Common use of Plan de Seguridad y Salud Clause in Contracts

Plan de Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser presentado por el Contratista a este Ayuntamiento, junto con el informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en el plazo xxxxxx xx xxxx días hábiles, a contar desde la formalización del correspondiente contrato para su aprobación por el órgano correspondiente de la Corporación previamente a la Comprobación del replanteo. El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico con la titulación exigida legalmente. El incumplimiento de dicho plazo y como consecuencia de ello, la imposibiliddad de aprobar el plan,no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien está no podrá comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto el plazo contractual empezará a partir de la firma del Acta de comprobación del replanteo y la autorización de inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud, supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000,00 euros del precio del contrato, por cada día de retraso respecto a dicho plazo. La demora en la presentación del Plan de Seguridad y Salud en un plazo superior a un mes respecto del plazo establecido para la presentación del mismo (10 días hábiles a contar desde la formalización del contrato), será causa de resolución del contrato al amparo de lo previsto en el artículo 223.h) del TRLCSP. El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán de uso Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx Firmado por La Administrativa de Contratación XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX a fecha 4/7/2014 45C0 B1C3 E8EF 27F4 3036 45C0B1C3E8EF27F43036 Resp1Aytos exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación de la Administración antes de su retirada. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.

Plan de Seguridad y Salud. El Se especificar en el Plan de Seguridad y Salud, el nombre de la En apli ación del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, la CONTRATA elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser presentado que se analice , estudien, desarrollen y complementen las previsiones persona nomb ada por la CONTR ATA y aceptada por VEIASA, para realizar las funciones de respon sable designado para la Vigilancia de la Seguridad y Salud. Tam bién se incluirá en el Contratista a este AyuntamientoPlan de contenidas en dicho Est dio, junto con el informe del Coordinador en función e su propio sistema de Seguridad y Salud durante la S lud en el caso de que se exija esta figura, que en ejecución de la obra, en el plazo xxxxxx xx xxxx días hábiles, a contar desde la formalización . ausencia del correspondiente contrato para su aprobación por el órgano correspondiente ismo o de la Corporación previamente a la Comprobación del replanteo. un sustituto debidame te cualificado y El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser elaborado por el técnico nombrado po escrito durante el transcurso de la obra, con competente designado por la CONTRATA con la titulación exigida legalmente. El incumplimiento legalmente y siempre distinto del redactor del Estudio de dicho plazo Seguridad y como consecuencia coincidencia de ellopersonal de XXX XXX, la imposibiliddad de aprobar el plan,no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien está no podrá comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto el plazo contractual empezará a partir de la firma del Acta de comprobación del replanteo y la autorización de inicio de se paralizarán las obras, en por parte del personal autorizado por VEIASA, informando de inmediato Salud, elaborado por el técnico competente esignado por VEIASA a la que se dejará constancia CONTRAT . El Plan de los extremos mencionados. Con independencia Seguridad y Salud podrá incluir las medidas alternativas de lo anteriorVEIASA, el incumplimiento podr solicitar este responsable designado para la seguridad a las del mencionado plazo de presentación del Plan Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, supondrá que la CONTRATA proponga con la cor espondiente justificación vigilancia de l del desarrollo Seguridad y Salud, cuando por las circunstancias e la obra, se vean afectados los ser icios que presta técnica y una penalización diaria valoración económica de 1 euro las mismas, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección ni del importe total VEIASA, sus trabajadores, trab ajadores ajenos a VEIASA que concurran en la prestación de se rvicios con los desarrollados por cada 5.000,00 euros la del precio del contrato, por cada día presupuesto previsto y Salud. n el Estudio o Estudio Básico de retraso respecto a dicho plazoSeguridad contrata o clie tes. La demora CONTRATA estará obligado a cumplir y aplicar la normativa en la presentación del Plan de Seguridad y Salud en un plazo superior a un mes respecto del plazo establecido para la presentación del mismo (10 días hábiles a contar desde la formalización del contrato), será causa de resolución del contrato al amparo de lo previsto en el artículo 223.h) del TRLCSP. El contratista La CONTRATA vendrá obligado ob igado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la obra, Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, materia y por las normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Saludconstrucción, sin que tenga derecho a recibir más percibir mayor importe que el fijado en el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicaciónmejora, en su caso. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán de uso Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx Firmado por La Administrativa de Contratación XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX a fecha 4/7/2014 45C0 B1C3 E8EF 27F4 3036 45C0B1C3E8EF27F43036 Resp1Aytos exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación de la Administración antes de su retirada. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.

Plan de Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser presentado por el Contratista a este Ayuntamiento, junto con el informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en el plazo xxxxxx xx xxxx días hábiles, a contar desde la formalización del correspondiente contrato para su aprobación por el órgano correspondiente de la Corporación previamente a la Comprobación del replanteo. El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico con la titulación exigida legalmente. El incumplimiento de dicho plazo y como consecuencia de ello, la imposibiliddad de aprobar el plan,no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien está no podrá comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto el plazo contractual empezará a partir de la firma del Acta de comprobación del replanteo y la autorización de inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud, supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000,00 euros del precio del contrato, por cada día de retraso respecto a dicho plazo. La demora en la presentación del Plan de Seguridad y Salud en un plazo superior a un mes respecto del plazo establecido para la presentación del mismo (10 días hábiles a contar desde la formalización del contrato), será causa de resolución del contrato al amparo de lo previsto en el artículo 223.h) del TRLCSP. El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán de uso Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx Firmado por La Administrativa de Contratación XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX a fecha 4/7/2014 45C0 B1C3 E8EF 27F4 3036 45C0B1C3E8EF27F43036 3/7/2014 D829 1ACA 1BEC 4973 F146 D8291ACA1BEC4973F146 Resp1Aytos exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación de la Administración antes de su retirada. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.

Plan de Seguridad y Salud. El Para todas las contraprestaciones que legalmente así lo requieran, deberá elaborarse un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que deberá ser presentado por el Contratista a este Ayuntamiento, junto con el informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución concesionario al órgano gestor de la obra, Administración al que esté adscrita la obra en el plazo xxxxxx xx xxxx de 10 días hábiles, a contar naturales desde la formalización aprobación del correspondiente contrato proyecto de ejecución por la Administración concedente. Dicha aprobación es requisito imprescindible para su aprobación por el órgano correspondiente de que la Corporación previamente a la Comprobación del replanteo. El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico con la titulación exigida legalmenteobra pueda comenzar. El incumplimiento de dicho del plazo y como consecuencia de ello, ello la imposibiliddad imposibilidad de aprobar el plan,, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien está éstas no podrá podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto el plazo contractual empezará a partir de la firma del Acta de comprobación del replanteo y la autorización de inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud, supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000,00 euros del precio del contrato, por cada día de retraso respecto a dicho plazo. La demora en la presentación del Plan de Seguridad y Salud en un plazo superior a un mes respecto del plazo establecido para la presentación del mismo (10 días hábiles a contar desde la formalización del contrato), será causa de resolución del contrato al amparo de lo previsto en el artículo 223.h) del TRLCSP. El contratista concesionario vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la obra, Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su casoSalud. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán de para uso Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx Firmado por La Administrativa de Contratación XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX a fecha 4/7/2014 45C0 B1C3 E8EF 27F4 3036 45C0B1C3E8EF27F43036 Resp1Aytos exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, mismo así como su posterior informe y aprobación de la Administración antes de su retiradaen los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable en materia de Seguridad y Salud de las Obras.

Plan de Seguridad y Salud. El En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el trabajo deberá ser presentado citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud o en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al proyecto. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la dirección facultativa. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones, y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el Contratista concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este Ayuntamientofuera exigible, junto con el informe IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del Coordinador de Seguridad y Salud contrato durante la vigencia del mismo. El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos dela obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. Cód. Validación: AC2QYHTYLKWW2QH23SRFAK4KQ | Verificación: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 38 El contratista está obligado a instalar, a su xxxxx, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas, estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el plazo xxxxxx xx xxxx días hábilescapítulo 12, a contar desde la formalización del correspondiente contrato para su aprobación por el órgano correspondiente Sección 3ª xxx Xxxxxx de la Corporación previamente Condiciones técnicas Generales aplicable a la Comprobación del replanteo. El autor del Plan redacción de Seguridad proyectos y Salud deberá ser técnico con ejecución de las Obras Municipales, relativo a la titulación exigida legalmente. El incumplimiento de dicho plazo y como consecuencia de ello, la imposibiliddad de aprobar el plan,no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien está no podrá comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto el plazo contractual empezará a partir de la firma del Acta de comprobación del replanteo y la autorización de inicio vigilancia de las obras. Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos. No obsante, en todo caso, en la que oferta económica, se dejará constancia de los extremos mencionados. Con independencia de lo anteriorindicará como partida independiente, el incumplimiento importe del mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud, supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000,00 euros del precio del contrato, por cada día de retraso respecto a dicho plazo. La demora en la presentación del Plan de Seguridad y Salud en un plazo superior a un mes respecto del plazo establecido para la presentación del mismo Impuesto sobre el Valor Añadido (10 días hábiles a contar desde la formalización del contratoIVA), será causa de resolución del contrato al amparo de lo previsto en el artículo 223.h) del TRLCSP. El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán de uso Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx Firmado por La Administrativa de Contratación XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX a fecha 4/7/2014 45C0 B1C3 E8EF 27F4 3036 45C0B1C3E8EF27F43036 Resp1Aytos exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación de la Administración antes de su retirada. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.

Plan de Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo es exigible y deberá ser presentado por el Contratista a este Ayuntamiento, junto con el informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución contratista al órgano gestor de la obra, Administración al que esté adscrita la obra en el plazo xxxxxx xx xxxx días hábiles, a contar desde que se fije para ello en la formalización del correspondiente contrato para su aprobación por el órgano correspondiente notificación de la Corporación previamente a la Comprobación adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de antelación al acto de comprobación del replanteo. El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico con la titulación exigida legalmente. El incumplimiento de Si se incumple dicho plazo y como consecuencia de y, debido a ello, la imposibiliddad aprobación del Plan no se produce antes de aprobar el plan,no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, si bien está no podrá comenzar efectivamente sin para el comienzo efectivo de la citada misma será condición imprescindible la aprobación del planreferido Plan. En este supuesto dicho supuesto, el plazo contractual empezará a contar a partir de del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo y la autorización de inicio cada una de las obras, en la el que se dejará constancia de los extremos mencionados. Con independencia de lo anterior, Aunque no se hubiese previsto en el incumplimiento del mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud, supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000,00 euros del precio del contrato, por cada día de retraso respecto a dicho plazo. La demora en la presentación del Plan Estudio de Seguridad y Salud en un plazo superior a un mes respecto del plazo establecido para la presentación del mismo (10 días hábiles a contar desde la formalización del contrato), será causa de resolución del contrato al amparo de lo previsto en el artículo 223.h) del TRLCSP. El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, materia y por las normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas construcción, el contratista vendrá obligado a recoger en el Estudio Plan de Seguridad y SaludSalud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a recibir más percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados ubicados, siempre que sea posible, en los lugares indicados la propia obra y, en el citado estudiotodo caso, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán de para uso Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx Firmado por La Administrativa de Contratación XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX a fecha 4/7/2014 45C0 B1C3 E8EF 27F4 3036 45C0B1C3E8EF27F43036 Resp1Aytos exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plancada uno de los Planes, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación de la Administración antes de su retiradaen los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con . El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la autorización designación del responsable en materia de la Administración antes Seguridad y Salud de su retiradalas obras.

Plan de Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser presentado por el Contratista a este Ayuntamiento, junto con el informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en el plazo xxxxxx xx xxxx días hábiles, a contar desde la formalización del correspondiente contrato para su aprobación por el órgano correspondiente de la Corporación previamente a la Comprobación del replanteo. El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico con la titulación exigida legalmente. El incumplimiento de dicho plazo y como consecuencia de ello, la imposibiliddad de aprobar el plan,no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien está no podrá comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto el plazo contractual empezará Este plan se definirá a partir de los requisitos mínimos establecidos en PPTP contemplando, además, las posibles mejoras introducidas por el licitador. El plan abarcará la firma del Acta de comprobación del replanteo y la autorización de inicio totalidad de las obrasactividades y operaciones a realizar durante toda la fase de explotación para garantizar el correcto uso y defensa de la vía de alta capacidad objeto de concesión antes de su entrega a la Administración concedente, y asegurar la adecuada conservación y explotación de la misma, de los pasos superiores e inferiores, viaductos, los enlaces –incluyendo los ramales de entrada y salida hasta su entronque con las carreteras a que dan servicio-, las instalaciones, los elementos funcionales, y en general, todos los bienes, cualquiera que fuere su naturaleza, que sea necesario construir o adquirir por estar directamente relacionados con la vía de alta capacidad objeto de concesión, y/o que contribuyan a que ésta preste servicio. Asimismo el plan abarcará la totalidad de las actividades y operaciones de mantenimiento y conservación a realizar respecto de la obra accesoria según lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Específicamente, en este apartado de la Oferta deberá incluirse un Plan de Autocontrol de la Calidad (P.A.C.) relativo a la explotación de la Autovía y que recogerá, como mínimo, los apartados y requisitos mínimos que se dejará constancia recogen en la Cláusula [◆] del PPTP, incluyendo el plan o compromisos de reportes según los requerimientos mínimos descritos en el PPTP. El contenido de este Sobre incluirá los documentos que se detallan en los siguientes apartados, debiendo los licitadores incluir un índice con la documentación que integra cada uno ellos: Descripción de la estructura de los extremos mencionados. Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud, supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000,00 euros del precio del contrato, por cada día de retraso respecto a dicho plazo. La demora en la presentación del Plan de Seguridad y Salud en un plazo superior a un mes respecto del plazo establecido para la presentación del mismo (10 días hábiles a contar desde la formalización del contrato), será causa de resolución del contrato al amparo de lo previsto en el artículo 223.h) del TRLCSP. El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin distintos contratos que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacióndesarrollarán, en su caso, parte de las actividades del objeto social con las limitaciones de subcontratación fijadas en este Pliego, exponiendo las entidades que ejecutarán cada contrato y los porcentajes de participación en los mismos. Los locales y servicios para higiene y bienestar Inclusión de borrador de los trabajadores respectivos contratos, sin mención de cifras relativas a costes. El licitador realizará una memoria describiendo los principales riesgos que vengan obligados por el Estudio de Seguridad afectan a la concesión y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados estrategia y medidas para mitigarlos en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa su caso. Se informará específicamente de la Administración existencia o no de precio cerrado llave en otro sentido. En todo caso serán mano de uso Este documento es una copia la ejecución de las obras y la integración de todos los sistemas; consideraciones en papel relación a los estudios facilitados por la Administración, en relación al riesgo de un documento electrónico. El original podrá verificarse demanda extraordinaria y su impacto en xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx Firmado por La Administrativa costes de Contratación XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX a fecha 4/7/2014 45C0 B1C3 E8EF 27F4 3036 45C0B1C3E8EF27F43036 Resp1Aytos exclusivo del personal adscrito explotación; riesgo de cierre financiero satisfactorio; medidas en relación a la obra. Cualquier variación que se plantee capacidad de las características y emplazamiento mantenimiento de dichos locales y servicioslos estándares de calidad o requerimientos técnicos definidos en PPTP, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación de la Administración antes de su retirada. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retiradaetc.