Common use of OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Clause in Contracts

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista preparará las planillas mensualmente las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización y serán aprobadas por ella en el término de cinco días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, salvo observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El contratista debe contar con o disponer de todos recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos en los términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoContrato. Asimismo, El contratista por su parte deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir cumplir con los actores pertenecientes al sector el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y todo la información requerida por la Unidad CAF-BEDE y/o por la consultoría a cargo del fortalecimiento del monitoreo de la economía popular calidad de aire y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, ruido en los porcentajes ofertados y evaluados, copia las áreas de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración influencia del contratoPrograma. En el transcurso El especialista ambiental de la ejecución contratista deberá asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la obra el contratista podrá solicitar a consultora ambiental o la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso Dirección de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado Medio Ambiente y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoUnidad CAF-BEDE.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes: El contratista debe contar con o disponer personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de todos los permisos y autorizaciones esta, sin que se necesiten para a la ejecución correcta y legal extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales las personas que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si realizado los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores como personal del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísórgano contratante. El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. En el caso de que así se indique en el apartado P del Cuadro – Resumen el adjudicatario deberá pagar subrogarse como empleador en los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente cuyas condiciones se recogen en la documentación complementaria a las leyes laborales este expediente. Si así está previsto en el apartado Q del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costoCuadro – Resumen, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a concertar la entidad contratante realización parcial de la sustitución del o prestación con los subcontratistas, únicamente requisitos y alcance que establece el artículo 227 TRLCSP. El porcentaje máximo que se puede subcontratar será el fijado en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y queapartado Q, en caso de no fijarse ninguno, el mismo no podrá exceder del 60% del importe de adjudicación. El Órgano de contratación si así se indica en el mismo apartado Q podrá imponer al contratista la subcontratación de determinadas partes de la prestación de acuerdo con lo previsto en el artículo 227.7 TRLCSP. En este supuesto el licitador aportará la documentación que se especifica en el nº 10 de la Documentación Administrativa en la cláusula 2.2.3. Asimismo el Órgano de contratación podrá exigir de los licitadores que indiquen en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas (Artículo 227. 2. TRLCSP). En ese caso el licitador deberá incluir la declaración que se especifica como nº 11 de la Documentación Administrativa en la cláusula 2.2.3. La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 227 y 228 TRLCSP, así como al régimen de prohibiciones para contratar establecido en la ley. El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las autoridades xxx xxxx determinaren ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o descubrieren tal prácticaprivado que sean necesarias para el inicio y ejecución del servicio, se someterá solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. Son de cuenta del Contratista de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 RGLCAP, los gastos del anuncio o anuncios de licitación y aceptará las sanciones que adjudicación, en su caso, hasta el límite máximo recogido en el apartado M del Cuadro – Resumen, de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada formalización del contrato, con así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las consecuencias legales disposiciones vigentes en la forma y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones cuantía que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoéstas señalen.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a está obligado al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos las obligaciones establecidas en el contrato. Asimismopresente pliego, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por a las estipuladas en el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios que resulten de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes términos de su proposición en el paísla medida que supongan una mejora de las condiciones xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas. El contratista deberá pagar queda obligado a adscribir al contrato los sueldos, salarios medios personales y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos materiales que aquellos autorizados por resulten de la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialproposición presentada. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector será responsable de la economía popular calidad técnica del trabajo que desarrolle y solidaria (EPS) de las prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la Fundación o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistaspara terceros de las omisiones, los contratos que correspondanerrores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración ejecución del contrato. En El adjudicatario será responsable de cualquier perjuicio, daño o accidente ocurrido o causado a terceras personas en las dependencias en las que se ejecute el transcurso contrato que sean originados bien directamente por dicho personal o por el incumplimiento de sus deberes, salvo en las excepciones legalmente previstas, debiendo a tales efectos suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra tales riesgos si no la tuviera concertada con anterioridad al contrato, sin que pueda incluir “franquicias” ni otras cláusulas similares limitativas de la responsabilidad. El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no podrá utilizar bajo ningún concepto cualquier tipo de información que conozca con ocasión del contrato, ni hará referencia a la misma en relaciones ajenas al presente contrato, sin la autorización expresa de la Fundación FASAD. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información. Si durante la realización de los trabajos el contratista necesitara algún dato no contenido o detallado en los documentos contractuales, deberá solicitarlo a la Fundación con la antelación suficiente, de manera que nunca podrá imputar a ésta una realización defectuosa o tardía, salvo que, efectivamente, los datos que al respecto se le faciliten sean defectuosos o se le entreguen con retraso, siempre que de todo ello se deje constancia previa por escrito, con comunicación directa a la Fundación. Cuando el contratista o el personal a su cargo incurra en deficiencias en la prestación del servicio, o en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la seguridad y control de los edificios o la confidencialidad de la información a que el personal del adjudicatario pudiera tener acceso, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizadorlo pactado. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista Dichas eventualidades se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoconsiderará incumplimientos contractuales.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal el ejercicio de la obrasu actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, público y personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para Mediador, deberá informar a la ejecución correcta y legal Administración de la obraComunidad Autónoma de Euskadi sobre las condiciones del contrato que ha de suscribir, especialmentedefinir la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades y velará por la concurrencia de los requisitos que ha reunir la póliza para su eficacia y plenitud de efectos. Igualmente, pero sin limitarse viene obligado durante la vigencia de los contratos de seguros en que hayan intervenido a cumplimiento facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclame sobre cualquiera de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal cláusulas de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y quepóliza y, en caso de siniestro, a prestarle su asistencia y asesoramiento. Asimismo, atender y resolver las quejas y reclamaciones que el tomador y los asegurados puedan presentar, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, conforme a lo establecido en esta ley y en la normativa sobre protección del cliente de servicios financieros. El Mediador, será responsable ante la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las autoridades xxx xxxx determinaren deficiencias o descubrieren tal prácticaimperfecciones que reduzcan o anulen los efectos de la póliza concertada con su intervención y que le sean imputables, por lo que aquella podrá exigir del adjudicatario el resarcimiento de los daños y perjuicios que su actuación haya causado. Así mismo, estará obligado a entregar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el recibo de la prima del contrato de seguro emitido por la Compañía Aseguradora como máximo al cabo de 72 horas de haber recibido el importe del mismo. El mediador adjudicatario, estará obligado a informar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de cuantos datos se exijan a la Compañías Aseguradoras que soporten el riesgo asegurado sobre las personas físicas o jurídicas que intervengan en el proceso de colocación, xxxxxxxx y transferencia de las coberturas contratadas en las pólizas de seguros. El mediador, en todo caso, se someterá considerará depositario de las cantidades entregadas por las aseguradoras en concepto de indemnizaciones o reembolso de las primas satisfechas. El mediador deberá informar en los términos que hace a la Dirección de Seguros y aceptará las sanciones Fondo de Pensiones de cualquier relación que pretenda establecer con personas físicas o jurídicas que pueda implicar la existencia de aquella puedan derivarsevínculos estrechos, incluso así como la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones transmisión de acciones o participaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritopudieran dar lugar a un régimen de participaciones significativas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar Las obras se ejecutarán con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse estricta sujeción a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos las estipulaciones contenidas en el contratopresente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.)más breve plazo posible, para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o que sean vinculantes para las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíspartes. El contratista deberá pagar observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus atribuciones. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los sueldos, salarios y remuneraciones defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados juicio del facultativo director designado por la leyAdministración, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por hubiera alguna parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra ejecutada deficientemente, el contratista podrá solicitar deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la entidad contratante Administración su aceptación, con la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), consiguiente rebaja en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalesprecios. El contratista, en forma previa tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la presentación Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las planillas correspondientes, deberá entregar a operaciones que requiera la fiscalización ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la obra los documentos contentivos de Administración será responsable la información relacionada con el cumplimiento del origen misma dentro de los rubros y límites señalados en las leyes. Si el detalle contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. - El contratista deberá cumplir, bajo su ejecución por parte del subcontratistaexclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de acuerdo seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a los términos constantes en su cargo el personal necesario para la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada realización del objeto del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistarespecto del que ostentará, en generala todos los efectos, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.la condición de empresario. Asimismo, el contratista estará obligado a:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer Además de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obralas obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y son obligaciones específicas del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíssiguientes. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, igualdad de género, de prevención de riesgos laborales que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para la Administración. Así mismo, el adjudicatario estará obligado a cumplir la normativa vigente en materia de protección del medio ambiente. El adjudicatario deberá pagar obtener las autorizaciones, licencias y permisos administrativos que sean precisos para la realización de los sueldostrabajos objeto del Contrato. El coste de dichas autorizaciones, salarios licencias y remuneraciones permisos correrá a su personalcargo. Si así está previsto en el apartado M del Cuadro Resumen, sin otros descuentos el contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que aquellos autorizados establece el artículo 210 LCSP. El porcentaje máximo que se puede subcontratar será el fijado en este apartado, en caso de no fijarse ninguno, el mismo no podrá exceder del 60% del importe de adjudicación. La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 210 y 211 LCSP, así como al régimen de prohibiciones para contratar establecido en la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también Son de cuenta del contratista Contratista de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del RGLCAP, los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, hasta el límite máximo recogido en el apartado O del Cuadro – Resumen, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. El adjudicatario deberá proceder a retirar a su costo, todas cargo de las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia dependencias de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento destinatarios del Acuerdo Marco el equipamiento y seguimiento cualquier elemento accesorio sustituido por obsolescencia, deterioro o renovación cuando así se decida por parte de fiscalización AST y administración proceder a su reciclado. Correrán a cargo del contratoadjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de su actividad. En el transcurso El adjudicatario deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños y perjuicios que se causen tanto al Gobierno xx Xxxxxx, como a terceros en general, como consecuencia de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente servicios. Dicha póliza deberá incluir las garantías de responsabilidad civil de explotación y responsabilidad civil patronal. Los límites de indemnización deberán ser como mínimo los indicados en el caso apartado Ñ del cuadro resumen. La póliza de incumplimiento o retraso seguros se mantendrá en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna vigor durante la ejecución contractual; y quevigencia del acuerdo marco, pudiendo la Administración recabar en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritocualquier momento su justificación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal de la obra, para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la administración del contrato o fiscalización y personal del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El En el caso de las obras, el contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (las EPS) ’s o micro y pequeñas empresas (MYPES) MYPES subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas las Condiciones Generales. El contratista, en En forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista preparará las planillas mensualmente las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización, y seguirán el trámite previsto en el contrato. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El contratista debe contar con o disponer de todos recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos en los términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoContrato. Asimismo, El contratista por su parte deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir cumplir con los actores pertenecientes al sector el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto, Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF y toda la información requerida por la Unidad de Proyectos con Financiamiento Externo y/o por la consultora a cargo de la economía popular auditoría ambiental y solidaria (EPS) social externa y/o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada especialistas ambientales designados por la UNIDAD DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO. Los especialistas ambientales de la obra y de la fiscalización deberán asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la entidad contratante para conocimiento Auditora Social y seguimiento Ambiental Externa y/o por parte la Unidad de Proyectos con Financiamiento Externo. El contratista deberá, previo al inicio de los trabajos de la obra, presentar el PLAN DE BIO SEGURIDAD PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES, el cual será revisado y aprobado por la fiscalización y administración del contrato. En el transcurso plan deberá, como condición indispensable y a costo del contratista, considerar la implementación de las medidas de bioseguridad que se están ejecutando en el marco de la emergencia generada por el Coronavirus o COVID-19 de acuerdo con los manuales de procedimientos que recomiende el Ministerio de Salud y/o la Secretaria de Gestión de Riesgos y/o la Municipalidad de Guayaquil (independiente de la vigencia o no de los estados de excepción). Deberá implementar como protocolos los controles permanentes de síntomas y temperatura a todos los trabajadores y colaboradores indirectos que tengan incidencia con la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistasobra, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, para lo cual deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar presentar reportes diarios a la fiscalización y administración del contrato. Las medidas a considerarse deberán establecerse tanto para las actividades en obra como para las interacciones que se tengan en oficinas del contratista. En los procedimientos de contratación de obras, el oferente que resulte adjudicado dentro del presente proceso, deberá presentar, previo a la firma del contrato, una carta de compromiso, en la cual se estatuirá la obligación de incluir al menos el 5% del personal de mano de obra calificada y no calificada de la bolsa de empleo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, lo cual será considerado para el cumplimiento de los trabajos a ejecutarse, durante el tiempo que dure la obra. De la misma manera, el contratista deberá contar con personal que, en al menos el 50% de mano de obra no calificada, resida en el sector de la obra los documentos contentivos a ejecutarse, sin que tal disposición sea excluyente de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoprimera.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el contratista en la ejecución del contrato contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar La persona física o jurídica seleccionada deberá cumplir: - Ejecución del presente contrato de conformidad con o disponer lo establecido en la solicitud de todos oferta realizada por el FAMSI. - Al objeto de lograr una coherencia metodológica y de resultados, la entidad contratada deberá respetar y aplicar los permisos y autorizaciones criterios establecidos por la persona designada por la entidad adjudicataria como coordinador/a. - Será responsable de la ejecución del servicio contratado, así como de las consecuencias que se necesiten deduzcan para terceros las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En - Disponer de los medios materiales y técnicos para que la persona encargada, que estará bajo dependencia laboral del contratista, de realizar materialmente las actividades del presente contrato pueda desarrollar correctamente sus obligaciones. - Atender a las directrices de la/s persona/s designadas por el transcurso de FAMSI para coordinar la ejecución de la obra las actividades, pudiendo el contratista podrá solicitar a de forma puntual y esporádica el uso de las instalaciones y de los medios técnicos del que dispone el FAMSI para la entidad contratante consecución del objeto del presente contrato. FAMSI se reserva la sustitución del o posibilidad de establecer una reunión semanal para coordinar las tareas de desarrollo. - El contratista asume los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso riesgos en la ejecución realización de las actividades del presente contrato. - Se obliga a retribuir al personal encargado de realizar materialmente las actividades en que se materializan las actividades. - Deberá remitir documento final en papel y en formato digital con el resultado de los rubros subcontratados productos realizados. - A cumplir con la normativa vigente en materia laboral y con las obligaciones fiscales y tributarias que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s)ordenamiento establezca, en los casos señalados función del régimen jurídico al que estén acogidos. - Las restantes obligaciones que aparecen descritas en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del este contrato, con las consecuencias legales pliego de contrataciones y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritosus anejos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Se configura como obligación contractual esencial el cumplimiento del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y materiales que el contratista debe contar con o disponer ha de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten formular en su oferta. No podrá sustituirse ningún miembro del equipo humano integrante propuesto para la ejecución correcta y legal del contrato sin autorización de la obra, especialmente, pero sin limitarse FUNDACIÓN. Durante la ejecución del contrato el adjudicatario está obligado a cumplimiento facilitar a las personas designadas por la FUNDACIÓN la información verbal o por escrito y la documentación que éstas soliciten para disponer de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se hayan establecidos desarrollan las distintas actuaciones, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. El Adjudicatario será responsable único de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones o servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan de las omisiones, errores, métodos inadecuados en el la ejecución del contrato. AsimismoA estos efectos deberá acreditar tener suscrito un seguro de responsabilidad civil y accidentes que cubra los daños y perjuicios que pudieran derivarse de las prestaciones objeto del contrato. Los elementos que constituyen el equipo técnico que la empresa aporte para el cumplimiento del servicio podrán ser reconocidos y examinados por la FUNDACIÓN que podrá rechazar, deberá realizar y/o efectuarmediante informe justificativo, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos cualquiera de ellos por considerarlo inadecuado, debiendo el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para contratista reemplazarlo garantizando la debida protección del público, personal ejecución de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o actividad. La empresa adjudicataria será responsable de las instalaciones y elementos que las integran, así como del control y funcionamiento de servicios públicos. Los sueldos las mismas, de la conservación de todos y salarios cada uno de sus componentes y de la calidad de los trabajadores materiales y elementos utilizados. Igualmente, será responsable de los daños y roturas que sufra el material de las instalaciones, cualquiera que sea la causa que lo motive, a excepción de los casos de fuerza mayor recogidos en la Ley de Contratos del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísSector Público. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin otros descuentos respecto del que aquellos autorizados ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la leyinfracción de las disposiciones en materia de seguridad por parte del personal designado por aquel no implicará ninguna responsabilidad para la FUNDACIÓN. Sin perjuicio de lo anterior, ésta podrá requerir al contratista para que acredite documentalmente el cumplimiento de las referidas obligaciones. La FUNDACIÓN se reserva el derecho de exigir la sustitución de cualquier persona adscrita al servicio, por motivos de mal comportamiento, incapacidad para desarrollar su trabajo de forma normal, alteración del orden, desobediencia u otras causas justificadas. Si el adjudicatario recibiese una comunicación de preaviso de huelga, o tuviere conocimiento de que tal situación puede producirse, deberá notificar formalmente y de inmediato tal circunstancia a la FUNDACIÓN, a fin de acordar las medidas oportunas y, en total conformidad con las leyes vigentesparticular, determinar propuesta de cobertura de servicios mínimos que se realice a la autoridad laboral competente. Los contratos Si llegara finalmente a concretarse la situación de huelga, el adjudicatario solamente tendrá derecho a percibir la parte proporcional de la retribución correspondiente a los puestos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a realmente cubiertos en los distintos turnos, voluntariamente o por cobertura de servicios mínimos legalmente establecidos, durante los días en los que se mantenga esa situación. Además de las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán anteriormente señaladas son también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) empresa adjudicataria las siguientes: • Responder de los daños causados por cualquier motivo que se puedan producir en las personas y/o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia bienes como consecuencia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración prestación del servicio objeto del contrato. En el transcurso este sentido, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente contrato. • Aceptar las modificaciones que como consecuencia y en las condiciones establecidas en el caso presente Pliego, proponga la FUNDACIÓN respecto del ámbito de incumplimiento o retraso actuación, horarios, frecuencias, etc. • El Adjudicatario será responsable de que el personal afecto al servicio esté en posesión de las correspondientes autorizaciones administrativas para ejercer su profesión de conformidad con la ejecución normativa sectorial de los rubros subcontratados aplicación. • Corresponde al contratista la obtención de cuantas licencias y autorizaciones requieran, en su caso, para la realización del servicio contratado. Los profesionales que afecte presten el avance de obra programado y que conste servicio en el cronograma vigente aprobado por Centro, tendrán la obligación de asistir a cuantas reuniones la FUNDACIÓN estime necesario realizar para el fiscalizadorcorrecto desarrollo del servicio. El contratistaAsimismo deberá asignarse un responsable del servicio, además, deberá notificar que vendrá obligado a ser el interlocutor con la entidad contratante cualquier situación que le justifique FUNDACIÓN para la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento prestación del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.servicio

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Para el correcto desarrollo del objeto contractual, el contratista seleccionado debe contar tener en cuenta los siguientes aspectos: Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación profesional necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento entre otros indispensable para el pago. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato y el Director General con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad. Pagar los impuestos si a ello diere lugar. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. No efectuar acuerdos, o disponer realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de todos los permisos y autorizaciones contratación. Asumir a través de la suscripción del contrato, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se necesiten para verifique el incumplimiento de los compromisos anticorrupción. Durante la ejecución correcta del contrato debe permanecer afiliado y legal a paz y salvo con los sistemas de salud y pensión, donde su ingreso base de cotización debe corresponder máximo al 40% del valor mensual del contrato (Ley 1122 de 2007, Art. 17 de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial Ley 100/93 y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratodemás normas vigentes sobre la materia). Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada Mantener indemne a la entidad contratante para conocimiento frente a reclamaciones judiciales y seguimiento extrajudiciales por parte los daños y perjuicios que se deriven de fiscalización y administración los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan del contratoadjudicatario. En el transcurso Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la ejecución naturaleza del contrato y de las exigencias legales. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución naturaleza contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente Xxxxxx y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista debe contar con o disponer de el Ayuntamiento. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución correcta del contrato. Cuando tales daños y legal perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la obraAdministración, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios será ésta responsable dentro de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes límites señalados en el paíslas leyes. El contratista deberá pagar será responsable de la calidad técnica de los sueldostrabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, salarios así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Todo el personal que el concesionario contrate para la prestación de los servicios objeto de este contrato tendrá dependencia laboral del mismo, sin que por ninguna causa, incluso la de despido, pueda pasar dicho personal a dependencia del Ayuntamiento, no interviniendo éste, bajo ninguna forma, en las relaciones laborales que puedan existir entre el concesionario y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, salvo lo dispuesto en el presente Xxxxxx. El adjudicatario se responsabilizará del aseo y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales decoro del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas personal a su personalcargo que vaya a tener relación con el público, de que actúe con la debida cortesía y corrección en su trato con éste y de que cumpla con lo dispuesto en las Ordenanzas, Reglamentos y demás Disposiciones Municipales sobre el Servicio. Serán también El adjudicatario en ningún caso podrá considerarse en relación laboral, funcionarial o de cuenta naturaleza alguna respecto del Ayuntamiento salvo la propia del contrato firmado. En cualquier caso, el contratista y a su costo, todas tendrá las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia derivadas de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento pliegos de prescripciones técnicas particulares y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución demás documentación contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. El contratista debe contar está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con o disponer discapacidad, de todos los permisos prevención de riesgos laborales y autorizaciones de protección del medio ambiente que se necesiten para establezcan tanto en la ejecución correcta y legal normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones de la obraSeguridad Social devengadas, especialmente, pero sin limitarse aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que no asumirá estas obligaciones en ningún caso. El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que se establezcan en el La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan los requisitos establecidos en el contratoartículo 215 LCSP. AsimismoPara la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, deberá realizar y/o efectuaren todo caso, colocar o dar todos de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los avisos subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y advertencias requeridos por una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración. En el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros caso de peligro, precaución, etc.), para que la debida protección del público, subcontratación afecte al tratamiento de datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la fiscalización y del contratista mismoentidad contratante, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o el adjudicatario tendrá además las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes obligaciones señaladas en el paísAnexo XX del presente pliego (Acuerdo de Encargado del Tratamiento). El contratista deberá pagar estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los sueldospermisos, salarios licencias y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos normas de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costosuministro, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector solicitando de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra Administración los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad que para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoello sean necesarios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes: El contratista debe contar con o disponer personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de todos los permisos y autorizaciones ésta, sin que se necesiten para a la ejecución correcta y legal extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales las personas que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si realizado los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores como personal del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísórgano contratante. El contratista deberá pagar está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos pliegos que aquellos autorizados por rigen la ley, y presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos el Pliego de trabajo deberán ceñirse estrictamente Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las leyes laborales citadas obligaciones. La subcontratación no podrá superar el 30 por ciento del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta importe del contratista contrato y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante sólo podrá utilizarse para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalesprestaciones accesorias. El contratista, en forma previa fase de solvencia, deberá aportar la acreditación de los acuerdos de subcontratación con las empresas con que pretende dar cumplimiento al contrato. La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 227 TRLCSP, debiendo el adjudicatario facilitar, al momento de adjudicación, la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración. La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de ejecutar a los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato. En ese caso, el contratista remitirá a la presentación Administración una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con las planillas correspondientescondiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberá entregar aportará a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el Administración un justificante del cumplimiento del origen de los rubros y plazos de pago establecidos en el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadaartículo 228 TRLCSP. El contratista estará obligado, salvo que el Órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se comprometerá lo haga saber de forma expresa, a no contratar a personas menores gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de edad cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para realizar actividad alguna durante el inicio y ejecución del servicio, solicitando de la ejecución contractual; Administración los documentos que para ello sean necesarios. En el caso de productos sotfware el contratista declarará expresamente que posee los derechos de propiedad correspondientes o los derechos legales de comercialización de estos productos y que, presentará la documentación justificativa en caso de que el HUMS así lo solicitara. El Contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial, de tal manera que si se produjera cualquier reclamación contra el HUMS con fundamento en la infracción de las autoridades xxx xxxx determinaren obligaciones prescritas en el párrafo precedente, asumirá los gastos de defensa judicial o descubrieren extrajudicial que se ocasionen al HUMS por tal prácticamotivo. Si como consecuencia de la citada reclamación el HUMS quedara privado de su propiedad, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarseutilización o uso, podrá exigir del contratista, incluso después de la terminación unilateral recepción definitiva del servicio, la sustitución total y anticipada el coste de los materiales, programas informáticos, procedimientos o equipos afectados por la reclamación por otros de iguales características y calidades a definir por el HUMS en el plazo que prudencialmente se le fije. Si vencido este plazo el Contratista no hubiera procedido a la sustitución de los elementos correspondientes, el HUMS, sin necesidad de más requerimiento ejecutará por sí o por terceros, la sustitución de los materiales, procedimientos, programas informáticos o equipos afectados por la exclusiva cuenta del contratocontratista. Todo esto, con independencia de las consecuencias penalidades e indemnizaciones por daños y perjuicios que procedan en conformidad con lo previsto en este pliego. Lo dispuesto en esta condición es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual que puedan establecerse a favor del HUMS. Todos las prestaciones realizadas para el buen fin del presente contrato tendrán carácter confidencial, no pudiendo el contratista utilizar para sí ni proporcionar a terceros o divulgar dato o información alguna de la prestación contratada, sin autorización expresa del Hospital, estando, por lo tanto, obligado a poner todos los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial y reservado, tanto de la información y documentación recibida por el HUMS, como de los resultados obtenidos del trabajo realizado. En este sentido, tendrá que sujetarse a los preceptos legales en materia de protección de datos personales recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y reglamentarias pertinentes El contratistaotra normativa de aplicación. Las personas proporcionadas por el adjudicatario, en generalcumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, deberá de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, únicamente tratarán los datos conforme a las instrucciones que reciban del Hospital, y no los aplicarán o utilizarán con otro fin diferente, ni los comunicarán a otras personas. Además, tendrán que cumplir con todas las obligaciones medidas de seguridad, normas y procedimientos que naturalmente en cada caso establezca el Hospital. Si alguna de estas personas destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza incumpliendo lo acordado con el Hospital, el adjudicatario será responsable de las infracciones cometidas. Este deber de confidencialidad se desprendan o emanen mantendrá durante un plazo mínimo de 5 años, a excepción de que en el contrato se establezca un plazo superior. El contratista está obligado a cumplir las instrucciones del Responsable del Contrato, entre las que se incluye cualquier acción que se considere adecuada en su función de control de la calidad en la ejecución del contrato suscrito(a título de ejemplo, asistencia a reuniones, modificaciones en la programación, comprobación de materiales, etc.). Son de cuenta del Contratista de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 RGLCAP, los gastos de publicidad en los diarios oficiales correspondientes, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. El Contratista quedará obligado a facilitar al HUMS el resultado del trabajo en el formato que defina el Pliego de Prescripciones Técnicas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe Además de las obligaciones y responsabilidades que el postor asuma como adjudicatario de la Buena Pro, deberá observar las siguientes disposiciones: • Efectuará la vigilancia y protección, sujetándose a los términos establecidos en las Bases y Especificaciones Técnicas. • Proporcionará bajo responsabilidad y con sujeción a la penalidad correspondiente, trabajadores calificados con experiencia acorde a las necesidades de la Presidencia del Consejo de Ministros, debiendo contar con o disponer la documentación solicitada por cada uno. • Deberá considerar en su planilla de remuneraciones a todos los permisos trabajadores que presten el servicio contratado y autorizaciones abonará su remuneración en forma oportuna, precisándose que se necesiten el pago a su personal deberá efectuarse en el local del postor. El no pago oportuno, será motivo para que la ejecución correcta y legal Presidencia del Consejo de Ministros aplique al postor las penalidades indicadas en la proforma del Contrato. • El personal destacado por la empresa deberá exhibir en la solapa del lado superior izquierdo, el carné de la obraDICSCAMEC el mismo que lo acredita como trabajador inscrito en la referida dependencia rectora, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en así como el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal fotocheck de la fiscalización empresa para su identificación y del contratista mismode igual forma deberá llevar en lugar visible la correspondiente licencia de portar armas vigente. • Deberá contar con la infraestructura, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones medios, mecanismos y recursos humanos y financiaros que permitan en caso de servicios públicos. Los sueldos y salarios ocurrir paralizaciones laborales de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, continuar brindando con igual eficiencia el servicio contratado sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector menoscabo de la economía popular protección y solidaria (EPS) o micro seguridad del personal y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasdel patrimonio de la Presidencia del Consejo de Ministros. • Los gastos directos e indirectos que se tengan que realizar para cumplir con el servicio contratado como: pago de remuneraciones, beneficios, seguro social, impuestos, seguro de riesgo, transporte alimentación, uniforme, implementos, armas de los contratos vigilantes, municiones, sistemas de radio comunicación y otros gastos necesarios que correspondanpueda hacer, son de exclusiva responsabilidad de la empresa ganadora de la Buena Pro. • Efectuará un estudio de Hipótesis de riesgo que pudieran presentarse en los porcentajes ofertados y evaluadoslocales de la entidad, copia elaborando dentro de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante 40 días calendarios de iniciado el servicio, las directivas, manuales o instructivos pertinentes para conocimiento y seguimiento su aprobación por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso la entidad, incluidos Flujograma de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar acciones a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.principales emergencias

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato. Será obligación del contratista debe contar con o disponer de indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato y las cuales vienen indicadas en el Anexo T2 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas. Aquellas operaciones necesarias para la ejecución correcta del contrato y legal no incluidas en el Anexo T2 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas – operaciones relativas a la calidad del suministro de acuerdo a la legislación vigente - serán responsabilidad del distribuidor del área a suministrar, siendo obligación de este el indemnizar todos los daños y perjuicios causados por si o por personal o medios dependientes del mismo como consecuencia de la obraejecución de estas operaciones. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx será responsable éste dentro de los límites señalados en las leyes, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos conformidad con lo dispuesto en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección artículo 214 del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísTRLCSP. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y remuneraciones de prevención de riesgos laborales, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin otros descuentos respecto del que aquellos autorizados por ostentará, a todos los efectos, la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos condición de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialempresario. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia guardar sigilo respecto de los cuales deberá ser entregada datos que hayan llegado a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistaconocimiento, de acuerdo a los términos constantes con lo establecido en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores cláusula 17 de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoeste pliego.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer a) Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la Supervisión del Contrato. b) EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos los permisos aquellos sucesos previsibles y autorizaciones de normal ocurrencia para las actividades que se necesiten para la ejecución correcta y legal son objeto de la obrapresente contratación. Por lo tanto, especialmentedeberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, pero sin limitarse a cumplimiento así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de legislación ambientalsu actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos solo procederán reclamaciones por hechos o condiciones adicionales que se hayan establecidos circunstancias imprevisibles. c) Garantizar la calidad de los bienes suministrados contenidos en el contratoobjeto de la presente invitación privada; al igual que la entrega en el sitio de la UPTC según se indica en las presentes Condiciones y Requerimientos de Invitación. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos d) Los bienes objeto de esta invitación privada deberán ser entregados por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en según lo determine el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración supervisor del contrato. En e) Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra x XXX Y SALVO en el transcurso pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR E ICBF). f) Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. g) El contratista está en la obligación de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. Así mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado sus actividades y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir cumplirá con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.leyes ambientales, de seguridad y salud en el

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos De las obligaciones ya establecidas en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos el contratista podrá cumplir con cualquier otra que se derive natural y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento legal por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes contratante: • El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito, pliegos y Términos de Referencia. • Prestar el servicio de transporte de manera oportuna, y a entera satisfacción de la Entidad Contratante. • La empresa, o compañía de transporte deberá cumplir con las obligaciones laborales, patronales, seguridad social y ocupacional, así como cancelar puntualmente las remuneraciones de beneficios xx xxx del personal que labore durante la ejecución del contrato, quedando exenta la Contratante de cualquier tipo de obligación laboral o jurídica que se derive. • Mantener vigentes los permisos de operaciones de cada unidad vehicular. • Los gastos de mantenimiento de las unidades vehiculares serán a cuenta del contratista, así como cualquier otro tipo de impuesto, multa, infracción, o gasto a consecuencia de la prestación del servicio contratado. • Se responsabilizará de las contravenciones y/o sanciones que por incumplimiento a la Ley se podrían imponer a cada unidad de transporte que preste el servicio durante la ejecución del contrato. • Los neumáticos de los vehículos deben de tener una banda de rodadura que tenga un labrado no inferior al 6 mm. • Reportar las novedades como retrasos, cambios de unidades de transporte, al Administrador del Contrato o a la persona designada en cada vehículo, • Dar estricto cumplimiento a la normativa de la Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Metropolitana de Tránsito, y demás normativa emitida por los entes de control correspondientes al servicio prestado. • El servicio será exclusivamente para los funcionarios de la EMPRESA PÚBLICA CREAMOS VIVIENDA EP. • El Contratista será responsable de los daños civiles y penales que se presentaren producto de la ejecución del servicio.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistassubcontratistas de aplicar, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas particulares, que se consideran obligaciones esenciales de la contratación, así como a las instrucciones del responsable del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Salvo disposición expresa en contrario por parte de la Administración contratante, el contratista debe contar con o disponer asume la organización y realización completa de todos los permisos trabajos previstos, utilizando sus propios medios personales y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obramateriales, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar siendo por su cuenta todos los avisos y advertencias requeridos por gastos que directa o indirectamente sean necesarios para lograr el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección objeto del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíscontrato. El contratista deberá pagar será responsable de la calidad técnica de los sueldostrabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, salarios y remuneraciones así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El contratista estará obligado a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, cumplir todas las condiciones y mejoras que, en su caso, haya incluido en la proposición presentada a la negociación, que también se considerarán obligaciones a esenciales de la contratación. En todos los documentos que deba entregar el contratista en ejecución de las que está sujeto según las leyesprestaciones contratadas, normas deberá incluir aquellas referencias y reglamentos logotipos relativos a la seguridad socialZona Franca de Tenerife y, en su caso, al proyecto xxx Xxxxxxxx Xxxxxx del Atlántico Medio, con el formato y contenidos que se indiquen por la Administración contratante. El La obligación para el contratista de entregar la factura correspondiente a cada uno de los abonos que proceda efectuarse a su favor (conforme al sistema que establece la cláusula 20), se considera una obligación esencial. Dicha obligación incluye la entrega de cada factura en forma correcta (cumpliendo las condiciones del contrato y la normativa sobre facturación que sea aplicable), que deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector realizarse en el plazo de UN MES a partir de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso realización de la ejecución prestación o prestaciones por las que corresponda realizar cada abono, pudiendo el órgano de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y quecontratación aplicar, en caso de incumplimiento de dicho plazo de entrega, penalidades por demora conforme a lo previsto en la cláusula 22, si considera que las autoridades xxx xxxx determinaren el retraso no está justificado o descubrieren tal práctica, se someterá no responde a un mutuo acuerdo entre el contratista y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoAdministración.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista debe contar las siguientes: Prestar el servicio con o disponer la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de todos la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas por este Ayuntamiento y reguladas en la Ordenanza Fiscal nº 25 reguladora de la tarifa por prestación de servicios en la Escuela Infantil Municipal de Santa Xxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxx el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los permisos poderes atribuidos a la administración y autorizaciones la regulación contenida en el Reglamento de la Escuela Infantil Municipal de Santa Xxxxx xx Xxxxxx aprobada por el Pleno Municipal. Indemnizar los daños que se necesiten para causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la ejecución correcta y legal Administración. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos Comunidad Europea o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección signatarios del público, personal Acuerdo sobre Contratación Pública de la fiscalización y Organización Mundial del contratista mismoComercio, especialmente si en los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. Los sueldos y salarios Percibir de los trabajadores usuarios del contratista se estipularán librementeservicio las tarifas aprobadas por la Administración concedente por la gestión y explotación del servicio. Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos necesarios para la completa ejecución del servicio contratado: materiales, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísestudios, informes, Seguridad Social, tributos, responsabilidades y seguros de todo tipo y demás cargas y obligaciones que dimanen del contrato. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones está obligado a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos dedicar o adscribir a la seguridad socialejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial. (Artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público). El contratista deberá también suscribir con viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la legislación vigente respecto de los actores pertenecientes al sector salarios mínimos, previsión, seguridad y salud, Seguridad Social y demás Leyes especiales y cuantas deriven de la economía popular legislación laboral y solidaria (EPS) o micro en concreto del Convenio Colectivo que resulte de aplicación. El adjudicatario será responsable de la prestación del servicio objeto de adjudicación, siendo de su cargo la organización, gestión y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasdirección del personal contratado al efecto, los contratos sin que correspondan, en los porcentajes ofertados se genere vínculo jurídico alguno entre el Ayuntamiento y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada el personal que el adjudicatario adscriba a la entidad contratante para conocimiento gestión y seguimiento explotación del Centro, quedando exonerada la Corporación de cualquier responsabilidad que se pudiera generar entre el citado personal o sus colaboradores y el adjudicatario, o entre éste y un tercero. El servicio habrá de prestarse por parte personal que esté en posesión de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistaslas titulaciones exigidas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado expedidos por el fiscalizadorOrganismo Oficial competente (y en todo caso según la reglamentación vigente sobre la titulación académica al respecto) y reunir los requisitos que se establezcan para las prestaciones del servicio. Todos los gastos que genere la prestación del servicio, (energía eléctrica, agua, gas, calefacción, limpieza, teléfono, etc...) correrán a cargo del adjudicatario. El contratistaadjudicatario quedará obligado a efectuar a diario la limpieza de todas las instalaciones, ademáscuidando en todo momento el estado de salubridad, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación conservación y decoro de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadamismas. El contratista vendrá obligado a llevar un Libro de Reclamaciones, donde los usuarios puedan hacer constar las deficiencias en la prestación de los servicios, o cualquier otra anomalía, quedando obligado a presentarlo en el Registro General del Ayuntamiento dentro de las 72 horas siguientes en que se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad haya presentado alguna durante reclamación. A la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen firma del contrato suscritose realizará un INVENTARIO GENERAL de mobiliario y enseres del Centro, que quedará unido al contrato para su inspección y comprobación al término del mismo. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 210 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación. — Poner a disposición del contratista los medios para la prestación del servicio establecidos en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. — Abonar al contratista la aportación económica prevista en la cláusula cuarta del presente pliego administrativo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego, a la propuesta técnica presentada por el contratista, así como a las instrucciones que, en su caso, diere el responsable del contrato. El contratista debe contar quedará obligado a ejecutar y entregar a TURISMO DE TENERIFE los servicios contratados en los plazos previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serán propiedad de TURISMO DE TENERIFE y por tanto podrá recabar al contratista en cualquier momento las entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o disponer planificación de todos los permisos actividades y autorizaciones que no afecte al correcto desarrollo de estas. La ejecución del contrato se necesiten para la ejecución correcta realizará bajo el impulso, inspección y legal control último del responsable del contrato. A tal efecto, el órgano de contratación designará un responsable del contrato que, en el ejercicio de las funciones de supervisión, control y vigilancia de la obracorrecta realización de los servicios contratados, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento será el encargado de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales trasladar al contratista las instrucciones que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), resulten procedentes para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios ejecución de los trabajadores mismos, siendo el cauce normal de comunicación, de solicitud de trabajos técnicos e intercambio de información con el contratista. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible. Las indicaciones del contratista se estipularán librementeresponsable del contrato no podrán modificar las cláusulas xxx xxxxxx de características básicas, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíssí interpretarlas y aclararlas. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos de seguridad e higiene en el trabajo. El responsable del contrato podrá requerir en cualquier momento al contratista que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos acredite documentalmente el cumplimiento de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las laborales y sociales, así como cualquier otra obligación que está sujeto según las leyesse derive del contrato. La falta de aportación en plazo de los documentos solicitados al contratista, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialasí como el incumplimiento sobrevenido de alguno de estos documentos podrá ser causa de resolución del contrato. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector será responsable de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia calidad técnica de los cuales deberá ser entregada trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados. Será responsabilidad del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que cause a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de TURISMO DE TENERIFE o a terceros, mientras dure la ejecución del contrato y hasta tanto haya transcurrido el plazo de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistasgarantía. Además de lo señalado anteriormente, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El prestación corresponde al contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular social y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadaseguridad industrial. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; tampoco a contratar personal profesional, administrativo u operativo de la contratante y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar estará obligado a: — Prestar el servicio con o disponer de todos la continuidad convenida y garantizar a los permisos particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal mediante el abono de la obracontraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. — Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente inclusive en el caso de incumplimiento o retraso que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaran una subversión en la economía de la explotación. — Aceptar las modificaciones de la Gestión del Servicio Público que no superen el 20% del precio del contrato y no representen una alteración sustancial de su objeto. — El adjudicatario estará obligado a solicitar y obtener las correspondientes autorizaciones administrativas necesarias, en su caso, para el ejercicio de dicha actividad. — Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos y demás gravámenes y exacciones que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. — El servicio se prestará por el concesionario durante el plazo de duración de la concesión, siendo de su cuenta los gastos que origine en general el funcionamiento del mismo debiendo abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste del objeto del contrato, esté incluido en el cronograma vigente aprobado Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el de Cláusulas Administrativas Particulares específicas. — Cuidar del buen orden del servicio. — Admitir al uso del servicio a toda persona que cumpla los requisitos reglamentarios y respetar el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad. — No enajenar bienes afectados a la concesión ni destinarlos a otros fines, a excepción de que haya expresa autorización escrita de la Administración. — Responder a terceros en los daños que puedan irrogarse por el fiscalizadorfuncionamiento del servicio concedido, salvo los que procedan de actos realizados en cumplimiento de Órdenes impuestas por la Corporación concedente. El contratista, además, deberá notificar — No enajenar ni gravar sin autorización bienes o instalaciones que deban revertir a la entidad contratante cualquier situación Corporación concedente. — Someterse a supervisión continuada por parte de profesionales que el Ayuntamiento de Azuqueca designe, así como asumir las directrices en cuanto a la organización técnica del servicio que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalessean dadas. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a — Facilitar la fiscalización de la obra gestión por parte del Ayuntamiento a cuyo efecto facilitará el acceso de los documentos contentivos de Técnicos competentes para inspeccionar el Servicio, sus instalaciones y toda la información documentación relacionada con el cumplimiento del origen objeto de la concesión, incluido la inspección de los rubros contratos y el detalle de su ejecución por parte cotizaciones a la Seguridad Social del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritopersonal contratado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de Absorber por su cuenta y cargo todos los permisos costos y autorizaciones gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente. Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que se necesiten para la ejecución correcta por su condición de depositario fiel, es único responsable por cualquier pérdida, sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y legal equipos perdidos, sustraídos o deteriorados. PLIEG-2017-04174831- -DGRU No retirar de la obraobra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, especialmentecantidad o parte alguna de los elementos acopiados. El G.C.B.A, pero sin limitarse a cumplimiento través del Organismo encargado de legislación ambiental, seguridad industrial la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos Espacio Público descontará del importe de cada certificado las sumas pagadas al Contratista en el contratoconcepto de acopio. Asimismo, deberá realizar A tal efecto al producirse la incorporación a la obra de los materiales y/o efectuarelementos acopiados, colocar o dar todos los avisos se producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio realizado oportunamente y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para acuerdo a la debida protección aprobación del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicosComitente. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la leyPor separado, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos carácter de trabajo deberán ceñirse estrictamente nota de crédito, se ejecutará el certificado de desacopio básico, correspondiente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos materiales incorporados a la seguridad socialobra a la fecha de dicha incorporación. Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, acopio y desacopio, y el saldo resultante. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los términos constantes en materiales realmente incorporados a la oferta evaluadaobra. El contratista acopio podrá efectuarse e en obra o en otro lugar sujeto a la aprobación del Comitente cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u otro motivo justificado. El Contratista se comprometerá hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la Inspección de Obra o que se afecte al control y supervisión de los materiales, y para la verificación de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento. Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar entre otras, razones, las de seguridad y de mejor conservación de los elementos o materiales a no contratar a personas menores acopiar. Los materiales acopiados dentro o fuera xxx xxxxxxx, serán de edad para realizar actividad alguna durante propiedad del Organismo encargado de la ejecución contractual; Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y queEspacio Público del G.C.B.A, quedando el Contratista constituido en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir depositario con todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del Código Civil y Comercial en los artículos 1356 al 1366 y concordantes. Cuando el acopio se efectúe en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se labrará un acta especial que naturalmente se desprendan incluirá fecha, indicación del lugar, cantiPdaLdIEyG-d2e01s7c-r0ip4c1i7ó4n83d1e- lo-Ds GeRleUmentos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o emanen Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por la documentación respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del contrato suscritoel Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. La Inspección de Obra que designe el Ministerio Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A, tendrá acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista debe contar está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con o disponer discapacidad, de todos los permisos prevención de riesgos laborales y autorizaciones de protección del medio ambiente que se necesiten para establezcan tanto en la ejecución correcta normativa legal, reglamentaria y legal convencional vigente y como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. El contratista podrá concertar la realización parcial de la obra, especialmente, pero sin limitarse a prestación con los requisitos y alcance que se establezcan en el Anexo VII. La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan los requisitos establecidos en el contratoartículo 215 LCSP. AsimismoPara la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, deberá realizar y/o efectuaren todo caso, colocar o dar todos de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señaléticasubcontratos, letreros de peligro, precaución, etc.), junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la debida protección del público, personal parte de la fiscalización prestación que se pretende subcontratar, y una declaración responsable del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísAdministración. El contratista deberá pagar principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista PCAP y a su costolos términos del contrato, todas incluido el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialen materia social o laboral. El contratista deberá también suscribir con estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los actores pertenecientes al sector permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del suministro, solicitando de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra Administración los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad que para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoello sean necesarios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que en su caso le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se acusen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes, artículo 214 TRLCSP. El contratista debe contar con o disponer será responsable igualmente de todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten originen durante la ejecución del contrato, tanto para la ejecución correcta Administración como para terceros, por defectos e insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones o infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. El adjudicatario estará obligado a subrogarse en los contratos de los trabajadores que venían prestando el servicio, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y legal desarrollo de la obrapromoción de la autonomía personal. Así mismo, especialmenteel adjudicatario vendrá obligado a mantener la bolsa de trabajo de Auxiliares de ayuda a domicilio formada por Ayuntamiento, pero sin limitarse a y cubrir sus necesidades de personal con las personas integrantes de dicha bolsa. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos de seguridad e higiene en el contratotrabajo. AsimismoEn ningún supuesto, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos el Ayuntamiento se subrogará en las relaciones contractuales que mantiene el contratista y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y entidad adjudicataria ya sea por extinción de la sociedad, quiebra, suspensión de pagos, rescate o cualquier otra causa similar. El Ayuntamiento de Retuerta del contratista Bullaque no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole con el personal del adjudicatario ni durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o siendo de su cuenta todas las instalaciones obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con motivo de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíseste contrato. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin otros descuentos respecto del que aquellos autorizados por ostentará, a todos los efectos la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos condición de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialempresario. El contratista deberá también estará obligado a suscribir con una póliza de seguros que cubra los actores pertenecientes al sector riesgos derivados de la economía popular y solidaria (EPS) responsabilidad civil por posibles daños personales o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia materiales causados a terceros por un importe de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento 300.000,00 euros por parte de fiscalización y administración del contratosiniestro. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento que en las pólizas se prevean franquicias o retraso en la ejecución de riesgos excluidos, los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo gastos e indemnizaciones correspondientes a los términos constantes en la oferta evaluadamismos será abonados directamente al contratista. El contratista se comprometerá está obligado a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen destinar el importe del contrato suscritoal fin que se otorga. A ejercer por sí la gestión del servicio y no cederlo o traspasarlo a terceros sin autorización de la Corporación. La entidad adjudicataria y su personal están obligados al secreto profesional sobre cada usuario derivado. Permitir el seguimiento a los Servicios Técnicos Municipales correspondientes, facilitar información y toda colaboración precisa para la correcta prestación del servicio.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista debe contar con o disponer el director facultativo de todos los permisos las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. - Durante el desarrollo de las obras y autorizaciones hasta que se necesiten para la ejecución correcta y legal cumpla el plazo de la obragarantía, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios es responsable de los trabajadores defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a juicio del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados facultativo director designado por la leyAdministración, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por hubiera alguna parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra ejecutada deficientemente, el contratista podrá solicitar deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la entidad contratante Administración su aceptación, con la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), consiguiente rebaja en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalesprecios. El contratista, en forma previa tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la presentación Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. - Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las planillas correspondientes, deberá entregar a operaciones que requiera la fiscalización ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen Administración, o como consecuencia de los rubros y el detalle vicios del proyecto elaborado por ella misma, será responsable la Administración dentro de los límites señalados en las Leyes. - El contratista deberá cumplir, bajo su ejecución por parte del subcontratistaexclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de acuerdo seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. - La ejecución del contrato se realizará a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; riesgo y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada xxxxxxx del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, sin perjuicio de lo establecido en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen el artículo 231 del contrato suscritoTRLCSP.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Sin perjuicio de las demás obligaciones legales, especialmente de las derivadas de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, de las establecidas en los TCC y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Conocer el marco legal e institucional del FONDO y de la(s) entidad(es) receptoras de los proyectos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato, en particular lo correspondiente a las normas técnicas vigentes para el sector vivienda. Cumplir el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los Términos y Condiciones Contractuales TCC, de conformidad con los estudios técnicos y anexos que hacen parte del mismo, así como con los ajustes o modificaciones que, conforme con las obligaciones de revisión que le competen y debidamente aprobados por la Interventoría, se deban realizar a los mismos. Desarrollar el objeto del contrato dentro del término y en el sitio señalado en el mismo Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos, ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta del contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de su personal con el FONDO. Cumplir con todos y cada uno de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS, establecidos en el Anexo 2 del presente documento. Su cumplimiento será verificado por la INTERVENTORÍA. Las penalizaciones serán efectuadas en la factura correspondiente a la etapa y/o hito definido en los ANS. Ejercer en todo momento su conocimiento y criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su terminación y cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero. Presentar al INTERVENTOR designado por el FONDO, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, una vez se suscriba del acta de inicio, el plan de inversión del anticipo, el cual requerirá de la aprobación, control y seguimiento de la respectiva Interventoría. Recibir los recursos entregados en calidad de anticipo por parte del FONDO los cuales sólo podrán ser destinados a la ejecución del proyecto definido en el alcance del contrato derivado del presente proceso y recibir los demás pagos aprobados. Reintegrar los excedentes y rendimientos financieros generados en la administración de los recursos desembolsados por concepto de anticipo, los cuales deberán ser reportados mensualmente al FONDO o al que este designe, en los informes mensuales, y de generarse deberán ser transferidos dentro de los cinco primeros días de cada mes a la cuenta que indique el FONDO. Construir el cronograma para controlar la ejecución de este contrato, según los procedimientos definidos en el Manual de Políticas e instructivos de operación del sistema PSA (Project Services Administration), para lo cual debe contar con o disponer el licenciamiento de todos Microsoft Project en la versión que defina el Fondo Adaptación y con la idoneidad necesaria para operar el PSA. Así mismo, se obliga a utilizar este sistema para reportar el avance mensual en la ejecución del cronograma aprobado, y gestionar los permisos resultados que arroja el mismo. Entender, aceptar y autorizaciones utilizar los sistemas de información, las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de información, y las guías de interoperabilidad, continuidad, documentales y las métricas que señale EL FONDO, con base en los instructivos de operación que se necesiten le impartan. Proporcionar al INTERVENTOR y al FONDO la información y documentos que le sean requeridos. Entregar al INTERVENTOR, una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, un informe final detallado de las actividades ejecutadas con ocasión de aquél, indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver; asimismo, relacionar y entregar los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; este informe podrá entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta de liquidación. Atender oportunamente y en los plazos que determine el FONDO los requerimientos o solicitudes de información del proyecto, para atender o dar respuesta a tutelas, acciones populares, derechos de petición, y demás solicitudes de entes de control. Entregar inventariados al FONDO o al Supervisor del contrato, los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que deberá hacer en medio físico y magnético, de acuerdo con los procedimientos del FONDO, y conforme a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo). Acudir durante la ejecución del contrato de obra para la realización de las actividades de campo y visitas a obras, dotado con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus expensas. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones. Participar en las reuniones en las que el FONDO requiera su apoyo y suministrar la información, documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato. El CONTRATISTA deberá, durante la ejecución del contrato, asistir a los Comités de Coordinación de Contratistas y acatar las instrucciones que de allí se deriven. Asistir a las reuniones de seguimiento con participación del director y residente de obra, director y residente de interventoría, y el FONDO, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, para cada uno de los pagos que efectúe el FONDO y para liquidación del contrato. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo pactado en el mismo, así como de las modificaciones que se presenten durante la ejecución. Las garantías iniciales y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y vigilancia del INTERVENTOR y a la aprobación por parte de la Secretaría General del FONDO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato o sus modificaciones o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecución correcta del contrato. Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes correspondientes y legal demás documentación necesaria para los pagos. Presentar la programación de obras y plan de inversión para la ejecución de la obra contratada dentro de los términos de tiempo definidos en estos TCC. Suscribir las actas de inicio del contrato, suspensión (en caso de ser requerido), reiniciación (en caso de ser requerido), terminación del contrato (entrega y recibo a satisfacción donde consten las cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita por el Contratista y el Interventor) y liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin. Para efectos de que la comunidad participe en la fiscalización del uso de los recursos aportados por el FONDO para el desarrollo del objeto contractual, se debe implementar la estrategia de Auditorías Visibles según los lineamientos definidos para tal fin en la Estrategia de Auditorías Visibles del Fondo2 Anexo 1. En este orden de ideas, el CONTRATISTA deberá: Convocar a los ciudadanos de la zona de influencia del proyecto interesados, quienes conformarán Equipos Locales de Seguimiento (E.L.S.) que acompañarán cada una de las intervenciones. Programar, como mínimo, los siguientes foros de Auditoría Visible a los que deben asistir tanto el CONTRATISTA como la INTERVENTORÍA: Foro Inicial de presentación del proyecto y socialización ante la comunidad y la administración municipal. Durante este foro se debe conformar el Equipo Local de Seguimiento (E.L.S.) de la obra, especialmenteacordar la periodicidad de las reuniones entre el CONTRATISTA, pero la INTERVENTORÍA y el equipo local de seguimiento y establecer el Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.). Foros Intermedios que deben realizarse cada dos meses, de acuerdo con el cronograma de obra. Durante éstos el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA deben informar a la comunidad acerca del avance del proyecto, dificultades, cambios en diseños, suspensiones de obra, cambios en especificaciones, cambios de contratistas, etc., y presentar informe, así mismo, el Equipo Local de Seguimiento (E.L.S.) deberá presentar informe de actividades. Una vez finalicen las obras, se debe realizar el foro final en el cual se deben presentar rendición de cuentas, resultados y logros de cada parte: Alcaldía, la Gerencia del FONDO, CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y Equipo Local de Seguimiento y se establecen compromisos de sostenibilidad de las obras. De cada uno de los foros el CONTRATISTA deberá dejar constancia mediante: acta, listado de asistencia firmado, registro fotográfico / audiovisual, que harán parte integral del mencionado contrato, junto con los informes de seguimiento. Reportar mensualmente a la INTERVENTORÍA, el consolidado de la puesta en marcha de la estrategia de Auditorias Visibles, de acuerdo con los formatos establecidos para tal fin y que están establecidos en el Anexo No. 1 Garantizar que cuenta con el personal idóneo para realizar las actividades relacionadas con la implementación de la estrategia de auditoria visible. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Elaborar y presentar al interventor para su revisión, aprobación y firma, las pre-actas de medición de cantidades de obra y cumplimientos de hitos así como las actas xx xxxxx mensual de obra valoradas y cumplimientos de hitos, la terminación y entrega de viviendas a la INTERVENTORIA, así como el acta entrega final de obra. Presentar a la Interventoría informes quincenales, que incluyan aspectos técnicos (avance de obra), aspectos administrativos, aspectos financieros, aspectos legales, aspectos ambientales, aspectos sociales y demás que se consideren de importancia dentro del contexto de la obra, incluir registro fotográfico de avance de obra, y todos aquellos informes que el FONDO le solicite. Ajustar el cronograma de las entregas que haya sido aprobado por el INTERVENTOR, dependiendo de las necesidades del FONDO previa revisión y visto bueno del INTERVENTOR, sin limitarse que esto de lugar a cumplimiento reconocimiento económico o de legislación ambientalcualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte el plazo ni la forma de pago del contrato. Estos ajustes deberán ser acordados por medio escrito previo acuerdo de las partes. Llevar el registro de la ejecución contractual de acuerdo con los formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca el FONDO. Dotar a todo el personal de obra, identificarlo con carnet y con chaleco o prenda de vestir distintiva (según sea requerimiento de la actividad que desarrolle y adicional a la dotación mínima necesaria para este tipo de contratos en aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional) y los elementos de protección personal, legislación laboralsiguiendo el manual de imagen del FONDO, sin perjuicio que por razones de seguridad y aquellos términos o condiciones adicionales por recomendación expresa de las autoridades locales esto no sea posible. Cumplir con el Manual de Imagen del FONDO3 Suministrar e instalar las vallas que sean necesarias conforme con lo previsto en el Manual de Imagen del FONDO, en los sitios que este autorice, para comunicar la información del contrato. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la normatividad ISO 9001, en cada una de las actividades a desarrollar en el marco del contrato, incluyendo iniciación, construcción y operación. Dicho plan será supervisado por el Interventor. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato. Responder por el pago de servicios públicos consumidos con ocasión de la ejecución del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de los servicios públicos provisionales y definitivos. Indemnizar y asumir todo daño que se hayan cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. Proteger los derechos del FONDO, del INTERVENTOR y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Permitir el acceso de la Auditoria designada por EL FONDO, a la información que ésta requiera en cualquier momento durante el desarrollo del objeto contractual. Priorizar la contratación de mano de obra local o regional (calificada y no calificada), así como la adquisición de materiales de construcción y servicios en la zona. Ante la falta de mano de obra, o al no llegar a un acuerdo, el constructor podrá contratar libremente las actividades. A efectos de acreditar el cumplimiento de esta obligación, el constructor presentará a la Interventoría los soportes de las gestiones adelantadas para la contratación ya sea de mano de obra, materiales o servicios de construcción (convocatorias, actas de reunión, etc.) Presentar al INTERVENTOR las hojas de vida del equipo de trabajo mínimo en los tiempos establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios numeral 8.1 de los trabajadores del contratista presentes TCC Evitar que se estipularán librementealberguen o custodien animales o especies naturales en peligro de extinción dentro de los campamentos. Las demás que, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total de conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales disposiciones del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta artículo 1603, del contratista y a su costoCódigo Civil, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos correspondan a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) naturaleza del contrato o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticapor ley, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritole pertenezcan.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal el ejercicio de la obrasu actividad, especialmente, pero sin limitarse a al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, público y personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada,. El contratista se comprometerá a no contratar a a, personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o ó emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. El contratista debe contar con o disponer será responsable igualmente de todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten originen durante la ejecución del contrato, tanto para la ejecución correcta y legal Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de la obrasu trabajo, especialmenteo por los errores materiales, pero sin limitarse omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísrefiere esta cláusula. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin otros descuentos respecto del que aquellos autorizados ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El adjudicatario, de producirse alguna incidencia en la prestación del servicio que altere la forma de prestarse el mismo, vendrá obligado a emitir un parte por la ley, escrito y hacerlo llegar inmediatamente al responsable del contrato para que obre en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialconsecuencia. El contratista deberá también suscribir guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con los actores pertenecientes al sector de la economía popular el objeto del contrato y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. La empresa adjudicataria deberá subrogarse en los porcentajes ofertados y evaluadosderechos laborales del personal que se relaciona en el Pliego de prescripciones técnicas, copia siendo responsabilidad del adjudicatario el asumir el coste de los cuales deberá ser entregada las medidas que dicha subrogación le supondría si las estima necesarias para adecuar la plantilla laboral a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración prestación del contrato. En servicio que el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoConsorcio contrata.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El OPERADOR deberá aceptar y cumplir con las siguientes obligaciones: 2.1. OBLIGACIONES GENERALES: 1) Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 2) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato. 3) Presentar la información y soportes que en desarrollo del control fiscal requieran los organismos de control. 4) Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 5) Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. 6) Reintegrar los recursos aportados y no ejecutados o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se necesiten para llegase a causar. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato. 7) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 8) Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución correcta del contrato. 9) Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y legal la energía, racionamiento de la obrapapel, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento normas sobre parqueaderos y manejo de legislación ambiental, seguridad industrial desechos residuales. 10) Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y salud ocupacional, legislación laboralexternos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoactuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. Asimismo10) Atender los requerimientos, deberá realizar instrucciones y/o efectuarrecomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del mismo, colocar para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 11) Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o dar todos implementación del contrato objeto del presente documento. 12) Entregar al supervisor del contrato los avisos y advertencias requeridos por informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos, cuando así se requiera. 13) Cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato o Capítulo “Buenas Prácticas en la Gestión Contractual” del Manual de Contratación vigente. 14) Cumplir con las leyes vigentes (señalética, letreros demás que correspondan a la naturaleza del contrato. 2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 2.2.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO: 1) Atender XX cupos en la modalidad Centro de peligro, precaución, etc.)Emergencia, para la debida protección del públicopoblación: XXX, personal como aparece en la licencia de la fiscalización funcionamiento y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos Proyecto de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistaAtención Institucional, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la regional. 2) Adelantar las acciones del proceso de atención en el marco del Proyecto de Atención Institucional PAI vigente. 3) Abrir para cada niño, niña o adolescente, una carpeta denominada anexo a la historia de atención que cumpla con los criterios establecidos en los lineamientos técnicos del ICBF. 4) Cumplir con las fases, componentes y actividades del proceso de atención, de acuerdo con lo definido en los lineamientos técnicos del ICBF. 5) Elaborar e implementar el cronograma de actividades y tareas formativas del diario vivir, acorde con el proceso de atención establecido en los lineamientos técnicos. 6) Cumplir con el componente de alimentación y nutrición, acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos del ICBF. 7) Entregar a los términos constantes usuarios (as), los elementos de dotación básica, personal, de aseo e higiene y lúdico deportiva, acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos del ICBF. 8) Adelantar acciones conjuntas con madres/padres de familia o adultos responsables y las autoridades administrativas, con el fin de lograr la consecución del registro civil o documento de identidad de acuerdo con la edad, de los usuarios (as) ubicados en la oferta evaluadamodalidad. El contratista se comprometerá 9) Realizar acciones, para que los usuarios (as) participen en actividades culturales, recreativas, deportivas y de tiempo libre, acorde con sus intereses y características de desarrollo. 10) Realizar acciones para que la familia o red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as), acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos del ICBF, informes del proceso de atención y adecuando el cronograma de visitas de acuerdo con los tiempos de las familias. 11) Entregar los informes del proceso de atención a no contratar la Defensoría de Familia o a personas menores la Autoridad administrativa a cargo del proceso administrativo de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso restablecimiento de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que derechos de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contratocada usuario (a), con las consecuencias legales la oportunidad y reglamentarias pertinentes El contratistaperiodicidad establecida en los lineamientos técnicos (físico o magnético en PDF). 12) Entregar a la Defensoría de Familia o a la Autoridad administrativa, en generallos informes complementarios requeridos, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.máximo a los ocho

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego, aquellas otras condiciones de ejecución que se determinen con el adjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El contratista debe contar con será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o disponer para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será obligación del contratista indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el del contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos La ejecución del contrato se realizará a riesgo y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección xxxxxxx del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíscontratista. El contratista deberá pagar contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los sueldos, salarios derechos y remuneraciones deberes inherentes a su personalcalidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin otros descuentos que aquellos autorizados en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por la leydicho personal en relación con IDAE, y en total conformidad con ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del obligaciones existentes entre el contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialsus empleados. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de asumirá la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso total responsabilidad de la ejecución del contrato en caso de concertar con terceros la obra el contratista podrá solicitar realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la entidad contratante la sustitución empresa subcontratada como respecto del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar subcontrato a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadacelebrar. El contratista se comprometerá garantizará en todo caso a no contratar a personas menores IDAE toda reclamación de edad para realizar tercera persona fundada en la actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoaquél.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes: El contratista debe contar adjudicatario está obligado a destinar a la ejecución del contrato los medios necesarios de acuerdo con o lo establecido en los pliegos y en la proposición presentada. La empresa será responsable de disponer de todos licencias de uso para cada uno de los permisos programas y autorizaciones herramientas. Durante la ejecución del contrato el contratista está obligado a facilitar a las personas designadas por la Administración, además de la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se necesiten para desarrollan los trabajos, la relativa a los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados por resolverlos. En todo caso el contrato se efectuará con estricta sujeción a las condiciones técnicas fijadas en los pliegos y siguiendo las instrucciones en la interpretación de aquél que imparta el Responsable del contrato designado por la Administración. El adjudicatario está obligado a cumplir las directrices metodológicas marcadas por la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, y de las instrucciones y normas de toda índole promulgadas por la Administración, que puedan tener aplicación en la ejecución correcta y legal de lo pactado no eximirá al contratista de la obraobligación de su cumplimiento. El empresario quedará obligado con respecto al personal que emplee en la prestación de la asistencia objeto del contrato, especialmente, pero sin limitarse a al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial las disposiciones vigentes en materia laboral y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el de Seguridad Social. El Principado xx Xxxxxxxx facilitará a la empresa adjudicataria cuanta información disponga relacionada con las materias objeto del contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos le facilitará toda la documentación disponible en cuanto a las metodologías aplicables al contrato. Cuando se exijan medios personales para la ejecución del contrato conforme a lo establecido apartado P del cuadro resumen y advertencias requeridos el Anexo III del presente pliego el adjudicatario se obliga a asegurar la estabilidad del equipo de trabajo para asegurar la permanencia del conocimiento adquirido por el mismo. No obstante, si causas no previstas forzaran la sustitución de algún miembro del equipo, o si el responsable del contrato o el Director del Proyecto de la Dirección General así lo solicitara, se mantendrá un período mínimo de 15 días de concurrencia entre los recursos entrante y saliente para asegurar la transferencia de conocimiento que minimice el impacto en el servicio. El incumplimiento de esta obligación, podrá determinar, la imposición de las leyes vigentes (señaléticapenalidades establecidas por incumplimiento del compromiso de adscripción de medios. El total de los recursos entrantes a los que se refiere el párrafo anterior, letreros deberán acreditar los mismos requisitos exigidos que para los medios adscritos a la ejecución del contrato se exigen en el presente pliego. La solicitud de peligrocambio de un recurso en el equipo de trabajo deberá realizarse por parte del adjudicatario con un preaviso mínimo de 15 días. El factor de rotación del equipo del proyecto será un máximo de un 15%. El incumplimiento de esta obligación, precauciónpodrá determinar la imposición de las penalidades establecidas por incumplimiento del compromiso de adscripción de medios. La existencia de obligaciones que tengan carácter esencial se indicará en el apartado L del cuadro resumen. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, etc.)está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 xx xxxxx, para la debida igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio Colectivo sectorial y territorial de aplicación indicado en los Anexos I y en su caso II al presente pliego. La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la fiscalidad, a la protección del públicomedio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, serán los señalados, en la cláusula 2.3.2. al presente pliego. No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y la Administración del Principado xx Xxxxxxxx, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la fiscalización empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria. El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en el plazo de 5 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Principado xx Xxxxxxxx 8/2018, de 14 de septiembre de, de Transparencia , Buen Gobierno y Grupos de Interés. La información debe de suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse bien personalmente o bien mediante envío por correo o mensajería entregado dentro del plazo señalado. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medio electrónico o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en la normativa autonómica sobre la materia. “ Se admite la subcontratación parcial de las prestaciones. La subcontratación estará sometida al cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 215 de la LCSP. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, especialmente si salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan los trabajos afectan requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP. En el presente contrato, la vía pública posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, directamente por el propio licitador o por un participante de la UTE está recogida en el apartado N del cuadro resumen. Si así se establece en el apartado N del cuadro resumen el contratista deberá indicar en su oferta la parte del contrato que tenga prevista subcontratar, señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial del subcontratista. La infracción de las instalaciones condiciones para subcontratar establecidas en el artículo 215 LCSP, así como la falta de servicios públicosacreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá como consecuencia la imposición de las penalidades. Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP, así como de la obligación a que hace referencia el último xxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 xxx xxxxxxxx 000 xxxxxxxx al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Los sueldos subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíssubcontratos. El contratista deberá pagar los sueldoscomunicar por escrito, salarios tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y remuneraciones a su personalla identidad, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la leydatos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos justificándolo suficientemente la aptitud de trabajo deberán ceñirse estrictamente éste para ejecutarla por referencia a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también elementos técnicos y humanos de cuenta del contratista que dispone y a su costoexperiencia. Asimismo, todas las obligaciones a las junto con el escrito mediante el que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos se dé conocimiento a la seguridad socialAdministración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. El contratista deberá también suscribir con informar a los actores pertenecientes al sector representantes de los trabajadores de la economía popular subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasen la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, los contratos por la que correspondanse establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en los porcentajes ofertados lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y evaluadossu incumplimiento, copia además de los cuales deberá ser entregada a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la entidad contratante para conocimiento imposición de penalidades. Las actuaciones de comprobación y seguimiento de imposición de penalidades por parte el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias cuando el porcentaje de fiscalización y administración subcontratación supere el 30% del precio del contrato. En el transcurso El contratista estará obligado a presentar un programa de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente trabajo cuando así se establezca en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalesapartado S del cuadro resumen. El contratista, en forma previa el plazo que se indica en el apartado S del cuadro resumen, contado a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización partir de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada formalización del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistahabrá de someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el programa para su realización, en generalel que consten las tareas que considere necesario realizar para atender el contenido del servicio proponiendo, deberá cumplir con en su caso, los plazos parciales correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se utilizarán como unidades de tiempo la semana y el mes, salvo indicación en contrario xxx xxxxxx de prescripciones técnicas. El programa de trabajo respetará todas las obligaciones fechas o plazos de entrega fijados en el contrato, y contendrá todos los datos exigidos en aquel pliego. Si para el desarrollo de los servicios se precisare establecer por el adjudicatario contactos con entidades u organismos públicos, necesitará la previa autorización del órgano de contratación. Cada vez que naturalmente se desprendan o emanen modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa. Obligatoriamente se seguirán las directrices metodológicas marcadas por la dirección general en cuanto a protocolos de actuación, guías, métodos y procedimientos, no admitiéndose el uso de otras metodologías que tengan la misma finalidad que las mencionadas en el presente pliego. La documentación sobre las metodologías aplicables a este proyecto se podrá obtener a través de los siguientes medios: • MEGEPA, MESISPA, XXXXXXX, se publicará en el perfil del contratante. • ITIL: En la página de Internet xxx.xxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxx Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto, el Principado xx Xxxxxxxx podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el marco de referencia del Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001:2015 del Centro de Gestión de Servicios Informáticos (en adelante CGSI) del Principado xx Xxxxxxxx, a través del cual se gestionarán todas las actividades de servicio vinculadas a este pliego. El adjudicatario deberá acomodarse a los procedimientos establecidos en dicho centro para la gestión de los servicios adjudicados por la Administración del Principado xx Xxxxxxxx a terceras partes. Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato suscritoel adjudicatario se compromete a facilitar a la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital la documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. Los productos resultantes de la ejecución del contrato, que deben por tanto ser entregados conforme a lo expresado en este pliego son: - Fuentes: La última versión de las fuentes de programas y scripts realizados al amparo de este proyecto, suministrados por el adjudicatario. Deberán ser compilados con éxito y libres de errores en los equipos del Principado xx Xxxxxxxx, en cada uno de sus entornos de desarrollo, integración-pruebas-formación y producción. Asimismo, deberán entregarse todos aquellos artefactos relacionados. - Documentación: La documentación mínima que se debe presentar es la que indican las metodologías de Gestión y Desarrollo escogidas para el proyecto, en general la indicada por la Metodología de Gestión de Proyectos Informáticos MEGEPA-2007. La empresa adjudicataria deberá elaborar los planes de pruebas y los documentos de operación, así como el juego de datos de prueba necesarios. - Procedimientos, herramientas e informes: La última versión de procedimientos y herramientas conseguidas al amparo de este contrato debidamente documentadas (históricos de revisiones) así como los informes requeridos por el modelo de gestión propuesto.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del presente contrato, así como de las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el apartado (16) de la Hoja- Resumen, son obligaciones del contratista: Abonar los gastos de publicidad de la licitación del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del RGLCAP, cuyo importe máximo es el que figura en el apartado (9) de la Hoja-Resumen. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las necesidades que se deriven del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empresario, debiendo cumplir por ello las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario, o la infracción de las disposiciones sobre la seguridad por parte del personal designado por él, no implicará responsabilidad alguna para el Ministerio. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. Será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ministerio o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obravendrá obligado, especialmentebajo su exclusiva responsabilidad, pero sin limitarse a al cumplimiento de legislación ambientallas disposiciones vigentes en materia tributaria, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, de Seguridad Social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del públicomedio ambiente, personal así como cualesquiera otras de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíscarácter general. El contratista deberá pagar cumplir con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los sueldosconvenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, salarios social y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos laboral que aquellos autorizados por la ley, vinculen al Estado y en total conformidad particular las establecidas en el Anexo V del texto legal que relaciona los convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental. El órgano de contratación adoptará las oportunas medidas para garantizar, durante la ejecución del contrato, que el contratista cumple con estas obligaciones. El incumplimiento de las leyes vigentes. Los contratos obligaciones referidas en el párrafo anterior y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de trabajo deberán ceñirse estrictamente los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las leyes laborales derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP. Todo ello sin perjuicio de la potestad del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán órgano de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista candidatos y a su costo, todas licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que está sujeto según las leyesforman parte del sector público. En este caso, normas y reglamentos relativos el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la seguridad social. El empresa contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector velar por el cumplimiento de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contratoesta obligación. En el transcurso pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con los servicios se presten en las consecuencias legales dependencias de los Departamentos, agencias, entes, organismos y reglamentarias pertinentes El contratistaentidades que forman parte del sector público. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según las características del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este punto), integrado en generalsu propia plantilla, deberá cumplir con todas que tendrá entre sus obligaciones las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.siguientes:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal el ejercicio de la obrasu actividad, especialmente, pero sin limitarse a al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, precaución etc.), para la debida protección del público, público y personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de dé servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad afectividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para deberá iniciar la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos prestación del servicio en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por plazo que disponga el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros Ayuntamiento de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísBakio. El contratista deberá pagar está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo. El contratista será responsable de la calidad técnica de los sueldostrabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, salarios y remuneraciones a su personalasí como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, sin otros descuentos que aquellos autorizados por errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la leyejecución del contrato, y en total conformidad con las leyes vigentesla forma establecida en el art.198 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también Será de cuenta del contratista y adjudicatario indemnizar los daños que se originen a su costo, todas terceros como consecuencia de las obligaciones a las operaciones que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en requiera la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado trabajos, así como los producidos por el fiscalizadorincumplimiento de sus obligaciones. El contratistaA tal fin, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio aportará copia de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 una póliza de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización seguro y justificante del pago de la obra misma, que cubra los documentos contentivos riesgos inherentes al contrato, y en especial la responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los daños causados a terceras personas y derivados de actos del personal del adjudicatario, de sus empleados y dependientes, permanentes u ocasionales, de la información relacionada con el cumplimiento del origen maquinaria y equipo, así como a consecuencia de los rubros y el detalle trabajos realizados durante la ejecución del servicio objeto de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadaadjudicación. El contratista se comprometerá a ejecutará los trabajos personalmente, no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y quepudiendo ceder, en caso todo o en parte, el contrato a otra persona sin la autorización expresa y previa de la Administración, y con sujeción a las condiciones establecidas en el art. 210 de la Ley de Contratos del Sector Público. Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticase requieran para la realización de la prestación, así como el abono de todos los tributos (tasas, contribuciones e impuestos) estatales y locales, a que diera lugar la licitación y el contrato. El contratista facilitará a la Administración, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales se someterá estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada cumplimiento del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistacomo asistencia a reuniones explicativas, en generalpaneles informativos, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoetc.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer Además de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obralas obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y son obligaciones específicas del contratista mismolas siguientes: El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de esta, especialmente si sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores como personal del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísórgano contratante. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. En los casos en que legalmente proceda y así se indique en el apartado O del cuadro – resumen, el adjudicatario deberá pagar subrogarse como empleador en los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente señalados en un Anexo recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, dicha información se facilita a las leyes los exclusivos efectos de permitir una evaluación de los costes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también que implicará tal medida en cumplimiento de cuenta del contratista y a su costolo establecido en el artículo 130 LCSP, todas las obligaciones a las sin que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos se prejuzgue la obligación o no de subrogar por corresponder dicha decisión a la seguridad jurisdicción social. El contratista deberá también suscribir con En los actores pertenecientes al sector supuestos en que proceda la subrogación, se estará a lo dispuesto en el correspondiente convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Los contratistas estarán obligados a mantener actualizada la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada información relativa a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma plantilla vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritopara ponerla a disposición del órgano de contratación cuando sea requerida.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar se obliga al cumplimiento bajo su exclusiva responsabilidad de las condiciones que rigen la ejecución del contrato, en concreto: - Ejecutar los servicios contratados sujetándose a lo dispuesto en el contrato, en el presente Pliego de Condiciones y Documento de Especificaciones Técnicas, así como destinar los recursos humanos, técnicos y materiales precisos para la adecuada ejecución del servicio contratado - Al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionadas con el objeto de este contrato, citándose sin carácter exhaustivo, las técnicas, laborales, sociales, de salud en el trabajo, de seguridad y medioambientales. La empresa adjudicataria cumplirá con la regulación establecida en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. - El contratista será responsable de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los materiales adquiridos o disponer aceptados por él. - El contratista deberá mantener perfectamente ordenados los materiales, maquinaria y equipos a emplear en la obra, así como conservar la misma limpia de escombros y desperdicios durante el tiempo de vigencia del contrato. - El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen al personal que interviene en el contrato así como a terceros ajenos, como consecuencia de la ejecución del mismo. - Si por acción u omisión se causaran daños a las personas o las cosas interviniendo culpa o negligencia de la empresa contratista, ésta estará obligada a reparar e indemnizar el daño causado, de conformidad con la normativa vigente. - El contratista queda obligado a guardar estricta confidencialidad sobre la información que conozca o pueda conocer del ISFOC. - El contratista se compromete a prestar el apoyo técnico y los servicios que fueran precisos para el cumplimento del contrato. - Se consideran incluidos en este contrato, los aspectos colaterales de su prestación y los gastos derivados o que puedan derivarse de los mismos, entre otros, el transporte, seguros, instrumentos y medios mecánicos, etc. - El contratista se obliga también a tomar todas las acciones, en el ámbito objeto de este contrato, que sean necesarias para apoyar y facilitar la ejecución de las actividades del ISFOC, en lo que estas se vean afectadas por el mismo. - Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Contratista entregará al ISFOC una lista del personal suyo que se encuentre en la obra, detallándose la categoría profesional, el número de afiliación a la Seguridad Social, fecha de alta en la empresa, fecha de incorporación a la obra y la liquidación de los seguros sociales correspondientes al mes anterior, con expresión del personal que trabaja en obra. - La empresa adjudicataria cumplirá las disposiciones de la normativa general y autonómica vigente en cada momento respecto a los riesgos laborales referidos a sus propios trabajadores como a los trabajadores del ISFOC. - La responsabilidad del contratista subsistirá hasta que el ISFOC efectúe la recepción de las obras y extienda el acta de recepción correspondiente La ejecución de las obras se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, siendo a su cargo el cumplimiento de las obligaciones y el pago de los gastos que se fijan en las cláusulas del presente Xxxxxx. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios de la licitación y de adjudicación, así como de formalización del contrato, todos los permisos y autorizaciones gastos directos e indirectos que se necesiten el contratista deba realizar para la normal ejecución correcta de la obra contratada y legal cualesquiera otros que resulte de aplicación según las disposiciones vigentes en la cuantía que éstas señalen, así como toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales, autonómicas o estatales. El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos siguiendo los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal modelos e instrucciones de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíspropiedad. El contratista deberá pagar los sueldosqueda obligado a realizar, salarios y remuneraciones a su personalxxxxx, sin otros descuentos si así lo solicita la dirección de las obras, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. El contratista está obligado a instalar, a su xxxxx, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que aquellos autorizados por ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la leymarcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, pagos de tasas y derechos, así como la redacción de los proyectos que hay que presentar en los organismos competentes, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, tanto provisional como definitivo, de las instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, instalación de líneas y conducciones, y en total conformidad con general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las leyes vigentesinstalaciones, suministros, y acometidas de todos los servicios, teniendo en cuenta que estos sean adecuados al uso correcto que deban tener las instalaciones. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos Con anterioridad a la seguridad socialentrega de las obras y en todo caso dentro del plazo final para al ejecución del presente contrato, el Contratista procederá al desalojo, con todo el personal, maquinaria, equipo y materiales, comprometiéndose a entregar la obra limpia de escombros y desperdicios o suciedad y en condiciones tales que permitan al ISFOC la instalación y montaje del mobiliario. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes En caso contrario, ISFOC podrá proceder a realizar la limpieza por sí mismo o a través de una empresa contratada al sector efecto, siendo descontado el coste de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración misma del contrato. En el transcurso importe de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados última certificación que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritodeba ser abonada.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, aquellas otras condiciones de ejecución que se determinen con el adjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El contratista debe contar será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El contratista se obliga a prestar los servicios especificados, en el lugar indicado, utilizando para ello los medios humanos y materiales que sean necesarios y que garanticen la calidad técnica de los servicios prestados. En este sentido, el Adjudicatario designará al inicio del Contrato el equipo de trabajo, con cualificación necesaria y nombrará un responsable único en relación con IDAE, no pudiendo sustituir a estas personas salvo razones de fuerza mayor o disponer expresa petición de XXXX. Será obligación del contratista indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el del contrato. Asimismo, A tal efecto deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos tener contratada y mantener en vigor póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra los avisos y advertencias requeridos eventuales riesgos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíscuantía suficiente. El contratista deberá pagar contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los sueldos, salarios derechos y remuneraciones deberes inherentes a su personalcalidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin otros descuentos que aquellos autorizados en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por la leydicho personal en relación con IDAE, y en total conformidad con ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del obligaciones existentes entre el contratista y a su costosus empleados. En ningún caso, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyesel desarrollo del trabajo en la sede o en dependencias del IDAE, normas supone la existencia de relación laboral entre IDAE y reglamentos relativos el personal asignado por el Adjudicatario a la seguridad socialrealización de los trabajos. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de asumirá la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso total responsabilidad de la ejecución del contrato en caso de concertar con terceros la obra el contratista podrá solicitar realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la entidad contratante la sustitución empresa subcontratada como respecto del o los subcontratistas, únicamente subcontrato a celebrar. El contratista queda obligado al cumplimiento de prestación del servicio durante en las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones Técnicas. En caso de incumplimiento o retraso en la ejecución prestación del servicio, IDAE podrá imponer al adjudicatario penalizaciones por este motivo. El contratista garantizará en todo caso a IDAE toda reclamación de tercera persona fundada en la actividad de aquél. Si para el desarrollo de los rubros subcontratados que afecte trabajos, el avance Adjudicatario o su equipo técnico debiera asistir a reuniones, visitar instalaciones u organismos o asumir la representación de obra programado IDAE, por encargo de éste, frente a terceros, pondrá especial cuidado en las relaciones y actuará en todo momento cumpliendo las instrucciones recibidas de IDAE. El contratista estará obligado a rehacer sin cargo cualesquiera estudios, cálculos o trabajos realizados y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizadorresulten ser incorrectos o no adecuados al fin pretendido. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos La totalidad de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su documentación generada será entregada a IDAE en edición original y formato electrónico apto para PC-compatible, si así fuera requerido. La ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritose realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista deberá cumplir, entre otras, las siguientes condiciones. Su incumplimiento acarrearía la resolución del presente contrato: • • • Desde que entre en vigor el contrato, el adjudicatario debe contar con o estar debidamente reconocido por parte de ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., según las condiciones del convenio marco suscrito por la Comunidad Autónoma del País Xxxxx y el Sistema Integrado promovido por ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. • • La ejecución del presente contrato se hará a riesgo y xxxxxxx del contratista. • • El peso de los materiales que serán fundamento de la facturación se efectuarán a través de una báscula admitida por el Ayuntamiento, la cual deberá disponer de todos los permisos una calibración certificada y autorizaciones legalizada. El Ayuntamiento, debidamente justificado, tendrá derecho a exigir que se necesiten cambie de báscula. • • Informar de las cuestiones que le requiera el Ayuntamiento y asistir a las reuniones sea requerido para ello. • • Prestar el servicio del modo establecido en el Contrato, en el Pliego y la legislación aplicable. • • El contratista, no podrá sin previa autorización expresa del Ayuntamiento de Usurbil, ceder ni traspasar los derechos y obligaciones derivadas del contrato, a otra persona o entidad. • • El contratista tampoco podrá subcontratar ni concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el Ayuntamiento lo autorice expresamente. • • Destinar el total del material de papel-cartón entregado a reciclaje, entendiendo como tal el aprovechamiento o reutilización de dicho material como materia prima para la ejecución correcta obtención de pasta de papel y legal posterior fabricación del producto original o de otros productos celulósicos afines. • • Mantener y asegurar la estricta confidencialidad de los posibles datos que pudieran contener el material entregado durante todas las labores posteriores de manipulación, dejándolo a salvo de toda discreción, en virtud de lo establecido en la legislación sobre protección de datos. • • Poner en conocimiento y a disposición del Ayuntamiento de Usurbil los posibles objetos de valor que puedan aparecer en el material descargado. • • Estar al día en lo que a obligaciones tributarias, de Seguridad Social y Previsión y Seguridad en el Trabajo se originen con respecto al personal necesario para cubrir los servicios. • • Poner en todo momento a disposición de la obraprestación de los servicios todo el personal preciso para su correcta emisión y para cubrir todas las ausencias, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precauciónbajas, etc.), para del mismo. • • Tener asegurada la debida protección responsabilidad civil por una cuantía de 300.000 € que cubrirá el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a terceras personas o a sus bienes y los costes de reparación y recuperación del públicomedio alterado, personal derivados de la fiscalización y actividad objeto del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan concurso. La póliza deberá especificar claramente la vía pública o reserva de esta cantidad para las instalaciones objeto del Contrato. El contratista está obligado al cumplimiento de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos las disposiciones legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldosmateria laboral, salarios de Seguridad Social y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente e higiene en el caso trabajo, quedando el Ayuntamiento de incumplimiento o retraso en la ejecución Usurbil exonerada de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado responsabilidad por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoeste incumplimiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con está obligado a dedicar o disponer de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 76.2 LCSP). Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los permisos derechos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal deberes inherentes a su calidad de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección empleador respecto del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores siendo este Ayuntamiento ajeno a los mínimos legales vigentes en el paísdichas relaciones laborales. El contratista deberá pagar procederá inmediatamente, si fuera necesario a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. A la extinción del contrato no se producirá, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los sueldostrabajos objeto del contrato como personal de este Ayuntamiento, salarios de conformidad con lo establecido en el art.lo 308 LCSP. En general, el contratista responde de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y remuneraciones a su personaldesarrollan la relación laboral entre éste y sus trabajadores, sin otros descuentos que aquellos autorizados por pueda repercutir contra la leyAdministración ninguna multa, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos sanción o cualquier otro tipo de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las responsabilidad que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialle puedan imputar. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia está obligado a guardar sigilo respecto de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento datos y seguimiento por parte de fiscalización antecedentes que, no siendo públicos y administración notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento por razón del mismo (art. 112.2 RGLCAP). Si el contrato implica el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticala contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, se someterá y aceptará las sanciones que aquél tendrá la consideración de aquella puedan derivarseencargado del tratamiento, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistarigiendo, en generaltodo caso, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen lo establecido en la D.A. 26ª de LCSP. Corresponderá y será a cargo del contrato suscrito.contratista:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar Las obligaciones del adjudicatario serán las siguientes:  Llevar a cabo la prestación de los servicios en la forma, tiempo y condiciones establecidas en el pliego de condiciones, disponiendo al efecto de los medios humanos y materiales adecuados, siendo a su cargo la totalidad de los gastos que genere todo ello.  Ejecutar el contrato en la forma, tiempo y condiciones establecidas en este Pliego y en la oferta presentada.  Responder de los daños y perjuicios que se originen con o disponer motivo de todos la ejecución del contrato, tanto al IFEVI como a terceras personas.  La dotación de los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato.  A concertar y mantener en vigor los seguros de responsabilidad correspondientes a la actividad que desarrolla.  A obtener los permisos y las autorizaciones que se necesiten sean necesarios para la ejecución correcta y legal de la obraeste contrato.  A cumplir, especialmentebajo su responsabilidad en exclusiva, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos de seguridad e higiene en el trabajo, y habrá de tener su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respeto lo del cual tendrá, con carácter general, la condición de empresario. Asimismo, el contratista deberá realizar y/cumplir durante todo el período de ejecución del contrato a normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.  Cualquier otra obligación que le venga impuesta en este Pliego o efectuarpor precepto legal o reglamentario.  Corresponde exclusivamente a la empresa contratista a selección del personal que reuniendo, colocar o dar todos en su caso, los avisos requisitos de titulación y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señaléticaexperiencia exigidos, letreros formará parte del equipo de peligrotrabajo adscrito a la ejecución del contrato, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal sin perjuicio de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones verificación por parte de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte del cumplimiento de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoaquellos requisitos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar Las obras se ejecutarán con o disponer estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de todos los permisos Cláusulas Administrativas Particulares y autorizaciones en el de Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se necesiten para la ejecución correcta y legal cumpla el plazo de la obragarantía, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios es responsable de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes defectos que en el paísla construcción puedan advertirse. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por Si hubiera alguna parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra ejecutada deficientemente, el contratista podrá solicitar deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, se puede proponer a la entidad contratante Administración su aceptación, con la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), consiguiente rebaja en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalesprecios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista y éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231del TRLCSP (artículo 215 TRLCSP). Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes (artículo 214 TRLCSP). Si el contrato se ejecutara de forma previa compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta Cláusula. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. Si la obra se arruinara con posterioridad a la presentación expiración del plazo de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización garantía por vicios ocultos de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento construcción debido a incumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución contrato por parte del subcontratistacontratista, responderá éste de acuerdo los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. Son de cuenta del contratista todos los términos constantes gastos derivados de la publicación de la licitación en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores Boletines Oficiales, así como los de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada formalización del contrato, con las consecuencias legales si éste se elevare a escritura pública. Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y reglamentarias pertinentes El controles de calidad acordados en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritola calidad y en la ejecución de la obra. (artículo 67.3.i) RG).

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar Los trabajos se ejecutarán con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse estricta sujeción a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos las estipulaciones contenidas en el contrato. Asimismopliego de prescripciones técnicas particulares, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldospliego de prescripciones técnicas generales de Instalaciones municipales, salarios en presente pliego de cláusulas administrativas particulares y remuneraciones a su personalconforme al proyecto que apruebe el órgano de contratación , sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos al programa de trabajo deberán ceñirse estrictamente aprobado, así como a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondaninstrucciones que, en los porcentajes ofertados y evaluadosinterpretación técnica, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración diera el responsable del contrato. En Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el transcurso de más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. El adjudicatario estará obligado a mantener durante la ejecución del contrato adjudicado, el compromiso adquirido en la declaración relativa al Fomento de Empleo que acompaña en su oferta en lo relativo al número de desempleados contratados y plazo de duración de los contratos. Asimismo estará obligado a mantener durante la ejecución del contrato adjudicado, y com obligación esencial del mismo, el compromiso adquirido en relación con la adscripción de medios personales . Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista podrá solicitar deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la entidad contratante Administración su aceptación, con la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), consiguiente rebaja en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalesprecios. El contratista, en forma previa tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la presentación Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las planillas correspondientes, deberá entregar a operaciones que requiera la fiscalización ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la obra los documentos contentivos de Administración será responsable la información relacionada con el cumplimiento del origen misma dentro de los rubros y límites señalados en las leyes. Si el detalle contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. - El contratista deberá cumplir, bajo su ejecución por parte del subcontratistaexclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de acuerdo seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a los términos constantes en su cargo el personal necesario para la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada realización del objeto del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistarespecto del que ostentará, en generala todos los efectos, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.la condición de empresario. Asimismo, el contratista estará obligado a:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos trabajo lo ejecutará el CONTRATISTA conforme a las Bases, Consultas, Absoluciones y autorizaciones su Propuesta Técnica - Económica. El CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, materiales, insumos, dirección técnica, administrativa y financiera necesaria para la completa ejecución del servicio contratado. En caso fortuito, que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obrapresentasen fallas posteriores al trabajo, especialmenteimputables al CONTRATISTA, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y este asumirá a su costo, todas la inspección y coordinación del caso, para su pronta solución. De acuerdo a esto, se requiere especial dedicación para el cumplimiento correcto de los trabajos. El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir el personal que labora en la ejecución de la prestación objeto del contrato, liberando, en este sentido, a PETROPERU de toda responsabilidad sobre dicho personal. El CONTRATISTA acepta liberar y eximir a PETROPERU de toda responsabilidad cuando ésta se genere por el incumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos aplicables a la seguridad socialejecución del servicio. El contratista deberá también suscribir CONTRATISTA se obliga a ejecutar la prestación objeto del contrato con el personal profesional propuesto previo a la firma del Contrato. Se obliga asimismo, asumir el pago de remuneraciones ordinarias y/o jornales de todo el personal a su cargo así como el pago de todos los actores pertenecientes al sector beneficios sociales establecidos por ley, sin excepción. Además, contratará para todo su personal el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tanto la economía popular póliza para la cobertura de salud como la cobertura de invalidez y solidaria (EPS) o micro sepelio. El CONTRATISTA tomará las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistaspuedan afectar la ejecución del servicio, los contratos caso contrario PETROPERÚ estará obligado a aplicar las multas y sanciones que correspondan, . EL CONTRATISTA se compromete a mantener en los porcentajes ofertados forma permanente personal calificado y evaluados, copia adecuado para la ejecución de los cuales trabajos que se indican en las Bases, obligándose a retirar del lugar al personal que PETROPERÚ considere no idóneo, que cometiere faltas graves contra la moral y/o disciplina, el mismo que será reemplazado de inmediato, por otro de igual o superior currículum vitae, así mismo, cualquier cambio de personal debe contar con la autorización de PETROPERÚ. El CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos deberá ser entregada contar con bidones de agua para el consumo del personal CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc. La participación de PETROPERU en la Coordinación, Inspección y Administración del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la entidad contratante correcta ejecución de los trabajos. PETROPERU se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los servicios que crea conveniente, que no cumplan con las Bases y especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. Las instalaciones temporales a cargo del CONTRATISTA que sean necesarias tales como caseta del servicio, almacén, servicios higiénicos, primeros auxilios, etc. deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas. EL CONTRATISTA proporcionará todos los equipos y herramientas necesarias para conocimiento la prestación del servicio, y seguimiento por parte de fiscalización y administración su costo estará incluido en el Monto total del contratoContrato. En el transcurso Al término de la ejecución de trabajos, el CONTRATISTA presentará un informe de todos los trabajos realizados. El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU de estar en el lugar de ejecución de trabajos en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, inspeccionar, examinar y aprobar los equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, etc. utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados, conforme a especificaciones técnicas respectivas. El CONTRATISTA dará a PETROPERU las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecución de trabajos. El CONTRATISTA será responsable por la ejecución del Control de Calidad, así como los Ensayos y Pruebas de todos los equipos y materiales que suministre, estando estos costo incluidos en forma directa en el monto del Contrato. El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ copias de los Protocolos de Pruebas, los cuales deberán contener los resultados de las pruebas efectuadas. Todo el material y la mano de obra el contratista podrá solicitar a emplearse estará sujeta a la entidad contratante inspección de PETROPERÚ. Si los materiales, equipos y accesorios son instalados antes de ser aprobados por la sustitución Supervisión, PETROPERÚ podrá hacer retirar dicho material sin costo alguno, y cualquier gasto adicional por este motivo será por cuenta del CONTRATISTA. Igual proceso se seguirá si a criterio de la Supervisión del servicio, los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en las especificaciones. PETROPERÚ tiene derecho de rechazar el material que se encuentre dañado, defectuoso o los subcontratistasno preste las garantías debidas de funcionamiento; asimismo, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecución de los rubros subcontratados trabajos, podrá solicitar su corrección o cambio. Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material que afecte el avance haya sido rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERÚ. Las especificaciones de obra programado los fabricantes referentes a los materiales deberán respetarse y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar pasarán a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación formar parte de las planillas correspondientesespecificaciones. PETROPERU se reserva el derecho de detener, deberá entregar a la fiscalización de la obra suspender y proseguir los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistatrabajos que crea conveniente, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a que no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, cumplan con las consecuencias legales Bases y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan especificaciones técnicas y/o emanen del contrato suscritocondiciones de seguridad.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista debe las siguientes: Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. Prestar el servicio, de conformidad con el Reglamento de uso de instalaciones deportivas de Xxxxxxx xx Xxxx y directrices de la Alcaldía. Xxxxxx el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. A poner en conocimiento del Ayuntamiento a solicitud de este, el listado de usuarios. Plazo de cinco días a contar con o disponer de todos la solicitud. Indemnizar los permisos y autorizaciones daños que se necesiten para causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la ejecución correcta y legal Administración. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos Comunidad Europea o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección signatarios del público, personal Acuerdo sobre Contratación Pública de la fiscalización y Organización Mundial del contratista mismoComercio, especialmente si en los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. Los sueldos y salarios Percibir de los trabajadores usuarios del contratista se estipularán librementeservicio las tarifas aprobadas por la Administración concedente por la gestión y explotación del servicio. Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio económico de la concesión, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados supuesto de modificaciones del servicio impuestas por la ley, Corporación que aumenten los costos o disminuyan la retribución; y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en que por causas ajenas a las partes contratantes se alterasen las bases económicas del arriendo contempladas en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle momento de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritootorgamiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer Además de todos los permisos las derivadas de la esencia y autorizaciones naturaleza del contrato que se necesiten para la ejecución correcta celebre, y legal de la obraLey; el contratista se obligará a: A dar cumplimiento a las actividades descritas en al anexo técnico, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal parte integral de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contratopropuesta. En el transcurso desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras, vigentes al momento de la ejecución de las obras. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así como las particulares establecidas en el Formulario de presupuesto oficial y que se describen en el ANEXO TECNICO.[SOM2] Verificación de cada uno de los sitios priorizados por la Territorial para la ejecución de las obras previstas en los pliegos de condiciones, determinando su conformidad o no con lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la Regulación del tránsito en calles, carreteras y Ciclorrutas de Colombia y en las demás normas aplicables. Para tales fines, el Contratista deberá realizar recorridos conjuntos con el personal que sea designado por la Territorial de INVÍAS a las vías que serán señalizadas, recorridos en los cuales se determinarán las cantidades máximas por ítem que podrán ser ejecutadas en cada sector. Por tal razón, el Contratista deberá inspeccionar todos los sitios y puntos en los cuales se realizará la señalización, según la priorización en la atención que sea efectuada por la Territorial. En el evento en que luego de la revisión correspondiente, el CONTRATISTA encontrare que el sitio seleccionado por la Territorial no se ajusta a los requerimientos técnicos contenidos en las normas vigentes, según el tipo de obra por ejecutar, deberá abstenerse de ejecutar la obra el contratista podrá solicitar en las condiciones señaladas y procederá en forma inmediata a informarlo a la entidad contratante Territorial, con el fin de que pueda ser definido un nuevo sector o punto específico para la sustitución ejecución de dichas obras. Efectuar el control de calidad a todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contrato, mediante pruebas técnicas de laboratorio de los materiales a utilizar, de acuerdo con las normas técnicas colombianas correspondientes, así como aportar los certificados de calidad de los mismos. Además, se deberá efectuar control de calidad a todas las obras ejecutadas, de acuerdo con lo indicado en El MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL – DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la resolución No. 0001885 del 17 xx Xxxxx de 2.015, incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en él contenidas y/o referidas, así como las especificaciones particulares que rijan la presente contratación, presentando a la Territorial todos los subcontratistas, únicamente en el caso certificados de incumplimiento o retraso calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras, así como los rubros subcontratados resultados de los ensayos de laboratorio que afecte demuestre el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación cumplimiento de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización especificadores establecidas para las diferentes actividades de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadaseñalización. El contratista debe disponer en cada frente de trabajo donde se comprometerá a no contratar a personas menores encuentre desarrollando las labores contratadas, los equipos para el control de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; calidad de los trabajos de demarcación horizontal y queseñalización vertical, los cuales podrán ser utilizados por el personal del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS o por quien sea designado por éste, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contratocualquier momento, con el fin de verificar el cumplimiento de lo previsto en las consecuencias legales especificaciones técnicas, Manual de Señalización Vial 2015 y reglamentarias pertinentes El contratistalo indicado en los documentos del proceso de contratación. Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación consisten en la intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el contratista en generalningún momento puede suspender el tráfico vehicular, deberá cumplir con y es su obligación proveer todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos para la Regulación del contrato suscritoTránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado por el Ministerio de Transporte.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. El contratista debe contar estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con o disponer discapacidad, de todos los permisos prevención de riesgos laborales y autorizaciones de protección del medio ambiente que se necesiten para establezcan tanto en la ejecución correcta y legal normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El contratista podrá concertar la realización parcial de la obra, especialmente, pero sin limitarse a prestación con los requisitos y alcance que se establezcan en el Anexo VII. La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan los requisitos establecidos en el contratoartículo 215 LCSP. AsimismoPara la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, deberá realizar y/o efectuaren todo caso, colocar o dar todos de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señaléticasubcontratos, letreros de peligro, precaución, etc.), junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la debida protección del público, personal parte de la fiscalización prestación que se pretende subcontratar, y una declaración responsable del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísAdministración. El contratista deberá pagar estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo xxxx saber de forma expresa, a gestionar los sueldospermisos, salarios licencias y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos normas de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales cualquier otro organismo público o privado que xxxx necesarias para el inicio y ejecución del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector suministro solicitando de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra Administración los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad que para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoxxxx necesarios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar Los oferentes deberán revisar cuidadosamente la documentación y cumplir con o disponer de todos los permisos requisitos solicitados. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. Se hace una mención especial al cumplimiento de las especificaciones técnicas. • Cumplir cabalmente con todas y autorizaciones cada una de las obligaciones establecidas en los términos de referencia, pliegos, contrato y normativa legal vigente aplicable al objeto contractual. • Facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que se necesiten estas soliciten para conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. • Adquirir y mantener los equipos necesarios para prestar el servicio contratado. • Contratar al personal idóneo para la ejecución correcta implementación, administración y legal operación del servicio objeto de la obraeste Contrato, especialmente, pero sin limitarse manteniendo indemne a cumplimiento TRANSESPOL EP de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación cualquier de demanda o reclamo laboral, y aquellos términos civil, o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento administrativa por parte de fiscalización y administración sus colaboradores, bajo relación de dependencia o no. • Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), Contrato en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generalestérminos y condiciones aquí establecidas. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir • Cumplir con todas las obligaciones laborales y fiscales del país, manteniendo indemne a TRANSESPOL EP de cualquier reclamación sobre esta materia, sea del gobierno central o de terceros, sean o no sean estos contratistas/proveedores del aliado estratégico. • Enviar los reportes que naturalmente requiera TRANSESPOL EP y las distintas autoridades, que de manera motivada requieran las autoridades competentes de administrar justicia. Toda contestación que deba o estime el aliado estratégico enviar a terceros con motivo de requerimientos respecto de la información del servicio objeto de la contratación, deberá ser previamente puesta en conocimiento de TRANSESPOL EP. De igual manera, todo requerimiento que reciba el aliado estratégico en tal sentido deberá ser conocido por TRANSESPOL EP. El aliado estratégico deberá poner en conocimiento de TRANSESPOL EP, dentro de las 48 horas siguientes de recibida la notificación, citación, requerimiento de terceros, sean estos públicos o privados, a fin de que ésta proceda a dar las instrucciones del caso. Esta obligación de notificación previa no exime al aliado estratégico de mantener indemnes a TRANSESPOL EP, sus funcionarios, empleados, asesores, consultores en general colaboradores, sean públicos o privados, incluye gastos de defensa en caso de acciones de terceros en contra de TRANSESPOL EP por actos u omisiones del aliado estratégico. • Pagar de ser el caso, las multas que TRANSESPOL EP imponga al aliado estratégico, dentro del término de 5 días de notificada la resolución por la cual se desprendan impone. Si no se realizare el pago dentro del referido término, el valor de las multas será descontado de la parte de los ingresos recaudados que corresponda pagarse al aliado estratégico. • Al término del Contrato, sea éste de manera anticipada o emanen al advenimiento del contrato suscritoplazo, el aliado estratégico traspasará de manera definitiva los bienes tangibles e intangibles, para la gestión del servicio, en perfectas condiciones de operación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico de este contrato, son deberes específicos del contratista debe contar las siguientes: - Prestar el servicio con o disponer la continuidad convenida y garantizarles a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas. - Cuidar la buena orden del servicio, para lo cual puede dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio del poder de todos policía atribuidos a la Administración. - Indemnizar por los permisos y autorizaciones daños que se necesiten para la ejecución correcta y legal les causen a terceros como consecuencia de la obraoperaciones que requiera el desarrollo del servicio, especialmenteexcepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. - Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, pero sin limitarse a cumplimiento respeto de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros empresas de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal Estados miembros de la fiscalización y Comunidad Europea o signatarios del contratista mismoAcuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio, especialmente si en los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. Los sueldos - Obtener la compensación económica adecuada para mantener el equilibrio económico de la concesión, en el supuesto de modificaciones del servicio impuestas por la corporación que aumenten los costes; y salarios en los casos en que, por causas ajenas a las partes contratantes, se alteraran las bases económicas de la concesión contempladas en el momento de su otorgamiento. - Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. - El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para eso; este deber se considera esencial (artículo 64.2 del TRLCSP). - El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del TRLCSP para los supuestos de subcontratación. - Gastos exigibles al contratista. Correrán por la cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, hasta el límite máximo de 1.000 €, de la formalización del contrato, así como otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, en la firma y cuantía que estas indiquen. - Será obligatoria la subrogación de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes que prestan el servicio en el país. El contratista deberá pagar los sueldosAyuntamiento, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en del Convenio de aplicación. - Asumir todos los costes derivados del funcionamiento del vehículo camión recolector de basura, que se adscribe la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoeste servicio.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, condiciones que serán incorporadas a la póliza de seguro. El adjudicatario deberá informar al órgano de contratación sobre las condiciones del contrato que ha de suscribir y velará por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza para su eficacia y plenitud de efectos. Igualmente viene obligado, durante la vigencia de los contratos de seguros en que hayan intervenido, a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclame sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarle su asistencia y asesoramiento. El adjudicatario será responsable ante el órgano de contratación de las deficiencias o imperfecciones que reduzcan o anulen los efectos de la póliza concertada y que le sean imputables. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. El contratista debe contar con o disponer será responsable igualmente de todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten originen durante la ejecución del contrato, tanto para la ejecución correcta y legal Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de la obrapreceptos legales o reglamentarios, especialmentede acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, pero sin limitarse todos responderán solidariamente de las responsabilidades a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísrefiere esta cláusula. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones a de seguridad e higiene en el trabajo. Igualmente, el contratista tendrá la obligación de renovar sus certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que deberán encontrase vigentes durante el desarrollo del contrato. El contrato derivado del presente pliego respetará, en su integridad, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, sin otros descuentos siendo su contenido de aplicación a los licitadores, al adjudicatario, así como a la entidad contratante. Para el caso de que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta contratación implique el acceso del contratista y a su costodatos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a aquél tendrá la seguridad socialconsideración de encargado del tratamiento. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de Cuando finalice la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasprestación contractual, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia datos de los cuales deberá carácter personal deberán ser entregada destruidos o devueltos a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración responsable o al encargado del contratotratamiento que ésta hubiese designado. En el transcurso de El personal que la empresa adjudicataria destine a la ejecución del contrato no tendrá relación laboral ni de la obra cualquier otro tipo con el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistasAyuntamiento de La Oliva, únicamente debiendo ser contratados en el caso de incumplimiento régimen o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados modalidad que afecte por derecho corresponda según el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoadjudicatario.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. a)Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la Supervisión del Contrato. b) EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. c) Garantizar la calidad de los bienes suministrados, contenidos en el objeto de la presente invitación privada; al igual que la entrega en el sitio de la UPTC según se indica en las presentes Condiciones y Requerimientos de Invitación. d) Los bienes objeto de esta invitación privada deberán ser entregados por el contratista según lo determine el supervisor del contrato. e) Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra x XXX Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR E ICBF). f) Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. g) El contratista debe contar está en la obligación de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten servicios sin crear riesgos para la ejecución correcta y legal de salud, la obraseguridad o el ambiente. Así mismo, especialmente, pero sin limitarse tomar todas las medidas conducentes a cumplimiento de legislación evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paístrabajo aplicables. El contratista deberá pagar no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmosfera, el suelo o los sueldoscuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreara a más de la multa establecida en la Resolución 3641 de 2014, salarios las acciones legales a que hubiese lugar. CLAUSULA CUARTA.OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: a) Indicar al Contratista, lugar y remuneraciones forma de entrega del mobiliario b) Verificar que los bienes objeto del presente contrato sean entregados a su personalsatisfacción, sin otros descuentos que aquellos autorizados conforme a las especificaciones requeridas c) Efectuar el correspondiente pago, una vez realizada la entrega y el recibo a satisfacción por el funcionario encargado de ejercer la supervisión, y conforme a las políticas de pago prestablecidas por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentesUniversidad. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoCLAUSULA QUINTA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El contratista debe contar está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con o disponer discapacidad, de todos los permisos prevención de riesgos laborales y autorizaciones de protección del medio ambiente que se necesiten para establezcan tanto en la ejecución correcta y legal normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. El contratista podrá concertar la realización parcial de la obra, especialmente, pero sin limitarse a prestación con los requisitos y alcance que se establezcan en el La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan los requisitos establecidos en el contratoartículo 215 LCSP. AsimismoPara la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, deberá realizar y/o efectuaren todo caso, colocar o dar todos de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los avisos subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y advertencias requeridos por una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración. En el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros caso de peligro, precaución, etc.), para que la debida protección del público, subcontratación afecte al tratamiento de datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la fiscalización y del contratista mismoentidad contratante, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o el adjudicatario tendrá además las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes obligaciones señaladas en el paísAnexo XXI del presente pliego (Acuerdo de Encargado del Tratamiento). El contratista deberá pagar estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los sueldospermisos, salarios licencias y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos normas de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costosuministro, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector solicitando de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra Administración los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad que para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoello sean necesarios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo, la invitación publica y sus respectivas modificaciones y en la propuesta presentada y aceptada por el Instituto.  El contratista debe contar con proceso, por ser un servicio, se realiza desde la instalación del contratista, sin necesidad de estar en sitio, solamente en caso de ser necesario.  Responder por la perdida, daño o disponer de todos los permisos y autorizaciones deterioro que se necesiten pueda generar durante el proceso de recuperación del incidente, de información que dé a lugar.  Cuando se requieran adiciones, se obliga a dar una cotización previa al inicio de cualquier proceso requerido para la ejecución correcta lo cual deberá enviar un email e informar vía telefónica al supervisor del contrato, el valor o cotización, garantía y legal servicio a incluir o cambiar, antes de la obrainiciar el procedimiento, especialmentepara que sean autorizados por el supervisor  Se debe entregar ficha del servicio realizado y configurado, pero sin limitarse a cumplimiento detallando estado del mismo, actividades realizadas.  Realizar los pagos correspondientes al sistema de legislación ambiental, seguridad industrial social integral y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratolos parafiscales de sus empleados. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos  Entregar al Instituto los avisos y advertencias informes requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señaléticala supervisión, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos tal forma que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de den cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución del objeto del contrato y que la entrega de los productos inherentes a este sea medible, cuantificable en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad.  Facilitar la obra labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  Atender los requerimientos realizados por el contratista podrá solicitar Instituto para el desarrollo del presente contrato.  Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.  Realizar dentro de los tres (3) días siguientes a la entidad contratante la sustitución suscripción del o los subcontratistas, únicamente en contrato las gestiones necesarias para el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución cumplimiento de los rubros subcontratados que afecte el avance requisitos de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoasumir los costos de éstas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Los trabajos a realizar se refieren a todas y cada una de las plantas y dependencias de los citados edificios y de las aceras interiores circundantes y recinto escolar, en su caso. El servicio que se contrata y la periodicidad en su prestación serán, como mínimo, los que se expresan en el Pliego de prescripciones técnicas que se adjunta. Con independencia de las obligaciones específicas que se deriven de la propia naturaleza de los diferentes servicios, el adjudicatario/s asumirá las siguientes obligaciones de carácter esencial siguiente: - Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de riesgos laborales. El contratista debe contar con adquiere los derechos y obligaciones que como empresario le correspondan respecto del personal que utilice para la prestación del servicio contratado, quedando el Ayuntamiento exento de cualquier responsabilidad por incumplimiento de las normas vigentes en materia laboral o disponer de todos los permisos y autorizaciones seguridad social. - El contratista también responderá de cualquier daño que se necesiten pueda ocasionar en la prestación del servicio o como consecuencia de él. A tales efectos, se verá obligado a concertar el correspondiente seguro de responsabilidad civil, en cuantía no inferior a 200.000,00 €. - Al cumplimiento de todo lo previsto en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales y sus revisiones posteriores. - Tener asegurado al personal, tanto con el seguro obligatorio como con el de accidentes, debiendo a tal fin el adjudicatario/s, tener disponible, cuando sea requerido para ello, los contratos de trabajo del personal empleado en cada uno de los inmuebles de titularidad municipal en los que prestará su servicio y recibos al corriente de pagos a la ejecución correcta y legal Seguridad Social. - Quedarán suplidas, al día siguiente de producirse, las bajas de personal de limpieza, producidas por vacaciones, incapacidad transitoria, o cualquier otra causa. -Al comienzo de la obraprestación del servicio, especialmenteel adjudicatario/s deberá presentar relación de personal para el desarrollo del mismo, pero sin limitarse a cumplimiento debidamente identificado y con expresión de legislación ambientaljornada en que será empleado e inmuebles en los que prestará su servicio. -Disponer de un Libro de Visitas y un Libro de Matrículas, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos siendo preceptiva la inscripción en el contratode Matrículas, de aquel personal que inicie su actividad laboral por vez primera. Asimismo, deberá realizar y/o efectuaren el libro de matrículas, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señaléticase recogerá la relación de trabajadores que prestan servicios de limpieza en la misma, letreros con expresión de peligroantigüedad, precauciónjornada de trabajo. -Para supervisar la asistencia del personal al trabajo, etc.)así como la calidad del servicio, la empresa adjudicataria designará un representante de su confianza con poderes suficientes para la debida protección resolución inmediata de cuantos defectos e incidencias sean observados en la prestación del públicoservicio, personal a fin de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores dar solución inmediata a los mínimos legales vigentes en el paísmismos. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en -En el caso de incumplimiento o retraso producirse alguna variación del personal asignado a cada dependencia, la empresa adjudicataria entregará al órgano de esta contratación, dentro de los 15 días siguientes a la concurrencia de tal variación, los siguientes datos del personal afectado: Nombre y Apellidos, Ns de Seguridad Social, Tipo de Contrato, Antigüedad y Categoría Laboral. - Estas variaciones no podrán suponer en ningún caso aumento del importe adjudicado, debiendo ser propuestas con la debida antelación. Los datos de estas variaciones serán inscritas en el Libro de Matriculas e Incidencias. - Cuando se produzca una variación de la programación horaria y de tareas reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas sin que suponga variación de las jornadas contratadas, se realizará de mutuo acuerdo entre el responsable de cada Centro y la empresa adjudicataria, siendo notificada por el responsable de cada Centro Directivo al órgano de contratación de esta contratación dentro del mes siguiente a la fecha en que deba causar efecto. - El órgano de contratación podrá en cualquier momento inspeccionar el servicio de limpieza que se esté realizando en las distintas dependencias que se encuentren afectadas por el objeto del presente Pliego. Asimismo el Órgano de contratación se reserva la potestad para exigir al contratista cuanta documentación y datos estime oportuno sobre el personal contratado y que preste sus servicios en centros y dependencias de aquel, para garantizar su adecuación a la normativa vigente en materia laboral en general, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales y sobre seguridad social, sin perjuicio de las limitaciones previstas en la ejecución legislación sobre protección de datos. - Será por cuenta de la Administración el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para la realización de los rubros subcontratados trabajos de limpieza. - El órgano de contratación podrá acordar la ampliación o supresión de los servicios inicialmente determinados, como consecuencia de la reorganización del Ayuntamiento, apertura o incorporación de nuevos locales, creación de órganos, redistribución de efectivos, cambios de ubicación, y otras circunstancias de naturaleza similar, sin que afecte tales variaciones tengan la consideración de modificación del contrato, y hasta un límite del 20% del precio del contrato IVA excluido. Estas variaciones son de obligado cumplimiento para el avance contratista/s. El adjudicatario/s queda obligado a someterse a las variaciones de obra programado y ampliación o supresión del servicio a que conste en se refiere el cronograma vigente aprobado apartado anterior, siempre que sean comunicadas por el fiscalizadorórgano de contratación, con antelación mínima de cinco días hábiles. Cuando supongan una ampliación de las prestaciones concertadas, su valoración lo será según el precio euros/hora, ofertado por la empresa adjudicataria en su proposición. El contratistaadjudicatario, ademáscomo responsable del tratamiento de los datos facilitados por el Ayuntamiento, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en limitará el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos uso de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo facilitada exclusivamente a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada finalidad del contrato, debiendo guardar secreto sobre el contenido de los mismos, y asumiendo la prohibición de utilizarla en cualquier otro sentido, estando sometidos los datos contenidos facilitados, tanto en soporte magnético como el resto de la información a que tenga acceso en soporte documental, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Se crea una comisión de seguimiento del servicio con representación de las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen dos partes del contrato suscrito.contrato

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones del contratista: El adjudicatario está obligado a abonar los gastos de publicidad de la licitación del contrato a que se refiere el artículo 142 de la TRLCSP. El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación del contrato, tanto en el Boletín Oficial de Estado como, en su caso, en otros medios de difusión, que debe abonar el adjudicatario, asciende a 825,00 euros como máximo. Si el procedimiento abierto resultara desierto, el importe de los gastos de publicidad correspondiente será de cuenta de la Administración Igualmente, serán a cargo del adjudicatario la obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización de suministro, así como cualesquiera otros gastos que se deriven del contrato, especialmente los de carácter fiscal correspondientes, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes. El contratista debe contar está obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato, y de conformidad con o disponer de todos los permisos las prescripciones técnicas y autorizaciones cláusulas administrativas que se necesiten rigen esta contratación. El contratista contará con el personal necesario para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el del contrato. AsimismoDicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, deberá realizar y/el cual tendrá los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador respecto del mismo, siendo la TGSS ajena a dichas relaciones laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario, o efectuarla infracción de las disposiciones sobre la seguridad por parte del personal designado por él, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), no implicará responsabilidad alguna para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísTGSS. El contratista deberá pagar será responsable de la calidad del suministro, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será, asimismo, obligación del contratista indemnizar todos los sueldosdaños y perjuicios, salarios y remuneraciones que se causen a su personal, sin otros descuentos terceros como consecuencia de las operaciones que aquellos autorizados por requiera la ley, y en total ejecución del contrato de conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales lo dispuesto en el artículo 214 del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialTRLCSP. El contratista deberá también suscribir vendrá obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia tributaria, de relaciones laborales, de Seguridad Social y cualesquiera otras de carácter general. El contratista está obligado a cumplir con los actores pertenecientes al sector requerimientos de confidencialidad y de protección de datos de carácter personal conforme a las previsiones y con el alcance señalado en la cláusula quinta del presente pliego. El contratista tiene la obligación de presentar la/s factura/s que expida por los bienes entregados ante el Registro General de la economía popular y solidaria TGSS de Tarragona, calle Rambla Nova, 84 (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contratoCP 43003). En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistafacturas, de acuerdo a los términos constantes con lo establecido en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores Disposición final sexta del invocado Real Decreto-Ley 4/2013, de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso 22 de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticafebrero, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.harán constar los siguientes datos:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes: El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. El contratista debe contar esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los candidatos o disponer licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. En el caso de que así se indique en el apartado L del Cuadro – Resumen el adjudicatario deberá subrogarse como empleador en los contratos de trabajo cuyas condiciones se recogen en la documentación complementaria a este expediente. El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. Son de cuenta del Contratista de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contratos de la Administración Pública, los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, hasta el límite máximo recogido en el apartado J del Cuadro – Resumen, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. La empresa adjudicataria designará a la persona que vaya a actuar como delegado suyo, para organizar la realización del contrato e interpretar y poner en práctica las observaciones que para el exacto cumplimiento del mismo le fuesen formuladas por el órgano de contratación. Será obligación del contratista indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del presente contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 198 de la LCSP. El contratista garantizará en todo caso a la Administración toda reclamación de tercera persona, fundada en la actividad de aquél. El contrato se ejecutará a riesgo y xxxxxxx del contratista, con sujeción a las cláusulas del mismo, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé la Administración al contratista. El contratista será responsable de la calidad de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El contratista contará con el personal adecuado para la ejecución correcta y legal del contrato. Si fuera necesario, el contratista procederá de inmediato a la sustitución del personal, de forma que la adjudicación del contrato quede siempre asegurada. El órgano de contratación, directamente o a través de la obraentidad que considere más idónea por su especialización, especialmentetiene la facultad de inspeccionar, pero sin limitarse a de establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíslo convenido. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios tendrá derecho a conocer y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos ser oído sobre las observaciones que aquellos autorizados por la ley, y se formulen en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada relación con el cumplimiento del origen de la prestación contratada. Tanto en las ofertas que formulen los rubros y licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el detalle de su ejecución por parte del subcontratistaImpuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo a los términos constantes en con la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritolegislación vigente.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten le habiliten para la ejecución correcta y legal el ejercicio de la obrasu actividad, especialmente, pero sin limitarse a al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, público y personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de del contratista con los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En ; así como el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación mantenimiento de las planillas correspondientesinstalaciones a su cargo, deberá entregar a la fiscalización tales como los centros de la obra los documentos contentivos acopio de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros desechos sólidos no peligrosos municipales y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistacampamento, de acuerdo a los términos constantes en que incluye la oferta evaluadainfraestructura civil, eléctrica, señalética horizontal y vertical, vial, etc. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con o disponer de LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones:1) Dirigir y coordinar permanentemente todos los permisos asuntos técnicos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal administrativos de la obra, especialmenteejecutar correctamente los trabajos y garantizar su realización de acuerdo con los fines del contrato. 2) Acatar estrictamente los planos y cumplir las especificaciones, mediando la participación calificada, comprometida y oportuna del personal mínimo requerido, personal adicional y asesores propuestos de acuerdo con lo dispuesto en la invitación. Los tiempos de permanencia y dedicación del personal propuesto, sus salarios y prestaciones, sus obligaciones y responsabilidades específicas se deberán ajustar a las previsiones y exigencias de los pliegos de condiciones, quedando a criterio de LA UNIVERSIDAD el aceptar o rechazar uno cualquiera de los representantes o empleados de EL CONTRATISTA. LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho permanente de exigir el cambio de cualquier representante de EL CONTRATISTA, empleado suyo o subcontratista, actuando siempre por conducto de EL INTERVENTOR o de sus representantes en el COMITÉ DE OBRA. 3) Adquirir los elementos, materiales y equipos necesarios para la construcción, en las condiciones más favorables para LA UNIVERSIDAD en cuanto a calidad, precio y plazo de entrega, otorgando a esta todo beneficio proveniente de todas las rebajas, comisiones y descuentos que pudiere obtener por cualquier causa, conforme a lo ofrecido en su propuesta, pero sin limitarse a cumplimiento también los mayores beneficios que puedan obtenerse por pagos de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar contado y/o efectuaranticipados con los recursos provenientes del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. 4) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del contrato a fin de dar explicaciones, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, órdenes e instrucciones al personal técnico de la fiscalización y del contratista mismoobra, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores lo mismo que a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista operarios y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente proponiendo oportunamente, como se prevé en el caso pliego de incumplimiento o retraso condiciones, las alternativas que considere viables y convenientes para el proyecto en la ejecución beneficio de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoLA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de todos las siguientes actividades como requisito mínimo:  Asumir los permisos costos y autorizaciones que se necesiten para demás gastos ocasionados en la ejecución correcta y legal del contrato.  Realizar las labores comprometidas en el objeto del contrato.  Guardar la reserva de la obra, especialmente, pero sin limitarse información a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales la que se hayan establecidos en el contratotenga acceso. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos  Responder por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros servicio que va a prestar de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes normas vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a  Obrar con lealtad y buena fe en las leyes laborales distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse.  Colaborar con la LOTERÍA SANTANDER para el adecuado cumplimiento del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración objeto del contrato. En  Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes.  Cumplir las instrucciones impartidas por el transcurso supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia.  El proponente debe indicar el procedimiento y los documentos requeridos para cada una de las pólizas, con los cuales la Entidad Asegurada acreditará la demostración de la ejecución ocurrencia y cuantía de los siniestros que sean presentados.  La Compañía Aseguradora se obliga a suministrar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la estadística de siniestralidad presentada, por cada una de las pólizas objeto de contratación bajo este proceso, la cual debe contener como mínimo la siguiente información:  Número de radicación del siniestro  Fecha de aviso  Ramo  Fecha de ocurrencia del siniestro  Ciudad en la que ocurrió el siniestro  Amparo afectado  Bienes afectados  Funcionario de la obra entidad que reporta el contratista podrá solicitar reclamo  Valor estimado de la reclamación  Valor indemnizado  Fecha de pago  Orden de pago No.  Breve información del estado en que se encuentra la reclamación a la entidad contratante la sustitución fecha del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados reporte.  Las demás que afecte el avance de obra programado se deriven del objeto contractual y todas aquellas que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen naturaleza del contrato suscritoestablezcan las Leyes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado suscrito entre el instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior “xxxxxxx Xxxxxx xxxxx” – Icetex impone al COLABORADOR PRIVADO las siguientes obligaciones, sin perjuicio de otras impuestas en la ley o normativa aplicable. El COLABORADOR PRIVADO será responsable de la ejecución completa y oportuna del Contrato y por lo tanto deberá realizar por su cuenta y riesgo todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del mismo. En especial las siguientes: a. PRINCIPAL.- Realizar todas las actividades, gestiones y/o trámites que resulten necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto del Contrato, de forma principal y sin limitarse a las actividades de adecuación, remodelación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y operación del Inmueble objeto del contrato. Así como cumplir con el Plan de Inversión propuesto. b. FINANCIAMIENTO.- Financiar bajo su propia cuenta y riesgo, a través de recursos propios u obtenidos mediante créditos de entidades financieras, los montos necesarios para la correcta y adecuada ejecución de la totalidad de las obligaciones del contrato y en especial para ejecutar las inversiones necesarias para la correcta adecuación, remodelación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y operación del Colegio y su infraestructura, en las condiciones establecidas en este Contrato y con sujeción a la normatividad aplicable. c. CONTRAPRESTACIÓN.- Cumplir con la Contraprestación establecida en el presente Contrato en las condiciones pactadas. d. DOCUMENTOS.- Entregar dentro del término acordado con la ENTIDAD los documentos que sean requeridos para iniciar la suscripción del Contrato y su ejecución. e. VIGENCIA DE GARANTÍAS.- Mantener vigentes las garantías que son exigidas en este Contrato, en los términos y condiciones previstos durante toda la vigencia del Contrato. f. PARTICIPACIÓN DEL COLABORADOR PRIVADO.- Abstenerse de modificar las condiciones de porcentajes de participación o disponer accionariado del COLABORADOR PRIVADO, presentadas en la propuesta en cuanto a titulares y porcentajes de participación, salvo autorización expresa y escrita de la ENTIDAD, la cual en caso de que considere -a su mera liberalidad- que se incrementa el riesgo en la ejecución del Contrato, podrá exigir una garantía adicional que cubra el riesgo identificado ante el cambio solicitado. g. SUMINISTRO DE INFORMACION.- Atender las instrucciones del interventor del Contrato y suministrarle a este y a la ENTIDAD de forma directa en caso de que así lo solicite y dentro del término que se le indique, toda la información sobre el Contrato en las condiciones y términos establecidos en este Contrato, o de forma subsidiaria, en los términos establecidos por ellos. Deberá presentar al interventor y a la ENTIDAD, dentro de los [**] días calendario siguientes a la finalización de cada año fiscal, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias certificado por contador público y debidamente auditado que muestre los resultados de la operación durante el año fiscal precedente tanto del Colegio de forma individualizada, como del COLABORADOR PRIVADO. Este balance y estado de pérdidas y ganancias deberán ir acompañados de todos los permisos anexos que permitan a la ENTIDAD y/o EL AUDITOR tener claridad sobre el desglose de cada cuenta. Si dentro de los [**] días hábiles siguientes al recibo de la información completa, estos de manera conjunta o separada no presentan objeciones al COLABORADOR PRIVADO, dichos estados se considerarán correctos y autorizaciones definitivos para cualquier propósito. En caso de que se necesiten hayan presentado objeciones a los estados financieros, conforme lo anterior EL COLABORADOR PRIVADO responderá las objeciones por escrito, o efectuará las modificaciones pertinentes, dando las explicaciones adecuadas, para lo cual contará con un término adicional de [**] días. h. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.- Adoptar una organización administrativa idónea y adecuada para la ejecución correcta del Contrato, y legal establecer mecanismos de control interno que garanticen la calidad de su gestión administrativa, de su información financiera y contable, y del servicio que se preste. i. PERSONAL.- El COLABORADOR PRIVADO debe proporcionar el personal cualificado para la ejecución del Contrato garantizando que (a) el personal asignado cuenta con la experiencia y los conocimientos técnicos que se requieran para la adecuada ejecución del Contrato, (b) el personal asignado es suficiente en términos de idoneidad para la ejecución del Contrato y (c) el personal asignado es suficiente en términos de cantidad y compromiso en tiempo teniendo en cuenta la estimación que de buena fe ha hecho el COLABORADOR PRIVADO para ejecutar el Contrato. Así mismo, el COLABORADOR PRIVADO se obliga a cumplir oportunamente con las obligaciones contractuales, estar al día en pagos por concepto de seguridad social, pago de salarios, prestaciones sociales, obligaciones parafiscales, pago de honorarios y demás obligaciones a que haya lugar de acuerdo con la legislación vigente, respecto de todos sus trabajadores, contratistas y subcontratistas, y en ese orden, mantendrá indemne de toda reclamación, demanda o requerimiento a la ENTIDAD que sea hecho por sus trabajadores, contratistas y subcontratistas. j. DEVOLUCIÓN DEL BIEN INMUEBLE.- Restituir a la ENTIDAD la tenencia del Inmueble con la totalidad de las mejoras, reformas, y todos los bienes y servicios en perfecto estado de funcionamiento y operación, en los términos afectos, condiciones y plazos previstos. Las condiciones especiales de entrega se definirán de común acuerdo entre las partes en el Acta de Liquidación, y en caso de que esto no sea posible, las definirá de forma unilateral la ENTIDAD. k. LICENCIAS Y PERMISOS.- Tramitar y obtener todas las licencias y permisos necesarios para la intervención y puesta en funcionamiento del Inmueble objeto del Contrato, entre las cuales se exigen sin limitarse a ellas (i) la licencia de obra, (ii) la licencia de actividad, (iii) la licencia de primera ocupación y (iv) la licencia de funcionamiento. El cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de intervención, restauración y adecuación que requieren el trámite de los permisos, licencias y autorizaciones, estará sujeto a la condición de obtención de los mismos. La no obtención de las licencias, permisos y autorizaciones, por parte del COLABORADOR PRIVADO no producirá el reconocimiento por parte de la ENTIDAD de indemnizaciones de ninguna índole, y en caso de que se afecte el cronograma de ejecución de la obra, especialmentese impondrán las multas correspondientes. l. SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS.- Suscribir el Acta de Entrega del Inmueble objeto del contrato y el Acta de inicio de ejecución del Contrato, el acta de terminación del Contrato, el Acta de Finalización de cada etapa del contrato, las Actas de Verificación y acta de Restitución del inmueble y el Acta de Liquidación, así como los demás documentos previstos en este Contrato, cuando se cumplan las condiciones previstas en el mismo para que dicha suscripción deba hacerse. De igual manera y en los casos excepcionales suscribir las actas de suspensión y de reiniciación debidamente motivadas. m. REGULACIONES AMBIENTALES Y URBANÍSTICAS.- Cumplir cabalmente, en ejecución del Contrato, con las regulaciones ambientales y urbanísticas aplicables en cada momento de ejecución del contrato y asumir los costos que dicho cumplimiento genere. n. CUMPLIMIENTO DE NORMAS.- Será responsable del cumplimiento de sus obligaciones frente a todas las autoridades españolas y colombianas, en especial a las autoridades laborales en relación con los empleados directos o indirectos que estén vinculados con sus contratistas. Mantendrá indemne al Estado Colombiano y a la ENTIDAD de cualquier demanda laboral y/o civil, y en general de cualquier reclamación o acción. o. CRONOGRAMA.- Presentar a la ENTIDAD dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, un cronograma general de ejecución en el que se registren los tiempos de ejecución de las etapas. Este cronograma deberá ser actualizado cuando se presenten modificaciones contractuales o por la expedición de licencias, permisos y documentos que generen cambios en el mismo y que no respondan a demoras atribuibles al COLABORADOR PRIVADO. p. PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE INTERVENCIÓN.- Presentar dentro de los 40 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio de ejecución del contrato, el proyecto de arquitectónico de intervención que se pretende realizar en la infraestructura entregada y que será sometido a la aprobación de las entidades competentes. q. CORRECTA OPERACIÓN.- Realizar todas las actividades necesarias para garantizar la correcta operación de la infraestructura, incluyendo la adecuación, remodelación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y operación durante toda la vigencia del Contrato, para lo cual deberá obtener, renovar y mantener los permisos correspondientes hasta la finalización del Contrato. r. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.- Mantener en perfecto estado de aseo, desinfección y protección, las áreas y todos los elementos utilizados para la prestación de los servicios y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones, instalaciones, dotación y equipos, dentro de los cuales se encuentran incluidos los sistemas de generación eléctrica, acueducto, suministro de agua y manejo de aguas residuales entre otros, los cuales se deberán mantener en óptimas condiciones de funcionamiento. s. PLAN DE MANTENIMIENTO.- El COLABORADOR PRIVADO deberá presentar el Plan de Mantenimiento de las instalaciones con un checklist, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la finalización de la Etapa de adecuación, remodelación y puesta en funcionamiento. t. MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTROS.- Adquirir por su cuenta y riesgo, los materiales, elementos y suministros necesarios para la adecuación, remodelación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y operación del inmueble así como el correcto funcionamiento de la explotación del mismo. u. DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS.- Garantizar la disponibilidad de los equipos y herramientas en buen estado y los materiales necesarios y suficientes para el desarrollo del Contrato y la prestación oportuna del servicio, con el fin de mantener en buen funcionamiento las obras e instalaciones del Inmueble objeto del Contrato. v. REPRESENTACIÓN ANTE LA ASEGURADORA.- Presentar ante la compañía aseguradora las reclamaciones en caso de la ocurrencia de cualquier siniestro, y gestionar los trámites necesarios con la compañía aseguradora que ha otorgado la póliza de todo riesgo, con el fin de obtener la reparación completa del perjuicio. w. MANUALES DE OPERACIÓN.- Elaborar los Planes de Operaciones y Seguridad, Plan de Emergencia, Programa de Higiene y Seguridad Industrial que se aplicarán durante la etapa de operación y mantenimiento del Inmueble objeto del contrato. Los manuales deberán mantenerse actualizados hasta la finalización del contrato. Correrá por cuenta del COLABORADOR PRIVADO la implementación de dichos manuales. x. ALIMENTACIÓN.- Responder por la higiene y la protección de los alimentos preparados y expendidos, adoptando las más altas especificaciones de calidad en cumplimiento de la normativa que sea aplicable. y. DOTACIONES.- Efectuar las dotaciones que sean necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la normativa vigente. En cuanto a la habitación por lo menos incluyendo, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambientalventilación natural, seguridad industrial baño, armario y salud ocupacionalel mobiliario correspondiente. En cuanto al comedor, legislación laboralque éste tenga por lo menos 50 plazas por turno, y aquellos términos o condiciones adicionales con la dotación de cocina, cámaras frigoríficas y despensa necesarias para atender dichas comidas. En cuanto al salón social, este debe permitir que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos desarrollen varias actividades a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir vez, como televisión, juegos y ocio con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contratoventilación natural. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistascuanto al gimnasio, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, este deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad tener máquinas para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; actividades de mantenimiento físico. Deberá existir una biblioteca x xxxx de estudio con capacidad mínima para cien personas. Todas las habitaciones deben estar dotadas de al menos:  Baño con inodoro, lavabo y queducha.  Calefacción con termostato individualizado en habitación y baño.  Nevera mini bar de 46 litros y microondas de potencia: 700Vatios y capacidad de 17litros  Punto fijo de acceso a Internet, Wifi y punto de TV  Televisor de alta definición de al menos 21 pulgadas  Teléfono interno de extensión  Tres enchufes de conexión a red en caso 16ª disponibles para equipos informáticos y carga de que las autoridades xxx xxxx determinaren móviles u otros usos  Mobiliarios de habitación de una o descubrieren tal prácticados camas de 90 x 2.00, se someterá mesillas de apoyo y aceptará las sanciones que mesa de aquella puedan derivarsetrabajo, incluso la terminación unilateral armario integrado con cajonera y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoestantes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego, a la propuesta técnica presentada por el contratista, así como a las instrucciones que, en su caso, diere el responsable del contrato. El contratista debe contar quedará obligado a ejecutar y entregar a TURISMO DE TENERIFE los servicios contratados en los plazos previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serán propiedad de TURISMO DE TENERIFE y por tanto podrá recabar al contratista en cualquier momento las entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o disponer planificación de todos los permisos actividades y autorizaciones que no afecte al correcto desarrollo de las mismas. La ejecución del contrato se necesiten para la ejecución correcta realizará bajo el impulso, inspección y legal control último del responsable del contrato. A tal efecto, el órgano de la obracontratación designará un responsable del contrato que, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismoejercicio de las funciones de supervisión, deberá realizar y/o efectuarcontrol y vigilancia la correcta realización de los servicios contratados, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por será el contrato o encargado de trasladar al contratista las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), instrucciones que resulten procedentes para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios ejecución de los trabajadores mismos, siendo el cauce normal de comunicación, de solicitud de trabajos técnicos e intercambio de información con el contratista. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible. Las indicaciones del contratista se estipularán librementeresponsable del contrato no podrán modificar las cláusulas xxx xxxxxx de características básicas, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíssí interpretarlas y aclararlas. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos de seguridad e higiene en el trabajo. El responsable del contrato podrá requerir en cualquier momento al contratista que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos acredite documentalmente el cumplimiento de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las laborales y sociales, así como cualquier otra obligación que está sujeto según las leyesse derive del contrato. La falta de aportación en plazo de los documentos solicitados al contratista, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialasí como el incumplimiento sobrevenido de alguno de estos documentos podrá ser causa de resolución del contrato. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector será responsable de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia calidad técnica de los cuales deberá ser entregada trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados. Será responsabilidad del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que cause a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de TURISMO DE TENERIFE o a terceros, mientras dure la ejecución del contrato y hasta tanto haya transcurrido el plazo de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistasgarantía. Además de lo señalado anteriormente, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El prestación corresponde al contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar La empresa deberá tener disponibilidad inmediata para sustituir cualquier unidad de transporte que se encuentre fuera de servicio y que le impida cumplir con el objeto del contrato. Tener actualizados los permisos de ingresos a las diferentes instalaciones portuarias en todo el País, tanto el chofer como el vehículo. Tener permisos o disponer alianza con empresas de transporte (País de Origen y Destino) para dar el servicio internacionalmente (ejemplo: Perú, Colombia) por si se presenta el caso. La empresa de transporte contratada deberá asumir todos los permisos gastos y autorizaciones riesgos relacionados con los vehículos y los trabajadores que se necesiten emplee en el servicio de transporte, en todos los aspectos. En el caso particular de sus conductores, éstos no tendrán ninguna relación laboral con ANDEC S.A. Los conductores de las unidades deben presentarse a laborar con la licencia vigente. Los vehículos tienen que estar disponibles en las diferentes provincias del País, para garantizar la ejecución correcta respuesta inmediata al recibir el requerimiento de ANDEC S.A. especialmente en los Centros de Distribución ANDEC S.A. (Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil). Los vehículos deberán estar en perfecto estado mecánico y legal operativo. El servicio deberá ser prestado las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la obrasemana, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento los 365 días del año. La contratista deberá entregar el usuario y clave de legislación ambiental, seguridad industrial su rastreo satelital obligatorio al área de transporte de ANDEC S.A. para el monitoreo de las unidades mientras estén prestando su servicio. La contratista deberá otorgar el número de celular de cada uno de los conductores y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y persona responsable (coordinador de la empresa de transporte contratada) al área de transporte de ANDEC S.A. para el monitoreo de las unidades mientras estén prestando su servicio. La contratista deberá considerar dentro de sus costos la permanencia de un Coordinador durante las 24 horas del contratista mismodía, especialmente si siete días a la semana. Dicho Coordinador asignará el o los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones vehículos requeridos para efectos de servicios públicosdesarrollar el respectivo servicio. Los sueldos y salarios El Coordinador deberá estar disponible en todo momento. El tiempo de respuesta (disponibilidad de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes vehículos en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos ANDEC) a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector solicitud de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento vehículos por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar será de 30 a la entidad contratante cualquier situación 40 minutos máximo una vez que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en ha recibido el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución requerimiento por parte del subcontratistaárea de transporte o en casos emergentes del área usuaria del servicio. Se deberá considerar vehículos de reemplazo, para los casos de acuerdo a los términos constantes en mantenimiento de vehículos de la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; flota solicitada y que, en caso que un vehículo se encuentre fuera de servicio. La contratista deberá sustituir a todo aquel conductor que ANDEC S.A. indique, debido a: manejo inapropiado, exceso de velocidad, irrespeto hacia el personal de ANDEC S.A., irrespeto a las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal prácticaseñales de tránsito. La contratista, previo inicio del servicio, se someterá y aceptará las sanciones obliga entregar a ANDEC S.A. la nómina del personal que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del pondrá a disposición para este contrato, con las consecuencias legales adjuntando fotocopia de la licencia de conducir y reglamentarias pertinentes El certificado de antecedentes penales. La contratista, en general, deberá está obligada a cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritolos turnos (módulo de transporte) asignados por ANDEC, tanto para el área de despacho como de captación de material ferroso.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. El contratista debe contar está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con o disponer discapacidad, de todos los permisos prevención de riesgos laborales y autorizaciones de protección del medio ambiente que se necesiten para establezcan tanto en la ejecución correcta y legal normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. El contratista podrá concertar la realización parcial de la obra, especialmente, pero sin limitarse a prestación con los requisitos y alcance que se establezcan en el La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan los requisitos establecidos en el contratoartículo 215 LCSP. AsimismoPara la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, deberá realizar y/o efectuaren todo caso, colocar o dar todos de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señaléticasubcontratos, letreros de peligro, precaución, etc.), junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la debida protección del público, personal parte de la fiscalización prestación que se pretende subcontratar, y una declaración responsable del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísAdministración. El contratista deberá pagar estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los sueldospermisos, salarios licencias y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos normas de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector suministro solicitando de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra Administración los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad que para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.ello sean necesarios

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista preparará las planillas mensualmente las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización y serán aprobadas por ella en el término de cinco días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, salvo observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El contratista debe contar con o disponer de todos recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos en los términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoContrato. Asimismo, El contratista por su parte deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El especialista ambiental de la contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la economía popular consultora ambiental o la Dirección de Medio Ambiente y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoUnidad CAF-BEDE.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista preparará las planillas mensualmente las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización y serán aprobadas por ella en el término de cinco días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, salvo observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El contratista debe contar con o disponer de todos recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos en los términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoContrato. Asimismo, El contratista por su parte deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir cumplir con los actores pertenecientes al sector el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y todo la información requerida por la Unidad CAF-BEDE y/o por la consultoría a cargo del fortalecimiento del monitoreo de la economía popular calidad de aire y solidaria (EPS) ruido en las áreas de influencia del Programa. El especialista ambiental de la contratista deberá asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la consultora ambiental o micro la Dirección de Medio Ambiente y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasUnidad CAF-BEDE, los contratos el cual deberá ser un profesional técnico con formación en ingeniería ambiental, biología y ecología. Se deberá proporcionar la información y evidencia requerida por la auditoría ambiental y social externa, la misma que correspondan, verificará la correcta y oportuna implementación de las medidas propuestas en los porcentajes ofertados planes de manejo ambiental y evaluadossocial, copia de el cumplimiento establecido en las licencias ambientales y los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento compromisos ambientales y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente sociales incluidos en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoxx xxxxxxxx CAF.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el órgano de contratación o el responsable del contrato designado por este. Dado que el plazo de ejecución se considera condición esencial del contrato el incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución. Creando tal incumplimiento la obligación de devolver todas las cantidades cobradas perdida del derecho de cobro de los trabajos pendientes y obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, en especial los que supongan la pérdida de la subvención concedida por la Diputación Xxxxx de Bizkaia para la realización de los trabajos objeto de este contrato. Una vez presentado el documento en el plazo establecido en la cláusula 9, el adjudicatario vendrá obligado a presentar el documento definitivo que contemple las modificaciones que impongan las administraciones competentes. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista debe contar con o disponer de indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución correcta del contrato. Cuando tales daños y legal perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para Administración será responsable la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios misma dentro de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes limites señalados en el paíslas leyes. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente ningún caso el salario a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas abonar pueda ser inferior a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialaquel. El contratista deberá también suscribir con guardar sigilo respecto a los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) datos o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasantecedentes que, los contratos que correspondanno siendo públicos o notorios, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada estén relacionados con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen objeto del contrato suscritoy hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. (art. 215 TRLCSP) Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) El contratista debe contar con o disponer será responsable igualmente de todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten originen durante la ejecución del contrato, tanto para la ejecución correcta y legal Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de la obrasu trabajo, especialmenteo por los errores materiales, pero sin limitarse omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísrefiere esta cláusula. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y remuneraciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin otros descuentos respecto del que aquellos autorizados por ostentará, a todos los efectos, la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos condición de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialempresario. El contratista deberá también suscribir con guardar sigilo respecto a los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) datos o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistasantecedentes que, los contratos que correspondanno siendo públicos o notorios, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada estén relacionados con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen objeto del contrato suscritoy hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar estará obligado a entregar las prestaciones objeto de contrato en el tiempo y lugar fijados en el mismo, y a ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución tanto total, como los plazos parciales que resulten del cronograma incluido en su oferta. El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o disponer puesta en marcha del aplicativo a suministrar, de conformidad con lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, considerándose su coste incluido en el precio del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al órgano de contratación, salvo que éste hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros o a esta Administración como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para la ejecución correcta y legal misma pudieran derivarse con motivo de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento interposición de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísreclamaciones. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su personalcargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin otros descuentos respecto del que aquellos autorizados por ostentará, a todos los efectos, la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos condición de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialempresario. El contratista deberá también suscribir guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. En el supuesto en que el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, la ejecución del contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los actores entes, organismos y entidades pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos público a que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En se refiere el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoartículo 3.1 LCSP 9/2017.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Los trabajos a realizar se refieren a todas y cada una de las plantas y dependencias de los citados edificios y de las aceras interiores circundantes y recinto escolar, en su caso. El servicio que se contrata y la periodicidad en su prestación serán, como mínimo, los que se expresan en el Pliego de prescripciones técnicas que se adjunta. Con independencia de las obligaciones específicas que se deriven de la propia naturaleza de los diferentes servicios, el adjudicatario/s asumirá las siguientes obligaciones de carácter esencial siguiente: - Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de riesgos laborales. El contratista debe contar con adquiere los derechos y obligaciones que como empresario le correspondan respecto del personal que utilice para la prestación del servicio contratado, quedando el Ayuntamiento exento de cualquier responsabilidad por incumplimiento de las normas vigentes en materia laboral o disponer de todos los permisos y autorizaciones seguridad social. - El contratista también responderá de cualquier daño que se necesiten pueda ocasionar en la prestación del servicio o como consecuencia de él. A tales efectos, se verá obligado a concertar el correspondiente seguro de responsabilidad civil, en cuantía no inferior a 600.000,00 €. - Al cumplimiento de todo lo previsto en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales y sus revisiones posteriores. - Tener asegurado al personal, tanto con el seguro obligatorio como con el de accidentes, debiendo a tal fin el adjudicatario/s, tener disponible, cuando sea requerido para ello, los contratos de trabajo del personal empleado en cada uno de los inmuebles de titularidad municipal en los que prestará su servicio y recibos al corriente de pagos a la ejecución correcta y legal Seguridad Social. - Quedarán suplidas, al día siguiente de producirse, las bajas de personal de limpieza, producidas por vacaciones, incapacidad transitoria, o cualquier otra causa. - Al comienzo de la obraprestación del servicio, especialmenteel adjudicatario/s deberá presentar relación de personal para el desarrollo del mismo, pero sin limitarse a cumplimiento debidamente identificado y con expresión de legislación ambientaljornada en que será empleado e inmuebles en los que prestará su servicio. -Disponer de un Libro de Visitas y un Libro de Matrículas, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos siendo preceptiva la inscripción en el contratode Matrículas, de aquel personal que inicie su actividad laboral por vez primera. Asimismo, deberá realizar y/o efectuaren el libro de matrículas, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señaléticase recogerá la relación de trabajadores que prestan servicios de limpieza en la misma, letreros con expresión de peligroantigüedad, precauciónjornada de trabajo. -Para supervisar la asistencia del personal al trabajo, etc.)así como la calidad del servicio, la empresa adjudicataria designará un representante de su confianza con poderes suficientes para la debida protección resolución inmediata de cuantos defectos e incidencias sean observados en la prestación del públicoservicio, personal a fin de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores dar solución inmediata a los mínimos legales vigentes en el paísmismos. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en -En el caso de incumplimiento o retraso producirse alguna variación del personal asignado a cada dependencia, la empresa adjudicataria entregará al órgano de esta contratación, dentro de los 15 días siguientes a la concurrencia de tal variación, los siguientes datos del personal afectado: Nombre y Apellidos, № de Seguridad Social, Tipo de Contrato, Antigüedad y Categoría Laboral. - Estas variaciones no podrán suponer en ningún caso aumento del importe adjudicado, debiendo ser propuestas con la debida antelación. Los datos de estas variaciones serán inscritas en el Libro de Matriculas e Incidencias. - Cuando se produzca una variación de la programación horaria y de tareas reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas sin que suponga variación de las jornadas contratadas, se realizará de mutuo acuerdo entre el responsable de cada Centro y la empresa adjudicataria, siendo notificada por el responsable de cada Centro Directivo al órgano de contratación de esta contratación dentro del mes siguiente a la fecha en que deba causar efecto. - El órgano de contratación podrá en cualquier momento inspeccionar el servicio de limpieza que se esté realizando en las distintas dependencias que se encuentren afectadas por el objeto del presente Pliego. Asimismo el Órgano de contratación se reserva la potestad para exigir al contratista cuanta documentación y datos estime oportuno sobre el personal contratado y que preste sus servicios en centros y dependencias de aquel, para garantizar su adecuación a la normativa vigente en materia laboral en general, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales y sobre seguridad social, sin perjuicio de las limitaciones previstas en la ejecución legislación sobre protección de datos. - Será por cuenta de la Administración el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para la realización de los rubros subcontratados trabajos de limpieza. - El órgano de contratación podrá acordar la ampliación o supresión de los servicios inicialmente determinados, como consecuencia de la reorganización del Ayuntamiento apertura o incorporación de nuevos locales, creación de órganos, redistribución de efectivos, cambios de ubicación, y otras circunstancias de naturaleza similar, sin que afecte tales variaciones tengan la consideración de modificación del contrato, y hasta un límite del 20% del precio del contrato IVA excluido. Estas variaciones son de obligado cumplimiento para el avance contratista/s. El adjudicatario/s queda obligado a someterse a las variaciones de obra programado y ampliación o supresión del servicio a que conste en se refiere el cronograma vigente aprobado apartado anterior, siempre que sean comunicadas por el fiscalizadorórgano de contratación, con antelación mínima de cinco días hábiles. Cuando supongan una ampliación de las prestaciones concertadas, su valoración lo será según el precio euros/hora, ofertado por la empresa adjudicataria en su proposición. El contratistaadjudicatario, ademáscomo responsable del tratamiento de los datos facilitados por el Ayuntamiento, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en limitará el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos uso de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo facilitada exclusivamente a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada finalidad del contrato, con las consecuencias legales debiendo guardar secreto sobre el contenido de los mismos, y reglamentarias pertinentes El contratistaasumiendo la prohibición de utilizarla en cualquier otro sentido, estando sometidos los datos contenidos facilitados, tanto en generalsoporte magnético como el resto de la información a que tenga acceso en soporte documental, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoa lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Serán de cargo del contratista debe contar con o disponer la tramitación y los costes de todos los permisos y obtención de las preceptivas autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta puesta en funcionamiento de la actividad y legal de las instalaciones, así como el seguro de responsabilidad civil del Técnico Director de la obra. En caso xx xxxx en la entrega de la obra por causa imputable al contratista, especialmente, pero sin limitarse éste deberá hacer frente a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales los mayores costes que se hayan establecidos deriven o se ocasionen como consecuencia del retraso. Deberá hacer frente a las penalizaciones que se le impongan en el contratoeste caso con arreglo a lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y en la legislación de contratación pública. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el Cuando se produzca cumplimiento defectuoso de las prestaciones del contrato o de los compromisos o de las leyes vigentes (señalética, letreros condiciones de peligro, precaución, etc.), para la debida protección ejecución del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan se aplicarán penalidades proporcionadas a la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores gravedad del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personalincumplimiento, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales su cuantía pueda superar el 10 % del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración presupuesto del contrato. En el transcurso de Durante la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistascontrata irá realizando un dossier fotográfico para su seguimiento, únicamente en el caso que se recogerán las incidencias que, a criterio de incumplimiento o retraso la Dirección Facultativa, permitan tener una completa información de los procesos constructivos y del desarrollo de la obra. La contrata pondrá a disposición del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y del Técnico Director, durante toda la ejecución de la obra, personal técnico especializado en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizadorlas obras objeto del contrato. El contratista, además, deberá notificar a En la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización ejecución de la obra se procurará no alterar los documentos contentivos servicios de la información relacionada carácter público más que en lo absolutamente necesario, dentro de los límites compatibles con el cumplimiento del origen buen desarrollo y ejecución de los rubros y trabajos. En cualquier caso, el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones condiciones que naturalmente se desprendan impongan los Ayuntamientos y otros Organismos Oficiales o emanen del contrato suscritointeresados o afectados por las obras.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de Prescripciones Administrativas, aquellas otras condiciones de ejecución que se determinen con el adjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El contratista debe contar con será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o disponer para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será obligación del contratista indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución correcta y legal del contrato. A estos efectos el contratista acreditará la disposición de la obraseguro de responsabilidad civil que cubra de forma suficiente todos los riegos que pudieran acontecer durante el desarrollo de los trabajos, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que según se hayan establecidos expresa en el contratosubsiguiente punto 17.- SEGUROS. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos La ejecución del contrato se realizará a riesgo y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección xxxxxxx del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíscontratista. El contratista deberá pagar contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los sueldos, salarios derechos y remuneraciones deberes inherentes a su personalcalidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin otros descuentos que aquellos autorizados en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por la leydicho personal en relación con IDAE, y en total conformidad con ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del obligaciones existentes entre el contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialsus empleados. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de asumirá la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso total responsabilidad de la ejecución del contrato en caso de concertar con terceros la obra el contratista podrá solicitar realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la entidad contratante la sustitución empresa subcontratada como respecto del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar subcontrato a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluadacelebrar. El contratista se comprometerá garantizará en todo caso a no contratar a personas menores IDAE toda reclamación de edad para realizar tercera persona fundada en la actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoaquél.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, salvaguardas ambientales y sociales de CAF y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer estará obligado a entregar los bienes objeto de todos los permisos suministro en el tiempo y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos lugar fijados en el contrato, y a ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Documento, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación, quien podrá, asimismo, ajustar el ritmo de entrega de los bienes a suministrar. AsimismoEl mobiliario objeto de este contrato deberá tener un mínimo de garantía de 2 años mejorables de acuerdo con los criterios de valoración anexos a este PPT. El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en este documento. El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, deberá realizar y/puesta en funcionamiento de los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido en el presente documento. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o efectuarperjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al órgano de contratación, colocar o dar salvo que éste hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Será obligación del contratista indemnizar todos los avisos daños y advertencias requeridos perjuicios que se causen, por el contrato sí o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección por personal o medios dependientes del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. El mobiliario deberá tener un mínimo de garantía de 2 años mejorables de acuerdo con los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones criterios de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísvaloración. El contratista deberá pagar los sueldoscumplir, salarios bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y remuneraciones de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por cargo el personal necesario para la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales realización del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada objeto del contrato, con las consecuencias legales respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. En Palma a 31 de octubre de 2013 Subdirector de Contratación y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.Compras

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, aquellas otras condiciones de ejecución que se determinen con el adjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El contratista debe contar será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El contratista se obliga a prestar los servicios especificados, en el lugar indicado, utilizando para ello los medios humanos y materiales que sean necesarios y que garanticen la calidad técnica de los servicios prestados. En este sentido, el Adjudicatario designará al inicio del Contrato el equipo de trabajo, con cualificación necesaria y nombrará un responsable único en relación con IDAE, no pudiendo sustituir a estas personas salvo razones de fuerza mayor o disponer expresa petición de XXXX. Será obligación del contratista indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el del contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los sueldos, salarios derechos y remuneraciones deberes inherentes a su personalcalidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin otros descuentos que aquellos autorizados en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por la leydicho personal en relación con IDAE, y en total conformidad con ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del obligaciones existentes entre el contratista y sus empleados. La ejecución del contrato se realizará a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas riesgo y reglamentos relativos a la seguridad socialxxxxxxx del contratista. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de asumirá la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso total responsabilidad de la ejecución del contrato en caso de concertar con terceros la obra el contratista podrá solicitar realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la entidad contratante la sustitución empresa subcontratada como respecto del o los subcontratistas, únicamente en subcontrato a celebrar. Si para el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución desarrollo de los rubros subcontratados que afecte trabajos, el avance Adjudicatario o su equipo técnico debiera asistir a reuniones, visitar instalaciones u organismos o asumir la representación de obra programado IDAE, por encargo de éste, frente a terceros, pondrá especial cuidado en las relaciones y actuará en todo momento cumpliendo las instrucciones recibidas de IDAE. El contratista estará obligado a rehacer sin cargo cualesquiera estudios, cálculos o trabajos realizados y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizadorresulten ser incorrectos o no adecuados al fin pretendido. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos La totalidad de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo documentación generada será entregada a los términos constantes IDAE en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad edición original y formato electrónico apto para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoPC-compatible.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar con o disponer CONTRATISTA prestará el servicio conforme a las Bases, Consultas, Absoluciones y su Propuesta Técnica - Económica. El CONTRATISTA permanentemente brindará capacitaciones a todo su personal destacado para brindar el servicio. El CONTRATISTA tomará medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de todos los permisos su personal y autorizaciones que se necesiten para puedan afectar la ejecución correcta del servicio, caso contrario PETROPERU estará obligado a aplicar las multas y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales sanciones que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíscorrespondan. El contratista deberá pagar los sueldosCONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos cualquier daño que aquellos autorizados por la ley, y pudiera sufrir el personal que labora en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada prestación objeto del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratistaliberando, en generaleste sentido, deberá cumplir a PETROPERU de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERU, sino que depende exclusivamente del CONTRATISTA. El CONTRATISTA acepta liberar y eximir a PETROPERU de toda responsabilidad cuando ésta se genere por el incumplimiento de las normas aplicables a prestación del servicio. Dar cumplimiento obligatorio a las disposiciones establecidas en todas las obligaciones leyes, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes aplicables al servicio, así como emitir los respectivos certificados u otros instrumentos exigidos por dichos dispositivos legales, reglamentos o normas administrativos. El CONTRATISTA conviene en liberar y eximir a PETROPERU, de toda responsabilidad generada por la falta de cumplimiento de su parte. El CONTRATISTA proporcionará a PETROPERU las facilidades para revisar las planillas de pago de su personal, cada vez que naturalmente se desprendan o emanen lo requiera; facilitará el acceso a los expedientes personales de su personal técnico y de servicios a efectos de verificar idoneidad. Cumplir con las”Normas Básicas de Seguridad para Contratistas M-040” de PETROPERU. Los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo x xxx al CONTRATISTA en el momento de la suscripción del contrato suscritoContrato, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son exclusivamente de cargo del CONTRATISTA y no son transferibles a PETROPERU.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego, aquellas otras condiciones de ejecución que se determinen con el adjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El contratista debe contar con será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o disponer para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será obligación del contratista indemnizar todos los permisos daños y autorizaciones perjuicios que se necesiten para causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el del contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos La ejecución del contrato se realizará a riesgo y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección xxxxxxx del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paíscontratista. El contratista deberá pagar contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los sueldos, salarios derechos y remuneraciones deberes inherentes a su personalcalidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin otros descuentos que aquellos autorizados en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por la leydicho personal en relación con IDAE, y en total conformidad con ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del obligaciones existentes entre el contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialsus empleados. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de asumirá la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso total responsabilidad de la ejecución del contrato en caso de concertar con terceros la obra el contratista podrá solicitar realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la entidad contratante la sustitución empresa subcontratada como respecto del o los subcontratistas, únicamente subcontrato a celebrar. El contratista garantizará en el todo caso a IDAE toda reclamación de incumplimiento o retraso tercera persona fundada en la ejecución actividad de aquél. Si para el desarrollo de los rubros subcontratados que afecte trabajos, el avance Adjudicatario o su equipo técnico debiera asistir a reuniones, visitar instalaciones u organismos o asumir la representación de obra programado IDAE, por encargo de éste, frente a terceros, pondrá especial cuidado en las relaciones y actuará en todo momento cumpliendo las instrucciones recibidas de IDAE. El contratista estará obligado a rehacer sin cargo cualesquiera estudios, cálculos o trabajos realizados y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizadorresulten ser incorrectos o no adecuados al fin pretendido. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos La totalidad de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo documentación generada será entregada a los términos constantes IDAE en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; edición original y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoformato electrónico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar estará obligado a:  Ejecutar el contrato de conformidad con o disponer el Pliego de todos Cláusulas Administrativas Particulares y condiciones Técnicas y la oferta presentada. En particular deberá cumplir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal compromisos adquiridos en virtud de las mejoras ofertadas. A efectos de acreditar el cumplimiento de la obraobligaciones que hubiese adquirido en materia de personal deberá aportar, especialmentejunto con la factura mensual del servicio, pero sin limitarse a cumplimiento los impresos TC1 y TC2 del mes correspondiente. Asimismo deberá presentar junto con la factura documento justificativo de legislación ambientallos servicios efectuados, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos debiendo consistir en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos una planilla de los avisos y advertencias requeridos servicios realizados por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros personal afecto al servicio y relación de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación GPS de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y quebarredoras mecánicas, en caso de que dispusieren del mismo.  Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos y demás gravámenes y exacciones que resulten de aplicación, según las autoridades xxx xxxx determinaren disposiciones vigentes, con ocasión o descubrieren tal prácticacomo consecuencia del contrato o de su ejecución.  Abonar cualquier otro gasto que, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso para la terminación unilateral y anticipada ejecución del objeto del contrato, esté incluido en las condiciones técnicas y en el de Cláusulas Administrativas Particulares específicas.  El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.  El contratista está obligado a subrogarse como empleador en todos los contratos de trabajo correspondientes a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en la ejecución del contrato de limpieza viaria de Aguilar de la Frontera. A estos efectos, y en cumplimiento del artículo 120 del TRLCSP, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. Dicha información deberá solicitarse por los interesados en la forma prevista en la Cláusula 21.1 del presente Pliego.  Indemnizar los daños que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto cuando el daño sea producido como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. A estos efectos el contratista deberá concertar un seguro de responsabilidad civil por los daños que pudiera ocasionar a terceros en la ejecución de su trabajo.  Será a cargo del contratista el pago de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los actos preparatorios y de formalización del contrato.  Todos los gastos de comprobación, dirección, inspección y liquidación del contrato de servicios serán asimismo por cuenta del contratista.  El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias legales que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  Nombrar un representante de la empresa (Delegado en la localidad) responsable de la prestación del servicio de limpieza que estará de forma permanente en contacto con el Ayuntamiento xx Xxxxxxx de la Frontera, con el fin de hacer su seguimiento y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas coordinar las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen tareas para una satisfactoria ejecución del contrato suscritocontrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. El contratista debe contar está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con o disponer discapacidad, de todos los permisos prevención de riesgos laborales y autorizaciones de protección del medio ambiente que se necesiten para establezcan tanto en la ejecución correcta y legal normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. El contratista podrá concertar la realización parcial de la obra, especialmente, pero sin limitarse a prestación con los requisitos y alcance que se establezcan en el La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan los requisitos establecidos en el contratoartículo 215 LCSP. AsimismoPara la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, deberá realizar y/o efectuaren todo caso, colocar o dar todos de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los avisos subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y advertencias requeridos por una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración. En el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros caso de peligro, precaución, etc.), para que la debida protección del público, subcontratación afecte al tratamiento de datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la fiscalización y del contratista mismoentidad contratante, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o el adjudicatario tendrá además las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes obligaciones señaladas en el paísAnexo XIX del presente pliego (Acuerdo de Encargado del Tratamiento). El contratista deberá pagar estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los sueldospermisos, salarios licencias y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos normas de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector suministro solicitando de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra Administración los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad que para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritoello sean necesarios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas, las siguientes: -El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. - La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 214 TR LCSP) El contratista debe contar será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con o disponer lo establecido en el artículo 305 TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. -El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para efectos, la ejecución correcta y legal condición de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratoempresario. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. - El contratista deberá pagar guardar sigilo respecto a los sueldosdatos o antecedentes que, salarios no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y remuneraciones hayan llegado a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad conocimiento con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales ocasión del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscritomismo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debe contar asumir su responsabilidad como patrono único en su totalidad por lo que todas las obligaciones obrero – patronales derivadas de la realización del trabajo necesario para implementar el servicio solicitado, tales como cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social, Riesgos Profesionales, obligaciones obrero – patronales, correrán por cuenta del contratista, quedando la CNFL totalmente desligada y no manteniendo ninguna relación de este tipo con los trabajadores de la responsabilidad civil o disponer penal en que pudieran incurrir en la prestación de todos los permisos servicios. Los oferentes deben especificar claramente en su oferta que asumen tales responsabilidades y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal mantendrán al día todas las obligaciones obrero – patronales derivadas de la obrarealización del trabajo. En caso de ocurrir algún daño o pérdida de patrimonio empresarial, especialmenteque sea impugnable al contratista por su falta, pero sin limitarse a cumplimiento dolo, negligencia, imprudencia o impericia, o bien, por no acatar las recomendaciones que la CNFL en materia de legislación ambientalseguridad y protección le haya dado, seguridad industrial deberá aceptar el pago de cualquier deducible de aquellas pólizas con que cuente la CNFL para protección de sus actividades y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contratopropiedades. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos asumir la responsabilidad en caso de algún acto cometido por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal sus empleados en perjuicio de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el paísCNFL. El contratista deberá pagar asumir los sueldos, salarios costos y remuneraciones riesgos del transporte del personal asignado a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados desarrollar el servicio contratado por la leyCNFL, así como los equipos, herramientas y materiales requeridos para la realización del trabajo que dé como resultado el servicio requerido en este cartel de contratación. El contratista debe garantizar la seguridad de las personas bajo su responsabilidad, durante la ejecución o conclusión de los trabajos o en el proceso de corrección de ellos, que están en los sitios de trabajo; también debe mantenerlos en orden para evitar cualquier peligro hacia las personas. Después de las labores que ejecute, los lugares relacionados de trabajo que fueron afectados deberán quedar limpios y ordenados. Debe respetar los procedimientos de seguridad, acceso y limpieza de los diferentes sitios donde requiera acceder en virtud de las labores que deba ejecutar. Durante la implementación y configuración del servicio, el contratista debe transmitir el conocimiento a CNFL, permitiendo ser asistidos durante la implementación y configuración, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, evacuando todas las consultas realizadas por los funcionarios, con el fin de incrementar las destrezas del personal que se designe por el Área Soluciones Informáticas al Negocio de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, y por la Unidad Recuperación y Control Pérdidas de Energía. El contratista no podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialderivados del presente contrato. El contratista deberá también suscribir con velar para que sus trabajadores cuenten y utilicen todos los actores pertenecientes al sector implementos de seguridad necesarios para la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia realización de los cuales deberá ser entregada servicios contratados. El incumplimiento a cualquiera de esta obligaciones dará potestad a la entidad contratante CNFL de considerarlo necesario, de suspender el servicio hasta que se corrija la situación, para conocimiento y seguimiento por parte lo cual aplicara el cobro de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado multa correspondiente por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación tiempo que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en se dé el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratistaincumplimiento, de acuerdo a los términos constantes en persistir la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad situación la CNFL queda facultada para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del resolver el contrato suscritounilateralmente.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. - El contrato se ejecutará con estricta sujeción a su clausulado, a las estipulaciones contenidas en el presente Xxxxxx y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como de acuerdo con la oferta final presentada por el adjudicatario, con las reglas técnicas propias de la naturaleza de los servicios contratados y con las instrucciones que, en interpretación técnica del mismo, diera CICC al contratista. - El contratista debe contar con o disponer quedará obligado al cumplimiento de todos los permisos las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de Prevención de Riesgos Laborales. - El contratista quedará obligado al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la obraLey Orgánica 15/1999, especialmentede 13 de diciembre, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambientalProtección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento que el contratista accediera a datos de carácter personal. - Sin perjuicio de lo dispuesto en este Pliego con relación a la publicidad de la adjudicación y a la información que deba darse a los licitadores, el Órgano de Contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizadorcomerciales. El contratista, ademáspor su parte, deberá notificar respetar el carácter confidencial de aquella información a la entidad contratante cualquier situación que le justifique tenga acceso con ocasión de la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados ejecución del contrato y a la que se dé el referido carácter en el numeral I.25 contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. En particular, serán consideradas como confidenciales, no pudiendo ser objeto de estas Condiciones Generales. El contratistapublicación o difusión, las informaciones, documentos, archivos o especificaciones en forma previa a la presentación de las planillas correspondientescualquier soporte, deberá entregar a la fiscalización que sean facilitadas al contratista como consecuencia de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente . Este deber de confidencialidad se desprendan o emanen del contrato suscritomantendrá indefinidamente.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El adjudicatario tendrá, además de las obligaciones comprendidas en el TRLCSP y demás normas concordantes, aquellas que figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. El contratista debe contar procederá a la entrega del suministro en los plazos y con o disponer la periodicidad y condiciones establecidas en el Pliego de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten Prescripciones Técnicas. Resultarán igualmente exigibles para el contratista las instrucciones de la Administración para la ejecución correcta y legal interpretación del contrato. El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de la obralos bienes a suministrar, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos conformidad con lo establecido en el contrato. Asimismopliego de prescripciones técnicas, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes considerándose su conste incluido en el paísprecio del contrato. El contratista deberá pagar los sueldosrespetar el carácter confidencial de toda la información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, salarios y remuneraciones a o que por su personalpropia naturaleza deba ser tratada como tal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total de conformidad con las leyes vigentesel art. Los contratos 140.2 del TRLCSP. Este deber se mantendrá durante un plazo de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales cinco años desde el conocimiento de esa información. El personal que intervenga en la prestación del Ecuadorservicio dependerá exclusivamente del adjudicatario, si que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para la Administración. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista El adjudicatario asumirá directamente y a su costoxxxxx, todas sin responsabilidad alguna para la Administración contratante, el cumplimiento de las obligaciones a las sociales y laborales exigidas por ley y por los convenios vigentes en el sector respecto del personal empleado, debiendo, en consecuencia, encontrarse en posesión de los permisos y licencias de tipo laboral que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad socialsean precisos. El contratista deberá también suscribir con estará obligado a abonar los actores pertenecientes al sector gastos a que de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de lugar la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente y en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.particular: