Common use of Sospensioni e proroghe Clause in Contracts

Sospensioni e proroghe. 1. Ai sensi dell‟art. 133, comma 1, del Reg. n. 554/99, la Direzione dei Lavori d‟ufficio o su segnalazione dell‟appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l‟esecuzione o la realizzazione a regola d‟arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d‟opera nei casi previsti dall‟art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Sospensioni e proroghe. 1. Ai sensi dell‟artdell’art. 133158, comma 1, del Reg. DPR 05.10.2010 n. 554/99207, la Direzione dei Lavori d‟ufficio lavori d’ufficio o su segnalazione dell‟appaltatore dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l‟esecuzione la esecuzione o la realizzazione a regola d‟arte d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d‟opera d’opera nei casi previsti dall‟artdall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bisc) e cd), del DLgs n. 163/06D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto, e dal comma 3 del medesimo articolo.

Sospensioni e proroghe. 1. Ai sensi dell‟artdell’art. 133158, comma 1, del Reg. n. 554/99207/10, la Direzione direzione dei Lavori d‟ufficio lavori d’ufficio o su segnalazione dell‟appaltatore dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l‟esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d‟arte d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d‟opera d’opera nei casi previsti dall‟artdall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. D.lgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Sospensioni e proroghe. 1. Ai sensi dell‟artdell’art. 133158, comma 1, del Reg. n. 554/99Nuovo Regolamento, la Direzione dei Lavori d‟ufficio d’ufficio o su segnalazione dell‟appaltatore dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, ,redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano im- pediscano in via temporanea l‟esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d‟arte d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d‟opera d’opera nei casi previsti dall‟artdall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. 163/06163/2006, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del Nuovo Regolamento.

Sospensioni e proroghe. 1. Ai sensi dell‟artdell’art. 133158, comma 1, del Reg. n. 554/99Nuovo Regolamento, la Direzione dei Lavori d‟ufficio d’ufficio o su segnalazione dell‟appaltatore segna- lazione dell’appal-tatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l‟esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d‟arte d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d‟opera d’opera nei casi previsti dall‟artdall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. 163/06163/2006, queste ultime due qualora dipendano dipen- dano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Sospensioni e proroghe. 1. Ai sensi dell‟artdell’art. 133158, comma 1, del Reg. n. 554/99D.P.R. n.207/10, la Direzione direzione dei Lavori d‟ufficio lavori d’ufficio o su segnalazione dell‟appaltatore dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l‟esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d‟arte d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d‟opera d’opera nei casi previsti dall‟artdall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. D.Lgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Sospensioni e proroghe. 1. Ai sensi dell‟artdell’art. 133158, comma 1, del Reg. Regolamento n. 554/99207/10, la Direzione dei Lavori d‟ufficio d’ufficio o su segnalazione dell‟appaltatore dell’Impresa può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano impediscono in via temporanea l‟esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d‟arte d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d‟opera d’opera nei casi previsti dall‟artdall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. Dlgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendano dipendono da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contrattoredazione dell'Ordine di Intervento.