TEMPI DI FORNITURA. Tutte le attività oggetto di fornitura riportate in Tabella 1 dovranno essere completate integralmente e improrogabilmente, intendendo con ciò la redazione di un verbale di ultimazione delle stesse, entro massimo 120 gg. solari per le attività di cantiere (opere civili e installazione telecamere) ed entro massimo 180 gg. solari per le attività al centro (configurazione video server e analisi video, formazione) a partire dalla data del verbale di avvio. Le configurazioni dell’analisi video sulle telecamere esistenti dovranno essere completate entro 90 gg. solari decorrenti dalla data del verbale di avvio. Successivamente all’emissione del verbale di ultimazione di tutte le attività si procederà ad una verifica del sistema e ad esito positivo della stessa verrà emesso il certificato di verifica di conformità intermedio relativo alla fornitura ed inizierà il periodo di 30 mesi di garanzia.
TEMPI DI FORNITURA. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi formali (buono d’ordine, lettera, o telefax), con precisione e tempestività assolute. L’Azienda Sanitaria comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere. Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l’importo degli ordini, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. In deroga all’art. 1510 comma 2 del C.C. le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla ricezione del buono d’ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: dalle ore 7.30 alle ore 12.30, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, presso i magazzini dell’Azienda Sanitaria che saranno indicati sul buono d’ordine. In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure”, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale. Si specifica, inoltre che, il materiale verrà ordinato in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà comunque esserne garantita la continuità. Inoltre l’Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altro fornitore i prodotti occorrenti, con conseguente addebito alla Ditta delle maggiori spese sostenute e della penale prevista al successivo articolo 22. La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati: • luogo di consegna della merce; • data e numero di riferimento dell’ordine. • tutte le notizie previste dalle norme vigenti Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione. In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo telefax la mancata disponibilità del prodotto, indicandone: • numero d’ordine emesso dall’Azienda Sanitaria; • descrizione del dispositivo • periodo previsto di indisponibilità; • causa dell’indisponibilità. La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con l’Azienda sanitaria...
TEMPI DI FORNITURA. I tempi di esecuzione dei lavori – se non diversamente definito – andranno concordati tra le parti ad avvenuta accettazione della presente offerta.
TEMPI DI FORNITURA. Per ciascuna manutenzione, FAL fornirà insieme alle informazioni riguardanti la tipologia ed il numero dei mezzi aziendali, la data di inizio disponibilità del lotto (parziale o totale) all’Appaltatore e le eventuali indicazioni tecniche o prescrizioni che FAL riterrà necessario trasferire all’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni secondo le modalità, le tempistiche, le condizioni ed i termini qui riportati. Per ciascun veicolo o coppia di veicoli, sottoposti a manutenzione programmata è stabilito un tempo di attraversamento pari ad 1 giorno. Per ciascuna manutenzione, FAL fornirà insieme alle informazioni riguardanti la tipologia ed il numero dei mezzi aziendali, la data di inizio disponibilità del lotto (parziale o totale) all’Appaltatore, quella massima di riconsegna a FAL dei mezzi con manutenzione effettuata e le eventuali indicazioni tecniche o prescrizioni che FAL riterrà necessario trasferire all’Appaltatore. L’Appaltatore, comunque, non potrà in alcun modo modificare e/o contestare le modalità di ciascuna lavorazione e dovrà eseguire le prestazioni secondo le modalità, le tempistiche le condizioni ed i termini qui riportati.
TEMPI DI FORNITURA. 4.1 I tempi di fornitura partiranno dalla data dell’ordine. Qualora la Venditrice abbia motivo di dubitare di essere in grado di poter adempiere, in tutto o in parte, o in tempo utile, i propri obblighi contrattuali, deve darne immediatamente informazione all’Acquirente, indicando i motivi e la probabile durata del ritardo. Qualora la Venditrice non proceda in tal modo, essa non avrà diritto a reclamare l’esenzione dalla responsabilità del ritardo a causa di impedimenti.
TEMPI DI FORNITURA. La fornitura, l’installazione e le prove funzionali dell’apparecchiatura dovrà terminare entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. La consegna e l’installazione è subordinata all’approvazione da parte dell’Azienda.
TEMPI DI FORNITURA. La fornitura, l’installazione e le prove funzionali delle apparecchiature dovrà terminare entro 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. Entro 7 gg naturali e consecutivi dalla ricezione della lettera di aggiudicazione di cui sopra l’impresa si impegna inoltre a presentare tutti gli schemi elettrici e meccanici di dettaglio, compresi i particolari d’installazione, delle apparecchiature offerte, oltre ad un cronogramma dettagliato delle attività di consegna ed installazione. La consegna e l’installazione è subordinata all’approvazione da parte dell’Azienda. L’Azienda, a fronte di una sospensione dei lavori d’installazione e/o collaudo non dipendente dall’impresa, riconosce a quest’ultima una proroga del tempo di esecuzione dei lavori pari alla durata della sospensione stessa, senza che l’Impresa possa pretendere alcun compenso aggiuntivo
TEMPI DI FORNITURA. L'attivazione completa del servizio dovrà avvenire entro perentori giorni 60 (sessanta) festivi compresi dalla comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione. Nel caso di effettuazione tardiva dell'attivazione l'Ente si riterrà legittimato ad applicare al fornitore una penale giornaliera pari alla percentuale dello 0,2% dell’importo netto contrattuale. Ogni adempimento in ordine alla verifica delle caratteristiche dei beni e dei servizi ed alle prove nonché alla redazione e sottoscrizione del verbale di consegna si stabilisce debbano far capo al sevizio C.E.D.. Si precisa che dalla consegna dell'hardware non dovranno decorrere più di giorni 20 (venti) per l'installazione ed il successivo complessivo collaudo, pena l'applicazione delle previste misure sanzionatorie di carattere pecuniario. L'Ente nominerà un proprio incaricato per le operazioni di collaudo.