Common use of CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Clause in Contracts

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para el supuesto del incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 24.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, contrato o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 12.2.9, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 212.1 TRLCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 13.2.9, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 26.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 24.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 12.3.8, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En 30.1.-En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, contrato tales como sucesivos retrasos en los horarios determinados bien en el pliego de prescripciones técnicas o aquellos que se detallen para el supuesto caso del incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2servicio con cargo a la bolsa, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contratocontrato según establece el artículo 212 del TRLCSP.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 13.2.10, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 25.1. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En 31.1.-En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, contrato tales como sucesivos retrasos en los horarios determinados bien en el pliego de prescripciones técnicas o aquellos que se detallen para el supuesto caso del incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2servicio con cargo a la bolsa, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contratocontrato según establece el artículo 212 del TRLCSP.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 26.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 13.3.7, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 13.2.7, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 212.1 TRLCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, (o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2, los medios personales o materiales suficientes para ello) el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 23.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 12.2.6, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, contrato o para el supuesto del incumplimiento de los compromisos o hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 196.1 LCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 32.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 25.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos o de las condiciones especiales de contratar y adscribir a la ejecución del contrato los demandan- tes de empleo a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refiere la cláusula 21bis, el órgano de contratación podrá optar por resolver re- solver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 25.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas preceptivas de este pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 196.1 LCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 25.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, contrato o para el supuesto incumplimiento del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren la cláusula 12.1.7 del presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 212.1 TRLCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 17.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, contrato o para imcumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 196.1 LCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 26.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 12.2.6, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 22.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 27.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, contrato o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 13.1.1.7, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 28.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, incumpliera las mejoras ofertadas, o para el supuesto del incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2criterio preferencial señalado en la cláusula 10.4, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de lo establecido en el presente contrato .

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 25.1 En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos o de las condiciones especiales de contratar y adscribir a la ejecución del contrato los demandantes de empleo a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refiere la cláusula 21bis, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 212.1 TRLCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 27.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 15.4, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 196.1 LCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 23.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 12.2.6, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación indemnización de la garantía constituidadaños y perjuicios, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En el caso de que el contratista realizara realizase defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliese el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a los que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refiera, en su caso, la cláusula 4.2, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 28.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos o de las condiciones especiales de contratar y adscribir a la ejecución del contrato los demandantes de empleo a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refiere la cláusula 26.bis, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 27.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, [o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2, refieren las cláusulas 4.2 y 12.6 el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 196.1 LCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 26.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos o de las condiciones especiales de contratar y adscribir a la ejecución del contrato los demandantes de empleo a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refiere la cláusula 22bis, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (arts. 118.2 y 212.1 TRLCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 28.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, incumpliera las mejoras ofertadas, o para el supuesto del incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2criterio preferencial señalado en la cláusula 10.3, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato, pudiéndola establecer mediante penalidades diarias, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de lo establecido en el presente contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 26.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituidacontrato, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar de hasta el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 26.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 12.3.5, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 25.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.3 y 12.3.5, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 27.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para el supuesto del incumplimiento de los compromisos o hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituidaconstituida si se tratase xx xxxxxx graves o muy graves, o bien imponer al contratista una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato, (art. 212 TRLCSP).

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 27.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 12.2.7, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 24.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 11.5, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 212.1 TRLCSP)

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 26.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2refieren las cláusulas 4.2 y 13.2.8, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 27.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, contrato o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que no podrá alcanzar el ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 32.1. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, [o para incumpliera el supuesto del incumplimiento compromiso de los compromisos dedicar o de las condiciones especiales de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se hubiesen establecido conforme al art. 118.2, refieren las cláusulas 4.2 y 16.4,] el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.. (art. 196.1 LCSP)