Common use of Invariabilità del corrispettivo Clause in Contracts

Invariabilità del corrispettivo. Il sig. ………………….., nella qualità, dichiara che l’offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell’appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell’appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all’appaltatore dal presente accordo quadro e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia. I prezzi unitari, come chiarito al precedente art. 4), sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale. Non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile.

Invariabilità del corrispettivo. Il sig. ………………….., nella qualità, dichiara che l’offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell’appalto contrattualmente convenuto servizio affidato è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell’appalto del concessionario in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all’appaltatore al concessionario dal presente accordo quadro contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia. I prezzi unitari, come chiarito al precedente art. 4), sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale. Non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile. Ai fini del presente articolo si precisa che Abc non è responsabile della riscossione della retta, né dei ritardi di pagamento da parte degli utenti .

Invariabilità del corrispettivo. Il sigSig. ………………….., nella qualità, dichiara che l’offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell’appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell’appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all’appaltatore dal presente accordo quadro e contratto, nonchè dalle norme e dagli atti cui esso rinvia. I prezzi unitariIl prezzo desunto come sopra in applicazione al ribasso unico del …% di cui al Modulo Offerta, come chiarito al precedente artformulato sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara (Cfr. 4All. B “Elaborato di Stima”), sono intesi fermi è inteso fermo e immutabili immutabile per tutta la durata contrattualecontrattuale fatti salvi eventuali adeguamenti a norma di legge. Non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile.

Invariabilità del corrispettivo. Il sig. ………………….., nella qualità, dichiara che l’offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell’appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell’appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all’appaltatore dal presente accordo quadro contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia. I prezzi unitari, come chiarito al precedente art. 4), sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale. Non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile.