Collaudo tecnico. 0.Xx collaudo, a completo carico del Fornitore, dovrà essere effettuato con le modalità ed i tempi concordati con il RES/DEC dell’Azienda e con le Tecnologie Sanitarie competenti per zona e sotto la loro supervisione e dovrà prevedere la corretta messa in funzione, il collaudo funzionale, la verifica di sicurezza elettrica iniziale e l’inventariazione, secondo le procedure aziendali previste, nonché la consegna e l’installazione presso il rispettivo reparto di destinazione. L’attività di collaudo verrà svolta negli ambienti individuati dall’Azienda. L’impresa aggiudicataria dovrà fornire tutto il supporto tecnico e gli eventuali strumenti necessari ad eseguire le prove di collaudo. Eventuali anomalie riscontrate durante l’attività dovranno essere tempestivamente risolte o eliminate, se necessario effettuando la sostituzione con altra apparecchiatura analoga priva di tali difetti e comunque entro i tempi assegnati dal RES/DEC.
Collaudo tecnico. 1. Il DEC o un suo assistente effettua i collaudi tecnici, eventualmente avvalendosi del supporto di strutture Aziendali. Il certificato di collaudo tecnico, debitamente firmato dal collaudatore, è parte integrante della verifica di conformità. L’impresa aggiudicataria dovrà fornire tutto il supporto tecnico e gli eventuali strumenti necessari ad eseguire le prove di collaudo.
Collaudo tecnico. Il collaudo tecnico è inteso quale verifica tecnica dell’apparecchiatura e dei componenti software forniti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l’apparecchiatura risulta funzionare correttamente e rispondente alle norme tecniche specifiche. I collaudi verranno eseguiti, in contraddittorio, tra il settore Tecnologie Sanitarie di ESTAR, la ditta fornitrice e un referente del reparto assegnatario della Azienda Sanitaria. L’UO Tecnologie Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attuare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto nella documentazione di gara ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. A seconda della natura dei dispositivi, le verifiche verranno effettuate dal Tecnologie Sanitarie di ESTAR in collaborazione con il Servizio di Fisica Sanitaria e/o con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e/o con altre figure/servizi aziendali competenti, in presenza della Ditta Aggiudicataria con ogni mezzo e con le più ampie facoltà. Le apparecchiature ritenute non idonee dovranno essere immediatamente rimosse e sostituite. Il DEC o un suo assistente effettua i collaudi tecnici, eventualmente avvalendosi del supporto di strutture Aziendali e/o di ESTAR. Il verbale di collaudo tecnico, debitamente firmato dal collaudatore, è parte integrante della verifica di conformità. L’impresa aggiudicataria dovrà fornire tutto il supporto tecnico e gli eventuali strumenti necessari ad eseguire le prove di collaudo. Al momento del collaudo tecnico, ogni apparecchiatura dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici e di tutte le certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia come indicato nel presente capitolato. Tale documentazione dovrà inoltre comprendere: • Manuali d’uso il lingua italiana (2 copie) in formato cartaceo e n.1 copia su supporto digitale (CD, DVD, ecc) . • Manuali di service in italiano o inglese completi di tutte le informazioni necessarie per effettuare la manutenzione dell’apparecchiatura, con particolare riferimento alle informazioni...
Collaudo tecnico. Nell’ambito delle attività di sua competenza, al collaudatore compete l’onere di verificare la rispondenza dell’opera intera e delle sue parti a quanto previsto dal progetto acustico e dalle sue eventuali modifiche.
Collaudo tecnico la rispondenza dei dati tecnici definiti nell’offerta dell’Impresa Aggiudicataria; • verifica della corretta installazione di tutte le apparecchiature e sistemi di supporto offerti; • controllo di sicurezza elettrica e sicurezza d’uso di ogni apparecchiatura e sistema di supporto installato secondo quanto previsto dalla Normativa e Legislazione vigente; • verifica della corretta esecuzione dei corsi di addestramento del personale utilizzatore opportunamente documentato e certificato; • verifica della funzionalità tecnica e clinica di ogni apparecchiatura e sistema di supporto installato. • esecuzione delle prove di accettazione e di qualità previste dai protocolli dell’Impresa costruttrice e realizzate con attrezzatura (certificata e tarata) e con metodiche indicate dall’Impresa stessa o con metodiche indicate dal responsabile della sicurezza del presidio. Il collaudo definitivo della fornitura sarà effettuato e verbalizzato in contradditorio con la Ditta fornitrice e sarà ritenuto valido solo se riporta le firme del: □Personale della Ditta fornitrice □Personale tecnico S.S. Ingegneria Clinica e Xxxxxxx Qualificato □Personale medico utilizzatore L’Impresa aggiudicataria si impegna ad installare e configurare tutto il materiale fornito Hardware/Software, nelle giornate precedenti alla data del collaudo. Nel caso che la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o, per qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, verrà restituita con bolla di reso per difformità. Solo al termine della attività di configurazione verrà redatto un verbale di collaudo firmato dalle parti che di fatto renderà operativa la fornitura e da cui decorrerà il periodo di garanzia.
Collaudo tecnico. Il Collaudo Tecnico a cura della DL sarà effettuato in contraddittorio entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori; esso consisterà nella verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite in seguito alle prove preliminari e nella verifica della funzionalità nelle condizioni di esercizio degli impianti
Collaudo tecnico. 2.1 A montaggio ultimato dell’impianto, l’assuntore deve eseguire una prova di funzionamento sotto sua diretta responsabilità e procedere al regolaggio dell’impianto.
Collaudo tecnico. Durante la realizzazione del Progetto di evoluzione e completamento del Sistema ICT saranno effettuate delle sessioni di collaudo tecnico. Il collaudo consisterà nella verifica della conformità tecnica e numerica di tutte le componenti fornite e della loro avvenuta installazione in opera, e dovrà accertare il corretto funzionamento della parte del Sistema ICT interessato e la sua rispondenza prestazionale alle specifiche, il tutto con riferimento all insieme delle previsioni del presente Capitolato e dell offerta dell Appaltatore. Le modalità di esecuzione delle varie attività di collaudo della fornitura avverranno sulla base di liste di riscontro (check list) che si richiameranno alle specifiche richieste dal presente Capitolato. Il Piano di collaudo del sistema e le liste di riscontro dovranno essere presentati dall Appaltatore e approvati dalla Stazione Appaltante. Per ogni seduta di collaudo dovrà essere redatto in contraddittorio uno specifico verbale. Tutto quanto necessario per l effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, manodopera, ecc.) dovrà essere prestato a cura, spese e responsabilità dell Appaltatore. L Appaltatore si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi eventualmente riscontrati in sede di collaudo entro il termine massimo di 15 giorni solari, ferma l applicazione delle eventuali penali previste dal contratto fino al collaudo con esito positivo. Eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati tempestivamente dall Appaltatore alla SA.
Collaudo tecnico. Il collaudo tecnico sarà eseguito da SAL srl e consiste in: • verifica tra la corrispondenza dei campioni prelevati su più lotti e le condizioni e specifiche del presente Capitolato; • verifica della conformità dei campioni prelevati su più lotti alle prescrizioni tecnologiche e costruttive della 2014/32/UE. In caso di collaudo negativo SAL srl si riserva di rifiutare tutto il lotto su cui è stato effettuato il collaudo e la ditta appaltatrice sarà obbligata a sostituire, entro il termine essenziale di 40 giorni naturali e consecutivi, la parte rifiutata con un quantitativo equivalente. In caso di rifiuto da parte della Ditta Appaltatrice di effettuare tale sostituzione, SAL srl avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.
Collaudo tecnico la rispondenza dei dati tecnici definiti nell’offerta della Ditta Aggiudicataria; verifica della funzionalità tecnica di ogni articolo. esecuzione delle prove di accettazione e di qualità previste dai protocolli della Ditta costruttrice e realizzate con attrezzatura (certificata e tarata) e con metodiche indicate dalla Ditta stessa o con metodiche indicate dal responsabile della sicurezza del presidio. controllo di sicurezza elettrica e sicurezza d’uso di ogni apparecchiatura e sistema di supporto installato secondo quanto previsto dalla Normativa e Legislazione vigente; verifica della corretta esecuzione dei corsi di addestramento del personale utilizzatore opportunamente documentato e certificato; Solo al termine della attività di struttura verrà redatto un verbale di collaudo firmato dalle parti che di fatto renderà operativa la fornitura e da cui decorrerà il periodo di garanzia. Nel caso che la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o, per qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, verrà restituita con bolla di reso per difformità.