Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de las Entidades Contratantes generadoras de las órdenes de compra, una vez cumplido el plazo de entrega del servicio, previo informe del funcionario delegado por la entidad, previa la presentación de la factura respectiva, en caso de haberse presentado causales para la aplicación de multas y descuentos, éstas serán descontadas del pago mensual de la factura. El precio pago se realizará mediante transferencia a la cuenta del contrato o los proveedores catalogados, aentidades financieras públicas o privadas. Las Entidades Contratantes deberán efectuar los pagos a los contratistas en un término no mayor a 15 días desde la realización de la respectiva entrega total o parcial de prestado el servicio, y se observará lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP, respecto de la retención indebida de pagos. El SERCOP no es ni será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción considerado como responsable final del pago por el supervisor del servicio de alquiler de vehículos incluido conductor, tampoco asume el SERCOP obligación solidaria alguna con el deudor de las obligaciones que se deriven por la generación de las órdenes de compra, sino que cualquier obligación recae únicamente en la entidad generadora de la orden de compra. Se emitirán órdenes de compra en las que se determinará las toneladas métricas a ser transportadas y la distancia xxx xxxxx en kilómetros. El valor de la orden de compra estará expresado en TM/KM por contrato. Del acta se retendrá Para este procedimiento el CINCO por ciento (5%) pago del valor anticipo podrá ser de hasta el 70% del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final presupuesto referencial a la emisión de la obra se cancelará orden de compra, previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantíaLOSNCP. El valor total de contrato fue aceptado concepto del anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en cualquier institución financiera que el contratista registre y que se encuentre regulada por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El CONTRATISTA no podrá destinar el valor recibido en concepto de anticipo para fines ajenos al contestar la demanda, así como el monto objeto de la retención en garantíacontratación, por cuanto lo que discutió además deberá autorizar expresamente a la parte convocada fue el derecho entidad generadora de la convocante a recibir su reembolso con fundamento orden de compra, el levantamiento del sigilio bancario de la cuenta en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por será depositado el Consejo Superior anticipo recibido. El administrador de la Judicatura. En el alegato orden de conclusión compra, designado por la parte convocada aceptó entidad contratante, verificará que no presentó reclamación alguna por garantía los movimientos de la cuenta corresponda estrictamente a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadcontractual.

FORMA DE PAGO. El precio pago de la póliza de seguro de bienes patrimoniales se realizará en términos del contrato será cancelado artículo Primero de los Lineamientos relativos a EL CONTRATISTA mediante cheque girado la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realicen las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, en una sola exhibición dentro de los 45 días naturales siguientes con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, y se efectuará previa entrega de la póliza y de la presentación de las facturas a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a entera satisfacción de EL CONTRATISTAla Dirección General Adjunta de Administración, quien liberará el supervisor designado pago, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, con cargo al presupuesto autorizado para el contrato y el representante legal ejercicio fiscal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía2009. La factura final deberá elaborarse a nombre del IPAB, contener los requisitos fiscales señalados por la regulación vigente, el número de contrato así como, los requisitos necesarios para el pago por vía electrónica (CLABE de 18 dígitos). En el caso de que la obra se cancelará previa presentación documentación comprobatoria entregada por el Licitante ganador no reúna la totalidad de los siguientes documentos: El acta requisitos fiscales exigidos por la Secretaría de recibo final Hacienda y Crédito Público, así como de aquellos otros requeridos por el IPAB, éstas no le serán recibidas. En caso de que existan errores en la obra suscrita por EL CONTRATISTAfactura, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán Instituto dentro de los ocho Dentro tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la forma entrega del citado escrito y hasta que el Proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo señalado en el primer párrafo de este inciso, por lo que la fecha de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado señalada en el primer párrafo se empezará a computar a partir del momento en que sea entregada correctamente. La factura deberá presentarse en la contestación Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Varsovia número 19, primer piso, Colonia Juárez, Delegación Xxxxxxxxxx, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. El IPAB incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y dará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a proveedores, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa dentro de los 15 días naturales a su recepción, misma que podrá ser consultada en línea a efecto de que el proveedor pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero seleccionado por el proveedor entre los registrados en dicha cadena, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la demanda referido LAASSP. El Licitante ganador no podrán ceder en forma parcial o total a la retención favor de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmenteninguna otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total deriven del contrato, con excepción de manera los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con el consentimiento previo por escrito del IPAB. Anticipos. No se otorgarán anticipos. Causa de descalificación. Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las Bases de la Licitación que el presente proceso se limita a solicitar afecte la devolución solvencia de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado la propuesta técnica y económica, conforme al contestar la demandapunto 21, así como la comprobación de que algún Licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes. Penas convencionales. En caso de que el monto Licitante que resulte adjudicado no entregue en el tiempo convenido las pólizas, este se obliga a pagar por cada día de atraso una pena convencional del 0.5 %, sobre el importe que deba cubrir el Instituto en relación con la o las pólizas no entregadas oportunamente, haciéndose efectiva dicha penalización en el pago de la retención factura correspondiente. Respecto de los supuestos de incumplimiento previstos en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho artículo 135 Bis de la convocante Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros las partes se ajustaran a recibir su reembolso con fundamento los términos contenidos en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidaddicho artículo.

FORMA DE PAGO. Los pagos se efectuarán por la cantidad de trabajos realmente ejecutados y medidos que sean aprobadas por la Fiscalización, multiplicada por los Precios Unitarios del Formulario de Ofertas; La misma será a Plazo y en moneda guaraníes. El precio pedido de pago deberá estar acompañado de una nota de pedido, Copia del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.Contrato; Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato; la factura correspondiente, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción Certificado de EL CONTRATISTACumplimiento Tributario; copia de la Certificación de los trabajos, aprobado por la Dirección de Fiscalización de Obras, el supervisor designado para el contrato Cuadro de Adjudicaciones y el representante legal Contrato; También se deberá de EL CONTRATANTEcontar con los sgtes. Documentos: ✓ Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; ✓ Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos; ✓ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social y/o en su caso constancia de no ser aportante (dichos documentos deberán de ser presentados en el momento de la firma del presente contrato) El plazo de pago será en un tiempo no mayor a 30 (treinta) días posteriores a dicha presentación de pedido de pago (Dependiendo del Plan Financiero Institucional). De todos los Certificados a pagar al CONTRATISTA por los trabajos realizados, LA CONTRATANTE retendrá una cantidad de 5% (cinco por ciento) como Caución (Fondo de Reparo), para lo cual se multiplicarán responder por eventuales vicios ocultos, dichos montos serán devueltos una vez subsanadas las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaposibles observaciones, por concepto de retención en garantía. La factura al final de la obra se cancelará previa presentación y/o los trabajos. A los efectos de los siguientes documentos: El acta de recibo final este contrato en aplicación del Art. 1 de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor Ley Nº 3439/07 “Que modifica la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro establece la Carta Orgánica de la forma Dirección Nacional de pago citadaContrataciones Públicas”, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5se retendrá el 0,4 % del valor sobre el importe de cada acta ejecutada. Adicionalmentefactura, se tendrá en cuenta deducido los impuestos correspondientes que en la demanda se afirmó por presente al cobro el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadProveedor.

FORMA DE PAGO. La Entidad pagará al contratista el valor del servicio prestado por mensualidades vencidas, de conformidad al acta de recepción a satisfacción por parte del cliente de SPN. El precio del contrato será cancelado pago se efectuará dentro de los 30 días hábiles siguientes a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.la correcta presentación de la factura aprobada por el supervisor, asíadjuntando los siguientes documentos: a) Mediante cortes catorcenales El informe de gestión mensual del centro de soporte con el cumplimiento, la atención y previo recibo mediante acta solución de los incidentes reportados. El Informe debe incluir el inventario actualizado de Hardware y Software vigente del periodo a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción facturar b) Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción de la ENTIDAD, con las obligaciones pactadas. Del acta c) La certificación expedida por el Revisor Fiscal o representante Legal, que acredite que EL CONTRATISTA se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, encuentra x xxx y salvo por concepto de retención en garantía. La factura final pago de la obra se cancelará previa presentación las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los siguientes documentos: El acta Aportes Parafiscales a que haya lugar de recibo final los empleados a su cargo, de acuerdo con lo señalado en la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General Ley 789 de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos2002. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. PRIMERO - En el alegato evento de conclusión la parte convocada aceptó presentarse motivos que no presentó reclamación alguna por garantía llegaren a su contratista durante generar gastos directos e indirectos en el transcurso de la ejecución del contratopresente contrato y que no estén previstos en los documentos que forman parte integral del acuerdo negocial o en el contrato mismo, EL CONTRATISTA deberá informar y justificar detalladamente por razón escrito y de manera inmediata al supervisor del contrato los hechos sobrevinientes e imprevisibles que puedan ocasionar dichos gastos. Una vez se valide por parte del supervisor del contrato las circunstancias imprevisibles o sobrevinientes, y que las reclamaciones del C.S.J., las recibió mismas dan lugar a un mayor valor en la ejecución del contrato a cargo de una de las partes solicitará al ORDENADOR DEL GASTO la respectiva modificación contractual, generándose los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO – EL CONTRATISTA no podrá adelantar actividad alguna que implique mayores gastos directos e indirectos hasta que se perfeccione la respectiva modificación contractual y esta cuente con su respectivo registro presupuestal. PARÁGRAFO TERCERO. Los servicios prestados no se podrán facturar a un término superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la prestación efectiva del servicio, so pena de aplicación de un segundo contrato acuerdo de nivel de servicio. PARÁGRAFO CUARTO. EL último pago se encontrará sujeto a la suscripción de la respectiva acta de liquidación, sin perjuicio de las reclamaciones a que suscribió haya lugar por las partes. Como base de contratación para la licitación, se tiene que el proveedor debe suministrar los equipos con las siguientes condiciones y características técnicas mínimas señaladas en el presente numeral y sus derivaciones: Los elementos objetos de esta contratación (Equipos de escritorio, portátiles, impresoras, escáner, lector de códigos xx xxxxx) deben cumplir con las características definidas por la entidad en las fichas técnicas descritas en el presente documento. Todos los elementos deben ser nuevos (incluyendo sus componentes), no podrán ser ni clonados ni remanufacturados El proponente debe presentar las siguientes certificaciones de parte del fabricante de los equipos que sean necesarios de acuerdo con su representado con dicha entidadnaturaleza: (Equipos de cómputo de escritorio, portátiles e impresoras láser).

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción La Sociedad Terminales de EL CONTRATISTA, Medellín S.A. pagará el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón actas de que pago parciales mensuales, pagadas 20 días hábiles después de ser entregadas las reclamaciones facturas y aprobadas por el supervisor, de conformidad con los ítems de servicios y productos efectivamente ejecutados. Las actas deberán ser presentadas para la aprobación del C.S.J.supervisor, acompañadas de las recibió respectivas facturas de venta, en original y copia la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el estatuto tributario, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará lo siguiente: el valor, concepto facturado, periodo de prestación del servicio los cuales deben anexar los debidos soportes con la indicación de la unidad de negocio, novedades causadas en el periodo facturado. Las prestaciones sociales se facturarán solas, sin ningún otro concepto adicional, los dineros de esas facturas los consigna TERMINALES en la ejecución cuenta que asigne la empresa temporal para ello. Los rendimientos financieros de un segundo esa cuenta pertenecen a TERMINALES y sólo se hacen movimientos para efectos de liquidación de persona, donde el valor del 4 por mil de esa cuenta lo asume la empresa temporal. El valor de la nómina se facturará aparte de conformidad con cada unidad de negocio. El valor de la administración del contrato y el IVA se facturará aparte. El contratista deberá informar a TERMINALES la cuenta bancaria (corriente o de ahorros) independiente, abierta su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que suscribió su representado con dicha entidadpor este concepto le efectúe TERMINALES. Como requisito previo para la autorización de pago de cada acta, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (caja de compensación familiar) cuando corresponda.

FORMA DE PAGO. El pago del precio del contrato será cancelado servicio contratado y de los repuestos se realizará dentro del mes siguiente al mes de conformación de la factura luego a EL CONTRATISTA mediante cheque girado la recepción por División Servicios Contables de la factura debidamente conformada. El plazo de pago contado es xx xxxx días corridos contados a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción partir del primer día habil siguiente de EL CONTRATISTAla conformación de la factura. En caso de incumplimiento de los términos antes referidos, el supervisor designado para oferente podrá determinar un recargo por xxxx que no supere el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción establecido por el supervisor Poder Ejecutivo al amparo de lo dispuesto en el Art.71 del contratoTOCAF. Del acta se retendrá Los medios de pago serán propuestos por el CINCO oferente y decididos por ciento (5%) la Administración. En caso que el oferente no proponga, la Administración eligirá el medio de pago que resulte mas conveniente y de acuerdo a la Ley. Todos los costos relacionados con los medios de pago propuestos por el oferente serán de cargo del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantíabeneficiario. La empresa adjudicataria deberá presentar la factura final correspondiente acompañada de la obra se cancelará previa presentación planilla de rutinas de mantenimiento de los siguientes documentos: El acta ascensores conformada por un funcionario del Taller de recibo final Ascensores del Hospital; y de la obra suscrita por EL CONTRATISTAlas tarjetas de contralor de horario que acrediten el cumplimiento del servicio de stand by y de emergencia, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho primeros cinco días hábiles de cada mes. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la forma presentación de la factura se realizará el control por parte de la División Mantenimiento, y en caso de no haber observaciones se procederá a conformar la misma y remitirla a División Servicios Contables. En caso de haber observaciones se solicitará a la empresa adjudicataria que proceda a re-facturar el servicio prestado de acuerdo a las indicaciones formuladas. Presentada la nueva factura se controlará y se procederá a conformar la misma, dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación, y se remitirá a División Servicios Contables. La facturación deberá realizarse en moneda nacional y el pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado se realizará en la contestación misma moneda. En caso que la empresa adjudicataria presente la factura fuera de los plazos establecidos, el pago se efectuará dentro del mes siguiente de la demanda referido conformación de la factura. El ajuste de precio de los ítems a y b, correspondientes al servicio de mantenimiento y reparación y al servicio de stand by se realizará en forma semestral aplicando la siguiente fórmula: Indice de ajuste= P0 ((0,9 MO1/MOO) + (0,1 IPC1/IPCO)), donde PO es el precio de la oferta, MOO es el jornal del segundo oficial albañil en el mes anterior a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto presentación de la retención oferta, MO1 es el jornal del segundo oficial albañil en garantíael mes anterior al ajuste, por cuanto lo que discutió IPCO es el valor del índice del costo de vida según INE al mes anterior a la parte convocada fue el derecho presentación de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad oferta, IPC1 es el índice de las obras entregadas que le fueron reclamadas costo de vida según INE al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadmes anterior al ajuste.

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El precio del contrato será cancelado prestador de servicios”, a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.mensualidades vencidas, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta previa validación de los servicios devengados a satisfacción del área requirente, en moneda nacional y mediante CFDI, en un plazo dentro de EL CONTRATISTAlos 20 (veinte) días naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), enviado a la cuenta de correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el supervisor designado pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se sujetarán a lo establecido en el programa xx Xxxxxxx Productivas. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no iniciar en el contrato mes calendario se deberá considerar el pago proporcional dividiendo el costo unitario entre los días del mes tomando como base 30 días y multiplicándolo por los días que se prestó el representante legal servicio. En este rubro el “El prestador de EL CONTRATANTEservicios” no deberá considerar la etapa de instalación Las facturas deberán ser entregadas con un desglose del precio de los servicios por separado en cada uno de sus modalidades. El Administrador del servicio, para lo cual se multiplicarán las cantidades efectuará la validación de obra realmente ejecutadas la información y recibidas serán considerados como cargos indebidos los casos siguientes:  Llamadas duplicadas.  Números diferentes de los indicados en el apartado 7 Servicio de Telefonía  Servicios no contratados.  Llamadas fuera de periodo.  Números dados de baja o suspendidos. “El prestador de servicios”se obliga a satisfacción por entregar al Administrador el supervisor reporte del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) detalle del valor del acta ejecutada, servicio por concepto de retención facturación en garantía. La factura final un cd y/o a través del servidor web del proveedor adjudicado, a través del cual se obtenga la información de la obra se cancelará previa presentación facturación, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha xxx xxxxx. Los aspectos que serán verificados para la aceptación de los siguientes documentosservicios y que se detallan en el “Anexo Técnico”, son los siguientes: El acta En caso de recibo final existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Operación y Soporte de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la obra suscrita por EL CONTRATISTAfactura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, el supervisor Arrendamientos y el Gerente General de EL CONTRATANTEServicios del Sector Público, en donde caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, como si se establezcan tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y valores unitarios realmente recibidosse computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las actas cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad“Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. El precio La Contaduría General de la Nación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.en pesos colombianos en su totalidad, así: aCinco (5) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTApagos bimensuales, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO cada uno equivalente al veinte por ciento (520%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, previa constancia de manera cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y previo cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, fiscales y administrativos; requisitos que el presente proceso se limita a solicitar deben verificarse por parte del supervisor quien es la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar persona responsable por la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la correcta ejecución del contrato. Dichos pagos se realizarán de acuerdo con la distribución y asignación del PAC. (Plan Anual Mensualizado de Caja) efectuados por la Dirección xxx Xxxxxx Nacional, comprometiéndose así mismo la Contaduría a incluir las partidas necesarias en éste. Dichos valores serán cancelados al CONTRATISTA dentro de los Treinta (30) días calendario de presentadas las respectivas facturas debidamente diligenciadas y aprobadas por razón la Contaduría General de la Nación. Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el Acta de Liquidación. Si la factura no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de soporte y no es posible su corrección por parte de la Contaduría General de la Nación, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura, o desde aquélla en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las reclamaciones demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del C.S.J.CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore y presente las recibió respectivas facturas o cuentas de cobro a la Contaduría General de la Nación. Las facturas deberán ser presentadas en la ejecución original y dos (2) copias, una de un segundo contrato que suscribió las cuales será devuelta a el CONTRATISTA en el momento de su representado radicación con dicha entidadel correspondiente sello de recibido.

FORMA DE PAGO. El precio pago de los servicios objeto de esta licitación será en pesos mexicanos. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del contrato Sector Público, la Comisión Nacional del Agua, Organismo xx Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx de México realizará el pago como a continuación se indica: El pago será cancelado exigible a EL CONTRATISTA los 20 días naturales posteriores a la fecha de presentación de la documentación debidamente sustentada en la ventanilla del sistema integral financiero (SIF), previo a la presentación del acta de entrega – recepción de los servicios, del sello de no desfasamiento y presentación de copia fotostática de la respectiva fianza, entendiéndose que si derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales no cumple con los requisitos, la documentación se reintegrará al prestador del servicio del servicio, suspendiéndose en ese momento el plazo para la exigibilidad del pago, mismo que se reanudará una vez satisfechos los requisitos. En el supuesto de que el prestador del servicio haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por atraso, se entenderá que el prestador del servicio no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, si no entrega la nota de crédito respectiva o el original de la Hoja de Ayuda del “Esquema de Pago e5cinco”, por concepto de Sanciones, penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios. Por lo anterior se recomienda seguir lo establecido en el siguiente link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxxxx.xxxx?x0=0&x0=000. El prestador del servicio podrá solicitar el pago a través de una transferencia electrónica de fondos, ajustándose a lo siguiente: El importe de los servicios se pagará mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.transferencia electrónica de fondos, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTEcon abono en cuenta del beneficiario, para lo cual se multiplicarán las cantidades a la firma del contrato deberá proporcionar por escrito a la Subgerencia de obra realmente ejecutadas y recibidas Recursos Financieros, la información relativa a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención sus datos bancarios consistentes en garantía. La factura final Nombre de la obra se cancelará previa presentación Institución Bancaria en donde tiene establecida su cuenta, Nombre del Cuentahabiente y número de los siguientes documentos: El acta de recibo final cuenta de la obra suscrita por EL CONTRATISTAsucursal, el supervisor nombre y el Gerente General número de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades plaza y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro copia de la forma carátula del último estado de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en cuenta bancario. Nota: Se invita a todos los licitantes a que conozcan el programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera; para lo cual les sugerimos visitar la contestación página de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.Internet:

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará al precio unitario del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTEContrato por metro cuadrado (m2), para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas la partida aceptada a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO Supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por ciento (5%) del valor del acta ejecutadalos trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los costos de materiales, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas mano de obra se pagarán dentro de en trabajos diurnos y nocturnos, herramientas, equipos pesados, transporte y todos los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta gastos que en la demanda se afirmó por demande el contratista convocante haber recibido el pago total cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos. Colocación de manera recapados asfalticos Metro cuadrado (m2) Se refiere a la reparación de bermas a través de la colocación de material granular e=0.20m. Serán suelos granulares del tipo A-1a o A-1-b del sistema de clasificación AASHTO, es decir gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables y de aristas vivas. Podrán provenir de depósitos naturales del chancado de rocas o de una combinación xx xxxxxxxx, zarandeado y chancado con un tamaño máximo de 1 ½”. El material deberá estar libre de materia vegetal y xxxxxxxx xx xxxxxx. Debe contener una cantidad de finos que garanticen su trabajo y den estabilidad a la superficie antes de colocar la losa de cemento, el riego de imprimación o la capa de rodamiento. El material de sub base y base deberá cumplir los siguientes requisitos de granulometría: En el caso que se mezclen dos o más materiales para lograr la granulometría requerida los porcentajes serán referidos en volumen. Otras condiciones físicas y mecánicas por satisfacer serán: C.B.R. 80% mínimo Límite líquido 25% máximo Índice de plasticidad Np Equivalencia de arena 50% mínimo Desgaste de abrasión 50% máximo El material será colocado y extendido en volumen apropiado para que una vez compactado alcance el espesor indicado en los planos. El extendido se efectuará con motoniveladora o a mano en sitios de difícil acceso, exclusivamente. En caso de necesitarse combinar dos o más materiales, se procederá primero a un mezclado seco de ellos en cantidades debidamente proporcionadas. Una vez que el presente proceso material ha sido extendido, se limita procederá a solicitar su riego y batido utilizando repetidamente y en ese orden, camiones cisternas provistos de dispositivos que garanticen un riego uniforme y motoniveladoras. La operación será continua hasta lograr una mezcla homogénea de humedad uniforme lo más cercana posible a la devolución óptima tal como queda definida por el ensayo de las sumas retenidas compactación xxxxxxx modificado obtenido en laboratorio para una muestra representativa del material de sub base y base. Inmediatamente se procederá al extendido y explanación del material homogéneo hasta conformar la superficie que una vez compactada alcance el espesor y geometría de los perfiles del proyecto. La compactación se efectuará con rodillos o planchas compactadoras cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas por la Supervisión. De preferencia se usarán rodillos lisos – vibratorios o lisos y se terminará con rodillo neumático xx xxxxxx oscilantes. La compactación se empezará de los bordes hacia el centro del área con pasadas paralelas a título su eje, en número suficiente para asegurar la densidad de rete garantíacampo de control. El valor total Para el caso de contrato fue aceptado áreas de difícil acceso al contestar rodillo, la demanda, así como el monto compactación se efectuará con plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en densificación requeridos. Para verificar la calidad del material se utilizarán las siguientes normas de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx control: Granulometría (AASHTO 1-88, ASIM D1422) Límites de consistencia (AASHTO 1-89/90, ASIM D1423/24) Clasificación por el Consejo Superior sistema AASHTO Ensayo C.B.R. La frecuencia de estos ensayos será determinado por la JudicaturaSupervisión y serán obligatorios cuando se evidencia un cambio en el tipo de suelos del material de bases. En el alegato Para verificar la compactación se utilizará la norma de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón densidad de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución campo (ASTM D1566). Este ensayo se realizará cada 200 M2 de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadsuperficie compactada.

FORMA DE PAGO. Todo pago está sujeto a la disposición de recursos transferidos por el Banco Agrario de Colombia a las cuentas del Patrimonio Autónomo y se realizará de la siguiente forma: Teniendo en cuenta los desembolsos que recibirá la Fiduciaria para los proyectos, todo pago a los contratistas estará sujeto al desembolso que realice el BAC a la fiduciaria y se establece la siguiente forma de pago para el contratista de interventoría a) El precio treinta por ciento (30%) del valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado título de anticipo, el cual iniciará su trámite a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y aprobación del desembolso en el comité de validación del proyecto. b) El valor del contrato de interventoría, así: a) Mediante cortes catorcenales se empezará a pagar una vez se haya alcanzado un avance de ejecución de obra viviendas terminadas y previo recibo mediante acta entregadas a satisfacción por parte del contratista de EL CONTRATISTAobra mínimo xxx xxxx por ciento (10%) por proyecto, momento en el cual se cancelará el valor correspondiente a dicho porcentaje; los demás pagos se harán de acuerdo con el avance de obra ejecutada presentado en actas parciales con un mínimo de 10 unidades de vivienda terminadas y entregadas a satisfacción por parte del contratista de obra, de conformidad con el cronograma aprobado por el supervisor designado para del contrato, hasta alcanzar un noventa por ciento (90%) del valor del contrato. c) El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se reconocerá en el contrato y acta de liquidación del mismo. Por cada pago que efectúe la fiduciaria, ésta descontará un treinta por ciento (30%) como amortización del valor del anticipo establecido en el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades literal a). Es importante resaltar que el avance de obra realmente ejecutadas y reconocimiento de pago al contratista de interventoría se medirá por las viviendas efectivamente terminadas y recibidas a satisfacción por parte del contratista de obra. Es decir, para un proyecto de 100 viviendas el supervisor del contrato10% de avance de obra corresponderá a 10 viviendas totalmente terminadas y recibidas a satisfacción. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTASin embargo, el supervisor y contratista deberá contar con el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de recurso suficiente para cubrir con recursos propios la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía ejecución interventoría del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber proyecto hasta tanto no sea recibido el pago total segundo y tercer desembolso de recursos por parte del contrato, Banco Agrario de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadColombia.

FORMA DE PAGO. El precio La facturación de los servicios prestados por parte del contrato será cancelado Contratista se efectuará ajustándose a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., asíla pauta siguiente: a) Mediante cortes catorcenales Facturación independiente por cada Programa Operativo y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTAproyecto. A su vez, el supervisor designado para el contrato y el representante legal proveedor podrá optar por facturar: A la finalización de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final cada módulo que forma parte de la obra acción formativa, pudiendo facturar varios de ellos en una misma factura. A la finalización de toda la acción formativa. El pago de los honorarios del Contratista se cancelará previa hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de una factura conforme a la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor normativa vigente y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro demás documentos que acrediten la realidad de los ocho Dentro servicios prestados durante el periodo de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total vigencia del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto previa comprobación y aceptación de la retención en garantíaactividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por cuanto lo que discutió correo electrónico, correo ordinario o mensajería a la parte convocada fue el derecho Asociación Inserta Empleo, a la atención de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la JudicaturaXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx), X/ xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx. En el alegato concepto de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna la/s factura/s, se indicará, además del detalle de los servicios prestados, el importe diferenciando por garantía a su contratista durante la ejecución del contratoun lado el coste de personal y, por razón otro lado, el correspondiente al resto de costes. En todo caso se concretará en el contrato con el adjudicatario. Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las reclamaciones indicaciones que marque INSERTA EMPLEO: “Prestación de servicios realizada en el marco del C.S.J., las recibió Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo.” y/o “Prestación de servicios realizada en la ejecución el marco del Programa Operativo de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo”

FORMA DE PAGO. El precio Centro Social de Agentes y Patrulleros, pagará al CONTRATISTA en forma Total dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación y radicación de la factura, previa expedición del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el parte del supervisor del contrato. Del acta contrato y una vez que se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto hayan entregado los BIENES de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas y presentación de los siguientes documentos: El acta a) Factura Comercial o cuenta de recibo final cobro debidamente diligenciada por el CONTRATISTA, b) Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para este contrato. c) Certificación del pago a los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la obra suscrita ley 789 de 2002 adicionado por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro artículo 1 de la forma ley 828 de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido 2003. EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS efectuará las deducciones a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista convocante haber recibido el pago total del contratoante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, de manera conformidad con la inscripción en el registro único tributario. Cualquier tipo de impuesto, que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante genere la ejecución del contrato, será a cargo del contratista. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido, ó, que recibidos sean devueltos por razón inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Centro Social de Agentes y Patrulleros, se obliga a la asignación nuevamente de turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Este pago podrá ser modificado previo el cumplimiento de los requisitos xx Xxx y con autorización del Administrador del Centro Social. El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL, respecto del bien y/o servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la durabilidad, cantidad y buena calidad de lo contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil sea esta contractual o extracontractual. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso en que el CONTRATISTA no elabore y presente las reclamaciones respectivas actas al CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL. NOTA 1: Este pago podrá ser modificado previo el cumplimiento de los requisitos xx Xxx y con autorización del C.S.J.Administrador del Centro Social. NOTA 2: EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS, efectuará las recibió deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario. NOTA 3: cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución del contrato, será a cargo del contratista Los pagos se realizaran en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.siguiente cuenta: NOMBRE DE BENEFICIARIO: AVICOLA EL MADROÑO S.A. CUENTA No: 0460699999012 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado “LA UNIVERSIDAD” pagara a “EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción PRESTADOR DE SERVICIOS” la cantidad referida en la cláusula TERCERA por la prestación de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal los servicios materia de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaeste Contrato, por concepto de retención en garantía. La factura final de periodos mensuales vencidos, contra la obra se cancelará previa presentación prestación de los siguientes documentos: El acta servicios a entera satisfacción del Departamento de recibo final Servicios Generales de la obra suscrita por “LA UNIVERSIDAD”. “EL CONTRATISTAPRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” a través del Departamento de Servicios Generales, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTELunes a Viernes (días hábiles), en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas un horario de obra se pagarán 8:00 a 15:00 horas, la factura correspondiente dentro de los ocho Dentro 5 (cinco) días hábiles posteriores a la conclusión del mes en que sean prestados los servicios, misma que contendrá todos los datos y requisitos fiscales aplicables desglosando el Impuesto al Valor Agregado, (los cortes deberán ser por mes calendario del 1 al 30, deberá incluir desglose por conceptos). En caso de errores en la factura y/o documentación anexa “LA UNIVERSIDAD”, a través del Departamento de Servicios Generales, en un término de 3 (tres) días hábiles, devolverá el documento a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea corregido y lo presente nuevamente e inicie el trámite de pago. Presentada la factura y validada técnicamente por Departamento de Servicios Generales de la forma “LA UNIVERSIDAD”, se procederá a su pago dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los servicios facturados. Para proceder al trámite de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá presentar mensualmente al Departamento de Servicios Generales de la demanda referido a la retención Dirección General de garantía del 5% del valor Infraestructura Universitaria de cada acta ejecutada. Adicionalmente“LA UNIVERSIDAD”, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, copia de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución los comprobantes de las sumas retenidas a título alta y copia de rete garantía. El valor total los pagos efectuados de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.los siguientes:

FORMA DE PAGO. El precio del contrato pago será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción cubierto por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará “LOS ESTUDIOS” previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTAfactura, que “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” otorgue a “LOS ESTUDIOS”, efectuándose el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán pago dentro de los ocho Dentro 20 veinte días naturales siguientes contados a partir de la forma fecha de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación recepción de la demanda referido factura por parte de la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” presente(n) errores o deficiencias “LOS ESTUDIOS” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” las deficiencias que deberá de corregir. Dicho pago se podrá efectuar a través de medios de comunicación electrónica, mediante cheque nominativo o mediante el programa de “Cadenas Productivas”, previa entrega que “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” haga de la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta documentación mercantil debidamente requisitada y que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de cumpla con las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandadisposiciones fiscales aplicables, así como el monto previa entrega de la retención en garantía, por cuanto lo póliza respectiva y de que discutió se haga constar la parte convocada fue el derecho aprobación de la convocante a recibir su reembolso con fundamento misma por parte del titular del Departamento de Servicios Generales de “LOS ESTUDIOS”. El pago se verificará en la calidad Caja General de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por “ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA S.A.” localizada a un costado del edificio “Hermanos Xxxxx”, ubicado en el Consejo Superior de la Judicatura. En domicilio citado en el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución antecedente I, inciso f) del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadpresente instrumento.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.CONTRANTE cancelará los servicios prestados por el CONTRATISTA, así: aEl plazo máximo para presentar facturas de cualquier servicio no podrá ser superior a seis (6) Mediante cortes catorcenales meses contados a partir de la fecha de prestación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7ª del Decreto 1281 de 2002 del Ministerio de Salud, y previo recibo mediante acta demás normas que la aclaren, adicionen modifiquen o sustituyan. En ningún caso será procedente el pago de servicios prestados con fecha anterior a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción la establecida en la autorización expedida por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaContac Center, por concepto sin perjuicio de retención las normas especiales en garantía. La factura final materia de la obra se cancelará previa presentación atención de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidosurgencias. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas . Las partes acuerdan que la plataforma tecnológica será el instrumento por medio del cual se adelantarán los cargues de obra se pagarán dentro la facturación, tramite de auditoría de cuentas médicas, notificación y respuesta a glosas, verificación de los ocho Dentro estados de las facturas y pagos; para lo cual, el CONTRATISTA deberá registrarse, y obtener el usuario y contraseña para realización de los tramites enunciados y para realizar el cargue de información requerida, como son las tarifas contratadas para los procedimientos, insumos y medicamentos, conforme a la oferta de servicios del presente acuerdo de voluntades, la cual debe venir codificada según los CUPS para procedimientos, CUMS para los medicamentos y dispositivos médicos que lo tengan definido; así como los códigos propios para los paquetes de atención integral (Se adjunta anexo). Con la radicación de la forma facturación debe cargarse toda la información y los documentos soportes de la misma, incluyendo los archivos planos, RIPS y los documentos requeridos para el pago de manera completa, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos necesarios para la correcta radicación, gestión y auditoría de cuentas médicas, para que conforme al resultado final, se realicen los pagos que correspondan. PARÁGRAFO SEGUNDO. Las facturas deben cumplir con los requisitos xx xxx y especialmente, los contemplados en el Estatuto Tributario y demás normas que lo adicionen, modifiquen, o aclaren, adjuntando los documentos relacionados en la Resolución 3047 de 2008, la actualización de pago citadade parafiscales, importa resaltar un hecho probado certificación bancaria corriente y aceptado la demás información relacionada en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución acuerdo de las sumas retenidas a título de rete garantíavoluntades. El valor total pago será realizado posterior al resultado “aprobado” del proceso de contrato fue aceptado al contestar la demandaauditoría integral de cuentas de salud. PARÁGRAFO TERCERO. Las facturas deberán ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso identificado con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadNit 830.053.105-3.

FORMA DE PAGO. El precio La ADRES pagará el valor del presente contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.interadministrativo de conformidad con los servicios efectivamente prestados, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato y facturado en el mes correspondiente, considerando las tarifas legalmente establecidas conforme a la resolución de tarifas que pare el efecto sea expedida por la Imprenta Nacional de Colombia para la vigencia 2022. Los pagos se realizarán previa: a) Presentación y aprobación de los informes de actividades desarrolladas y de avance, que den cuenta de la ejecución del contrato. Del acta se retendrá b) Para cada uno de los pagos, el CINCO por ciento (5%) SUPERVISOR, deberá verificar el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Parafiscales, si a ello hay lugar, según el porcentaje establecido en la Ley, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 1º del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final artículo 23 de la obra Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1273 de 2018, incorporado en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Salud y Protección Social 1072 de 2015. c) Presentación de la factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o documento equivalente. (Cuando aplique) Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se cancelará previa presentación acompaña con los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El contratista radicará directamente en las instalaciones de la ADRES la documentación antes citada, previo cargue en la plataforma del SECOP II para aprobación del supervisor del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los siguientes documentos: El acta informes pactados y del cumplimiento de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor las obligaciones generales y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidosespecíficas. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas El Grupo Interno de obra Gestión Financiera, procederá a liberar la diferencia entre el valor del certificado de disponibilidad presupuestal y el valor del registro presupuestal que se pagarán dentro expedirá como requisito de ejecución del presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizarán por parte de la ADRES 30 días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadarequisitos exigidos. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.9)

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL LA ENTIDAD CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción pagará al CONTRATISTAel valor por el supervisor del cual le fue adjudicado el contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento , de la siguiente manera: - CUANDO SE OTORGA ANTICIPO: El CINCUENTA POR CIENTO (550%) del valor del acta contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor será amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas mensuales de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo. El saldo del valor total del contrato mediante actas mensuales de obra ejecutada, por concepto previa presentación, aprobación y entrega de retención las mismas a la Interventoría (y/o al Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en garantía. La factura todo caso, el porcentaje del anticipo, o, En un solo pago al final del contrato previa entrega de la obra se cancelará previa presentación a la Interventoría (y/o al Supervisor) y de los siguientes documentosinformes correspondientes debidamente aprobados. Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al Municipio, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial. - CUANDO SE OTORGA PAGO ANTICIPADO: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, en calidad de manera que pago anticipado, una vez legalizado el presente proceso se limita a solicitar la devolución contrato. El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales mensuales previa presentación, aprobación y entrega de las sumas retenidas a título mismas por parte del Supervisor y de rete garantía. los informes correspondientes debidamente aprobados, o, En un solo pago al finalizar el contrato, previa certificación por parte de la Interventoría (y/o del Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados - CUANDO SE CANCELA ÚNICAMENTE CON ACTAS PARCIALES MENSUALES: El valor total del contrato se cancelará mediante actas mensuales de obra ejecutada, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la Interventoría (y/o al Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados. - CUANDO SE CANCELA EN UN SOLO PAGO: El valor total del contrato fue aceptado al contestar la demandase cancelará en un solo pago, así como el monto de la retención en garantíaprevia presentación, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad aprobación y entrega de las obras entregadas que le fueron reclamadas (y/o bienes) a la Interventoría (y/o al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior Supervisor) y de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadlos informes correspondientes debidamente aprobados.

FORMA DE PAGO. El precio La Procuraduría General de la Nación, por tratarse de un contrato de compraventa, cancelará el valor del contrato será cancelado mismo en un único pago, el cual se hará efectivo dentro de los 30 días calendario siguientes a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.la radicación en el Grupo de Cuentas de la División Financiera, así: a) Mediante cortes catorcenales y factura o cuenta de cobro con sus respectivos soportes acompañada de la certificación que expida el funcionario designado por la entidad para ejercer la supervisión del contrato, previo recibo mediante acta a satisfacción de: Entrega, instalación y configuración de EL CONTRATISTAlos certificados de servidor seguro; entrega, instalación y configuración del Certificado de Persona Jurídica y entrega, instalación y configuración del correo electrónico certificado, según el supervisor designado para el contrato cupo contratado y el representante legal la política Institucional establecida, dentro de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas los quince días posteriores a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor la firma del acta ejecutadade inicio. Con la entrega de los bienes enunciados, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes documentosrequisitos así: El acta • Entrega de recibo final documentos en los que conste que la Procuraduría General de la obra suscrita Nación, es beneficiaria de los bienes y servicios adquiridos, indicando cantidades y tiempos, además de los servicios conexos para los ítems descritos en el numeral del anexo N° 2 Especificaciones Técnicas Mínimas. • Cumplimiento con la trasferencia de conocimiento, hasta para ocho (08) funcionarios de la Entidad, consistente en la explicación técnica y funcional de la solución suministrada, con una duración mínima de 8 horas, previo temario suministrado por EL CONTRATISTAel Contratista y aprobado por la Supervisión. • Acuerdo de compromiso de confidencialidad e integridad de la información debidamente firmada. En todo caso el pago estará sujeto a la entrega por parte del contratista, de los soportes y la certificación donde se verifique el supervisor y cumplimiento por parte de éste de las obligaciones con el Gerente Sistema General de EL CONTRATANTESeguridad Social (sistema de salud, en donde se establezcan las cantidades riesgos profesionales, pensiones) y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas aportes parafiscales (Cajas de obra se pagarán dentro Compensación Familiar, ICBF y SENA), cuando de los ocho Dentro conformidad con la Ley 1607 de la forma de pago citada2012 corresponda, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención disponibilidad del PAC (Programación Anual Mensualizado de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadCaja).

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado Los pagos correspondientes a los servicios objeto de este contrato, se efectuarán en Moneda Nacional en la pagaduría de “EL CONTRATISTA mediante cheque girado CNCA”; y se harán exigibles a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.los treinta días naturales posteriores, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta contados estos a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final partir de la obra fecha en que se cancelará previa presentación haga constar la recepción de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, servicios en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidoscalidades especificadas en la orden de servicio, por parte del área responsable en cada una de las Unidades Administrativas señaladas en la declaración I.4 del presente instrumento, con la documentación que a continuación se cita: Factura correspondiente, debidamente validada. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas La cual deberá describir los servicios, los precios unitarios, los descuentos que correspondan, el importe total más el impuesto al valor agregado, número de licitación, tipo de servicio que se esta facturando, y el número de contrato. Copia de la orden de servicio, firmada de conformidad por parte del área responsable en cada una de las actas de obra se pagarán dentro Unidades Administrativas, por la terminación de los ocho Dentro servicios encomendados. Copia de la forma garantía de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado cumplimiento de contrato (únicamente en la contestación primera facturación). Cheque certificado por concepto xx xxxxx convencionales (en caso de aplicar). Con base en lo anterior y conforme al artículo 51 de la demanda referido Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir de la retención fecha en que se haga exigible el pago, “EL CNCA” contará con veinte días naturales para concretarlo, en caso de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que atraso en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido entrega, el pago total se pospondrá con el mismo período de retraso. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del contrato, supuesto de manera que prórroga para el presente proceso se limita a solicitar la devolución pago de las sumas retenidas a título de rete garantíacréditos fiscales. El valor total importe de contrato fue aceptado al contestar la demandalos servicios compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, utilidad, prestaciones laborales a su personal, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo las obligaciones que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas adquiera y por todos los demás gastos que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución se originen como consecuencia del presente contrato, por razón de lo que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad“EL PROVEEDOR” no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado pago se hará (realizar la descripción de la forma de pago según tipo de contrato), dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.la radicación de la factura, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción de EL CONTRATISTAdel objeto y obligaciones, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de retención aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en garantíaSalud y Pensión, aportes parafiscales: SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La factura final Para efectos del pago, el CONTRATISTA deberá presentar: Factura o documento equivalente de conformidad con la obra se cancelará previa presentación Ley. Certificación de Cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato en el que conste la verificación de cumplimiento del objetivo y su alcance, así como de las obligaciones a cargo del contratista. Certificación expedida por el revisor Fiscal o el representante legal sobre el cumplimiento de los siguientes documentos: El acta pagos al sistema de recibo final Seguridad Social Integral, de la obra suscrita por EL CONTRATISTAacuerdo con el artículo 50 de La ley 789 de 2002 y normas concordantes. Sin perjuicio de lo anterior, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de queda entendido que la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado supone la prestación real y aceptado en la contestación efectiva de la demanda referido contraprestación pactada. Nota 1: Dentro del término señalado para efectuar los pagos EL IDIGER-FONDIGER podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que dure la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmenterevisión a las observaciones u objeciones formuladas a los documentos mencionados, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por suspenderá el contratista convocante haber recibido plazo para el pago total y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del contrato, de manera que contratista se reanudara dicho plazo. Nota 2: EL IDIGER solo adquiere obligaciones con el(los) proponente(s) favorecido(s) en el presente proceso se limita de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pago a solicitar terceros. Nota 3: Los pagos serán realizados por medio de la devolución Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las sumas retenidas entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos (SAP), previos los descuentos xx xxx. Nota 4: Todos los pagos del presente contrato se encuentran sujetos a título de rete garantíala disponibilidad y aprobación del PAC del IDIGER. Nota 5: El contratista con la suscripción del contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, éste se ajustara al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. Nota 6: El último pago estará supeditado al cumplimiento de contrato fue aceptado al contestar los anteriores requisitos y a la demanda, así como el monto oportuna elaboración del acta de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución liquidación del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.. TIPO DE CONTRATO (Describir cual) CRITERIOS DE SELECCIÓN

FORMA DE PAGO. El precio Los pagos se realizaran en moneda nacional. Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del contrato y que será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción presentado por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán empresa contratista dentro de los ocho Dentro 10 primeros días del mes siguiente al certificado y aprobado por el Director de Obra. El director de Obra elevara el certificado a efectos de iniciar el trámite de pago. El presente llamado será financiado con recursos provenientes de la forma aplicación de lo dispuesto por el artículo .298 de la Constitución de la República, Fondo desarrollo del Interior (FDI), administrados por DIPRODE, quien actuará como organismo controlador conjuntamente con la Intendencia. La Intendencia no pagará intereses, ni precio diferencial por los atrasos en el pago del precio, si la demora proviene de los organismos mencionados. El único ajuste será el de la paramétrica correspondiente. Será obligación del contratista presentar en la Dirección General de Obras en los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de los aportes al Banco de Previsión Social y el recibo de pago citadade BPS. De no hacerse en fecha, importa resaltar las multas que correspondieran por pago atrasado serán descontadas de los certificados correspondientes. El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al BPS, firmado por el Representante Técnico. La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo para el pago del certificado de obra del mes correspondiente. En caso de superarse el monto tope; xx Xxxxx Sociales -ajustado según los aumentos o reducciones del contrato obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación xxx xxxx inicial - la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un hecho probado y aceptado plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia. Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia Los pagos se realizarán en moneda nacional mediante un único certificado mensual. Está certificado será luego afectado en la contestación IDCL por el Indice General de la demanda referido a la retención de garantía construcción correspondiente al del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado mes anterior al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturacertificación. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción x xxxxx del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por razón la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadhayan podido incurrir éstos.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.todo pago se hará en quetzales. Según la disponibilidad de recursos de la Municipalidad xx Xxxxx, se podrá pagar así: a) Mediante cortes catorcenales a) Conforme a reportes parciales de servicio de arrendamiento mensual que el contratista presente. b) En un sólo pago, al finalizar el servicio de arrendamiento, después de la aprobación de liquidación por parte de la Autoridad correspondiente; ambos incisos a decisión del contratista; para el efecto, la simple solicitud de pago realizada por el contratista, a través de la factura respectiva donde se solicita el pago del arrendamiento mensual, se entenderá que optó por pagos sobre reportes parciales; y previo recibo mediante acta a satisfacción c) Independientemente de EL CONTRATISTAque si el contratista opta por el inciso a) o el inciso b), la Municipalidad xx Xxxxx, podrá pagar dentro del plazo de veinticuatro (24) meses de la presentación de cada estimación, o en su caso, de la aprobación de liquidación por parte de la Autoridad correspondiente. C) ANTICIPO DE PAGO: No habrá anticipo de pago por lo que el contratista deberá iniciar el servicio de arrendamiento de la maquinaria contratada con sus propios recursos. Si por alguna causa no se requiere la totalidad del servicio de arrendamiento de la maquinaria contratada, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas contratista no tendrá derecho a satisfacción cobrar por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaservicio no prestado, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó pudiendo cobrar solamente por el contratista convocante haber recibido servicio de arrendamiento que efectivamente hubiere efectuado. Si durante el pago total plazo del contrato, hubiere fluctuación de manera que precios en los costos de lo contratado, la Municipalidad xx Xxxxx, reconocerá la fluctuación de precios en decremento o incremento, según corresponda; todo ello con base en la fórmula establecida en el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto artículo 3 del Reglamento de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho Ley de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la JudicaturaContrataciones del Estado. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.CUARTA:

FORMA DE PAGO. La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará por los servicios prestados a mes finalizado. El precio pago de los honorarios del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de sesenta días contados desde la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de una factura conforme a la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor normativa vigente y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro demás documentos que acrediten la realidad de los ocho Dentro servicios prestados durante el periodo de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total vigencia del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto previa comprobación y aceptación de la retención actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico a la dirección Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 13 Bajo. 33004. Oviedo, o por correo ordinario / servicio de mensajería a la Asociación Inserta Empleo, A/A de Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx), En el concepto de la/s factura/s, se indicará, Prestación de Servicios de Interprete de Lengua de Signos Española en garantíael principado xx Xxxxxxxx, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho indicando fecha del acompañamiento, finalidad, tiempo empleado y coste hora. (facturando a mes vencido todos aquellos acompañamientos realizados / en casos de acompañamientos en cursos o talleres de formación se facturará específicamente este servicio independientemente de la convocante factura generada a recibir su reembolso con fundamento mes vencido por otros conceptos) Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque FSC Inserta: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx Economía Social cofinanciado por el Consejo Superior Fondo Social Europeo.” CCI2014ES05SFOP012 y/o “Prestación de la Judicatura. En servicios realizada en el alegato marco del Programa Operativo de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna Empleo Juvenil cofinanciado por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.el Fondo Social Europeo” CCI2014ES05M9OP001

FORMA DE PAGO. (LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no otorgará ninguna clase de anticipo. El precio pago de los bienes será procedente una vez que el administrador del contrato será cancelado a través de "EL CONTRATISTA MÓDULO" con su firma electrónica, confirme la entrega de los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en la Sección I del presente instrumento jurídico, y que "EL PROVEEDOR" haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitado a "EL MÓDULO", a fin de que el área competente gestione el pago mediante cheque girado transferencia electrónica de fondos a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.la cuenta bancaria que para tal efecto señale "EL PROVEEDOR", así: apor conducto del sistema de pagos inherente a cada dependencia y/o entidad. El (los) Mediante cortes catorcenales Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y previo recibo mediante acta el monto de los mismos. "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" pagará a satisfacción "EL PROVEEDOR" por los bienes y cantidades referidas en la Sección I del presente contrato, en moneda nacional, en un plazo no mayor de EL CONTRATISTAveinte días naturales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la "LAASSP", 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, quedando sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado. En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, el supervisor designado para el administrador del contrato y el representante legal de EL CONTRATANTEespecífico, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro tres días hábiles o HACIENDA C mpre siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado entrega del citado escrito y aceptado en la contestación hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la demanda referido Ley. En virtud de que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" está incorporada al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, "EL PROVEEDOR" podrá transferir sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero que esté incorporado a la retención cadena productiva de garantía del 5% del valor "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" mediante operaciones de cada acta ejecutadafactoraje o descuento electrónico. AdicionalmenteEn caso de que "PROVEEDOR" decida utilizar el programa xx xxxxxxx productivas, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contratose realizará fuera de "EL MÓDULO", de manera conforme a los procedimientos establecidos en las Disposiciones Generales a las que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de deberán sujetarse las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto dependencias y entidades de la retención en garantíaAdministración Pública Federal para su incorporación al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho S.N.C, Institución de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad Banca de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadDesarrollo.

FORMA DE PAGO. El precio La Procuraduría General de la Nación cancelará el valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.contrato, así: aen un (1) Mediante cortes catorcenales y previo único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, una vez suscrita el acta de recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte de la supervisión del contrato, en el supervisor que conste la entrega de los bienes objeto del contrato. Del acta El pago se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán efectuará dentro de los ocho Dentro treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en la que la supervisión del contrato radique definitivamente la factura en la División Financiera -Grupo de Cuentas de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación Procuraduría General de la demanda referido Nación con los respectivos soportes, previa revisión y aprobación de los documentos entregados por el contratista. El proceso de aceptación de la factura o documento de cobro, se surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la retención fecha de garantía su entrega por parte del 5% del valor contratista, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de cada acta ejecutadasu contenido, bien sea mediante la devolución de la misma, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura o documento de cobro. Adicionalmente, se tendrá en cuenta Este documento debe ir acompañado de la certificación que en expida la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total supervisión del contrato, de manera la certificación que acredite el pago por parte del contratista de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. En todo caso el pago del presente contrato, se encuentra sujeto a la disponibilidad del PAC. El cumplimiento de esta obligación, por parte del contratista, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, según el caso y cuando es persona natural allegando copia de la planilla PILA debidamente pagada. En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe allegar estos documentos. En todo caso el pago del contrato se encuentra sujeto a Ia disponibilidad del PAC. Cuando la Entidad no cancele al contratista la suma pactada, dentro de los términos estipulados en el presente proceso se limita a solicitar contrato y teniendo en cuenta la devolución fecha en que la Entidad cuente con la disponibilidad del PAC, ésta reconocerá al contratista como intereses xx xxxx el incremento mensual promedio del índice de las sumas retenidas a título precios al consumidor certificado por el DANE entre el 1° de rete garantíaenero y el 31 de diciembre del año anterior. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto contratista debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado conforme a lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento previsto en la calidad Ley 1943 de las obras entregadas 2018 (Ley de Financiamiento), en concordancia con el Decreto 1415 xx xxxxxx 3 de 2018, en el que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización de la Judicaturacada uno de los pagos del contrato. En el alegato caso de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contratoconsorcios y/o uniones temporales, por razón cada uno de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadsus integrantes debe presentar este documento.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado plazo de pago de los servicios prestados a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a entera satisfacción de EL CONTRATISTAla convocante, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán realizará dentro de los ocho Dentro 30 (treinta) días naturales posteriores a la presentación de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadafactura debidamente requisitada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, Las facturas además deberán ser de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandaelectrónica (CFD o CFDI) y deberán anexar archivo electrónico en versión (MXL y PDF), así como enviar al correo electrónico que se le indique el monto archivo electrónico que respalde la factura, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales correspondientes, debiendo remitirse la factura a la Coordinación Administrativa de la retención Tesorería Municipal dentro de los 5 (cinco) días hábiles del mes vencido del servicio prestado; Detallando el mes a facturar y puntos de recolección que recibieron el servicio, las horas correspondientes por punto y el costo unitario por hora. Además se deberán anexar los comprobantes de visita de la prestación del servicio, impresos en garantíapapelería membretada de la empresa, indicando el punto de recaudación, fecha y hora; así como la firma y sello de conformidad, por cuanto lo parte del responsable del punto de recolección que discutió la parte convocada fue recibió el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento servicio. Una vez recibidas las facturas en la calidad red la Tesorería Municipal, tendrá un periodo de 5 (cinco) días hábiles para iniciar el trámite de pago correspondiente o remitir las obras entregadas observaciones a través de oficio o vía electrónica en cuanto a incidencias detectadas según bitácoras presentadas por los responsables de cada punto de recolección que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx recibió el servicio; en caso de darse este supuesto la empresa deberá reemplazar las facturas en un período no mayor 3 (tres) días hábiles para que se pueda proceder a iniciar el trámite para su pago en el plazo señalado en el presente punto. No se aceptaran facturas redondeadas. El pago se efectuará por el Consejo Superior cada servicio mensual realizado, los cuales se comprobarán Mediante los correspondientes reportes de la Judicaturaservicios debidamente requisitados y firmados en apego a los puntos anteriores y las especificaciones establecidas Se deberá facturar a nombre de: Ayuntamiento de Mexicali BCN Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xx. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato000, por razón de que las reclamaciones del C.S.J.Xxxxxx Xxxxxx, las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadXxxxxxxx, X.X. Xxxxxx Xxxxxx 00000, RFC: AMB-541201-348 No habrá anticipos.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro Definición de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de acuerdo con la naturaleza de la contratación y los lineamientos presupuestales de la entidad. La forma de pago definida debe mantener las condiciones económicas existentes al momento de la suscripción del contrato y facilitar su ejecución al contratista. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la correspondiente programación mensual de Plan Anual de Caja (PAC) de la Entidad, aprobación por parte del Comité del Grupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la asignación del PAC periódica a la AUNAP, con el fin de autorizar los respectivos pagos correspondientes a las obligaciones contractuales adquiridas por la Entidad, para que sean girados por parte Dirección xxx Xxxxxx Nacional y Crédito Público. Es importante señalar si es mensualidades vencidas, o cada dos meses, o un solo pago contra entrega, o si va de acuerdo a una ejecución financiera y/o técnica (informe financiero y/o técnico debidamente avalado y firmado por los supervisores, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución detallada, especifica y completa por cada una de las sumas retenidas a título actividades, objetivos y productos ejecutados , en caso de rete garantíaadquirir bienes que deban ingresar al patrimonio institucional de la AUNAP reportarlos dentro de este informe, por otra parte los soportes anexos deberán reposar en el expediente contractual) en todo caso dejar documentado toda la información involucrada de la ejecución de los recursos aporte AUNAP. El La sumatoria del valor total de todas las facturas no podrá exceder el valor del contrato fue aceptado al contestar la demandasuscrito. El pago se efectuará mediante abono por Terminal vía ACH, así como para lo cual el monto contratista deberá presentar certificado expedido por el banco en el que conste el número de la retención en garantíacuenta bancaria, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho tipo de cuenta, sucursal del banco y nombre de la convocante cuenta e identificación de esta, ya sea persona natural o jurídica, a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por AUNAP una vez firmado el Consejo Superior de la Judicaturacontrato. En el alegato caso de conclusión Anticipo y pago anticipado estipular puntualmente su manera de amortización y de giro con el fin de realizar una correcta contabilización. La(s) ficha(s) del banco de proyectos de inversión – BPIN O FUN, a la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante cual se vincula la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.presente contratación es: CÓDIGO BPIN

FORMA DE PAGO. El precio del presente contrato será cancelado pagado por EL OPERADOR DEL PROYECTO a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN, previa legalización del mismo, así: aEL OPERADOR DEL PROYECTO realizará dos (2) Mediante cortes catorcenales pagos parciales por el valor xxx xxxx y previo recibo mediante acta en todo caso de acuerdo con el precio pactado en el Acuerdo de Prestación de Servicios conforme a satisfacción lo siguiente: El primer pago correspondiente al 50% xx xxxx de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal innovación cuando la prestación del servicio llegue al 50% de EL CONTRATANTEavance, para lo cual el PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN deberá presentar para el pago por parte del OPERADOR DEL PROYECTO la siguiente documentación: Informe que evidencie la prestación del servicio conforme a lo consignado en el Acuerdo de Prestación de Servicios entre EL BENEFICIARIO y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN. El informe debe incluir como mínimo la ejecución de las actividades correspondientes al servicio prestado y resultados alcanzados con sus respectivos soportes (listados de asistencia, evidencias fotográficas, entre otros). Factura emitida en legal forma en la cual se multiplicarán discrimine por BENEFICIARIO atendido los servicios prestados y el precio de los mismos. El pago de las cantidades facturas presentadas deberá ser aprobado de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción manera previa por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá El segundo pago correspondiente al 50% xxx xxxx de innovación cuando la prestación del servicio sea entregado en su totalidad a satisfacción, para lo cual el CINCO PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN deberá presentar para el pago por ciento (5%) parte del valor OPERADOR DEL PROYECTO la siguiente documentación: Informe que evidencie la prestación del acta ejecutadaservicio conforme a lo consignado en el Acuerdo de Prestación de Servicios entre EL BENEFICIARIO y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN. El informe debe incluir como mínimo la ejecución de las actividades correspondientes al servicio prestado y resultados alcanzados, por concepto de retención en garantía. La factura final información sobre el desempeño, disposición y compromiso de la obra empresa que recibe el servicio y las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones con sus respectivos soportes (listados de asistencia, evidencias fotográficas, entre otros). Documento que presente la evaluación del servicio realizada por parte del BENEFICIARIO, conforme al formato establecido previamente por EL OPERADOR DEL PROYECTO en el cual se cancelará manifieste expresamente por EL BENEFICIARIO el recibo a satisfacción del/los servicio/s. Factura emitida en legal forma en la cual se discrimine por BENEFICIARIO atendido los servicios prestados y el precio de los mismos. El pago de las facturas presentadas deberá ser aprobado de manera previa por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO.- El porcentaje del precio del servicio que no cubre el váucher de innovación otorgado por EL OPERADOR DEL PROYECTO al BENEFICIARIO, será asumido exclusivamente por éste respecto de lo cual EL OPERADOR DEL PROYECTO no tendrá ninguna responsabilidad, en estos casos el pago que exceda el valor xxx xxxxxxx de innovación deberá corresponder al primer pago pactado entre EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN y EL BENEFICIARIO, el segundo y último pago estará a cargo del OPERADOR DEL PROYECTO, previa acreditación del pago inicial realizado por parte del BENEFICIARIO. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los pagos se harán contra la presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita respectiva factura expedida en forma legal aprobada por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidosSupervisor del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas TERCERO.- EL OPERADOR DEL PROYECTO se reserva el derecho de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución presentación de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandadocumentos adicionales para efectuar cualquier pago, así como el monto la realización de la retención en garantía, por cuanto lo cualquier validación que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante estime necesaria respecto del servicio a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadpagarse.

FORMA DE PAGO. El precio FINAFIM y el FOMMUR cubrirán el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán quincenales devengados y se efectuarán dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura debidamente cumplimentada y recibidos los servicios a entera satisfacción del contrato será cancelado FINAFIM y del FOMMUR a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.través de los oficios de recepción y aceptación de los servicios firmados por el Administrador de cada Fideicomiso. Los pagos se realizarán previa presentación de las facturas en la Consultoría solicitante del servicio del FINAFIM y del FOMMUR, así: a) Mediante cortes catorcenales las personas designadas como administradores de los contratos emitirán los oficios de recepción y previo recibo mediante acta a satisfacción aceptación de EL CONTRATISTAlos servicios, el supervisor designado para los cuales deberán indicar expresamente haber recibido los entregables señalados en el contrato correspondiente. El FINAFIM y el representante legal FOMMUR no otorgarán anticipos. El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. El pago de EL CONTRATANTElos servicios quedará condicionado, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaal pago que “El Proveedor” deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. El pago correspondiente, quedará sujeto a la entrega que el proveedor realice en tiempo y forma de retención en garantía. La factura final las garantías de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTAcumplimiento, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de los instrumentos jurídicos. Así mismo, el Enlace del FINAFIM y del FOMMUR, será el responsable de verificar que el proveedor adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento. Una vez que se cuente con la Garantía de cumplimiento será procedente el pago. Los Fideicomisos establecen que las deducciones señaladas en el numeral 3.14.2. de la forma presente Convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de crédito de la empresa o bien directamente en la factura respectiva. El pago se realizará mediante el sistema de pago citadaelectrónico interbancario, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación previa verificación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo los servicios por los responsables de la supervisión del cumplimiento de los contratos o a través de cheque emitido por la Dirección General Adjunta de la Coordinación General del PRONAFIM, ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 11, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Alcaldía La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, Ciudad de México, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que suscribió establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. La(s) factura(s) que el licitante adjudicado expida con motivo de los instrumentos jurídicos deberá(n) contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes y deberán señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor, de conformidad al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su representado pago, presenten errores, el FINAFIM y el FOMMUR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el proveedor presente la factura corregida. El FINAFIM y el FOMMUR no serán sujetos de penalización alguna para el caso de que se determine el vencimiento anticipado del contrato por alguna de las causas establecidas para ese efecto en el presente documento, o de que ocurra una variación en las asignaciones presupuestales en la conformación y cuantía del presupuesto que le sea asignado por el Poder Ejecutivo o aprobado por la X. Xxxxxx de Diputados, que le impida de manera alguna cumplir con dicha entidadlas obligaciones pecuniarias a su cargo establecidas en este documento.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado pago por la provisión e instalación se realizará de acuerdo a EL CONTRATISTA mediante cheque girado lo descrito a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., asícontinuación y diferenciando los pagos entre el PROVEEDOR y el FABRICANTE: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTAFabricante: Una vez suscrito el contrato, el supervisor designado para Proveedor solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito, a favor del fabricante cubriendo el contrato pago de los bienes a ser provistos. Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones establecidos en el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO Sesenta por ciento (560%) Correspondiente a la Provisión de Ascensores (Pago a Fábrica) 60% contra la presentación al banco del valor del acta ejecutadaexterior de los documentos requeridos en la carta de crédito. 40% Informe de Conformidad con la Provisión los Bienes entregados en el BCB. Proveedor: Se realizara el pago por todo el servicio importación, por concepto desaduanización, instalación y puesta en funcionamiento de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará los ascensores, montos a ser cancelados previa presentación de facturas a nombre del BCB, monto que será cancelado en moneda nacional. Cuarenta por ciento (40%) Correspondiente a la Importación, desaduanización, instalación y puesta en funcionamiento de ascensores (Pago a Proveedor), el cual será cancelado de la siguiente manera: 30% Contra entrega de documentos de importación y desaduanización a nombre del BCB. 70% a la instalación y puesta en funcionamiento de ascensores, dividido en los siguientes documentospagos: El acta 20% a la instalación y puesta en funcionamiento de recibo final 2 ascensores, previa emisión del “Informe de Conformidad por la Instalación y Puesta en Funcionamiento de 2 Ascensores” por parte de la obra suscrita comisión. 20% a la instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores, previa emisión del “Informe de Conformidad por EL CONTRATISTA, el supervisor la Instalación y el Gerente General Puesta en Funcionamiento de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 2 Ascensores” por parte de la forma comisión. 30% a la instalación y puesta en funcionamiento de pago citada2 ascensores, importa resaltar un hecho probado previa emisión del “Informe de Conformidad por la Instalación y aceptado Puesta en la contestación Funcionamiento de 2 Ascensores” y “Acta de Recepción” por parte de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadcomisión.

FORMA DE PAGO. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias por ley. ITEM 2.8 : CONTRAPISO DE H°SOBRE LOSA e=3CM. UNIDAD: m2 1. DEFINICION Este ítem se refiere a la construcción de contrapiso de concreto a ejecutarse de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, así: aMANO DE OBRA, EQUIPO Y MAQUINARIA El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados en el ítem y los visitantes de manera temporal (Supervisión, Fiscal, otros) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, que así disponga el supervisor designado de obras. - Se colocará una parrilla electrosoldada xx xxxxx corrugado de 6” para evitar q se fisure la carpeta. - El hormigón simple de cemento, arena y gravilla a ser empleado será en proporción 1:3:4, salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos o indicaciones del Supervisor. - El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. - El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el contrato empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. - En general los agregados deberán estar limpios y el representante legal exentos de EL CONTRATANTEmateriales tales como arcillas, para lo cual se multiplicarán barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos xx xxxxxx o materias orgánicas. - El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las cantidades de obra realmente ejecutadas condiciones señaladas anteriormente. Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó herramientas que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante se hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del contratomismo, deben ser contemplados por razón cuenta de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió la empresa contratista y no se tomara en la ejecución cuenta para efectos de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadpago. 3.

FORMA DE PAGO. El precio Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato será cancelado se realice mediante [____] estimaciones mensuales, mismas que deberán corresponder a EL CONTRATISTA mediante cheque girado las fechas establecidas de conformidad con el programa de ejecución presentado en la propuesta del Contratista y que se agrega al presente contrato el calendario de pagos como anexo ”C”. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.una etapa de los trabajos, asírepresentando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: aNo de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la Actividad: Porcentaje (%) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta de los trabajos que representa: Derivado de que los Términos de Referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a satisfacción ejecutar, la Dependencia, no cubrirá al Contratista el pago de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción trabajos extraordinarios ejecutados por el supervisor del Contratista ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. Del acta El presente contrato no está sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, la Dependencia podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a el Contratista. Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por razón el Contratista al Residente para su autorización o a la Gerencia para su revisión y validación dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, por los trabajos ejecutados, en el Dirección de Administración, ubicada en la Calle de Nueva York No. 115, 8vo. piso, Cox. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx C.P. 03810 México, Distrito Federal, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas y que el Contratista haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las reclamaciones Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del C.S.J.presente contrato, serán las recibió correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Gerencia del Proyecto, como dicho término se define en los Términos de Referencia, en conjunto con la Dependencia efectuará la revisión de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la ejecución siguiente estimación. En caso de un segundo contrato incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de la Dependencia, ésta a solicitud de el Contratista y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a una tasa que suscribió su representado será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Contratista. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dependencia. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con dicha entidadanterioridad.

FORMA DE PAGO. El precio pago de servicio objeto del presente contrato será cancelado se realizara a EL CONTRATISTA mediante cheque girado los 30 días hábiles ó 20 días naturales (Dependiendo del origen del Recurso) posteriores a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta la fecha de entrega de los insumos a satisfacción de EL CONTRATISTAlos Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx, previa presentación de la remisión correspondiente debidamente validada por el supervisor designado almacén ó centro de costo (según lugar entrega) de los Servicios de Salud, en la pagaduría respectiva de la misma. CUARTA.- Las partes reconocen expresamente que en el precio aprobado se encuentra incluido el costo de los bienes, fletes de traslado hasta el lugar de entrega y las maniobras de carga y descarga. QUINTA.- Los bienes que son objeto de esta operación, se ajustan estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por “la empresa” y aceptadas por “los servicios”, para la adjudicación de este contrato. SEXTA.- “LA EMPRESA” Efectuará el traslado de los bienes objeto de esta operación por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado. SÉPTIMA.- “LA EMPRESA” responderá de los defectos de materiales y mano de obra, comprometiéndose a sustituirlos por otros que cumplan con las especificaciones de su oferta, garantizando dicha responsabilidad mediante fianza expedida por compañía afianzadora legalmente constituida, por un 10% del importe total del contrato (antes de i.v.a.), que también responderá por la oportuna entrega de los bienes, calidad y especificaciones requeridas OCTAVA.- Para el caso de que “la empresa“ no entregue los bienes a entera satisfacción de “los servicios” en el plazo previsto, “los servicios” retendrá y aplicara en favor del erario estatal como pena convencional el equivalente al 3 ó 5 al millar (de acuerdo al origen del Recurso) sobre el precio de los bienes pendientes de entregar por cada día natural de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega o hasta la entera satisfacción de “los servicios”, independientemente que podrá optar por exigir el cumplimiento. El cobro de la penalización correspondiente podrá efectuarse mediante cheque de caja ó cuenta bancaria del proveedor (según fuente de financiamiento) ó se podrá deducir al momento de realizarle el pago al proveedor incumplido. NOVENA.- “LA EMPRESA” solo podrá ser relevada del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a “los servicios” que no le fue posible realizar oportunamente la entrega por causas de fuerza mayor a su voluntad. DÉCIMA.- Este contrato podrá ser rescindido de pleno derecho por “los servicios” sin necesidad de resolución judicial en términos del articulo 1931 del código civil para el contrato estado xx xxxxxxx y el representante legal 70 de EL CONTRATANTEla ley de adquisiciones, para lo cual se multiplicarán arrendamientos y servicios del sector público, mediante simple aviso dado por escrito a “la empresa” con derecho a la restitución de las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, entregadas por concepto de retención anticipo en garantía. La factura final un plazo no mayor de la obra se cancelará previa presentación 30 días, a partir del cual generará intereses moratorios a razón de los siguientes documentos: El acta cetes, sin perjuicio de recibo final hacer efectivas las penas pactadas para el caso de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTEincumplimiento, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidoslos siguientes casos: A) Si ”la empresa” pretende entregar los bienes contratados con especificaciones diferentes o entregar material dañado. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas B) Por falta de obra se pagarán dentro cumplimiento oportuno en la entrega de los ocho Dentro bienes contratados. C) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente instrumento. DÉCIMA PRIMERA.- El área solicitante del presente instrumento será responsable directo de los efectos juridicos y administrativos; asi como de llevar a cabo todos los trámites necesarios para cubrir las responsabilidades derivadas del propio instrumento. DÉCIMA SEGUNDA.- Para la forma interpretación y cumplimiento de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido este contrato las partes se someten a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución competencia y jurisdicción de las sumas retenidas leyes y los tribunales del fuero común del estado xx xxxxxxx, siendo preferentes para conocer los del distrito judicial de Xxxxxxx xx Xxxx, renunciando a título cualquier fuero que pudiera corresponderles por razón de rete garantíasu domicilio presente o futuro. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandaLas partes declaran que conocen los alcances y efectos del presente contrato, así como sus cláusulas, en consecuencia en este acto, otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes, que no existe error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide. Leído el monto presente contrato y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad, en la ciudad de Xxxxxxx xx Xxxx, Hidalgo. Para la entrega de los bienes se solicitan los siguientes requisitos: - Original y nueve copias de la retención remision interna de los S.S.H. - Certificados analiticos de los bienes en garantíaoriginal y 3 copias. - Se solicitan " no más " de 3 lotes a menos que este justificado. -En caso de medicamento o material de curacion la caducidad sera de minimo 18 meses. - Carta Garantía contra defectos y vicios ocultos, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturaoriginal y 3 copias. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió - Los bienes deberan ser etiquetados en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadforma individual y colectiva.

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción prestador de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaservicios”, por concepto servicios devengados en el mes objeto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTEpago, en donde se establezcan las cantidades moneda nacional y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán mediante CFDI, en un plazo dentro de los ocho Dentro 20 (veinte) días naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), enviado a la cuenta de la forma correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago citadaelectrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención cuenta bancaria que “El prestador de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadaservicios” proporcione a “Pronósticos”. Adicionalmente, Los CFDI que hayan sido validadas se tendrá sujetarán a lo establecido en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturaprograma xx Xxxxxxx Productivas. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las reclamaciones deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del C.S.J.citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La verificación de los servicios se hará contra entrega de los reportes de trabajos realizados en cada servicio por “El prestador de servicios”, la verificación se hará visualmente, anotando las recibió observaciones en el mismo reporte de servicio, en el cual se especificará la aceptación o rechazo del servicio por parte del Gerente de Servicios Generales y del coordinador profesional ejecutivo adscrito a la Gerencia de Servicios Generales que tiene a cargo las actividades de mantenimiento y equipos auxiliares, asimismo quedará establecida la aceptación del servicio en la ejecución bitácora del mantenimiento correspondiente. En caso de un segundo contrato existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que suscribió su representado la Gerencia de Servicios Generales de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con dicha entidadel artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El precio importe a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato, será en 2 (dos) exhibiciones a la entrega y colocación del contrato será cancelado 50 % del material y otro 50 % al concluir la entrega y colocación, conforme a los bienes requeridos por “LA DEPENDENCIA” (EL CONTRATISTA mediante cheque girado SUMINISTRO DE PISO EPOXICO EN COCINA Y SÓTANOS (1, 2, 3 Y 4) Y DE LÍNEAS ANTIDERRAPANTES EN ESCALERA A BASE DE RESINA EPOXICA Y ARENA SILICA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA), multiplicados por los precios unitarios descritos en el Anexo Dos, y de conformidad a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y sus Anexos Uno y Dos, así: a) Mediante cortes catorcenales previa aceptación por parte del Titular de la Dirección de Conservación y previo recibo mediante acta a satisfacción Servicios de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para “LA DEPENDENCIA”. Dicha aceptación se dará previa revisión de las características técnicas descritas en el contrato y en sus Anexos Uno y Dos, “LA DEPENDENCIA”, en dicha revisión verificará que los bienes cumplan las características y especificaciones contratadas y que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente por El Titular de la Dirección de Conservación y Servicios y El Subdirector de Mantenimiento y Servicios de Telefonía. Los pagos a que se refiere esta cláusula se realizarán a los diez días hábiles siguientes contados a partir de presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la Tesorería de la Federación, a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” que es la identificada como cuenta en moneda nacional número XXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXX que le lleva el representante legal Banco XXXXXXXXXXXXXX (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda. La factura fiscal que presente “EL CONTRATANTEPROVEEDOR” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitadas en la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx La recepción de la factura electrónica, será a través del envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. El cómputo de 10 días para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si la factura se recibe después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de facturas en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La factura electrónica deberá indicar el número de Contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, teléfono y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el pago procederá previa verificación de los bienes objeto de este Contrato a satisfacción y aceptación de los mismos por parte del Administrador del Contrato, quien liberará el pago y remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura fiscal, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual se multiplicarán las cantidades deberá acompañarse la nota de obra realmente ejecutadas y recibidas crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a satisfacción una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, según la última subasta realizada por el supervisor Banco de México antes de la presentación de la solicitud. En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del contratobanco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta Cláusula. Del acta El pago no se retendrá considerará como la aceptación plena de los bienes prestados, ya que “LA DEPENDENCIA” tendrá el CINCO por ciento (5%) derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR”, la devolución del valor del acta ejecutada, pago realizado por concepto de retención los bienes que no cumplan lo señalado en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, las especificaciones descritas en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadContrato y sus ANEXOS UNO Y DOS.

FORMA DE PAGO. El precio valor del contrato será cancelado que se llegar a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final celebrar con ocasión de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final presente LICITACIÓN PÚBLICA será pagado al respectivo Contratista de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMEROsiguiente manera: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de Un primer pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5correspondiente al 15% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contratoContrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM de la propuesta de arquitectura para la herramienta de gestión local, según entregables relacionados en el numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA” ítem 2 “Documentos de Arquitectura” Un segundo pago correspondiente al 15% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM de los documentos de diseño del desarrollo. Según entregables relacionados en el numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA” ítem 3, literal a. Un tercer pago correspondiente al 40% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM de la entrega del 100% del software de la herramienta de gestión local (del lado del cliente y del administrador), de manera la documentación y resultados de las pruebas y del producto final luego de actualización de los componentes, según entregables relacionados en el numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA”, ítem 3, literales b, c y d. Un cuarto pago correspondiente al 20% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM del componente funcional y sincronizado con los Sistemas de Información que indique el Ministerio del Interior, de la Tubería Total de Servicios para la herramienta de gestión local. Según entregables relacionados en el numeral 3 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA” ítem 3 literal e. Un quinto pago correspondiente al 10% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM de la documentación completa referente a los Planes y ejecución de la transferencia de conocimiento técnico de la herramienta a implementar y el licenciamiento a que haya lugar de los nuevos componentes de software. Según entregables relacionados en el numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA”, ítem 1 e ítem 3 literal f. Nota: Los porcentajes y desembolsos a entregar podrán variar según la evaluación financiera resultante del presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadselección.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley y en el artículo 89 de su Reglamento; así como, el Capítulo Quinto de los Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores, el costo por el SERVICIO se cubrirá por parte de LAS PARTICIPANTES, en pagos mensuales por el servicio devengado con I.V.A. incluido, en un plazo que no excederá de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital (CFDI). Para que el pago proceda deberá contener las especificaciones señaladas en las presentes ETAs, a entera satisfacción y aceptación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO por el servicio debidamente prestado. En el caso de que, derivado de las necesidades del SERVICIO, a las condiciones de operación de LAS PARTICIPANTES o por el inicio del SERVICIO, la prestación de éste se lleve a cabo durante un período menor a un mes, para efectuar el pago correspondiente a dicho periodo se realizará lo siguiente: Se realizará la división del precio unitario mensual correspondiente al costo del SERVICIO entre 30 (treinta) días y multiplicado por el número de días efectivos de SERVICIO para obtener el subtotal. A la cantidad anterior se le agregará el 16% de IVA y será el monto por pagar durante el periodo. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.OFERENTE presentará el CFDI en las instalaciones de LAS PARTICIPANTES, así: aen un término no mayor de 3 (tres) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta días hábiles, para efectos de pago; el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación, a satisfacción y aceptación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO por el SERVICIO debidamente prestado; así como, la documentación relativa a la aceptación del SERVICIO, para gestionar ante la Dirección correspondiente de EL CONTRATISTALAS PARTICIPANTES el pago respectivo del SERVICIO. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, contará con 3 (tres) días hábiles para verificar y en su caso, aceptar el CFDI. El tiempo que el OFERENTE utilice para la corrección de la documentación entregada derivado del proceso anterior, no se computará para efectos del pago de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley. En términos del artículo 89 del Reglamento de la Ley, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la Ley, se tendrá como recibido el CFDI, a partir de que el OFERENTE lo entregue al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Al momento de concluir la prestación del SERVICIO y una vez que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO lo reciba a satisfacción, en los términos de los lineamientos que emita la SFP, se podrá promover la agilización del pago. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, el supervisor designado para ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá requerir, en su caso al OFERENTE, la corrección de errores o deficiencias contenidos en el contrato CFDI; tramitar el pago de dicho CFDI y realizar el representante legal pago al OFERENTE. Acorde a los Lineamientos referidos, el plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que el OFERENTE acredite la prestación del SERVICIO y la fecha de EL CONTRATANTEpago correspondiente, para lo cual se multiplicarán las cantidades será de obra realmente ejecutadas y recibidas 30 (treinta) días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a satisfacción por que hace referencia el supervisor párrafo primero del contratoartículo 51 de la Ley. Del acta se retendrá El pago del SERVICIO quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaOFERENTE deba efectuar, en su caso, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita xx xxxxx convencionales por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTEatraso, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas el entendido de obra se pagarán dentro que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de los ocho Dentro de dichas penas ni la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución contabilización de las sumas retenidas a título mismas al hacer efectiva la garantía de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadcumplimiento.

FORMA DE PAGO. La Procuraduría General de la Nación cancelará el valor del contrato, en un único pago, una vez se ejecute la totalidad del Plan de Medios establecido por la Procuraduría General de la Nación para la difusión de la campaña #SER CORRUPTO NO AGUANTA en el marco de la lucha contra la explotación sexual infantil. El precio pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en la que la supervisión del contrato será cancelado radique definitivamente la factura en la División Financiera -Grupo de Cuentas de la Procuraduría General de la Nación con los respectivos soportes, previa revisión y aprobación de los documentos entregados por el contratista. El proceso de aceptación de la factura o documento equivalente, se surtirá en un término no mayor a EL CONTRATISTA tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte del contratista, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.la devolución de la misma, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura o documento equivalente. La factura o documento equivalente deberá ir acompañada del formato de recibo mediante acta a satisfacción expedido por la supervisión del contrato e informe de EL CONTRATISTAejecución de acuerdo con el formato establecido por la Entidad y de la certificación de cumplimiento con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el supervisor designado para el contrato y conforme lo previsto en las normas aplicables a la materia. El cumplimiento de esta obligación, por parte del contratista, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación suscrita por el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final o revisor fiscal de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final empresa, según el caso, y cuando es persona natural allegando copia de la obra suscrita por EL CONTRATISTAplanilla PILA debidamente pagada. En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe allegar estos documentos. En todo caso, el supervisor y el Gerente General pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizado de EL CONTRATANTECaja). Cuando la entidad no cancele al contratistala suma pactada, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de términos estipulados en el presente contrato y teniendo en cuenta la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado fecha en la contestación que la Entidad cuente con la disponibilidad del PAC, ésta reconocerá al contratista como intereses xx xxxx el incremento mensual promedio del Índice de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó Precios al Consumidor certificado por el contratista convocante haber recibido DANE entre el pago total 01 de enero y el 31 de diciembre del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadaño anterior.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato FINAFIM y el representante legal FOMMUR no otorgarán ninguna clase de EL CONTRATANTEanticipo. Los pagos se realizarán por cada evento concluido, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 20 (veinte) días naturales posteriores a la prestación de cada servicio y recibidos los entregables descritos en el punto III Entregables y condiciones de entrega del Anexo 1 (Anexo Técnico), a entera satisfacción del FINAFIM y el FOMMUR. Los pagos se gestionarán con la factura correspondiente y con la “Constancia de entrega recepción” que emita el administrador del Instrumento Jurídico. Las facturas deberán ser entregadas en la Dirección de Atención, Promoción y Comunicación de la Coordinación General del PRONAFIM, ubicada en el PH de Avenida Insurgentes Sur, número 1940, Colonia Florida, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 01030, Ciudad de México. Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del Administrador del Instrumento Jurídico, será el responsable de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago citadala garantía de cumplimiento, importa resaltar un hecho probado y aceptado una vez que se cuente con la garantía entregada en la contestación Dirección de Recursos Humanos y Materiales del PRONAFIM, , será procedente el pago. La documentación que soporte la demanda referido prestación del servicio estará bajo el resguardo del administrador del contrato y no será necesaria integrarla para el trámite del pago. Los pagos se realizarán a través de abono bancario. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2019, de conformidad con las reglas que determine la retención Secretaría de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. AdicionalmenteHacienda y Crédito Público, se tendrá pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. Los pagos del servicio quedarán sujetos al pago que, en cuenta su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total otros impuestos y derechos estarán a cargo del contrato, de manera licitante adjudicado. Las facturas que el presente proceso se limita licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Las facturas deberán señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de licitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar sus facturas con los datos fiscales; a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandanombre del FINAFIM y el FOMMUR, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso RFC y con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturadomicilio. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón caso de que las reclamaciones del C.S.J.facturas entregadas por el licitante para su pago, presenten errores, el FINAFIM y/o el FOMMUR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las recibió deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadfactura corregida.

FORMA DE PAGO. El precio La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC pagará, a través del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción Grupo de EL CONTRATISTATesorería, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadapresente Contrato en MENSUALIDADES sucesivas y vencidas cada una hasta por la suma de XXXXXX ($00.000.000,00) M/CTE., o proporcional a la fracción de tiempo ejecutado, dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la factura o documento equivalente en la Ventanilla Única de Central de Cuentas, acompañada del informe de avance que dé cuenta de la ejecución del Contrato debidamente suscrito por parte del Supervisor del Contrato. Todos los pagos se efectuarán por concepto de retención en garantía. La factura final honorarios pactados y se encuentran sujetos a la aplicación de los descuentos xx xxx, así como a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y a la situación efectiva de los recursos por parte de la obra se cancelará previa presentación Dirección General xxx Xxxxxx Público del Ministerio de los siguientes documentos: El acta Hacienda y Crédito Público. Para efectos de recibo final de la obra suscrita realizar el primer pago, el Supervisor deberá dejar constancia expresa del cumplimiento, por EL parte del CONTRATISTA, de adjuntar el supervisor soporte de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y el Gerente ARL) correspondiente al periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará, o de aportar la Certificación de Afiliación al Sistema General de EL CONTRATANTESeguridad Social. El artículo 2.2.1.2.1.4.9., en donde se establezcan las cantidades del Decreto 1082 de 2015, dispone: “Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido apoyo a la retención gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por ejecutar el contratista convocante haber recibido el pago total objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de manera que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el presente proceso ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se limita a solicitar la devolución derivan del cumplimiento de las sumas retenidas funciones de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. (…)”. Por los fundamentos jurídicos anteriormente señalados y considerando además la insuficiencia de personal de planta para el desarrollo del objeto del contrato y los conocimientos, estudios realizados, experiencia y habilidad de la persona natural a título contratar, se justifica la modalidad de rete garantíaselección escogida. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto numeral 4º del artículo 2º de la retención ley 1150 de 2007 dispone: “Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en garantíalos siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en o para la ejecución de un segundo contrato trabajos artísticos que suscribió su representado con dicha entidadsólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato Los pagos que realizará el contratante al contratista será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentossiguiente forma: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas El contratante no realizará ningún pago a favor del contratista sin la correspondiente aprobación a las actas pólizas exigidas en el presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los pagos se efectuaran previa presentación y aprobación de obra se pagarán la factura por el servicio prestado y del informe del supervisor, así como la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales, riesgos profesionales y de seguridad social de sus empleados dentro de los ocho Dentro últimos seis (6) meses de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la forma Ley 789 de 2002. PARÁGRAFO TERCERO: El valor correspondiente al pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado será consignado por el contratante en la contestación cuenta que indique el contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la demanda referido a la retención de garantía factura junto con todos los documentos requeridos para el efecto por parte del 5% contratista, previa aprobación por parte del valor supervisor. PARÁGRAFO CUARTO: Para los pagos el contratista deberá presentar al Supervisor designado por el contratante, un informe general que debe contener por separado informes individuales detallados del avance y estado de cada acta ejecutadauno de los beneficiarios. AdicionalmenteEste informe deberá estar compuesto por informes de orden técnico, se tendrá social, financiero, administrativo teniendo en cuenta que los requisitos establecidos en los anexos respectivos. PARÁGRAFO XXXXXX: El anticipo busca facilitar al contratista la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución financiación de las sumas retenidas gestiones a título de rete garantía. El valor total de realizar y que se le han encargado con ocasión del presente contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención y en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante tal sentido deberá manejarse con estricta destinación a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contratoobjeto contractual. El contratista deberá invertir de forma directa y de manera inequívoca, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió el anticipo en la ejecución del objeto contractual, y no podrá usarlo para el pago de un segundo contrato pólizas o costos indirectos que suscribió su representado con dicha entidadno estén reflejados en la ejecución o en el inventario de recursos directos. El contratista deberá permitir a la Supervisión, sin ningún tipo de restricción la revisión permanente de la inversión del anticipo y el flujo de fondos y rendir el informe respectivo.

FORMA DE PAGO. La contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en el art. 198 de la LCSP. El precio abono de la presente contratación se efectuará contra la expedición de factura que será presentada en los Registros de Facturas del contrato será cancelado Ayuntamiento. Las entidades obligadas al uso de la factura electrónica deberán utilizar para su presentación la plataforma de factura electrónica que habilite el Ayuntamiento a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción dichos efectos. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima segunda de EL CONTRATISTA, la LCSP se hace constar que la Intervención del municipio es el supervisor designado para el contrato órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública del Ayuntamiento de Alcoy y el representante legal Servicio destinatario de EL CONTRATANTEeste contrato que tiene que figurar en la factura es el señalado en el Anexo I. A la factura deberá acompañarse el certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, para lo cual salvo que se multiplicarán hubiera autorizado expresamente al Ayuntamiento de Alcoy a tal efecto. De conformidad con el art. 240 de la LCSP y a los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, la certificación que comprenda la obra ejecutada. En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la contratista tendrán el carácter de obra realmente ejecutadas abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna aprobación y recibidas recepción de las obras que comprenden, a satisfacción por resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el supervisor plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final Para la tramitación de la obra factura electrónica se cancelará previa presentación de establecen los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, códigos DIR 3 establecidos en el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.ANEXO I apartado W

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La empresa adjudicada deberá presentar junto con la factura final de la obra se cancelará previa presentación de comercial los siguientes documentos: Reportes diarios (Boletas o comprobantes) de las horas laboradas por día, donde se detalle la fecha, la hora de inicio, hora de salida, total de horas trabajadas; mismas que deberán ser validadas por el coordinador de Transportes y autorizadas por la Unidad Solicitante; lo anterior para los ítem X°0, X°0, X°0, X°0 x X°0. En el caso del ítem N°4 seran kilometros . El acta contratista debe aportar un informe de recibo final actividades diarias junto con la boletas, para efecto de control de las horas efectivas de la obra suscrita por EL CONTRATISTAcontratación. El informe debe ser presentado en tabla de datos (excel). Únicamente se pagaran horas maquina contabilizados de acuerdo el numeral 4. Metodo de Medición de la Sección B Especificaciones Técnicas. La Municipalidad gestionará, después de recibido el servicio a su satisfacción, el supervisor trámite correspondiente al pago, para ello se deberá presentar la factura original con la documentación de respaldo solicitada en el numeral. 6.3.1.1 y el Gerente General 6.3.1.2 de EL CONTRATANTEla Sección A del presente cartel, en donde la Proveeduría Institucional y esta gestionará lo relativo al pago. El pago se establezcan realizará una vez el servicio haya sido recibido a satisfacción y cuente con el recibido conforme mediante oficio, por parte de la Unidad Solicitante. La Administración realizará la recepción definitiva como máximo 5 días hábiles posteriores a la entrega provisional por parte de la adjudicataria, salvo que tal plazo deba suspenderse por requerirse modificaciones o que del todo se interrumpa por el inicio del proceso de resolución contractual. Para el trámite de pago, el adjudicatario podrá presentar la factura respectiva del servicio cada semana, para pagos parciales o en su defecto a más tardar en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles una vez finalizado el servicio, lo anterior en la Proveeduría Municipal. El pago correspondiente, se hará mediante pago electrónico a través de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda conforme al modelo de Caja Única del Estado o mediante cheques, transferencias o depósitos emitidos por la Municipalidad de XXXXXXX respetando los tiempos establecidos por ley para dicho trámite y en un plazo aproximado de 15 a 30 días naturales, contado a partir de la correcta presentación de la factura en la Proveeduría Municipal. En caso de que al momento de presentar las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas facturas al cobro, el contratista le adeude dinero a la Administración por concepto de obra se pagarán dentro cláusula penal prevista o sanciones; ésta podrá deducir de los ocho Dentro de la forma saldos pendientes de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía el importe del 5mismo; sin previo aviso. La Municipalidad cancelará el 100% del valor del servicio, descontándose el 2% xx xxxxx, en cada pago que se realice producto de cada acta ejecutadaesta contratación, después de recibidas todas las condiciones indicadas. Adicionalmente, se tendrá En aplicación de lo previsto en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto Artículo 23 inciso G de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho Ley de Impuestos de la convocante a recibir Renta y 24 de su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadReglamento (Decreto Ejecutivo 18445­H).

FORMA DE PAGO. El precio La Secretaría no otorgarán anticipos. Considerando las disposiciones del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final artículo 51 de la obra LAASSP, los pagos se cancelará previa presentación realizarán de forma mensual una vez devengados los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTAservicios, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, previa acreditación de la recepción de los servicios y a entera satisfacción de La Secretaría. Para la Secretaría de Economía la factura deberá presentarse en el siguiente domicilio en Boulevard Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 5, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Demarcación Territorial La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. La Subdirección de Administración de Inmuebles emitirá el acta entrega-recepción de bienes o servicios, en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. Los pagos correspondientes quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del Administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto el Centro de Costos serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago citadala garantía de cumplimiento, importa resaltar un hecho probado y aceptado una vez que se cuente con la misma entregar en la contestación Dirección de Contratos de la demanda referido a Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, serán procedentes los pagos. Para la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que CONAMER la factura deberá presentarse en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contratoDirección de Administración, con domicilio en Boulevard Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 8, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Demarcación Territorial La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, Ciudad de México, de manera lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. La Dirección de Administración emitirá el acta entrega- recepción de bienes o servicios, en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. La documentación que soporte la prestación del servicio estará bajo el resguardo del administrador del contrato y no será necesaria integrarla para el trámite del pago. Para la obtención del pago, el licitante adjudicado deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría y la Subdirección de Recursos Financieros de la CONAMER. Para la Secretaría los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el presente proceso se limita a solicitar licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la devolución Secretaría de las sumas retenidas a título Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de rete garantíala Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. El valor total licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de contrato fue aceptado al contestar registro la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo documentación que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.continuación se enlista:

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El precio del contrato será cancelado prestador de servicios” a EL CONTRATISTA mes vencido, conforme a servicios devengados, en moneda nacional y mediante cheque girado facturación, de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”, una vez recibidos los servicios, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores, contados a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.partir de la entrega y aceptación de los comprobantes fiscales digitales por internet enviados al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, así: a) Mediante cortes catorcenales a la cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”, previa validación y previo recibo mediante acta conciliación de los servicios efectuados que realice el área consolidadora a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato las áreas requirentes y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor administradoras del contrato. Del acta En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se retendrá computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para la verificación de los servicios, las áreas requirentes presentarán formato de aceptación de servicios validando las características solicitadas en el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía“Anexo Técnico”. La factura final Gerencia de Recursos Humanos como área consolidadora emitirá un reporte mensual sobre los pagos efectuados a “El prestador de servicios” por los servicios recibidos en cada una de las Subdirecciones Generales. La administración, seguimiento, evaluación, validación y control técnico y operativo de los contratos por la prestación de los servicios, que derive de la obra se cancelará previa presentación licitación pública hasta el total cumplimiento de los derechos y obligaciones pactadas será responsabilidad de cada una de las áreas requirentes. Una vez que las listas sean firmadas por la persona responsable del área en la que el personal presta sus servicios, este último turnará a la Gerencia de Recursos Humanos, quien proporcionará las listas de la quincena vencida dentro de los siguientes documentos: El acta de recibo final diez días después de la obra suscrita quincena vencida a “El prestador de servicios” con la finalidad de estar en tiempo y forma de poder anexarlas a la factura. A la factura mensual deberá anexarse reporte por EL CONTRATISTAel gasto de cada área y lista de asistencia, los cuales serán presentados por períodos quincenales para su trámite de pago. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Recursos Humanos de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con el supervisor artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y el Gerente General de EL CONTRATANTEServicios del Sector Público, en donde caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, como si se establezcan tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y valores unitarios realmente recibidosse computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las actas cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad“Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. “Telecomm” pagará a “El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, proveedor” el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado importe pactado en la contestación cláusula que antecede por los servicios objeto de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del este contrato, por razón mensualidades vencidas, previa la prestación de los servicios correspondientes al mes de que las reclamaciones se trate, dentro del C.S.J.plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) debidamente requisitada(s), las recibió la(s) cual(es) se acompañará(n), en su caso, del (los) reporte(s) de servicio y la autorización correspondiente de los mismos por parte del área usuaria; quedando entendido que no se autorizará pago alguno de no acompañarse el (los) reporte(s) mencionado(s) aprobado(s) por “Telecomm”. Dicho pago se efectuará a través de transferencia electrónica de fondos vía pago interbancario, en la cuenta bancaria número ____, sucursal _____ número ____, de la institución bancaria ____. Para tal efecto “El proveedor” deberá presentar a la firma del presente instrumento, el formato denominado solicitud de pago a través del servicio interbancario debidamente requisitado. “Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante el ejercicio fiscal de 2009 (EN CASO DE SER VARIOS EJERCICIOS FISCALES ANOTAR LOS AÑOS) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “Telecomm”, conforme al Presupuesto de un segundo contrato Egresos de la Federación que suscribió su representado con dicha entidadpara el ejercicio fiscal 2009 (EN SU CASO LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS DE QUE SE TRATE) apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.” En caso de incumplimiento en los pagos por parte del Organismo, a solicitud de “El proveedor”, “Telecomm” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El proveedor”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El proveedor” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del Organismo.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final persona contratista tendrá derecho al abono de la obra se cancelará previa presentación que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego. A los efectos del pago, de los siguientes documentos: El acta de recibo final conformidad con lo establecido en el artículo 232 del TRLCSP, la Dirección Facultativa expedirá mensualmente las certificaciones comprensivas de la obra suscrita por EL CONTRATISTAejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el supervisor concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y el Gerente General de EL CONTRATANTEvariaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en donde se establezcan forma alguna, aprobación y recepción de las cantidades y valores unitarios realmente recibidosobras que comprenden. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas Antes de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de realizar el pago será requisito imprescindible la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó acreditación por el contratista convocante haber recibido de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con cualquier Administración Pública y la Seguridad Social. En la factura se incluirán los datos y requisitos establecidos en el pago total artículo 72 del contratoReal Decreto 1098/2001, de manera 12 de octubre, por el que se aprueba el presente proceso se limita a solicitar Reglamento General de la devolución Ley de Contratos de las sumas retenidas a título Administraciones Públicas y artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de rete garantía30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 18. Penalidades La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para su realización. La constitución en xxxx por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la Cámara. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación. Si llegado al término de los plazos la persona contratista hubiera incurrido en xxxx por causas imputables al mismo, la Cámara podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. El valor total importe de contrato fue aceptado al contestar las penalidades no excluye la demanda, así como el monto indemnización a que pudiese tener derecho la Cámara por daños y perjuicios originados por la demora de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadpersona contratista.

FORMA DE PAGO. El precio DÉCIMA PRIMERA.- Para los efectos de pago de los trabajos se realizará mediante dos pagos mensuales, (1er. pago del contrato 60%, 2do. pago del 40%,), mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales de los trabajos objeto de la INVITACIÓN (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la INVITACIÓN, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución de los trabajos. EL CONTRATISTA será cancelado el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y previo recibo mediante acta a satisfacción la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA, CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. Derivado a que el supervisor designado para el contrato Documento DF 03 “Términos de Referencia y especificaciones particulares” y el representante legal Documento DF 02 “Catálogo de actividades” contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar, LA DEPENDENCIA, no cubrirá a EL CONTRATANTECONTRATISTA el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por EL CONTRATISTA. Los trabajos objeto de esta INVITACIÓN no estarán sujetos a ajuste de costos; sin embargo, cuando con posterioridad a su adjudicación se presentan circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirve de base para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor la adjudicación del contrato. Del acta se retendrá (Nota: así mismo para las particularidades del pago véase el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total modelo de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadse anexa).

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado En cumplimiento a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción dispuesto por el supervisor artículo 51 de la LAASSP, Banobras realizará los pagos a La Empresa, dentro de los 20 días naturales siguientes a la prestación de Los Servicios y a la entrega de la constancia de aceptación correspondiente, emitida por el Subdirector de Contraloría Interna en su calidad de Responsable de la Seguridad de la Información en Banobras de haber recibido Los Servicios en los términos del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadapresente instrumento y a entera satisfacción, por concepto constancia que entregará al Área de retención en garantíaSeguimiento de Contratos de Banobras. La factura final que deberá entregar La Empresa para el pago de Los Servicios, deberá ser electrónica y estar debidamente llenada, cumpliendo todos los requisitos fiscales que marca la normativa vigente, deberá contar con el sello digital y enviarse a las siguientes direcciones de correo electrónico: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx; dicha factura digital deberá cumplir con lo establecido en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la obra se cancelará previa presentación Federación, con la finalidad de que dicha Área de Seguimiento de Contratos libere el pago correspondiente. Banobras no cubrirá pago alguno respecto de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita servicios prestados por EL CONTRATISTA, La Empresa que no cumplan con todos los requisitos solicitados en el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía Anexo “A” del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandaContrato, así como el monto con los ofrecidos por La Empresa en la cotización que presentó. Las cantidades mencionadas en esta cláusula, serán cubiertas por Banobras en las oficinas de la retención Gerencia de Control de Pagos, ubicadas en garantíala planta baja del edificio corporativo de Banobras, sito en el domicilio señalado en la declaración I.7. del presente Contrato o bien serán depositadas electrónicamente en la cuenta bancaria cuyos datos proporcione La Empresa para tal efecto. Uno de los requisitos indispensables para que la Gerencia de Control de Pagos de Banobras emita los pagos del presente contrato, es que La Empresa entregue a la Gerencia de Adquisiciones del propio Banobras, en tiempo y forma, la póliza de fianza referida en la cláusula de este instrumento. Si faltara alguno de los documentos solicitados para el pago, o no estuvieran debidamente complementados, la documentación será devuelta a La Empresa para su regularización; en este caso el cómputo del plazo señalado se suspenderá y volverá a iniciar cuando la documentación se presente en la forma requerida. Banobras en caso de incumplimiento en los pagos referidos en esta cláusula, a solicitud de La Empresa, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa establecida por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho Ley de Ingresos de la convocante Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales contados a recibir su reembolso con fundamento partir del vencimiento del plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Empresa en la calidad forma y términos prescritos por el segundo párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido La Empresa, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Una vez cumplidas la totalidad de las obras entregadas obligaciones de La Empresa a entera satisfacción de Banobras, la Gerencia de deberá proceder inmediatamente a extender la constancia final de aceptación de servicios, a efecto de que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por se dé inicio a los trámites para la cancelación de la(s) garantía(s) del presente instrumento; lo anterior de conformidad con el Consejo Superior artículo 81 del Reglamento de la JudicaturaLAASSP y en términos de la cláusula de “Fianza” del presente Contrato. En el alegato caso de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución rescisión del presente contrato, La Empresa deberá reintegrar los pagos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el tercer párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Los intereses se calcularán sobre el pago efectuado y se computarán por razón días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución cantidades a disposición de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadBanobras.

FORMA DE PAGO. El precio pago se efectuarán en catorce exhibiciones parciales quincenales, previa realización del contrato será cancelado servicio solicitado, en moneda nacional, bajo la modalidad de pago por transferencia electrónica en cuenta bancaria, dentro de los veinte días naturales posteriores a EL CONTRATISTA mediante cheque girado la presentación de la factura, previa recepción de los servicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente Contrato y en sus Anexos y a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a entera satisfacción de EL CONTRATISTA“DICONSA”, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de contra la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado. - Constancia de recibo final recepción de los servicios requeridos y realizados, previamente validado por el área de Administración y Finazas. - Cheque certificado expedido a favor de Xxxxxxx, S.A. de C.V., que ampare, en su caso, el monto de las penas convencionales. Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta: • Nombre del banco: • Número de cuenta bancaria: • Clabe: Clave y nombre de la obra suscrita sucursal bancaria: En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” para su pago, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTEpresente errores o deficiencias, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro tres días hábiles siguientes al de su recepción, “DICONSA” indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado entrega del citado escrito y aceptado en la contestación hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la demanda referido Ley. A partir de que se haga exigible el pago, “DICONSA” contará con 20 (veinte) días naturales para efectuarlo. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la retención tasa establecida por la Ley de garantía del 5% del valor Ingresos de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá la Federación en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido los casos de prórroga para el pago total de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del contratopago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de manera que “DICONSA”. En su caso, el presente proceso se limita a solicitar la devolución pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago de las sumas retenidas penas convencionales que se llegasen a título de rete garantíaimponer a “EL PROVEEDOR”. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandapago compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como el monto de la retención en garantíapor las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente Contrato, al igual que por su utilidad, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx no podrá exigir mayor retribución por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, ENTerritorio pagará al contratista el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción valor por el supervisor cual le fue aceptada la oferta y por ende el valor del contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, según los conceptos establecidos en la oferta económica, previa presentación de los productos exigidos en cada Sección, los cuales deben estar debidamente aprobados mediante actas de recibo, por el interventor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO EL CONTRATISTA faculta a ENTERRITORIO para que, durante la etapa de ejecución del contrato, retenga un porcentaje correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del acta ejecutadade cada uno de los pagos relacionados en este numeral, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así ENTERRITORIO como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista podrán ser usadas para efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato y con posterioridad a su terminación. Las sumas retenidas por ENTERRITORIO como garantía serán reintegradas a EL CONTRATISTA con la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato. Esta sección, se lleva a cabo desde la firma del acta de inicio del proyecto y comprende actividades de Coordinación, concurrencia y participación como: Caracterización del Área de Influencia y todos los espacios de relacionamiento local, institucional y comunitario, con sus respectivos soportes (actas de reuniones, acuerdos, visitas, etc.), que permitan establecer el control y percepción social del proyecto, para definir su viabilidad y el control de riesgos sociales del mismo. La sección de “Preliminares de Gestión Social” tendrá su inicio, desde el día uno (1) del Proyecto y será una actividad de apoyo a la operación, asegurando que la totalidad del Proyecto se cumpla. El valor de la Gestión Social corresponde al ítem “Sección de Gestión Social “de la oferta económica presentada por el oferente. Inicialmente se realizará una sección Preliminar de Gestión Social, en la cual el contratista adelantará las gestiones necesarias bajo las mejores prácticas de responsabilidad social, experiencia y relacionamiento con comunidades y autoridades para dar viabilidad social al proyecto. Si la sección “Preliminar de Gestión Social”, no es viable por circunstancias ajenas al contratista, el contrato entrará en una etapa de terminación anticipada, en la cual, ENTerritorio pagará los gastos y costos asociados al desarrollo de la misma, a partir de la firma del acta de inicio y hasta la fecha en que se determinó la imposibilidad de continuar esta sección, previa aprobación del interventor del proyecto, mediante acta de recibo a satisfacción, incluyendo los gastos y costos asociados al desarrollo de los estudios de suelo, monitoreo de aire y monitoreo de ruido (pre), los cuales se ejecutan paralelamente a la sección “Preliminar de Gestión Social” y que corresponden a la parte del Plan de Gestión Ambiental. Si el proyecto es viable y se da continuidad por parte del Interventor, se pagará el veinticinco por ciento (25%) del valor relacionado en la sección “Gestión Social” de la oferta económica, al terminar la sección “Preliminares de Gestión Social”. El porcentaje restante, correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor relacionado en la sección “Gestión Social” de la oferta económica se pagará en mensualidades iguales durante el plazo de ejecución del proyecto, una vez sean recibidos a satisfacción los entregables sociales establecidos en el numeral 2.4.1. Entregables del proyecto -Sociales-. Así mismo lo requerido en el Plan de Gestión Social (PGS), previa aprobación del interventor del contrato. Para el caso del estudio de suelos y los monitoreos de aire y ruido, correspondientes a la parte del Plan de Gestión Ambiental (PGA), si el proyecto es viable, en la sección preliminar de gestión social, y cuenta con continuidad por parte del interventor, ENTerritorio pagará el cincuenta por ciento (50%) del valor relacionado en la oferta económica por concepto de los servicios de monitoreo (1 análisis de ruido y 1 análisis de aire) contra entrega de los resultados de estos análisis, previa aprobación del interventor del contrato, por razón mediante acta de recibo a satisfacción. Para el caso de los estudios de suelo, no se reconocerá ningún monto especifico dado que las reclamaciones del C.S.J., las recibió los mismos están incluidos en la ejecución oferta económica de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.la sección de obra civil y movilización; por consiguiente, el contratista entregará los resultados de estos estudios de suelo para aprobación del interventor del contrato, como pre requisito para el inicio de la sección obra civil. El pago de esta sección se realizará de la siguiente manera: Para el inicio de esta sección se requiere la aprobación del resultado de estudio de suelos, diseños y planos de la locación, por parte de la interventoría mediante acta de recibo; los mismos se deben presentar en forma física y digital. • Del valor total de la Sección Obra Civil de la oferta económica presentada por el oferente, se pagará el cincuenta por ciento (50%), previo cumplimiento de las siguientes actividades aprobadas y recibidas a satisfacción por el Interventor:

FORMA DE PAGO. El precio IDARTES pagará al contratista de la siguiente manera: Un único pago, posterior a la entrega total a satisfacción de los radios digitales de dos vías para comunicación compatibles con los equipos de radios con los que cuenta la Subdirección de Equipamientos Culturales al momento del contrato y entrega de las respectivas garantías previa aceptación y revisión del supervisor del contrato e ingreso al almacén del Instituto Distrital de las Artes, correspondientes a las especificaciones técnicas del proceso, y la expedición de la certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. El pago se hará posterior a la presentación del respectivo informe para pago, aprobado por el supervisor quien certificará el cumplimiento y certificación de estar al día con el pago del sistema de seguridad social. El valor del contrato será cancelado de la siguiente manera: Contra facturación de los servicios prestados dentro de los treinta (30) días siguientes a EL CONTRATISTA la radicación de la facturación correspondiente (sin decimales), la cual debe reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y debe estar soportada por la(s) planillas de verificación de recursos, suscritas por la persona responsable de la actividad por parte del Idartes y por la persona designada por el Contratista. al descuento del 1.1% del valor bruto del contrato y de la respectiva adición (si la hubiere), por concepto de Estampilla Universidad Distrital Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, prevista en el Xxxxxxx 000 xx 0000 xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx y reglamentada por la Circular 01 de 2018 de la Secretaría de Hacienda Distrital, acorde con la normativa vigente. Se retendrá el valor de las estampillas: “PRO-CULTURA” y “PRO PERSONAS MAYORES”, creadas mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.acuerdos 187 y 188 de 2005, y que equivale así: a) Mediante cortes catorcenales para primera el 0.5%, y previo recibo mediante acta para la segunda 2% del valor del contrato y la respectiva adición (si la hubiera), incluyendo el IVA si aplicare. Lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable sobre la materia, siendo las anteriores descripciones una lista enunciativa, sin perjuicio de las que se puedan dar durante la ejecución del contrato. NOTA 1: Todos los pagos se realizarán previa certificación de cumplimiento a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá , una vez presentados por el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadacontratista y aprobados los informes periódicos, por concepto de retención en garantía. La factura final además de la obra acreditación de que el contratista se cancelará previa presentación encuentra al día en el pago de los siguientes documentosaportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar, de conformidad con las disposiciones xx xxx. NOTA 2: Los pagos se harán por medio de la Tesorería Distrital, en Pesos Colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista haya reportado con los documentos exigidos para la contratación, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos xx xxx. NOTA 3: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, IDARTES sólo adquiere obligaciones con el supervisor contratista y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidosbajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas De conformidad con lo establecido en la Resolución No SDH-000393 del 24 de obra octubre de 2016, por medio de la cual se pagarán dentro establece el procedimiento para el funcionamiento de la Cuenta Única Distrital, mediante el cual se recaudará, administrará, invertirá, pagará, trasladará y/o dispondrá de los ocho Dentro recursos correspondientes al Presupuesto Anual del Distrito, se indica que los giros correspondientes a los pagos pactados en el presente contrato se realizarán a través de la forma Dirección Distrital de pago citadaTesorería o través del mecanismo que se disponga por Hacienda Distrital. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los desembolsos de los pagos pactados en el contrato, importa resaltar un hecho probado y aceptado se realizarán directamente al número de cuenta bancaria que para el efecto informó el contratista al momento de adjuntar la documentación requerida para la suscripción del mismo. Lo anterior de conformidad con lo señalado en la contestación Resolución No. SDH 000243 del 09 xx xxxxx de 2016, emitidas por la demanda referido a Secretaría Distrital de Hacienda. PARÁGRAFO TERCERO: Para el último pago se requiere la retención de garantía certificación xx xxx y salvo del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total respectivo supervisor del contrato, de manera . Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadcontratista.

FORMA DE PAGO. La facturación y pago del precio se hará efectivo dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes por adelantado y mediante domiciliación bancaria. La factura incluirá asimismo los servicios complementarios devengados en el mes anterior y aquellos que, siendo anteriores, no se hubieran procedido a facturar. Mediante la firma del presente Contrato el Residente AUTORIZA a la Residencia a cobrar el importe mensual en la siguiente cuenta bancaria: Entidad Oficina DC Cuenta Corriente Titular /es de la cuenta: D./Dña: Autorizado/os de la cuenta: D./Dña: , mayor de edad, con D.N.I. , mayor de edad, con D.N.I. piso puerta , El precio incumplimiento del contrato pago de cualquier recibo se pasará al cobro una segunda vez, añadiéndose los gastos ocasionados por la devolución. Una segunda devolución del mismo recibo o la devolución de dos recibos consecutivos (esto es dos mensualidades), dará derecho a la resolución del Contrato por parte de la Residencia. Esta resolución será cancelado comunicada por la Residencia al Residente y al Responsable, quienes expresamente asumen la obligación de trasladarle a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: asu domicilio dentro del plazo de QUINCE (15) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción días desde que se produzca la comunicación fehaciente de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor la resolución del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) En cualquier caso, los gastos que originen las eventuales devoluciones bancarias serán a cargo del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor Residente y el Gerente General Responsable, teniendo en este caso la Residencia derecho a cobrar a éste la cantidad estipulada por este concepto que estará incluido en el mismo recibo que se girará de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadnuevo.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción importe por el supervisor servicio objeto del presente contrato, será cubierto en moneda nacional, a mes calendario vencido previa prestación del servicio, conforme a las actividades y los importes establecidos en el Anexo Dos de este contrato. Una vez recibidos los servicios por el Supervisor designado en la cláusula séptima de este contrato, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte de la Administradora del contrato, misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los servicios corresponden a las especificaciones técnicas contratadas a fin de que “EL PROVEEDOR” pueda emitir su factura o bien, al término de este plazo deberá informar a “EL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas en los servicios prestados. Del acta “EL PROVEEDOR” acepta que hasta en tanto ello no se retendrá cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados. Dichos pagos se realizarán, mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número xxxx con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número xxxx, que le lleva el CINCO por ciento (5%) Banco Mercantil del valor del acta ejecutadaNorte, por concepto S.A., Institución de retención en garantíaBanca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, previa presentación de la factura que corresponda. La factura final que presente “EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, indicando el número de contrato respectivo, nombre de “EL PROVEEDOR”, teléfono y montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta. “LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. Las facturas deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la obra se cancelará Dirección General de Programación y Presupuesto y el pago procederá previa presentación verificación de la ejecución de los siguientes documentos: El acta servicios objeto de recibo final este contrato, así como la aceptación expresa de los mismos por parte del Supervisor del contrato y la autorización para la liberación del pago por parte de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total Administradora del contrato, quien remitirá la constancia de manera liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura en la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA” realice el presente proceso pago de las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se limita recibe de lunes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a solicitar la partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de las facturas o el volante de devolución de las sumas retenidas éstas se enviarán a título “EL PROVEEDOR”, a través de rete garantíala dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichos documentos. En caso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará a “EL PROVEEDOR” el volante de devolución de dicho documento, indicándole lo que deba corregirse. En este supuesto, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de contrato fue aceptado al contestar la demandafacturación, así como el monto un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho tasa de los Certificados de la convocante Tesorería de la Federación a recibir su reembolso con fundamento en 28 días, según la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx última subasta realizada por el Consejo Superior Banco de México antes de la Judicaturapresentación de la solicitud. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón supuesto de que las reclamaciones el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del C.S.J.banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadforma y términos mencionados en esta cláusula.

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El precio del contrato será cancelado Prestador de Servicios”, a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTEmes vencido, en donde se establezcan las cantidades moneda nacional y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), una vez recibidos y validados los servicios y entregables por la Gerencia de obra se pagarán Servicios Generales de “Pronósticos”, de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”, dentro de los ocho Dentro 20 (veinte) días naturales posteriores, contados a partir de la forma entrega y aceptación del comprobante fiscal digital por internet enviado al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago citadaelectrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención cuenta bancaria que “El prestador de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadaservicios” proporcione a “Pronósticos”. Adicionalmente, Los CFDI que hayan sido validadas se tendrá sujetarán a lo establecido en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturaprograma xx Xxxxxxx Productivas. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las reclamaciones deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del C.S.J.citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, las recibió no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para la validación y aceptación de los servicios de “El Prestador de Servicios” la Gerencia de Servicios Generales, conciliará mensualmente en conjunto con el ejecutivo de cuenta, la cantidad de los servicios prestados y el tipo de guía y así determinar el monto a pagar finalmente. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Servicios Generales de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El Prestador de Servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la ejecución Ley de un segundo contrato Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que suscribió su representado con dicha entidadse venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Prestador de Servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Prestador de Servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. Para las partidas 1 FINAFIM, 2 FINAFIM, 3 FOMMUR y 4 FOMMUR El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato FINAFIM y el representante legal FOMMUR cubrirán el pago de EL CONTRATANTE, para lo cual los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales y se multiplicarán las cantidades efectuarán a mes vencido dentro de obra realmente ejecutadas los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura debidamente cumplimentada y recibidas recibidos los servicios a entera satisfacción del FINAFIM y del FOMMUR a través de los oficios de recepción y aceptación de los servicios firmados por el supervisor Administrador de cada Fideicomiso. Los pagos se realizarán previa presentación de las facturas en la Consultoría solicitante del contratoservicio del FINAFIM y del FOMMUR, las personas designadas como administradores de los contratos emitirán los oficios de recepción y aceptación de los servicios, los cuales deberán indicar expresamente haber recibido los servicios correspondientes. Del acta se retendrá El FINAFIM y el CINCO FOMMUR no otorgarán anticipos. El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por ciento (5%) lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del valor del acta ejecutadalicitante adjudicado. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “El Proveedor” deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. El pago correspondiente, quedará sujeto a la entrega que el proveedor realice en tiempo y forma de retención en garantía. La factura final las garantías de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTAcumplimiento, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de los instrumentos jurídicos. Así mismo, el Enlace del FINAFIM y del FOMMUR, será el responsable de verificar que el proveedor adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento. Una vez que se cuente con la Garantía de cumplimiento será procedente el pago. Los Fideicomisos establecen que las deducciones señaladas en el numeral 3.14.2. de la forma presente Convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de crédito de la empresa o bien directamente en la factura respectiva. El pago se realizará mediante el sistema de pago citadaelectrónico interbancario, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación previa verificación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo los servicios por los responsables de la supervisión del cumplimiento de los contratos o a través de cheque emitido por la Dirección General Adjunta de la Coordinación General del PRONAFIM, ubicada en Avenida Insurgentes Sur, número 1940, piso 3, Colonia Florida, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 01030, Ciudad de México, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá(n) contener los requisitos que suscribió establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. La(s) factura(s) que el licitante adjudicado expida con motivo de los instrumentos jurídicos deberá(n) contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes y deberán señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor, de conformidad al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su representado pago, presenten errores, el FINAFIM y el FOMMUR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el proveedor presente la factura corregida. El FINAFIM y el FOMMUR no serán sujetos de penalización alguna para el caso de que se determine el vencimiento anticipado del contrato por alguna de las causas establecidas para ese efecto en el presente documento, o de que ocurra una variación en las asignaciones presupuestales en la conformación y cuantía del presupuesto, que le impida de manera alguna cumplir con dicha entidadlas obligaciones pecuniarias a su cargo establecidas en este documento.

FORMA DE PAGO. El precio Los pagos se realizarán por etapas, es decir por diagnóstico y estructuración de la siguiente manera: Un anticipo del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO cuarenta por ciento (540%) del valor del acta ejecutadacontrato, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación dentro de los diez (10) días siguientes documentos: El a la firma del acta de inicio.  Para la firma del acta de inicio se requerirá: Que el contratante previamente entregue al contratista la información correspondiente de las familias beneficiarias que el Banco Agrario de Colombia haya entregado a Fiduagraria S.A., la información que no se tenga de las familias el contratista deberá recopilarla posterior a la firma del acta de inicio. Que el contratista previamente entregue al contratante: i) las pólizas que amparan la ejecución del contrato que se suscriba con el respectivo recibo final de la obra pago y ii) certificación suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTErepresentante legal, en donde se establezcan las cantidades indique que el personal presentado en su propuesta se encuentra vinculado para el desarrollo del objeto contractual. Se realizarán los siguientes pagos así:  Un único pago de hasta el noventa (90%) por ciento, cuando haya obtenido la viabilidad por parte del Banco Agrario de Colombia y valores unitarios realmente recibidosde acuerdo al balance total de diagnósticos y estructuraciones aprobados. PARÁGRAFO PRIMERO De acuerdo a los diagnósticos y estructuraciones aprobados por el Banco Agrario de Colombia un pago final hasta xxx xxxx por ciento (10%) del valor total del contrato según el balance de los hogares viabilizados por el Banco Agrario de Colombia. NOTA: Todas las actas Teniendo en cuenta que la iniciación de obra la vigencia del contrato se pagarán estima para la segunda quincena del mes de diciembre de 2016, los desembolsos de recursos correspondientes al anticipo se realizarán a partir del mes de enero de 2017, esto no deberá afectar el inicio de ejecución del contrato. Lo cual es plenamente conocido y aceptado por los proponentes. Todos los desembolsos que realice Fiduagraria S.A. se realizarán previa presentación por parte del contratista de los documentos que se requieran para el efecto, tales como: cuenta de cobro, factura, informes, certificación del cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales, riesgos profesionales y de seguridad social de sus empleados dentro de los ocho Dentro últimos seis (6) meses de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la forma Ley 789 de pago citada, importa resaltar un hecho probado 2002 y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó certificación suscrita por el contratista convocante haber recibido el pago total del contratorepresentante legal, de manera en donde se indique que el presente proceso personal presentado en su propuesta se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como encuentra vinculado para el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución desarrollo del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadobjeto contractual.

FORMA DE PAGO. El precio la estipulada en el proceso. A) EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE, en cumplimiento del convenio de apoyo financiero N° 2080424, pagará al CONTRATISTA el valor de los recursos aportados por la Nación de forma mensual, previa presentación de: i) las actas mensuales de recibo de obra aprobadas por la LA GOBERNACIÓN con visto bueno del interventor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción que deben corresponder al valor que resulte de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios relacionados en el anexo No. 1 xxx xxxxxx de condiciones y recibidas a satisfacción la propuesta presentada por el supervisor CONTRATISTA, ii) la respectiva cuenta de cobro, iii) Formato desembolso, suministrado por XXXXXX, debidamente diligenciado por el CONTRATISTA y firmado por el INTERVENTOR del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento FONADE cancelará al CONTRATISTA dentro de los treinta (5%30) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final días calendario siguientes a la radicación de la obra documentación exigida, siempre y cuando no se cancelará previa presentación presente glosas por parte de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, FONADE sobre el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidosparticular. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas Las actas las actas de obra se pagarán deberá presentar el CONTRATISTA dentro de los ocho Dentro cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de la forma de ejecución. El último pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5correspondiente al 10% del valor del contrato se efectuará una vez el CONTRATISTA cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato luego de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó efectuar los descuentos de los valores causados por concepto de corrección de defectos o para el pago de compromisos contractuales dejados de efectuar por el contratista convocante haber recibido el CONTRATISTA, tales como pago total del contratoxx xxxxxx de pólizas, licencias, aportes a los sistemas generales de manera que el presente proceso se limita seguridad social y aportes parafiscales, daños a solicitar la devolución terceros con ocasión de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón etc., previa certificación del interventor. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorro de las reclamaciones instituciones financieras que para estos efectos indique el contratista a FONADE mediante el diligenciamiento del C.S.J., las recibió formato creación de terceros. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos señalados en la presente cláusula quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLÁUSULA CUARTA ANTICIPO.- Perfeccionado el contrato, cumplidos los requisitos para su ejecución y aprobado el programa de un segundo inversión del anticipo por parte del interventor, FONADE entregará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, una suma equivalente al 40 % del valor total del contrato señalado en la cláusula segunda del presente contrato PARAGRAFO PRIMERO: El anticipo será amortizado descontando el mismo porcentaje que suscribió su representado se entrega como tal, del valor de las actas de recibo de obra, a partir de la primera de éstas y hasta la cancelación total del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: Los rendimientos financieros que sean generados por los recursos del anticipo, deberán ser transferidos a la cuenta en que FONADE maneja los recursos del Xxxxxxxx Xx. 000000, una vez ejecutado el valor entregado por este concepto, remitiendo copia del recibo de consignación a FONADE. En todo caso, la ejecución del anticipo deberá justificarse mediante informes mensuales de compras de materiales y demás necesidades como contrato de mano obra, pagos a profesionales, alquiler de equipos y otros gastos necesarios relacionados directamente con dicha entidadlas obras a través del interventor del contrato. CLÁUSULA QUINTA. AJUSTES.- El presente contrato de obra no será sujeto de ajustes, a no ser que expresamente LA GOBERNACIÓN así lo indique PARAGRAFO: Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se incumplan los plazos aprobados en el programa de obra, los pagos de los ajustes se harán con base en los índices correspondientes a los meses en que se han debido ejecutar los trabajos. CLÁUSULA SEXTA.

FORMA DE PAGO. El precio pago se realizará a la finalización de cada suministro (Fiestas Encina y Fiestas Navidad), estableciéndose un plazo de treinta días a contar desde la realización del contrato suministro para la comprobación y verificación de la conformidad de los mismos con lo fijado en el contrato, fijándose el plazo de pago en treinta días desde la aceptación o verificación de los servicios prestados, devengándose intereses una vez transcurrido dicho plazo, siempre y cuando el mismo no hubiera sido interrumpido. El suministro será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.supervisado por el responsable municipal. Si se comprobasen diferencias entre los suministros facturados y los efectivamente realizados, así: a) Mediante cortes catorcenales se abrirá el oportuno expediente sancionador, además de realizar los correspondientes ajustes de tal forma que la certificación del suministro facturado corresponda con el realizado para su facturación y previo recibo mediante acta a satisfacción su presentación en el Registro Municipal o en el Punto General de EL CONTRATISTAEntrada de Facturas Electrónicas (según proceda); todo ello sin perjuicio de la ulterior alegación al respecto por parte del contratista en caso de discrepancia, para su resolución por el supervisor designado para órgano de contratación. El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, siendo el contrato órgano de contratación el Alcalde y el representante legal de EL CONTRATANTEdestinatario el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor que deberá reflejarse en la factura (D.A.33ª del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantíaTRLCSP). La factura final entrega de las facturas deberá efectuarse en el Registro General o en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas a través de la obra se cancelará previa presentación URL: xxxxx://xxxx.xxx.xx (según proceda en función del importe y de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió señale la parte convocada fue el derecho normativa aplicable en cada momento), especificando: - Oficina contable: L01241152 INTERVENCION AYUNTAMIENTO - Órgano gestor: L01241152 AYUNTAMIENTO XX XXXXXXXXXX - Unidad de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.tramitación: L01241152 XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado se hará efectivo contra factura a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.trimestre natural vencido, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción conformada por el supervisor Jefe del contrato. Del acta se retendrá SEPAM y con el CINCO por ciento (5%) visto bueno del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantíaDiputado Delegado. La factura final Diputación se haya adherida a FACe, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la obra se cancelará previa presentación AGE, siendo los códigos los siguientes: OC: L02000012 OG: L02000012 UT: L02000012 Cód. Validación: 5PPWHXGJ57QKMCHNC2C2AGFM2 | Verificación: xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de los siguientes documentos: El acta 13 Si el contratista no tuviera obligación de recibo final presentar las facturas de forma electrónica, deberá hacerlo en el Registro General de la obra suscrita por EL CONTRATISTAExcma. Diputación Provincial xx Xxxxxxxxx en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Las facturas indicarán en número del expediente de contratación e irán dirigidas a: Diputación Provincial xx Xxxxxxxxx NIF: P1200000F Xxxxx xx xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx xx la Plana Se indica que el supervisor órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención y que el Gerente General órgano de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades contratación competente es el Diputado delegado del Servicio de Contratación y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas Central de obra se pagarán Compras La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los ocho Dentro treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación correcta presentación de la demanda referido a factura, sin que la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadaAdministración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono (art. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad198.4).

FORMA DE PAGO. El precio La ANM pagará al contratista el valor de los servicios que se deriven del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTApagos mensuales vencidos, el supervisor designado para valor de cada factura corresponderá a las actividades efectivamente ejecutadas por el contrato y contratista durante el representante legal mes objeto del pago. Nota 1: Estos pagos se realizarán por conducto del Grupo de EL CONTRATANTERecursos Financieros, para lo cual el contratista deberá radicar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago. Nota 2: Los pagos se multiplicarán efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y la presentación de la constancia de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, el certificado de pago de las cantidades obligaciones al Sistema de obra realmente ejecutadas Seguridad Social en salud y recibidas parafiscales -expedido por el Revisor Fiscal- en los casos a que haya lugar (documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el Representante Legal del Contratista, y demás documentos requeridos para el pago. Nota 3: Igualmente, los pagos estarán supeditados a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 0000 xx 0000, xxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Nota 4: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T., anexándose además Informe de actividades establecidas en el cronograma, entrega de elementos a satisfacción, o soporte de ingreso a inventarios según corresponda; previa revisión, aprobación y recibido a satisfacción por el supervisor parte del Supervisor del contrato. Del acta Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se retendrá acompañan los documentos requeridos para el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadapago, por el término para este concepto de retención en garantía. La factura final sólo empezará a contarse a partir de la obra fecha en que se cancelará previa presentación haya aportado el último de los siguientes documentos. Nota 6: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato que se pretende celebrar. Nota 7: El acta pago queda sujeto -igualmente- al cumplimiento de recibo final los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obra suscrita obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soportes para el pago deberán ser avalados por EL CONTRATISTA, el supervisor y Supervisor del contrato. Nota 8: Si la Entidad recibe los documentos para el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán pago dentro de los ocho Dentro cinco (5) últimos días hábiles del mes, se tramitarán para efectos de la forma de pago citadapago, importa resaltar un hecho probado y aceptado el primer día hábil del mes siguiente. Nota 9: Los pagos se efectuarán en la contestación de la demanda referido su totalidad como abono en cuenta del beneficiario; por tanto, el contratista deberá aportar certificación bancaria a la retención firma del contrato. No se acepta endosos de garantía factura o pagos a favor de terceros diferentes del 5% contratista. Nota 10: Aplicando el artículo 89 del valor Estatuto Orgánico del Presupuesto, la última factura deberá ser pagada antes del 30 de cada acta ejecutada. Adicionalmentediciembre del 2018, se tendrá en cuenta que en razón por la demanda se afirmó por cual el contratista convocante debe haber recibido el pago total del contrato, radicado la factura de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contratomes de diciembre, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en con la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadsuficiente anticipación.

FORMA DE PAGO. El precio Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagará el valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado, el supervisor designado para el contrato PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), con mensualidades vencidas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura correspondiente con la discriminación de los servicios efectivamente prestados y el representante legal la descripción detallada de EL CONTRATANTElos repuestos suministrados, para lo cual se multiplicarán las cantidades previa certificación de obra realmente ejecutadas y recibidas cumplido a satisfacción por el parte del supervisor del contratocontrato designado por la Entidad. Del acta se retendrá Los pagos producto del presente proceso de selección serán consignados en la cuenta que el CINCO futuro contratista acredite como propia. El proponente que resulte adjudicatario del presente proceso deberá aportar certificación original reciente expedida por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final la entidad bancaria donde conste el número de la obra cuenta, persona natural o jurídica. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se cancelará previa presentación acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los siguientes documentos: El acta documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de recibo final intereses o compensación de la obra suscrita ninguna naturaleza. Los pagos de los servicios que se realicen después del 16 de diciembre de 2017 se constituyen cuentas por EL CONTRATISTA, el supervisor pagar y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán serán cancelados al contratista adjudicatario dentro de los ocho Dentro cuarenta y cinco (45) días hábiles de la forma siguiente vigencia. Anexo con la factura de los servicios efectivamente prestados en cada mes se deberá presentar la certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago citadade aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, importa resaltar un hecho probado pensiones, Administradora de Riesgos Laborales) y aceptado parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la contestación Ley 1150 de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad2007.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato La Secretaría y el representante legal Sector Coordinado no otorgarán ninguna clase de EL CONTRATANTEanticipo. De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los pagos se realizarán a mes vencido dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de las facturas respectivas, previa entrega de los suministros, a entera satisfacción del administrador del instrumento jurídico, para lo cual deberá presentar las facturas en los domicilios de los administradores de los instrumentos jurídicos, donde se multiplicarán emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la prestación del suministro en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. Asimismo, deberán remitirse las cantidades facturas electrónicas acompañadas del comprobante fiscal digital, las cuales invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de obra realmente ejecutadas las disposiciones aplicables debidamente requisitadas a las direcciones electrónicas de los administradores de los instrumentos jurídicos, las cuales se señalan, junto con sus domicilios laborales, en el apartado V. ADMINISTRADORES DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS del Anexo 1 Anexo Técnico. Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final forma de la obra se cancelará previa presentación garantía de los siguientes documentos: El acta cumplimiento y la póliza de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTAresponsabilidad civil, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, la unidad requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o en su caso, el Centro de Costos, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil, una vez que se cuente con las mismas entregadas en la Dirección de Contratos de la forma Dirección General de pago citadaRecursos Materiales y Servicios Generales, importa resaltar un hecho probado será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los suministros, estará bajo el resguardo del administrador del instrumento jurídico y aceptado no será necesario integrarla para el trámite del pago. Para la obtención del pago, el licitante adjudicado deberá entregar al administrador del Instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la contestación Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en La Secretaría, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la demanda referido a Federación, en el Diario Oficial de la retención de garantía Federación el 30 xx xxxxx del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantíaaño 2002. El valor total licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de contrato fue aceptado al contestar registro la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo documentación que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.continuación se lista:

FORMA DE PAGO. El precio La Contaduría General de la Nación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.en pesos colombianos en su totalidad, así: a) Mediante cortes catorcenales Un primer pago por valor de 180 millones cumplida la entrega del informe de diagnostico inicial y previo recibo mediante acta a satisfacción levantamiento de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato información del inventario y el representante legal valor restante en pagos mensuales, una vez expedida la constancia de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas cumplimiento a satisfacción por el parte del supervisor del contrato previo cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, fiscales y administrativos; requisitos que deben verificarse por parte del supervisor quien es la persona responsable por la correcta ejecución del contrato. Del acta Dichos pagos se retendrá el CINCO realizarán de acuerdo con la distribución y asignación del PAC. (Plan Anual Mensualizado de Caja) efectuados por ciento (5%) del valor del acta ejecutadala Dirección xxx Xxxxxx Nacional, por concepto de retención comprometiéndose así mismo la Contaduría a incluir las partidas necesarias en garantíaéste. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y Dichos valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán serán cancelados al CONTRATISTA dentro de los ocho Dentro Treinta (30) días calendario de presentadas las respectivas facturas debidamente diligenciadas y aprobadas por la Contaduría General de la forma Nación. Los errores aritméticos serán susceptibles de pago citadacorrección en cualquier tiempo, importa resaltar un hecho probado hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el Acta de Liquidación. Si la factura no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de soporte y aceptado en la contestación no es posible su corrección por parte de la demanda referido Contaduría General de la Nación, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura, o desde aquélla en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas facturas o cuentas de cobro a la retención Contaduría General de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadala Nación. AdicionalmenteLas facturas deberán ser presentadas en original y dos (2) copias, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución una de las sumas retenidas cuales será devuelta a título el CONTRATISTA en el momento de rete garantía. El valor total su radicación con el correspondiente sello de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadrecibido.

FORMA DE PAGO. El precio pago de los trabajos se realizará de conformidad con lo establecido en el contrato de acuerdo a cada una de las actividades principales necesarias para la prestación de los Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de la presente Convocatoria, en todos los casos deberá existir congruencia con los entregables detallados en los Términos de Referencia (Anexo B). Con el objeto de establecer en el contrato con el cual se adjudiquen los trabajos los entregables correspondientes, los Licitantes de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del contrato será cancelado artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a EL CONTRATISTA mediante cheque girado las que se ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la ejecución de los Servicios Relacionados con la Obra Pública, de igual forma deberán ser congruentes con el financiamiento requerido por el Licitante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.una etapa de los trabajos, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTArepresentando cada etapa un porcentaje del monto total, el supervisor designado para el contrato cual será incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados: Descripción de la actividad Importe de la actividad Fechas de inicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el representante legal Formato DE-2, contemplan todas las actividades y sub-actividades a ejecutar. La Dependencia no cubrirá al Contratista el pago de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción trabajos extraordinarios ejecutados por el supervisor del contratoContratista. Del acta Las estimaciones que se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final generen se acompañarán de la obra se cancelará previa presentación documentación que acredite la procedencia de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por EL CONTRATISTAel Contratista al encargado del servicio, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la forma Coordinación General de pago citadaDesarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, importa resaltar un hecho probado y aceptado Gobierno del Estado de Tabasco, ubicadas en la contestación Xx. 00 xx Xxxxxxx 0000, X.X. 00000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxx, Villahermosa, Tabasco, mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe el Contratista, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por la Dependencia. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la prestación de los servicios relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la demanda referido Ley. El residente de servicio, el encargado de los servicios relacionados con la obra pública, según la naturaleza de los mismos, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, a efecto de ser autorizadas en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En caso de que la factura entregada por el Contratista para su pago presente errores o deficiencias, la Dependencia, dentro de los tres días hábiles siguientes a la retención conclusión de garantía la revisión de los trabajos ejecutados en el periodo, indicará al Contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del 5% citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del valor “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de cada acta ejecutadala Ley. AdicionalmenteEn el caso de que el Contratista no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se tendrá en cuenta que presentará en la demanda siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del Contratista. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de la Dependencia, ésta, a solicitud del Contratista y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se afirmó calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por el contratista convocante haber días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Contratista. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago total hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dependencia. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratoContratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128, del Reglamento, el Contratista será el único responsable de manera que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el presente proceso atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. La Dependencia no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de referencia. Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por la Dependencia conforme al artículo 74 de la “Ley” y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables. En los supuestos a que se limita refiere el último párrafo del artículo 74 de la Ley, los Licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandasus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, así como el monto de la retención en garantíasin que se hubiere realizado solicitud alguna, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadpodrá destruirlas.

FORMA DE PAGO. Los pagos se efectuarán conforme al régimen de la Resolución Nº 220/2007 de la ex Secretaría de Energía de la Nación y lo establecido en el PLIEGO, previa presentación y aprobación de las facturas correspondientes, o emisión conforme de la respectiva Liquidación de Pago, y luego de presentada la Documentación mencionada en el punto 56.4 El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.CONTRATANTE cancelará mensualmente, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL en pesos, las facturas presentadas por el CONTRATISTA, correspondientes a los servicios prestados previstos en el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTEpresente CONTRATO, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro plazos previstos en el Apartado 5.4 del Capítulo 5 de LOS PROCEDIMIENTOS de CAMMESA y normas complementarias. La conversión de moneda se realizará conforme a lo establecido por CAMMESA en su régimen de liquidaciones y pagos. Sin perjuicio de que el CONTRATANTE será el responsable de efectuar todo pago adeudado, las partes dejan ya previsto que, exclusivamente en los casos en que sea necesario para financiar la inversión necesaria para el cumplimiento del objeto del CONTRATO, se podrá utilizar como modalidad de pagos la cesión de créditos que el CONTRATANTE tenga en CAMMESA bajo el CONTRATO DE ABASTECIMIENTO MEM. A tales efectos las Partes podrán suscribir un CONTRATO de Xxxxxx que regule el mecanismo por el cual el CONTRATANTE instruirá a CAMMESA para que, con acreencias del CONTRATANTE se pague en forma directa al CONTRATISTA o a quien éste indique, los montos que bajo el respectivo CONTRATO se le pudieran adeudar. Los OFERENTES aceptan que el CONTRATANTE pagará el precio al CONTRATISTA al verificarse la disponibilidad del pago por parte de CAMMESA, en virtud del respectivo CONTRATO DE ABASTECIMIENTO MEM. El incumplimiento del pago en término, basado en la indisponibilidad de pago citadade CAMMESA, importa resaltar un hecho probado y aceptado en no conllevará, durante los primeros noventa (90) días de vencido el plazo de pago, ninguna responsabilidad para el CONTRATANTE, salvo la contestación obligación de la demanda referido pagar intereses, de acuerdo a la retención tasa que emplea CAMMESA para obligaciones de garantía del 5% del valor dar sumas de cada acta ejecutadadinero pactadas en moneda extranjera. AdicionalmenteTranscurridos los noventa (90) días mencionados, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido CONTRATISTA podrá reclamar el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadCONTRATANTE.

FORMA DE PAGO. El precio pago será en pesos mexicanos y dentro los 15 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Departamento de Glosa del contrato será cancelado ORGANISMO, la cual cumplirá con los requisitos fiscales vigentes correspondiente, debidamente requisitada, de conformidad con el procedimiento del ORGANISMO. El pago se realizará mediante transferencia electrónica en las oficinas de la Dirección de Recursos Financieros en el DOMICILIO del ORGANISMO, según lo determine ésta. Debiendo entregar el “ANEXO 11” debidamente requisitado conforme a EL CONTRATISTA mediante cheque girado las instrucciones del mismo, en la Dirección de Recursos Financieros. El “PROVEEDOR” se obliga a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.no ceder en forma parcial ni total, así: a) Mediante cortes catorcenales a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y previo recibo mediante acta a satisfacción obligaciones que se deriven del presente contrato. LA CONVOCANTE podrá, en la medida de EL CONTRATISTAsus posibilidades, el supervisor designado para llevar a cabo o solicitar a un tercero, pruebas de calidad a los BIENES/INSUMOS/SERVICIOS entregados por todo aquel PROVEEDOR ganador de uno o más renglones en el contrato PROCESO. Para el caso en que los resultados de las pruebas de calidad no correspondan a lo solicitado por la COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL: No. LPL 43068001-052-18 CONVOCANTE en el ANEXO 1 y Catálogo de Imágenes Ilustrativas, se estará en condiciones de cancelar el representante legal de EL CONTRATANTEcontrato, para lo cual se multiplicarán ello bajo las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas repercusiones o consecuencias a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantíaque haya lugar. La factura final Unidad Centralizada de Compras podrá Intervenir, en caso de considerarlo necesario, conjuntamente con el área requirente, en la obra se cancelará previa presentación recepción de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandabienes solicitados, así como el monto en la verificación de sus especificaciones, calidad y cantidad; y en su caso, oponerse a su recepción, para los efectos legales correspondientes. Los proveedores serán responsables por la retención falta de calidad en garantíageneral, en los bienes, por cuanto lo daños o perjuicios, vicios ocultos y en general de cualquier otro incumplimiento que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento hubieren incurrido en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución los términos del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.

FORMA DE PAGO. El precio La forma de pago es la que figura en la Cláusula Tercera del contrato será cancelado Contrato de Reserva que figura como Anexo III. La Parte Compradora ya abonó la cantidad de _ _ IVA incluido en garantía de la firma del Contrato de Compraventa futura. Con la firma del presente Contrato, la Parte Compradora hace entrega del importe de _ _ IVA incluido, mediante [transferencia bancaria a EL CONTRATISTA mediante la cuenta conjunta de las Sociedades de la entidad BBVA número XX00-0000-0000- 00-0000000000 y SWIFT XXXXXXXXXXX / cheque girado bancario a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.de la Parte Vendedora]. Se adjunta como Anexo IV copia [del justificante del pago realizado / del cheque bancario aportado] en concepto de reserva. La Parte Vendedora comunicará por cualquiera de los medios consignados en la Cláusula Décima relativa a las Notificaciones, así: la resolución favorable del Ayuntamiento a la concesión de la Licencia de Obras y los importes necesarios para su expedición. La cantidad a pagar asociado a este hito asciende a _ _ IVA incluido. El abono de este importe se realizará a la Parte Vendedora con carácter previo al pago de las tasas o de cualesquiera otras cantidades que hayan de satisfacerse para la expedición de la Licencia y será requisito previo a la contratación e iniciación de las obras. Desde la comunicación por la Parte Vendedora de las cantidades pendientes de abonar para la expedición por parte del Ayuntamiento de la Licencia de Obras, la Parte Compradora dispondrá de 5 días hábiles para realizar el pago por cualquiera de los medios consignados anteriormente. A los efectos de garantizar las cantidades entregadas en los apartados a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta b), las Partes convienen que el valor de la Finca es la suma de los tres importes (incluyéndose el c)), por lo que el terreno avala las cantidades entregadas. La Parte Compradora abonará a satisfacción las Propietarias la cantidad de EL CONTRATISTA_ _ IVA incluido, el supervisor designado para el contrato y el representante legal a los 6 meses desde la fecha de EL CONTRATANTEobtención de la Licencia de Obras, para lo cual se multiplicarán por cualquiera de los medios consignados anteriormente. La Parte Vendedora garantizará las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas este apartado d) percibidas a satisfacción cuenta de la Parte Compradora por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadatiempo de ejecución de las obras, por concepto encontrándose aquella en este momento realizando las gestiones para establecer las condiciones de retención en esta garantía. La factura final Parte Compradora abonará el resto del precio, esto es, _ _ IVA incluido, a la firma de la obra se cancelará previa presentación escritura pública de compraventa, por cualquiera de los siguientes documentos: El acta de recibo final medios consignados anteriormente. A tal efecto, la Vendedora comunicará por escrito a la Compradora la obtención de la obra suscrita por EL CONTRATISTALicencia de Primera Ocupación, el supervisor designando día y el Gerente General de EL CONTRATANTEhora, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 15 días siguientes, para el otorgamiento de la forma escritura pública de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado compraventa en la contestación Notaría de Xx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx en Estepona, pudiendo la Parte Compradora designar otra Notaría distinta dentro del plazo de 5 días desde la recepción de la demanda referido comunicación, siempre que lo notifique por escrito a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadParte Vendedora.

FORMA DE PAGO. 4.1. El pago del precio del contrato será cancelado se efectuará mensualmente, a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará mes vencido previa presentación de los siguientes documentos: El acta la correspondiente factura, existiendo la obligación de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, abonar el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán precio dentro de los ocho Dentro treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo Firmante(s): XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (22965201T) Fecha: 31/07/2018 09:17 Copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Servicio Murciano de Salud, según el artículo 27.3.c), Ley 39/2015, 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede contrastar la autenticidad del documento con el siguiente Código Seguro de Verificación (CSV): 0735AE92E31EF29F9021968550283FA5 Consejería de Salud dispuesto en el contrato, si bien el adjudicatario solo tendrá derecho al abono del precio de las prestaciones y servicios efectivamente realizados y formalmente aceptados por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. El pago requerirá conformidad de la factura así como la emisión de un informe por parte del Coordinador Local de Transporte Sanitario de cada una de las Áreas y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región xx Xxxxxx respecto al Lote Urgente, en el que se haga constar que los servicios facturados se han prestado y se ajustan a lo contratado. Será obligación del contratista acompañar los listados de actividad realizada de forma detallada del mes correspondiente. Igualmente y para los casos en que la determinación del precio se realizara mediante unidades de pago citadaejecución, importa resaltar un hecho probado y aceptado según lo dispuesto en el apartado 3.1 del presente PCAP, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía liquidación, siempre que no representen un incremento del 5% gasto superior al 10 por 100 del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total precio del contrato, artículo 309.1 LCSP. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del SMS, sin perjuicio de manera que el presente proceso que, igualmente, se limita a solicitar la devolución haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las sumas retenidas a título facturas y su pago, corresponde al Servicio de rete garantía. El valor total Contabilidad de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto Ingresos y Gastos de la retención en garantíaSubdirección General de Asuntos Firmante(s): XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (22965201T) Fecha: 31/07/2018 09:17 Copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Servicio Murciano de Salud, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue según el derecho artículo 27.3.c), Ley 39/2015, 1 de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por Administraciones Públicas. Puede contrastar la autenticidad del documento con el Consejo Superior siguiente Código Seguro de la Judicatura. En el alegato Verificación (CSV): 0735AE92E31EF29F9021968550283FA5 Consejería de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución Salud Económicos del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadSMS.

FORMA DE PAGO. El contratista tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por el Ayuntamiento de El Ejido. El pago del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.precio por las direcciones facultativas se realizará previa presentación conjunta en una única factura de los servicios que la conforman (Dirección de Obra, así: a) Mediante cortes catorcenales Dirección de ejecución de obra y previo recibo mediante acta a satisfacción Coordinación de EL CONTRATISTAla Seguridad en Obra), el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo la cual se multiplicarán efectuará con la misma periodicidad de las cantidades certificaciones de obra realmente ejecutadas la obra, simultáneamente a las mismas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final proporcional al presupuesto de la obra ejecutada. La suma total de facturas presentadas por direcciones facultativas no será superior al 80% del presupuesto ofertado por este concepto, quedando el 15% para su abono tras la aprobación en la Certificación Final de la obra realizada y el 5% restante a la aprobación de la liquidación del contrato de obra correspondiente, una vez transcurrido el plazo de garantía de la misma. El pago del precio se cancelará efectuará previa presentación de los siguientes documentos: El acta factura electrónica en la plataforma de recibo final facturación electrónica del Estado FACe. La firma electrónica de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, factura en la plataforma originará su entrada en el supervisor Registro del Ayuntamiento de El Ejido y el Gerente General abono de EL CONTRATANTE, las facturas presentadas se realizará conforme se determine en donde el Pliego de Cláusulas Administrativas. Las facturas se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó emitirán por el contratista convocante haber recibido adjudicatario, quien asume la obligación de abono a sus colaboradores. Si el pago total contratista es una UTE o una Sociedad Profesional y así se ha reconocido en la adjudicación del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar las facturas las emitirá la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantíaentidad reconocida. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto Los honorarios de la retención Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud se entienden subsidiarios del Contrato de Obra, de forma que no generarán derechos para el adjudicatario si la obra no llega a adjudicarse. Las cantidades a abonar en garantíalas facturas deberán afectarse, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho en su caso, de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx baja ofertada por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución adjudicatario del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadservicio.

FORMA DE PAGO. El precio 100% del valor del contrato será cancelado se pagará contra las actas de obra ejecutadas, aprobadas por la interventoría y por el Área de Infraestructura de LA CÁMARA, previa presentación de la factura de cobro, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. En cada una de las actas se descontará el 40% en calidad de amortización de anticipo. PARÁGRAFO PRIMERO: LA CÁMARA tendrá derecho de abstenerse de pagar cualquiera de las sumas pactadas cuando EL CONTRATISTA no haya cumplido sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. LA CÁMARA no pagará hasta tanto tal incumplimiento sea corregido en la forma y dentro del término que sea señalado por LA CÁMARA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la factura mediante cheque girado transferencia electrónica. 8) ANTICIPO: LA CÁMARA entregara a título de anticipo un valor equivalente al 40% del valor del contrato, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista se obliga a manejar los fondos provenientes del anticipo en una cuenta corriente bancaria abierta a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.del contrato por el contratista. Esta cuenta será manejada en forma conjunta con la Interventoría. El anticipo no podrá ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto contratado, así: a) Mediante cortes catorcenales so pena de hacer efectivo el amparo de buen manejo y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTAcorrecta inversión del anticipo. De su manejo, el supervisor designado para contratista deberá presentar mensualmente a la Interventoría y a la CCB fotocopias del extracto bancario, junto con las fotocopias de los respectivos comprobantes de egreso y sus facturas, de conformidad con las normas señaladas en el contrato y Estatuto Tributario vigente. Así mismo, deberá presentar la conciliación bancaria correspondiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: De cada pago se descontará el representante legal 40% en calidad de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades amortización de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO anticipo más un cinco por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho además de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturalos descuentos xx xxx. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó última Acta cuenta se amortizará la totalidad del anticipo que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.se encontrare pendiente. 9)

FORMA DE PAGO. El precio INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mensualmente, mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.el reconocimiento y reembolso de los costos directos del personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, así: a) Mediante cortes catorcenales afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y previo recibo mediante acta a satisfacción aprobados por el supervisor de EL CONTRATISTAcontrato de interventoría, el previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del supervisor designado para el contrato efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el representante legal supervisor de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades contrato. En todo caso tales pagos de obra Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción invertidos por el supervisor Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del contratoSupervisor y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Del acta se retendrá el CINCO por ciento Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto días calendario siguientes al mes de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes documentos: El acta al recibo de recibo final de la obra suscrita las actas debidamente aprobadas por EL CONTRATISTA, el supervisor INSTITUTO y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso xx xxxx en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría según el avance de la forma de pago citadaobra, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, lo cual deberá ser acatado de manera que inmediata por la Interventoría. Así mismo el presente proceso Instituto se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la convocante a recibir su reembolso certificación bancaria con fundamento la información necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en la calidad cual el Área de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior Tesorería de la JudicaturaSubdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería. El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de personal pagados por INVÍAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto. El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020. En el alegato evento de conclusión que el interventor esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá presentar la parte convocada aceptó factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 0 xx xxxx xx 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, situación que no deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de costos, EL INTERVENTOR presentó reclamación alguna certificación del 7 xx xxxx de 2021 expedida por garantía a su contratista durante Banco de Occidente, con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 000-00000-0, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.

FORMA DE PAGO. El precio del pago de la cantidad total acordada por las partes en la cláusula de este contrato denominada PRECIO, será cancelado efectuada por NAFIN a EL CONTRATISTA PRESTADOR DE SERVICIOS en moneda nacional, mediante cheque girado pagos mensuales devengados, cada uno por la cantidad que resulte de la sumatoria de los precios mensuales que para cada concepto se indican en la Proposición Económica integrada en el Anexo A de este contrato, proporcionados durante el mes objeto de pago más el Impuesto al Valor Agregado. Dichos pagos serán realizados por NAFIN a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.los 20 (veinte) días naturales siguientes a la entrega a NAFIN del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) y, así: a) Mediante cortes catorcenales en su caso, su complemento y previo recibo mediante acta recibida la relación de LOS SERVICIOS realizados en el mes objeto de pago a entera satisfacción de EL CONTRATISTANAFIN, por conducto de ______________________ y de conformidad con el procedimiento de pago establecido en el Anexo D del presente contrato. En caso de que el vencimiento del 20° (vigésimo) día sea inhábil, el supervisor designado para pago se efectuará el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas día hábil inmediato siguiente a satisfacción por el supervisor del contratoéste. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado Los precios mensuales señalados en la contestación Proposición Económica integrada en el Anexo A de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del este contrato, de manera que el presente proceso se limita no están sujetos a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista incremento alguno durante la ejecución del vigencia de este contrato, por razón lo que no procederá el pago de ninguna otra cantidad por ningún otro concepto. Para el caso de que las reclamaciones del C.S.J.los pagos a que se refiere la presente cláusula se realicen de forma interbancaria, las recibió NAFIN hará la transferencia electrónica a la cuenta CLABE que EL PRESTADOR DE SERVICIOS le indique por escrito. En caso de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cambie su cuenta CLABE, deberá notificarlo por escrito a NAFIN, a la atención de Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Coordinador General de Archivos, con 5 (cinco) días hábiles de anticipación al vencimiento de los 20 (veinte) días naturales establecidos en la ejecución presente cláusula. Si EL PRESTADOR DE SERVICIOS no notifica a NAFIN por escrito el cambio de su cuenta CLABE en el plazo de anticipación señalado en el párrafo anterior, o bien, si NAFIN no puede efectuar la transferencia electrónica en la cuenta CLABE de EL PRESTADOR DE SERVICIOS que tenga registrada para efectos de pago, por causas no imputables a NAFIN, ésta contará con un segundo contrato plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al vencimiento de los 20 (veinte) días naturales para realizar el pago correspondiente mediante cheque de caja, sin que suscribió su representado con dicha entidadlo anterior se considere como un atraso en el pago por LOS SERVICIOS, por lo que EL PRESTADOR DE SERVICIOS está de acuerdo en que no procederá solicitarle a NAFIN el pago de gastos financieros en los supuestos mencionados en este párrafo.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato Para el presente contrato, no se aplicará reajuste de precios, el desembolso que la Oficina de Infraestructura Penitenciaria (OIP) efectuará al “contratista será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta al término de los trabajos a satisfacción de EL CONTRATISTAla Entidad y teniendo firmada el Acta de "Recepción y conformidad del servicio". Para el trámite de pago, el supervisor designado contratista presentará su Informe Técnico de Servicio y comunicará la culminación del mismo a la Dirección de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, quien derivará al Coordinador del Servicio para su revisión y conformidad. Una vez verificado el contrato cumplimiento de los términos de referencia y no existiendo observaciones al servicio desarrollado, se firmará el representante legal "Acta de EL CONTRATANTERecepción y Conformidad del Servicio", para lo debiendo el Contratista entregar en el momento los documentos siguientes:  Cartilla de mantenimiento referente al servicio prestado, la cual se multiplicarán las cantidades deberá contener como mínimo los aspectos siguientes: o Descripción de obra realmente ejecutadas y recibidas los cuidados que el Área Usuaria deberá tener presente durante el uso de cada uno de los equipos y/o materiales instalados como parte del servicio. o Relación de situaciones a satisfacción prevenir por el supervisor Área Usuaria, en las que se perdería la garantía del contratoservicio. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto o Indicar las revisiones periódicas y/o trabajos de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación mantenimiento necesarios que permitirán conservar cada uno de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, equipos y/o materiales instalados como parte del servicio. o Señalar el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención período de garantía del 5% del valor servicio realizado. o Indicar el nombre de cada acta ejecutadala empresa, dirección, número de teléfono y fax, direcciones electrónicas, a las que el Área Usuaria podrá contactarse ante cualquier duda, consulta y/o urgencia. Adicionalmente, se tendrá  Informe de Mantenimiento sustentado con reporte fotográfico de los trabajos realizados.  Carta de garantía de los trabajos concluidos (por un año).  Acta de entrega de los materiales en cuenta desuso que han sido extraídos en la demanda etapa de ejecución; los mismos que son responsabilidad del contratista.  Acta de entrega de materiales en buen estado que se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total recuperaron del contratoservicio de mantenimiento, de manera que ser el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadcaso.

FORMA DE PAGO. El precio pago de los trabajos se realizará mediante 5 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales de los trabajos objeto de la licitación, conforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.monto total, asíde acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: a) Mediante cortes catorcenales Derivado que los Términos de referencia, especificaciones generales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato particulares y el representante legal FORMATO DE-2, contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar, La Dependencia, no cubrirá a El Contratista el pago de EL CONTRATANTEtrabajos extraordinarios ejecutados por El Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, para lo cual se multiplicarán conforme a las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción previsiones del artículo 132 del “El Reglamento”, las que serán presentadas por el supervisor Contratista al encargado del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaservicio, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro seis días naturales siguientes a la fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la forma Dirección General de pago citadaProgramación, importa resaltar un hecho probado Organización y aceptado Presupuesto de "La Dependencia", ubicada en Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la contestación Institución Bancaria que designe el Contratista , dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Director General Adjunto de Regulación Económica de “La Dependencia”. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “El Reglamento ”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la demanda referido a “Ley”, y de los ajustes de costos. El encargado del servicio, según la retención naturaleza de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmentelos servicios, se tendrá en cuenta que en efectuará la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución revisión y autorización de las sumas retenidas estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto partir de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho fecha de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturapresentación. En el alegato supuesto de conclusión la parte convocada aceptó que surjan diferencias técnicas o numéricas que no presentó puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En caso de que la factura entregada por El Contratista para su pago presente errores o deficiencias, La Dependencia, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión de los trabajos ejecutados en el periodo, indicará a El Contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de El Contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. En el caso de que El Contratista no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación alguna de gastos financieros por garantía parte de El Contratista. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a su contratista durante solicitud de el Contratista y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la ejecución “Ley”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratoContratista. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por razón días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al tercer párrafo del artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista será el único responsable de que las reclamaciones del C.S.J.facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadMismas.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado Los pagos se realizarán, en moneda nacional como sigue: por los servicios otorgados a EL CONTRATISTA mediante cheque girado mes vencido lo que corresponde a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción facturación por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación administración de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTAservicios, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán efectuarán dentro de los ocho Dentro veinte días naturales posteriores a la entrega de las facturas por la prestación de servicios a entera satisfacción de Sociedad Hipotecaria Federal. Semanalmente para lo que corresponda a reclamaciones e incidencias y se efectuaran los pagos dentro de los 20 días posteriores a la entrega de las facturas y del respaldo electrónico de las mismas por parte del licitante ganador, siendo cubiertas por Sociedad Hipotecaria Federal a LA EMPRESA administradora. En ningún caso este pago se realizará a los proveedores de servicios de la forma de pago citadared conveniada. En todos los casos las facturas deberán presentarse debidamente requisitadas, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación acompañadas de la demanda referido información de soporte correspondiente detallada y en su caso, recibidos los servicios a entera satisfacción de la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadaconvocante. Adicionalmente, En ningún caso se tendrá en cuenta otorgarán anticipos. Los precios que en oferte el licitante deberán permanecer fijos durante la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total vigencia del contrato, con el único reconocimiento anual de manera la variación que registré para cada año el presente proceso se limita a solicitar Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), aplicándose en la devolución fecha de firma del contrato correspondiente al año siguiente, todo ello en términos de la normatividad aplicable. Los plazos para realizar el pago de las sumas retenidas facturas estarán sujetos además a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto lo que establecen las “DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la retención Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”, lo anterior en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón entendido de que las reclamaciones pudiera existir la cesión de derechos de cobro por parte del C.S.J., las recibió en la ejecución licitante ganador hacia un tercero mediante operaciones de un segundo contrato que suscribió su representado Factoraje o Descuento Electrónico con dicha entidadIntermediarios Financieros.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales PROPONENTE debe estar completamente informado y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de acuerdo total con la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la siguiente forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5pago: Un primer desembolso equivalente al 10% del valor de cada acta ejecutadalos aportes del FONTIC, una vez cumplido el 10% de participantes certificados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del segundo informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa presentación de la factura diligenciada correctamente, anexando los soportes de pago de aportes de seguridad social y parafiscales. AdicionalmenteUn segundo desembolso equivalente al 20% del valor de los aportes del FONTIC, se tendrá una vez cumplido el 30% de participantes certificados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del segundo informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa presentación de la factura diligenciada correctamente, anexando los soportes de pago de aportes de seguridad social y parafiscales. Un tercer desembolso equivalente al 30% del valor de los aportes del FONTIC, una vez cumplido el 60% de participantes certificados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del segundo informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa presentación de la factura diligenciada correctamente, anexando los soportes de pago de aportes de seguridad social y parafiscales. Un cuarto desembolso equivalente al 30% del valor de los aportes del FONTIC, una vez cumplido el 90% de participantes certificados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del tercer informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa presentación de la factura diligenciada correctamente, anexando los soportes de pago de aportes de seguridad social y parafiscales. Un quinto desembolso equivalente al 10% del valor de los aportes del FONTIC, una vez cumplido el 100% de participantes certificados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del cuarto informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa EL PROPONENTE deberá presentar mensualmente los informes de ejecución y financieros del servicio suministrado y entregarlo en cuenta que las oficinas de la Dirección de Apropiación de TC ubicadas en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contratoXxxxxxx 0 xxxxx xxxxxx 00 x 00, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento xxxx 0° xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx en la calidad ciudad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.Bogotá

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El precio del contrato será cancelado prestador de servicios”, a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTEmes vencido, en donde se establezcan las cantidades moneda nacional y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán mediante CFDI, en un plazo dentro de los ocho Dentro 20 (veinte) días naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), enviado a la cuenta de la forma correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago citadaelectrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención cuenta bancaria que “El prestador de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadaservicios” proporcione a “Pronósticos”. Adicionalmente, Los CFDI que hayan sido validadas se tendrá sujetarán a lo establecido en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturaprograma xx Xxxxxxx Productivas. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las reclamaciones deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del C.S.J.citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, las recibió no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para la validación y aceptación del servicio mensual “El Prestador de Servicios” entregará los siguientes reportes:  Acuse de recibo de la entrega de materiales de limpieza en la ejecución cantidad y calidad especificadas, validada por el administrador del servicio.  Relación de un segundo contrato personal afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social y comprobantes del pago de aportaciones  Bitácora del servicio de recolección debidamente validado por el administrador del servicio y el supervisor de “El prestador de servicios”. El servidor público facultado para la verificación de los servicios será el Ing. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Gerente de Servicios Generales, o quien lo sustituya en el cargo, de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que suscribió su representado la Gerencia de Servicios Generales de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con dicha entidadel artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. La CONAGUA" cubrirá el pago de los servicios objeto de la contratación, de acuerdo a los servicios que “El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta Licitante” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción de EL CONTRATISTA“La CONAGUA”, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTEmediante pagos mensuales, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la forma fecha en que sea entregada la factura, con la validación de los responsables de la supervisión del servicio de las Unidades Administrativas relacionados en el Anexo 2 de los presentes Términos de Referencia y con la autorización del Administrador del Contrato, o de ser el caso, por el Subgerente de Servicios Generales y el Director de Recursos Materiales de Comisión Nacional del Agua para la autorización correspondiente o por las personas que los suplan y/o sustituyan en los cargos. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 de su Reglamento; recibido el servicio, el área usuaria dispondrá de un plazo de 3 (tres) días hábiles para la revisión y en su caso la aceptación del mismo, con la finalidad de que “El licitante” pueda emitir y entregar sus facturas o bien, al término de este plazo el área usuaria informe a “El licitante” las irregularidades identificadas en el servicio prestado, a fin de que reponga en un término no mayor a 3 días hábiles la parte o partes del servicio que no cumpla con las especificaciones convenidas. Las facturas que expida “El licitante” deberán ser entregadas al Administrador del Contrato para el trámite de pago citadacorrespondiente, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación acompañadas con el informe-reporte de calidad de los servicios, debidamente validadas por los responsables de la demanda referido supervisión del servicio de las Unidades Administrativas relacionados en el Anexo 2 de los presentes Términos de Referencia y/o quienes ocupen esos cargos o quienes los sustituyan; las facturas deberán contener el sello de sin desfasamiento por parte de la Jefatura de Proyecto de Sanciones y Penas de la Subgerencia de Almacenes y cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Los pagos se cubrirán mediante transferencia electrónica de fondos a la retención cuenta de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente“El licitante” entendiéndose que, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto si derivado de la retención revisión documental y con base a términos contractuales no cumple con los requisitos, la documentación se reintegrará a “El licitante”, suspendiéndose en garantíaese momento el plazo de pago, por cuanto lo mismo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturase reanudará una vez satisfechos los requisitos. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón caso de que las reclamaciones facturas presentadas por “El licitante” para su pago, presenten errores o deficiencias, “La CONAGUA” por conducto del C.S.J.Administrador del Contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “El licitante” las recibió deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El licitante” presente las correcciones, no se computará para efectos de los 20 (veinte) días naturales en que deban ser pagadas las facturas, tal y como lo prevé el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 90 de su Reglamento. “El licitante” podrá solicitar la realización de la cesión de los derechos de cobro a favor de un intermediario financiero de su elección, mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en el programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, conforme a lo establecido en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadnormatividad vigente al respecto.

FORMA DE PAGO. El precio pago se efectuará mediante la presentación, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, de la correspondiente factura que se abonará previo informe del Departamento correspondiente, la fiscalización de la Intervención Municipal y una vez aprobada por el Órgano Municipal competente. El importe de las facturas se abonará en los plazos previstos en el art. 200.4 de la LCSP y conforme lo dispuesto en la disposición transitoria octava de dicha norma legal, en los términos de la nueva redacción aprobada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la emisión de las certificaciones se comprobará la adecuación de los servicios prestados. En reuniones de carácter cuatrimestral se evaluarán todas aquellas circunstancias habidas en el servicio y los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) estipulados, en el período anterior, que hubieran originado retrasos en la resolución de los servicios. Cuando tales circunstancias fueran, a juicio de la Administración, imputables al adjudicatario, por falta de responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas de índole similar, la facturación resultante quedará minorada en función de los descuentos por incumplimiento del ANS que proponga el licitador en su oferta, sin perjuicio de las acciones y penalizaciones que, de acuerdo con la normativa vigente y el pliego de cláusulas administrativas, resulten procedentes. El pago correspondiente a la prestación del servicio objeto del presente pliego, se llevará a efecto por períodos vencidos cuatrimestralmente, previo informe del Area de Informática y la correspondiente fiscalización de la Intervención Municipal, y una vez aprobada por el Órgano Municipal competente. Las facturas se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento. El plazo de duración del servicio será de 3 AÑOS contados desde el día siguiente a la firma por ambas partes del acta de puesta en servicio una vez realizadas las instalaciones, migraciones y/o configuraciones necesarias, debiendo desarrollarse de forma ininterrumpida durante dicho periodo. El contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción efectivo desde el momento de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor la firma del acta ejecutada, de entrada en servicio. Este acta será firmada por concepto de retención ambas partes en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera momento que el presente proceso se limita a solicitar la devolución Ayuntamiento determine que el servicio está totalmente implantado y listo para su uso en el entorno de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturaproducción del Ayuntamiento. En el alegato caso de conclusión elegir la modalidad A, en este mismo acto se harán entrega al Ayuntamiento de todos las licencias de uso de software que el servicio necesite para su funcionamiento y que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento. Igualmente, todo el hardware utilizado para el correcto funcionamiento del servicio pasará a formar parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna de la propiedad del Ayuntamiento, inclusive si el contrato fuera disuelto o concluso. No obstante, el contrato podrá ser prorrogado anualmente por garantía a su contratista durante mutuo acuerdo de las partes hasta un máximo de tres prórrogas anuales, conforme lo dispuesto en el artículo 279 de la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadLCSP.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, Con fundamento en el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final artículo 51 de la obra se cancelará previa presentación Ley de los siguientes documentos: El acta Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandasu Reglamento, así como el monto Capítulo Quinto de los Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaría de la retención Función Pública y publicado en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho Diario Oficial de la convocante Federación el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000, xx XXXXXXX cubrirá el pago del servicio objeto de la presente contratación de manera mensual por los servicios realizados en el mes facturado, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a recibir partir de la fecha en que sea entregada la factura a la CONAGUA, con el sello de “SIN DESFASAMIENTO” por parte de la Jefatura de Proyecto de Sanciones y Penas de la Subgerencia de Almacenes y acompañada del INFORME – REPORTE DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, validado mediante su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx firma por el Consejo Superior Supervisor del Servicio del inmueble donde se haya prestado el servicio y firmado por el Administrador del Contrato, para que el pago proceda. El licitante adjudicado deberá entregar la factura al Administrador del Contrato en Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000 en días hábiles dentro del horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, quien revisará que la factura cumpla con los requisitos fiscales y aquellos de aceptación. En caso de que la factura presente algún error, el Administrador del Contrato, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al licitante adjudicado las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el licitante adjudicado presente la factura corregida. El tiempo que el licitante adjudicado utilice para la corrección de la Judicaturadocumentación entregada derivado del proceso anterior, no se computará para efectos del pago de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón caso de que la factura esté correcta, el Administrador del Contrato la validará con su firma y tramitará el pago correspondiente; los pagos se cubrirán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta del licitante adjudicado. Asimismo, el licitante adjudicado manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación del servicio de acuerdo con lo señalado en los presentes Términos de Referencia, no se tendrán como recibidos o aceptados por la CONAGUA de conformidad con lo establecido en el artículo 84 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de incumplimiento de los pagos, la CONAGUA a solicitud del licitante adjudicado, deberá pagar Gastos Financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las reclamaciones cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del C.S.J.licitante adjudicado. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el licitante adjudicado, éste deberá reintegrar las recibió cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la ejecución fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de un segundo contrato la CONAGUA. De conformidad con las Disposiciones Generales a las que suscribió deben sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su representado incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, vigentes, la CONAGUA se sujeta al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el mismo la cuenta por pagar del licitante adjudicado, apegándose a las disposiciones generales aplicables a dicho Programa. La CONAGUA requerirá al licitante adjudicado su afiliación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, mismo que deberá tomar en cuenta los mecanismos que promuevan la realización de los pagos correspondientes a través de dicho Programa. El licitante adjudicado a efecto de estar en posibilidades de adelantar cobro de facturas, una vez prestado el servicio a entera satisfacción del área usuaria, deberá incorporarse al programa xx xxxxxxx productivas establecido por Nacional Financiera, S.N.C. Los pagos de los servicios facturados después del 30 de noviembre de 2019 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Los pagos se realizarán a favor del licitante adjudicado en Moneda Nacional de conformidad con dicha entidadel artículo 45 numeral XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA DE PAGO. El precio La forma de pago es la que figura en la Cláusula Tercera del contrato será cancelado Contrato de Reserva que figura como Xxxxx XXX. La Parte Compradora ya abonó la cantidad de _ _ IVA incluido en garantía de la firma del Contrato de Compraventa futura. Con la firma del presente Contrato, la Parte Compradora hace entrega del importe de _ _ IVA incluido, mediante [transferencia bancaria a EL CONTRATISTA mediante la cuenta conjunta de las Sociedades de la entidad BBVA número XX00-0000-0000- 00-0000000000 y SWIFT XXXXXXXXXXX / cheque girado bancario a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.de la Parte Vendedora]. Se adjunta como Anexo IV copia [del justificante del pago realizado / del cheque bancario aportado] en concepto de reserva. La Parte Vendedora comunicará por cualquiera de los medios consignados en la Cláusula Décima relativa a las Notificaciones, así: la resolución favorable del Ayuntamiento a la concesión de la Licencia de Obras y los importes necesarios para su expedición. La cantidad a pagar asociado a este hito asciende a _ _ IVA incluido. El abono de este importe se realizará a la Parte Vendedora con carácter previo al pago de las tasas o de cualesquiera otras cantidades que hayan de satisfacerse para la expedición de la Licencia y será requisito previo a la contratación e iniciación de las obras. Desde la comunicación por la Parte Vendedora de las cantidades pendientes de abonar para la expedición por parte del Ayuntamiento de la Licencia de Obras, la Parte Compradora dispondrá de 5 días hábiles para realizar el pago por cualquiera de los medios consignados anteriormente. A los efectos de garantizar las cantidades entregadas en los apartados a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta b), las Partes convienen que el valor de la Finca es la suma de los tres importes (incluyéndose el c)), por lo que el terreno avala las cantidades entregadas. La Parte Compradora abonará a satisfacción las Propietarias la cantidad de EL CONTRATISTA_ _ IVA incluido, el supervisor designado para el contrato y el representante legal a los 6 meses desde la fecha de EL CONTRATANTEobtención de la Licencia de Obras, para lo cual se multiplicarán por cualquiera de los medios consignados anteriormente. La Parte Vendedora garantizará las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas este apartado d) percibidas a satisfacción cuenta de la Parte Compradora por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadatiempo de ejecución de las obras, por concepto encontrándose aquella en este momento realizando las gestiones para establecer las condiciones de retención en esta garantía. La factura final Parte Compradora abonará el resto del precio, esto es, _ _ IVA incluido, a la firma de la obra se cancelará previa presentación escritura pública de compraventa, por cualquiera de los siguientes documentos: El acta de recibo final medios consignados anteriormente. A tal efecto, la Vendedora comunicará por escrito a la Compradora la obtención de la obra suscrita por EL CONTRATISTALicencia de Primera Ocupación, el supervisor designando día y el Gerente General de EL CONTRATANTEhora, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 15 días siguientes, para el otorgamiento de la forma escritura pública de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado compraventa en la contestación Notaría de Xx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx en Estepona, pudiendo la Parte Compradora designar otra Notaría distinta dentro del plazo de 5 días desde la recepción de la demanda referido comunicación, siempre que lo notifique por escrito a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadParte Vendedora.

FORMA DE PAGO. El precio contratista deberá entregar un Estado de Pago Mensual de todos los servicios prestados en el período anterior a la presentación de dicho estado, identificando cada actividad realizada, fecha, ubicación y la aprobación de cada actividad. Los estados de pagos se cursarán una vez aprobado cada informe por parte del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción Administrador de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal Contrato de EL CONTRATANTETREN CENTRAL, para lo cual el adjudicatario emitirá las facturas correspondientes a cada Estado de Pago. El pago de dichas facturas se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán efectuará dentro de los ocho Dentro treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha en que TREN CENTRAL, cuente con las correspondientes facturas, válidas y correctamente emitidas y entregadas por el adjudicatario en la Oficina de Partes de TREN CENTRAL, ubicada en Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxxx Nº3170 - Andén Nº6 – piso 2, Estación Central, y siempre que medie la constancia o certificación de que los servicios han sido recibidos a conformidad por TREN CENTRAL. Sin perjuicio de eventuales descuentos que pudieren derivarse de lo dispuesto en el N°15 anterior, esto es, por aplicación de eventuales multas. Las facturas que se emitan deberán ser entregadas en la Oficina de Partes de TREN CENTRAL ubicada en Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxxx Nº3170, andén Nº6 - piso 2 y en su glosa deberá indicarse claramente el número de Orden de Compra a que se refiere. La Empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento íntegro respecto a sus trabajadores de todas las disposiciones legales relativas a previsión, salud, accidentes del trabajo y cualquiera otra que le sea aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa adjudicada deberá exhibir la documentación laboral de su personal que acredite el cabal cumplimiento de sus obligaciones, en las oportunidades que TREN CENTRAL la solicite. La Empresa adjudicataria deberá presentar además, mensualmente las certificaciones o certificados de la forma Dirección del Trabajo, Inspección Comunal respectiva, que acrediten el cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales con su personal y/o de no existir registros oficiales en su contra por eventuales reclamaciones laborales. En caso de incumplimiento, TREN CENTRAL podrá retener el pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a respectiva factura que presente la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadempresa Contratista.

FORMA DE PAGO. El precio valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.(menos descuentos xx xxx) se pagará por intermedio del área financiera, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción Tesorería de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en MENSUALIDADES VENCIDAS, Y/O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y DE ACUERDO AL VALOR OFERTADO POR EL CONTRATISTA, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la radicación en el área financiera de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado. Si la(s) factura(s) no ha sido correctamente elaborada y/o presentada o no se acompañan los documentos requeridos para el respectivo pago o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos o se presenten en debida forma, y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Dichos valores serán consignados en la cuenta que el contratista acredite como propia. Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá a llegar al supervisor del contrato el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, según corresponda. Además, debe entregar certificación escrita, emitida por el representante legal contador y/o revisor fiscal del contratista, donde se especifique que se encuentre al día con el pago de la nómina del mes inmediatamente anterior, que corresponde al periodo que el contratista está cobrando. Los pagos que realice la entidad al futuro contratista por cumplimiento del presente contrato se realizaran mediante consignación en la cuenta que el designe como propia. Si el futuro contratista para efectos del pago requiere solicitar el cambio de su cuenta, este procedimiento deberá realizarlo por intermedio del supervisor de contrato, quien radicará la petición a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura junto con los formatos destinados para tal fin. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud del supervisor. En todos los casos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARÁGRAFO PRIMERO. - ABONOS EN CUENTA: los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta de ahorros No. 477600029391 del Banco Davivienda, que el CONTRATISTA acreditó como propia la que se indica a continuación: El (los) pago(s) previsto(s) en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATANTECONTRATISTA designe, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando el supervisor solicite a la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional el cambio de cuenta para lo cual pagos, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se multiplicarán las cantidades acredite su apertura. En todo caso el cambio de obra realmente ejecutadas y recibidas banco o cuenta para pagos se hará efectivo a satisfacción más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud elevada por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentosPARÁGRAFO SEGUNDO.- REAJUSTE AL PESO: El acta de recibo final de CONTRATISTA con la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total suscripción del contrato, de manera acepta que en el evento que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al contestar peso, ya sea por exceso o por defecto, si la demandasuma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, así como sin que sobrepase el monto de la retención valor total establecido en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del presente contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.Debe precisarse si se hará o no entrega de anticipo, así: a) Mediante cortes catorcenales pago anticipado, definir los porcentajes y previo recibo mediante acta a satisfacción determinar cómo se efectuarán los pagos al contratista. Se podrá pactar la entrega de EL CONTRATISTA, anticipos y de pagos anticipados y su monto no podrá exceder el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) 50% del valor del acta ejecutadarespectivo contrato, de conformidad con lo dispuesto por concepto de retención en garantía. La factura final el parágrafo del artículo 40 de la obra Ley 80 de 1993. Todos los convenios y contratos que estipulen el desembolso de anticipo, contemplarán también la forma como éste deberá amortizarse. Si el convenio o contrato se cancelará previa presentación encuentra parcialmente financiado con vigencias futuras, el valor del anticipo más los impuestos y las retenciones a que hubiere lugar, no podrán ser igual al 100% de la apropiación de la vigencia. El anticipo solo puede ser pactado en los contratos de tracto sucesivo. En los contratos de obra, concesión, o los que se realicen por licitación pública el contratista deberá suscribir un contrato xx xxxxxxx mercantil para crear un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los siguientes documentos: El acta recursos que reciba a título de recibo final anticipo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera. Para los demás contratos no contemplado en el artículo 91 de la obra suscrita por EL CONTRATISTALey 1474 de 2011, el supervisor los desembolsos del anticipo se harán a una cuenta bancaria separada no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Aspectos tributarios, financieros, contables y el Gerente General presupuestales. Los servidores que elaboran los Estudios Previos y en cada una de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro etapas de los ocho Dentro procesos de la forma de pago citadacontratación, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmentecuando aplique, se tendrá deben tener en cuenta que las disposiciones tanto externas como internas en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contratomateria presupuestal, tributaria, financiera y contable, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución ajusten al cumplimiento de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto directrices de la retención en garantíaDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por cuanto lo que discutió la parte convocada fue se realicen los análisis xxx xxxxxxx adecuadamente, se facilite el derecho seguimiento de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contratocontrato y se registre y clasifique la información contable. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados en calidad de anticipo, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadpertenecerán al TESORO NACIONAL.

FORMA DE PAGO. El precio FINAFIM y el FOMMUR cubrirán el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán quincenales devengados y se efectuarán a los 20 (veinte) días naturales a la entrega de la factura debidamente cumplimentada y recibidos los servicios a entera satisfacción del contrato será cancelado FINAFIM y del FOMMUR a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.través de los oficios de recepción y aceptación de los servicios firmados por los Administradores de cada Fideicomiso. Los pagos se realizarán previa presentación de las facturas en la Consultoría solicitante del servicio del FINAFIM y del FOMMUR, así: a) Mediante cortes catorcenales las personas designadas como administradores de los contratos emitirán los oficios de recepción y previo recibo mediante acta a satisfacción aceptación de EL CONTRATISTAlos servicios, el supervisor designado para los cuales deberán indicar expresamente haber recibido los entregables señalados en el contrato correspondiente. El FINAFIM y el representante legal FOMMUR no otorgarán anticipos. El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. El pago de EL CONTRATANTElos servicios quedará condicionado, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaal pago que “El Proveedor” deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. El pago correspondiente, quedará sujeto a la entrega que el proveedor realice en tiempo y forma de retención en garantía. La factura final las garantías de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTAcumplimiento, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de los instrumentos jurídicos. Así mismo, el Enlace del FINAFIM y del FOMMUR, será el responsable de verificar que el proveedor adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento. Una vez que se cuente con la Garantía de cumplimiento será procedente el pago. Los Fideicomisos establecen que las deducciones señaladas en el numeral 3.14.2. de la forma presente Convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de crédito de la empresa o bien directamente en la factura respectiva. El pago se realizará mediante el sistema de pago citadaelectrónico interbancario, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación previa verificación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo los servicios por los responsables de la supervisión del cumplimiento de los contratos o a través de cheque emitido por la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 11, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, Ciudad de México, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que suscribió establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. La(s) factura(s) que el licitante adjudicado expida con motivo de los instrumentos jurídicos deberá(n) contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes y deberán señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor, de conformidad al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su representado pago, presenten errores, el FINAFIM y el FOMMUR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el proveedor presente la factura corregida. El FINAFIM y el FOMMUR no serán sujetos de penalización alguna para el caso de que se determine el vencimiento anticipado del contrato por alguna de las causas establecidas para ese efecto en el presente documento, o de que ocurra una variación en las asignaciones presupuestales en la conformación y cuantía del presupuesto que le sea asignado por el Poder Ejecutivo o aprobado por la X. Xxxxxx de Diputados, que le impida de manera alguna cumplir con dicha entidadlas obligaciones pecuniarias a su cargo establecidas en este documento.

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado pago se efectuarán semanalmente, en moneda nacional, bajo la modalidad de trasferencia bancaria, dentro de la semana posterior a EL CONTRATISTA mediante cheque girado aquella en la que se haya prestado el servicio, o en su caso durante los quince días naturales posteriores a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.la presentación de la factura, así: a) Mediante cortes catorcenales previa recepción de los servicios en las calidades y previo recibo mediante acta cantidades solicitadas en el presente Contrato y a entera satisfacción de EL CONTRATISTA“DICONSA”, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de contra la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado; - Copia de la obra suscrita por garantía de cumplimiento y, Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta:  Nombre del Banco:  NUMERO DE CUENTA:  CLABE:  CLAVE Y NOMBRE DE LA SUC BANCARIA “EL CONTRATISTAPROVEEDOR”, para mejor cumplimiento del servicio requerido, utilizará el equipo necesario, el supervisor cual será proporcionado por “DICONSA”, ajustándose a las especificaciones técnicas contenidas en los Anexo único y a las disposiciones de este contrato. “EL PROVEEDOR”, contratará el Gerente General de EL CONTRATANTEpersonal necesario y suficiente, para garantizar la prestación del servicio, en donde se establezcan forma eficiente, el cual deberá presentarse y permanecer en el área de trabajo asignada para este efecto por “DICONSA”, portando siempre su gafete de identificación personal, vistiendo la ropa apropiada, guardando la compostura, respetando a los compañeros de labores y a las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de personas que trabajaban para la forma de pago citadaempresa, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandaevitando hablar con improperios y/o adoptando conductas inapropiadas, así como el monto respetar los reglamentos internos de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadempresa.

FORMA DE PAGO. El precio Todos los pagos se realizarán en Moneda Nacional mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por escrito designe el “PROVEEDOR”, debiendo indicar este último la clave bancaria estandarizada (CLABE), a través del Departamento de Tesorería de la “API” La API realizará el pago del ARREDAMIENTO objeto del presente contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTAen moneda nacional, el supervisor designado para pago se incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera S.N.C. Para ello la API de acuerdo a sus políticas de pago, recibe facturas los días lunes de cada semana y registrará el contrato pago en dicho programa el siguiente jueves. Podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el ARRENDAMIENTO pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir del siguiente jueves posterior a la entrega de la factura. En caso de que el representante legal PROVEEDOR al momento del pago no se encuentre afiliado, la API realizará el pago 15 días naturales posteriores al lunes en que reciba la factura. El pago del arrendamiento se realizará mediante un pago inicial y los pagos posteriores de EL CONTRATANTEmanera mensual conforme a los montos establecidos en la cláusula CUARTA del presente contrato. Asimismo, para los pagos mensuales estarán condicionados a la recepción completa y satisfactoria del servicio por parte de la Subgerencia de Administración de la API, lo cual se multiplicarán hará constar en un formato de recepción de bienes/servicios. Para ello la API a través de la Subgerencia de Administración recibirá las cantidades facturas correspondientes una vez concluido el mes de obra realmente ejecutadas y recibidas servicio. En el supuesto de que el proveedor haya sido sujeto a satisfacción sanción contractual con penas convencionales por incumplimiento, el proveedor no podrá exigir el pago, si no entrega la nota de crédito correspondiente del monto de la sanción. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento, en el caso de que las facturas entregadas por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaproveedor para su pago, por concepto de retención en garantía. La factura final de presenten errores o deficiencias, la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán API dentro de los ocho Dentro 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. Al respecto se aclara que el periodo que transcurra a partir de la forma entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadpactado.

FORMA DE PAGO. El precio pago correspondiente se realizará en moneda nacional (pesos mexicanos) a mes vencido durante la vigencia del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.por la prestación del servicio, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 20 días naturales contados a partir de la forma entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), factura en representación pdf, factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la factura, previa prestación del servicio a entera satisfacción del Administrador del Contrato en términos del presente anexo técnico de conformidad con el artículo 51, de la LAASSP. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-006HJO001-E33-2022 CONDICIONES CONTRACTUALES La factura deberá contener el desglose del consumo de cada uno de los conceptos considerados en el numeral 2 del presente anexo técnico, cuya multiplicación por el precio unitario ofertado, que dará como resultado el monto total de la factura. La que deberá ir acompañada de los formatos de toma de lectura y las hojas de contadores de aquellos equipos que cuentan con esa función, con el visto bueno del personal que designe el Banco del Bienestar Lo anterior, quedará condicionado proporcionalmente al pago citadaque el Proveedor del servicio deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones con motivo del incumplimiento parcial o total al mes correspondiente, importa resaltar un hecho probado en que pudiera incurrir respecto a la prestación del servicio. Para el presente procedimiento queda especificado que el pago por la prestación del servicio comenzará a correr a partir del siguiente día hábil de que el servicio quede debidamente configurado y aceptado en operación, a entera satisfacción del Banco del Bienestar En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, el Administrador del Contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al proveedor por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para efectos de la recepción y aceptación de la factura indicar lo siguiente: 1. Deberá entregarse físicamente y digital en la contestación Director de Infraestructura y Producción sita en Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xx. 115, Piso 3, Col. Tizapán San Xxxxx, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx C.P. 01090, Ciudad de México, Teléfono: 54813300 extensión 3546, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 2. Deberá acompañar a la factura la Constancia de entrega-recepción del servicio emitida por el Administrador del Contrato. 3. El Director de Infraestructura y Producción, será el servidor público facultado para validar las facturas y/o los documentos que presente El Proveedor adjudicado para su pago, quien resguardará los mismos. Una vez realizado el pago el área requirente solicitará al proveedor el “Complemento para recepción de pagos”. Penas convencionales: El Proveedor se obliga a pagar al Banco del Bienestar una pena convencional por no prestar el servicio en los plazos establecidos en el presente documento del 2% del porcentaje que corresponda al monto máximo del presupuesto aprobado para la respectiva contratación dividido entre el número de equipos propuestos para el servicio según la normatividad aplicable de cada una de ellas, para el caso de la demanda referido a la retención entrega, instalación, configuración y puesta en marcha de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadalos equipos propuestos para proporcionar el servicio. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantíaINVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.IA-006HJO001-E33-2022

FORMA DE PAGO. El precio LA CÁMARA pagará AL CONTRATISTA en mensualidades vencidas el valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.contrato, así: a) Mediante cortes catorcenales y conforme el valor mensual descrito en la oferta económica de LA PROPUESTA, previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el parte de LA CÁMARA de los entregables. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago estará sujeto a la verificación que LA CÁMARA haga del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. El pago debe contar con la aprobación del acta de entrega por parte del supervisor del contrato. Del acta PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se retendrá realizarán mediante transferencia electrónica en la cuenta indicada por EL CONTRATISTA y registrada en el CINCO sistema de información de LA CÁMARA, dentro de los plazos establecidos en la Ley 2024 de 2020. PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA con la presentación de LA PROPUESTA realizó todos los cálculos, operaciones, análisis y equivalentes necesarios que determinaron que el valor de los servicios y/o bienes que por ciento (5%) este documento se contratan, durante todo el plazo de ejecución, corresponden a las sumas determinadas en LA PROPUESTA y establecidas en el presente documento. EL CONTRATISTA acepta que no habrá lugar a ningún tipo de reajuste del valor del acta ejecutada, contrato durante la vigencia del mismo por concepto estos conceptos o por riesgo cambiario de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidosmoneda extranjera. PARÁGRAFO PRIMEROCUARTO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantíaCONCEPTOS QUE INTEGRAN EL VALOR DEL CONTRATO. El valor total de del contrato fue aceptado al contestar incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para el oportuno y satisfactorio cumplimiento del objeto del presente contrato por parte del CONTRATISTA, tales como materiales, recursos técnicos, medios magnéticos, papelería, copias, transporte, administración, seguros, imprevistos, utilidad e impuestos, entre otros. Cualquier costo, impuesto o gasto adicional que se genere por la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la celebración o ejecución del contratopresente contrato y relacionado directamente con el objeto del mismo será asumido exclusivamente por EL CONTRATISTA. 12) REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LOS PAGOS: i) Haber prestado los servicios y presentado los entregables a entera satisfacción de LA CÁMARA; ii) Radicar la factura o cuenta de cobro, según su condición, con el lleno de los requisitos legales; iii) Radicar los documentos que acrediten el pago oportuno del Régimen de Seguridad Social Integral, ARL, Parafiscales y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los términos establecidos por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.LA CÁMARA. 13)

FORMA DE PAGO. El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución. ITEM 4: REMOCIÓN DE PISO DE CERÁMICA Y CONTRAPISO UNIDAD: METRO CUADRADO (M2) 4.1-. DESCRIPCIÓN El ítem comprende el retiro o remoción de cerámica de piso y contrapiso (hasta alcanzar la capa de hormigón que define la losa estructural) en baños, cocinetas y áreas de circulación de los pisos intervenidos. 4.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MARTILLO NEUMÁTICO 4.3.- FORMA DE EJECUCIÓN El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del contrato será cancelado Contratista a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y previo recibo mediante acta culminados de manera adecuada y a satisfacción de EL CONTRATISTAla Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. Previo al inicio de la actividad, con la ayuda del pachómetro se realizará una verificación de la existencia de instalaciones eléctricas, ductos, tuberías y xxxxx xx xxxxxxxx de la losa en los sectores a intervenir. La remoción de piso de cerámica y contrapiso se realizará de forma manual y mecánica principalmente, utilizando herramientas menores y/o equipos requeridos para evitar dañar las instalaciones o elementos de la estructura del edificio. Para la ejecución de esta actividad y debido al ruido que genera, la empresa Contratista deberá programar el supervisor designado para el contrato trabajo en días hábiles de horas 16:00 en adelante y el representante legal los días sábados de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas 08:30 a satisfacción 15:00 (horarios que podrán ser modificados por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto Supervisor de retención en garantíaObra). La factura final empresa Contratista deberá prever paralizaciones temporales en la ejecución del ítem en días hábiles (por eventos especiales en el BCB) y procederá de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra, sin que esto implique un costo adicional para la entidad contratante. El contratista deberá retirar el escombro generado por la remoción en bolsas xx xxxx y acopiar en sótano 1 por un tiempo máximo de dos días. Los escombros generados durante la demolición deberán ser retirados de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx Contratista hacia botaderos autorizados por el Consejo Superior de la JudicaturaGAMLP. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.4.4.-

FORMA DE PAGO. El precio presente contrato se cancelará de la siguiente forma: 1) Anticipo. El ICFES entregará al contratista, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato, un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato. El anticipo será amortizado en porcentaje igual al otorgado (50%), en cada una de las cuentas parciales de avance de obra. De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el contratista debe constituir un contrato xx xxxxxxx mercantil irrevocable para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El Contratista deberá presentar antes de la suscripción del acta de inicio un plan de inversiones del anticipo que será cancelado aprobado por la Interventoría con visto bueno del ICFES, como requisito para que el ICFES realice el giro a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTAla fiduciaria por el valor del anticipo, el no pago del anticipo, no es condición que impida la suscripción del acta de inicio. Los desembolsos que realice la fiduciaria deberán corresponder al plan de inversión aprobado por el ICFES y deberá contar con visto bueno del Interventor y/o supervisor designado para del contrato. 2) Pagos parciales. El valor de la obra será pagado mediante actas parciales de obra, hasta por el contrato y el representante legal 90% del valor del contrato, de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán acuerdo a las cantidades de obra realmente ejecutadas ejecutadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, según los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el supervisor contrato y al cronograma de facturación previamente presentado por el contratista y aprobado por la interventoría. A la factura respectiva deberán anexarse las correspondientes certificaciones de cumplimiento del contrato. Del acta se retendrá pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en los términos establecidos en el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final artículo 23 de la obra se cancelará previa presentación Ley 1150 de los siguientes documentos: El acta de recibo final 2007 y el artículo 50 de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General Ley 789 de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos2002. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá Se debe tener en cuenta que en el valor facturado debe corresponder al valor final del acta xx xxxxx de obra y se realizará sobre ella la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total amortización correspondiente del contrato, anticipo de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantíaobra y descuentos xx xxx. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.3)

FORMA DE PAGO. El precio ENTERRITORIO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., asíde la siguiente manera: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO Hasta un sesenta por ciento (560%) del valor total del acta ejecutadacontrato, representado en cuatro (4) pagos parciales mensuales cada uno hasta por el quince por ciento (15%) del valor total del contrato por concepto de retención los costos directos de sueldos del personal aprobado por ENTERRITORIO y efectivamente empleado en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación ejecución de los siguientes documentos: trabajos. El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, una vez la interventoría haya realizado el recibo a satisfacción el cien por ciento (100%) de los datos adquiridos en campo con los respectivos soportes, y Seg-Y de las líneas sísmicas procesadas en campo, la interventoría debe certificar el 100% de los puntos fuente registrados. El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, una vez la interventoría haya realizado el recibo a satisfacción de los productos entregables del PROCESAMIENTO hasta Migración pre-apilado en tiempo (PSTM) y Migración pre- apilado en profundidad (PSDM). El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando se entreguen los informes finales a ENTerritorio y una copia digital de dichos productos a la ANH, así como la entrega del informe final que exige ENTERRITORIO en el documento MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría. El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando se haya liquidado el Contrato de interventoría, previa suscripción del acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro a satisfacción de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demandaproductos requeridos, así como el monto la aprobación de la retención garantía correspondiente a calidad del servicio. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el interventor en garantíael proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por cuanto ENTERRITORIO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por ENTERRITORIO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. ENTERRITORIO podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo que discutió cual deberá ser acatado de manera inmediata por la parte convocada fue Interventoría. Así mismo ENTERRITORIO se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra ENTERRITORIO. ENTERRITORIO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la convocante documentación de soporte o no ajustarse a recibir su reembolso con fundamento en la calidad cualquiera de las obras entregadas condiciones establecidas en el presente Contrato. ENTERRITORIO hará las retenciones a que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadmateria.

FORMA DE PAGO. El precio La Secretaría no dará anticipos. Considerando las disposiciones del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final artículo 51 de la obra LAASSP, los pagos se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTArealizarán mensualmente, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, previa acreditación de la recepción de los suministros descritos en el Anexo 1 Anexo Técnico a entera satisfacción de La Secretaría, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección:  Xxxxxxx 00, XX, Xxx. Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06700, Ciudad de México, quien emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del instrumento jurídico, o en su defecto la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago citadala garantía de cumplimiento, importa resaltar un hecho probado y aceptado una vez que se cuente con la misma entregada en la contestación Dirección de Contratos de la demanda referido Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los bienes, deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención de los pagos, el proveedor deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la retención Dirección General de garantía del 5% del valor Programación, Organización y Presupuesto de cada acta ejecutadaLa Secretaría. AdicionalmenteLos pagos se realizará a través de abono bancario, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera lo que el presente proceso se limita a solicitar licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la devolución Secretaría de las sumas retenidas a título Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de rete garantíala Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. El valor total licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de contrato fue aceptado al contestar registro la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo documentación que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidad.continuación se enlista:

FORMA DE PAGO. El precio del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., asíque se celebre para su reconocimiento y pago se regirá bajo las siguientes formas: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA− Por capitación, el supervisor designado cual consiste en reconocer, por cada uno de los afiliados y sus beneficiarios, el valor calculado de acuerdo con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones. Este sistema aplicará para los servicios contemplados en el contrato I, II, III y IV nivel de complejidad y el representante legal asistencial correspondiente a salud ocupacional. − Los adjudicatarios, deberán constituir un encargo fiduciario en FIDUPREVISORA, que será una cuenta especial para cubrir los eventos que representan un mayor riesgo dentro del IV nivel de EL CONTRATANTEcomplejidad. La fuente de recursos del citado encargo fiduciario, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción será el valor porcentual determinado por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá cálculo actuarial de acuerdo con los FIAS 2007, porcentaje a aplicar sobre el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro de la forma de pago citada, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía del 517,5% del valor de cada acta ejecutadala UPC y se debitará mensualmente del valor a cancelar por el IV Nivel de complejidad prestados a los afiliados y beneficiarios. Adicionalmente− Los valores porcentuales que determine el cálculo actuarial y le sean descontados del IV Nivel a los contratistas para cubrir aquellas patologías que representan un mayor riesgo y que son el soporte del enacrgo fiduciario, se tendrá le serán reembolsados anualmente teniendo en cuenta que su afectación. Los rendimientos financieros del encargo fiduciario seár n distribuidos de la siguiente manera: (i) un porcentaje se destinará a cubrir los costos del encargo fiduciario y, (ii) el saldo, le será reintegrado al contratista de manera anual. − La capitación de los primeros tres (3) meses se realizará con base en la demanda población relacionada en estos pliegos de condiciones, mientras que del cuarto (4) meses en adelante se afirmó reconocerá de acuerdo con las bases de datos soportadas con las hojas de afiliación, aportadas por el contratista convocante haber recibido y consolidadas por FIDUPREVISORA. En todo caso se realizará la revisión de las capitaciones de los primeros seis meses, sobre la base real de la población afiliada en este periodo inicial, descontando o reintegrando, según sea el caso para el pago total del contrato, en el mes cuatro. FORMATO No 10. − Se reconocer por evento las atenciones de manera que el presente proceso se limita a solicitar promoción de la devolución salud y prevención de las sumas retenidas enfermedades originadas por enfermedad general o salud ocupacional, según lo establecido en actvi idades y tarifas en las matrices X°0 X x X°0 X xxx Xxxxx X°0. Xxx xxxxxxx reconocidos, tanto por capitación como por evento, son con cargo a título la UPCM, con la cual se garantiza la totalidad de rete garantía. El valor total los servicios de contrato fue aceptado salud señalados en estos pliegos de condiciones, sin que haya lugar al contestar la demanda, así como el monto pago de la retención en garantía, por cuanto valores superiores a lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidaddefinido aquí.

FORMA DE PAGO. Todo pago está sujeto a la disposición de recursos transferidos por el Banco Agrario de Colombia a las cuentas del Patrimonio Autónomo y se realizará de la siguiente forma: Teniendo en cuenta los desembolsos que recibirá la Fiduciaria para los proyectos, todo pago a los contratistas estará sujeto al desembolso que realice el BAC a la fiduciaria y se establece la siguiente forma de pago para el contratista de interventoría a) El precio treinta por ciento (30%) del valor del contrato será cancelado a EL CONTRATISTA mediante cheque girado título de anticipo, el cual iniciará su trámite a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y aprobación del desembolso en el comité de validación del proyecto. b) El valor del contrato de interventoría, así: a) Mediante cortes catorcenales se empezará a pagar una vez se haya alcanzado un avance de ejecución de obra viviendas terminadas y previo recibo mediante acta entregadas a satisfacción por parte del contratista de EL CONTRATISTAobra mínimo xxx xxxx por ciento (10%) por proyecto, momento en el cual se cancelará el valor correspondiente a dicho porcentaje; los demás pagos se harán de acuerdo con el avance de obra ejecutada presentado en actas parciales con un mínimo de 10 unidades de vivienda terminadas y entregadas a satisfacción por parte del contratista de obra, de conformidad con el cronograma aprobado por el supervisor designado para del contrato, hasta alcanzar un noventa por ciento (90%) del valor del contrato. c) El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se reconocerá en el contrato y acta de liquidación del mismo. Por cada pago que efectúe la fiduciaria, ésta descontará un treinta por ciento (30%) como amortización del valor del anticipo establecido en el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades literal a). Es importante resaltar que el avance de obra realmente ejecutadas y reconocimiento de pago al contratista de interventoría se medirá por las viviendas efectivamente terminadas y recibidas a satisfacción por parte del contratista de obra. Es decir, para un proyecto de 100 viviendas el supervisor 10% de avance de obra corresponderá a 10 viviendas totalmente terminadas y recibidas a satisfacción. Sin embargo, el contratista deberá contar con el recurso suficiente para cubrir con recursos propios la ejecución interventoría del contratoproyecto hasta tanto no sea recibido el segundo y tercer desembolso de recursos por parte del Banco Agrario de Colombia. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaLa INTERVENTORÍA, por concepto tratarse de retención un proyecto con características rurales, debe disponer de los medios de transporte necesarios para el desplazamiento de su personal a cada una de las viviendas en garantíaconstrucción, le corresponde realizar la dotación de las líneas telefónicas con destinación exclusiva para su uso, Internet, equipos de cómputo y muebles de oficina que llegare a necesitar. La factura final Los pagos se harán de acuerdo con el porcentaje de la obra se cancelará previa presentación ejecutada, entiéndase como obra ejecutada la entrega y recibo a satisfacción de las obras, presentado en actas parciales. El CONTRATANTE realizará los pagos en un término no superior a días (10) días hábiles después de recibida la factura o documento equivalente acompañada de los siguientes documentosdocumentos necesarios. Para el pago correspondiente, el INTERVENTOR deberá anexar a la respectiva factura o documento equivalente, informe físico y magnético del mes correspondiente del avance de las obras, copia de las cuentas de los aportes a la Salud, Pensiones y Cesantías y Seguridad Social: El acta Caja de recibo final Compensación Familiar, ICBF y SENA, del mes anterior, debidamente canceladas, como requisito indispensable para el pago. Cada pago realizado incluye entre otros los gastos de administración, honorarios, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, trasporte, arriendos, alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la obra suscrita por EL CONTRATISTAoficina central. Dotación de campamentos, el supervisor mobiliario, cámaras, papelería, fotocopias, copias heliográficas planos, caja menor, baños, instalación y el Gerente General sostenimiento de EL CONTRATANTEla seguridad industrial y salud ocupacional, computadores e impresoras con su software, pólizas y sus ampliaciones, todos los impuestos, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, en donde general todo costo en que incurra EL INTERVENTOR para el cumplimiento del objeto del contrato en su ejecución y administración. Los valores totales contenidos en el presente contrato NO se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidosactualizarán. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el Supervisor deberá en el momento de autorizar los pagos, verificar y dejar constancia del cumplimiento de las actas obligaciones de obra EL INTERVENTOR frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el Evento que no se pagarán hubieran realizado la totalidad de los aportes, el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el momento de la liquidación; el CONTRATANTE efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor correspondiente al pago será consignado por EL CONTRATANTE en la cuenta que indique EL INTERVENTOR dentro de los ocho Dentro diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la forma de pago citadafactura o documento equivalente junto con todos los documentos requeridos para el efecto por parte del CONTRATANTE, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención de garantía previa aprobación por parte del 5% del valor de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicatura. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadsupervisor.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El precio del contrato pago será cancelado realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a EL CONTRATISTA mediante cheque girado partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S., así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el supervisor designado Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el representante legal Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL CONTRATANTEPROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutadaal pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de retención las penalizaciones previstas en garantíalas cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. La factura final En caso de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTAPROVEEDOR” para su pago, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTEpresenten errores, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán “LA SECRETARÍA” dentro de los ocho Dentro 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX. “LAS PARTES” aceptan desde este momento que el pago señalado en la presente cláusula, se encuentra sujeto a la entrega que “EL PROVEEDOR” realice en tiempo y forma de la forma garantía de pago citada, importa resaltar un hecho probado cumplimiento y aceptado en la contestación de la demanda referido póliza de responsabilidad civil, descritas en las cláusulas _.- dentro de los 10 días naturales posteriores a la retención firma de garantía este instrumento jurídico. Asimismo, la unidad requirente a través del 5% administrador del valor contrato será la responsable de cada acta ejecutada. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en exigir a “EL PROVEEDOR” la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto entrega de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho garantía de cumplimiento y de la convocante póliza de responsabilidad civil previo el trámite de pago, una vez que se cuente con los citados documentos, éstos deberán ser enviados a recibir su reembolso con fundamento en la calidad Dirección de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior Contratos de la Judicatura. En el alegato Dirección General de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a Recursos Materiales y Servicios Generales para su contratista durante la ejecución del contrato, por razón de que las reclamaciones del C.S.J., las recibió en la ejecución de un segundo contrato que suscribió su representado con dicha entidadguarda y custodia.

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El precio prestador de servicios” a mes vencido, de acuerdo a la iguala establecida y a entera satisfacción del contrato será cancelado área requirente. El pago se realizará en moneda nacional y mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”, una vez recibidos los servicios, y a EL CONTRATISTA mediante cheque girado a nombre CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.entera satisfacción del área requirente, así: a) Mediante cortes catorcenales y previo recibo mediante acta a satisfacción de EL CONTRATISTA, el supervisor designado para el contrato y el representante legal de EL CONTRATANTE, para lo cual se multiplicarán las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Del acta se retendrá el CINCO por ciento (5%) del valor del acta ejecutada, por concepto de retención en garantía. La factura final de la obra se cancelará previa presentación de los siguientes documentos: El acta de recibo final de la obra suscrita por EL CONTRATISTA, el supervisor y el Gerente General de EL CONTRATANTE, en donde se establezcan las cantidades y valores unitarios realmente recibidos. PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actas de obra se pagarán dentro de los ocho Dentro 20 (veinte) días naturales posteriores, contados a partir de la forma entrega y aceptación del comprobante fiscal digital por internet enviado al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago citadaelectrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, importa resaltar un hecho probado y aceptado en la contestación de la demanda referido a la retención cuenta bancaria que “El prestador de garantía del 5% del valor de cada acta ejecutadaservicios” proporcione a “Pronósticos”. Adicionalmente, Los CFDI que hayan sido validadas se tendrá sujetarán a lo establecido en cuenta que en la demanda se afirmó por el contratista convocante haber recibido el pago total del contrato, de manera que el presente proceso se limita a solicitar la devolución de las sumas retenidas a título de rete garantía. El valor total de contrato fue aceptado al contestar la demanda, así como el monto de la retención en garantía, por cuanto lo que discutió la parte convocada fue el derecho de la convocante a recibir su reembolso con fundamento en la calidad de las obras entregadas que le fueron reclamadas al Consorcio Xxxxxxxx por el Consejo Superior de la Judicaturaprograma xx Xxxxxxx Productivas. En el alegato de conclusión la parte convocada aceptó que no presentó reclamación alguna por garantía a su contratista durante la ejecución del contrato, por razón supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las reclamaciones deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del C.S.J.citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La validación y aceptación de los servicios se hará por medios de conciliación de las recibió altas y bajas de los derecho habientes vigentes de manera mensual, que se llevara a cabo con la Gerencia de Servicio Médico y la Gerencia de Recursos Humanos, la cual se entregará firmada por los titulares de las Gerencias antes mencionadas, dicha conciliación quedará bajo resguardo de la Gerencia de Servicio Médico. Asimismo, dicha conciliación será validada por parte de la Gerencia de Servicio Médico y “El prestador de servicios” de las altas y bajas de los derechohabientes vigentes de manera mensual, para emitir el pago correspondiente. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Servicio Médico de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la ejecución Ley de un segundo contrato Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que suscribió su representado con dicha entidadse venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.