Common use of Generalidades Clause in Contracts

Generalidades. La investigación de interferencias existentes debe verificarse de acuerdo con las indicaciones, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuenta.

Generalidades. La investigación Comprende la remoción del suelo necesaria para la construcción de interferencias existentes debe verificarse las redes de acuerdo con las indicaciones, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques alcantarillado tal como se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas muestran en los planos e información entregadaplanos. También incluirá la excavación requerida para las conexiones domiciliarias, cámaras de inspección, cajas, nichos y cualquier excavación que en opinión del Interventor sea necesaria para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona correcta ejecución de las obras. En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal que trabaja dentro de la zanja, lo mismo que la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes. El Contratista dotará al personal, que labore en las excavaciones, con el tránsito equipo de vehículos seguridad industrial necesario para garantizar al máximo su integridad física. Ancho de las Zanjas. Las paredes de las zanjas se excavarán y peatonesmantendrán prácticamente verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio entre las paredes y la tubería sea igual. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente Se variará el ancho de las excavaciones cuando se requiera entibado de cualquier clase y se proveerán conservarán los anchos que adelante se indican, entre las caras que miran al centro de la zanja. El ancho mínimo aconsejable de la zanja deberá mantenerse sin tener en cuenta el tipo de suelo sobre el cual se colocará la tubería, la profundidad de la excavación, ni el método de compactar el lleno. El ancho de las zanjas con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes profundidad ≤ a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados 2 m o para condiciones especiales será definido por el Contratista quién deberá tenerlos Interventor, quien podrá también ordenar o autorizar la excavación de las zanjas con taludes. En este último caso, se procurará que las paredes sean estables. Para las zanjas excavadas con taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en cuenta al momento el fondo de preparar la zanja. Profundidad de las Zanjas. Las zanjas para la colocación de las tuberías de alcantarillado tendrán las profundidades indicadas en los análisis unitarios de los precios correspondientesplanos. Los costos de personal y equipo para Cuando en la ejecución de las actividades zanjas se emplee equipo de investigación excavación, las excavaciones se llevarán hasta una cota de interferencias0.20 m por encima de la indicada en los cortes y excavar el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar la fundación y poder dar al fondo forma adecuada para que los conductos queden completamente apoyados y no trabajen a flexión. Los permisosSaneamiento de las Zanjas. De encontrarse aguas negras en las zanjas donde vaya a extenderse la red de alcantarillado, primas e impuestos requeridosserá necesario eliminarlas y desinfectar la zona contaminada y antes de extender las redes se requerirá aprobación del Interventor. Los daños No podrá iniciarse la ejecución de zanjas en las vías públicas mientras no se hayan obtenido los permisos correspondientes y colocado las señales visibles de peligro y desvío que sean ocasionados exijan las normas vigentes locales. Medida y Pago. La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los pliegos, mostradas en los planos o autorizadas por el Interventor. Para la medida del volumen de excavación se aplicará la fórmula prismoidal al material "en el sitio", en las condiciones antes señaladas y su pago se hará a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentalos precios contemplados en el contrato.

Generalidades. La investigación Salvo autorización expresa de interferencias existentes debe verificarse la Dirección de acuerdo Obra, las mezclas, morteros y hormigones deberán ser preparados por medios mecánicos con “mezcladoras” y “hormigoneras” que satisfagan las indicacionesexigencias ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ de condiciones. El dosaje se hará con materiales en seco. Cuando se preparen a mano, planos la mezcla de localización los componentes se realizará sobre una cancha de trabajo preparada con tablones o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto chapas metálicas y suministradas otro piso impermeable, aceptado por la Empresa Avanzadas Soluciones Dirección de Acueducto Obra. Cuando en la preparación de hormigones se use cal viva en polvo o cemento, se deberá mezclar primeramente en seco la arena y Alcantarillado S.A. E.S.P.demás materiales pulverulentos o ligeramente granulosos (como ser polvo de ladrillos o piedra molida), para lo cual hasta obtener un conjunto de color bien homogéneo, luego se agregará el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación cemento a la iniciación cal en polvo hasta establecer la uniformidad de color; luego se mojará el pedregullo o cascotes hasta que no absorba más agua y se incorporará a la mezcla anterior. Se removerá el todo varias veces y cuando esté íntimamente mezclado, se le agregará el agua necesaria paulatinamente, distribuyéndola uniformemente hasta obtener una masa homogénea. No estará permitido el uso de mangueras para verter el agua en la hormigonera. La proporción de agua necesaria para el amasado no excederá, en general del 20% en volumen. Se deberá efectuar pruebas de antemano con dosajes de agua diferentes a fin de establecer en cada caso, el porcentaje a agregar para obtener un mortero o un hormigón apropiado a la obra a ejecutar. Para el hormigón armado la composición granulométrica de la mezcla arena agregado grueso, deberá satisfacer la zona del gráfico que para tal fin indica el Reglamento Técnico de la Municipalidad de la Natalio. Los materiales a emplear serán siempre muy limpios y si fuera necesario, a juicio de la Dirección de Obra, se lavarán prolijamente a fin de depurarlos del exceso de tierra, materias orgánicas, sales nocivas, etc., que pudieran contener. En caso de que el hormigón se confeccione a máquina, se colocará cada uno de los trabajos materiales, rigurosamente medidos, en el sector donde balde de la hormigonera, en el orden que indique la Dirección de Obra, quien fijará la cantidad de agua, que se encuentren; sin embargomedirá en el depósito respectivo de la máquina. Cuando se hayan colocado todos los materiales dentro ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ de la hormigonera, se podrán presentar otras interferencias hará entrar el agua uniformemente manteniéndose todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no incluidas en los planos e información entregadabajará de un minuto y medio, para lo cual el contratista una vez haya establecido pudiendo la Dirección de Obra variar a su existenciajuicio, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar éstas duraciones con el personal especializado fin de las diferentes empresas conseguir la necesaria consistencia o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizadosplasticidad. El contratista debe minimizar número de revoluciones estará comprendido entre 15 a 20 por minuto. Estará permitido el uso de hormigones elaborados, siempre que lo sean en plantas de firmas reconocidas y utilizando vehículos especiales a tal efecto. La Dirección de Obra posee el derecho de rechazar el hormigón elaborado que no reúna las interferencias condiciones de los trabajos sobre las otras actividades en dosificación y características generales adecuadas a éstas especificaciones o que no respete la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentarelación agua-cemento.

Generalidades. (a) La investigación Retribución del Concesionario corresponderá a la sumatoria de interferencias existentes debe verificarse la totalidad de acuerdo con los pagos que reciba por cada uno de los Componentes de la Retribución a los que se refiere la Sección 3.2 siguiente, así como los pagos a título de Compensación Especial de ser aplicable. (b) La totalidad de los Componentes de la Retribución remunerarán de manera integral todas las indicacionesprestaciones a cargo del Concesionario, planos incluso aquellas actividades cuya terminación no desencadene un pago de localización o fichas del plan un Componente específico de contingencia del diseñador del proyecto la Retribución. En consecuencia, el valor de cada Componente de la Retribución y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.los pagos en los cuales éstos se encuentren divididos, para lo cual el contratista realizará apiques no constituye un valor de referencia de las actividades y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días Unidades de anticipación Ejecución a las cuales están asociados, ni constituye límite alguno a la iniciación responsabilidad del Concesionario de cumplir con las obligaciones de resultado previstas en el Contrato. (c) El valor total de la Retribución pagado al Concesionario, que resulte de la aplicación puntual y rigurosa de la forma de pago prevista en la Sección 3.2 siguiente y de la Compensación Especial de ser aplicable, remunera todos los costos y gastos –directos e indirectos– de los suministros y de los trabajos en necesarios para cumplir con el sector donde objeto del Contrato incluyendo todos los estudios, diseños y ensayos que se encuentren; sin embargoconsidere necesario realizar para cumplir adecuadamente con el objeto del Contrato, y todas las obligaciones que emanan del mismo, así como los costos de financiación, el retorno del capital, las utilidades del Concesionario, los impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables. (d) Así mismo, se podrán presentar otras interferencias entiende que la Retribución, incluida la Compensación Especial, de ser aplicable, remunera todas las labores complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no incluidas de manera expresa en este Contrato o en los planos e información entregadadocumentos que lo integran como obligaciones a cargo del Concesionario, aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de Construcción, Obras de Edificaciones, las Obras de Adecuación y Reparación de Desvíos, las Obras de la Fase Previa, las Obras para lo cual Redes a Cargo del Concesionario, las Obras para Intersecciones Especiales, los Sistemas Metro-Ferroviarios y el contratista una vez haya establecido su existenciaMaterial Rodante, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia o con la comunidad e inclusive serán pavimentados Operación y el Mantenimiento del Proyecto. Dentro de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en estas labores se incluyen, entre otras, la obligación a cargo del Concesionario de elaborar sus propios estudios y diseños (tanto los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas exigidos como parte de los cortes Estudios y Diseños de Detalle Principales y Otros Estudios y Diseños de Detalle, como de cualquier otro que resulte necesario para el desarrollo del servicio Proyecto), todas las obligaciones y actividades a cargo del Concesionario durante la Fase Previa, la Fase de Construcción, la Fase de Pruebas, Certificaciones y Puesta en Marcha, la Etapa de Operación y Mantenimiento, y la Etapa de Reversión, incluyendo todas las obligaciones de Gestión Social y Ambiental, los gastos financieros y administrativos –directos e indirectos– y todos los demás que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo sean requeridos para la cabal ejecución del objeto contratado. (e) El valor total de las actividades la Retribución que llegue a causarse en aplicación de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuenta.Sección

Generalidades. La investigación Con el objeto de interferencias existentes debe verificarse deslindar responsabilidades respecto al estado de acuerdo con las indicacionesdeterioro en el que se encuentre el equipamiento y poder realizar el control del servicio de mantenimiento que se efectúa, planos la Firma adjudicada, en forma previa al comienzo de localización o fichas del plan la prestación de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas los servicios regidos por la Empresa Avanzadas Soluciones Orden de Acueducto Compra que se desprenda de la presente contratación, y Alcantarillado S.A. E.S.P.en coordinación con la Jefatura de Mantenimiento, deberá hacer una revisión de la situación en que se encuentra el equipamiento en ese momento, dejando sentado por escrito la descripción del estado de los componentes del mismo y las reparaciones que fueren necesario efectuar por fuera de la Orden de Compra para lo cual el contratista realizará apiques correcto y seguro funcionamiento, así como para la preservación de la funcionalidad de sus partes, detallando urgencias y programación de tareas con plazos previstos. El referido informe se entregará al Sector de Mantenimiento, con copia a la División Higiene y Seguridad Laboral del Policlínico. Deben incluirse en la prestación de los servicios, los de mantenimiento en cuanto a pintura de puertas, defensas y cabinas; reparación y/o trincheras restitución de manijas de puertas e iluminación interna de cabinas, reparación y/o reposición de botoneras de comando y funcionamiento adecuado del sistema de memoria, suministrando los elementos necesarios para la realización de los trabajos, con posterior facturación de los repuestos necesarios al Instituto, en los términos del título anterior (Nota). Todos los trabajos comprendidos en el presente pliego serán realizados en días y horas hábiles de esta Institución, con excepción de las llamadas realizadas por razones de interrupción en el funcionamiento de los elevadores que ejecutará manualmente afecten operaciones impostergables en la Institución. El listado de tareas a realizar es meramente indicativo. La Empresa adjudicataria deberá realizar dentro del precio del contrato todos aquellos trabajos que considere necesarios para la correcta conservación y funcionamiento de los equipos, se encuentren estos o con martillos perforadores previamente aprobados no, comprendidos en el presente pliego. La Firma que realice la conservación de los equipos elevadores, deberá confeccionar los siguientes informes escritos: Recibida la Orden de Compra y antes de comenzar la prestación de los servicios: Descripción del estado de los equipos de elevación, dejando constancia de las condiciones en que se encuentran las partes constitutivas de los mismos que puedan apreciarse visualmente por la interventoríapersonas idóneas en el rubro; debiendo incluirse estado de puertas, coches, guías, sala de máquinas, cables de tracción, tableros de control, instalación eléctrica, comandos, seguridad, etc. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días Quincenalmente: Constancia de anticipación a la iniciación prestación de los trabajos en de rutina con periodicidad quincenal, conformada por personal de Mantenimiento o telefonía, donde constará el sector donde se encuentren; sin embargonombre del técnico que realice el servicio, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregadaasí como la fecha y hora de prestación. Mensualmente: Descriptivo de trabajos de conservación y de reparación realizados (Deberá acompañar, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados firmado por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento Jefe de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientesMantenimiento, la facturación del abono mensual). Los costos de personal Informe sobre mantenimiento predictivo que permita efectuar las reservas horarias y equipo económicas correspondientes para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaefectuar reparaciones programadas.

Generalidades. Acaba de instalarse en su nueva vivienda. Como es lógico, espera conservarla en buen estado el período más largo posible. Inevitablemente todos los edificios se degradan y envejecen con el tiempo, pero lo que podemos hacer es retardar el ritmo de deterioro, tomando en cuenta las indicaciones de este manual. Lo primero que debemos tener en cuenta es conocer nuestra vivienda. Ella está conformada por un gran número de elementos constructivos diseñados para darle espacios confortables que den respuestas a sus necesidades. A continuación le damos una breve descripción de estos elementos (los más importantes): La investigación estructura. Diseñada para aguantar el peso de interferencias existentes debe verificarse de acuerdo con las indicaciones, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto la edificación. Tiene elementos horizontales (losas aligeradas y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto losas macizas) y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques verticales (placas y/o trincheras muros de concreto). Los techos (el suelo que ejecutará manualmente pisamos) aguantan su propio peso, el de los tabiques, pisos, muebles y personas. Las placas y/o muros de concreto, aguantan el peso de los techos y lo transmiten al terreno. Las paredes interiores. Dividen el departamento en diferentes espacios donde realizamos nuestras actividades (dormir, comer, descansar, cocinar, lavar). Encuentran muros de concreto y soportan peso por el cual se llaman muros portantes o placas. Asimismo existen paredes que tienen labor divisoria y se llaman tabiques, que pueden ser de albañilería o drywall (dinteles, registro en ductos o alguna cobertura). Los acabados. Son los revestimientos interiores que visten su vivienda y le dan la calidad y confort (pisos, pinturas, papel mural etc.). Habitualmente el propietario podrá introducir los cambios o variaciones que desee luego de culminado el proceso de independización. Las instalaciones Son el equipamiento y maquinaria que nos permite tener acceso a las fuentes de energía eléctrica y al abastecimiento de agua. Se debe conocer exactamente la ubicación y manejo de las llaves de paso, tableros generales de electricidad y de equipos de emergencia, de modo que cuando se produzca un problema relacionado con martillos perforadores alguna de estas instalaciones, se sepa cómo actuar. Se deberán tener las precauciones al amoblar. Al realizar la colocación ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ se recomienda usar tarugos ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ o plástico, tornillos metálicos roscados, y tornillos para drywall en caso de que corresponda. Igual se deberá tener cuidado en la colocación de lámparas. No suspenderlas nunca de los hilos correspondientes a un punto de luz, siendo necesario que revise previamente aprobados por los planos de instalaciones proporcionados. Como medida práctica, siempre es conveniente mantener un duplicado de cada una de las llaves de las puertas en un lugar distinto al mismo departamento, luego de la interventoríarecepción de su departamento se sugiere el cambio de la cerradura en chapa principal como medida de seguridad. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días Una vez realizada la entrega de anticipación los inmuebles, ya sea a cada propietario en el caso de los departamentos, estacionamientos o depósitos, o a la iniciación de los trabajos junta directiva provisional y/o administración del edificio en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites caso de las áreas comunes, el cuidado del uso del mismo corresponde a cada uno de ellos, así como el seguimiento de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad pautas del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta mantenimiento que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminadasea requerido. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado Ver fichas de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaacabados).

Generalidades. La investigación Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la fabricación, transporte, montaje y ajuste en obra, de interferencias existentes debe verificarse de acuerdo con todas las indicacionescarpinterías ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ que se especifican y detallan en los respectivos planos y Fichas, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por como así también la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques reparación y/o trincheras sustitución de todas aquellas existentes que ejecutará manualmente presenten defectos funcionales y/o con martillos perforadores previamente aprobados por estéticos. Asimismo, incluyen la interventoríacolocación y ajuste de todos los herrajes previstos y aquellos otros que fueren necesarios y la provisión, colocación y ajuste de todas las piezas y/o elementos ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, metal, plástico, etc. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de anticipación vista constructivo y/o estético, a la iniciación fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminación de los trabajos previstos en este rubro. El Contratista deberá replantear en obra las dimensiones de todas las carpinterías nuevas. Asimismo, deberá verificar el sector donde estado de las carpinterías existentes en las áreas que se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará remodelan. El Contratista procederá a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados entrega en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites obra de las áreas carpinterías, convenientemente protegidas y numeradas, de tal manera de asegurar su correcta conservación. El plazo de entrega será el mínimo necesario para garantizar el montaje sin alterar el plan de trabajos. Hasta el momento del montaje, las zanjas, quedará bajo carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la responsabilidad intemperie y del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta contacto con otros materiales depositados. Todo deterioro que las respectivas relocalizaciones sean autorizadasse observe al realizar su recepción deberá ser reparado por cuenta y cargo del Contratista. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar Las maderas se labrarán con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañíasmayor cuidado, las fechas ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los cortes del servicio que necesitan ser relocalizadosfilos vivos. El contratista debe minimizar Las maderas deberán estar secas. La colocación se hará con arreglo a las interferencias de medidas y a los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos niveles correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento antes de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades carpinterías. Las partes movibles se colocarán de investigación de interferenciasmanera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo e indispensable. Los permisosherrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, primas e impuestos requeridosno permitiéndose la colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. Los daños El Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpintería que sean ocasionados durante el plazo de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. La Dirección de Obra podrá exigir la presentación de prototipos de cada carpintería, a las instalaciones existentes durante fin de proceder a su aprobación previamente a la relocalización fabricación y montaje. Estos prototipos aprobados podrán ser colocados en obra al dar fin a los trabajos. Las puertas a reutilizar especificadas en planos serán debidamente acopiadas para su posterior uso, así mismo los contramarcos de estas carpinterías serán removidos y remplazados por razones imputables al contratista, serán por su cuenta▇▇▇▇▇▇ y contramarcos especificados en fichas de carpinterías.

Generalidades. La investigación Se definen las especificaciones a las que deberán ajustarse las Ofertas sin excluir por ello soluciones alternativas que configuren ventajas demostrables. Las ofertas abarcarán suministros completos en todas sus partes, en el sentido que en el acto de interferencias existentes debe verificarse recepción los diversos elementos y equipos cumplirán sus respectivas funciones, sin necesidad de acuerdo con complementos de elementos auxiliares. Las ofertas también serán extendidas en todos los casos por suministros integrales, no ateniéndose exclusivamente a la expresión literal de las indicacionesespecificaciones sino al objeto final del llamado a propuesta. Las ofertas incluirán todos los elementos auxiliares requeridos por las instalaciones, aislaciones, recubrimientos, apoyos, anclajes, fijaciones, defensas y dispositivos de seguridad y en general, cuanto sea necesario para el funcionamiento inobjetable del sistema. El Contratista deberá suministrar y colocar los materiales que aunque no estén expresamente detallados en la propuesta o planos y ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ no obstante indispensables para el buen funcionamiento y correcta terminación de localización o fichas del plan las instalaciones. Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones mejor calidad dentro de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.su tipo, para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoríaC.T.M. En todos los casos previstos en el Pliego o cuando lo solicite la C.T.M. las muestras de materiales a aprobar serán sometidas a ensayos y análisis por cuenta del Contratista. Estos apiques Las pruebas se efectuarán en laboratorios oficiales. En caso que el Contratista necesitara o deseara cambiar el tipo de material que hubiera sido ya aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta el gasto que demanden los nuevos ensayos. En la propuesta los oferentes deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a aclarar la iniciación totalidad de los trabajos elementos que proponen instalar, acompañando folletos, especificaciones, etc. El Contratista, en conclusión, deberá suministrar los equipos completos en todos sus detalles, a los efectos de asegurar su funcionamiento normal. El Oferente deberá prever en su propuesta que todos los equipos deben ser homogéneos, contemplando la incorporación, a criterio de C.T.M., de todos los avances tecnológicos que durante el sector donde transcurso del suministro se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requeridaproduzcan. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes trabajos que se realicen se ejecutarán en un todo de acuerdo a las mejores reglas del arte y evitar cualquier contingencia con a los criterios expuestos en esta documentación, presentando en todos los casos una prolija y cuidada terminación. Los trabajos que no reúnen estas condiciones a juicio de la comunidad e inclusive Dirección de Obra, o no respondan a lo específicamente expuesto serán pavimentados inexcusablemente rechazados y rehechos o retirado el material de estar localizados la obra por el Contratista, a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad y en vía públicaese caso la reposición del elemento se hará en un todo de acuerdo a lo especificado. Si existen servicios públicos ubicados en En tal caso se hará incluso responsable de los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios daños y/o propietarios perjuicios que pudiera ocasionar a la obra o a la C.T.M. Los trabajos del Contratista se refieren a todas y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona cada una de las obras, partes que figuran en el tránsito presente documento y a aquellas que a partir de vehículos y peatonesla vista de la documentación aportada considere imprescindible o bien que durante el transcurso de las obras se interprete necesario realizar. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de Eventuales interferencias y /o inconvenientes de obra serán gestionados y pagados salvadas por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento contratista de preparar los análisis unitarios la forma que indique el Inspector de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños Obra sin que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaello origine costo adicional.

Generalidades. La investigación Todas las obras de interferencias existentes debe verificarse ▇▇▇▇▇▇▇ se ejecutarán con arreglo a los planos del proyecto, y los de acuerdo con las indicaciones, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de los trabajos detalle contenidos en el sector donde se encuentren; sin embargomismo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregadaasí como a toda la especificación y documentación entregada y que forma parte del proyecto. Asimismo, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a realizará cuantos trabajos ordene la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requeridaDirección de obra. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites La ejecución de las áreas obras deberá ser la que corresponde a una obra de las zanjasprimera calidad, quedará bajo siendo obligación del Gremio de Pintura ejecutar cuanto razonablemente sea necesario para la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios buena construcción y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en las condiciones del proyecto. Comprende el tránsito suministro, transporte, preparación del soporte, colocación y perfecto acabado de vehículos todos los elementos y peatonesmateriales que forman parte del capítulo de Pintura. Los pasos El Gremio de Pintura, antes de dar comienzo a las obras, realizará, por su cuenta, un replanteo exacto y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente unas muestras con todo detalle de las diversas unidades que componen las obras, que una vez comprobado y confirmado por la Dirección de obra, les permitirá dar comienzo a los trabajos. Dichos replanteos, muestras y trabajos previos no se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos abonarán como tales, sino que se incluirán en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientesunitarios ofertados. Los costos de personal y equipo Todos los materiales que se utilicen para la ejecución de las actividades obras serán de investigación primera calidad, y cumplirán las Normas que se concretarán, así como las especificadas en el presupuesto. La descarga, guardería y elevación de interferenciaslos materiales y maquinaria en la obra, será a cargo del Gremio de Pintura. Todos los trabajos de pintura se efectuarán por operarios especializados en esta clase de tra- bajos. Se recomienda visitar la obra y comprobar “in situ” el estado avanzado de la construcción y las instalaciones realizadas, y revisar los paramentos interiores que se hayan realizado o se estén realizando con yeso. Antes de proceder a pintar la obra, y una vez realizadas las oportunas muestras y a partir de cuando las mismas sean aceptadas, deberá pintar completamente un local, vivienda ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇- to, para que se proceda a dar el visto bueno por la Dirección de obra, o bien indique las correc- ciones que hubiera que realizar, de tal forma que no se deberá dar comienzo a los trabajos de pintura hasta que esté aceptada la pintura del local de muestra o del piso piloto, salvo orden contraria de la Dirección de obra. No se deberá dar ningún baño de pintura hasta que las superficies estén secas, y previa lim- pieza a fondo de los paramentos. Normalmente, en cada baño de pintura se modificará el tono del mismo, debiendo comunicar oportunamente a la Dirección de obra el número ▇▇ ▇▇▇▇▇ que vaya ejecutando para que ésta dé su conformidad o reparos, previa inspección de los trabajos. Entre cada mano deberá trans- currir un mínimo de 24 horas. En los barnizados, se pondrá especial cuidado y esmero para que al final de los trabajos las maderas tengan colores y tonos iguales, evitando, y no aceptándose, barnizados con aspectos desentonados, sin cubrir el poro de la madera, o mal refinados. Las puntas de fijación de los elementos de carpintería, después de botadas convenientemente, serán tapadas con mastic del color adecuado, antes de barnizar. En los precios, se da por entendido que en los mismos se han contemplado y establecido los costes necesarios para poder cumplir todas las condiciones establecidas, así como que la Di- rección de obra podrá elegir libremente los colores de pintura y barnices, sin que los precios ofertados sufran ninguna variación. Protegerá y cuidará perfectamente todos los trabajos de ▇▇▇▇▇▇▇, para evitar su deterioro, ya que la entrega de la obra se realizará con todos los revestimientos en perfectas condiciones, siendo a su cargo cualquier arreglo o reparación que tuviera que realizar con posterioridad a su ejecución, pero antes de la recepción, respondiendo también de los posibles repasos de pintura propios o como consecuencia de repasos ajenos. No se admitirán trabajos por administración. Si se produjera alguna unidad nueva, su precio se confeccionará, exclusivamente, con las mismas bases de la oferta. Los permisosmétodos de pintura serán: Con brocha, primas e impuestos requeridospistola y rodillo. Todas las brochas que se utilicen en la ejecución de estas obras cumplirán con las normativas que se especifican en los “Pliegos de Condiciones” y “Normas”, cuyo cumplimiento se exige al final de estas notas. Las brochas de pintar serán de pelo blanco y las de barnizar serán del denominado pelo blanco de Rusia, quedando prohibido el empleo de brochas que contengan crin o ballenas mezclados con las cerdas. Los daños botes de pintura se llevarán a obra sin abrir ni desprecintar, debiendo abrirlos y desprecin- tarlos a medida que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentase vayan efectuando los trabajos.

Generalidades. La investigación prolongación de interferencias existentes la vida útil de las obras dependerá directamente del grado de conservación que se les realice, por ello deberá recurrirse a prácticas o técnicas de mantención, que aseguren su buen funcionamiento hasta el final de la vida útil para la cual fueron concebidas; sobretodo si consideramos el ambiente agresivo en el cual están emplazadas y al intenso uso a que están expuestas. El uso diario inadecuado de las instalaciones puede generar un deterioro acelerado de ellas, por esto debe verificarse adoptarse una conducta adecuada y actuar en forma razonable evitando exponer las instalaciones y la seguridad personal a riesgos innecesarios. Estas acciones de acuerdo con mantenimiento deben ser promovidas en forma permanente en las indicacionesinstalaciones, planos sin embargo, estas acciones por sí solas son insuficientes para preservar las obras, por lo tanto, debe considerarse acciones de localización o fichas del plan mantención planificadas, las que requieren necesariamente de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la inspección periódica de la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.Adjudicataria, para lo cual generar un diagnóstico preciso que permita evaluar correctamente las acciones de mantención prioritarias en aquellos elementos más propensos al deterioro. Las inspecciones de la Empresa Adjudicataria serán visuales en el contratista realizará apiques caso de elementos accesibles o submarinos de aquellas partes sumergidas de las estructuras. El tipo de mantenimiento más frecuente de este tipo de obras, son para los elementos metálicos y corresponden a aquellas destinadas a impedir la corrosión, con su consecuente merma de resistencia; en elementos de hormigón y hormigón armado se refieren a la limpieza de las superficies o reparaciones de éstas con inyecciones de mortero o recubrimiento en base a resinas epóxicas y; en elementos ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ la mantención corresponde a limpieza, reparación o recambio de los elementos dañados. Se debe considerar en el ámbito de la conservación, las instalaciones de agua potable, alcantarillado, eléctricas y equipos en general, instalaciones que requerirán por ejemplo la revisión de llaves, apriete de elementos, chequeo de consumos, para el caso de los equipos generalmente la Empresa Adjudicataria fabricante entrega o en caso contrario se deberá solicitar el manual de conservación el que deberá estar incorporado en este manual. Desde el punto de vista de los costos y la complejidad de la mantención y/o trincheras reparación, podemos hablar de conservación rutinaria y conservación mayor. El presente documento que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados servirá de guía para la elaboración del programa de conservación, deberá tener el carácter de instructivo destinado a orientar, servir de guía y definir las responsabilidades y trabajos a realizar por parte de la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días Empresa Adjudicataria y que deberá tener presente al manejar las diversas instalaciones entregadas para su servicio, de anticipación a modo que ellas puedan ser utilizadas obteniendo la iniciación mayor vida útil posible de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentabienes.

Generalidades. La investigación Una vez ejecutadas, el Concesionario deberá mantener las Unidades Funcionales en las condiciones óptimas previstas en los Estudios y Diseños de interferencias existentes Detalle provistos por el Concesionario. Este Mantenimiento debe verificarse garantizar la integridad de las mismas. Las condiciones admisibles para cada Unidad Funcional que las componen, en particular, serán aquellas indicadas en los Estudios y Diseños de Detalle provistos por el Concesionario, de tal forma que una pérdida de las condiciones originales de las Unidades Funcionales debe ser corregida por el Concesionario en los términos expresados en este capítulo. El Concesionario deberá organizar mediante programas detallados, la circulación de maquinaria, lanchas, remolcadores y planchones para acceder y operar en el Proyecto, la disposición en los sitios de trabajo de los materiales a colocar o instalar, los desvíos por cierres de Canal Navegable y restricción de cauces navegables, para el Mantenimiento de Unidades Funcionales. Para este fin, el Concesionario deberá suministrar, instalar y mantener continuamente y en buen estado, día y noche durante el desarrollo de las Unidades Funcionales la cantidad de señales y protecciones, que sean requeridas en el Proyecto. En las vías donde se suspenda el tránsito de acuerdo con la autoridad competente o la Interventoría, el Concesionario deberá instalar barricadas y señales informativas de las indicacionesdesviaciones provisionales del tránsito fluvial. El Concesionario deberá conservar permanentemente, planos mediante protecciones adecuadas, la estabilidad de localización o fichas postes de energía, alumbrado, teléfono, balizas, y demás construcciones superficiales, que no sea absolutamente necesario desplazar del plan de contingencia alineamiento del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual Canal Navegable. El Concesionario tomará durante el contratista realizará apiques y/o trincheras tiempo que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de duren los trabajos y hasta su entrega final, todas las medidas pertinentes para conservar y evitar daños en el sector donde se encuentren; sin embargoProyecto, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en a las zonas de trabajo y a todos los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con la obra en los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con términos especificados en el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizadosApéndice 5. El contratista debe minimizar las interferencias Mantenimiento deberá adelantarse aun cuando no exista una categoría o procedimiento específico para éstas en esta sección, de manera que toda la infraestructura construida y concesionada cumpla con los trabajos sobre las otras actividades Indicadores previstos en el Apéndice Técnico 4 y cumplan su función de manera adecuada con la zona calidad de las obrasservicio establecida en el Contrato, en el tránsito de vehículos presente Apéndice Técnico y peatonesen los demás documentos del Contrato. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a Por consiguiente, la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución descripción de las actividades de investigación Mantenimiento y Operación no debe entenderse como exhaustiva, por lo que se entiende que el Concesionario deberá asumir la obligación de interferenciasrealizar todos los trabajos y actividades necesarios para cumplir con los requisitos de mantenimiento establecidos en este capítulo y los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4. Los permisosEn cualquier caso, primas e impuestos requeridosel Concesionario deberá corregir todos los deterioros o deficiencias detectados por la Interventoría o por él directamente en desarrollo de sus actividades de autoevaluación, y en especial aquellos que pudieran afectar a la infraestructura concesionada. Los daños Por consiguiente, el Concesionario será responsable de adoptar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para el mantenimiento de la infraestructura concesionada en las condiciones establecidas en el Contrato, así como en las que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante exija la relocalización por razones imputables Interventoría, siempre que se refieran al contratista, serán por su cuentacumplimiento de temas obligatorios del Contrato y/o la Ley Aplicable.

Generalidades. La investigación De conformidad con los artículos 13 y 14 de interferencias existentes la Ley 1150 de 2007, la actividad contractual de la Terminal de Transporte S.A. se rige por el derecho privado, encontrándose en todo caso sometida a los principios de la función administrativa1, tales como legalidad, celeridad, imparcialidad, publicidad, entre otros. Para ello, la Terminal de Transporte S.A. ha considerado necesario que todas las funciones internas en materia contractual, las tareas que deban acometerse en virtud de la delegación o desconcentración de funciones, así como las que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual, deban guiarse de conformidad con el presente Manual y las normas vigentes para tal efecto, en particular el derecho privado. El presente Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. se presenta dentro del contexto jurídico que impone el Estado constitucional y social de derecho, atendiendo los principales parámetros de nuestra jurisprudencia para servir de herramienta de apoyo para trabajadores, contratistas y órganos de control, en la consecución de los fines pretendidos por la entidad a través de sus procesos de contratación, que le permitan ejecutar el objeto social de la empresa, acorde a los Estatutos de la misma. Así las cosas, es importante tener en consideración la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual, los manuales de contratación constituyen una manifestación de la llamada potestad de auto-organización de la Administración, para la adecuada y oportuna consecución de sus fines. Esta jurisprudencia establece lo siguiente: 1 Art. 209 de la Constitución Política. (…) Los denominados manuales de contratación pueden enmarcarse dentro de la potestad de auto- organización reconocida a cada entidad estatal, toda vez que los mismos tienen un campo de aplicación que se restringe a cada organismo administrativo. En otras palabras, es una norma de carácter interno ya que regula relaciones de carácter inter-orgánico. Adicionalmente, su objeto no es otro distinto a reglamentar temas administrativos del manejo de la contratación estatal – funcionarios que intervienen en las distintas etapas de la contratación, en la vigilancia y ejecución del negocio jurídico, entre otros -, es decir aspectos administrativos del trámite y desarrollo contractual.”2 En consecuencia, los manuales de contratación deben reglamentar y desarrollar los aspectos de la contratación Estatal que las normas jurídicas generales vigentes han regulado y reglamentado anteriormente, para aplicarlos al caso concreto de la respectiva entidad pública, con el fin de desarrollar ese principio de auto – organización; atendiendo además que la entidad al no ser objeto del Estatuto de Contratación, por expresa disposición legal, cuenta con la posibilidad de determinar sus propios modos de contratación, tiempos y competencias para el desarrollo de esta actividad. Con el presente, se pretende dar respuesta a los principales interrogantes que se suscitan por parte de los contratistas y oferentes de la entidad así como al interior de la misma en materia contractual, tales como, a quién le corresponde ejercer determinada función, cuánto tiempo tiene para ejecutarla, los límites básicos que debe verificarse seguir en su ejecución, a qué etapa del proceso de acuerdo contratación se refiere, cómo se articula ello con las indicaciones, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de los trabajos demás actividades comprendidas en el sector donde se encuentren; sin embargodesarrollo del proceso de contratación, entre otros aspectos esenciales. Todo lo anterior, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregadarefuerza, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado diseño de procedimientos y formatos que de manera detallada le indicarán al usuario los pasos qué debe agotar en cada etapa de la contratación, con lo que se clarifica las diferentes empresas o entidades prestadoras competencias de servicios y/o propietarios cada área y otras compañíaspermite establecer responsabilidades a cada área de la Terminal de Transporte S.A, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentatan importante proceso.

Generalidades. La investigación Este trabajo consiste en la construcción de interferencias existentes estructuras de gaviones y/o colchones para revestimientos hechos con rocas o piedras en celdas ▇▇ ▇▇▇▇▇ de alambre, incluyendo el transporte, suministro, manejo y almacenamiento de las canastas de alambre y colocación de material pétreo dentro de las mismas de acuerdo con los alineamientos, formas y dimensiones y en los sitios indicados en los planos o determinados por El Supervisor. Se da el nombre de gaviones a celdas ▇▇ ▇▇▇▇▇ de alambre de dimensiones variadas, rellenadas con fragmentos ▇▇ ▇▇▇▇. El contratista hará el replanteo topográfico, verificará los límites de la instalación ▇▇▇ ▇▇▇▇ y someterá a la aprobación del Supervisor los planos taller. Para el ensamble de la unidad, el contratista no debe verificarse dañar el revestimiento de los alambres durante el ensamble de la celda, la erección de la estructura, el rellenado de las celdas o la construcción de los rellenos. Se debe colocar la celda en su posición y unir los bordes verticales con sujetadores, de acuerdo con las indicacionesrecomendaciones del proveedor para la tecnología utilizada. Se podrán usar sujetadores temporales para el ensamble de la celda, planos si son sustituidos durante la erección de localización o fichas del plan la estructura por sujetadores permanentes. Se deben colocar los diafragmas en su posición y unir las orillas verticales, de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas acuerdo con lo estipulado por el fabricante. En relación a la Empresa Avanzadas Soluciones erección de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.la estructura, para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras colocará las celdas de los gaviones vacías sobre la cimentación, e interconectará las celdas adyacentes a lo largo de los bordes superiores y verticales, mediante sujetadores permanentes. Cuando se use alambre como amarre, se colocará el alambre alternando amarres sencillos (de una vuelta) y dobles en las aberturas de la malla (una por medio), separados no más de 150 mm entre sí. De igual manera, se interconectará cada capa de celdas con la capa subyacente de ellas, a lo largo del frente, atrás y a los lados. Se traslaparán las juntas verticales entre celdas de filas y capas adyacentes, por lo menos, en una longitud de celda. Respecto el relleno de las Celdas, el contratista eliminará todas las torceduras y dobladuras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por haya en la interventoríamalla de alambre y alineará correctamente todas las celdas. La piedra será colocada cuidadosamente en las celdas para prevenir el pandeo de las mismas y minimizar la formación de agujeros en el relleno ▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Durante tal operación, se deberán mantener alineadas las celdas. Se colocarán alambres internos de conexión en cada celda exterior sin confinamiento, de más de 300 mm de altura. Esto se aplica también a las celdas interiores dejadas temporalmente sin confinar. Los alambres internos de conexión se colocarán a medida que progrese la colocación de la roca. Los tirantes serán puestos en el interior de los gaviones durante la operación de relleno. Estos apiques se deben ejecutar tirantes unirán los lados o aristas opuestos entre sí, con quince (15) días el fin de anticipación a evitar la iniciación excesiva deformación de los trabajos gaviones, en el sector donde se encuentren; sin embargocaso de asentamientos discontinuos de la cimentación. Los tirantes podrán ser horizontales, se podrán presentar otras interferencias no incluidas verticales o inclinados, según lo requiera la estructura del gavión. Ver detalle en los planos e información entregadaconstructivos. Los gaviones serán unidos entre sí con fuertes amarres que conecten los bordes de las mallas de gaviones adyacentes, antes de comenzar las operaciones de relleno. El material de relleno será introducido en cada gavión manualmente y colocado según el procedimiento usado normalmente para los trabajos de mampostería ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, con el fin de obtener la mayor densidad posible, en todo caso el peso de la canasta llena no deberá ser menor a 1,750 kg/m3. Se deben rellenar las celdas, en cualquier fila o capa, de manera que ninguna de ellas sea llenada más de 300 mm por encima de la celda adyacente. Se repetirá este proceso hasta que la celda esté llena completamente y la tapa descanse sobre la capa ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ final. A continuación, se amarrarán las tapas de los lados extremos, y los diafragmas. Las superficies expuestas de las celdas deberán quedar lisas y nítidas, sin filos agudos ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ proyectados hacia afuera de la malla de alambre. Cuando se rellene el trasdós de la estructura, se deberá colocar un geotextil sobre la parte trasera de la estructura del gavión. Conjuntamente con la operación de llenado de las celdas, se deberá rellenar el área trasera de la estructura del gavión con relleno compactado, previendo que se deberá usar un compactador mecánico liviano o un compactador vibratorio, dentro de una banda de un metro, en la franja cercana a la estructura del gavión. Para los colchones de revestimiento, se sigue el mismo procedimiento, previa colocación de un geotextil sobre la superficie preparada. Se anclará el colchón en su lugar. Se colocará un geotextil contra los bordes verticales del colchón y se colocará el relleno sobre el geotextil usando material de relleno u otro material aprobado. Los colchones de revestimiento se deberán sobrellenar en 30 a 50 milímetros. En el trasdós de los muros, deberá colocarse un filtro a base de tubo perforado de diámetro 4” de PVC (125 psi) como mínimo, rodeado de Geotextil, para evitar la fuga de materiales finos y evacuar agua acumulada, según lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en indican los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaplanos.

Generalidades. El suministro y entrega de los BIENES será en los almacenes de los Entes Públicos Consolidados, siendo en su mayoría, entrega en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Todas las Tiras Reactivas solicitadas y suministradas deberán ser nuevas, sin haber sido abiertas y seguras para usar con los dispositivos propuestos para su uso, los cuales deberán ser los propios para el tipo de tira. El licitante adjudicado deberá proporcionar, sin costo alguno para los Entes Públicos consolidados, la misma cantidad de lancetas que de tiras reactivas, en caso de requerir dispositivos para la carga y disparo de la lanceta también deben estar incluidos estos dispositivos, sin costo alguno, la cantidad solicitada de Equipo Medidor portátil para lectura de las tiras, así como la capacitación que se requiere en el manejo y funcionamiento de los equipos, accesorios y consumibles son sin costo alguno. El Equipo medidor portátil, será entregado en comodato por el licitante adjudicado, mismo que será de su propiedad, y por lo tanto, este será responsable de su reemplazo en caso ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ que no sean reparables durante la vigencia del contrato, en caso de que algún equipo portátil se dañe, deberá ser reemplazado por otro que esté en óptimas condiciones para su uso. Dichos equipos deberán operar durante la vigencia del contrato sin costo alguno para los Entes Públicos consolidados, y estarán disponibles durante el consumo total de los BIENES (Tiras Reactivas-Consumibles), aun cuando el contrato/pedido haya concluido su vigencia. Una vez que se consuma el total de los BIENES (Tiras Reactivas-Consumibles), se deberán retirar a solicitud de los Entes Públicos consolidados. El licitante adjudicado deberá proporcionar junto con el Equipo medidor portátil, sin costo alguno para los Entes Públicos consolidados, dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector, debiendo ser alcalina y de larga duración. El licitante adjudicado, realizará la reposición de los bienes cuando presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos, defectos, vicios ocultos y cuando se identifiquen inconsistencias. Los Entes Públicos consolidados no aceptarán los BIENES ofertados que son objeto de contratación, ni los bienes necesarios para la toma y procesamiento de muestras, en caso de que en alguno de estos se detecte falta de etiquetado, envases rotos, deteriorados o alterados; o bien, se identifique una caducidad menor a la solicitada en el momento de la entrega. En esos casos, el licitante adjudicado deberá recolectar sus bienes y realizar el cambio en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de su rechazo. • LANCETAS.- La investigación cantidad de interferencias existentes debe verificarse lancetas será entregada en igual cantidad de Tiras Reactivas, de acuerdo con las indicacioneslos requerimientos de entrega, planos en caso de localización o fichas del plan requerir dispositivos para la carga y disparo de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.lanceta también deben estar incluidos estos dispositivos, para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requeridacosto alguno. Los apiques ejecutados deberán componentes de la lanceta deben ser llenados nuevamente para evitar accidentes nuevos y evitar cualquier contingencia compatible con la comunidad e inclusive serán pavimentados las tiras reactivas que oferten, de estar localizados igual manera con los equipos lectores, que en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites su conjunto deben ser totalmente compatibles con el uso, toma de lectura, manejo del sistema y comprobación de funcionamiento de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadastiras Reactivas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, Las lancetas para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados suministrar deberán apegarse como mínimo a las instalaciones existentes durante siguientes características : Lancetas Metálica integrada a un cuerpo de plástico calibre 30 G. Y punta de 3.25 mm con protección individual. Uso manual o adaptable a disparador automático. Caja con 100 piezas. Lancetas Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaesterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos.

Generalidades. La investigación El Ministerio de interferencias existentes debe verificarse Transporte y Obras Públicas, por intermedio del Viceministerio de acuerdo con Gestión del Transporte y su Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario, es la institución pública responsable de la seguridad vial que comprende, entre otras actividades, la mejora en la seguridad de la infraestructura, la señalización, así como la instalación de elementos y dispositivos que reduzcan el riesgo de siniestros. Como medida prioritaria tendiente a mejorar el estado de las indicacionescarreteras y a reducir la accidentalidad en la circulación terrestre, planos se dispuso la emergencia vial del país, mediante Decreto Ejecutivo No. 144-A, de localización o fichas del plan fecha 5 ▇▇ ▇▇▇▇▇ de contingencia del diseñador del proyecto 2007, otorgándole al Ministro de Transporte y suministradas por Obras Públicas, facultades especiales en la Empresa Avanzadas Soluciones contratación de Acueducto las obras de adecuación y Alcantarillado S.A. E.S.P.mejoramiento vial. Si bien el sistema vial nacional ha mejorado notablemente en su infraestructura, para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoríacobertura y calidad de vías, aún adolece de una adecuada prevención y señalización vertical y horizontal. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación Respecto a la iniciación de los trabajos señalización vertical no solo existe una deficiencia en el sector donde número de señales sino además una deficiencia en la carencia de un sistema estandarizado; asimismo se encuentren; sin embargorequiere mejorar o complementar la señalización horizontal ya que el estado actual de la pintura en algunos tramos viales no ofrece las condiciones mínimas de visibilidad y seguridad para la circulación. Una vez que se conozca la situación real de la señalización vial nacional se podrá estandarizarla, esta actividad es prioritaria para evitar interpretaciones equivocadas o demoradas a los usuarios viales como consecuencia de la actual proliferación de señales erróneas, desiguales, confusas o en mal estado. El conocimiento claro del estado de la señalización es de vital importancia para la seguridad vial, la vida útil de una señal de tránsito vertical es de aproximadamente siete años, y la pintura que habitualmente se podrán presentar otras interferencias no incluidas utiliza para demarcaciones horizontales tiene una duración de 6 a 9 meses, dependiendo del flujo vehicular, la calidad de la pintura, el clima, el estado y tipo del pavimento. Por ello el Ministerio requiere conocer la realidad actual del estado de la señalización vertical y horizontal para a futuro iniciar un programa de reposición de señales cuando estas han perdido su visibilidad o retroreflectividad, así como el repintado de carreteras en los planos e información entregadacasos más críticos. Por lo expuesto, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará MTOP va a desarrollar un Plan de mejora de la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades seguridad vial en la zona infraestructura vial estatal que como ya se ha mencionado tiene dos etapas: 1. Realización de las obras, el tránsito una Auditoria de vehículos Seguridad Vial nacional y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado edición de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo instructivos para la ejecución de las actividades ASVs. 2. Ejecución de investigación obras de interferencias. Los permisosmejora de seguridad vial como: instalación ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, primas e impuestos requeridos. Los daños protecciones, amortiguadores de impacto, señalización vial vertical y horizontal, eliminación de obstáculos en la zona despejada, mejora de bermas, y otras muchas actuaciones según lo que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante recomiende la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaASV Nacional en cada tramo vial.

Generalidades. La investigación Los contrapisos incluyen, pero no se limitan a: - Contrapisos de interferencias existentes debe verificarse hormigón de acuerdo con las indicacionescascotes sobre tierra. - Contrapisos de arcilla expandida sobre losas. - Banquinas de hormigón de cascotes sobre contrapisos sobre tierra. - Banquina de arcilla expandida sobre losas. El cemento y la arena se adecuarán a lo especificado en el capítulo 04. Como agregado liviano se utilizará arcilla expandida clinkerizada de granulometría 10:20, planos como agregado inerte empastado. El cascote de localización ladrillos provendrá de ladrillos (o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación parte de los trabajos en el sector donde se encuentren; mismos), bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y sin embargorestos de cal. Su tamaño variará entre 3 y 5 cm. En caso de llevar armaduras las mismas serán de ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ tipo Sima de 15 x 15 cm. Los rellenos y mantos para contrapisos, se podrán presentar otras interferencias no incluidas efectuarán según las especificaciones que se incluyen en este capítulo y en la documentación. Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos e información entregadapara pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra. En general, para lo cual el contratista una vez haya establecido previo a su existencia, informará ejecución se procederá a la interventoría limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para definir el método libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico prescrito en el capítulo respectivo, de comportamiento reversible, garantizando su conservación, o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior, se concederá especial atención a seguir la clausura transitoria de las ranuras para obtener garantizar la información detallada requeridalimpieza. El trabajo de contrapisos para el cual no se indica otra terminación deberá ser apisonado, emparejado y fratasado. Se debe producir una superficie uniforme y antideslizante. Las pendientes deben asegurar un adecuado escurrimiento del agua a embudos, sumideros, piletas de patio o rejillas exteriores según su ubicación. Deben respetarse los escurrimientos hacia el interior en los locales húmedos (rejillas 1 / 1.5 cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta de acceso al local) y hacia el exterior, en las áreas perimetrales al edificio. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios contrapisos recién terminados deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminadaprotegidos del secado prematuro. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y Las rajaduras excesivas durante el secado serán gestionados y pagados por motivo para el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentarechazo del trabajo.

Generalidades. La investigación Las excavaciones deberán hacerse con el equipo idóneo, de interferencias existentes debe verificarse tal manera, que se garanticen los rendimientos ofrecidos en la propuesta y que las superficies excavadas resulten uniformes, ajustadas a las dimensiones requeridas por los levantamientos topobatimétricos previos a ésta actividad. Los equipos y métodos de excavación deberán ser previamente conocidos por la Interventoría. El Interventor podrá hacer observaciones justificadas a los métodos de excavación y pedir cambios en ellos. Las excavaciones deberán ejecutarse como se especifica en esta sección, de acuerdo con los niveles y pendientes que se muestran en los diseños, o en su defecto, como lo indique el Interventor. Se ejecutarán utilizando el equipo mecánico adecuado (excavadora hidráulica) de acuerdo con las indicacionesinstrucciones y la previa autorización por escrito de la INTERVENTORÍA. En el caso de que sea necesario excavar a una profundidad adicional, planos la excavación deberá llevarse hasta donde lo ordene el Interventor. En el caso de localización que la excavación haya excedido la profundidad especificada se rellenará con material del cauce adecuado y conformado como lo ordene el Interventor hasta recobrar el nivel correcto. El CONTRATISTA asumirá el costo adicional de la sobreexcavación y relleno, si éste no ha sido autorizado de manera previa por el INTERVENTOR. En el caso de que la excavación haya excedido el ancho especificado, se rellenará con material adecuado y conformado como lo ordene el Interventor. El Contratista asumirá el costo adicional de la sobreexcavación y relleno cuando no haya sido aprobado de manera previa por el INTERVENTOR. El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para garantizar la estabilidad de los taludes de las excavaciones y deberá tener especial cuidado de no afectar la estabilidad de estructuras cercanas como puentes, muros, ductos, tendidos eléctricos; situación que de llegar a darse, será responsabilidad única del Contratista y deberá responder realizando las reparaciones a su costo. Este ítem incluye el descapote y el retiro de maleza, el cual se hará se hará en las respectivas áreas con una profundidad mínima de 30 cm. o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación profundidad que indique el Interventor para remover toda la capa superficial que contenga humus, hierba, raíces, etc. El CONTRATISTA debe descapotar además cualquier zona adicional que el Interventor indique. El Descapote debe iniciarse después que se hayan inspeccionado y aprobado las áreas de trabajo. Se suministrarán todos los equipos, instalaciones, materiales, elementos y mano de obra necesarios encaminados a controlar y evacuar aguas de infiltración, lluvia, escorrentía, inundación o de cualquier otra procedencia que puedan interferir con la ejecución de los trabajos en el sector donde o perjudicar la calidad, estabilidad y conservación de las obras. Estas obras y trabajos provisionales se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias deberán realizar aun cuando no incluidas estén indicadas en los planos e información entregadani hayan sido determinadas por el Interventor, y serán mantenidas en buenas condiciones de operación durante el tiempo que sea necesario para lo cual que cumplan los fines a que se destinen. Se controlará cuidadosamente el contratista una vez haya establecido su existencia, informará abatimiento del nivel freático para evitar efectos perjudiciales en la estabilidad de la excavación y la capacidad portante del terreno. En las operaciones de bombeo se empleará el menor tiempo posible para no dar lugar a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados formación de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites cárcavas o ampliación innecesaria de las áreas excavaciones. La aprobación del plan y la autorización para que ejecute cualquier otro trabajo por parte del INTERVENTOR, no exime al CONTRATISTA de las zanjassu responsabilidad por los daños y perjuicios que se presenten por omisión, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas descuido o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la incorrecta ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaobras y operaciones mencionadas en esta especificación.

Generalidades. La investigación Comprende la remoción del suelo necesaria para la construcción de interferencias existentes debe verificarse las redes de acuerdo con las indicaciones, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques alcantarillado tal como se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas muestran en los planos e información entregadaplanos. También incluirá la excavación requerida para las conexiones domiciliarias, cámaras de inspección, cajas, nichos y cualquier excavación que en opinión del Interventor sea necesaria para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona correcta ejecución de las obras. En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal que trabaja dentro de la zanja, lo mismo que la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes. El Contratista dotará al personal, que labore en las excavaciones, con el tránsito equipo de vehículos seguridad industrial necesario para garantizar al máximo su integridad física. La Entidad no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por causas imputables al Contratista. Ancho de las Zanjas. Las paredes de las zanjas se excavarán y peatonesmantendrán prácticamente verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio entre las paredes y la tubería sea igual. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente Se variará el ancho de las excavaciones cuando se requiera entibado de cualquier clase y se proveerán con señalización debidamente iluminadaconservarán los anchos que adelante se indican, entre las caras que miran al centro de la zanja. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado El ancho mínimo aconsejable de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién zanja deberá tenerlos mantenerse sin tener en cuenta al momento el tipo de preparar suelo sobre el cual se colocará la tubería, la profundidad de la excavación, ni el método de compactar el lleno. Profundidad de las Zanjas. Las zanjas para la colocación de las tuberías de alcantarillado tendrán las profundidades indicadas en los análisis unitarios de los precios correspondientesplanos. Los costos de personal y equipo para Cuando en la ejecución de las actividades zanjas se emplee equipo de investigación excavación, las excavaciones se llevarán hasta una cota de interferencias0.20 m por encima de la indicada en los cortes y excavar el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar la fundación y poder dar al fondo forma adecuada para que los conductos queden completamente apoyados y no trabajen a flexión. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados Si los materiales encontrados a las instalaciones existentes durante cotas especificadas de colocación de los conductos no son apropiados para la relocalización fundación de los mismos, o se requiera la colocación de concreto de atraque, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por razones imputables al contratistael Interventor quien también indicará el material de base a utilizar. Las actividades adicionales ordenadas por el Interventor se medirán y pagarán asimilándolas a los ítems y precios del contrato Saneamiento de las Zanjas. De encontrarse aguas negras en las zanjas donde vaya a extenderse la red de alcantarillado, será necesario eliminarlas y desinfectar la zona contaminada y antes de extender las redes se requerirá aprobación del Interventor. No podrá iniciarse la ejecución de zanjas en las vías públicas mientras no se hayan obtenido los permisos correspondientes y colocado las señales visibles de peligro y desvío que exijan las normas vigentes locales. Estos avisos sólo serán por su cuentaremovidos cuando la obra esté terminada y se haya retirado la tierra sobrante; especial cuidado se tendrá con las señales para que siempre estén colocadas, de forma tal que permita a los transeúntes prever el peligro con suficiente antelación.

Generalidades. La investigación Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos ▇▇ ▇▇▇▇▇ de interferencias existentes debe verificarse albañilería revocados no revestidos, tabiques y cielorrasos de acuerdo con placas de yeso, cielorrasos aplicados, carpinterías metálicas y ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, etc. según las indicacionesespecificaciones de planos y Planilla de Locales. Asimismo, planos comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.protección, para lo cual el contratista realizará apiques higiene y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la interventoríapreparación de pintura y su aplicación. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación Previa a la iniciación aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies, salvando con el enduido adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad, incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra. Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar el barrido de los locales, debiéndose preservar los solados y/o equipamientos con lonas o filmes de polietileno que el Contratista proveerá. No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente, pasándoles un cepillo de paja ▇ ▇▇▇▇▇ y luego lijados. Las distintas manos a aplicar serán cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminación del acabado, evitando el exceso de material. No se deberá dejar transcurrir períodos prolongados de tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" estructuras de metal, para completar el proceso ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso por escrito, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción en cada sector hayan dado fin a sus trabajos. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos en el sector donde se encuentren; que estos tengan un acabado sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados huellas de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios pinceladas y/o propietarios rodillos. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a sólo juicio de la Dirección de Obra. Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo ya que se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección de Obra. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y otras compañíasacabado fijados por la Dirección de Obra, el Contratista tomará las fechas provisiones del caso, dará las manos necesarias además de los cortes del servicio las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que necesitan ser relocalizadoseste constituya trabajo adicional. El contratista debe minimizar Contratista deberá tomar las interferencias precauciones necesarias a fin de los trabajos sobre las no manchar otras actividades partes de la obra, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y sanitarios, etc., pues en la zona de las obrasel caso que esto ocurra, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán será por su cuentacuenta la limpieza o reposiciones, a sólo juicio de la Dirección de Obra.

Generalidades. Antes de proceder a la colocación del pavimento cerámico ó similar y también para los de te- rrazo, deberá preparar convenientemente los recrecidos del suelo. Dichos recrecidos los reali- zará con la suficiente antelación para que dé lugar a todo el proceso de fraguado y endureci- miento, debiendo dejar siempre juntas perimetrales y centrales en forma de cuadrícula cuyo la- do mayor no excederá de los dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m) debiendo sellar con material elástico dichas juntas. La investigación dosificación de interferencias existentes debe verificarse dichos recrecidos será estudiada en obra en función de acuerdo las condiciones de cada caso, no obstante las arenas serán de aproximadamente el 50 % del tipo playa, pero extraída de zonas interiores de la llamada ▇▇ ▇▇▇▇▇ y el otro 50 % de arena ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, procedente de molienda ▇▇ ▇▇▇▇▇▇. El cemento será Portland. Igualmente deberán preverse juntas en todo el perímetro de los pavimentos y en algunos casos en las zonas centrales que se establezcan en obra. Se seguirán las recomendaciones que for- mulen las casas fabricantes del material con la conformidad de la Dirección de obra. Como norma, se dejarán juntas debajo de los pavimentos cerámicos cada cuatro metros linea- les ó cada ocho metros cuadrados, además de la junta perimetral que en cocinas y baños y te- rrazas siempre se dejará en el pavimento, salvo otra orden de la Dirección de Obra. También es conveniente prever pequeñas juntas entre cada baldosa para permitir sus ligeros movimien- tos. Antes de su colocación deberá humedecerse y lavarse el pavimento. Todas las indicacionesjuntas que se realicen se rellenarán y sellarán con material elástico. Al finalizar los pavimentos se extenderá sobre la superficie de dichos embaldosados una lecha- da de cemento Portland (a veces convendrá añadir cal), planos debiendo humedecer bien el pavimen- to embaldosado para que el mortero de localización o fichas del plan juntas tenga una buena ligadura. Las juntas deberán limpiarse en profundidad de contingencia del diseñador del proyecto restos de mortero y suministradas partículas extrañas. No se permitirá enchapar hasta que no estén probadas las instalaciones empotradas en las zo- nas de enchapados. Deberá efectuarse una vivienda (piso piloto) completamente terminada. Deberá entregarse a la Propiedad si así los solicita, al finalizar todas las obras el dos por la Empresa Avanzadas Soluciones ciento (2 %) de Acueducto todo el material colocado en cocina y Alcantarillado S.A. E.S.P.baños, para que ésta tenga reserva de dicho material para entregar a los compradores. Este dos por ciento de dicho material lo cual abonará la Propiedad al precio efectivo y real de compra. En la partida de ayuda a gremios estará incluido el contratista realizará apiques almacenamiento, garantía y responsabilidad de roturas y robos, replanteos propios del gremio de albañilería ó su colaboración, material de agarre, y/o trincheras , en general, toda la ayuda que ejecutará manualmente o la Dirección de obra estime necesaria y sea usual en este tipo de edificaciones. Como coordinador de obra, el Contratista de Albañilería deberá facilitar con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días antelación las fe- ▇▇▇▇ de anticipación a la iniciación inicio de los trabajos en de los gremios y llevar el sector donde seguimiento de los mismos, a fin de que se encuentren; sin embargocumplan los plazos previstos, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos exigiendo su cumplimiento e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará informando semanalmente a la interventoría Dirección de Obra. Otorgará las ayudas normales a los gremios y subcontratistas, efectuando los replanteos necesarios para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán que puedan realizar los trabajos, tal como suele ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados normal cuando realiza funciones de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites Contrata general de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaobra.

Generalidades. La investigación Comprende la remoción del suelo necesaria para la construcción de interferencias existentes debe verificarse las redes de acuerdo con las indicaciones, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques alcantarillado tal como se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas muestran en los planos e información entregadaplanos. También incluirá la excavación requerida para las conexiones domiciliarias, cámaras de inspección, cajas, nichos y cualquier excavación que en opinión del Interventor sea necesaria para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona correcta ejecución de las obras. En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal que trabaja dentro de la zanja, lo mismo que la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes. El Contratista dotará al personal, que labore en las excavaciones, con el tránsito equipo de vehículos seguridad industrial necesario para garantizar al máximo su integridad física. La Entidad no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por causas imputables al Contratista. Ancho de las Zanjas. Las paredes de las zanjas se excavarán y peatonesmantendrán prácticamente verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio entre las paredes y la tubería sea igual. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente Se variará el ancho de las excavaciones cuando se requiera entibado de cualquier clase y se proveerán con señalización debidamente iluminadaconservarán los anchos que adelante se indican, entre las caras que miran al centro de la zanja. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado El ancho mínimo aconsejable de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién zanja deberá tenerlos mantenerse sin tener en cuenta al momento el tipo de preparar suelo sobre el cual se colocará la tubería, la profundidad de la excavación, ni el método de compactar el lleno. Profundidad de las Zanjas. Las zanjas para la colocación de las tuberías de alcantarillado tendrán las profundidades indicadas en los análisis unitarios de los precios correspondientesplanos. Los costos de personal y equipo para Cuando en la ejecución de las actividades zanjas se emplee equipo de investigación excavación, las excavaciones se llevarán hasta una cota de interferencias0.20 m por encima de la indicada en los cortes y excavar el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar la fundación y poder dar al fondo forma adecuada para que los conductos queden completamente apoyados y no trabajen a flexión. Los permisosSaneamiento de las Zanjas. De encontrarse aguas negras en las zanjas donde vaya a extenderse la red de alcantarillado, primas e impuestos requeridosserá necesario eliminarlas y desinfectar la zona contaminada y antes de extender las redes se requerirá aprobación del Interventor. Los daños No podrá iniciarse la ejecución de zanjas en las vías públicas mientras no se hayan obtenido los permisos correspondientes y colocado las señales visibles de peligro y desvío que sean ocasionados exijan las normas vigentes locales. Medida y Pago. La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los pliegos, mostradas en los planos o autorizadas por el Interventor. Para la medida del volumen de excavación se aplicará la fórmula prismoidal al material "en el sitio", en las condiciones antes señaladas y su pago se hará a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentalos precios contemplados en el contrato.

Generalidades. La investigación Dirección del Servicio estará compuesta por el Concejal del Área competente en materia de interferencias existentes debe verificarse Limpieza Viaria junto con Técnicos Municipales de acuerdo dicha Área. El adjudicatario deberá designar un Delegado de la empresa, responsable directo del conjunto de los servicios contratados, que poseerá la cualificación necesaria y mantendrá contacto directo con las indicaciones, planos de localización o fichas la Dirección del plan de contingencia Servicio del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoríaAyuntamiento ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la iniciación inspección y vigilancia de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargola administración municipal, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de quien podrá realizar las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos revisiones de personal y equipo material que estime oportunas y en cualquier momento y lugar. La jefatura del servicio tendrá acceso a los locales y dependencias del servicio y le serán facilitados cuantos datos precise respecto a la organización del mismo. Como mínimo mensualmente, la Dirección del Servicio realizará un control de calidad del servicio de limpieza viaria y los resultados de este control se analizarán en la reunión mensual de seguimiento del servicio. Además, en esta reunión, la Dirección del Servicio podrá requerir al adjudicatario toda aquella documentación justificativa de estar al corriente con las obligaciones de la seguridad social y tributarias, así como todas aquellas que estime oportunas, quedando obligado el contratista a exhibir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento de esta obligación, y en especial lo relativo a seguros sociales, accidentes de trabajo, pólizas de seguros e instalaciones y material, y, en general, permitir todas aquellas actuaciones que vayan encaminadas a evitar cualquier responsabilidad subsidiaria de este Ayuntamiento. El adjudicatario queda obligado a entregar semanalmente un informe con los partes del servicio, en los que se indique y especifique claramente lo que se ha realizado cada día de la semana, de la siguiente forma: ● Servicio de limpieza viaria: indicando el sector y la zona que se ha limpiado cada día, y el modo empleado (barrido manual, barrido mixto, barrido mecánico, etc.) Se deberá detallar también si se han realizado labores de limpieza de alcorques y de hierbas en aceras. Igualmente, debe quedar registrado toda labor de baldeo realizada. ● Servicio de limpieza de parques y jardines: indicando el parque y jardín que se ha limpiado cada día. ● Servicio de limpieza de juegos infantiles: indicando los parques infantiles que se han limpiado cada día. ● Incidencias: deberá quedar consignada cualquier incidencia observada durante la realización de los trabajos, para conocimiento de los servicios municipales y posterior gestión si procede. Anualmente, la empresa adjudicataria procederá a analizar las posibles variaciones que sea conveniente realizar, presentando al Ayuntamiento un nuevo plan que recoja estas variaciones, para su aprobación por este Organismo. Se valorará positivamente la incorporación de sistemas de localización en la maquinaria y carritos de limpieza empleados, que permitan un control y seguimiento de la actividad de los mismos, así como de los recorridos realizados, mediante software o plataforma puesta a disposición del Ayuntamiento. La Dirección del Servicio comunicará a la empresa adjudicataria cualquier aviso o incidencia para que sea atendida. Dicha comunicación se hará obligatoriamente vía email, pudiendo también hacerse por vía telefónica para agilizar su recepción. A su vez, la empresa adjudicataria deberá comunicar vía email, mediante parte de resolución de incidencia, la realización o solución del aviso o incidencia. La Jefatura del Servicio podrá establecer un plazo máximo para la ejecución atención y solución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaciertas incidencias.

Generalidades. La investigación empresa constructora verificará con la Dirección de interferencias existentes debe verificarse Obra si la versión a utilizar de acuerdo esta Memoria y los planos entregados, es la última revisión realizada y es apta para construir. Todas las dimensiones indicadas en los planos son las mínimas requeridas. En el caso de que la Empresa constructora por el motivo que sea quiera modificar algún elemento estructural a dimensiones mayores, no deberá pasar mayores costos y tendrá en cuanta las alturas útiles definidas. Podrá también mediante consulta previa y escrita solicitar a la Dirección de Obra las modificaciones deseadas, y éstas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. Para la ejecución de la obra la empresa constructora verificará los niveles en plantas y planillas, así como el acotado en planta y en detalles de estructura, comparándolos con las indicaciones, los planos de localización arquitectura. La empresa constructora también verificará que los pases indicados en estos planos, coincidan con los expresados en los planos de las instalaciones (sanitaria, eléctrica, acondicionamiento térmico, extracciones, etc.) Se entregan planos de proyecto de la estructura metálica. La Empresa contratista deberá presentar planos de fabricación donde figuren todos los elementos necesarios para la construcción y fijación de la estructura metálica en cuestión y que cumplan con el arte del buen construir, estén o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas no expresados en los planos entregados por la Empresa Avanzadas Soluciones IDR. Por ejemplo: pernos, arandelas, refuerzos de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.alma, para lo cual el contratista realizará apiques refuerzos de apoyo, chapas de anclaje, etc. En cada apoyo y/o trincheras descarga puntual se deberá considerar refuerzos de alma de espesor igual o mayor al alma de la viga que ejecutará manualmente recibe la descarga, estén o con martillos perforadores previamente aprobados por no expresados en nuestros planos. Toda la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días herrería llevará 2 manos antióxido y las manos de anticipación esmalte sintético terminación mate que sean necesarias para correcto cubrimiento, colores a la iniciación de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados DO. Se podrá sustituir por pinturas 3 en 1 (convertidor, antióxido y terminación) siempre con la aprobación de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaDO.

Generalidades. La investigación Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de interferencias existentes todos los trabajos, provista de materiales y de la mano de obra, especificada para las instalaciones y trabajos necesarios para la terminación de !a obra. Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así como también todos los artefactos de iluminación, con sus correspondientes equipos eléctricos. Como la instalación debe verificarse ser aceptada y conectada por ANDE, el CONTRATISTA deberá contar a su costo con el aval de un profesional matriculado en la ANDE en la Categoría "A", quien deberá encargarse de la presentación de la solicitud de abastecimiento de la energía ante la citada Administración Nacional de electricidad, y correr con la tramitación respectiva. Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Baja como de Media Tensión. Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE. La Fiscalización de Obra rechazará cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones o especificaciones Técnicas En los lugares en que la Instalación estará embutida en muros con las indicacionesladrillos a la vista, planos se deberá tener especial cuidado de localización o fichas que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen durante la construcción ▇▇ ▇▇▇▇ y en sus lugares respectivos. Si por fuerza mayor, es necesario ejecutar una perforación para la instalación de algún artefacto, en cada caja, una vez colocados éstos se reconstruirá el ladrillo a la vista con perfecto acabado. Los circuitos de iluminación de patio, estarán comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto, sin que esto excluya la pertinente protección termonagnética del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por circuito. El CONTRATISTA solicitará la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques supervisión y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días fiscalización de anticipación a la iniciación de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargoobra, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado utilización especifica de los siguientes costos correspondientes materiales Los cables subterráneos deben cumplir las Especificaciones técnicas de ANDE. Las secciones a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos utilizar están indicadas en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de planos. Son los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaconocidos como NYY.

Generalidades. La investigación ejecución y construcción de interferencias existentes debe verificarse las obras objeto del contrato, se harán de acuerdo con las indicacionesnormas y especificaciones estipuladas en las "Normas y Especificaciones Generales de Construcción”, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.EPM en su última actualización, para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de los trabajos Normas particulares relacionadas en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requeridapliego. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos EL CONTRATISTA tendrá en cuenta al momento y deberá cumplir con toda la normatividad vigente de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal orden municipal y equipo para nacional relacionadas con las actividades propias y conexas en la ejecución de las obras objeto de este contrato, igualmente se ceñirá a los esquemas y especificaciones suministrados por AGUAS REGIONALES EPM, los cuales declara que conoce suficientemente. Además, EL CONTRATISTA debe tener en el sitio de las obras el Manual de Normas y Especificaciones Generales de construcción de EPM, condiciones particulares y especificaciones técnicas, diseños el cual hacen parte del presente proceso de contratación, la información de los planos de redes de acueducto y alcantarillado que junto con la Base Geográfica le será entregados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., sin costo adicional, cuando el CONTRATISTA lo requiera con el objeto de consultar y verificar información. La información de redes que se entregue deberá servir como una guía general para establecer la ubicación de las tuberías, esto no significa que el contratista reemplace su obligación a efectuar las Investigaciones y confirmaciones en campo que se requieran para poder efectuar con precisión las actividades relacionadas con la ejecución de investigación la obra. Ya que es el único responsable de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los cualquier imprecisión que en estos casos puedan suceder y de los daños que sean ocasionados se causen a terceros u Aguas Regionales EPM con motivo de la falta de verificación de la información entregada. Las normas están divididas por capítulos, en los cuales se describen cada una de las instalaciones existentes durante actividades con una numeración continua, numerales que son los mismos que figuran en la relocalización por razones imputables al contratistacolumna "Especificaciones" del formulario 3 de precios ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ de condiciones para la solicitud de ofertas técnicas y económicas. La descripción de las especificaciones de los ítems que no aparecen en el Manual de Normas y Especificaciones, serán por su cuentafiguran en esta sección y, así mismo, aquellas que se crean, adicionan, modifican o complementan. Cabe resaltar que si en el transcurso de la ejecución del contrato, Aguas Regionales EPM determina la necesidad de realizar algún tipo de intervención adicional para la ejecución del proyecto, esta se podrá ejecutar una vez se haya aprobada la modificación del contrato.

Generalidades. La investigación Como resultado de interferencias existentes debe verificarse los planes ofertados por las empresas Licitadoras relativas a los servicios objeto del concurso, se explicitará propuesta detallada de acuerdo las previsiones de plantilla que considere necesarias en cada una de las operaciones a realizar, con el siguiente desglose: Personal directo necesario para la realización de los trabajos. • Peones. • Conductores. Más el personal necesario de las indicaciones, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto y suministradas por citadas categorías para asegurar la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación ejecución de los trabajos cuando se produzcan bajas por vacaciones, absentismo laboral, enfermedad, accidente y otras causas debidamente justificadas. Personal necesario para ejercer labores de vigilancia y control que aseguren la correcta ejecución de los servicios, en las categorías de: • Encargados. • Otros mandos intermedios. Asimismo, deberán presentar relación detallada de todo el personal indirecto asignado a los Servicios, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos y dentro del siguiente desglose: − Dirección de Zona y de contrato. − Área de Producción − Área de Mantenimiento (Talleres). − Área de administración. - Área de Comunicación y Gestión Informática Area de control de Calidad − Área de Gestión Medioambiental. El Adjudicatario vendrá obligado a subrogar la totalidad del personal que figura adscrito al contrato actual. En el Anexo II se acompaña relación nominal de todo el personal de obligatoria subrogación, con expresión de su categoría, fecha de antigüedad, salario bruto anual, horas semanales, turno y horario. Todo el personal que el adjudicatario adscriba para la prestación del servicio, percibirá los haberes y jornales establecidos en Convenio Colectivo vigente, en las reglamentaciones laborales vigentes y estará en todo momento al corriente de las cuotas de la Seguridad Social, así como debidamente asegurado por las condiciones de su trabajo. En el Anexo II se señala el convenio colectivo en vigor, que en para el personal de los servicios de limpieza es el ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ y para el personal de los servicios de la recogida es el Convenio Laboral de Cogersa. La plantilla de personal fijo que se emplee en la prestación del servicio, no podrá ser inferior a la establecida en la oferta que resultase adjudicataria, debiendo ser sustituido este personal por otro, con cargo al adjudicatario, cuando se produzcan bajas, licencias, vacaciones o cualquier otra causa, que impliquen una disminución en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas en los planos e información entregada, para lo cual el contratista una vez haya establecido su existencia, informará a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requeridanúmero total de personas. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes Licitadores incluirán en su Memoria, un organigrama indicativo de los puestos de trabajo asignados a cada uno de los servicios, incluyendo el resto de personal indirecto de dirección, administración, vigilancia y evitar control, talleres, etc. Durante la vigencia del contrato, siempre que se vaya a producir una variación en la plantilla con que inicia el contrato, bien sea por jubilación, defunción, baja voluntaria, despido, invalidez temporal, invalidez permanente, etc., o por necesidades del servicio, el Adjudicatario está obligado a comunicarlo previamente al Ayuntamiento, en el tiempo y forma que este le indique. El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados en los límites de las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar otra índole con el personal especializado del Adjudicatario durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo por cuenta de este último, todas las diferentes empresas obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este Contrato. Los Licitadores deberán indicar en sus ofertas, los criterios de actuación para la contratación del personal que suponga una ampliación sobre el conjunto de personal a absorber o entidades prestadoras en sustitución de personal que cause baje en la empresa por el motivo que sea. Propondrán asimismo la política de personal a seguir y en particular todos los aspectos relacionados con la formación del mismo, seguridad e higiene en el trabajo y servicios y/o propietarios y otras compañíasmédicos necesarios. Si por causas justificadas tales como incremento de población, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias aumento territorial de los trabajos o incremento de la frecuencia de los mismos, es necesario realizar aumentos de plantilla de personal para la correcta prestación de los servicios, el Ayuntamiento, en función de las nuevas necesidades y a petición del Adjudicatario, podrá aprobar dichas ampliaciones que implicarían en su caso una compensación económica en favor del Adjudicatario, realizadas en base a los precios unitarios vigentes en el momento de la ampliación. El Adjudicatario deberá tener asegurado a todo el personal a su cargo, debiendo aportar mensualmente los impresos oficiales de la Tesorería General a la Seguridad Social correspondientes al personal adscrito al servicio. Se cumplirá estrictamente la normativa vigente sobre las otras actividades Prevención de Riesgos Laborales y en relación a la Seguridad e Higiene en el trabajo, protección, formación, etc. Deberá disponer de seguro de responsabilidad civil con cuantía suficiente que cubra posibles daños a terceros en la zona realización de las obraslos trabajos contemplados. En caso de huelga del personal, el tránsito Adjudicatario propondrá al Ayuntamiento los servicios mínimos que considera necesarios, a fin de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de cubrir las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentanecesidades del Servicio.

Generalidades. La investigación Tendremos en cuenta todas las actividades de interferencias existentes debe verificarse suministro, ensayos, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de acuerdo tubería para alcantarillado, con las indicacioneslos diámetros, planos de localización o fichas del plan de contingencia del diseñador del proyecto alineamiento, cotas y suministradas por la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual el contratista realizará apiques y/o trincheras que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación de los trabajos en el sector donde se encuentren; sin embargo, se podrán presentar otras interferencias no incluidas pendientes mostrados en los planos e información entregadadel proyecto, las libretas de topografía o los ordenados por la Interventoría. Comprende además la construcción de la cimentación y el empotramiento definidos para lo cual el contratista una vez haya establecido su existenciaproyecto, informará el suministro de materiales y la construcción de las juntas entre tubos y las conexiones de la tubería a cámaras, cabezotes u otras obras existentes o nuevas. La tubería utilizada para la interventoría para definir el método a seguir para obtener construcción de alcantarillados será la información detallada requerida. Los apiques ejecutados deberán ser llenados nuevamente para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados de estar localizados en vía pública. Si existen servicios públicos ubicados indicada en los límites planos de diseño y debe cumplir con las áreas de las zanjas, quedará bajo la responsabilidad del contratista la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con el personal especializado de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades normas técnicas referenciadas en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes especificación correspondiente a cada material en la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta versión vigente al momento de preparar los análisis unitarios la construcción (NTC, ASTM, ISO, etc.)Según resolución 1166 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La tubería será inmune al ataque de los precios correspondienteselementos presentes en el agua que se va a transportar. La superficie interior de los tubos será ▇▇▇▇ y uniforme, libre de resaltos que puedan perturbar la continuidad del flujo. Los requisitos de diseño, la rigidez, los espesores de pared, los diámetros y tolerancias, los ensayos, los criterios de aceptación y rechazo, serán los definidos en las normas técnicas exigidas para cada tipo de tubería. Las tuberías y accesorios deben venir rotulados en caracteres legibles conteniendo como mínimo lo siguiente: La destinación o uso del tubo Nombre del fabricante o marca registrada de fábrica País de origen Diámetro nominal Presión de trabajo, en el caso de tuberías que trabajarán a presión Fecha de fabricación (año- mes día) e identificación del lote de fabricación. Cumplir con el Sistema Internacional de Unidades, sin perjuicio que se incluya su equivalencia en otros sistemas Reglamento técnico, norma técnica colombiana o internacional o cualquier otro tipo de norma o referente técnico utilizado para la fabricación del producto, si fuere el caso. Los ensayos exigidos en las normas técnicas se realizarán a los lotes de tubería entregados en obra. Se entenderá por lote el conjunto de tubos de un mismo diámetro fabricados en una misma fecha. En ningún caso se utilizarán menos de tres especímenes por lote para la realización de un ensayo. Los costos de personal los ensayos, de los materiales examinados y equipo del transporte al laboratorio aprobado por la Interventoría, serán de cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en el precio del ítem suministro, transporte e instalación de tubería. Para el recibo de los tramos de tubería instalada se realizarán los ensayos de infiltración y estanqueidad. El número de tubos para ensayar por lote deberá ser el especificado en la norma técnica sin que sea inferior al medio por ciento (0,5%) del número de tubos, ni a tres (3) ejemplares por ensayo. El Contratista tomará las precauciones necesarias para prevenir daños a las tuberías durante su transporte y descargue. La Interventoría rechazará los tubos que presenten grietas o imperfectos tales como hormigueros, textura abierta o extremos deteriorados que impidan la construcción de juntas estancas. Los tubos defectuosos serán marcados y retirados de la obra sin reconocer su costo. Los diámetros indicados en los planos de diseño corresponden a los diámetros internos mínimos que debe garantizar el Contratista. Se utilizarán juntas flexibles para la ejecución unión de las actividades la tubería de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños tipo circular que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante garanticen la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentacontinuidad del flujo y la estanqueidad del conjunto.

Generalidades. Los Licitadores en sus ofertas podrán definir el Plan de Inversiones que mejor se adapte al plazo del contrato teniendo en cuenta la siguiente consideración: a) La investigación Inversión inicial propuesta por los Licitadores se amortizará al plazo que estimen en función de interferencias existentes debe verificarse la vida útil de acuerdo los medios materiales, no pudiendo superar el plazo del contrato (12 años). Las dimensiones de los vehículos y maquinaria serán adecuadas para poder transitar sin dificultad por las vías públicas de las zonas donde prestan servicio. Todos los vehículos, maquinaria y el material ofertado, deberá ser minuciosamente descrito por los Licitadores, con las indicacionesaportación de planos, planos croquis, fotografías, antigüedad(si fuera el caso) y cuantos datos crean necesarios, con el fin de localización o fichas obtener el conocimiento más exacto del plan mismo; a tales efectos no se aceptarán la inclusión de contingencia catálogos comerciales. El Adjudicatario será responsable de realizar a su cargo cuantas inspecciones reglamentarias requieran los vehículos, así como dotarlos de aquellos elementos que la legislación vigente obligue a incorporar a los mismos. Serán a cargo del diseñador adjudicatario, además de los gastos de adquisición de todo el material para la correcta prestación del proyecto servicio y suministradas por mantenimiento, todos los gastos de combustibles, carburantes, lubricantes, etc., necesarios durante toda la Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., para lo cual vigencia del contrato. En todo momento el contratista realizará apiques y/o trincheras deberá tener en funcionamiento la maquinaria y el material necesario para prestar los servicios, por lo que ejecutará manualmente o con martillos perforadores previamente aprobados por la interventoría. Estos apiques se deben ejecutar con quince (15) días de anticipación a la iniciación dispondrá de los trabajos equipos de reserva que considere oportuno, debiendo indicar en sus ofertas el sector donde se encuentren; sin embargoPlan de Reserva propuesto. El material móvil a utilizar, se podrán presentar otras interferencias no incluidas será el más adecuado a las características del servicio y a las necesidades del Municipio. Se valorará especialmente la versatilidad de los mismos en los planos e información entregadadistintos servicios a prestar. Se deberá especificar por los Licitadores, para entre otros, las emisiones sonoras de los vehículos que por sus características de trabajo lo cual requieran, la emisión de humos, el contratista poder de compactación y todos aquellos que ayuden a una vez haya establecido su existencia, informará mejor definición del material móvil propuesto. Deberá reflejarse de forma clara la relación entre el distinto material móvil ofertado y el servicio a la interventoría para definir el método a seguir para obtener la información detallada requeridaque está destinado dicho material. Los apiques ejecutados Todos los vehículos y maquinaria afectos al servicio deberán ser llenados nuevamente asegurados a cargo del adjudicatario, al menos con coberturas por responsabilidad civil con carácter ilimitado y por daños a terceros. Igualmente, todos los vehículos cumplirán en todo momento durante la concesión, la reglamentación vigente sobre prevención de riesgos laborales. Toda la maquinaría, vehículos, materiales y en general todos los elementos materiales adscritos al contrato, serán de uso exclusivo para evitar accidentes y evitar cualquier contingencia con la comunidad e inclusive serán pavimentados los servicios objeto del presente contrato, no pudiendo utilizarse en ningún caso para otros servicios ajenos, salvo autorización expresa de estar localizados en vía públicalos Servicios Técnicos Municipales. Si existen servicios públicos ubicados en los límites La gestión del material tanto técnica, como económica, será de las áreas de las zanjas, quedará bajo la entera responsabilidad del contratista Adjudicatario. A la no interrupción de aquellos servicios hasta que las respectivas relocalizaciones sean autorizadas. Cuando el contratista deba adelantar relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con finalización del contrato ningún vehículo o máquina adscrita a los servicios a ser ejecutados, deberá presentar la programación a la interventoría con suficiente anticipación, para coordinar con descritos revertirá sobre el personal especializado Ayuntamiento de las diferentes empresas o entidades prestadoras de servicios y/o propietarios y otras compañías, las fechas de los cortes del servicio que necesitan ser relocalizados. El contratista debe minimizar las interferencias de los trabajos sobre las otras actividades en la zona de las obras, el tránsito de vehículos y peatones. Los pasos y desvíos necesarios deben ser adecuados previamente y se proveerán con señalización debidamente iluminada. (No aplica) (No aplica) No habrá medida ni pago por separado de los siguientes costos correspondientes a la investigación de interferencias y serán gestionados y pagados por el Contratista quién deberá tenerlos en cuenta al momento de preparar los análisis unitarios de los precios correspondientes. Los costos de personal y equipo para la ejecución de las actividades de investigación de interferencias. Los permisos, primas e impuestos requeridos. Los daños que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalización por razones imputables al contratista, serán por su cuentaGrado.