DEI LAVORI. 1. L’Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti documenti:
DEI LAVORI. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono a carico della Ditta Appaltatrice i seguenti oneri: garantire l'accesso e la viabilità del cantiere adeguati; fornire l'acqua e l'energia elettrica per tutta la durata dei lavori; sgombero a lavoro ultimato delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto non utilizzato nella esecuzione dei lavori; mezzi ed attrezzature idonee ad eseguire i lavori; rilascio delle certificazioni necessarie per la richiesta di collaudo delle opere realizzate; richiesta analisi terreno e autorizzazioni allo scarico in idonei siti.
DEI LAVORI. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto d’appalto, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportuno, senza che perciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 del Regolamento generale e dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori.
DEI LAVORI. 1. Il segretario comunale, o per le commissioni consiliari il segretario della commissione, svolge l’appello in avvio di seduta.
DEI LAVORI. L’operatore economico dovrà allegare cronoprogramma dei lavori debitamente firmato per accettazione. Lo stesso ha la facoltà di proporre una restrizione dei tempi di esecuzione che verrà considerata nel caso in cui si presenti pari ribasso tra più operatori.
DEI LAVORI. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.106 del Codice. L'appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali oppure prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere se non è autorizzato per iscritto dalla DL con ordine recante gli estremi della preventiva approvazione del R.U.P. e/o della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualora in occasione delle varianti si rendesse necessaria la formazione di un nuovo prezzo, questo dovrà essere determinato in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, ed approvato dal R.U.P. Il nuovo prezzo sarà valutato:
DEI LAVORI. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
DEI LAVORI. 1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito per l’esecuzione dei lavori appartenenti alle seguenti tipologie:
DEI LAVORI. Sono compresi nell’appalto gli “interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza” previsti negli elaborati tecnici allegati al presente capitolato, nonché gli interventi di riqualificazione del contesto urbano come identificato nella relazione di cuiall’Allegato C, allo scopo di migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi di combustibile dei rispettivi edifici-impianti, conseguire gli l’obiettivi di risparmio energetico, garantendo comunque le condizioni di comfort ambientale ed il rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente Sono posti a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo degli interventi (interventi obbligatori e interventi ulteriori eventualmente offerti dall’Aggiudicatario), così come l’ottenimento delle autorizzazioni e la relativa progettazione, l’esecuzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il relativo coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, etc. Tutti gli interventi, oltre ad eventuali interventi migliorativi offerti dall’Aggiudicatario, andranno eseguiti a regola d’arte e completati tassativamente entro il 31.12.2023, salvo eventuali ulteriori proroghe che saranno disposte dal legislatore. Si specifica che nel caso non siano già presenti, l’Aggiudicatario dovrà prevedere l’installazione di opportuni contatori di calore, conformi alla normativa vigente, su ciascuna utenza servita dall’impianto; gli interventi indicati in Allegato D prevedono anche l’installazione di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso o a singole unità immobiliari, idonei ad impedire il conseguente surriscaldamento conseguente ad apporti gratuiti interni ed esterni. Oltre a quanto indicato nella documentazione tecnica gli interventi iniziali devono comprendere le seguenti attività: • Progettazione definitiva ed esecutiva, comprendente tutta la documentazione: richiesta nel DPR 207/10, articoli da 24 a 43; prevista della norma UNI per il settore tecnico di riferimento; necessaria per la tipologia di interventi; relazioni e calcoli specialistici del settore presentati completi di “files” dicalcolo negli opportuni formati informatici; • Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e tutta la documentazione progettuale richiesta per l’ottenimento delle ...
DEI LAVORI. 1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante facente parte del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell'impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all'art. 43 comma 10 del Regolamento.