umowne naliczone do dnia przypadku odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem Umowy, możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie , z tym, że w przypadku odstąpienia od części Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyzastrzeżenie to dotyczy tylko części Umowy objętej odstąpieniem.

Kary umowne. Strony ustalają Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty, na rzecz Funduszu Funduszy kar umownych za niezrealizowanie parametrów wskazanych w Załączniku nr 1 za które otrzymał punkty na etapie oceny Xxxxxx w Postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. : za zmniejszenie liczby przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy wskazanych w Załączniku nr1 do Umowy; za wydłużenie Okresu Budowy Portfela polegające na zmniejszeniu liczby miesięcy o które zobowiązał się skrócić Okres Budowy Portfela wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy; za obniżenie wkładu własnego poniżej wartości wskazanej w § 3 ust.10; za nieprowadzenie placówki, w której świadczona będzie obsługa klienta w którejkolwiek z gmin o których mowa w § 20 ust. 15 pkt 1) ; Wysokość kary umowne za niewykonanie obliczana będzie według wzoru: Wk = (A- B) / A X 50%W gdzie poszczególne litery oznaczają: Wk- wysokość kary; A – liczba punktów uzyskana w danym podkryterium Jakościowym na podstawie zadeklarowanych parametrów w złożonej ofercie; B – liczba punktów które uzyskałby Pośrednik Finansowy w danym podkryterium jakościowym na podstawie faktycznie realizowanych parametrów; W – wynagrodzenie Pośrednika Finansowego. Dodatkowo, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Menadżera na podstawie przesłanek określonych w § 24 ust. 2 pkt 1) Umowy, lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 24 ust. 5 Umowy. Wykonawca , Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia wysokości 10% Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do Instrumentu Finansowego. Kara umowna jest wpłacana przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary. Menadżerowi przysługuje prawo do dochodzenia od Pośrednika Finansowego odszkodowania w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa przekraczającej kwoty kar umownych określonych w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych i 2 powyżej. Kary umowne określone w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; powyżej są naliczane niezależnie tj. dla każdego podkryterium jakościowego oddzielnie. Menadżer ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, wymierzenia kary umownej o którym której mowa w §5 ust. 1 Umowypkt 1) powyżej w przypadku, gdy poziom realizacji wskaźnika, którego kara dotyczy wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. Nałożenie Menadżer ma prawo do odstąpienia od wymierzenia kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w §5 ust. 1 Umowypkt 2) powyżej w przypadku, gdy poziom realizacji zadeklarowanego parametru wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. Okresu Budowy Portfela co najmniej 90% Menadżer ma prawo do odstąpienia od wymierzenia kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt 5) powyżej w przypadku, gdy poziom realizacji zadeklarowanego parametru wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy1. Wykonawca zobowiązany Oprócz innych wypadków wyraźnie przewidzianych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadkunaliczenia Wykonawcy kar umownych za: opóźnienia a) opóźnienie w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – danego etapu Prac wskazanego w Załączniku nr 2, w wysokości 1 0,3% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia netto za ten etap Prac, o którym mowa za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie dłużej niż do terminu realizacji przedmiotu Umowy uzgodnionego w §5 § 4 ust. 1 Umowy, b) opóźnienie w wykonaniu wolnych od wad Prac, w wysokości 0,2% Wartości Umowy netto, za każdy dzień; rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych ponad termin realizacji przedmiotu Umowy określony w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy, c) opóźnienie w usunięciu wady, w tym wady stwierdzonej przy odbiorze Prac, w razie gdy jej usunięcie miało nastąpić po odbiorze Prac lub wad zidentyfikowanych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 0,2% Wartości Umowy netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; odstąpienia , licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady, d) odstąpienie od Umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– Wykonawcy w wysokości 25 15,0% Wynagrodzenia bruttoWartości Umowy netto, o którym mowa e) odstąpienie od Umowy w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie części przez Zamawiającego z Zabezpieczeniaprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15,0% części Wartości Umowy netto, której dotyczy odstąpienie. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy2. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy ze wszystkich tytułów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 100 równowartości 25,0% Wynagrodzenia bruttoWartości Umowy netto, przy czym ograniczenie to nie dotyczy kar zastrzeżonych w innych miejscach Umowy. 3. Zapłata kar umownych na wypadek opóźnienia nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx. Zapłata kar umownych za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi bez dodatkowego wezwania w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o którym mowa w §5 ustodstąpieniu. § 8 Contractual penalties 1. In addition to other cases provided for in the Contract, the Ordering Party shall be entitled to impose contractual penalties on the Economic Operator, related to: a) a delay in execution of the given stage of Works indicated Annex 2, in the amount of 0,3 % of the net remuneration for this stage of Works for every started day of delay, however, not exceeding the execution deadline for the subject of the Contract agreed upon in § 4 p. 1 Umowy.of the Contract, b) a delay of execution of Works free of faults, in the amount of 0,2 % of the net Contract Value, for every started day of the delay past the execution deadline for the subject of the Contract agreed upon in § 4 p. 1 of the Contract, c) a delay in removal of a fault, including faults found during the acceptance of Works, if such a removal should take place after the acceptance of Works or faults identified during the guarantee period or the warranty period, in the amount of 0,2 % of net Contract Value for every started day of the delay, counting from the day indicated by the Contracting Authority as the fault removal deadline, d) withdrawal from the Contract by the Contracting Authority, in its entirety, because of reasons the Economic Operator is responsible for, in the amount of 15 % of net Contract Value, e) withdrawal from the Contract by the Contracting Authority, partial, because of reasons the Economic Operator is responsible for, in the amount of 15 % of net Contract Value, to which the withdrawal applies. 2. The total amount of contractual penalties related to all reasons indicated in p. 1 of this paragraph may not exceed the equivalent of 25 %. of the net Contract Value, wherein this limitation shall not apply to penalties reserved elsewhere in the Contract. 3. Payment of contractual penalties related to delays shall take place within 7 days after the relevant payment request is delivered by the Contracting Authority. Payment of contractual penalties for withdrawal caused by reasons the Economic Operator is responsible for shall be made without an additional request, within 7 days after the delivery date of the withdrawal declaration

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym opóźnienia w dostarczeniu przesyłek pocztowych przez Operatora, Zamawiający może naliczyć Operatorowi karę umowną w wysokości dwukrotnej opłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających daną przesyłkę pocztową. W przypadku sześciokrotnego zaistnienia takiej sytuacji w miesięcznym okresie rozliczeniowym Zamawiający wezwie Operatora do przywrócenia stanu zgodnego z UmowyUmową. Wykonawca zobowiązany jest Jeżeli Operator w ciągu kolejnego miesiąca rozliczeniowego po wezwaniu nie przywróci realizacji Usług do stanu zgodnego z Umową poprzez jej należyte wykonywanie, w szczególności objawiające się brakiem opóźnień w dostarczaniu przesyłek pocztowych, Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem - wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bądź z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 30 dni, i zażądać zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 5 % Wynagrodzenia brutto, Kwoty maksymalnej o którym której mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowy. Nałożenie W przypadku nieodebrania przesyłek pocztowych lub opóźnienia przekraczającego 30 minut w odebraniu przesyłek pocztowych przez Operatora, w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2, Zamawiający może naliczyć Operatorowi karę umowną w wysokości 100 zł za każdy przypadek nieodebrania przesyłek pocztowych lub przekroczenia 30 minutowego opóźnienia w odebraniu przesyłek pocztowych. Zamawiający wezwie Operatora do przywrócenia stanu zgodnego z Umową w przypadku sześciokrotnego zaistnienia powyższej sytuacji w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Jeżeli Operator nie przywróci realizacji Usług związanych z odbiorem przesyłek pocztowych do stanu zgodnego z Umową w okresie kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu wezwania, Zamawiający może, zgodnie ze swoim wyborem - wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bądź z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 30 dni i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto, Kwoty maksymalnej o którym której mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku naruszenia przez Operatora zasad poufności o których mowa w § 13 lub naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usług, o których mowa w § 12 ust. 1, Operator zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde naruszenie. W przypadku niezatrudniania przez cały okres wykonywania czynności, wskazanych w § 5 ust. 2, osób do ich wykonywania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Operator zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień niezatrudniania tych osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wierzytelności Operatora. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przez Operatora, w tym utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki pocztowej, Zamawiającemu przysługują, według jego wyboru odszkodowanie oraz inne roszczenia, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie – Prawo pocztowe albo kary umowne, jeżeli są dla Zamawiającego korzystniejsze. Niezależnie od powyższych roszczeń, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, może on dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest Zamawiający ma prawo do żądania zapłaty Zamawiającemu kary umownej kar umownych od Wykonawcy w przypadkunastępujących sytuacjach i wysokościach: w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostarczeniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – zamówienia, w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, terminie o którym mowa w §5 § 2 ust. 1 Umowy, 4 w wysokości 0,2% wartości brutto złożonego zamówienia za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 20% kwoty brutto złożonego zamówienia; w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 25 do 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w §5 § 3 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej Wykonawca nie pozbawia ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowości w wykonaniu postanowień Umowy w przypadku niedopełnienia przez Zamawiającego prawa zobowiązań określonych treścią Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy wysokość zastrzeżonej kary umownejfaktycznie poniesionych przez niego szkód przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych. Zapłata kary umownej Żadna ze Stron nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówbędzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym opóźnienie w wykonaniu, zobowiązań lub odpowiedzialnościokreślonych w Umowie spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, jakie zewnętrzne w stosunku do powołującej się na nie Strony, pozostające poza kontrolą Stron i których nie mogły one przewidzieć, ani im zapobiec, pomimo dołożenia należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie o tym drugą Stronę. W takim przypadku, Xxxxxx uzgodnią tryb dalszego postępowania, w celu usunięcia skutków działania siły wyższej i doprowadzenia do realizacji Umowy zgodne z jej treścią. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są wymagalne w terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o ich nałożeniu. Zamawiający może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu potrącić naliczone kary z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź wynagrodzenia, bez odrębnego oświadczenia, na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyco Wykonawca wyraża zgodę.

Kary umowne. Strony ustalają Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie umowne: w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających w przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy z Umowy. przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 10 % Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §5 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) 1. w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa 500,00 zł. w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy przypadku każdorazowego nie odebrania odpadów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– Wykonawcy w terminie określonym w §2 ust.3. za każdorazowe niewykonanie, nienależyte wykonanie lub spóźnione wykonanie jakichkolwiek obowiązków określonych w umowie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 25 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o wynagrodzenia miesięcznego netto za miesiąc w którym mowa nastąpiło w/w §5 ustnaruszenie obowiązków. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej Jeżeli kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa pokryje szkody faktycznie poniesionej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z płatności wynikających z faktur (potrąceniu podlegają również płatności niewymagalne). Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej nie zwolni Wykonawcy następuje przez sporządzenie noty księgowej. Dla skuteczności oświadczenia o potrąceniu wystarcza doręczenie noty obciążeniowej wraz z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani oświadczeniem o kompensacie. W przypadku niedotrzymania terminów realizowania zleceń, określonych w § 2 ust. 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia odbioru odpadów innemu wykonawcy. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikającą z jakichkolwiek innych jego obowiązkówniniejszej umowy, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxróżnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie dokonanie potrącenia przed upływem terminu wymagalności wskazanej przez Zamawiającego kwoty do potrącenia oraz na doręczanie not księgowych jednocześnie z Zabezpieczeniaoświadczeniem o potrąceniu. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniuW przypadku ustalenia, że Wykonawca narusza postanowienia umowy w szczególności kary umowne naliczone zakresie miejsca unieszkodliwiania, Zamawiający po uprzednim wezwaniu wykonawcy do dnia odstąpienia zaprzestania naruszeń, ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w trakcie trwania umowy sumują się z karą umowną przewidzianą określeniem zakresu odpowiedzialności w związku z odstąpieniem od Umowywysokości nie niższej niż istniejąca w dniu podpisania umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 UmowyUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa.

Kary umowne. Strony ustalają Xxxxxx ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach w niej określonych. Dostawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca, 10% wartości netto wynagrodzenia umownego; za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Xxxxxxxx jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji, 0,2% wartości ceny netto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. za nieterminową realizację Przedmiotu Umowy, 0,2% wartości ceny netto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, określonego w §10 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających do wysokości rzeczywiście poniesionych strat. Należności z Umowytytułu kar umownych i odszkodowań będą płacone przez Dostawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – Mogą być również potrącone z wynagrodzenia przysługującego Dostawcy. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyustawowej, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– opóźnienia w regulowaniu należności określonych w niniejszej Umowie. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę Umowną w wysokości 25 0,2% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości Umowy za każdy zakończony dzień opóźnienia w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania odbiorze Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, przekraczający 7 dni od dat określonych w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyniniejszej Umowie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Inwestor zastępczy zapłaci Zamawiającemu kary umownej umowne: za zwłokę w przypadku: opóźnienia dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego z przyczyn zależnych od Inwestora Zastępczego – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia zwłoki, za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniaprzyczyn zależnych od Inwestora Zastępczego lub przez Inwestora Zastępczego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego lub przez Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie. Naliczone kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z jakichkolwiek należności Inwestora Zastępczego. Kary umowne należne przewidziane niniejszym paragrafem płatne będą na podstawie Umowy ulegają sumowaniunoty księgowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia na konto wskazane w nocie.. W przypadku, w szczególności gdy kary umowne naliczone zapłacone przez jedną ze Stron nie pokryją szkody poniesionej przez drugą Stronę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Strona będzie uprawniona do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowydochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych, a zapłacona kara zostanie zaliczona na poczet tego odszkodowania. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 5% Wynagrodzenia wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa określonego w §5 § 3 ust. 1 Umowy1.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie W razie niewykonania lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających nienależytego wykonania etapu I Umowy w terminie, o którym w § 2 ust. 4 pkt 1, polegającego w szczególności na wykonaniu etapu I Umowy niezgodnie z Umowywarunkami określonymi w SZPU lub wykonania jakichkolwiek działań, czynności, Utworów, kreacji i materiałów tekstowych stworzonych w ramach Umowy niezgodnie z wersją zaakceptowaną przez Zamawiającego, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. Wykonawca zobowiązany jest do 5 i 7: odstąpić od Umowy w całości albo niewykonanej lub nienależycie wykonanej części oraz żądać zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – odpowiednio w wysokości 1 15% Wynagrodzenia albo 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji albo udzielić dodatkowego terminu do prawidłowego wykonania Umowy i rękojmi) żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10,2 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowy2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; odstąpienia od , a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt 1 lub 3, odebrać etap I Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 25 5 % Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowy1. Nałożenie W razie niewykonania lub nienależytego wykonania etapu II Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 lub Kampanii mediowej w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, polegającego w szczególności na wykonaniu etapu II Umowy niezgodnie z warunkami określonymi w SZPU lub wykonania jakichkolwiek działań, czynności, Utworów, kreacji i materiałów tekstowych stworzonych w ramach Umowy niezgodnie z wersją zaakceptowaną przez Zamawiającego, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 3-5 i 7: odstąpić od II etapu Umowy w całości albo niewykonanej lub nienależycie wykonanej części etapu II Umowy oraz żądać zapłaty kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, odpowiednio w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 wysokości 10% Wynagrodzenia albo 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 6 ust. 1, albo udzielić dodatkowego terminu do prawidłowego wykonania II etapu Umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt 1 lub 3, odebrać etap II Umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku nieosiągnięcia któregokolwiek ze wskaźników określonych w § 1 ust. 4 pkt 1, 2 lub 3 Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 4: żądać zapłaty kary umownej w wysokości odpowiednio 15%, 10 % lub 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo udzielić dodatkowego terminu do prawidłowego wykonania Umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za II etap Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w osiągnięciu wskaźników, a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt 1. W przypadku gdy Wykonawca osiągnął: wskaźnik o którym mowa § 1 ust. 4 pkt 1 na poziomie niższym niż 5 % lecz nie niższym niż 10 % od poziomu wskazanego w § 1 ust. 4 pkt 1 – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto za II etap Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2; wskaźnik o którym mowa § 1 ust. 4 pkt 2, na poziomie niższym o więcej niż 10 punktów procentowych i nie niższym o więcej niż 15 punktów procentowych od poziomu wskazanego w § 1 ust. 4 pkt 2 – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za II etap Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2; wskaźnik o którym mowa § 1 ust. 4 pkt 3 na poziomie niższym o więcej niż 2 punkty procentowe i nie niższym o więcej niż 5 punktów procentowych od poziomu wskazanego w § 1 ust. 4 pkt 3 – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za II etap Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2. W przypadku nieprzedłożenia lub przedłożenia niekompletnego któregokolwiek z raportów, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowypkt 2-3, Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowego terminu do przedłożenia raportu oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, za każdy dzień dodatkowego terminu; odstąpić od wykonania danego raportu i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku nieterminowego wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji, o której mowa w § 11, Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w postanowieniach dotyczących poufności informacji, o których mowa w § 7, obowiązków określonych w § 3 ust. 7 lub 8 lub obowiązków, o których mowa w § 10 ust. 3, Zamawiający może: zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia albo odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku nieskierowania przez cały okres wykonywania czynności, wskazanych w § 14 ust. 1, osób do ich wykonywania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień nieskierowania tych osób. Kary umowne za opóźnienie, o których mowa w ust. 1-3 i ust. 6, stosuje się także wtedy gdy doszło do opóźnienia, a Zamawiający nie wyznaczył dodatkowego terminu. Postanowienie stosuje się niezależnie od wskazania w protokole odbioru, że doszło do opóźnienia. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1-10, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zastrzeżonych kar umownych z wierzytelności Wykonawcy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Zamawiający może dokonać naliczenia kar umownych, a Wykonawca ma obowiązek ich zapłaty w następujących przypadkach: za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia opóźnienie w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy umowy – w wysokości 1 0,3% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,Wykonawcy – w wysokości 25 10% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w §5 3 ust. 1 Umowy. Nałożenie W przypadku naruszenia postanowień § 8 Umowy, w razie nieuprawnionego ujawnienia informacji poufnej, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkóww wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxokreślonego w § 3 ust 1 za każde naruszenie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, wynagrodzenia określonego w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowylub na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w drodze potrącenia z wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Sposób zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych odbędzie się według wyboru Xxxxxxxxxxxxx. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

Kary umowne. 1. Poza przypadkami, w których przepisy prawa – w szczególności przepisy Ustawy i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – przewidują nałożenie przez właściwy organ kar pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków wynikających z tych przepisów, Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących nieleżących po stronie Wykonawcy,Organizatora – w wysokości 25 5% Wynagrodzenia bruttomaksymalnej kwoty brutto Wynagrodzenia, o którym której mowa w §5 § 14 ust. 8 pkt 1 Umowy, za brak przyjazdu autobusu na danym kursie w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, za nieuzasadnione opóźnienie powyżej 10 minut w stosunku do rozkładu jazdy w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, za nieuzasadnione przyśpieszenie powyżej 2 minut w stosunku do rozkładu jazdy w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, za nieuzasadnione niezatrzymanie się na przystanku w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, za nieuzasadnioną zmianę trasy przejazdu w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, za nieterminowe podstawienie autobusu rezerwowego w przypadku awarii autobusu podstawowego (wyłączenia z ruchu) w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, za nieterminowe przekazanie faktury lub informacji o wpływach z biletów i kar w wysokości 50,00zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki w stosunku do każdego z terminów określonych w § 2 ust.2 pkt 14) oraz § 3 ust. Nałożenie kary umownej 7 niniejszej umowy, za każde stwierdzone podczas kontroli i potwierdzone protokółem nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy wykonanie czynności związanych z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówumieszczeniem w widocznym miejscu w autobusach informacji, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniuokreślonych w §2 ust.2 pkt 7 niniejszej umowy, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się wysokości 50,00zł (pięćdziesiąt złotych), za każde stwierdzone podczas kontroli i potwierdzone protokółem nie wykonanie czynności związanych z karą umowną przewidzianą utrzymaniem należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów podczas rozpoczęcia kursowania oraz zapewnienia ich czystości i właściwego stanu technicznego, w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttowysokości 10,00zł (dziesięć złotych), o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających wykonanie umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z Umowyprzyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% ceny (bez kosztów leasingu) pojazdu specjalnego / pojazdu wraz z zabudowanym osprzętem do inspekcji TV przewodów rurowych*. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, karę umowną za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w wysokości 25 0,02 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa ceny (bez kosztów leasingu) pojazdu specjalnego / pojazdu wraz z zabudowanym osprzętem do inspekcji TV przewodów rurowych*. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia przypadku odstąpienia od umowy sumują się przez Zamawiającego lub Wykonawcę z karą umowną przewidzianą przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% ceny (bez kosztów leasingu) pojazdu specjalnego / pojazdu wraz z zabudowanym osprzętem do inspekcji TV przewodów rurowych*. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności nie może dokonać żadnych cesji praw związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z odstąpieniem od Umowyrealizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttoW sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, o którym mowa pod rygorem nieważności. Umowa sporządzona zostanie w §5 ustdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 1 Umowy*-każdy z przedmiotów zamówienia należy traktować odrębnie dla każdej z umów.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Zamawiający zastrzega sobie stosowanie następujących kar umownych: w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od 1 do 10 dni i 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia od 11 do 20 dnia, a po 20 dniu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w wysokości po 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia do wysokości 100% wynagrodzenia netto; w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1, za niewykonanie umowy, rozwiązanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających odstąpienie od umowy, z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – przyczyn zależnych od Wykonawcy; w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotów wadliwych stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia od 1 do 10 dni i 0,5% Wynagrodzenia bruttowartości netto wadliwej części przedmiotu zamówienia za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia od 11 do 20 dnia, a po 20 dniu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w wysokości po 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia do wysokości 100% wynagrodzenia netto; Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jednakże nie więcej niż do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 § 2 ust. 1 Umowyumowy. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia wynikającego z faktury, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniutakie potrącenia i oświadcza, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy że to wyrażenie zgody nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyjest obarczone żadną wadą oświadczenia woli.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia Za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25 10% Wynagrodzenia bruttomaksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w ustawowej wysokości. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu zleconych każdorazowo prac (Zleceń), tj. za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych czynności składających się na realizację danego Zlecenia, w wysokości 1% wartości danego Zlecenia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia, w którym prace miały być wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi terminów realizacji Zlecenia; za przeskład wynikający z nieprawidłowego złamania tekstu powodujący niedochowanie terminów umownych, określonych w Zleceniu, Zamawiający obniży stawkę Wykonawcy o 10% za każdy arkusz Zlecenia; za błędy w druku spowodowane niesprawdzeniem lub niedokładnym sprawdzeniem przez Wykonawcę zgodności plików pdf z ostatnią korektą podpisaną przez autora i zatwierdzoną przez redakcję Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami ponownego druku obliczonych według cen jednostkowych arkusza wskazanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy; w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w §5 § 8 ust. 1 Umowy9 Umowy któregokolwiek z dokumentów tam określonych we wskazanym terminie lub nieudzielenia wyjaśnień, o których mowa w § 8 ust. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej8 pkt 2) Umowy – w wysokości 500, 00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu ww. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu obowiązku w przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt 3) Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek w przypadku realizacji zamówienia w zakresie czynności opisanych w § 9 ust. 7 Umowy przez osobę inną niż wskazana w wykazie osób lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zaakceptowana przez Xxxxxxxxxxxxx zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, w razie wykonywania prac, o których mowa § 8 ust. 7 Umowy przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę wskazanej w Załączniku nr 4 do Umowy - Wykazie osób zatrudnionych na umowę o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, w tym również brak udowodnienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy czym kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli podczas kontroli Zamawiający lub inny uprawniony organ stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniawynagrodzenia należnego Wykonawcy. Kary umowne należne na podstawie są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy ulegają sumowaniuw całości lub w części (a w zakresie, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttojakim umowa jest umową o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.gdy:

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowywykonanie Umowy na zasadach opisanych w Umowie oraz na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia bruttonie dotrzyma terminu, o którym mowa w §5 Załączniku nr 2 do Umowy pkt 7 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy10, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony Dzień Roboczy opóźnienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów wynikającego z tytułu gwarancji harmonogramu i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttokosztorysu, o którym mowa w §5 Załączniku nr 2 do Umowy pkt 7 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy10, za każdy dzień Dzień Roboczy opóźnienia; . Za każdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych wbrew postanowieniom § 11 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– drugiej Strony, każda ze Stron jest uprawniona do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 25 10% Wynagrodzenia bruttokwoty netto wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 Umowy. Ponadto, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: Za niedotrzymanie wskaźnika DS (Poziom Dostępności Oprogramowania) w okresie miesięcznym: W przypadku opóźnienia skutecznego Usunięcia Wady będącej Błędem, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia, określonego w §7 ust. 2, za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą, powyżej wartości zawartej w pkt 2 Załącznika nr 4 do Umowy, W przypadku opóźnienia skutecznego Usunięcia Wady będącej Błędem Użytkownika, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, określonego w §7 ust. 2 za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą, powyżej wartości zawartej w pkt 2 Załącznika nr 4 do Umowy, W przypadku opóźnienia skutecznego Usunięcia Wady będącej Usterką, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w §7 ust. 2 za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą, powyżej wartości zawartej w pkt 2 Załącznika nr 4 do Umowy, W przypadku opóźnienia odpowiedzi na Pytania/Konsultacje, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w §7 ust. 2 za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą, powyżej wartości zawartej w pkt 2 Załącznika nr 4 do Umowy, Łączna wysokość naliczonej kary umownej nie może przekraczać 50% wynagrodzenia, o którym mowa w §5 § 7 ust. 1 Umowy. Nałożenie Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 10 dni, licząc od dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. W przypadku niedokonania zapłaty kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia we wskazanym terminie może być ona również wyegzekwowana poprzez potrącanie z odsetkami ustawowymi z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez i do czego upoważnia Zamawiającego z Zabezpieczeniabez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniuStrony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna przewyższającego wysokość kar umownych możliwych umownych, do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowywysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w terminiezgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, licząc od dnia 5-09-2021 r. W przypadku nienależytego przygotowania realizacji zamówienia, w tym nie przedstawienia Zamawiającemu propozycji 5 restauracji zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, w tym nieprzygotowania materiałów szkoleniowych, o których mowa w pkt. 6 OPZ czy naruszenia obowiązku zaangażowania osoby niepełnosprawnej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku nie spełnienia zapewnienia przez hotel o minimalnych standardów i odległości przedstawionych zaoferowanych w Załączniku nr 1 lub innego przypadku nienależytego wykonania usługi logistycznej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku niespełnienia wymagania, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy (tj. wymagania zatrudnienia na umowę o pracę lub wymagania udokumentowania na żądanie Zamawiającego spełnienie spełnienia wymogu), Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku innego niż wskazane w ust. 1 - 3 niezgodnego z Umową lub Ofertą lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy, Umowy za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (stwierdzony przypadek. W przypadku odstąpienia od Umowy przez cały okres obowiązywania ochrony Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi) przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150% Wynagrodzenia wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy. Kary umowne, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– o których mowa w ust. 1 - 5 podlegają sumowaniu, jednak łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do 7030% wysokości 25 % Wynagrodzenia maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego prawa szkody przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1 - 7, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej określonych w Kodeksie cywilnym. Każde naliczenie kary umownej zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwoty naliczonej kary umownej. W przypadku niezapłacenia naliczonej kary umownej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej na konto Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej, Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania jego zgody. Brak wpłaty kary umownej oraz brak możliwości potrącenia naliczonej kary umownej z faktury upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej nie zwolni zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązania od wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 2 ust. 1 Umowy, z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 6 powyżej. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

Kary umowne. Strony ustalają postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne za umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowywykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest Strony określają następujące przypadki możliwości naliczania kar oraz ich wysokość: Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia bruttoterminu, o którym mowa w §5 ust§ 4 ust.5 pkt. 1 Umowy4 – w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych zwłokę w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) zakończeniu realizacji robót budowlanych w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttostosunku do terminu, o którym mowa w §§ 4 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w należytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony w niniejszej umowie to zwłoka Wykonawcy liczona jest od następnego dnia, w którym upłynął ten termin, a gdy termin nie jest określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w okresie rękojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót powyżej 7 dni, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w umowie – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku gdy Zamawiający odrzucił projekt umowy lub zakwestionował zawartą umowę z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą z tytułu terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek, za brak zapłaty lub nieterminowe zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyższym zakresie, za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, za naruszenie zobowiązania Wykonawcy do ubezpieczenia a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każde naruszenie, za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z zapisami w SWZ, a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), za każde naruszenie, za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/robót przez inną osobę niż została zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, osób w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx niedopełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każda osobę, liczone za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodów za odstąpienie od Umowy umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,Wykonawcy – w wysokości 25 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wynagrodzenia brutto określonego w §5 § 7 ust. 1 Umowyniniejszej umowy, za odstąpienie od umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto robót budowlanych do zrealizowania po odstąpieniu od umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w pkt 1 - 2 powyżej stają się wymagalne z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej. Zapłata W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust.2 pkt 1 lit. a) – q) niniejszego paragrafu, kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówzostaną naliczone przez Miasto Gorzów Wlkp. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, zobowiązań lub odpowiedzialnościw przypadku, jakie może on mieć według Xxxxxgdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowynoty księgowej.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: w przypadku przekroczenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w wysokości 1 % Wynagrodzenia (jednego procenta) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 9 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych czym wartość kar umownych w innych okolicznościach tym zakresie nie może być wyższa niż 10% (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmidziesięć procent) w wysokości 1% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia1; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 10% Wynagrodzenia (dziesięciu procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 9 ust. 1 – w innym, niż określony w pkt 1, przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy – pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania lub wykonania przedmiotu Umowy, zawierającego stwierdzone uchybienia oraz wyznaczenia odpowiedniego terminu do wykonania lub należytego wykonania, nie krótszego niż 5 Dni Roboczych. Nałożenie Wezwanie to powinno zostać przedłożone Wykonawcy nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego przypadku nieprawidłowego wykonania Umowy lub nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia stwierdzenia niewykonania przedmiotu Umowy; za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1; za złożenie Zamawiającemu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, bez ważnego powodu – w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1; za naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności (§ 17-19 Umowy) – w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający może potrącić wartość naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a także z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W innym przypadku, Strony ustalają termin zapłaty kary umownej nie pozbawia dłuższy niż 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego prawa zawierającego żądanie zapłaty. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejw przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttoW przypadku, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy2, Strony protokolarnie ustalą zakres wykonanych prac i na tej podstawie, po uwzględnieniu naliczonej przez Zamawiającego kary umownej, ustalą wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Postanowienia dotyczące kar umownych, o których mowa w ust. 1, obowiązują niezależnie od siebie.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie W przypadku niewykonania lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z Umowyprzepisów kodeksu cywilnego oraz prawo do naliczenia kar umownych zastrzeżonych w ustępach poniższych. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 20 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia W przypadku opóźnienia względem terminów określonych w § 2 Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego prawa dochodzenia karę umowną w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia. W przypadku niezatrudnienia osób wskazanych w § 11 na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejpodstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu 1 Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniaza każdy przypadek naruszenia. Kary umowne należne określone w ust. 3 – 5 powyżej podlegają kumulacji. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy ulegają sumowaniulub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (według wyboru Zamawiającego), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych możliwych na zasadach ogólnych. Kary umowne określone w niniejszej umowie są wymagalne w terminie ustalonym w wezwaniu do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyzapłaty.

Kary umowne. Strony ustalają Mając na uwadze powyższe Wykonawca prosi o wprowadzenie do wzoru Umowy klauzul zbliżonych do rekomendowanych w treści przywołanych wyżej dokumentu tj. o modyfikację §24 ust. 20 wzoru umowy na: „W każdym przypadku, gdy w Umowie zastrzeżona jest kara umowna, Zamawiającemu przysługuje zawsze prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z umownej, jeżeli poniesiona przez niego szkoda, obejmująca rzeczywiste straty i utracone korzyści, przewyższa wysokość kary umownej, maksymalnie jednak do wysokości wynagrodzenia brutto określonego w §19 ust. 1. Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej ” Zapis w przypadku: opóźnienia w wykonaniu zaproponowanym przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, brzmieniu nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za szkody wyrządzone Zamawiającemu z winy umyślnej. Zgodnie ustawą Kodeks cywilny odpowiedzialności za szkodę z winy umyślnej nie można ograniczyć. Zaproponowany zapis ma na celu ograniczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone jedynie z winy nieumyślnej. Prosimy o którym mowa w zmianę §5 24 ust. 1 21, 24 oraz 25 wzoru umowy w zakresie wysokości kar umownych. W obecnym brzmieniu wysokość kar nosi znamiona kar rażąco wygórowanych: Zakresy całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie kar umownych wskazane są w umowie par 24 i 25 WUa. Zgodnie z art. 24 ust. 25-27 : Natomiast zgodnie z art. 25 ust 12 - Kara umowna jaką Zamawiający nałoży na Wykonawcę z tytułu odstąpienia od Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach łącznie z wszelkimi innymi karami umownymi nałożonymi wcześniej na Wykonawcę nie mogą przekraczać łącznie wartości stanowiącej 65 % (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmisześćdziesiąt pięć procent) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ustwartości Wynagrodzenia. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; Jeżeli jednak odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– winy Wykonawcy dokonuje Wykonawca kara umowna z tytułu odstąpienia od Umowy łącznie z innymi karami nie może przekraczać 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) wartości Wynagrodzenia. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie do umowy wskazanego w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttopytaniu zapisu :„W każdym przypadku, o którym mowa gdy w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych Umowie zastrzeżona jest kara umowna, Zamawiającemu przysługuje zawsze prawo żądania odszkodowania przekraczającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli poniesiona przez niego szkoda, obejmująca rzeczywiste straty i utracone korzyści, przewyższa wysokość kary umownej, maksymalnie jednak do wysokości wynagrodzenia brutto określonego w §19 ust. Zapłata kary umownej 1. Umowy” Taki zapis nie zwolni zostanie do umowy wprowadzony. Nie ma żadnych podstaw prawnych by odpowiedzialność Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani tytułu wszelkich szkód ograniczać do wysokości wynagrodzenia. Działanie takie jest nieracjonalne i sprzeczne z jakichkolwiek innych jego obowiązkówinteresem Zamawiającego. A kto w takim razie ma pokryć szkody przekraczające wysokość wynagrodzenia ? Zamawiający ? Albo się jest profesjonalistą albo nie jest. Jak się jest profesjonalistą to się przyjmuje pełną odpowiedzialność za dostarczone rozwiązanie informatyczne, zobowiązań zarówno w ujęciu technicznym jak i prawnym. Jak firma budowlana buduje wieżowiec i się on zawali czy odpowiada tylko do wysokości otrzymanego wynagrodzenia ? czy jak warsztat samochodowy w ramach naprawy samochodu wymienia jedną część o wartości 1/100 wartości auta a potem samochód ulegnie wypadkowi gdzie przyczyną był wadliwy sposób zamontowania wskazanej części, to warsztat odpowiada tylko do wysokości swojego wynagrodzenia ? Otóż nie. I tak samo jest w niniejszej prawie. Nieprawidłowe Wdrożenie, nieprawidłowe wykonanie czy niewykonanie przedmiotu umowy może doprowadzić do nie rozliczenia Projektu w całości lub odpowiedzialnościznacznej części. Wadliwie działające Oprogramowanie Aplikacyjne lub LOK mogą doprowadzić do niewykonania kontraktu z NFZ czy zaszkodzić pacjentom korzystającym z usług Zamawiającego, jakie może a to są konkretne straty Zamawiającego, które obciążają Zamawiającego. Zamawiający nie będzie korzystał w niniejszym Postępowaniu Przetargowym z żadnych rekomendacji, w tym rekomendacji wskazanych w pytaniu. Ich celem jest ochrona interesów firm informatycznych, a celem Zamawiającego jest ochrona interesów Zamawiającego. Czy ten kto pisze wskazane rekomendacje przejmie na sienie odpowiedzialność jaką ponosi Zamawiający ? Oczywiście że nie. Zamawiający, jak każdy inny zamawiający jest ograniczony przepisami prawa i żaden zapis umowy dotyczący odpowiedzialności Wykonawcy przepisu prawa nie łamie. Dla Zamawiającego bez znaczenia jest czy szkoda spowodowana została z winy umyślnej czy winy nieumyślnej wykonawcy. Ważne, że jest szkoda, jej rozmiary i związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem wykonawcy do jakiego był on mieć według Xxxxxzobowiązany a wystąpieniem szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiający już dokonał zmian w zakresie §24 ust. 21, 24 oraz 25 wzoru umowy i już kolejnych zmian w tym zakresie nie będzie wprowadzał. Zaproponowane w pytaniu maksymalne progi odpowiedzialności w zakresie maksymalnej wielkości sumy kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie są nie do zaakceptowania przez Zamawiającego z ZabezpieczeniaZamawiającego. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna Maksymalna łączna wysokość kar umownych możliwych 20 % jak w pytaniu to wyłącznie rozwiązanie zabezpieczające interes wykonawcy a działające na szkodę Zamawiającego. Wykonawca poprzez swoje propozycji dąży do naliczenia uzyskania komfortu kontraktowego poprzez nieracjonalne z punktu widzenia środków publicznych ograniczenie swojej odpowiedzialności, w sytuacji gdy ten komfort Wykonawca powinien uzyskać nie poprzez ograniczenie swej odpowiedzialności tylko poprzez prawidłowe, niewadliwe lub bardzo mało wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia, które nie będzie powodować potrzeby naliczania kar umownych. Zamawiającemu zależy na podstawie Umowy otrzymaniu zgodnego z Wymaganiami Zamawiającego przedmiotu umowy. Celem Zamawiającego nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttojest karanie Wykonawców, o którym mowa jednak Zamawiający celem zabezpieczenia swoich interesów jakim jest otrzymanie prawidłowego przedmiotu umowy musi dysponować instrumentami które mogą się do tego przyczynić, a takim są kary umowne, które prócz funkcji odszkodowawczych pełnią też rolę dyscyplinująca wykonawcę. Wykonawca znając skutki finansowe niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powinien dołożyć najwyższej staranności w §5 realizacji umów w niniejszym Postępowaniu Przetargowym, dając im najwyższy priorytet. dot. § 12 ust. 1 Umowy.14 i § 14 ust. 2 wzór umowy załącznik nr 54b do SIWZ Wykonawca wnosi o dostosowanie postanowień do standardów w zakresie licencji na korzystanie z dokumentacji oprogramowania – gdyż obecne postanowienia uniemożliwiają złożenie oferty, gdyż sprowadzają się de facto do upoważnienia Zamawiającego do korzystania w taki sposób, jak korzysta z dokumentacji spółka informatyczna – a nie podmiot leczniczy – w tym do publikacji całości tej dokumentacji w Internecie – co rodzi ryzyko narażenia wykonawcy na taką szkodę, której nie da się wkalkulować w cenę oferty. Zamawiający dokonał zmian zapisów umowy WUb :

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z Umowy. przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 60 % Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia brutto , o którym mowa w §5 § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 60 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku, gdy poziom dostępności Systemu w danym okresie rozliczeniowym spadnie poniżej progu określonego w § 4 ust. 15.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną według następujących zasad: 2 000 zł (dwa tysiące złotych), gdy dostępność Systemu w danym etapie była niższa niż 98% i wyższa lub równa 97%, 4 000 zł (cztery tysiące złotych), gdy dostępność Systemu w danym etapie była niższa niż 97% i wyższa lub równa 95%, 8 000 zł (osiem tysiące złotych), gdy dostępność Systemu w danym etapie była niższa niż 95%, chyba, że przyczyna spadku dostępności Systemu w danym etapie poniżej progu określonego w § 4 ust. 15.1 Umowy leży po stronie Zamawiającego lub siły wyższej. W przypadku opóźnienia terminu rozwiązania któregokolwiek ze zgłoszeń dotyczących błędów w terminach określonych w § 9 ust. 12, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia terminu w przypadku Awarii lub Błędu Blokującego oraz karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu: 500 zł w przypadku Błędu Poważnego, 300 zł w przypadku Błędu Średniego, 150 zł w przypadku Błędu Drobnego, chyba że przyczyna opóźnienia terminu leży po stronie Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z pozostałych terminów wskazanych w Umowie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia terminu leży po stronie Zamawiającego. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 7 dni, licząc od dnia dostarczenia Wykonawcy noty obciążeniowej, przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych czym przez dostarczenie rozumie się także doręczenie zastępcze przez operatora pocztowego w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) wyniku awizowania. Kary umowne są płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa nocie księgowej. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy6 Zamawiający: jeśli będzie to możliwe dokona potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą Umową, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę, lub będzie dochodził zapłaty należności naliczonej zgodnie z niniejszą Umową, na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejprzewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy U. z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków2018 r., zobowiązań lub odpowiedzialnościpoz. 1025 ze zm.), jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniazwanej dalej „Kodeksem Cywilnym”. Kary umowne należne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa przez Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych możliwych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia dochodzenia odszkodowania na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttozasadach ogólnych przewyższającego ustalone powyżej kary umowne. Naliczenie i zapłata kar umownych, o którym których mowa w §5 ust. 1 3 do 5, nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie W przypadku niewykonania lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy w całości lub części, z Umowyzastrzeżeniem ust. Wykonawca zobowiązany jest do 2 - 6, Zamawiający może: odstąpić od Umowy w całości lub części i zażądać zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 15% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w §5 § 10 ust. 1 Umowy1, za każdy dzień; opóźnienia albo wyznaczyć Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze dodatkowy termin na wykonanie lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji należyte wykonanie Umowy i rękojmi) zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10,5% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w §5 § 10 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; odstąpienia , a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę dodatkowego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 25 15% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w §5 § 10 ust. 1 Umowy1. Nałożenie W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Szkoleń, Zamawiający może: odstąpić od Umowy w zakresie Szkoleń w całości lub w części i zażądać zapłaty kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 wysokości 8% Wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w §5 § 10 ust. 1, albo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na przeprowadzenie Szkoleń i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę dodatkowego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Szkoleń w całości lub w części i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 8% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. W przypadku niedoręczenia Dokumentacji w terminie lub doręczenia Dokumentacji niespełniającej wymagań, o których mowa w § 1 pkt 4, Zamawiający może: odstąpić od Umowy w całości lub w części i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, albo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na doręczenie lub doręczenie Dokumentacji spełniającej wymagania, o których mowa w § 1 pkt 4 i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 dodatkowego terminu, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę dodatkowego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części dotyczącej niedostarczonej Dokumentacji lub Dokumentacji nie spełniającej wymagań, o których mowa w § 1 pkt 4, i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, albo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi, o których mowa w § 7, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi oraz zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku niedokonania wymiany przez Wykonawcę uszkodzonego Sprzętu na nowy, w terminie o którym mowa w § 7 ust. 9 lub § 7 ust. 10, Zamawiający oprócz skorzystania z uprawnienia określonego w § 7 ust. 15 może zażądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek. W przypadku: niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Obsługi serwisowej, w szczególności nieusunięcia Awarii Sprzętu lub Awarii Systemu lub Usterki Sprzętu lub Usterki Systemu albo niepodjęcia czynności w celu usunięcia takiej awarii lub usterki w czasie zgodnym z § 8 ust. 9, braku dostępności usługi wydruku, kopiowania i skanowania albo braku tej dostępności podczas awarii Systemu - Zamawiający może: wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w zakresie Obsługi serwisowej i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, albo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie lub należyte wykonanie Umowy i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień dodatkowego terminu, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę dodatkowego terminu, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, albo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek: wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy do celów innych niż realizacja Umowy; niezachowania poufnego charakteru informacji, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych, a także informacji, z którymi Wykonawca albo osoby świadczące pracę na jego rzecz w dowolnej formie oraz osoby, przy pomocy których wykonuje on obowiązki wynikające z Umowy, zapoznały się przy wykonywaniu Umowy, w tym informacji ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w załączniku nr 7 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu lub należytym wykonaniu Umowy i nieskorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 6, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wierzytelności Wykonawcy. Niezależnie od powyższych roszczeń, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, może on dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – do wykonania w części lub w całości usług określonych w § 1 niniejszej umowy lub powstania szkody związanej z nienależycie wykonywanymi usługami z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1 5% Wynagrodzenia bruttowartości wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 2 ust 2 niniejszej umowy oraz niezależnie od poniesionych kar odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych strat, o którym mowa jakie powstały na skutek niewłaściwego świadczenia usługi przez Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania do wykonania lub należytego wykonania obowiązków, Zamawiającemu przysługuje oprócz kar umownych ujętych w §5 ust. 1 Umowyprawo do odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania prac innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy. O potrzebie wykonania prac w trybie zastępczym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, a kosztami wykonania tych prac zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca zatrudnia do świadczenia przedmiotu zamówienia pracownika/pracowników w innej formie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 2 ust 2 za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (taki przypadek. W przypadku stwierdzenia przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttoZamawiającego, o którym mowa że Wykonawca zatrudnia do świadczenia przedmiotu zamówienia pracownika/pracowników nie posiadających uprawnień określonych w §5 6 ust. 1 Umowy, niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 2 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy taki przypadek. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 10% Wynagrodzenia brutto, całkowitej wartości umowy brutto o którym której mowa w §5 § 2 ust. 1 Umowy1. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umownejumowne. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania i potrącania z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani bieżących faktur kar umownych z jakichkolwiek innych jego obowiązkównależnego wynagrodzenia ryczałtowego za okres, zobowiązań lub odpowiedzialnościkiedy zaistniały warunki rzeczowe i formalne, jakie może on mieć według Xxxxxaby taką karę umowną naliczyć. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających kary z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowywynagrodzenia.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne przewidują zastosowania kar umownych w opisanych poniżej wypadkach i wysokościach. za niewykonanie odstąpienie przez Zamawiającego lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających Wykonawcę od umowy z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót dotychczas wykonanych, za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 0,2 % Wynagrodzenia szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie rękojmi – w wysokości 25 0,2 % Wynagrodzenia bruttoszacunkowego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za brak zapłaty wynagrodzenia należnego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 3 000,00 złotych za każdy przypadek, za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek w wysokości 5 000,00 zł, w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, za nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż na placu budowy – 500,00 zł za każdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) i 5) lub uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 11) i 12), pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru – 500,00 zł za każdy przypadek, za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 000,00 zł za każdy przypadek, za nieusunięcie przez Wykonawcę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o którym których mowa w §5 § 12 ust. 3 i 4 w wysokości 1 Umowy000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, za nieprzestrzeganie wymagań dokumentacji technicznej dotyczących pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zł za każdy przypadek. Nałożenie Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego mu przez Zamawiającego (noty księgowej). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. Termin zapłaty kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejwynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy noty księgowej. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwolni zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyumowy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Zamawiający zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji lub zwłoki w trakcie jej realizacji, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie. Zamawiający zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, bez wypłaty wynagrodzenia za niewykonanie niewykonane lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowyniewłaściwie wykonane prace. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadkuZamawiający mogą dochodzić od Wykonawcy kar umownych: za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – oddaniu poszczególnych etapów prac w wysokości 1 0,1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości wynagrodzenia określonej w §5 § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia kwoty brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy), za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia opóźnienia (powyżej wyznaczonego terminu przez Zamawiających) w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych etapów prac Studium wykonalności i Wniosku o dofinansowanie prac bądź w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonej § 6 ust. 1 (kwoty brutto), za każdy dzień opóźnienia w sporządzaniu korekt, uzupełnień lub udzielenia wyjaśnień w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy (kwoty brutto), za odstąpienie od Umowy umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,– Zamawiających w wysokości 25 10% Wynagrodzenia wartości przedmiotu umowy (kwoty brutto). W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiających lub rozwiązania umowy przez Zamawiających lub Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o którym mowa w §5 ustZamawiający zapłacą należność za część należycie wykonanych prac, potwierdzonych protokołem odbioru. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia Zamawiający mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej przewyższającego kary umownejumowne. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiający zastrzegają sobie prawo potrącenia kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego faktury Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość lub zapłaty kar umownych możliwych na żądanie. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttousuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji, o którym mowa Zamawiający niezależnie od prawa naliczania kar umownych w §5 sposób określony w ust. 1 Umowy3 pkt 3, mogą zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z wykonanie Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych: w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w przypadkach odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub w części w sytuacjach określonych w § 12 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłaci Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1 20 % Wynagrodzenia bruttomaksymalnego netto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku nie przedstawienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy Harmonogramu prac, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł netto za każdy dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie lub opóźnienia w stosunku do terminów realizacji danego Etapu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł netto za każdy dzień opóźnienia, w przypadku zaniechania realizacji Umowy, bez uzasadnionej przyczyny i w sposób nieprzerwany nie realizowania jej przez okres 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze stwierdzony taki przypadek, w przypadku gdy Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) jej części osobie spoza Zespołu Specjalistów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,5 % Wynagrodzenia bruttomaksymalnego netto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek, w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia któregokolwiek ze zgłoszonych Błędów w terminach określonych w § 8 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł netto odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia lub za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia; , w przypadku nie dostosowania Systemu do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł netto odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad, usterek, braków, pomyłek w Dokumentacji powykonawczej, w terminie wskazanym w § 8 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł netto za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, w przypadku gdy Umowę realizuje osoba/y nie posiadająca, w ocenie Zamawiającego, wymagań określonych w SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek, w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada lub nie przedstawi Zamawiającemu opłaconej polisy, o której mowa w § 2 ust. 6 albo nie zapewni i/lub nie udokumentuje Zamawiającemu ciągłości tej polis, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, w przypadku trzykrotnego nieskutecznego odbioru danego Etapu Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 15 % Wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , w terminie 30 dni kalendarzowych liczonym od upływu trzeciego dnia nieskutecznego odbioru danego Etapu Umowy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy w sposób inny, niż określony w ustępach powyżej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 25 20% Wynagrodzenia bruttomaksymalnego netto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek. Nałożenie W przypadku gdy Wykonawca zaniecha zawarcia umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w terminie określonym w § 2 ust. 4 nie przedłoży Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 lub zawrze umowę o pracę na wymiar czasu pracy pracownika mniejszy niż faktyczny wymiar czasu wynikający z zakresu wykonywanych przez niego czynności, Zamawiający uzna, że doszło do niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których Wykonawca nie pozbawia wykazał dopełnienia przedmiotowego wymogu. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie podlegają sumowaniu i obowiązują niezależnie od siebie. Karu umowne nie przekroczą kwoty Wynagrodzenia maksymalnego netto. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejogólnych. Zapłata kary umownej nie zwolni zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązania obowiązku wykonania Przedmiotu przedmiotu Umowy ani też z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniuUmowy, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od za wyjątkiem przypadku niewykonania Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyzapłaty.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadkuwysokości: opóźnienia jednokrotności kwoty, o której mowa w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości § 4 ust. 1 % Wynagrodzenia bruttopkt 4 lit. a za każdy przypadek przekroczenia terminu, o którym mowa w §5 § 2 ust. 12, jednokrotności kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, pkt 4 lit. a za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttoprzypadek nieobecności na dyżurze, o którym mowa w §5 § 2 ust. 13, dziesięciokrotności kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowypkt 4 lit. a za każdy przypadek naruszenia postanowień dotyczących informacji poufnych, o których mowa w § 6 ust. 1, jednokrotności kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttoprzekroczenia terminu, o którym mowa w §5 § 7 ust. 3; Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowypkt 1 w przypadku nie dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa i spowodowania tym negatywnych skutków po stronie Zamawiającego. Nałożenie Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej nie pozbawia w wysokości 20% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 w przypadku odstąpienia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych od Umowy z przyczyny, o której mowa w § 9 ust. 2. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy W przypadku rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w mocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówwynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyzgodę.

Kary umowne. Strony ustalają Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki; w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki; w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki; w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % kwoty wskazanej § 7 ust. 1; Zapłata kary umownej o której mowa w ust. 1 (pkt. 1, 2, 3 lub 4) lub w ust. 7 następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 7 dniowego od dnia doręczenia wezwania na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających wykonanie umowy jest podstawą do naliczenia kary umownej z kilku w/w podstaw, kary umowne będą naliczone na podstawie każdej z w/w podstaw odrębnie a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty sumy naliczonych kar umownych. Nadto jeżeli w okresie, za który naliczane były kary umowne dane naruszenie powtórzyło się - kara umowna w wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej będzie naliczona każdorazowo za każde naruszenie. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku przekroczenia terminu dostawy towaru Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem lub pisemnie), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia w wykonaniu wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 UmowyZamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– opóźnienia ponad termin określony w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 3 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy2.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadkuwysokości: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto500 zł za przekroczenie terminu, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy9 OPZ, 500 zł za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttonieusprawiedliwioną nieobecność na dyżurze, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy12 OPZ, 500 zł za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia bruttoprzekroczenie terminu, o którym mowa w §5 § 7 ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu, 10% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowyza każdy przypadek naruszenia postanowień dotyczących ochrony informacji poufnych i ochrony danych osobowych, o których mowa w § 6. Nałożenie Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku niedotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa i spowodowania tym negatywnych skutków po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego bez zachowania terminu wypowiedzenia, na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1-7. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1. Naliczenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązania obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczeniaprzedmiotu Umowy. Kary umowne należne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na podstawie zasadach ogólnych. W przypadku rozwiązania Umowy ulegają sumowaniubez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowymocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. Łączna wysokość W przypadku naliczenia kar umownych możliwych Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Strony uznają za wystarczające do naliczenia uznania skutecznego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia bruttorzecz Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie pomniejszonej o kwotę należnych Zamawiającemu kar umownych. W każdym przypadku Zamawiający w tytule przelewu wskaże, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowyże zapłata uwzględnia potrącenie naliczonych kar umownych.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000 zł za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 2 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zapłacić Zamawiającemu kary umownej karę umowną w przypadkuwysokości: opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 0,001% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 8 ust. 1 UmowyUmowy za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą niedotrzymania czasu reakcji określonego w § 4 ust. 8, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 10,001% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §§ 8 ust. 1 Umowy za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą niedotrzymania czasu Rozwiązania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, o którym mowa w § 4 ust 10, 0,001% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu realizacji usług Konsultacji bezpośrednich, o którym mowa w § 5 ust. 1 5 Umowy, 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu Modyfikacji w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji Modyfikacji, o którym mowa w § 6 ust. 8 Umowy. W przypadku niedostarczenia uzgodnionego Raportu z wykonania Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 9 Umowy albo nieprzekazania kopii bezpieczeństwa Aplikacji, o której mowa w § 3 ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę w wysokości 50 zł. W przypadku odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 25 20% Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 8 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 3 (naprawa gwarancyjna). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niespełnienie wymogów określonych w § 17 ust. 2 w wysokości 300 zł brutto za każdy dzień niespełnienia wymogu. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxxogólnych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx potrącanie kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowymu wynagrodzenia.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie Zamawiający w przypadku niewykonania lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę uprawniony jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej naliczenia Wykonawcy kar umownych w przypadkuwysokości: opóźnienia 10% wartości netto przedmiotu umowy, określonej w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień; opóźnienia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; przypadku odstąpienia od Umowy umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– Wykonawcy określonych w wysokości 25 ust. 2 poniżej: 1% Wynagrodzenia bruttowartości netto przedmiotu umowy, o którym mowa określonej w §5 § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; 0,5% wartości netto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za nieterminową naprawę lub wymianę przedmiotu umowy (lub części); 10% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 Umowyw przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. Nałożenie kary umownej Wykonawca odpowiada za następujące przyczyny odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: wykrycia przez Xxxxxxxxxxxxx wady prawnej przedmiotu umowy; zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 14 dni, nieusunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. W tym przypadku, odstąpienie może nastąpić w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady fizycznej. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. Łączna wysokość kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownejprzekroczy 20% wartości netto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. W przypadku gdy wartość kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniujest niższa niż wartość powstałej szkody Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowywyższego niż wartość powstałej szkody.

Kary umowne. Strony ustalają kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: opóźnienia zwłokę w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy, w tym w przypadku zgłoszonych zarzutów do wykonanej weryfikacji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki; za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. Za wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uważa się wynagrodzenie umowne brutto za cały przedmiot umowy. W sytuacji naliczenia przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych i nie uiszczenia ww. kar przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w wysokości wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych, wymienionych w ust. 1,. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 § 4 umowy. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych, w przypadkach określonych w ust. 1 Umowylit. a i b, za każdy dzień; opóźnienia nie zwalnia Wykonawcy przy usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu umowy lub ujawnionych w jakichkolwiek innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony obowiązków i zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi) w wysokości 1% Wynagrodzenia bruttoumowy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,– w wysokości 25 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej jeżeli rzeczywiście poniesiona szkoda przewyższa wartość kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkówW przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Xxxxx. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. Kary umowne należne na podstawie Umowy ulegają sumowaniu, w szczególności kary umowne naliczone do dnia odstąpienia od umowy sumują się z karą umowną przewidzianą w związku z odstąpieniem od Umowy. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 UmowyWykonawcy.