Common use of Termini per il collaudo Clause in Contracts

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (_sei) (130) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dell’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso emesso, ai sensi dell’articolo 102, d.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Impresa, accertate in sede di collaudo, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesimesi due.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 3 (seitre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro en- tro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso . Detto certificato assume carattere definitivo trascorsi due 2 anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende s’intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 2 mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione approva- zione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesiintervenuto.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è sarà emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha avrà carattere provvisorio; esso assume assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia fosse intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal titolo II del D.P.R. 207/2010, è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) (72) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio di ogni fase è emesso entro il termine perentorio di 6 (seiSEI) mesi dall’ultimazione dei lavori ogni fase ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.