Las Partes dejan expresa constancia que “la Institución” será la única responsable ante terceros por los contratos que ésta deba celebrar en cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente convenio, sin que en virtud de los mismos se genere vínculo contractual alguno para con “el Ministerio”.
Las Partes se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto xx xxxxx convencionales y sanción definitiva contra el importe de las retenciones económicas que se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicará como descuento en la estimación que se genere por los trabajos ejecutados con atraso, durante el periodo de espera para la conclusión de los trabajos, considerando la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones. Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicación de la formula siguiente: SD = Sanción Definitiva. ITEA = Importe de los Trabajos Ejecutados con Atraso. DTOEA = Días Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso. TM = Tanto al Millar por Día de Atraso. Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales por “El Instituto”, éstas se harán del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica x xxxx convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso. Las penas convencionales establecidas en esta Cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. No se aplicarán las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor, durante la ejecución de trabajos. Lo descrito en esta Cláusula será sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescisión.
Las Partes acuerdan los siguientes :
Examples of Las Partes in a sentence
Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable.
Las Partes estarán obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolución final para toda controversia, reclamo o disputa.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio económico financiero del Contrato durante su vigencia.
Las Partes reconocen que la situación de equilibrio económico financiero del Contrato, en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier disputa, controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente Contrato o con alguna violación, rescisión o invalidez vinculada al mismo.
More Definitions of Las Partes
Las Partes hace referencia en conjunto a EL CONTRATISTA y el BANCO DAVIVIENDA.
Las Partes reconocen expresamente que la Legislatura de la Ciudad de Osaka es debidamente informada del presente Convenio. En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares (dos (2) en idioma español y dos (2) en idioma japonés), de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Osaka, el primer día del mes xx xxxxx de mil novecientos noventa y ocho. Xxxxxxx Xxxxxxx (Vice Jefe de Gobierno) Xxxxxxxx Xxxxxxx (Alcalde) #La presente norma contiene remisiones externas # IF-2022-37542644-GCABA-DGCLCON
Las Partes constituyen domicilios en los lugares que a continuación denuncian:
Las Partes el Gobierno de la India y la Comunidad Europea de la Energía atómica; «Parte» será una de dichas «Partes»;
Las Partes. Son EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S) y LA FIDUCIARIA, identificados al inicio del presente contrato.
Las Partes aceptan que de no hacerlo así, el caso fortuito o de fuerza mayor invocado no será considerado como tal.
Las Partes se obligan a no utilizar la información confidencial para fines diferentes a los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la parte otorgante.