Common use of GARANTÍA TÉCNICA Clause in Contracts

GARANTÍA TÉCNICA. El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas por la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un (01) año, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del SUPERVISOR del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el CONTRATISTA deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del SUPERVISOR del contrato, en este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” notificar por escrito al CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El CONTRATISTA en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la ARMADA NACIONAL. Si la anomalía es resultada de mala operación o del uso indebido por parte de la ARMADA NACIONAL, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la ARMADA NACIONAL. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en el que se aumentó o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, la garantía deberá ser ajustada a la modificación efectuada.

GARANTÍA TÉCNICA. El oferente deberá garantizar suscrito, (Nombres y Apellidos del Oferente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica), de cédula de identidad No. (poner número de cédula de identidad), en representación de (poner nombre de compañía de ser el caso), en calidad de adjudicatario del proceso de contratación (poner código del procedimiento de licitación pública nacional) convocado por (poner nombre de la Contratante), para la (poner objeto del procedimiento) me comprometo a incorporar los materiales en la obra en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los respectivos pliegos y de las normas técnicas aplicables. Esta garantía tendrá una vigencia mínima de 12 MESES contados a partir desde la fecha de entrega – recepción de la obra, de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura: Si (nombre de la contratante) solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condición sin costo adicional alguno para la Empresa; y, En caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente, estos serán reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para (nombre de la contratante), excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el evento Artículo 30 de resultar adjudicatariola Codificación del Código Civil. Los gastos de todas las reparaciones, ofrecerá una garantía modificaciones, arreglos o sustituciones que se requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo, estarán a cargo de la Contratista, que será igualmente responsable de los servicios brindados daños que se ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas reparaciones; y, El contratista se obliga a cumplir con esta garantía técnica, en las cantidades mínimas requeridas por condiciones y coberturas aquí detalladas, en un plazo a convenir con la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un (01) año, lapso Entidad Contratante contado a partir de la expedición del acta fecha de recibo a satisfacción notificación de los mismos, por parte defectos encontrados en los bienes sujetos a la presente garantía. Nota.- Este documento debe contar con el reconocimiento de firma y rúbrica del SUPERVISOR del contratoREPRESENTANTE LEGAL ante Notario Público en caso de ser adjudicado. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el CONTRATISTA deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación Para constancia de lo ocurrido por parte del SUPERVISOR del contratoofertado, en este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” notificar por escrito al CONTRATISTA dentro de los cinco suscribo estos formularios, (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El CONTRATISTA en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la ARMADA NACIONAL. Si la anomalía es resultada de mala operación o del uso indebido por parte de la ARMADA NACIONAL, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la ARMADA NACIONAL. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en el que se aumentó o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, la garantía deberá ser ajustada a la modificación efectuada.LUGAR Y FECHA)

GARANTÍA TÉCNICA. El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas por la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONALArmada Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un UNO (011) añoaño , lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del SUPERVISOR supervisor del contrato. Si si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el CONTRATISTA contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONALarmada nacional, dentro de un lapso máximo de quince dos (152) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del SUPERVISOR supervisor del contrato, . en este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” Armada Nacional notificar por escrito al CONTRATISTA contratista dentro de los cinco dos (0502) días calendariohoras, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El CONTRATISTA el contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la ARMADA NACIONALArmada Nacional. Si si la anomalía es resultada resultado de mala operación o del uso indebido por parte de la ARMADA NACIONALArmada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la ARMADA NACIONALArmada Nacional. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad Previo al trámite de desaduanamiento, el contratista remitirá a la Dirección de Comercio Exterior de la Armada Nacional, ubicada en la Xxxxx 00x Xx. 00-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx, original y copia de la Licencia de Importación aprobada por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, junto con la copia de la factura de Importación, copia del Contrato y autorización escrita del supervisor del contrato avalando los bienes a importar; con la respectiva solicitud de Exclusión de IVA por la Importación de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Artículo No. 428 del Estatuto Tributario, Decreto 1082 de 2015No. 695/1983, el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en el que se aumentó o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, la garantía deberá ser ajustada a la modificación efectuadaDecreto 3000/2005.

GARANTÍA TÉCNICA. El oferente adjudicado deberá poseer representación en Ecuador y capacidad para cumplir, durante la vigencia de la garantía técnica, sus obligaciones de reparación o reemplazo de bienes y/o sus partes según corresponda. Garantía del fabricante: la garantía del fabricante respecto a los equipos médicos, será considerada de la siguiente manera: los dos primeros años será responsabilidad del oferente a partir xxx xxxxxxx y hasta el final de su vida útil, los rubros generados (mantenimiento preventivo y correctivo) serán responsabilidad del contratante El oferente deberá garantizar la funcionalidad absoluta del bien contra todo posible defecto, desperfecto, falla de fabricación. En el caso de presentarse daños atribuidos por fabricación, el oferente asumirá todos los gastos de reparación o reposición inmediata o temporal sin costo para la entidad contratante. Para determinar si el daño del equipo corresponde a una falla de fabricación o a su vez ésta depende de un factor externo o ambiental, el responsable del equipo biomédico del establecimiento de salud, distrito o coordinación zonal, remitirá el respectivo informe técnico. Esta garantía deberá cubrir además la reposición definitiva e inmediata del bien por uno nuevo, de iguales o mayores características, ante defectos graves de fabricación y/o vicios ocultos que pudieran encontrarse, deficiencias graves adquiridas en los trabajos de mantenimiento y en averías que sucedan por más de tres (3) veces por año durante el periodo de la garantía técnica de fábrica, siempre y cuando las mismas sean atribuibles a defectos de fabricación (por (Años acorde al tiempo solicitado en la ficha técnica DNES) años); es decir, puede ocurrir en el evento año 1, 2, 3, 4 o (Años acorde al tiempo solicitado en la ficha técnica DNES). La reposición inmediata debe cumplirse también ante ausencia definitiva de resultar adjudicatariorepuestos, ofrecerá una accesorios, piezas y partes del bien que obstaculicen su normal funcionamiento durante la vigencia de garantía de los servicios brindados fábrica. Esta garantía será emitida por el fabricante, representante, distribuidor ó vendedor autorizado y no podrá ser menor a la descrita en cada una de las cantidades mínimas requeridas por la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un (01) año, lapso contado fichas técnicas. Está garantía entrará en vigencia a partir de la expedición firma del acta entrega - recepción. Dentro el período de recibo a satisfacción vigencia de los mismos, por parte del SUPERVISOR del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera garantía de los elementos entregadosfábrica, el CONTRATISTA deberá asumir su costoproveedor se hará cargo de todos los gastos necesarios para reemplazar los materiales o partes defectuosas, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad así como de los gastos que y riesgos derivados de fletes, embalajes, seguros, cargas, descargas y transporte de ida y vuelta desde su emplazamiento hasta el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del SUPERVISOR del contrato, en este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” notificar por escrito al CONTRATISTA dentro lugar previsto para su reparación. Garantía técnica extendida.- Servirá para garantizar el buen funcionamiento de los cinco (05) días calendarioequipos durante la vida útil de estos, siguientes a una vez finalizada la fecha garantía del fabricante. Como garantía técnica extendida deberá realizar mantenimientos preventivos, y correctivos, los cuales serán facturados contra entrega de cada visita programada realizada. De acuerdo al siguiente cuadro: En todos los casos, y sin perjuicio de las garantías otorgadas, el Proveedor garantiza al Contratante que los Bienes cumplen con los requerimientos establecidos en el Pliego y que suceda y/o se descubra proveerán la falla o funcionalidad y desempeño especificados en el defecto e indicar mismo. Deberá garantizar la provisión de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el plazo dentro mantenimiento preventivo periódico y correctivo. Es obligación del cual se debe reponer proveedor prestar el material. El CONTRATISTA en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la ARMADA NACIONAL. Si la anomalía es resultada servicio de mala operación o del uso indebido por mantenimiento como parte de la ARMADA NACIONAL, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la ARMADA NACIONAL. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor aplicación de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón técnica de las reclamaciones efectuadas por los equipos durante la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en vida útil de los mismos y garantizar la calidad del servicio de mantenimiento correctivo y de repuestos trabajos sobre los cuales deberá señalar expresamente el que se aumentó o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, la periodo de garantía deberá ser ajustada a la modificación efectuadacorrespondiente.

GARANTÍA TÉCNICA. El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas por la BASE NAVAL ARC “MÁLAGAEL PROVEEDOR” dará Garantía de la ARMADA NACIONAL, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un (01) año, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del SUPERVISOR del contrato. Si infraestructura instalada durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el CONTRATISTA deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación fecha de lo ocurrido por parte del SUPERVISOR entrega a entera satisfacción de "TELECOMM". “EL PROVEEDOR” será el único responsable de resolver cualquier condición operativa, ya sea física o lógica (mantenimiento de las plataformas y actualización de las plataformas) relacionada con los equipos ofertados (consolas, FIREWALL´s APPLIANCE centrales y remotos) y Sistema de Monitoreo y visibilidad de red durante la vigencia del contrato. "TELECOMM" requiere que “EL PROVEEDOR” proporcione (se enlistan de manera enunciativa, en este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” notificar por escrito al CONTRATISTA dentro más no limitativa): Soporte técnico, (soporte del elemento de red, soporte del software del elemento), durante el ciclo de vida de cada uno de los cinco (05) días calendarioequipos ofertados. Proveer cuantas veces se necesite las refacciones necesarias para las consolas y equipos FIREWALLs APPLIANCE centrales y remotos y Sistema de Monitoreo y visibilidad de Red, siguientes sin costo para "TELECOMM". Reparación xx xxxxxx lógicas y restauración de configuraciones. "EL PROVEEDOR", deberá acudir al sitio cuantas veces sea necesario en caso de necesitar reparación o sustitución de los dispositivos. En la etapa de operación "EL PROVEEDOR", deberá realizar la configuración y traslado hasta la Gerencia Estatal de que se trate y apoyar remotamente la puesta en operación en la sucursal telegráfica. Todo el equipo y componentes que sean ofertados deberán ser nuevos. Dichas garantías se establecerán expresamente en el Anexo I Técnico del presente contrato, considerarán todos y cada uno de los aspectos aplicables previstos al efecto en el mencionado anexo, estarán vigentes durante el plazo de tiempo que explícitamente se haya establecido, el cual se contará a partir de que se concrete la fecha en realización del acto o hecho que suceda dé lugar a su exigibilidad, o a partir de que concluya la vigencia del presente contrato y sus prórrogas y/o ampliaciones, en su caso, y para su aplicación se descubra estará a lo dispuesto en esta cláusula, en el referido Anexo I Técnico, así como lo que en su caso se señale en la falla o el defecto e indicar el plazo dentro convocatoria del procedimiento de contratación del cual se debe reponer el material. El CONTRATISTA en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la ARMADA NACIONAL. Si la anomalía es resultada de mala operación o del uso indebido por parte de la ARMADA NACIONAL, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la ARMADA NACIONAL. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando deriva este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en el que se aumentó o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, la garantía deberá ser ajustada a la modificación efectuadainstrumento.

GARANTÍA TÉCNICA. 22 El oferente contratista deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una otorgar garantía de fábrica, mediante certificación escrita referente a la calidad de todos los servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas elementos contratados, como mínimo por la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un doce (0112) año, lapso contado meses contados a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción entrega de los mismos, obligándose a cambiar sin costo adicional cualquier bien que presenten fallas en la calidad de sus materiales hasta por parte segunda vez, fallas en la confección o fabricación, tales como: defectos en los acabados, diseño, costuras, problemas de fusionado, resistencia a la penetración y del SUPERVISOR del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera sistema de retención xx xxxxxxx (resistencia en general de los elementos), hilo costura relleno de comodidad, etc. Nota 1: En lo que respecta a la calidad de los bienes y la garantía técnica de los mismos, se estima doce (12) meses, toda vez que son elementos de consumo que por su naturaleza, composición, fabricación y vida útil se considera un tiempo suficiente, aún más si se tiene en cuenta que van a ser dotados y utilizados al personal de la institución a nivel país. El tiempo estipulado que el contratista tiene para subsanar novedades que se deriven de la mala calidad de los bienes entregados, se describe en el CONTRATISTA deberá asumir su costosiguiente cuadro: ITEM UNIDAD ENTREGA DE BIENES A LA ENTIDAD CONTRATANTE 1 CASCOS DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTAS 20 días 2 GUANTES PARA MOTOCICLETA 20 días 3 CONJUNTO IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA 20 días 4 GUANTES TIPO MOSQUETERO 20 días 5 CAMIBUZO TIPO POLO DE DITRA 20 días 6 BOTAS PARA MOTOCICLISTA (TIPO MOTOCROSS) 20 días 7 PANTALON TIPO BREACH 20 días 8 BRAZALETES DE TRÁNSITO 20 días 9 FORRO PARA GORRA PERSONAL POLICÌA NACIONAL 20 días 10 PITOS PROFESIONALES 20 días KIT DE PUESTOS DE CONTROL: 2 VALLAS, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos 10 CONOS, 4 11 RESALTOS, 4 PALETAS DE PARE Y SIGA, 2 FLASHER PARA 20 días VALLA, 2 FLASHER PARA CONOS Y 4 BASTONES LUMINOSOS 12 CARPA PREVENCION 4X4 20 días 13 CONOS REFLECTIVOS 20 días 14 LINTERNA TACTICA 20 días 15 PORTA LINTERNA 20 días 16 PORTA GUANTES 20 días 17 AROS DE SALVAVIDAS 20 días 18 CHALECOS SALVAVIDAS 20 días 19 SOGA PARA RESCATE DE COLOR FLUORESCENTE 20 días 20 CASCOS DE RESCATE CON LINTERNA 20 días Nota 2: Los tiempos a que hace referencia el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONALcuadro anterior, dentro de un lapso máximo de quince (15) días serán contados a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del SUPERVISOR del contrato, en este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” notificar por escrito al CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El CONTRATISTA en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la ARMADA NACIONAL. Si la anomalía es resultada de mala operación o del uso indebido notificación por parte de la ARMADA NACIONALsupervisión al contratista, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo donde se informarán las novedades presentadas que se deriven de la ARMADA NACIONAL. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 mala calidad de 2015, el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor los bienes entregados y estos serán repuestos dentro de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en el que se aumentó o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, la garantía deberá ser ajustada a la modificación efectuadalos días calendarios estipulados para cada ítem.

GARANTÍA TÉCNICA. El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá  Todos los equipos deberán contar con una garantía total no menor a dos (2) años contra todo defecto de fabricación, materiales e instalación.  Durante todo el período, la Garantía deberá incluir el Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo (contemplando la provisión y reemplazo de todas las partes que pudieran fallar por desgaste debido al uso normal del equipo), el cual se ejecutará de acuerdo a los protocolos originales de fábrica.  Previo a la finalización del período de Garantía el proveedor deberá realizar la última actualización de los servicios brindados programas (software) disponible.  Para los mantenimientos preventivos se deberá presentar, junto con la oferta, el listado completo de tareas a realizar en las cantidades mínimas requeridas por la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” cada visita. Se indicará frecuencia de la ARMADA NACIONALvisitas anuales y tiempo requerido de desafectación del equipo.  El tiempo de respuesta desde el efectivo período de reparación, contra cualquier anomalíano deberá ser mayor a 48 hs. Se indicará modalidad de atención (consulta técnica vía email, incluidos todos sus componentesnúmero de ticket, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo seguimiento del reclamo).  El período de un (01) año, lapso contado Garantía iniciará a partir de la expedición recepción del acta equipo. Esta recepción se efectivizará mediante un ACTA de recibo a satisfacción RECEPCIÓN, luego de los mismos, por parte verificar el correcto funcionamiento del SUPERVISOR del contrato. Si equipo durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera un período de los elementos entregados, el CONTRATISTA deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, dentro de un lapso uso máximo de quince (15) días días, sin fallas y a partir satisfacción del Jefe del servicio, quien asimismo verificará junto al personal asignado, por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud de la indicación Provincia de lo ocurrido por parte del SUPERVISOR Buenos Aires, el cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones solicitadas. Luego de emitida el Acta de Recepción comenzará a entrar en vigencia la garantía establecida en las cláusulas especiales del contrato, en este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” notificar por escrito al CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar Anexo IV.  Inclusiones: Durante el plazo dentro del cual se debe reponer de garantía técnica el material. El CONTRATISTA en consecuencia procederá adjudicatario incluirá la mano de obra, provisión de repuestos, fletes, calibraciones y cualquier otro gasto que pudiera surgir para los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos, los cuales serán ejecutados de acuerdo a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la ARMADA NACIONAL. Si la anomalía es resultada los protocolos originales de mala operación o del uso indebido por parte de la ARMADA NACIONAL, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la ARMADA NACIONAL. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en fábrica; incluyendo el Decreto 1082 de 2015, el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en el que se aumentó o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, la garantía deberá ser ajustada a la modificación efectuadamantenimiento preventivo correspondiente al mes vigésimo cuarto.

GARANTÍA TÉCNICA. El oferente deberá garantizar “GARANTÍA TÉCNICA. Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento se selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en el evento de resultar adjudicatariola que indicarán, ofrecerá una garantía de los servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas por la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un (01) año, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del SUPERVISOR del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregadosexpresamente, el CONTRATISTA deberá asumir su costo, por cuenta plazo -no inferior a 12 meses para los renglones Nº 1 y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del SUPERVISOR del contrato, en este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” notificar por escrito al CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a 2 contado desde la fecha en que suceda y/o se descubra produzca la falla o Recepción Definitiva por la Comisión de Recepción de la ESCUELA DE SUBMARINOS Y BUCEO- ARMADA ARGENTINA del bien cuyo suministro se recepcionó en forma definitiva bien / servicio recibido durante el defecto e indicar cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva xxxxx-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ESCUELA DE SUBMARINOS Y BUCEO-ARMADA ARGENTINA evidencie dicho bien / servicio (referir lo que corresponda), cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ESCUELA DE SUBMARINOS Y BUCEO-ARMADA ARGENTINA a través de un medio fehaciente. En el plazo dentro del cual caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se debe reponer el material. El CONTRATISTA prevé en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionadoesta cláusula, sin ningún costo para la ARMADA NACIONAL. Si la anomalía es resultada Unidad Operativa de mala operación o del uso indebido por parte Contrataciones 0038/035 de la ARMADA NACIONALARGENTINA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, debidamente comprobadalos intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la subsanación oferta incumpliente será a cargo de la ARMADA NACIONAL. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “x”, xxx Xxxxx que integra el Decreto 1082 de 2015, el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en el que se aumentó o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, la garantía deberá ser ajustada a la modificación efectuadaN° 1030/16).

GARANTÍA TÉCNICA. El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas por la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONALArmada Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un (01) 1 año, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del SUPERVISOR supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el CONTRATISTA contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONALarmada nacional, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del SUPERVISOR supervisor del contrato, en . En este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” Armada Nacional notificar por escrito al CONTRATISTA contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El CONTRATISTA contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la ARMADA NACIONALArmada Nacional. Si la anomalía es resultada de mala operación o del uso indebido por parte de la ARMADA NACIONALArmada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la Armada Nacional. Indemnidad El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 4 no es responsable por actos, incumplimiento de contratos, omisiones o hechos ocasionados por el proponente favorecido (contratista) que llegare a celebrar y ejecutar el contrato objeto del proceso, como tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean subcontratadas o dependan del contratista. La relación contractual será exclusiva del contratista y las fuentes de sus obligaciones serán las que se originen en la ley. El proponente favorecido garantiza mantener INDEMNE al BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Debido Proceso Durante la ejecución del contrato, EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONALNACIONAL - BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. PARÁGRAFO PRIMERO: De 4, podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato las cuáles se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. En todo caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL - BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. Multas y Clausula Penal Se entenderán pactadas las siguientes cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 : a) MULTAS.- MULTAS.- EL MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – el BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4, podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base en el Decreto 1082 uno por ciento (1.0%) del valor dejado de 2015entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor artículo 86 de la garantía cuando este Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y se haya visto reducido reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la ley 80 de 1993. Cuando el incumplimiento se relacione con obligaciones del contratista ajenas a la entrega de bienes y/o servicios objeto del contrato, se podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base en el cinco por razón ciento (5%) del valor del contrato, por cada día de retardo hasta por quince días. b)PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las reclamaciones efectuadas obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 4 a título xx xxxx pecuniaria, una suma equivalente al diez por la entidad contratanteciento (10%) del valor del contrato. De igual maneraLa imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause al BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 4. No obstante, en cualquier evento EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 4 se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. NOTA: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se aumentó o adicione encuentre inscrito el valor del contrato o Contratista respectivo. También se prorrogue su término, la garantía deberá ser ajustada comunicará a la modificación efectuadaProcuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.

GARANTÍA TÉCNICA. El oferente deberá garantizar suscrito, (Nombres Y Apellidos del Oferente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica), de cédula de identidad No. (poner número de cédula de identidad), en representación de (poner nombre de compañía de ser el caso), en calidad de adjudicatario del proceso de contratación (poner código del procedimiento de licitación pública nacional de bienes) convocado por (poner nombre de la Contratante), para la (poner objeto del procedimiento) me comprometo a entregar los bienes en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los respectivos pliegos y de las normas técnicas aplicables. Esta garantía tendrá una vigencia mínima de 24 MESES (La Empresa Eléctrica Quito definirá un plazo diferente de así requerirlo, de acuerdo con la naturaleza de los bienes a adquirir) contados a partir desde la fecha de entrega – recepción de los bienes, de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura: Si (nombre de la contratante) solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condición sin costo adicional alguno para la Empresa; y, En caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente, estos serán reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para (nombre de la contratante), excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el evento Artículo 30 de resultar adjudicatariola Codificación del Código Civil. Los gastos de todas las reparaciones, ofrecerá una garantía modificaciones, arreglos o sustituciones que se requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo, estarán a cargo de la Contratista, que será igualmente responsable de los servicios brindados daños que se ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas reparaciones; y, El contratista se obliga a cumplir con esta garantía técnica, en las cantidades mínimas requeridas por condiciones y coberturas aquí detalladas, en un plazo a convenir con la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un (01) año, lapso Empresa Eléctrica Quito contado a partir de la expedición del acta fecha de recibo a satisfacción notificación de los mismos, por parte del SUPERVISOR del contratodefectos encontrados en los bienes sujetos a la presente garantía. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el CONTRATISTA deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” de la ARMADA NACIONAL, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación Para constancia de lo ocurrido por parte ofertado, suscribo estos formularios, (LUGAR Y FECHA) **Nota: Los formularios enumerados del SUPERVISOR del contrato, en este caso corresponderá a la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” notificar por escrito 9.1 al CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El CONTRATISTA en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la ARMADA NACIONAL. Si la anomalía es resultada de mala operación o del uso indebido por parte de la ARMADA NACIONAL, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la ARMADA NACIONAL. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el oferente o CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en el que se aumentó o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, la garantía deberá ser ajustada a la modificación efectuada9.13 requieren una sola firma.