AMPLIACIÓN DE PLAZO. 15.1 De acuerdo al Sub Capítulo VI del Capítulo III del REGLAMENTO, para que proceda una ampliación de plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 42° del T.U.O. de la LEY, el CONTRATISTA deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días calendario de concluido el hecho invocado, el CONTRATISTA solicitará, cuantificará (número de días) y sustentará su petición de prórroga ante el SUPERVISOR, siempre que la demora haya afectado realmente el calendario general, caso contrario, de ninguna manera y por ningún motivo habrá lugar a la ampliación del plazo contractual y/o excepción del pago de penalidades. Dentro de los siete (7) días calendario siguientes, el SUPERVISOR emitirá un informe sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá al GR. LAMB. El GR. XXXX resolverá sobre dicha ampliación en un plazo xxxxxx xx xxxx (10) días calendario, contados desde la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad del GR. LAMB. La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del Calendario de Avance de Obra. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al SUPERVISOR un Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá xx xxxx (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al CONTRATISTA de la resolución que aprueba la ampliación de plazo. El SUPERVISOR deberá elevarlos al GR. XXXX, con los reajustes concordados con el residente de obra, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el CONTRATISTA. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del SUPERVISOR, el GR. XXXX deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse el GR. XXXX en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario presentado por el CONTRATISTA, bajo responsabilidad del GR. LAMB. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la entidad podrá ser sometida a arbitraje dentro...
AMPLIACIÓN DE PLAZO. Las ampliaciones de plazo se encuentran reguladas por el artículo 42° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 232° de su Reglamento.
AMPLIACIÓN DE PLAZO. Fecha de Término Amplia. Ppto. Adicional Nº 01 Ppto. Deductivo Nº 01 MONTOS NETO IGV BRUTO Contractual Adicional Nº 01 TOTAL (En Nuevos Soles) Nº de Valorización Valorización Bruta Reajuste Valorización Reajuste que no corresponde por Adelanto Directo Adelanto en Efectivo Valorización Neta (Sin IGV) IGV Valorización Neta Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. XXXX DIREC XXXX XXX Avance Físico % Actual Acumulado ADICIONALES: Total Gral. MULTAS Nº MES MONTO CONCEPTO CONTRATISTA SUPERVISOR MANTENIMIENTO PERIÒDICO MANTENIMIENTO PERIÒDICO CONTRATISTA: Nº DE CONTRATO: SUPERVISOR EXTERNO: FECHA: MONTO DEL CONTRATO: S/. (con IGV) S/. (sin IGV) PROVINCIA: MONTO DEL ADELANTO: S/. (con IGV) S/. (sin IGV) DISTRITO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: META FISICA: KM. ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO CONTRACTUAL AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMUL. ANT. AVANCE ACUMUL. ACTUAL SALDO POR VALORIZAR UND CANT. P.U. PARCIAL METRADO VALORIZADO % METRADO VALORIZADO % METRADO VALORIZADO % METRADO VALORIZADO % COSTO DIRECTO S/. COSTOS DIRECTOS FIJOS % S/. COSTOS DIRECTOS VARIABLES % S/. UTILIDAD % S/. SUB-TOTAL S/. IGV S/. TOTAL S/. JEFE DE CONSERVACION VIAL SUPERVISOR EXTERNO CONTRATO Nº TRAMOS SUPERVISADOS Fecha de inicio Plazo de Término
AMPLIACIÓN DE PLAZO. En los casos fortuitos o de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a “El Proveedor”, le fuera imposible cumplir con el suministro en el tiempo establecido, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud, el “H. Ayuntamiento” resolverá sobre la justificación y la procedencia de la prorroga y de acuerdo con la resolución, se harán las modificaciones correspondientes al programa. Cualquier falta de información o datos insuficientes no xxxxx a “El proveedor” de su total responsabilidad para la realización del objeto del contrato, y no será causa de reclamación alguna, aumento de precio y modificación al plazo de entrega.
AMPLIACIÓN DE PLAZO. 5.1 El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas, por única vez mediante Enmienda publicada, por las siguientes causas debidamente justificadas:
AMPLIACIÓN DE PLAZO. Las ampliaciones de plazo se encuentran reguladas por el artículo 175' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De ser el caso, el escrito de solicitud de ampliación del plazo deberá ser presentado a la Sub Gerencia de Control, Seguimiento y Atención al Pro-veedor de la Gerencia de Adquisiciones de la Gerencia Central de Logística. Cualquier solicitud presentada en una Dependencia distinta a la indicada, se tendrá por no presentada.
AMPLIACIÓN DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A “EL CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYO SU SOLICITUD, “EL CONTRATANTE” RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y, EN SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO “EL CONTRATISTA” O LA QUE ESTIME CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA. SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE PODRÁ TAMBIÉN SOLICITAR UNA PRÓRROGA, PERO SERÁ OPTATIVO PARA “EL CONTRATANTE” CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRÁ EXIGIR A “EL CONTRATISTA” EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.
AMPLIACIÓN DE PLAZO. El adjudicatario podrá solicitar prórroga del término contractual hasta cinco (5) días antes del vencimiento del mismo. La solicitud se efectuará por escrito ante la Jurisdicción o Entidad contratante quien deberá resolver el pedido dentro de los cinco (5) días de presentado y en caso de silencio se tendrá por concedido, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades por incumplimiento del contrato y/o las sanciones que correspondan. De este derecho sólo podrá hacer uso el adjudicatario en dos oportunidades como máximo y el total de las prórrogas no podrá exceder, en ningún caso el término equivalente al fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato.
AMPLIACIÓN DE PLAZO. Se podrán acordar de mutuo acuerdo ampliaciones de plazo de ejecución del contrato por retrasos producidos por motivos no imputables al Suministrador. Para ello, será necesario que la ampliación del plazo sea acordada por el Órgano de Contratación y su aprobación se realizará con carácter previo al inicio de xx xxxxxxxx.
AMPLIACIÓN DE PLAZO. Las PyMES gozaran xxx xxxxx de plazo para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Art. 54 y 56 del presente convenio.