Spese contrattuali e oneri fiscali. Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati all’imposta di bollo che rientrano nella disciplina dell’articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972, tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Restano altresì a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere qualsiasi risultino intestati a nome della Staz. Appaltante ovvero dell’Amministrazione utilizzatrice. L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
Spese contrattuali e oneri fiscali. Tutte le spese di contratto, di registro, per diritti di segreteria, per ogni copia degli atti e disegni, per modelli, stampati e simili occorrenti per l’esecuzione del contratto, sono a carico dell’Appaltatore. Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R.26/10/72 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla disciplina dell’Imposta di Registro e di Bollo.
Spese contrattuali e oneri fiscali. 1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e alla sua esecuzione.
Spese contrattuali e oneri fiscali. Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari. Restano altresì a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante ovvero dell’Amministrazione utilizzatrice. L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
Spese contrattuali e oneri fiscali. Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, così come quelle di eventuali rinnovi o atti aggiuntivi, sono a carico della “PARTE AFFITTUARIA”. Sono altresì a carico della “PARTE AFFITTUARIA” l'I.V.A. sulle fatturazioni dei canoni, le imposte e tasse dirette e indirette di esercizio del bar, nonché tutte le spese inerenti e riflesse dell'esercizio del bar di cui trattasi. Ai sensi dell'articolo 10 quater della Legge 4 agosto 2006 n.248 ricorrendo i presupposti dallo stesso previsti e precisamente che il valore normale del fabbricato è superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo del ramo di azienda la Società TRENTINO TRASPORTI S.P.A. dichiara che il canone mensile deve essere imputato per intero alla parte immobiliare. Ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 63 articolo 10 n. 8 così come modificato dall'articolo 35 comma 8 della Legge 248/2006 la Società TRENTINO TRASPORTI S.P.A. opta, relativamente alla locazione dell'immobile per l'imposizione IVA. All'uopo la Società TRENTINO TRASPORTI S.P.A. come sopra rappresentata, dichiara di essere soggetto passivo IVA che ha diritto di detrazione dell'imposta pieno. Al presente atto pertanto si applica l'imposta di registro nella misura dell'1% (uno per cento) sull'intero importo del canone convenuto. Il presente atto sarà conservato negli atti del Notaio che ne autenticherà le firme.
Spese contrattuali e oneri fiscali. 1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.
Spese contrattuali e oneri fiscali. Tutte le spese relative al presente atto, incluse quelle di bollo e di registro, sono poste a carico del Contraente senza diritto di rivalsa.
Spese contrattuali e oneri fiscali. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e all’esecuzione delle relative prestazioni. A carico esclusivo dell’Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di contratto.
Spese contrattuali e oneri fiscali. Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. A carico esclusivo dell’Affidatario sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di contratto.
Spese contrattuali e oneri fiscali. 1. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, gli obblighi di registrazione (comprese le spese per eventuali copie in bollo), inerenti e conseguenti la stipula del contratto di Concessione saranno a carico del Concessionario.