Common use of Obligaciones laborales y sociales Clause in Contracts

Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. — El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial. (Artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones, el contratista instalará a su xxxxx carteles de identificación, con las características que se establezcan. Estas bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 6 de noviembre de 2014. Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx Firmado por Sr. Secretario-Interventor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX a fecha 7/11/2014 391E 0DE6 D911 25DD 24B9 391E0DE6D91125DD24B9 Resp1Aytos El Secretario, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. — Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. _ Asumir la responsabilidad patrimonial que se derive de los daños o perjuicios que le funcionamiento del servicio objeto del contrato pudiera causar a personas o bienes imputables al adjudicatario o personal dependiente de éste. A tal fina deberá suscribir y mantener un seguro sin perjuicio de la presentación de pólizas necesarias para la circulación de vehículos que deberá acreditar ante la secretaria del ayuntamiento antes del inicio de la prestación del servicio y en cualquier momento durante la vigencia del contrato en el que les sea requerido por el citado servicio. — El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial. (Artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los contratista cualesquiera gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna , así como los gastos derivados de las Administraciones, el contratista instalará a su xxxxx carteles de identificación, con las características que se establezcanpublicaciones en diarios oficiales necesarias para la adjudicación. Estas bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 6 de noviembre de 2014. Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx Firmado por Sr. Secretario-Interventor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX a fecha 7/11/2014 391E 0DE6 D911 25DD 24B9 391E0DE6D91125DD24B9 Resp1Aytos El Secretario, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. — Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. — El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial. (Artículo 64.2 del Texto Refundido 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido 210 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Público para los supuestos de subcontratación. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los contratista cualesquiera gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. — El concesionario se compromete a mantener abiertas las instalaciones para el servicio de piscina durante un horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas (como mínimo). En caso el periodo comprendido entre el 15 xx Xxxxx y el 15 de que septiembre de cada año. — El concesionario deberá contar en las instalaciones con Servicio de Socorrista, si así lo exija alguna exige la legislación. Por el Ayuntamiento se verificará el cumplimiento de dicha obligación anualmente al dar comienzo la temporada estival de la actividad de las Administracionespiscinas, para lo cual el concesionario deberá comunicar al ayuntamiento la fecha de inicio con una antelación mínima de 15 días, adjuntando a la misma copia del contrato suscrito con el socorrista y titulación requerida como tal. — El concesionario se compromete a mantener las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento e higiénicamente impecables todos servicios, con especial atención a la depuración y cloración de las aguas de las piscinas. — En el supuesto que la apertura sea de carácter temporal (sólo época estival), el contratista instalará concesionario deberá recoger las llaves de las instalaciones al principio de temporada, junto con la comunicación de apertura, y devolverlas al final de la temporada estival. — Serán por cuenta del concesionario los gastos de alumbrado y fuerza motriz que consuma por suministro de energía eléctrica, servicio de recogida de basuras, alcantarillado y en general los que correspondan al servicio de la actividad, obligaciones fiscales, tributarias, laborales y de seguridad social. — El concesionario podrá dar servicio de bar dentro xxx xxxxxxx de las piscinas, siempre que este al corriente de las obligaciones fiscales correspondientes a su xxxxx carteles dicho servicio. Teniendo en cuenta el horario establecido por la administración competente en dicha materia, así como la emisión de identificaciónruidos, con las características que inexcusablemente deberá controlar, para no perjudicar al vecindario, teniendo en cuenta que se establezcan. Estas bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 6 de noviembre de 2014. Este documento es una copia en papel trata de un documento electrónicorecinto descubierto. En su caso, toda la infraestructura necesaria para la prestación de dicho servicio correrá por su cuenta y riesgo. — El original podrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx Firmado por Srllenado de las piscinas deberá efectuarlo entre de 22:00 y las 6:00 horas para no perjudicar el servicio domiciliario de agua. Secretario-Interventor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX a fecha 7/11/2014 391E 0DE6 D911 25DD 24B9 391E0DE6D91125DD24B9 Resp1Aytos El Secretario, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. — Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Texto Refundido 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Si por alguna circunstancia imprevisible, aprobado fuerte estiaje o sequía, las aguas de las que se abastece la piscina en la actualidad, fuesen necesarias para el uso y abastecimiento de la población, este tendrá preferencia sobre el de las piscinas. Debiéndose abastecer en los horarios establecidos en su caso, adaptándose a las restricciones que el ayuntamiento determine. El ayuntamiento podrá inspeccionar en cualquier momento las instalaciones a fin de comprobar es estado de funcionamiento e higiene. El ayuntamiento podrá sumir temporalmente la gestión del servicio en los casos en que no lo prestaré el concesionario, por circunstancias imputables o no al mismo. La Corporación estará facultada para exigir el Real Decreto Legislativo 3/2011cumplimiento o la resolución del contrato, de 14 de noviembresi el contratista incumple las obligaciones establecidas en el presente pliego.

Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales. — El contratista está obligado , conforme a dedicar o adscribir a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ellocontrato. Conforme al apartado primero de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 3/2011, esta obligación de 14 de noviembre, por el que se considera esencial. (Artículo 64.2 del aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado el adjudicatario, si cuenta con 50 ó más trabajadores en plantilla deberán acreditar, a la firma del contrato, que al menos el 2 por el ciento está compuesta por personas con discapacidad, conforme al artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 3/20111/2013, de 14 29 de noviembre). — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en , por el artículo 227 del que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Contratos derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del Sector Públicocontrato y el Ayuntamiento de San Xxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx, aprobado por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Real Decreto Legislativo 3/2011Ayuntamiento de San Xxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx, y ello con independencia de 14 las facultades de noviembreControl e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. El Ayuntamiento no asumirá los contratos de trabajo futuros que pudiera concertar el adjudicatario para el ejercicio de la actividad empresarial, para los supuestos sin que, por tanto, pueda, en forma alguna, entenderse que la finalización del contrato o resolución del contrato implica la sucesión de subcontratación. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son empresa prevista en el artículo 44 del Estatuto de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalenTrabajadores. En caso de consecuencia, todo el personal que lo exija alguna de las Administraciones, el contratista instalará a su xxxxx carteles de identificación, con las características que se establezcan. Estas bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación adjudicatario tenga contratado o contrate en sesión de fecha 6 de noviembre de 2014. Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx Firmado por Sr. Secretario-Interventor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX a fecha 7/11/2014 391E 0DE6 D911 25DD 24B9 391E0DE6D91125DD24B9 Resp1Aytos El Secretario, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — Poner a disposición del contratista los medios necesarios futuro para la prestación del serviciosuministro será de su exclusiva cuenta y cargo, no derivándose responsabilidad respecto del mismo, ni para el Ayuntamiento ni para futuros contratistas. — Si El adjudicatario formulará con sus operarios el contrato de trabajo con arreglo a la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare legislación vigente, quedando exento el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por incumplimiento que los medios auxiliares a que se obligó contratistas pudieran hacer de dichas disposiciones, aún en el contrato dentro supuesto de los plazos previstos que las medidas que en el mismo y no procediese la su caso se adopten sean consecuencia directa o indirectamente del cumplimiento, incumplimiento, interpretación o resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembrecontrato.

Obligaciones laborales y sociales. El contratista está queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. — El contratista ha de cumplir los requisitos previstos en el artículo 215 de la LCSP para los supuestos de subcontratación. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma xx Xxxxxx, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: xxxxx://xxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 6b8c679e-aa04-4172-748564778285 — Señalización de las obras.- El contratista está obligado a dedicar o adscribir instalar a su xxxxx carteles de identificación de la obra, con las características que se le indiquen, en relación con las entidades responsables de la actuación (XXXXX, XXXX, Consorcio Vías Verdes), así como las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 24/08/2018 12:48:03 — El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. — Responsabilidad civil.- El contratista ha de asumir la responsabilidad civil en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público, y tiene que indemnizar a su xxxxx los daños a terceros que se originen como consecuencia de la ejecución de los trabajos. — Serán por cuenta del contrato contratista los medios personales gastos y gestiones necesarias para la obtención de permisos, licencias y autorizaciones necesarias para llevar a cabo las obras, tanto de entidades públicas (p.ej. D.G. de Carreteras) como privadas (p. ej. propietarios o materiales suficientes para elloempresas de servicios). Firmante: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, esta obligación se considera esencialXXXXXX — Control de calidad.- El contratista asumirá los gastos correspondientes a pruebas y ensayos, según lo indicado en el Pliego Técnico y las instrucciones de la Dirección de Obra, hasta un importe máximo del 1% del precio del contrato. — El adjudicatario está obligado al pago de las tasas correspondientes por la prestación de actividades facultativas (Artículo 64.2 del dirección de obra, replanteo, y liquidación), conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PúblicoTasas, aprobado Precios Públicos y Contribuciones Especiales, y la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)la que se publican anualmente las tarifas aplicables. — El contratista está obligado al cumplimiento designará un Delegado o Jefe de Obra con la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y dispondrá de una oficina de obra, con la documentación y los requisitos previstos medios necesarios. Deberá llevar en obra el artículo 227 del Texto Refundido Libros de la Ley de Contratos del Sector PúblicoIncidencias y, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administracionessu caso, el contratista instalará a su xxxxx carteles de identificación, con las características que se establezcan. Estas bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 6 de noviembre de 2014. Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx Firmado por Sr. Secretario-Interventor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX a fecha 7/11/2014 391E 0DE6 D911 25DD 24B9 391E0DE6D91125DD24B9 Resp1Aytos El Secretario, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. — Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembreÓrdenes.

Obligaciones laborales y sociales. Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección xxxx://xxx- 0.xxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxxxxxxXxxx/XxxxxxXXXX.xxx?xxxxxxXxxxxxxxxxxx=XXxx0x000x0xx0x0 El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de discapacitados y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. — El contratista está obligado La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, aplicables a dedicar o adscribir los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados, en el Anexo VI al presente pliego. No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para elloy el Ayuntamiento de Madrid, esta obligación se considera esencial. (Artículo 64.2 del Texto Refundido por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la Ley de Contratos del Sector Públicoempresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011tanto, de 14 de noviembre). — El contratista está obligado ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de los requisitos previstos cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por Página: 33 de 59 ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIO SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el artículo 227 del Texto Refundido Ayuntamiento de la Ley de Contratos del Sector PúblicoMadrid, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna ello con independencia de las Administraciones, el contratista instalará a su xxxxx carteles facultades de identificación, con las características Control e Inspección que se establezcanlegal y/o contractualmente correspondan al mismo. Estas bases fueron aprobadas por el Pleno Código de verificación : PYfd7e382b2db4e1 A la Corporación en sesión de fecha 6 de noviembre de 2014. Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx Firmado por Sr. Secretario-Interventor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX a fecha 7/11/2014 391E 0DE6 D911 25DD 24B9 391E0DE6D91125DD24B9 Resp1Aytos El Secretario, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. — Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro extinción de los plazos previstos contratos de servicios, no podrá producirse en el mismo y no procediese ningún caso la resolución consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 entidad del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembresector público contratante.

Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. — El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial. (Artículo 64.2 del Texto Refundido 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido 210 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Público para los supuestos de subcontratación. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las AdministracionesAdministraciones que financia la obra, el contratista instalará a su xxxxx carteles de identificaciónidentificación de la obra, con las características que se establezcan. Estas bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 6 de noviembre de 2014. Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx Firmado por Sr. Secretario-Interventor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX a fecha 7/11/2014 391E 0DE6 D911 25DD 24B9 391E0DE6D91125DD24B9 Resp1Aytos El Secretario, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. — Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Texto Refundido 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Cuando finalice el plazo contractual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de 14 conservación y funcionamiento adecuados. Durante un período de noviembredos meses anterior a la reversión, la Comunidad adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.

Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. — El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial. (Artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicaciónadjudicación hasta el límite máximo de 1.500 € de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las AdministracionesAdministraciones que financia la obra, el contratista instalará a su xxxxx carteles de identificaciónidentificación de la obra, con las características que se establezcan. Estas bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 6 de noviembre de 2014. Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx Firmado por Sr. Secretario-Interventor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX a fecha 7/11/2014 391E 0DE6 D911 25DD 24B9 391E0DE6D91125DD24B9 Resp1Aytos El Secretario, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. — Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como en el Real Decreto 337/2010, de 19 xx xxxxx, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 xx xxxxxx, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, y su legislación complementaria y de desarrollo. — Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre protección del empleo, protección del medioambiente, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en los órganos competentes de la Administración General de Estado. xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xx/xxx_xxxxx/ El contratista está obligado adjudicatario deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les sean de aplicación. Igualmente, se compromete a dedicar o adscribir a acreditar el cumplimiento de la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes referida obligación ante el órgano de contratación, si es requerido para ello, esta obligación se considera esencialen cualquier momento durante la vigencia del contrato. (Artículo 64.2 del Texto Refundido Sin perjuicio de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. — Xxxxxx exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros las obligaciones legales que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes Isdefe no será responsable del incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones en la forma relación con sus propios trabajadores, que dependerán única y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administracionesexclusivamente del mismo, el contratista instalará a su xxxxx carteles cual ostentará la condición de identificación, empresario con las características que se establezcan. Estas bases fueron aprobadas por el Pleno todos los derechos y deberes respecto de la Corporación en sesión de fecha 6 de noviembre de 2014. Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx Firmado por Sr. Secretario-Interventor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX a fecha 7/11/2014 391E 0DE6 D911 25DD 24B9 391E0DE6D91125DD24B9 Resp1Aytos El Secretario, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. — Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembredicho personal.