ETAPAS DO EMPREENDIMENTO. As etapas do empreendimento deverão ser quantificadas, precificadas e executadas dentro das características relacionadas e nos demais documentos do Edital.
ETAPAS DO EMPREENDIMENTO. Os serviços objeto do presente Termo de Referência compreendem cinco etapas principais conforme detalhado abaixo: • 1ª Etapa: Projeto Básico, Projeto Executivo e Estudos Complementares. • 2ª Etapa: Implantação dos Acessos e Instalação do Canteiro de Obras e Demais Estruturas de Apoio • 3ª Etapa: Fases Construtivas e Execução da Obra • 4ª Etapa: Serviços Ambientais • 5ª Etapa: Operação e Manutenção A CONTRATADA, no início dos trabalhos, deverá apresentar um cronograma de execução de serviços que será analisado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO seguindo e detalhando as etapas acima propostas. Caso ocorram mudanças significativas de escopo verificadas durante a execução da concepção, estudos e projetos, essas deverão ser discutidas e autorizadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo gestor do contrato. Algumas etapas do empreendimento e fases do projeto e da obra poderão ocorrer simultaneamente, desde que assim aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Quando cabível e não especificado de outra forma, as etapas do empreendimento deverão obedecer às normas nacionais e internacionais de referência, como: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland; FURNAS – Centrais Elétricas; USBR – United States Bureau of Reclamation; ACI – American Concrete Institute; ASTM – American Society Testing Materials. As medições periódicas deverão obedecer ao critério estabelecido na planilha “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO” (ANEXO IV do edital), cujo valor correspondente a cada percentual, será distribuído a partir do valor global da proposta de preços ofertada pela licitante, não podendo ser alterado os percentuais referenciados.
ETAPAS DO EMPREENDIMENTO