Common use of Durata del contratto e recesso Clause in Contracts

Durata del contratto e recesso. Il contratto avrà la durata di 5 (cinque ) anni, a decorrere dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione dei servizi. Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del presente appalto (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine. La ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino alla data di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committente. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuati.

Durata del contratto e recesso. Il contratto avrà Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella Proposta e nelle presenti Condizioni Generali, il Contratto è valido ed efficace dalla sua conclusione ai sensi del precedente articolo 3 e rimarrà valido ed efficace per l’intero periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla data di effettivo inizio della fornitura del Servizio. A tale scadenza il Contratto si considererà rinnovato tacitamente di volta in volta per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta scritta di una delle Parti da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi antecedenti la durata data rilevante di 5 (cinque ) anniscadenza del Contratto, iniziale e/o prorogata, a decorrere mezzo telefax o lettera raccomandata A/R. In caso di disdetta di una delle Parti la fornitura del Servizio cesserà alle ore 06:00 del primo giorno successivo alla scadenza dei 12 (dodici) mesi dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e il Fornitore sulla data di effettivo inizio dell’erogazione dei servizidella fornitura del Servizio. Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del Fermo restando quanto previsto al presente appalto (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine. La ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contrattoarticolo 5, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.)Cliente, ai sensi dell’articolo 26 della Legge delibera AEEG n. 488/1999144/07 e s.m.i., aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, Contratto in qualsiasi momento: ove sia un “cliente domestico” ai sensi della normativa vigente, con un preavviso di almeno 30 1 (trentauno) giorni solarimese; ove sia un “cliente non domestico” con consumi non superiori a 200.000 mc/anno, da comunicarsi con un preavviso di 3 (tre) mesi ed il re- cesso sia finalizzato al cambio esercente, e con un preavviso di 1 (un) mese, ove esso sia invece finalizzato alla ditta appaltatrice con cessazione della fornitura e dei contratti ad essa collegati; a mezzo telefax o lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti R. Tale preavviso decorrerà in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Fornitore abbia ricevuto la comunicazione di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi di quanto previsto dall'artrecesso. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino alla data di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committente. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha Il Fornitore avrà diritto di recedere dal contratto Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato con un preavviso di esecuzione6 (sei) mesi, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma a mezzo telefax o lettera raccomandata A/R. La cessazione per qualsiasi motivo dell’efficacia del presente articolo. Nel caso Contratto non esonererà il Cliente dall’obbligo del pagamento del Prezzo sino al momento dell’effettiva disattivazione del Servizio (che avverrà senza vincoli temporali o ritardi non giustificati), comprensivo di eventuali canoni mensili relativi al periodo di fatturazione in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere corso a tale momento e/o di eventuali conguagli dovuti dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo Cliente in considerazione dei dati di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione misura del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuaticonsumo effettivo del Cliente.

Durata del contratto e recesso. Salvo ove diversamente previsto, i servizi disciplinati dalle Condizioni Generali sono tutti a tempo indeterminatoe ciascuna parte può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante let- tera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contratto avrà recesso è efficace dal momento in cui la durata di 5 (cinque ) anni, a decorrere dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, per l’intero sistemaparte non recedente ne riceve comu- nicazione. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di Pescara reces- so e il Fornitore sulla data non espressamente revocati in tempo utile. Salvo ove diversamente stabilito, lo scioglimento di inizio dell’erogazione uno dei servizirapporti disci- plinati dalle Condizioni Generali non comporta di per sé anche lo scioglimento degli altri rapporti. Nelle more dell’espletamento La Banca avrà facoltà di una nuova procedura di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del presente appalto (iniziale recedere anche soltanto da uno o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio più dei singoli rapporti disciplinati dallo stesso, fino ad un massimo con effetto immediato, dandone comuni- cazione scritta qualora: In ogni caso di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine. La ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità scioglimento del contratto, il sistema la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, pro- cedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di convenzioni qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. Lo scioglimento del servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente lo scioglimento dei servizi ad esso connessi. Lo scioglimento degli altri servizi, salvo ove diversamente stabilito, non comporta di per l’acquisto sé anche lo scio- glimento degli altri rapporti. La Banca ha la facoltà di beni modificare –anche in senso sfavorevole al Cliente- le condizioni contrattuali ed economiche appli- cabili ai servizi disciplinati dal presente contratto, senza alcuna eccezione. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare le condizioni contrattuali ed economiche qualora sussista un giustificato motivo. La Banca, nel rispetto delle modalità e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti forme di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggioseall’art. 118 del Testo Unico Bancario, salvo che comunica tali variazioni al Cliente indicando- ne la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, relativa decorrenza con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il Cliente, entro il termine di 60 giorni solaridalla ricezione della suddetta comunicazione, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino alla data di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committente. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere senza spese e penalità dal contratto o dal servizio interessato dalle modifi- che e di ottenere, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato sede di esecuzioneliquidazione del rapporto, senza preavvisol’applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in difet- to, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s’intendono accettate con la decorrenza indicata nella comuni- cazione predetta. Si applicano anche La Banca, in tale ipotesi presenza di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza un giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata(quale, a titolo esemplificativo, la necessità di penaleconformar- si ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l’introdu- zione di nuovi servizi ovvero l’adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l’incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al pre- sente contratto. Ad essa verrà addebitata inoltre La Banca si riserva altresì la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di investimento di cui al presente contratto. Le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di investimento entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal contratto o dal servizio ad interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento delle citate comunicazioni. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre ditte concorrenti, condizioni conseguenti a titolo variazioni di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazio- ne è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per i servizi già effettuatitempo vigente.

Durata del contratto e recesso. Il contratto avrà la durata di 5 9 (cinque nove ) anni, a decorrere dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione dei servizi. Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del presente appalto (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine. La ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino alla data di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committente. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuati.

Durata del contratto e recesso. Il contratto avrà la durata di 5 (cinque ) anniSalvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella Proposta e nel modulo “Offerta economi- ca”, a decorrere il Contratto è valido ed efficace dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, sua conclusione ai sensi del precedente articolo 3 e rimarrà valido ed efficace per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL periodo di Pescara e il Fornitore sulla 12 (dodici) mesi successivi alla data di effettivo inizio dell’erogazione dei servizidella fornitura del Servizio. Nelle more dell’espletamento A tale scadenza il Contratto si considererà rinnovato tacitamente di una nuova procedura volta in volta per ulteriori periodi di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del presente appalto 12 (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei dodici) mesi, mediante salvo comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza di recesso da parte del termineCliente da inviarsi con preavviso di 30 giorni. La ASL potrà avviareFatto salvo il diritto di recesso per il solo Cliente domestico, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione in base all’art. 12 del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contrattoCodice di condotta commerciale, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, qualunque momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia un mese e senza oneri inviando comunicazione scritta al Fornitore a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in mezzo raccomandata. Nel caso di soppressione cambio venditore, il Cliente, al momento della stipula del Servizio o nell’ipotesi nuovo contratto, rilascia al venditore entrante apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto col Fornitore; la comunicazione di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 recesso dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino mese precedente alla data di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committentecambio venditore. In ogni caso il termine di preavvi- so per il recesso del Cliente, decorre dalla ricezione da parte del Fornitore della comunicazione inol- trata dal nuovo fornitore di costui, ovvero direttamente dal medesimo Cliente qualora il recesso non sia esercitato al fine di cambiare l’esercente la fornitura. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la ditta fornitura ed i contratti ad essa collegati, inol- tra direttamente il recesso al proprio Fornitore. Il Fornitore ha diritto facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed Cliente a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannatimezzo raccomanda- ta, con sentenza passato in giudicatotermine di preavviso pari a sei mesi, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente decorrente dalla data di ricevimento, da parte dell’Unione d’acquistodel Cliente, l’ordine pubblicodella relativa comunicazione da parte del Fornitore, la fede pubblica o il patrimoniocosì come previsto dall’AEEGSI con delibera 302/2016/R/com. Fatta salva prova contraria, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto le comunicazioni di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del cui al presente articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere , inviate dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causaFornitore, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuatisi presumono ricevute dal Cliente trascorsi dieci giorni dall’invio effettuato dal Fornitore stesso.

Durata del contratto e recesso. Il contratto avrà la di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dan- done preavviso all’altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata di 5 (cinque ) annidel con- tratto, a decorrere dalla Data due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quar- to anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di accettazione” durata maggiore, ma il preponente non può osservare un termine infe- riore a quello posto a carico dell’agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario. All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricor- rano le seguenti condizioni: - l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le forniture ecircostanze del caso, quindiin particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L’indennità non è dovuta: - quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, di inizio dei servizila quale, per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione dei servizi. Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, sua gravità non consenta la ASL facente parte potrà prorogare la durata prosecuzione anche provvisoria del presente appalto (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine. La ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto di recedere unilateralmente rapporto; - quando l’agente recede dal contratto, in tutto a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o in parteda circostanze attribuibili all’agente, in qualsiasi momentoquali età, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solariinfermità o malattia, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causaper le quali non può es- sergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economicoquando, ai sensi di quanto previsto dall'artun accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. 1L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, comma 180se il contratto risale a meno di cinque anni, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - sulla media del periodo in contrasto con la continuazione del rapporto contrattualequestione. La ditta dovrà comunqueconcessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni. L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scio- glimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di fare valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente. L’indennità è dovuta anche se richiesto dall’A.S.L.il rapporto cessa per morte dell’agente. Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscrit- to. Esso deve riguardare la medesima zona, proseguire clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il servizio contratto di agenzia e la cui interruzione/sospensione puòsua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto. L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, a giudizio dell’ASL medesimain occasione della cessazione del rapporto, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino alla data la corre- sponsione all’agente commerciale di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committente. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche una indennità di natura risarcitorianon provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione dell’indennità in base ai parametri di cui al precedente pe- riodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria: in difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuati.riferimento:

Durata del contratto e recesso. Il contratto avrà la durata di 5 (cinque ) anniSalvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella Proposta e nel modulo “Of- ferta economica”, a decorrere il Contratto è valido ed efficace dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, sua conclusione ai sensi del prece- dente articolo 2 e rimarrà valido ed efficace per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL periodo di Pescara e il Fornitore sulla 12 (dodici) mesi succes- sivi alla data di effettivo inizio dell’erogazione dei servizidella fornitura del Servizio. Nelle more dell’espletamento A tale scadenza il Contratto si considererà rinnovato tacitamente di una nuova procedura volta in volta per ulteriori periodi di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del presente appalto 12 (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei dodici) mesi, mediante salvo comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza di recesso da parte del termineCliente da inviarsi con preavviso di 30 giorni. La ASL potrà avviareFatto salvo il diritto di recesso per il solo Cliente domestico, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione in base all’art. 12 del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contrattoCodice di condotta commerciale, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, qualunque mo- mento con un preavviso di almeno 30 un mese e senza oneri inviando comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata. In caso di comunicazioni inviate ad indirizzi diversi, il Fornitore non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente derivanti da mancata o ritardata esecuzione della richiesta del Cliente. Tale preavviso decorrerà in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Fornitore abbia ricevuto la comunicazione di recesso. Il Fornitore avrà diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 6 (trentasei) giorni solarimesi, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con a mezzo telefax o lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti X. Xxxxxxx il Contratto di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi utenza non domestica dovesse interrompersi prima della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi sua naturale scadenza per il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino alla data di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committente. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo fatto e/o rimborso delle spesecolpa del Cliente, anche in deroga questi dovrà corrispondere al Fornitore un corrispettivo unitario pari a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo 0,10 euro/mc applicato al gas naturale per il relativo periodo intercorrente tra il mese di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo inter- ruzione anticipata del Contratto e il terzo comma del termine dello stesso così come individuato nel presente articolo. Nel caso Tale gas naturale sarà individuato calcolando il prelievo mensile come media dei due mesi di maggiore consumo fatturati e moltiplicandolo per il numero di mesi di mancata fornitura. La cessazione per qualsiasi motivo dell’efficacia del presente Contratto non esonererà il Cliente dall’obbligo del pagamento del Prezzo sino al momento dell’effettiva disattivazione del Servizio (che avverrà senza vincoli temporali o ritardi non giustificati), comprensivo di eventuali canoni mensili relativi al periodo di fatturazione in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere corso a tale momento e/o di eventuali conguagli dovuti dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo Cliente in considerazione dei dati di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione misura del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuaticonsumo ef- fettivo del Cliente.

Durata del contratto e recesso. 16.1. Il contratto avrà la Contratto ha una durata di 5 (cinque ) anniiniziale che, se non è diversamente specificata, è pari a decorrere 12 mesi dalla Data di accettazione” di tutte le forniture esua conclusione; salvo disdetta del Cliente con lettera raccomandata A/R o fax da recapitarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, quindiil Contratto si rinnova automaticamente, di inizio dei servizi, per l’intero sistemadivenendo a tempo indeterminato. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e fermo (i) il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione dei servizi. Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del presente appalto (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine. La ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto di entrambe le parti di recedere unilateralmente in ogni momento dal contrattoContratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momentosecondo quanto previsto dalla Legge, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solarigiorni, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con decorrente dalla ricezione della comunicazione di recesso inviata a mezzo lettera raccomandata A/R; e (ii) il diritto di MavianMax di recedere dalla generalità dei contratti con i propri clienti per uno o più Servizi con preavviso di 90 giorni a mezzo annuncio su almeno due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione nonché avviso su xxx.xxxxxxxxx.xx e informativa del Servizio Clienti. Il recesso è efficace alla scadenza del termine di preavviso o nell’ipotesi alla successiva data indicata nella comunicazione di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione recesso. Qualora eserciti tale diritto di Giunta Regionale n. 224 recesso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a MavianMax l’eventuale residuo per gli Apparati acquistati con rateizzazione del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, prezzo ai sensi dell’articolo 12.11, nonché tutti i costi giustificati, antecedenti e successivi al recesso stesso e dallo stesso conseguenti, quali: i costi di quanto previsto dall'art. 1disattivazione sopportati da MavianMax in ragione dell’interruzione del Servizio, comma 180costi e penali applicate a MavianMax da terzi fornitori in conseguenza della disattivazione, tutti gli sconti e i vantaggi economici riconosciuti al Cliente in funzione di una durata minima della legge 30 dicembre 2004permanenza del Cliente nell’offerta, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino quando tale durata non sia stata ancora conseguita alla data di efficacia della risoluzionedel recesso, stabilita nonché quanto stabilito dall’articolo 12.10 per gli Apparati forniti in noleggio o comodato. parti ma, in un luogo diverso dai locali commerciali di MavianMax o di chi agisce in nome o per conto di MavianMax (“fuori dai locali commerciali”), il Cliente Consumatore - e solo ove prescritto dalla ASL committente. In caso di recesso la ditta Legge anche il Cliente Business - ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere senza specificarne i motivi e senza penalità alcuna mediante comunicazione scritta da inviare a MavianMax a mezzo raccomandata A/R entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla Proposta fuori dai locali commerciali o dalla conclusione del Contratto a distanza o altro maggior termine previsto dalla Legge (diritto al “Ripensamento”, articoli 64-67 del Codice del Consumo e delibera AGCOM n. 664/06/CONS). La comunicazione di Ripensamento può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante raccomandata A/R entro le 48 ore successive. In tali casi il Cliente ha il diritto al rimborso gratuito delle somme eventualmente già versate, entro 30 giorni da quando MavianMax ha conoscenza del recesso. Il diritto di Ripensamento è escluso in tutti i casi consentiti dalla Legge, inclusi i seguenti: quando sia già stato dato inizio all’esecuzione del Contratto giusto consenso espresso dal contratto Cliente e quando il Cliente non adempia all’obbligo di restituire a proprie spese gli Apparati integri, completi di eventuali accessori e in qualsiasi momento e qualunque sia il suo normale stato di esecuzioneconservazione, senza preavvisoin quanto custoditi e usati con l’uso della normale diligenza. Si applicano anche in tale ipotesi l’oggettiva impossibilità di attivare i Servizi e il diritto di recesso il secondo e il terzo comma per modifiche del presente articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione Contratto ai sensi del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuatisuccessivo articolo 17.2.

Durata del contratto e recesso. Il contratto avrà la durata di 5 (cinque ) anniSalvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella Proposta e nel modulo “Of- ferta economica”, a decorrere il Contratto è valido ed efficace dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, sua conclusione ai sensi del prece- dente articolo 2 e rimarrà valido ed efficace per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL periodo di Pescara e il Fornitore sulla 12 (dodici) mesi succes- sivi alla data di effettivo inizio dell’erogazione dei servizidella fornitura del Servizio. Nelle more dell’espletamento A tale scadenza il Contratto si considererà rinnovato tacitamente di una nuova procedura volta in volta per ulteriori periodi di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del presente appalto 12 (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei dodici) mesi, mediante salvo comunicazione scritta all’Appaltatore entro la di recesso da parte del Cliente da inviarsi con preavviso di 30 giorni. Entro 90 giorni dalla scadenza del terminetermine di validità delle Condizioni Economiche, indicata nell’ allegato 1 Condizioni Tecnico Economiche in vigore, Green Network comunicherà le Condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo. La ASL potrà avviareOve il Cliente non intenda accettarle, ricorrendone i presuppostiavrà facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso minimo di 1 (un) mese. In assenza di recesso da parte del Cliente, l’esecuzione d’urgenzale nuove Condizioni Economiche s’intende- ranno tacitamente accettate. In mancanza di comunicazioni da parte del Fornitore, nelle more della sottoscrizione le Con- dizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente si intenderanno tacitamente rinnovate per un ulteriore periodo pari alla durata delle Condizioni Economiche in scadenza. Fatto salvo il diritto di ripensamento per il solo Cliente domestico, in base all’art. 12 del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contrattoCodice di condotta commerciale, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, qualunque mo- mento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia un mese e senza oneri inviando comunicazione scritta al Fornitore a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino alla data di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committentemezzo raccomandata. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento comunicazioni inviate ad indirizzi diversi, il Fornitore non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente derivanti da mancata o ritardata esecuzione della richiesta del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche Cliente. Tale preavviso decorrerà in ogni caso dalla data di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’artricevimento della comunicazione di recesso. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha Il Fornitore avrà diritto di recedere dal contratto Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato con un preavviso di esecuzione6 (sei) mesi, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma a mezzo fax o lettera rac- comandata A/R. La cessazione per qualsiasi motivo dell’efficacia del presente articoloContratto non esonererà il Cliente dall’obbligo del pagamento del Prezzo sino al momento dell’effettiva disattivazione del Servizio (che avverrà senza vincoli temporali o ritardi non giustificati), comprensivo di eventuali canoni mensili relativi al periodo di fatturazione in corso a tale momento e/o di eventuali conguagli dovuti dal Cliente in considerazione dei dati di misura del consumo ef- fettivo del Cliente. Nel caso di cambio venditore, il Cliente, al momento della stipula del nuovo contratto, rilascia al venditore entrante apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto col Fornitore; la comunicazione di recesso dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore. In ogni caso il termine di preavviso per il recesso del Cliente, decorre dalla ricezione da parte del Fornitore della comunicazione del recesso. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso non al fine di cam- biare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra diret- tamente il recesso al proprio Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso pari a sei mesi, decorrente dalla data di ricevimento, da parte del Cliente, della relativa comunicazione da parte del Fornitore, così come previsto dall’ARERA. Fatta salva prova contraria, le comunicazioni di cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere al presente articolo, inviate dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causaFornitore, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuatisi presumono ricevute dal Cliente trascorsi dieci giorni dall’invio effettuato dal Fornitore stesso.

Durata del contratto e recesso. 16.1. Il contratto avrà la Contratto ha una durata di 5 (cinque ) anniiniziale che, se non è diversamente specificata, è pari a decorrere dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, per l’intero sistema. Resta 12 mesi; salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione dei servizi. Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata disdetta del presente appalto (iniziale Cliente con lettera raccomandata A/R o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine. La ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more fax da recapitarsi almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contrattoscadenza, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.)Contratto si rinnova automaticamente, ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999divenendo a tempo indeterminato, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, resta fermo il diritto di entrambe le parti di recedere unilateralmente in ogni momento dal contrattoContratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momentosecondo quanto previsto dalla Legge, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solarigiorni, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con decorrente dalla ricezione della comunicazione di recesso inviata a mezzo lettera raccomandata A/R; resta fermo il diritto di Estracom di recedere dalla generalità dei contratti con i propri clienti per uno o più Servizi con preavviso di 90 giorni a mezzo annuncio su almeno due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione nonché avviso su xxx.xxxxxxxx.xx e informativa del Servizio Clienti. Il recesso è efficace alla scadenza del termine di preavviso o nell’ipotesi alla successiva data indicata nella comunicazione di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione recesso. Qualora eserciti tale diritto di Giunta Regionale n. 224 recesso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad Estracom l’eventuale residuo per gli Apparati acquistati con rateizzazione del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, prezzo ai sensi dell’articolo 12.10, nonché tutti i costi giustificati, antecedenti e successivi al recesso stesso e dallo stesso conseguenti, quali: i costi di quanto previsto dall'art. 1disattivazione sopportati da Estracom in ragione dell’interruzione del Servizio, comma 180costi e penali applicate a Estracom da terzi fornitori in conseguenza della disattivazione, tutti gli sconti e i vantaggi economici riconosciuti al Cliente in funzione di una durata minima della legge 30 dicembre 2004permanenza del Cliente nell’offerta, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino quando tale durata non sia stata ancora conseguita alla data di efficacia della risoluzionedel recesso, stabilita nonché quanto stabilito dall’articolo 12.9 per gli Apparati forniti in noleggio o comodato. o altro maggior termine previsto dalla ASL committenteLegge (diritto al “Ripensamento”, articoli 64-67 del Codice del Consumo e delibera AGCOM n. 664/06/CONS). La comunicazione di Ripensamento può essere inviata dal Cliente Consumatore, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante raccomandata A/R entro le 48 ore successive. In tali casi il Cliente ha il diritto al rimborso gratuito delle somme eventualmente già versate, entro 30 giorni da quando Estracom ha conoscenza del recesso. Il diritto di Ripensamento è escluso in tutti i casi consentiti dalla Legge, inclusi i seguenti: quando sia già stato dato inizio all’esecuzione del Contratto giusto consenso espresso del Cliente come nel caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento avvio della procedura di migrazione/portabilità con il consenso del servizio effettuatoCliente; quando il Cliente non restituisca a proprie cure e spese i beni, purché eseguito correttamente ed a regola d’artees. gli Apparati, secondo entro il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora medesimo termine indicato per allorail Ripensamento, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesadecorrere dalla loro consegna al Cliente, anche integri, completi di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche eventuali accessori e in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo normale stato di esecuzioneconservazione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo quanto custoditi e il terzo comma del presente articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima usati con l’uso della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuatinormale diligenza.