ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. La empresa adjudicataria será la responsable de aportar tanto los medios técnicos como humanos para la consecución de los trabajos. A la hora de organizar los trabajos de los equipos que los van a realizar, se han de tener en cuenta unos criterios generales a seguir en cuanto que en las instalaciones la empresa adjudicataria puede trabajar tanto en horario de apertura al público como fuera de él, donde las condiciones de actuación por parte del personal de dicha empresa pueden ser diferentes. Esa organización de los trabajos abarca los siguientes factores: La empresa adjudicataria presentará calendarios tipo anuales para cada instalación con personal y horarios de jornada que deberán ser consensuados con el PMD de tal forma que el servicio de limpieza esté cubierto en todas las horas de uso público de las instalaciones, salvo en aquellas que por sus especiales condiciones de uso se especifiquen. Además, la empresa adjudicataria elaborará mensualmente un calendario para cada instalación con una relación del personal que intervendrá en los trabajos de cada instalación durante ese mes, una relación de los trabajos que se realizarán, así como los horarios en los que se realizarán dichos trabajos. Este calendario mensual deberá remitirse, al menos con una semana de antelación respecto al mes respectivo, tanto al responsable del contrato del PMD como a los encargados de los polideportivos. El personal asignado a cada instalación en cuanto a número no deberá sufrir alteraciones por causas de baja, vacaciones, etc., de tal forma que el servicio ofertado permanezca constante en calidad. En caso de implantar nuevos procesos que impliquen mejoras se podrán considerar cambios en la estructura de personal, exceptuando el responsable de grupo, que en todos los casos deberá estar cubierto. Se deberá aportar una relación de trabajos más frecuentes estableciendo el método de limpieza y desinfección empleado, así como la maquinaria y productos usados para su realización. Estos procedimientos estándar deberán permanecer escritos y permanentemente actualizados. Se deberá disponer en todo momento de una persona responsable del grupo, que se encargará de la apertura de las puertas, desconexión y conexión de alarmas. Para ello, el PMD proporcionará a la empresa adjudicataria códigos de acceso y llaves de cada instalación. IFK/CIF X0000000X 8321n VIII Dicha persona responsable deberá conocer el plan de evacuación y las acciones a realizar para la puesta en marcha del mismo, para ...
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS a. El organigrama general del proyecto debe contener: ➢ Frente de trabajo mínimo requerido. ➢ Las líneas de mando y coordinación. ➢ Los niveles de decisión. ➢ El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecución del trabajo. ➢ Las funciones del personal que interactuará con FONADE y el interventor durante la ejecución del contrato. ➢ Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial. ➢ Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable, verificando su cumplimiento por la interventoría y el supervisor de FONADE.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra Previo a la ejecución de cada actividad se llevará a cabo una “REUNIÓN DE INICIO” entre EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En ella se leerán las especificaciones y se acordarán todos los parámetros de ejecución, la metodología constructiva y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones que sean del caso, se deben dejar registradas en la bitácora de la obra. El CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre los requisitos particulares de instalación de cada uno de los materiales de acabado final. Debe coordinar con cada uno de los subcontratistas las condiciones de acabado previo, las condiciones de manejo durante la construcción y las condiciones de uso, conservación y mantenimiento de los materiales instalados.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de un aeropuerto en funcionamiento, se deberá prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de las otras áreas del mismo, como la torre de control y el edificio operativo, etc. El Contratista deberá tener en cuenta para la confección de su Plan de Trabajos los siguientes aspectos: El oferente deberá contemplar la posibilidad de realizar los trabajos en días no hábiles respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la operatividad del aeropuerto. La reforma no podrá afectar a la jornada, así es que junto con la oferta se presentará un Cronograma en donde se pueda corroborar la secuencia de las tareas indicadas en el presente pliego incluido el plazo de realización. Deberá presentar el Cronograma de tareas y deberá estar aprobada por la Dirección de Obra, previo al comienzo de la obra. Las modificaciones o adecuaciones que en tal sentido podría sugerir El Contratista en función de sus procedimientos de trabajo, deberán ser consensuadas con la Dirección de Obra. Colaborar con la Dirección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades del Aeropuerto en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba organizar, para que las actividades se realicen en las mejores condiciones durante el proceso de ejecución de obra. Organizar junto con la Dirección de Obra las ETAPAS y los sectores a intervenir en cada una de ellas.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de un aeropuerto en funcionamiento, se deberá prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de las otras áreas del mismo, como la torre de control y el edificio operativo, etc. El Contratista deberá tener en cuenta para la confección de su Plan de Trabajos los siguientes aspectos:
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 9.1. El contratista deberá verificar las condiciones del lugar de realización de los trabajos antes de presentar su oferta, y por lo tanto se considerará que conoce las condiciones en que tendrá que desarrollar su trabajo, y cualquier otra condición que afecte a la organización y ejecución del mismo.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Para cada una de las obras, el contratista, antes de iniciar los trabajos, entregará a SOCODEVI dentro de los diez días calendarios siguientes contados a partir de la fecha de comunicación de adjudicación del Contrato, los siguientes Programas para la obra: Programa de Aseguramiento de calidad de la respectiva Obra. El Contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de Programa de seguridad industrial, Programa de Salud Ocupacional.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS a. El organigrama general del proyecto debe contener: Frente de trabajo mínimo requerido. Las líneas de mando y coordinación. Los niveles de decisión. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecución del trabajo. Las funciones del personal que interactuará con FONADE y el interventor durante la ejecución del contrato. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial. Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable, verificando su cumplimiento por la interventoría y el supervisor de FONADE.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Los participantes dieron su conformidad a la organización de los trabajos propuesta por los Copresidentes que se ha reseñado más arriba. La Copresidenta señaló que la presentación, las preguntas y respuestas y las declaraciones realizadas durante la reunión en curso se resumirían en un anexo del informe de la reunión conjunta, que se aprobaría durante la reunión conjunta en línea0. La Secretaría también publicaría, en el portal de la reunión conjunta en línea (xxxxx://xxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), los proyectos de informes de las tres reuniones informativas celebradas antes de la reunión conjunta para que las Partes pudiesen examinarlos antes de la aprobación del informe de la reunión conjunta0.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a la Interventoría un plan de obra, que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la obra, sin que el mismo sobrepase el plazo de ejecución pactado en el Contrato objeto del presente proceso de selección. Este PLAN DE OBRA, comprende como mínimo la siguiente información: