Common use of Postanowienia końcowe Clause in Contracts

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościcałości lub części bez wcześniejszej, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpisemnej zgody drugiej Strony. 2. Na żądanie ZamawiającegoKażda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności może uzależnić swoją zgodę od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaspełnienia przez Stronę cedującą określonych warunków. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Strony ustalają, że po implementacji przez OSDn nowego lub aktualizacji istniejącego systemu informatycznego umożliwiającego wymianę informacji, danych i dokumentów związanych z roszczeniami realizacją Umowy, system ten będzie podstawowym sposobem bieżącej realizacji zapisów Umowy, co stanowi wykluczenie obowiązku składania dokumentów w formie pisemnej wynikających z tytułu praw patentowych Umowy, o ile system to umożliwia. OSDn zastrzega sobie również, iż wówczas ma prawo do zmiany formatu przesyłanych danych, zgodnego z zaimplementowanym systemem informatycznym. OSDn poinformuje Sprzedawcę o dacie implementacji nowego lub autorskich aktualizacji istniejącego systemu oraz przekaże niezbędne informacje związane z wymaganiami dostępu do systemu i jego obsługą, w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z terminie najpóźniej do 90. dni przed datą implementacji lub aktualizacji tego tytułu ponosi Wykonawcasystemu. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania OSDn powiadomi Sprzedawcę o planowanej dacie zmiany formatu wystawienia danych pomiarowych na serwerze ftp, o którym mowa w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi§ 6 ust. 9 Umowy, a wynikających oraz zmianie wzorów formularzy związanych z realizacji Umowy lub pozostających realizacją Umowy, o ile nie są zawarte w pośrednim bądź bezpośrednim związku IRiESD, z Umowąco najmniej 90. dniowym wyprzedzeniem, na drodze negocjacjico nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawarte w aktach prawnych i dokumentach wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy. 6. Umowa, z zastrzeżeniem ust. 7, wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje na czas nieokreślony. 7. Jeżeli przydzielone przez OSP i należące do POB wskazanego przez Sprzedawcę, MB o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy, nie zostały uaktywnione przez OSP przed dniem zawarcia Umowy, wówczas Umowa wchodzi w życie z dniem uaktywnienia tych MB przez OSP, przypisanych do obszaru działania OSDp. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: Załącznik nr 1. Zasady prowadzenia wykazu URD oraz umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z tymi URD, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSDn, Załącznik nr 2. Kody identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji przedmiotu Umowy, Załącznik nr 3. Zasady powiadamiania OSDn o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży z URD oraz zasady weryfikacji powiadomień, Załącznik nr 4. Wzór formularza powiadamiania OSDn o zmianie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy, Załącznik nr 6. Wzory formularzy powiadomienia OSDn lub Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartych z URD, Załącznik nr 7. Aktualne na dzień podpisania Umowy pełnomocnictwo o ile jest wymagane, każdej ze Stron. Załącznik nr 8. Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna (RODO) OSDn i Sprzedawcy. 1) Niepotrzebne skreślić. 1. Wzór wykazu zgłoszonych i przyjętych do realizacji przez OSDn umów sprzedaży energii elektrycznej z URD, dla których Sprzedawca pełni rolę sprzedawcy podstawowego oraz wykazu tych URD stanowi Tabela nr 1 niniejszego Załącznika. 2. Wykaz jest aktualizowany przez OSDn po każdej dobie na podstawie pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń umów sprzedaży energii elektrycznej, o których OSDn został powiadomiony przez Sprzedawcę w formie i trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 3. OSDn zgodnie z przyjmowanymi od Sprzedawcy zgłoszeniami aktualizuje i udostępnia Sprzedawcy Tabelę nr 1 do niniejszego Załącznika w wersji elektronicznej, poprzez - Platformę Wymiany Informacji (PWI). Załącznik nr 1 do Generalnej umowy dystrybucji energii elektrycznej Tabela nr.1 Nazwa POB Kod MB POB L.p. Nazwa URD Dane PPE Umowa sprzedaży Kod PPE Okres obowiązywania umowy sprzedaży 2. Załącznik nr 2 do Umowy nr …...../GUD/…...../…..... KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI 1. Sprzedawca oświadcza, że: a) jest samodzielnie Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie handlowe URD, dla których prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i pełni funkcję POB na obszarze OSDn w ramach następujących Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej: Kod URB nadany przez OSP URB Kod MB nadany przez OSP na terenie działania Operatora Pomiarów MB_XYZ Data uaktywnienia MB przez OSP dd.mm.rrrr r. b) Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie handlowe URD, dla których Sprzedawca prowadzi sprzedaż energii elektrycznej, na obszarze OSDn jest następujący POB1: Nazwa POB POB Kod POB KOD POB Kod MB nadany przez OSP na terenie działania Operatora Pomiarów MB_XYZ Data uaktywnienia MB przez OSP dd.mm.rrrr r. 2. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 1) OSDn: ESV S.A. ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ tel. ▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ faks: 71 311 39 12 e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ Przyjmowanie i potwierdzania zgłoszeń umów sprzedaży oraz przyjmowanie formularzy powiadamiania o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów sprzedaży energii elektrycznej, odbywa się wyłącznie poprzez dedykowany system informatyczny – Platforma Wymiany Informacji (PWI) pod adresem: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇ Jedynie w przypadku awarii PWI, dokumenty o których mowa powyżej będą przyjmowane w postaci skanu dokumentów, które należy przesłać na adres e-mail: ▇▇▇@▇▇▇.▇▇ 2) Sprzedawca: …………………………… ul. ……………………… …………………………… tel. ……………………… faks: …………………… e-mail: ……………………… 3. Strony ustalają, że do uzgodnień związanych z realizacją Umowy i bieżących kontaktów, w tym do powiadamiania OSDn o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży z URD, zgłoszeniach wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD, udostępniania danych pomiarowych URD i aktualizacji Umowy w zakresie URD wskazuje się: 1) ze strony OSDn: tel.: Do uzgodnień treści umowy oraz uzgodnień związanych z realizacją umowy, w tym do: - realizacji zgłoszeń umów sprzedaży e-mail: tel.: e-mail: tel.: e-mail: tel.: Do zgłaszania wstrzymania bądź wznowienia dostarczania energii elektrycznej do URD e-mail: tel.: Do udostępniania danych pomiarowych e-mail: e-mail: W każdym z powyższych zakresów Przy kierowaniu spraw na adres mailowy wskazanej powyżej osoby, należy zawsze dodatkowo w pozycji "Do wiadomości" umieszczać adres mailowy wspólny (▇▇▇@▇▇▇.▇▇). Taka procedura pozwala zachować pewność, że korespondencja dotrze do osób odpowiedzialnych. 2) ze strony Sprzedawcy: a) w zakresie bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, realizacji zgłoszeń umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD, wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej URD: tel.: e-mail: tel.: e-mail: b) otrzymywania danych pomiarowych URD: tel.: e-mail: tel.: e-mail: c) realizacji zgłoszeń umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD tel.: e-mail: tel.: e-mail: d) wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej URD tel.: e-mail: tel.: e-mail: e) w zakresie administrowania PWI (maksymalnie dwie osoby), w celu przydzielania lub cofania uprawnień użytkownikom PWI tel.: e-mail: tel.: e-mail: 4. Osoby, o których mowa w ust. 3 nie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyprawa zmieniania Umowy, ani prawa rozporządzania prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron, za wyjątkiem zaciągania w imieniu ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zobowiązań określonych ust. 3, zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i IRiESD. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych w ust. 3 osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności. 5. Zmiana danych wyszczególnionych w ust. 2 i 3 nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązują się do przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej. 6. Sposób wymiany informacji dotyczących realizacji umów sprzedaży i udostępniania danych pomiarowo- rozliczeniowych odbywa się za zasadach określonych w IRiESD i Umowie. 1 niepotrzebne skreślić

Postanowienia końcowe. 1Przyjmujący zamówienie oświadcza, że na moment zawarcia niniejszej umowy, rzeczywisty właściciel w rozumieniu art. Wykonawca 4a pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1800 z późn. zm.) lub art. 5a pkt 33d z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1128 z późn. zm.) nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (rezydencji w tzw. raju podatkowym). Jeśli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdą zmiany w powyższym zakresie, Przyjmujący zamówienie poinformuje o tym fakcie Udzielającego zamówienia niezwłocznie na podstawie niniejszej Umowypiśmie. Przyjmujący zamówienie przedstawi Udzielającemu zamówienia, za każdy rok kalendarzowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościktórym niniejsza umowa jest realizowana, umowy poręczeniaOświadczenie Wiedzy, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od do dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego31 stycznia każdego roku. Wykonawca W przypadku, gdy zgodnie z treścią Oświadczenia Wiedzy, wskazanego w ust. 2, Przyjmujący zamówienie dokonywał w okresie, którego dotyczy Oświadczenie Wiedzy, rozliczeń z podmiotem mającym rezydencję w tzw. raju podatkowym, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3przedstawić Udzielającemu zamówienia pisemne Oświadczenie o rezydencji rzeczywistego właściciela, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy, w terminie przewidzianym w ust. 2. Jeśli z treści Oświadczenia o rezydencji rzeczywistego właściciela wynika brak rezydencji rzeczywistego właściciela w tzw. raju podatkowym Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedstawić, na żądanie Udzielającego zamówienia, dodatkowe informacje, potwierdzające brak rezydencji rzeczywistego właściciela w tzw. raju podatkowym. Obowiązek przedstawienia Oświadczenia Wiedzy, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy sytuacji, gdy: przed upływem terminu do złożenia Oświadczenia Wiedzy Przyjmujący zamówienie poinformował Udzielającego zamówienia o zmianie okoliczności, o której mowa w ust. 1 zdanie drugie lub wartość transakcji Przyjmującego zamówienie z Udzielającym zamówienie w roku kalendarzowym, którego Oświadczenie Wiedzy miałoby dotyczyć, nie przekracza 500 000 zł. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich sytuacji pojawienia się rozbieżności co do oceny, czy wartość transakcji, o której mowa w przedmiocie ust. 4 pkt b) niniejszej umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaprzekroczyła 500 000 zł, rozstrzygające jest stanowisko Udzielającego zamówienia. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyW sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościustawy Prawo zamówień publicznych, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania ustawy Prawo budowlane i administrowania wierzytelnościąinne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 53. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej UmowyW razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 6. Integralną część Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy umowy, a w szczególności przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, oraz imię i nazwisko Wykonawcy stanowią załącznikiinformację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyW sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania ustawy Prawo zamówień publicznych i administrowania wierzytelnościąinne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Na żądanie Zamawiającego, Korespondencja kierowana do Wykonawcy będzie adresowana na adres wskazany w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doręczeń Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zmianie. Zmiana adresów korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 54. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej UmowyW razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 6. Integralną część Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyz dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 8. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyW sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania ustawy Prawo zamówień publicznych i administrowania wierzytelnościąinne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Na żądanie Zamawiającego, Korespondencja kierowana do Wykonawcy będzie adresowana na adres wskazany w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doręczeń Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zmianie. Zmiana adresów korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 54. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej UmowyW razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 6. Integralną część Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyz dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice.

Postanowienia końcowe. 121.1. Wykonawca Okoliczność, że Sprzedający nie egzekwuje w danym momencie praw przysługujących mu zgodnie z jednym lub z kilkoma klauzulami niniejszych Warunków Ogólnych nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić być traktowana jako zrzeczenie się tych praw, ani też nie stanowi przeszkody w późniejszym egzekwowaniu ich terminowego i ścisłego przestrzegania. Niniejsze Warunki Ogólne, o ile nie zostały uchylone odmiennymi postanowieniami zawartymi w pojedynczym Zamówieniu lub w innym dokumencie podpisanym przez Strony, regulują wszystkie umowy sprzedaży, świadczenia usług i dostawy zawierane przez Nabywcę i Sprzedającego i mają pierwszeństwo przed wszelkimi odmiennymi klauzulami ewentualnie wprowadzonymi przez Nabywcę do własnych ogólnych warunków sprzedaży, potwierdzeń zamówień, faktur czy innych dokumentów handlowych. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie odbywać się listami poleconymi z potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem certyfikowanej poczty elektronicznej, na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowypodane w formie pisemne przez nie adresy. 22.1 W przypadku, gdy ▇▇▇▇▇▇▇ jest konsument w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z treścią przepisu art. 221 k.c., osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wybrane postanowienia niniejszych Warunków Ogólny nie znajdują zastosowania względem takiego Nabywcy – konsumenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zastępowane odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsze znajduje zastosowanie w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościw odniesieniu do postanowień niniejszych Ogólnych Warunków w zakresie zasad zwrotu Produktów, umowy poręczeniazastrzeżenia prawa własności i cesji, umowy zastawurękojmi, ani żadnej innej podobnej umowykar umownych, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąsądu wyłącznie właściwego. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyPZU SA jest zobowiązany: 1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w szczególności terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpie- czającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także do poinformo- wania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na podstawie który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; w przypad- ku umowy przelewu wierzytelnościubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy poręczeniaubezpieczenia; 2) jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 nie wypłaci świad- czenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelnościzawiadomienia pisemnie: a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz b) ubezpieczonego, w tym również do zarządzania przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie 1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i administrowania wierzytelnością.upraw- nionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną, przysługuje prawo złożenia reklamacji w rozumieniu ustawy 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje Reklamację składa się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania.każdej jednostce PZU SA obsługują- 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych Reklamacja może być złożona w formie: 1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (adres tylko do korespondencji); 2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty osoby, o której mowa w ust. 1, w jednostce, o której mowa w ust. 2; 3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcawypełniając formularz na ▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4. Zamawiający PZU SA rozpatruje reklamację i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiudziela na nią odpowiedzi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąbez zbędnej zwłoki, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których jednak nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymania reklamacji, z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniezastrzeżeniem ust. 5. 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy uniemożliwiają- cych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, PZU SA przekazuje osobie, która zło- żyła reklamację, informację, w której: 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla siedziby Zamawiającegoroz- patrzenia sprawy; 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzie- lenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiOdpowiedź PZU SA na reklamację zostanie dostarczona osobie, która ją złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwa- łego nośnika informacji w rozumieniu ustawy o usługach płatni- czych lub pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek tej osoby. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową Klientowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesie- nia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego: 1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji; 2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpa- trzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację. 8. Skargę lub zażalenie, niebędące reklamacją, o której mowa w ust. 1, składa się na piśmie za pośrednictwem dowolnej jednostki organizacyjnej PZU SA. 9. Skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostkę organiza- cyjną określoną w przepisach wewnętrznych PZU SA ob- owiązujących na dzień składania skargi lub zażalenia. Informa- cja w tym zakresie jest dostępna w jednostkach organizacyj- nych PZU SA. 10. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i upraw- nionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powia- towych Rzeczników Konsumenta. 12. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umo- wy ubezpieczenia. 2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia moż- na wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczo- nego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia. KLAUZULA NR 1 DO OWU PZU NNW UBEZPIECZENIE SZPITALNE § 1 Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą po- stanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpiecza- jącego dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia PZU Grupowe zostaje rozszerzona o ubezpieczenie szpitalne. § 2 Za zgodą PZU SA ubezpieczenie szpitalne może stanowić wyłączny przedmiot i zakres umowy ubezpieczenia. Do umowy takiej zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny będą miały wówczas postanowienia niniejszej klauzuli oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.OWU w następującym zakresie: § 1 ust. 1, 2, 6, 7, § 2–§ 12,

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania Zmiany i administrowania wierzytelnościąuzupełnienia Umowy a także wypowiedzenie oraz złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Na żądanie ZamawiającegoKażda ze Stron poinformuje niezwłocznie drugą Stronę listem poleconym o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Strony, Wykonawca zobowiązuje się o otwarciu postępowania układowego, o złożeniu wniosku, podjęciu uchwały lub o zaistnieniu innego zdarzenia prowadzącego do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania.zakończenia działalności Strony 3. W przypadku Wszelkie spory dotyczące realizacji Umowy lub potwierdzonego Zamówienia, będą rozwiązywane przez Strony w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Negocjacje mające na celu rozwiązanie sporu będą prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli OSD i OK po uprzednim wezwaniu jednej ze Stron do rozpoczęcia rozmów. Jeżeli po upływie 60 dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji, spór nie zostanie rozwiązany, Strony poddadzą zaistniały spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby pozwanego. Postanowienie niniejsze nie ogranicza prawa Strony do wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich wnioskiem do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu zaistniałego między Stronami, które może nastąpić w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcakażdym czasie. 4. Zamawiający Zmiany danych telefonicznych i Wykonawca podejmują starania adresowych wymagają informacji pisemnej, w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjitakim przypadku nie jest konieczne sporządzenie pisemnego aneksu do Umowy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Umowę sporządzono w związku albo na podstawie niniejszej Umowydwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną po jednym dla każdej ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ZamawiającegoStron. 6. Integralną część Załączniki do niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.……………………………………………… ………………………………………

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może przelać praw przysługujących mu z tytułu wykonania praw Umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić udzielonego na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpiśmie. 2. Na Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować pisemnie druga Stronę o zmianie adresów bądź numerów telefonów kontaktowych czy też adresów elektronicznych. Wszelka korespondencja na wskazane powyżej adresy do dnia otrzymania przez Stronę informacji o zmianie, zostanie uznana za wysłana prawidłowo. 3. Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy, a dotyczące Zamawiającego stanowią informacje poufne, za wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ich nieudostępniania osobom trzecim, bezpośrednio i pośrednio, ze względu na formę, bez uprzedniej, wyrażonej zgody Zamawiającego – przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. W przypadku udostępnienia informacji, na żądanie Zamawiającegoorganu państwowego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpićniezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcazakresie i formie udostępnienia. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiJeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, a wynikających z realizacji lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień Umowy lub pozostających jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąsposób możliwie bliskim odpowiadać będzie temu, na drodze negocjacjico Strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Zmiana, wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą być zastosowane tylko w związku albo na podstawie niniejszej Umowywarunkach przewidzianych w Umowie oraz Pzp. 6. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego Umową, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 67. Integralną część niniejszej Umowy stanowią Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 9. Integralna częścią umowy są następujące załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.1) Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2) Oferta Wykonawcy,

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowypisemnego upoważnienia, do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąimieniu ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. 2. Na żądanie ZamawiającegoWszystkie opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpićdokumenty oraz materiały nabyte, na piśmie zebrane lub pocztą elektroniczną przygotowane przez Wykonawcę w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od ramach niniejszej Umowy stanowią wyłączną własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniamoże zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej jeżeli nie będzie ich używał do celów innych niż związanych z realizacją niniejszej Umowy. 3. W Strony, zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy i informacji uzyskanych w związku lub podczas wykonywania przedmiotu Umowy. Wszelkie dokumenty ujawniane będą tylko w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu Umowy i po wyrażeniu pisemnej zgody przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, a także w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu gdy obowiązek ujawnienia wynika z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaprzepisów prawa. 4. Zamawiający Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimistanu faktycznego, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, mających wpływ na drodze negocjacjirealizację Umowy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Załączniki do niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ZamawiającegoUmowy stanowiąc integralną część jej treści. 6. Integralną część Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy stanowią załącznikimogą być dokonane za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyKodeksu Cywilnego. 8. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, jednak gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie Jeżeli w świetle obowiązujących przepisów prawa którekolwiek z postanowień niniejszej UmowyUmowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, strony niniejszej Umowy postanawiają zastąpić takie nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym ważnym postanowieniem, które w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania najszerszym zakresie będzie odpowiadać celom nieważnego i administrowania wierzytelnościąbezskutecznego postanowienia. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającegoz nią związane, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych tym spory dotyczące jej ważności, interpretacji lub autorskich w przedmiocie umowywypowiedzenia, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji które w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku stosownego żądania danej strony nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny w Poznaniu. 3. Wykonawca nie będzie przenosić swych praw ani obowiązków wynikających z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronieniniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego musi zostać udzielona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia pomiędzy stronami na podstawie niniejszej Umowy (również dotyczące zmiany podanych niżej adresów), będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dokonywane w formie pisemnej i doręczane osobiście, wysyłane opłaconym listem poleconym, za pośrednictwem usługi kurierskiej lub faksem na następujące adresy Stron: (a) do Zamawiającego [•] (b) do Wykonawcy [•] Wyznaczenie osób od wzajemnych kontaktów [•] 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla siedziby Zamawiającegoswej ważności formy pisemnej. 6. Integralną część Każda ze Stron ponosi własne koszty i opłaty związane z negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowy. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie Wszelkie nagłówki użyte w Umowie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące wyłącznie charakter informacyjny i nie będą wpływać na jej interpretację. 8. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między ▇▇▇▇▇▇▇▇ co do jej przedmiotu umowyi zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia i uzgodnienia pomiędzy nimi.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyStrony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościprzedmiocie postępowania upadłościowego, umowy poręczeniaukładowego i likwidacyjnego, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąa także o zmianach adresu. 2. Na żądanie ZamawiającegoW przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, Wykonawca zobowiązuje pisma wysłane na adres podany w komparycji Umowy uważa się za dostarczone do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaadresata. 3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowyprawem, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcapostanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub w związku z realizacją Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Postanowienie dotyczące właściwości sądu pozostaje skuteczne także na wypadek odstąpienia od Umowy. 5. Do spraw nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyWszelkie zmiany w stosunku do treści Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyłącznie w formie pisemnej, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpod rygorem nieważności takich zmian. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą dotyczyły także następców prawnych stron. Każda ze stron jest zobowiązana do udzielania każdorazowo informacji dotyczących poinformowania następcy prawnego o uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytanianiniejszej Umowy. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowydnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny oraz innych odpowiednich aktów prawych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaktóre regulują albo regulować będą kwestie objęte postanowieniami niniejszej Umowy. 4. Zamawiający W razie sporu strony zobowiązują się dążyć do ich polubownego rozwiązania w drodze negocjacji i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimimediacji. W sytuacji braku porozumienia pomiędzy stronami właściwym do rozwiązania zaistniałego pomiędzy stronami sporu będzie sąd właściwy dla miejsca wykonania niniejszej umowy, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąktórym jest Miasto Konin, na drodze negocjacjiwedług prawa polskiego. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Strony są związane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w związku albo na podstawie SWZ i ofercie Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegoumowy i będącymi jej integralną częścią. 6. Integralną część Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy na rzecz osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności podwykonawców, za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne wyrobów, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem wyrobów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Bez zgody Realizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, POZ nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego jakichkolwiek praw związanych bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym swoich wierzytelności z tytułu wykonania umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), przenosić na rzecz osób trzecich. POZ zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu POZ na podstawie niniejszej Umowy, inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościprzelew, umowy poręczeniasubrogację ustawową oraz umowną, umowy zastawuzastaw, ani żadnej innej podobnej umowyoraz przekaz. POZ zobowiązuje się, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelnościiż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąupoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową. 2. Na żądanie ZamawiającegoPOZ nie może wykonywać swoich zobowiązań za pomocą osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną niezatrudnionych w zależności od wyboru Zamawiającego, POZ i nie przeszkolonych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaramach Projektu. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaWszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Umowa może zostać zmieniona w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z przypadku: 1) zmiany wniosku o dofinansowanie; 2) zmiany umowy o dofinansowanie; 3) gdy zmiana umowy jest konieczna dla prawidłowej realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiprojektu. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Zmiana umowy nie może dotyczyć warunków podlegających ocenie w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegoramach konkursu. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiSpory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Realizatora. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić Zmiany oraz uzupełnienia OWH wywierają skutek na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąprzyszłość - tylko wobec umów zawartych po ich dokonaniu. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, OWH oraz zawarte na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaich podstawie umowy podlegają prawu polskiemu. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Towary Tarasola podlegają normie zharmonizowanej PN EN 13561 pn. Zasłony zewnętrzne i markizy - Wymagania eksploatacyjne łącznie z roszczeniami bezpieczeństwem, zgodnie z tytułu praw patentowych Obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. ▇▇▇▇▇▇▇▇ nie jest zobowiązana do posiadania i/lub autorskich w przedmiocie umowywydania dokumentacji, odpowiedzialność certyfikatów, policzeń i in. niewymaganych zgodnie z tego tytułu ponosi Wykonawca.treścią ww. normy 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania W sprawach nieregulowanych w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiOWH lub umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjitym zwłaszcza Kodeksu cywilnego. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe W przypadku sporu pomiędzy ▇▇▇▇▇▇▇▇ i Kontrahentem (nie będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w związku albo szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wynikającego z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny zastosowania OWH oraz realizacji umowy zawartej na podstawie OWH sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6Tarasola. Integralną część - informacja o prawie odstąpienia od umowy; - wzór odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Tarasola [ul. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych. 2. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 3. Ilekroć Umowa wymaga formy pisemnej jakiegokolwiek dokumentu, za równoważny podpisowi uważa się kwalifikowany podpis elektroniczny. Tym samym Strony mogą składać dokumenty w oryginale lub przesyłać je w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że dokumenty (lub ich skany) przesłane mailem, a niepodpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będą traktowane jako dokumenty zachowujące formę pisemną. 4. Strony zgodnie postanawiają, iż ▇▇▇▇▇ reguluje w pełni stosunki pomiędzy ▇▇▇▇▇▇▇▇ w zakresie Przedmiotu Umowy i oświadczają, że nie istnieją między stronami żadne inne porozumienia ustne, pisemne lub zawarte w innej formie w zakresie przedmiotu Umowy. 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy. 6. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, ▇▇▇▇▇▇ zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści postanowienia, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom. 7. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 8. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, w tym do podpisywania Protokołów, obioru upoważnione są następujące osoby: 1) po stronie Zamawiającego: ………………mail: ……………………tel.: ……………. lub inne wskazane przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; 2) po stronie Wykonawcy: ……………. mail: tel.: …………………………………. lub inne wskazane przez Wykonawcę. 9. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 10. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część i obejmują: 1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 2) Załącznik nr 2 – Protokół Odbioru; 3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna; 4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi rozszerzonego wsparcia technicznego dla produktów firmy SUN/Oracle zgodnie ze specyfikacją w poniższej tabeli: L.P. MODEL OKRES WSPARCIA SERWISOWEGO DATA OBOWIĄZYWANIA WSPARCIA 1. T4-2 1 rok 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 3/12/2021 2. T4-2 1 rok 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 3/12/2021 1. czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – do 6 godzin. Przez czas reakcji rozumie się czas, w jakim Wykonawca przyjmie zgłoszenie, zdiagnozuje problem i przedstawi wstępną procedurę usunięcia awarii. 2. Czas usunięcia awarii sprzętu (pełne przywrócenie funkcjonalności urządzeń) – najpóźniej do końca następnego Dnia roboczego liczony od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego, 3. ponoszenie wszelkich kosztów usuwania awarii (przywrócenia funkcjonalności urządzeń), 4. uszkodzone dyski twarde pozostają w posiadaniu Zamawiającego, 5. zapewnienia pomocy interaktywnej (online) oraz telefonicznej, obejmującej problemy w zakresie eksploatacji urządzeń oraz systemu operacyjnego Solaris, świadczonej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17.00, 6. zapewnienia dostępu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę do interaktywnej (online) bazy danych zawierającej artykuły informacyjne, podręczniki referencyjne, dokumenty techniczne, aktualizacje, poprawki oprogramowania do systemu Solaris, informacje odnośnie sposobów rozwiązania zidentyfikowanych w przeszłości problemów dotyczących serwisowanego sprzętu, 7. zapewnienie bezpłatnego dostępu do nowych wersji oprogramowania (software subscription) w szczególności do poprawek systemowych i nowych wersji systemu operacyjnego, 8. wykonania w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy przeglądu bazowego (zerowego) urządzeń wymienionych w powyższym zestawieniu. Raport z przeglądu zostanie przekazany do Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wykonania przeglądu bazowego. Wykryte podczas przeglądu nieprawidłowości sprzętowe zostaną usunięte w terminie 21 dni kalendarzowych od daty przekazania Raportu z przeglądu w ramach realizacji umowy wsparcia bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. PROTOKÓŁ ODBIORU NR / rok Zgodnie z umową zawartą w dniu ...........................................nr pomiędzy: Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, adres: ▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, NIP: 7010902185, REGON: 382088467 A ..................................................................................... ( nazwa Wykonawcy) wykonano: □ Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu, jakości i terminowości wykonanych prac. □ Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia: WYKONAWCA UKNF Klauzula informacyjna dla: Wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osób reprezentujących Wykonawcę, pracowników Wykonawcy realizujących Umowę, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do bieżących kontaktów, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do uzgodnień i eskalacji, podwykonawców, osób reprezentujących podwykonawców, osób skierowanych przez podwykonawców do realizacji Umowy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („Administrator”) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549), przy ul. Pięknej 20. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇. ▇▇ ▇▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ lub pocztą elektroniczną na adres: ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 2. Administrator zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych („IOD”) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇ lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora. 3. Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane w celach opisanych w pkt 4 poniżej – przez okres trwania umowy z Wykonawcą, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa określonych w pkt 4; dane pracowników Wykonawcy i osób skierowanych przez podwykonawców do realizacji Umowy mogą być również przetwarzane w celu dowodowym związanym z potwierdzeniem zasadności podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: • w stosunku do osób reprezentujących Wykonawcę, pracowników Wykonawcy realizujących Umowę, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do bieżących kontaktów, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do uzgodnień i eskalacji, podwykonawców, osób reprezentujących podwykonawców, osób skierowanych przez podwykonawców do realizacji Umowy art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności przetwarzania ww. danych osobowych dla celów związanych z umożliwieniem realizacji Umowy, • w przypadku gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, • w stosunku do wszystkich rodzajów osób art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy Kodeks cywilny z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji, • w stosunku do wszystkich rodzajów osób art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, • w stosunku do Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), • w stosunku do pracowników Wykonawcy i osób skierowanych przez podwykonawców do realizacji Umowy, których dane mogą zostać przekazane w związku z koniecznością wykazania przez Wykonawcę zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy - art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora i Wykonawcy polegający na konieczności wykazania zasadności wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Jeżeli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, to zostały one przekazane przez Wykonawcę lub podwykonawcę w związku z realizacją zawartej Umowy. Pozyskiwane przez Administratora kategorie danych Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą obejmują: imię, nazwisko, firmę, siedzibę, adres, REGON, NIP. Pozyskiwane przez Administratora kategorie danych osób reprezentujących Wykonawcę obejmują: imię, nazwisko, stanowisko. Pozyskiwane przez Administratora kategorie danych pracowników Wykonawcy realizujących Umowę, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do bieżących kontaktów, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do uzgodnień i eskalacji, osób reprezentujących podwykonawców, osób skierowanych przez podwykonawców do realizacji Umowy obejmują: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Pozyskiwane kategorie danych podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą obejmują: imię, nazwisko, firmę, siedzibę, adres. 6. Dodatkowe kategorie danych mogą zostać przekazane Administratorowi także w związku z koniecznością wykazania przez Wykonawcę zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i mogą obejmować następujące informacje o pracownikach Wykonawcy i osobach skierowanych do realizacji Umowy przez podwykonawców: imię, nazwisko, nazwa i adres pracodawcy, informacje o zmianie wysokości wynagrodzenia, informacje o zakresie czynności osoby realizującej umowę i jej udziale przy realizacji Umowy. 7. W przypadku pozyskania danych bezpośrednio od osób, których one dotyczą podanie danych jest dobrowolne jednakże warunkuje możliwość prowadzenia współpracy w ramach realizacji Umowy. 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, korzystające z praw w związku z prawem dostępu do informacji publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz inne powszechnie obowiązujące w ramach przesyłanej korespondencji. 9. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym. 10. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące przedmiotu umowyprawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyW sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo budowlane, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościKodeksu cywilnego, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania Prawo wodne i administrowania wierzytelnościąinnych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 2. Na żądanie Zamawiającego, Korespondencja kierowana do Wykonawcy będzie adresowana na adres wskazany w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doręczeń Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zmianie. Zmiana adresów korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Wszelkie spory powstałe w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny realizacją umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 5. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). 6. Integralną część Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowią załącznikiinformację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego 1. Przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do umowy.; 2. Oferta wykonawcy - stanowiąca załącznik nr 2 do umowy;

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami roszczeniami, z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej przedmiocie umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościązasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo przypadku braku porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę. 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 7. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z przedmiotową Umową, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego i realizacją przedmiotowej Umowy. 8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 79. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – Oferowane parametry techniczne/graniczne, warunki gwarancji i serwisu; Załącznik nr 2 - Dane wyjściowe do wykonania prac adaptacyjno-instalacyjno-montażowych; Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy Załącznik nr 4 - Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego Załącznik nr 5 - Informacja o podwykonawcach, jeżeli dotyczy 4. Wykaz wykonanych czynności: 1. Dostawa przedmiotu umowy 2. Instalacja przedmiotu umowy 3. Uruchomienie przedmiotu umowy 4. Dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu umowy w języku polskim 5. Dostarczenie karty gwarancyjnej przedmiotu umowy 6. Szkolenie personelu

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Pzp oraz ustawy Kodeks cywilny o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisy o ochronie danych osobowych. 2. Strony zgodnie postanawiają, iż ▇▇▇▇▇ reguluje w pełni stosunki pomiędzy ▇▇▇▇▇▇▇▇ w zakresie przedmiotu Umowy i oświadczają, że nie istnieją między Stronami żadne inne porozumienia ustne, pisemne lub zawarte w innej formie w zakresie przedmiotu Umowy. 3. W przypadku sporów wynikłych z Umowy Strony będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nieosiągnięcia przez ▇▇▇▇▇▇ ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do zawarcia ugody, spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy, z wyjątkiem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 5. W przypadku nieważności, bezskuteczności, niejasności lub sprzeczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści postanowienia, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyzaistniałym okolicznościom, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 6. Ilekroć Umowa wymaga formy pisemnej jakiegokolwiek dokumentu, za równoważny podpisowi uważa się kwalifikowany podpis elektroniczny. Tym samym Strony mogą składać dokumenty w oryginale lub przesyłać je w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że dokumenty (lub ich skany) przesłane mailem, a niepodpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będą traktowane jako dokumenty zachowujące formę pisemną. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 8. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 1) Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Umowy/Zamówienia; 2) Załącznik nr 2: Formularz zamawiania usług 3) Załącznik nr 3: Wzór protokołu odbioru usług; 4) Załącznik nr 4: Oświadczenie o ochronie informacji; 5) Załącznik nr 5: Wykaz podwykonawców; 6) Załącznik nr 6: Wykaz osób biorących udział w realizacji Umowy ze strony wykonawcy; 7) Załącznik nr 7: Klauzula informacyjna Zamawiającego; 8) Załącznik nr 8: Umowa Powierzenia; 9) Załącznik nr 9: Kopia Oferty Wykonawcy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić Umowę zawarto na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowyokres dwunastu pełnych miesięcy kalendarzowych, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi czyli do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościądnia [DO UZUPEŁNIENIA]. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaUmowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcanaruszenia postanowień Umowy może ona zostać wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Obie Strony mogą rozwiązać Umowę w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimikażdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, a wynikających z realizacji Umowy jeżeli wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie upadłościowe lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjilikwidacyjne. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną Każda ze Stron drugiej Stroniema prawo rozwiązać Umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy przy czym okres ten liczony będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla siedziby Zamawiającegoswojej skuteczności wymaga formy pisemnej. W okresie wypowiedzenia ▇▇▇▇▇ obie Strony zobowiązane są nadal do realizowania swoich zobowiązań. 6. Integralną część Wszelkie zmiany w niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a treścią załączników, wiążące będą postanowienia Umowy. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyKodeksu Cywilnego. 9. Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Postanowienia końcowe. § 29. Bank może stosować odmienne zasady i warunki kredytowania w przypadku udzielania kredytów na podstawie odrębnie zawieranych umów z innymi instytucjami. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić Wszelka korespondencja dotycząca Umowy Kredytu będzie dostarczana w formie: 1) pisma wysłanego pocztą lub 2) pisma wysłanego na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu adres e-mail lub 3) elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na podstawie niniejszej Umowy, adres do korespondencji w szczególności przypadku pkt. 1 lub na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, adres e-mail w tym również do zarządzania przypadku pkt. 2 i administrowania wierzytelnością3 wskazany przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ w Banku w zawartej z Bankiem Umowie. 2. Na żądanie ZamawiającegoBank doręcza pisma ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ i Poręczycielom na adres podany w niniejszej umowie i innych dokumentach do niej dołączonych bądź, Wykonawca zobowiązuje też na inny adres podany przez te podmioty. 3. Odmowa przyjęcia pisma lub adnotacja poczty „nie podjęto w terminie” (awizo) bądź inna równoważna w swym znaczeniu, wywołuje skutki doręczenia z datą stempla pocztowego zatwierdzającego zwrot przesyłki. 4. Jeżeli podmiot doręczający pismo Banku nie zastanie adresata w mieszkaniu, może skutecznie doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te podjęły się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowyoddania mu pisma. 5. Udzielenie informacji powinno nastąpićW razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w ustępach 1 lub 3 powyżej, na piśmie pismo Banku przesłane za pośrednictwem operatora publicznego lub pocztą elektroniczną innego operatora pocztowego należy złożyć w zależności od wyboru Zamawiającegoplacówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie nie dłuższym niż 2 siedmiu dni robocze od dnia otrzymania zapytania umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. W wypadku nie podjęcia przesyłki w terminie 7 dni od Zamawiającegopowtórnego zawiadomienia, stosuje się zapis ust.2 powyżej, zakreślając jako datę skutecznego doręczenia 7 dzień o daty powtórnego zawiadomienia. 1. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaW przypadku śmierci ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, Umowa Kredytu ulega rozwiązaniu, a ▇▇▇▇▇▇ wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z Umowy, staje się wymagalny, chyba że Bank w uzgodnieniu z zarządcą sukcesyjnym / nowo powołanym zarządcą sukcesyjnym/ właścicielami przedsiębiorstwa w spadku/ następcami prawnymi zmarłego/ spadkobiercami/ postanowi inaczej. 2. Postanowienia ust. 1 mają także zastosowanie w przypadku gdy wskutek śmierci wspólnika spółki cywilnej w spółce został jeden żyjący wspólnik, a umowa spółki przewiduje wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiśmierci ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą Umowa Kredytu ulega rozwiązaniu, a wynikających ▇▇▇▇▇▇ wraz z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da staje się rozstrzygnąć wymagalny, chyba że Bank w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku uzgodnieniu z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegonastępcami prawnymi/ spadkobiercami/ postanowi inaczej. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie Z zastrzeżeniem przypadków wprost wskazanych w Umowie oraz Umowie Podstawowej zmiana lub uzupełnienie Umowy może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, nastąpić wyłącznie za porozumieniem Stron w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąformie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących Z tytułu realizacji przedmiotu umowypostanowień niniejszej Umowy Stronom nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z jej wykonaniem. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaKażda ze Stron ponosi koszty realizacji postanowień niniejszej Umowy we własnym zakresie. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie realizacji Umowy są osoby wskazane do realizacji Umowy Podstawowej oraz kontaktu w związku z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcajej realizacją. 4. Zamawiający Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, wydanie polecenia przetwarzania danych osobowych, wezwanie do zaprzestania naruszeń oraz wyrażenie zgody na dalsze powierzenie nie stanowi zmiany Umowy i Wykonawca podejmują starania wymaga jedynie złożenia oświadczenia drugiej Stronie w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających formie przewidzianej w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiUmowie. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy było w związku albo momencie jej zawarcia z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na podstawie niniejszej Umowyważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych jej postanowień. W takiej sytuacji ▇▇▇▇▇▇ zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy na mocy którego zastąpią postanowienia nieważne lub bezskuteczne postanowieniami ważnymi i skutecznymi, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegocel będzie równoważny lub najbardziej zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyW sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościkodeksu cywilnego, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Na żądanie Odpowiedzialność Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy jest ograniczona do sytuacji, kiedy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Zamawiającego umowy jest spowodowane winą umyślną Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Zamawiający dopuszcza zmiany realizacji umowy w przedmiocie następujących sytuacjach: 1) zmiany stanu prawnego, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie; 2) zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, epidemii, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaw tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT; 4) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na sposób realizacji zamówienia np. długotrwała choroba, śmierć itp.; 4. Zamawiający Zmiany i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiuzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie spory między Stronami Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 6. Spory wynikłe w związku albo na podstawie toku realizacji niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny sąd powszechny, właściwy miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 67. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 78. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowytrzy dla Zamawiającego. 9. Załączniki do umowy stanowią jej integralną jej część.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie Zmiany niniejszej Umowy, umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpostaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Na żądanie ZamawiającegoDopuszcza się w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku: a) gdy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. b) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy, c) nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji umowy o którym mowa w pkt 4.1 SIWZ o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, d) gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony e) zmiany: – numeru katalogowego produktu lub – nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów lub – sposobu konfekcjonowania lub – liczby opakowań lub – parametrów produktu na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia produktu 3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 4. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności: 5. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpićwiadomości, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.co następuje: 6. Integralną część niniejszej W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 lub 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości zamówienia wskazanego w § 5 ust. 3 tiret trzecie Umowy stanowią załącznikiza każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 7. Zamawiający nie będzie uprawniony do nałożenia kar umownych, o których mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli Wykonawca łącznie: wystąpi o zgodę Zamawiającego oraz Zamawiający popadnie w zwłokę z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przekraczającą 60 dni. 8. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 9. W sprawach nieuregulowanych Umową niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyPrawo zamówień publicznych. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 11. Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy a także SIWZ stanowią jej integralne części.

Postanowienia końcowe. 1) Jeżeli Dostawca otrzymał jakiekolwiek materiały dodatkowe, np. Wykonawca filmy, wykresy lub projekty, na potrzeby dostawy przedmiotu zamówienia, materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem określonym w zamówieniu oraz mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie w tym celu za pisemną zgodą Novartis. 2) Materiały wskazane w ust. 1 stanowią własność Novartis i po realizacji danego zlecenia powinny zostać niezwłocznie zwrócone Novartis na koszt Dostawcy. 3) Przy realizacji zamówień Dostawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, w szczególności, praw ze znaków towarowych, zarejestrowanych wzorów użytkowych, nazw handlowych, praw autorskich i patentów. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich obciążać będzie wyłącznie Dostawcę. 4) Strony uzgadniają, że wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z zamówień złożonych przez Novartis mogą ulec przeniesieniu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu wyłącznie za pisemną zgodą Novartis. 5) Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w trakcie współpracy. Niniejsze zobowiązanie pozostanie w mocy zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i przez okres pięciu lat od daty jej wygaśnięcia lub rozwiązania. Przez Informacje Poufne rozumie się wszelkie informacje o poufnym charakterze (lub uznawane za informacje o poufnym charakterze), które w przypadku ich ujawnienia osobom trzecim mogą doprowadzić do wyrządzenia szkody Stronie umowy, niezależnie od zawodowego, komercyjnego lub innego charakteru takich informacji; informacjami poufnymi są w szczególności wszelkie informacje dotyczące cen towarów i wielkości obrotów pomiędzy Stronami. Informacje poufne mogą zostać ujawnione, o ile jest to wymagane na podstawie niniejszej Umowyodpowiednich przepisów prawa, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, którym to przypadku ujawnienie zostanie dokonane zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz we wskazanym w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąnich zakresie. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 6) Wszelkie zmiany do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią umowy a niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostawy, wiążące dla Stron będą postanowienia umowy. 7) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie, w zamówieniu oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostawy zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa. 8) Wszelkie spory wynikające z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy zamówienia lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, Ogólnych Warunków Dostawy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegosądy powszechne z siedzibą w Warszawie. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić Niniejsza Umowa zawarta jest na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej czas wskazany w załączniku nr 1, poczynając od dnia oznaczonego w tytule Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony. Wypowiedzenie Umowy staje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającegoskuteczne z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaktórym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia. 3. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, także w przypadku umów zawartych w formie elektronicznej. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu przedmiotowym zakresie wyłącza się pozostałe formy korespondencji określone w § 13 ust. 1, z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich tym jednak wyjątkiem, że Akceptant może złożyć oświadczenie w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcasprawie rozwiązania umowy także poprzez wybranie odpowiedniej funkcjonalności w Panelu Administracyjnym. 4. Zamawiający PayPro może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli zaistnieje którakolwiek z wymienionych niżej okoliczności: a. zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia zakazów, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy, b. zachodzą przesłanki określone w § 3 pkt. 10 lit. a-c niniejszej Umowy, c. Akceptant zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych, d. prawa przysługujące Akceptantowi z niniejszej Umowy zostały zabezpieczone lub zajęte w postępowaniu sądowym na rzecz osoby trzeciej, e. Akceptant naruszył istotny obowiązek wynikający z niniejszej Umowy, f. Akceptant w powtarzający się sposób narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, g. kontrolę nad Akceptantem, w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i Wykonawca podejmują starania konsumentów, przejął lub zamierza przejąć podmiot konkurencyjny w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjistosunku do PayPro, h. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wymagają zarejestrowania którejkolwiek Płatności. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne w związku albo całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia nieważne lub bezskuteczne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel Umowy i Ustawy. 6. Akceptant nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody PayPro pod rygorem nieważności, przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podstawie rzecz osób trzecich. 7. Niniejsza umowa oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają prawu polskiemu, a walutą rozliczeniową jest polski złoty (PLN), chyba że Strony zgodnie ustalą inaczej. Przepisów Ustawy, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami Ustawy, w szczególności zgodnie z art. 16 i 33, nie stosuje się w całości. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie postanowienia innych umów, regulaminów, uzgodnień i uregulowań obowiązujących pomiędzy Akceptantem a PayPro, a następnie pozostałe przepisy prawa z wyjątkiem wyłączonych zgodnie z niniejszym ustępem. 8. ▇▇▇▇▇▇ zobowiązują się w drodze konsultacji i negocjacji do polubownego rozwiązywania bez zbędnej zwłoki sporów wynikających z niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji . W przypadku nieosiągnięcia kompromisu w terminie 30 dni od dnia daty wszczęcia negocjacji lub bezskutecznej próby ich wszczęcia, spór ten Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby PayPro na moment wytoczenia powództwa lub złożenia wniosku do sądu. 9. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej, w szczególności w § 3 pkt. 8. 10. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie miejsca prowadzenia działalności oraz ich statusu prawnego, a także o innych zmianach mających wpływ na realizację niniejszej Umowy, przedstawiając w tym celu dokument poświadczający taką zmianę. 11. Akceptant zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PayPro o zaprzestaniu prowadzenia działalności statutowej lub w jej ramach tylko działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu zaprzestania. 12. Jeśli termin zastrzeżony w niniejszej Umowie nie wskazuje czy chodzi o dni robocze czy kalendarzowe, liczą się dni kalendarzowe. 13. Strony są i pozostają niezależnymi kontrahentami. Żadne z propozycją ugodową przez jedną postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako utworzenie układu partnerskiego, wspólnego przedsięwzięcia, relacji agencyjnej między Stronami lub udzielenie wyłączności na świadczenie jakichkolwiek prac. Każda ze Stron drugiej Stroniezobowiązuje się należycie i terminowo regulować i pokrywać koszty własne, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegozwiązane z jej obowiązkami powstałymi w wyniku realizacji niniejszej Umowy. 614. Integralną część niniejszej Umowy Niniejsza Umowa wraz z załącznikami, które stanowią załącznikijej integralną część, stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze uzgodnienia w tym zakresie zawarte przez Strony w formie ustnej lub pisemnej. 715. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąZmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się Najemca nie jest uprawniony do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, przeniesienia praw i obowiązków z Umowy na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniainny podmiot bez wyraźnej uprzedniej zgody Wynajmującego. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Niniejsza Umowa (wraz z roszczeniami z tytułu praw patentowych Ogólnymi Warunkami) wyraża i stanowi ogół porozumień między Stronami w zakresie kwestii w niej ujętych, i uchyla wszelkie odrębne uprzednie ustne lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcapisemne porozumienia lub oświadczenia którejkolwiek ze Stron. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiJeżeli którekolwiek z postanowień Umowy (wraz z Ogólnymi Warunkami) okaże się nieważne lub nieskuteczne, a wynikających nie będzie to skutkowało nieważnością lub nieskutecznością innych postanowień Umowy. Strony zastąpią nieważne bądź nieskuteczne postanowienia postanowieniami zgodnymi z realizacji Umowy prawem, które najlepiej wyrażą gospodarczy sens postanowień nieważnych lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjinieskutecznych. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Niniejszą umowę sporządzono w związku albo na podstawie niniejszej Umowydwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną po jednym dla każdej ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegostron. 6. Integralną część niniejszej Niniejsza Umowa stanie się skuteczna po spełnieniu wymogów określonych w Ogólnych Warunkach, tj. o ile Najemca wpłaci w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy stanowią załącznikiDepozyt w należnej wysokości wraz z czynszem za pierwszy miesiąc Najmu. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Zamawiający może, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może bez uprzedniej zgody nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej wiadomości o zaistnieniu tego typu okoliczności. Wykonawcy przysługiwało będzie wówczas wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie ZamawiającegoW przypadku, Wykonawca zobowiązuje się gdy opóźnienie w wykonaniu usługi konserwacji przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni lub naprawy awaryjnej o 10 dni, Zamawiający ma prawo do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności natychmiastowego odstąpienia od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytanianiniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych reklamacji i uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z roszczeniami należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Zamawiający W okolicznościach wymienionych w ust. 2 i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi3, a wynikających Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjitytułu wykonanej części umowy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w związku albo art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 1) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego umowy, łącznie z opcją; 2) zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany obowiązujących na podstawie niniejszej Umowyterenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot umowy; 3) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (tj. choroba, których nie da się rozstrzygnąć wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); 4) zmiany danych teleadresowych zapisanych w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegoumowie; 5) zgłoszenia do serwisowania dodatkowych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych. 6. Integralną część Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej. 7. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie na mocy porozumienia stron albo z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 8. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są integralną częścią umowy. 9. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, spory rozstrzygane będą według prawa polskiego. 10. W sprawach nieuregulowanych Umową postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie mają przepisy obowiązujące przepisy, w tym ▇.▇▇. ustawy Pzp i rozporzadzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy(Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane, jako przyznające Partnerom prawa do podejmowania zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju za drugiego Partnera lub w jego imieniu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie drugiej ▇▇▇▇▇▇, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąlub udzielonych pełnomocnictw. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaWszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaWszystkie załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 4. Zamawiający Lider Konsorcjum jest uprawniony do wprowadzania nowych i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiaktualizowania dotychczasowych załączników do niniejszej Umowy, a wynikających co wynikać będzie z potrzeby stosowania przy realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z UmowąProjektu obowiązujących przepisów, na drodze negocjacjiwytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń NCBR oraz co nie będzie stanowić zmian postanowień niniejszej Umowy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Przenoszenie w związku albo okresie kwalifikowalności wydatków oraz w okresie trwałości Projektu, na podstawie inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ZamawiającegoUmowy wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiWszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową strony będą się starały rozstrzygać polubownie. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, powstały spór rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Lidera Konsorcjum. 8. Niniejsza umowa sporządzona została w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdego Partnera oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyjeden egzemplarz dla NCBR.

Postanowienia końcowe. 1Uniwersytet oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U z 2022 poz. 893). Niniejsza informacja składana jest zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 4c przedmiotowej ustawy. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie wymagane przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Wykonawcy zgody i zatwierdzenia odpowiednich organów do zawarcia i wykonania Umowy i wszelkich wynikających z niej zobowiązań i oświadczeń Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miałoby stać się nieważne, nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić wpływa to na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej ważność całej Umowy, która w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościpozostałej części pozostaje ważna. Strony oświadczają, umowy poręczeniaże Umowa ma charakter kompletny oraz wyczerpujący i niniejszym uchylają wszelkie inne porozumienia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, jakie mogły zostać między nimi zawarte w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2toku jej negocjacji lub wcześniej składanych ofert. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy Prawem właściwym dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.obowiązujące. Strony ustalają, że wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, Strony godzą się na to, że są dla siebie wzajemnie administratorami swoich danych osobowych, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy, na podstawie RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze współpracą, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Każda Strona posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie pisemnego, pod rygorem nieważności, aneksu do Umowy. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwóch dla każdej ze Stron. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać polubownie, a w przypadku niemożności polubownego rozwiązania spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Załącznik nr 1 do umowy nr …………………………………… na wykonanie prac z dnia ……………………………………… L. P Etapy realizacji usługi * Termin rozpoczęcia

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościcałości lub części bez wcześniejszej, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpisemnej zgody drugiej Strony. 2. Na żądanie ZamawiającegoKażda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności może uzależnić swoją zgodę od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaspełnienia przez Stronę cedującą określonych warunków. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu OSDn powiadomi Sprzedawcę o planowanej dacie zmiany formatu wystawienia danych pomiarowych na serwerze ftp, o którym mowa w § 6 ust. 8, oraz zmianie wzorów formularzy związanych z roszczeniami realizacją Umowy, o ile nie są zawarte w IRiESD OSDn, z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowyco najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaco nie wymaga aneksu do Umowy. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia zawarte w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających dokumencie wymienionym w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji§ 1 ust. 1 pkt 1) Umowy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Umowa, z zastrzeżeniem ust. 6, wchodzi w związku albo życie z dniem zawarcia i obowiązuje na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegoczas nieokreślony. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiJeżeli przydzielone przez OSP i należące do POB wskazanego przez Sprzedawcę, MB o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy, nie zostały uaktywnione przez OSP przed dniem zawarcia Umowy, wówczas Umowa wchodzi w życie z dniem uaktywnienia tych MB przez OSP, przypisanych do obszaru działania OSDp/OSDn. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny przypadku przekształceń podmiotowych, o których mowa w art. 492§1 KSH. dotyczących OSDn lub Sprzedawcy, niniejsza umowa pozostaje w mocy. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o aktualnym brzmieniu firmy spółki powstałej w wyniku przekształcenia oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyprzesłać uwierzytelnioną przez radcę prawnego kopię odpisu pełnego z rejestru KRS, który ujawnia zaistniałe zmiany. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić Strony Umowy będą rozwiązywać spory dotyczące niniejszej Umowy lub jej interpretacji na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościądrodze polubownej. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania.21 dni, strony zgadzają się poddać spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Wydzierżawiającego 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcasprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność i Wykonawca podejmują starania skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, które osiągną w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimisposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąspołeczny, na drodze negocjacjiturystyczny i gospodarczych . 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe zmiany w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć umowie wymagają formy pisemnej w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegopostaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 6. Integralną część Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy ponosi Dzierżawca. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyUmowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze strony. 8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, Integralną część umowy stanowi umowa przedwstępna nr ……………….. zawarta dnia ……………… określająca wzajemne zobowiązania Stron. W przypadku różnych od siebie postanowień moc wiążącą strony mają postanowienia zawarte w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąumowie właściwej. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących Planowany termin realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną zadania (rok 2019) nie jest zależny od Gminy i w zależności przypadku jego niedochowania Inwestor nie będzie dochodził żadnych roszczeń od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaGminy. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowyniniejszej umowy wymaga zgody organu wykonawczego Gminy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcawyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiW sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Za obowiązującą formę kontaktu, kierowania wezwań, pytań i uwag w związku albo ramach wykonywania niniejszej umowy strony uznają na podstawie niniejszej Umowyrówni: pocztę elektroniczną, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegotelefon oraz przesyłki kierowane za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego. 6. Integralną część Wszelkie zmiany, uzupełnienia niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyWszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Gminy. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Inwestora i dwóch dla Gminy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić Zmiany oraz uzupełnienia OWH wywierają skutek na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąprzyszłość - tylko wobec umów zawartych po ich dokonaniu. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, OWH oraz zawarte na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaich podstawie umowy podlegają prawu polskiemu. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu sprawach nieregulowanych w OWH lub umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego a w stosunku do Konsumentów także ustawy z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcadnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 4. Zamawiający W przypadku sporu pomiędzy TARASOLA i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiPrzedsiębiorcą, a wynikających wynikającego z zastosowania OWH oraz realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo umowy zawartej na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny OWH sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6TARASOLA. Integralną część Załączniki:* dot. Konsumentów - informacja o prawie odstąpienia od umowy; - wzór odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Przedsiębiorstwo Handlowe TARASOLA Sp. z o. o. Sp. k. [ul. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇. ▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Zamawiający nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościądopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie Zamawiający nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaprzewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcazastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjinie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających określonych w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegoart. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiZamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku Formularza ofertowego części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom z zastrzeżeniem I pkt 5 SIWZ. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyumowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane. 10. Ujawnianie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na pisemny wniosek złożony przez Wykonawcę; b) Zamawiający wyznacza pracownika, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania; c) Zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów odpłatnie (0,30 zł za stronę).

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie zobowiązany jest do posiadania w całym okresie realizacji niniejszej Umowyumowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościwysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. ( słownie: pięćset tysięcy złotych ). W przypadku polisy opłacanej w ratach, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąWykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia. 2. Na żądanie ZamawiającegoWykonawca bez wezwania w terminie do 3 dni przed wskazanym w polisie końcem okresu ubezpieczenia do przedstawienia dokumentu stwierdzającego kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w zakresie i o wartości co najmniej odpowiadającej warunkom wygasającej polisy na kolejny okres ubezpieczenia. W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniadostarczy niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia. 3. W przypadku wystąpienia Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania oraz działania i zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowytrzecich, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaktórymi będzie posługiwał się przy realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimijego pracownikom, osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających także za powstałe w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąwykonywaną przez niego usługą, na drodze negocjacjiz wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć § 5 ust. 4 wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i formy pisemnej w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegopostaci aneksu. 6. Integralną część Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową niniejszą umową mają zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyKodeksu cywilnego. 8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i dla swej skuteczności wymagają zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąStron. 2. Na żądanie ZamawiającegoZmiana Harmonogramu rzeczowo- finansowego dokonywana w trybie określonym w § 7 Umowy nie wymaga dokonywania zmian Umowy w trybie ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaa tak zmieniony Harmonogram rzeczowo – finansowy z dniem dokonania zmiany zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo - finansowy. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaMiejscem wykonania umowy jest miejsce siedziby NFOŚiGW. 4. Zamawiający Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a obowiązków wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąbez uprzedniej, na drodze negocjacjipisemnej zgody NFOŚiGW. 5. Wszelkie Ewentualne spory między Stronami wynikłe powstałe w związku albo na podstawie niniejszej z zawarciem lub wykonaniem Umowy, których nie da ▇▇▇▇▇▇ zobowiązują się rozstrzygnąć rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji trybie negocjacyjnym, a w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przypadku niemożności osiągnięcia 5 Przepis ma zastosowanie, w przypadku przedkładania przez jedną ze Stron drugiej Stroniebeneficjenta danych osobowych porozumienia, spory rozstrzygane będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo sąd powszechny miejscowo właściwy dla miejsca siedziby ZamawiającegoNFOŚiGW. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyprawa polskiego. 7. Beneficjent oświadcza, iż wszelkie postanowienia Umowy są dla niego zrozumiałe, akceptuje je i zobowiązuje się je stosować. 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane prawomocnym wyrokiem sądu za niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwe do stosowania, nie będzie to miało żadnego wpływu i nie osłabi ważności i wykonalności pozostałych postanowień Umowy. 9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca W każdym przypadku, w którym umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez którąkolwiek ze Stron kary lub innej sankcji, jak i rozwiązanie umowy przez drugą Stronę, druga Strona jest zobowiązana do uprzedniego pisemnego powiadomienia Strony naruszającej umowę o naruszeniu umowy lub innym zdarzeniu, skutkującym nałożeniem określonej sankcji lub rozwiązaniem umowy oraz wyznaczenia Stronie naruszającej umowę dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszenia z zagrożeniem nałożenia takiej kary lub rozwiązania umowy, przy czym termin ten nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowybyć krótszy niż 14 dni, w szczególności na podstawie chyba, że inne postanowienia umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąprzewidują inny termin. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaszczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych ponad ustalone w przedmiocie umowyumowie kary w przypadku, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcagdy wielkość poniesionej przez nie szkody będzie wyższa niż zastrzeżone kary umowne, chyba że niniejsza umowa zastrzega inaczej. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Sprawy sporne mogące wyniknąć w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjitoku wykonywania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. 5. Wszelkie W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie wynikające z treści niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku umowy lub z propozycją ugodową jej wykonywania przez jedną którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie, stron będą rozstrzygane rozpatrywane przez Sąd sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegopołożenia Przedmiotu Dzierżawy. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowa niniejsza sporządzona została w formie pisemnej i, z zastrzeżeniem wyjątków w niej przewidzianych, wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnego aneksu obustronnie podpisanego pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyUmowa niniejsza została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wydzierżawiającego i Dzierżawcy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie Załączniki do umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąstanowią jej integralną część. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaKażda strona umowy została parafowana przez zawierających umowę. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaWszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich sporów powstałych między nimistarań, a wynikających z aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjininiejszej umowy były rozwiązywane polubownie. 5. Wszelkie W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd będzie rozstrzygał sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą wręczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 11 ust. 2. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowybyć składane Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za skutecznie doręczone odbiorcy do rąk własnych lub osobie uprawnionej do odbioru korespondencji w siedzibie Zamawiającego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakże wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od pracy lub po godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego będą uważane za doręczone dopiero w następnym dniu roboczym. 8. Oświadczenia stron będą wysyłane na adresy wskazane w komparycji umowy ze skutkiem uznania ich za doręczone.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyKażda ze Stron niniejszego Porozumienia oświadcza i gwarantuje, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi iż jest uprawniona do przeniesienia kwoty wierzytelnościzawarcia Porozumienia, w tym w szczególności zadośćuczyniła wszelkim wymaganiom przewidzianym dla ważności zobowiązań zaciągniętych na podstawie niniejszego Porozumienia, wynikających zarówno z przepisów prawa, jak również do zarządzania z aktów wewnętrznych danej Strony, w związku z czym zaciągnięte na podstawie niniejszego Porozumienia wszelkie zobowiązania są ważne i administrowania wierzytelnościąwiążące dla każdej ze Stron. 1. Porozumienie traci moc po podpisaniu umów, o których mowa w § 3 i § 4, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 2. Na żądanie ZamawiającegoPorozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia, Wykonawca zobowiązuje się ze skutkiem na koniec roku budżetowego, tj. do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy31 grudnia każdego roku, po wcześniejszym wzajemnym rozliczeniu uznanych przez ▇▇▇▇▇▇ wszelkich nakładów (w tym dotacji) poniesionych przez każdą ze Stron. Udzielenie informacji powinno nastąpićW przypadku nieuzgodnienia przez Strony wysokości nakładów i/lub dotacji, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru ZamawiającegoStrony uzgadniają i wspólnie finansują rzeczoznawcę majątkowego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającegoktóry określi wysokość tych nakładów. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaRzeczoznawcę powołuje Strona wypowiadająca Porozumienie. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu niewywiązania się przez Gminę z roszczeniami realizacji zapisów Porozumienia, w tym nie zawarcia umowy przedwstępnej, o której mowa w § 3 ust.1 lub umowy użyczenia, o której mowa w § 3 ust. 3, Województwo może rozwiązać niniejsze Porozumienie z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcazachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku przekazane przez Województwo środki podlegają zwrotowi. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej. 1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w celu postaci aneksu. 2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszego Porozumienia lub w związku z nim Strony dołożą wszelkich starań, aby spór rozstrzygnąć polubownie we własnym zakresie. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimisporu we własnym zakresie, a wynikających wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy niniejszego Porozumienia lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, nim powstałe będą rozstrzygane ostatecznie przez Sąd powszechny miejscowo Powszechny właściwy dla siedziby ZamawiającegoWojewództwa. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, Niniejsza umowa jest zawarta pod warunkiem uzyskania przez Dzierżawcę prawa do terenu określonego w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej § 1 ust.2. umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie ZamawiającegoW przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, Wykonawca zobowiązuje się przy uwzględnieniu następstw normalnego zużycia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu 3 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpićDowodem odbioru przedmiotu dzierżawy od Dzierżawcy jest pisemne pokwitowanie odbioru w formie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. Skutki związane z brakiem powyższego dokumentu obciążają w całości Dzierżawcę i w związku z powyższym w przypadku sporu między stronami co do zwrotu przedmiotu dzierżawy, na piśmie lub pocztą elektroniczną Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do roszczeń odszkodowawczych w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniazakresie przewidzianym niniejszą umową. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie Dzierżawca zezwala Wydzierżawiającemu na dokonanie kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz sposobu realizacji niniejszej umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiWszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których W sprawach nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegouregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Integralną część Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Gdańsku. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1. mapa z zaznaczoną lokalizacją 2. protokół zdawczo-odbiorczy

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie Zmiana postanowień niniejszej Umowy może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie aneksu, na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpiśmie pod rygorem nieważności. 2. Na żądanie ZamawiającegoW przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, Wykonawca zobowiązuje Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniazastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcazakresie spraw nią uregulowanych i zastępuje wszelką uprzednią korespondencję. Strony mogą jednak powoływać się na powyższe dokumenty w celu wykazania intencji Stron w trakcie opracowywania i uzgadniania treści Umowy. 4. Zamawiający i W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca podejmują starania nie będzie na własny rachunek ani w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiporozumieniu ze swoim Podmiotem Powiązanym lub jakąkolwiek inną osobą, spółką, podmiotem gospodarczym lub organizacją innego rodzaju bądź w jej imieniu, bezpośrednio ani pośrednio zatrudniał ani angażował w inny sposób, ani też korzystał z usług jakiejkolwiek osoby, a wynikających także nie będzie przekonywał, namawiał, zachęcał ani nakłaniał jakiejkolwiek osoby będącej pracownikiem ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ lub będącej związanej z realizacji Umowy ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ innym stosunkiem prawnym do rozwiązania odpowiednich umów z ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ z zamiarem uzyskania korzyści dla siebie lub pozostających dowolnych osób trzecich, w pośrednim bądź bezpośrednim związku szczególności poprzez zatrudnienie lub związanie się z Umową, na drodze negocjacjitaką osobą innym stosunkiem prawnym. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą załatwiane polubownie, a w związku albo na podstawie niniejszej Umowyprzypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby ZamawiającegoZamawiającego sądowi powszechnemu. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiNiniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego i poddana rygorowi tego prawa. 7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i powinny być interpretowane łącznie z zapisami Umowy. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny razie rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyzapisami załączników, w pierwszej kolejności należy stosować zapisy Umowy. 9. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 1) Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy, 2) Załącznik nr 2 – Polisa ubezpieczenia Podwykonawcy, 3) Załącznik nr 3 – Podwykonawcy, 4) Załącznik nr 4 Protokół odbioru, 5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowytle realizacji umowy bądź interpretacji jej postanowień, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje ▇▇▇▇▇▇ będą starały się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimizałatwić ugodowo, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąprzypadku nie osiągnięcia porozumienia, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny Strony poddadzą zaistniały spór pod rozstrzygnięcie Sądu miejscowo właściwy właściwego dla siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w przypadku, gdy: 1) stwierdzone zostanie niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 2) Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 3. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 4. Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymana pisemnego wezwania Zamawiającego. 5. Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia wierzytelności przysługującej Zamawiającemu z tytułu kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiW sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyUmowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami na tle realizacji umowy bądź interpretacji jej postanowień, Strony będą starały się załatwić ugodowo, a w przypadku nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowyosiągnięcia porozumienia, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąStrony poddadzą zaistniały spór pod rozstrzygnięcie Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 2. Na żądanie ZamawiającegoUstala się kary umowne w następujących wysokościach: 1) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia za cały przedmiot umowy określony w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowyza które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca, 2) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia za cały przedmiot umowy określony w § 3 ust. Udzielenie informacji powinno nastąpić1, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaza które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcasprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Umowa została sporządzona w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimidwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjipo jednym dla każdej ze stron. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. zawarta dnia w związku albo na Limanowej pomiędzy: Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a REGON zwana w dalszej części umowy Wykonawcą. Na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł realizowanych w drodze negocjacji Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 30 dni od Limanowej stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.29 grudnia 2020 r. Strony zawierają umowę o następującej treści:

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie W związku z realizacją niniejszej Umowyumowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościrozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpoz. 424). 2. Na żądanie ZamawiającegoWykonawca oświadcza, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, iż w terminie nie dłuższym niż 2 14 dni robocze po zakończeniu roku podatkowego, złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o dokonywaniu/niedokonywaniu rozliczeń w roku podatkowym z tzw. podmiotem rajowym, to jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaosób prawnych. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaWszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między niminie może, a bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąniniejszej Umowy, na drodze negocjacjipod rygorem nieważności umowy cesji. 5. Wszelkie spory W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie z postanowieniami niniejszej Umowy, których Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy Stronami na tle Umowy nie da się rozstrzygnąć będzie możliwe do rozwiązania w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniesposób polubowny, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie wpływa na żadne z pozostałych postanowień Umowy, a Strony będą współpracowały w celu usunięcia nieważnych, niewykonalnych lub nieskutecznych postanowień Umowy mając na względzie intencje i zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowy. 7. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 8. W sprawach nieuregulowanych nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące Prawo zamówień publicznych. 9. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 1) Załącznik nr 1: SWZ 2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy 3) Załącznik nr 3: Wzór protokołu odbioru 4) Załącznik nr 4: Procedury odbiorowe 1. Miejsce i data sporządzenia: ………… dnia ………………………….. 2. Osoby uczestniczące w odbiorze: 2.1. Komisja Odbiorowa Zamawiającego: • ……………………. • ……………………. • ……………………. 2.2. Przedstawiciele Wykonawcy: • ………………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………………… 3. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranego przedmiotu umowy: 4. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 5. Dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 6. ▇▇▇▇▇▇ odbioru prac: Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i postanowiła, co następuje: Odebrać przedmiot umowy bez uwag. Wykonawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy. 7. Jakość wykonanych prac: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 8. Lista załączników: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 9. Podpisy członków Komisji Odbioru i przedstawicieli Wykonawcy: Przewodniczący: …………………………. …………………… Członek …………………………. …………………… Członek …………………………. …………………… Przedstawiciele Wykonawcy: …………………….……... .……………………… …………………………… 1) pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru na wniosek Wykonawcy do Zamawiającego: 2) przystąpienie do odbioru (po pisemnym potwierdzeniu wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego):

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie Zmiana postanowień niniejszej Umowy może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie aneksu, na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpiśmie pod rygorem nieważności. 2. Na żądanie ZamawiającegoW przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, Wykonawca zobowiązuje Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniazastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcazakresie spraw nią uregulowanych i zastępuje wszelką uprzednią korespondencję. Strony mogą jednak powoływać się na powyższe dokumenty w celu wykazania intencji Stron w trakcie opracowywania i uzgadniania treści Umowy. 4. Zamawiający i W okresie obowiązywania Umowy (w tym w okresie gwarancji) Wykonawca podejmują starania nie będzie na własny rachunek ani w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiporozumieniu ze swoim Podmiotem Powiązanym lub jakąkolwiek inną osobą, spółką, podmiotem gospodarczym lub organizacją innego rodzaju bądź w jej imieniu, bezpośrednio ani pośrednio zatrudniał ani angażował w inny sposób, ani też korzystał z usług jakiejkolwiek osoby, a wynikających także nie będzie przekonywał, namawiał, zachęcał ani nakłaniał jakiejkolwiek osoby będącej pracownikiem ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ lub będącej związanej z realizacji Umowy Zamawiającym innym stosunkiem prawnym do rozwiązania odpowiednich umów z Zamawiającym z zamiarem uzyskania korzyści dla siebie lub pozostających dowolnych osób trzecich, w pośrednim bądź bezpośrednim związku szczególności poprzez zatrudnienie lub związanie się z Umową, na drodze negocjacjitaką osobą innym stosunkiem prawnym. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozpoznawane polubownie, a w związku albo na podstawie niniejszej Umowyprzypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby ZamawiającegoZamawiającego sądowi powszechnemu. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiNiniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego i poddana rygorowi tego prawa. 7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i powinny być interpretowane łącznie z zapisami Umowy. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny razie rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyzapisami załączników, w pierwszej kolejności należy stosować zapisy Umowy. 9. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 1) Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy oraz załącznik do Zakresu Rzeczowego nr 1, 2 i 3; 2) Załącznik nr 2 – Polisa ubezpieczenia; 3) Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru 4) Załącznik nr 4 – Podwykonawcy; 5) Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna; 6) załącznik nr 6 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąZamawiającego. 2. Na żądanie ZamawiającegoWykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy ani też przelać na niego swoich praw wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności pod rygorem odstąpienia od wyboru Zamawiającego, umowy przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 14 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającegopowzięcia wiadomości o tej okoliczności i naliczenia z tego tytułu kary umownej, określonej w § 10 ust. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania1 umowy. 3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcapostanowienia § 10 ust. 1 umowy nie stosuje się. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąwykonaniem niniejszej umowy, na drodze negocjacjijednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w związku albo na podstawie niniejszej Umowyszczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, których nie da się rozstrzygnąć stanowią informację publiczną w drodze negocjacji rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 902), która podlega udostępnieniu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegotrybie przedmiotowej ustawy. 6. Integralną część Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 5, zawartych w niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 7. Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności zgodnie z § 12 umowy. Wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy po wyrażeniu zgody przez Stronę. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i aneksu w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności. 9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy. 10. W sprawach nieuregulowanych Umową niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny Pzp, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyRODO z odnośnymi przepisami wykonawczymi. 11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 12. W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej przyjmuje się, że umowa została zawarta z chwilą złożenia podpisu przez Wykonawcę.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyRegulamin podlega wywieszeniu w Student Depot Lublin, w szczególności widocznym miejscu. Regulamin w aktualnej wersji jest również dostępny w każdym czasie pod adresem ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ i może zostać utrwalona przez Najemcę w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, odpowiednim nośniku lub pobranie go w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąkażdej chwili ze strony internetowej Serwisu. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się Strony mają prawo do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającegodochodzenia roszczeń przenoszących zastrzeżoną karę umowną, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającegoszczególności karę umowną, o której mowa w § 5 ust. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania10 oraz § 9 ust. 4 Regulaminu. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Przeniesienie całości lub części praw lub obowiązków z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Umowy przez jedną ze Stron na osoby trzecie w przedmiocie umowyokresie jej obowiązywania wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcachyba że w Umowie wyraźnie zastrzeżono inaczej. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Wszelkie zmiany Umowy, w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimitym przedłużenie jej obowiązywania (Strony wyłączają zastosowanie art. 674 Kodeksu cywilnego), a wynikających wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem bezskuteczności, z realizacji Umowy zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie w Umowie lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiRegulaminie wskazanych. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Ważność i skuteczność Regulaminu nie zostanie naruszona przez nieskuteczność lub nieważność poszczególnych jego postanowień lub przez luki w związku regulacji. Postanowienie nieskuteczne albo na podstawie niniejszej Umowynieważne lub luka w regulacji zostaną przez Strony zastąpione bądź uzupełnione przez postanowienie – w świetle przepisów prawa − ważne i skuteczne, których nie da się rozstrzygnąć które w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegonajwiększym stopniu odpowiada sensowi i celowi nieskutecznego lub nieważnego postanowienia lub pozostałym postanowieniom Regulaminu. 6. Integralną część Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozpoznawane, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy stanowią załącznikii po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez sądy polskie. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie W związku z realizacją niniejszej Umowyumowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościrozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpoz. 424). 2. Na żądanie ZamawiającegoWykonawca oświadcza, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, iż w terminie nie dłuższym niż 2 14 dni robocze po zakończeniu roku podatkowego, złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o niedokonywaniu żadnych rozliczeń w roku podatkowym z tzw. podmiotem rajowym, to jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaosób prawnych. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaWszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między niminie może, a bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąniniejszej Umowy, na drodze negocjacjipod rygorem nieważności umowy cesji. 5. Wszelkie spory W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie z postanowieniami niniejszej Umowy, których Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy Stronami na tle Umowy nie da się rozstrzygnąć będzie możliwe do rozwiązania w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniesposób polubowny, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie wpływa na żadne z pozostałych postanowień Umowy, a Strony będą współpracowały w celu usunięcia nieważnych, niewykonalnych lub nieskutecznych postanowień Umowy mając na względzie intencje i zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowy. 7. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 8. W sprawach nieuregulowanych nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące Prawo zamówień publicznych. 9. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 1) Załącznik nr 1: SWZ 2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy 3) Załącznik nr 3: Wzór protokołu odbioru 4) Załącznik nr 4: Procedury odbiorowe 1. Miejsce i data sporządzenia: ………… dnia ………………………….. 2. Osoby uczestniczące w odbiorze: 2.1. Komisja Odbiorowa Zamawiającego: • ……………………. • ……………………. • ……………………. 2.2. Przedstawiciele Wykonawcy: • ………………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………………… 3. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranego przedmiotu umowy: 4. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 5. Dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 6. ▇▇▇▇▇▇ odbioru prac: Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i postanowiła, co następuje: Odebrać przedmiot umowy bez uwag. Wykonawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy. 7. Jakość wykonanych prac: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 8. Lista załączników: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 9. Podpisy członków Komisji Odbioru i przedstawicieli Wykonawcy: Przewodniczący: …………………………. …………………… Członek …………………………. …………………… Członek …………………………. …………………… Przedstawiciele Wykonawcy: …………………….……... .……………………… …………………………… 1) pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru na wniosek Wykonawcy do Zamawiającego: 2) przystąpienie do odbioru (po pisemnym potwierdzeniu wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego):

Postanowienia końcowe. 125.1 Jeżeli niektóre postanowienia niniejszych OWH staną się całkowicie lub częściowo nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Wykonawca nie może Zamiast nieważnych, nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień zastosowanie znajdą postanowienia Ustawy o PW, Kodeksu handlowego, Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących w Republice Słowackiej przepisów prawnych. Aby uniknąć wątpliwości, pozostaje to bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić uszczerbku dla ochrony zapewnianej konsumentowi przez prawo kraju, w którym ma miejsce pobytu w rozumieniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). 25.2 Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnej zmiany lub uchylenia OWH i warunków umownych, w szczególności: a) ze względu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu zmiany przepisów prawa, lub b) z uwagi na rozwój na rynku finansowym i kapitałowym, rozwój środowiska prawnego lub biznesowego, lub c) w interesie bezpiecznego funkcjonowania rynku kapitałowego, stabilności rynku finansowego, lub d) w celu minimalizacji ryzyka, lub e) na wniosek Narodowego Banku Słowacji lub innych organów publicznych, lub f) w celu wprowadzenia nowej usługi świadczonej na podstawie niniejszej Umowy, lub g) zmian zasad technicznych lub proceduralnych mających zastosowanie do usług i produktów Spółki, lub h) w szczególności celu poprawy świadczenia usług lub świadczenia innowacyjnych usług przez Spółkę, przy czym o zmianach tych Spółka bezzwłocznie informuje Klientów, zamieszczając taką informację w biurach sprzedaży Spółki i na podstawie umowy przelewu wierzytelnościstronie internetowej ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇ z podaniem daty, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek od której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2zmiany te stają się skuteczne. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje OWH stają się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze skuteczne najpóźniej po 15 dniach od dnia otrzymania zapytania opublikowania informacji o ich wydaniu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmianę Warunków handlowych, jest zobowiązany swój sprzeciw zgłosić pisemnie najpóźniej do 30 dnia od Zamawiającegoopublikowania nowych OWH. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3Jeżeli Spółka i Klient nie postanowią inaczej, mają prawo zakończyć wzajemne stosunki zobowiązaniowe i rozliczyć wzajemne należności. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Klient, który na mocy odrębnych przepisów prawa ma status konsumenta, ma prawo w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie ciągu 30 dni od opublikowania nowych OWH bezpłatnie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę. Jeżeli Klient w powyższym terminie nie poinformuje Spółki o swoim sprzeciwie na zmianę OWH lub nie rozwiąże Umowy, przyjmuje się, że na zmianę wyraża zgodę i akceptuje ofertę Spółki i wzajemne stosunki Spółki i ▇▇▇▇▇▇▇; od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniewejścia w życie zmiany, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegowzajemnie stosunki Spółki i Klientów podlegają zmienionym OWH. 625.3 Zmiana dokumentacji umownej Spółki (w tym niniejszych OWH), która nie zmienia praw i obowiązków Spółki i Klienta, a taka zmiana stanowi jedynie korekty legislacyjno-techniczne dokumentacji umownej, nie jest uważana za zmianę Umowy, która wiązałaby się z dodatkowymi obowiązkami Spółki w postaci ogłaszania jednostronnych zmian, a także Klient będący konsumentem nie ma wówczas prawa do niezwłocznego bezpłatnego rozwiązania Umowy (np. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiprzez wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienie). 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy25.4 Skuteczność niniejszych OWH lub ich części można wyłączyć tylko za pisemnym porozumieniem Spółki i Klienta. 25.5 Niniejsze OWH zostały zatwierdzone przez zarząd Spółki dnia 24.02.2022 r. 25.6 Niniejsze OWH zostały opublikowane dnia 15.03.2022 r.

Postanowienia końcowe. 1. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 2. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania umowy. 3. Wykonawca zawsze musi działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca Zamawiającego. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania prac lub umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać jakichkolwiek zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 4. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowyprzyjąć żadnej innej zapłaty związanej z tą umową niż ta, która została w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawuniej określona. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Zgodnie z prawem obowiązującym w związku albo na podstawie niniejszej UmowyRzeczpospolitej Polskiej, wszelkie zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są niedozwolone, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie da się rozstrzygnąć można było przewidzieć w drodze negocjacji chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem prawa obowiązującego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej StronieRzeczpospolitej Polskiej, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegow szczególności przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest nieważna. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Integralną część Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych jej postanowieniom, ▇▇▇▇▇▇ zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części (Klauzula salwatoryjna) – z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyUmowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego.

Postanowienia końcowe. 114.1. Wykonawca nie Cesja wierzytelności lub przeniesienie obowiązku wynikającego z umowy na osobę trzecią przez jedną ze stron, może bez uprzedniej nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą drugiej strony umowy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Takiej zgody Zamawiającego przenosić wymaga także zmiana treści czynności, na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu którą wcześniej została udzielona zgoda. Zgody Odbiorcy wymaga ustanowienie przez Dostawcę zastawu lub innego obciążenia na wynikającym z umowy prawie lub na przedmiocie dostaw. 14.2. Dostawa urządzeń na podstawie niniejszej Umowyumowy objęta jest dofinansowaniem ze środków unijnych. Dostawca zobowiązuje się na żądanie Instytucji Wdrażającej, Pośredniczącej lub Zarządzającej udzielić wyjaśnień lub informacji w zakresie realizacji umowy. Przy wykonywaniu niniejszej umowy strony będą uwzględniać wytyczne dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wytyczne i zalecenia instytucji wdrażającej lub innej instytucji nadzorującej realizację programu. 14.3. Warunki współpracy stron umowy określają także załaczniki stanowiące jej integralną część. W przypadku różnic pierwszeństwo ma tekst umowy interpretowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 (Pytania i odpowiedzi), a w drugiej kolejności Załącznik nr 1 (Zapytanie Ofertowe) oraz niesprzeczne z nimi pozostałe załączniki do umowy. W przypadku wątpliwości lub różnic w interpretacji dotyczących parametrów urządzeń należy zawsze przyjąć paramter rozwiązania korzystaniejszy z punktu widzenia Odbiorcy. 14.4. W przypadku niezgodności umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie wynikającej ze zmiany tych przepisów, umowa powinna być wykonywana w zgodzie zobowiązującym prawem, a jeżeli wymagałoby to dokonania wspólnej wykładni umowy przelewu wierzytelnościlub dokonania w niej zmian, to Strony w dobrej wierze ustalą taką wykładnię, która powinna być zawsze zgodna z charakterem umowy poręczenia, lub dokonają zmiany umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąz uwzględnieniem postanowień §14.7. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 714.5. W sprawach nieuregulowanych Umową niniejszą umową mają zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu polskiego prawa. Strony wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. 14.6. Językiem umowy oraz wszelkiej dokumentacji technicznej oraz związanej z wykonywaniem umowy jest język polski. 14.7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony. Zmiana umowy jest możliwa: 1) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub podobnego zdarzenia (tj. przypadku, za który Dostawca nie odpowiada ani na zasadzie winy, ani na zasadzie ryzyka), a które uniemożliwia wykonanie lub należyte wykonanie umowy; siła wyższa opisana została w §12 niniejszej umowy. Zmiana umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej może dotyczyć jedynie terminu wykonania umowy na wyraźny wniosek dostawcy. 2) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa przyjętych po dacie podpisania umowy; 3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT obowiązującego na podstawie odrębnych przepisów Rzeczpospolitej Polskiej; 4) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy: zmiana nr konta bankowego, dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 5) w innych przypadkach przewidzianych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, także w wersji obowiązującej w czasie dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. W żadnym razie zmiana umowy nie może prowadzić do zmiany jej charakteru. Strona zobowiązana jest przedstawić dowody i argumenty świadczące, że żądany zakres zmian umowy jest adekwatny do przyczyny uzasadniającej taką zmianę. W szczególności Dostawca żądając zmiany terminu dostawy urządzenia, której dotyczy okoliczność uzasadniająca zmianę umowy, Dostawca zobowiązany jest przedstawić opis czasu trwania i usunięcia negatywnych skutków działania siły wyższej lub czasu koniecznego do dokonania zmian w budowie urządzenia lub jego obowiązkowego wyposażenia. 14.8. W przypadku powstania sporów i rozbieżności w czasie wypełnienia warunków niniejszej umowy, jej strony podejmują wszelkie środki służące rozwiązaniu sporów w drodze negocjacji. W sytuacji braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, wszelkie spory i rozbieżności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy. 14.9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 14.10. Strony uznają umowę za zawartą miejscu i dniu podpisania jej przez Odbiorę. Umowa wchodzi w życie z dniem doręczenia Dostawcy egzemplarza umowy podpisanego przez obie strony.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Zamawiający nie może bez uprzedniej wyraża zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu na podstawie wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie ZamawiającegoZamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne, które mogą wyniknąć z tytułu wypadków i zdarzeń losowych z udziałem pracowników i/lub osób pełniących czynności w imieniu Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących realizacji przedmiotu jakie uzyskał w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, a które mogą mieć wpływ na piśmie interesy lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaczasie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia Strony dołożą wszelkich sporów powstałych między nimistarań, a wynikających z aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjininiejszej umowy były rozwiązywane polubownie. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe W razie zaistnienia sporu sądowego, ▇▇▇▇▇▇ poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ZamawiającegoLublinie. 6. Integralną część Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 12 ust. 2 lub na adres Wykonawcy. 7. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie wykonywania umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich na adres Zamawiającego lub przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w § 12 ust. 1 8. W sprawach nieuregulowanych Umową niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące Prawo zamówień publicznych i innych właściwych przepisów. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część. Załączniki do umowy: 1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - załącznik nr 1 do umowy. 2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 2 do umowy; Załącznikami do umowy są: 1. Opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 2. Formularz Oferta Wykonawcy– załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyUmowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością.po jednym dla każdej ze Stron. / 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowyUmowa obowiązuje od daty jej zawarcia tj. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaopatrzenia podpisem przez ostatnia ze Stron. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności aneksu opatrzonego podpisami Stron, zawartego w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaformie pisemnej albo elektronicznej. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między niminie jest uprawniony do powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, a przeniesienia praw, obowiązków, ani wierzytelności wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiosobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zdarzeniach prawnych i faktycznych, mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Umowy. 6. Wszelką korespondencję przesłaną na adresy Stron określone do tego celu w związku albo na podstawie niniejszej treści Umowy, których nie da a także wskazane w komparycji Umowy, uważa się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku za skutecznie doręczoną, chyba że Strony poinformują się pisemnie o zmianie adresów. 7. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów związanych z propozycją ugodową niniejszą Umową. Z zastrzeżeniem art. 591 i nast. ustawy Pzp, wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że zawarto pomiędzy Stronami odrębną umowę o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o której mowa w art. 591 ust. 2 ustawy Pzp. Strona11 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego, według ustaleń Stron. Odpowiedni spośród zapisów zostanie wybrany po dokonaniu takich ustaleń. 69. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca, chyba że Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. 710. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zdarzeniach prawnych i faktycznych, mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Umowy. 11. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie mają przepisy w szczególności przepisy: 1) ustawy Kodeks z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2320). 12. Integralną część Umowy stanowią załączniki: Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy.zamówienia Załącznik nr 2 –Oferta Wykonawcy Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru ilościowego Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru jakościowego Strona12 ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. Opis pozycji Liczba Numery seryjne Liczba i typ przekazanego towaru są zgodne z zamówieniem TAK/NIE7. Opis niezgodności: Czytelny podpis osoby przekazującej Czytelny podpis osoby odbierającej Strona13 7 Niepotrzebne skreślić ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. Opis pozycji Liczba Numery seryjne Liczba i typ przekazanego towaru są zgodne z zamówieniem TAK/NIE8. Opis niezgodności: Strona14 8 Niepotrzebne skreślić

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąUmowa podlega prawu polskiemu. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną Wszystkie Załączniki i inne dokumenty przywołane w zależności od wyboru ZamawiającegoUmowie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniatym w szczególności Standardy Grupy LOTOS S.A. stanowią jej integralną część. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę wszystkich osób, którymi posługiwać się będzie w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcacelu realizacji Umowy na przetwarzanie ich danych osobowych przez Wykonawcę oraz Zamawiającego na potrzeby jej realizacji oraz w celach archiwalnych. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania oświadcza, że nie znajduje się w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimistanie upadłości ani likwidacji, a wynikających z realizacji Umowy nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne wobec niego oraz, że nie istnieją podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjilikwidacji lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 5. Wszelkie pojęcia użyte w Umowie rozumiane będą zgodnie z definicjami zawartymi w Załączniku Nr 1 do Umowy. 6. Jeżeli postanowienia któregokolwiek paragrafu, ustępu, części lub akapitu Umowy okażą się nieważne, niewiążące lub w jakikolwiek inny sposób niewykonalne, fakt ten pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych części, akapitów tegoż paragrafu, jak też i któregokolwiek z pozostałych postanowień Umowy. 7. Ewentualne spory między Stronami wynikłe w związku albo mogące wyniknąć na podstawie niniejszej Umowy, których tle wykonania Umowy będą rozwiązywane na drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową osiągnięcia porozumienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd ▇▇▇▇▇▇ spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 68. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąprzepisy ustawy Kodeksu cywilnego. 2. Na żądanie ZamawiającegoPrzyjmujący odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Powierzającemu lub osobom trzecim wynikające z niezgodnego z Umową powierzenia, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru ZamawiającegoRozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaszczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy powierzenia Przyjmujący niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni, zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone mu dane osobowe z roszczeniami własnych systemów informatycznych oraz z tytułu praw patentowych lub autorskich własnych nośników elektronicznych, a także trwale zniszczyć wszelkie ich istniejące kopie pozostające w przedmiocie umowyjego dyspozycji, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaw sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Usunięcie dotyczy również wszelkich łączy oraz replikacji utworzonych przez Przyjmującego. Wykonanie obowiązków zostanie potwierdzone przez Przyjmującego przekazanym Powierzającemu protokołem, uwzględniającym dalsze powierzenia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania obowiązku. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Zmiany Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej, w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimipostaci ▇▇▇▇▇▇, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjipod rygorem nieważności. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe związane z wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia oraz wynikające z przetwarzania w związku albo na podstawie niniejszej Umowyoparciu o Umowę główną, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową rozstrzygane będą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo sąd właściwy dla siedziby ZamawiającegoPowierzającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiNiniejsza Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.Umowę powierzenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Żadna ze Stron niniejszej umowy nie może może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego drugiej ▇▇▇▇▇▇, przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościątrzecie. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji dnia lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Niniejsza Umowa jest tajemnicą handlową Operatora i Przewoźnika. Obie strony zobowiązują się nie udostępniać warunków i treści Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym Operator będzie uprawniony do ujawniania treści niniejszej Umowy, jak również informacji o jej zawarciu, zmianie, rozwiązaniu, odstąpieniu lub wykonaniu, w związku z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich wykonywaniem przez Operatora obowiązków informacyjnych spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w przedmiocie umowyWarszawie w zakresie, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaw jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a Odpowiedzialność Stron umowy z tytułu nie wykonania zobowiązań wynikających z realizacji Umowy lub pozostających niniejszej umowy jest wyłączona w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąwypadkach wystąpienia siły wyższej, na drodze negocjacjio której mowa w § 5 ust. 7. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe zmiany niniejszej umowy i oświadczenia w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegoprzedmiocie jej rozwiązania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiJeżeli w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegną przepisy lub dokumentacja techniczna, związane z procesem utrzymania, powodując zmianę zakresu przeglądów, Strony umowy wprowadzą, po wzajemnym uzgodnieniu, stosowne zmiany do umowy w formie aneksu. 7. W sprawach zakresie spraw nieuregulowanych Umową niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny postanowienia Regulaminu dostępu do Obiektów Infrastruktury Usługowej PKP CARGO S.A. oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu obowiązującego. 8. W przypadku zaistnienia sporów, Strony umowy w pierwszej kolejności zobowiązują się do podejmowania działań, w celu ich ugodowego rozwiązania na drodze wzajemnego porozumienia. W razie nie osiągnięcia porozumienia, za właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Stronami niniejszej umowy, przyjmuje się sąd właściwy dla siedziby Operatora. 9. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Operatora i jeden dla Przewoźnika. 10. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 3: • załącznik nr 1 - Zakres czynności utrzymaniowych pojazdów do wykonania w obiektach Operatora, • załącznik nr 2 - Zestawienie obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania pojazdów Przewoźnika, • załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji usługi. 1. …………………………. 1. …………………………. 2. …………………………. 2. …………………………. Załącznik nr 1 do wzoru Umowy nr …………………. 1. 10. PRZEWOŹNIK: OPERATOR: PRZEWOŹNIK: OPERATOR: Harmonogram realizacji usługi Lp. Seria Numer Data dostarczenia Data ukończenia usługi Zakres usługi Uwagi

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąZamawiającego. 2. Na żądanie ZamawiającegoW razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności Zamawiający może odstąpić od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku powzięcia informacji o tej okoliczności. Przepis § 12 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio. 3. Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy, wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji umowy, niezależnych od wykonawcy i zamawiającego, przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie terminu realizacji umowy w sytuacji: 1) wstrzymania przez zamawiającego wykonania przedmiotu umowy niewynikającego z propozycją ugodową okoliczności leżących po stronie wykonawcy, 2) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć. 4. Postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego, w przypadku wycofania z produkcji któregokolwiek z zaoferowanych mebli biurowych lub niedostępności tych mebli, niezależnej od Wykonawcy, z tym że zmienione meble nie mogą być gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych od zaoferowanych przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegowykonawcę w ofercie. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiZamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian ilościowych danej pozycji mebli w ramach wartości umowy (zwiększenie/zmniejszenie ilości jednego rodzaju mebli z jednoczesnym zmniejszeniem/zwiększeniem ilości innego rodzaju). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych mebli podanych w ofercie. Powyższe zmiany nie przekroczą kwoty całkowitej wartości umowy i obejmą nie więcej niż 10% ilości poszczególnych rodzajów mebli. 7. Zmiana umowy może być dokonana za porozumieniem Stron i wymaga formy pisemnego aneksu. 8. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 9. W sprawach nieuregulowanych Umową niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyPrawo zamówień publicznych z odnośnymi przepisami wykonawczymi. 10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy▇▇▇▇▇▇▇▇ prawne APJA z Producentem reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych uregulowań jest siedziba APJA. Ponadto w zakresie OWZ i Umowy wyłączone zostają przepisy: a) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wiedeń.1980.04.11., b) Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąNowym Jorku dnia 14 czerwca 1974. 2. Na żądanie ZamawiającegoWszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu. Jeżeli zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego Zespół Orzekający musi się składać z trzech (3) arbitrów, Wykonawca zobowiązuje się to powód i pozwany uprawnieni są do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowywskazania po jednym z arbitrów ujawnionych na Liście Arbitrów. Udzielenie informacji powinno nastąpić, Trzeciego arbitra strony postępowania wskażą wspólnie lub w razie braku porozumienia w tej kwestii zastosowanie będą miały przepisy Regulaminu Sądu Arbitrażowego. W przypadku Zespołu Orzekającego złożonego z jednego (1) arbitra APJA zastrzega na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaswoją rzecz wyłączne prawo do jego wskazania. 3. W przypadku wystąpienia Strony wyłączają jakąkolwiek cesję praw wynikających z zawartych z APJA umów lub złożonych zamówień w stosunku do osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcabez pisemnej zgody APJA. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania W sytuacji, gdyby jakiekolwiek postanowienia mowy lub niniejszych OWZ lub ich część zostały uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia lub pozostały zakres takiego postanowienia pozostaje w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjimocy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Postanowienie, które okazało się nieważne lub nieskuteczne, uważane będzie za zastąpione postanowieniem o takiej treści, która w związku albo największym możliwym stopniu pozwoli na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową zrealizowanie zamierzonego przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegostrony celu zastępowanego postanowienia. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, przy uwzględnieniu następstw normalnego zużycia niezwłocznie, nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej później jednak niż w terminie do 3 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Dowodem odbioru przedmiotu dzierżawy od Dzierżawcy jest pisemne pokwitowanie odbioru w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Skutki związane z brakiem powyższego dokumentu obciążają w całości Dzierżawcę i w związku z powyższym w przypadku sporu między stronami co do zwrotu przedmiotu dzierżawy, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do roszczeń odszkodowawczych w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościązakresie przewidzianym niniejszą umową. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących Dzierżawca zezwala Wydzierżawiającemu na dokonanie kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz sposobu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaUmowy. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaWszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyKodeksu cywilnego. 5. Umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony nie podlega przedłużeniu. 6. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo dla Wydzierżawiającego. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1. Mapa z wyznaczonymi granicami udostępnionej lokalizacji; 2. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyNiniejsza Umowa Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąart. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia zastosowanie będą mieć właściwe w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniatym zakresie przepisy prawa polskiego. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcarozwiązanie niniejszej Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania W przypadku zmian w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiprzepisach prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, a wynikających Procesor przed wejściem w życie zmian, sformułuje rekomendacje dla ewentualnych zmian w niniejszej Umowie Powierzenia, zgodnie z realizacji Umowy lub pozostających zasadami określonymi w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiUmowie Głównej. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Strony zgodnie oświadczają, iż w związku albo przypadku sporów powstałych na podstawie tle realizacji niniejszej UmowyUmowy Powierzenia dążyć będą do polubownego ich załatwienia. w przypadku, których gdy nie da się rozstrzygnąć dojdzie do załatwienia sporu w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniepowyższy sposób, będą rozstrzygane przez Sąd właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo właściwy dla siedziby ZamawiającegoAdministratora. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiNiniejsza Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. 1 ☒ Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi). 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może OWS, ich interpretacja oraz interpretacja wszelkich zobowiązań wynikających z OWS, Umowy Sprzedażyi ewentualnych innych dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży, będą poddane prawu obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić względu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, wszelkie normy kolizyjne. Jednocześnie Strony wprost wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością.Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. 2. Na żądanie ZamawiającegoW przypadku powstania pomiędzy Stronami sporu co do zawarcia, Wykonawca zobowiązuje wykonywania lub rozwiązania Umowy Sprzedaży w tym, co do interpretacji OWS, Umowy Sprzedaży i wszelkich innych dokumentów, związanych z Umową Sprzedaży, Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowypodjęcia prób polubownego rozwiązania sporu i znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla obydwu Stron. Udzielenie informacji powinno nastąpićStrona sygnalizująca spór jest zobowiązana do przesłania drugiej Stronie pocztą elektroniczną, na piśmie lub pocztą elektroniczną adres e-mailowy podany przez nią do kontaktu w zależności od wyboru ZamawiającegoUmowie sprzedaży, informacji o dokładnym przedmiocie i wartości przedmiotu sporu. Następnie ▇▇▇▇▇▇ przystąpią do próby polubownego rozwiązania sporu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie nie dłuższym niż 2 30 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaprzystąpienia do próby polubownego rozwiązania sporu, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, przy czym, sądem właściwym będzie wyłącznie polski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu gdyby którekolwiek z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich postanowień OWS zostało uznane za nieważne, bezskuteczne czy niewykonalne Strony uzgodnią wspólnie inny odpowiednik tego postanowienia, akceptowalny dla obydwu Stron. Nie wpływa to jednak w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcażadnym stopniu na ważność obowiązywania pomiędzy Stronami pozostałych postanowień OWS. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Enprom ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli umowa z Inwestorem zostanie rozwiązana lub którakolwiek ze stron takiej umowy od niej odstąpiła. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów, których Dostawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąuniknąć. 2. Na żądanie ZamawiającegoJeżeli przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym lub postanowienia umowy nie przewidują innego terminu na wykonanie prawa odstąpienia, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie nie dłuższym niż 2 90 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniadaty wystąpienia przyczyny odstąpienia. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Odpowiedzialność kontraktowa Enprom nie może przewyższyć wartości Zamówienia lub umowy z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcadanym Dostawcą. 4. Zamawiający Integralną część umowy pomiędzy Enprom i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, Dostawcą stanowi Kodeks Postępowania Enprom. OWZ oraz Kodeks Postępowania Enprom są dostępne na drodze negocjacjistronie internetowej Enprom pod adresem: www. ▇▇▇▇▇▇.▇▇. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej UmowyOWZ oraz Kodeks Postępowania Enprom mogą być załączane do składanych przez Enprom Zamówień, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni jednak niezależnie od dnia złożenia wniosku powyższego dokumenty powyższe stanowią integralną część umów z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ZamawiającegoDostawcami niezależnie od formy nawiązania relacji kontraktowej z Enprom. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiDostawca zobowiązuje się do stosowania się do zasad wynikających z Kodeksu Postępowania Enprom oraz do stosowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rynkowych dobrych praktyk (zakaz korupcji). Naruszenie powyższych zasad może stanowić podstawę do rozwiązania przez Enprom umowy z Dostawcą w każdym czasie. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Inwestor przyjmuje do wiadomości , że w przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym nieruchomości, a stanem wskazanym deklaracji w Umowie, Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić ustali należną stawkę podatku VAT w sposób odpowiadający stanowi faktycznemu nieruchomości. Koszty wynikające ze zwiększenia należnego podatku VAT spoczywają na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąInwestorze. 2. Na żądanie ZamawiającegoWszelkie zmiany Umowy wymagają formy dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli Inwestor jest konsumentem, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowyjest zobowiązany wydać mu dokument umowy lub 6 potwierdzenia jej zawarcia, utrwalone na papierze lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku. 3. Udzielenie informacji powinno nastąpićJeżeli w trakcie wykonywania prac montażowych wystąpią jakiekolwiek okoliczności niezależne od Wykonawcy, ze względu na piśmie lub pocztą elektroniczną które termin zakończenia prac montażowych nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich Inwestora i w zależności od wyboru Zamawiającegotakim przypadku Inwestor oraz Wykonawca ustala nowy termin montażu Instalacji. 4. Przeniesienie własności poszczególnych komponentów, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającegojak i całej Instalacji nastąpi z chwilą dokonania zapłaty całej Ceny. 5. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniado wysłania faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt oraz Gwarancji Producentów, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Na wezwanie Inwestora, Wykonawca może przesłać wyżej wskazane dokumenty pocztą. 36. Strony będą dążyły do ugodowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy lub mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie nie osiągnięcia porozumienia dla ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nie będącego konsumentem wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową podlegają rozstrzygnięciu przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiWykonawcy. 7. W sprawach nieuregulowanych nie uregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.kodeksu

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyOsoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy ze strony PHH: a) [ ], w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością.e-mail [ ]; 2. Na żądanie ZamawiającegoOsoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy: a) [ ], Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania.e-mail [ ]; 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór nad Umową Wykonawca, jak i PHH niezwłocznie prześlą taką informację na adresy e-mail wskazane odpowiednio w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaust. 1 i ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne to w żaden sposób nie wpływa to na ważność i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiwykonalność pozostałych postanowień Umowy. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do zastąpienia dowolnego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia nowym, a wynikających z realizacji Umowy ważnym lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiskutecznym postanowieniem które jak najdokładniej odpowiada intencji stron. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, których umowy nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową mogą zostać przeniesione przez jedną żadną ze Stron bez zgody drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ZamawiającegoStrony wyrażonej na piśmie. 6. Integralną część niniejszej Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy stanowią załącznikispowodowane działaniem siły wyższej. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie Siła wyższa oznacza zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Stron, na które Strony nie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowywpływu, których nastąpienia i skutków Strony nie mogły przewidzieć, a nawet gdyby mogły je przewidzieć to nie zdołałyby im przeciwdziałać. Do zdarzeń takich należą w szczególności: katastrofy, klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, strajki powszechne. 8. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji warunków Umowy, strony deklarują rozstrzygnąć między sobą, a gdy nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby powoda. 9. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Niniejsza Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu Umowy dla każdej ze Stron.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie STRONY zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszystkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie ZamawiającegoJeżeli STRONY nie dojdą do porozumienia w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych od doręczenia pierwszego pisma związanego z ewentualnym sporem, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniawłaściwym dla wytoczenia powództwa będzie sąd miejsca prowadzenia działalności przez SPRZEDAJĄCEGO. 3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje jej nieważności. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich takiej sytuacji w przedmiocie umowymiejsce nieważnego postanowienia wchodzą właściwe przepisy prawa, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaa w ich braku, STRONY zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienia innymi o treści najbardziej zbliżonej. 4. Zamawiający Umowa niniejsza zastępuje wszelkie ustalenia dokonane przez STRONY w trakcie rozmów, wymiany informacji oraz negocjacji i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjistanowi jedyne źródło zobowiązań STRON. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie STRONY oświadczają, iż dołożyły szczególnej staranności przy zapoznaniu się z treścią niniejszej Umowyumowy, których zrozumiały wynikające z niej konsekwencje prawne oraz nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegownoszą do treści umowy żadnych zastrzeżeń. 6. Integralną część Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia związane z rozwiązaniem niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Umowa oraz stosunek prawny z niej wynikający podlegają prawu polskiemu, w szczególności ustawie Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyCywilny. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić jest zobowiązany do okazania, na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowykażde żądanie Inwestora, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościaktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą składek ubezpieczeniowych, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpodatków itp. 2. Na żądanie ZamawiającegoJakikolwiek spór pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą w tym w szczególności spór, Wykonawca zobowiązuje się co do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpićwysokości bądź wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania jakichkolwiek robót wykonywanych na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniamocy Umowy. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Wszelkie spory związane z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie ważnością, interpretacją i wykonywaniem niniejszej umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcadla których nie uda się wypracować rozwiązania polubownego, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu rzeczowo właściwego dla siedzibie Inwestora. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub Umowa zawierać będzie lukę nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimisposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, a wynikających z realizacji Umowy co Strony ustaliły lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowątemu, na drodze negocjacjico by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Umowę niniejszą sporządzono w związku albo na podstawie niniejszej Umowy2 jednobrzmiących egzemplarzach, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy 1 dla siedziby ZamawiającegoInwestora 1 dla Wykonawcy. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiW sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbają o to by Umowa była realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z wymogami kodeksu cywilnego i prawa budowlanego. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Dotyczy: Umowa dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciężkowice” – Część 1 / Część 2 / Część 310

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąZamawiającego. 2. Na żądanie ZamawiającegoW razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności Zamawiający może odstąpić od wyboru Zamawiającego, umowy w terminie nie dłuższym niż 2 30 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającegopowzięcia wiadomości o tej okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaPrzepis § 10 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio. 3. W Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 3) wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowysiły wyższej, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiust. 3 pkt 1, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowątermin ten może ulec przedłużeniu, na drodze negocjacjijednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Postanowienia wymienione w związku albo ust. 3 stanowią katalog zmian, na podstawie niniejszej Umowyktóre zamawiający może wyrazić zgodę, których lecz nie da się rozstrzygnąć stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w drodze negocjacji przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji umowy od dysponenta właściwego stopnia, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku uzyskania informacji o nieotrzymaniu środków. 7. W sytuacji opisanej w ust. 6 umowa ulegnie rozwiązaniu, a Wykonawcy nie przysługują z propozycją ugodową tego powodu żadne roszczenia. Przepisów dotyczących kar umownych nie stosuje się. 8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy. 9. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez jedną ze Stron drugiej Stroniesąd powszechny, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 711. W sprawach nieuregulowanych Umową niniejszą umową mają zastosowanie mają przepisy ustawy ustaw: 1) Prawo zamówień publicznych; 2) Prawo budowlane; 3) Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowycywilny; z odnośnymi przepisami wykonawczymi. 12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie Wszelkie zmiany niniejszej Umowyumowy winny być dokonywane w formie pisemnej, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpod rygorem nieważności. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje Strony umowy zobowiązują się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpićwykonywania postanowień niniejszej umowy należycie, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaa ewentualne drobne spory załatwiać polubownie. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu trudności z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcainterpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą posiłkować się postanowieniami oferty Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Zamawiający Wszystkie zawiadomienia, wezwania, oświadczenia woli i Wykonawca podejmują starania wiedzy oraz inna korespondencja, będą dokonywane w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy formie pisemnej oraz będą traktowane jako prawidłowo dostarczone w przypadku doręczenia osobistego lub pozostających wysłania listem poleconym albo kurierem na adres Stron wskazany w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjikomparycji umowy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Korespondencja przekazana lub doręczona osobiście będzie uważana za przekazaną lub doręczoną w związku albo na podstawie niniejszej Umowydniu doręczenia. Korespondencja wysłana listem poleconym lub kurierem będzie uznana za przekazaną lub doręczoną w trzecim dniu roboczym po dniu nadania, których nie da się rozstrzygnąć chyba że zostanie wykazane, że została otrzymana później, w drodze negocjacji którym to przypadku będzie uważana za przekazaną lub doręczoną w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegochwili jej otrzymania. 6. Integralną część Wszelkie wynikłe z niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy spory rozstrzygane będą przed sądem powszechnym miejscowo dla Zamawiającego. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 8. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu umowyzamówienia.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąW sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie Zamawiający nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniadopuszcza składania ofert częściowych. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaart. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między niminie dopuszcza składania ofert wariantowych, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowątym samym nie określa minimalnych warunków, na drodze negocjacjijakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ZamawiającegoPLN. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiZamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”: a) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. b) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. c) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zespołu Zamówień Publicznych w Biurze Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyw czasie godzin jego urzędowania. d) Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. e) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. f) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania, g) Zamawiający wyznaczy członka zespołu przetargowego, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Wszelkie informacje techniczne, handlowe, organizacyjne przekazane przez Zamawiającego i/lub uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Usługi Eventowej, nie może mogą zostać ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyZamawiającego. Informacje, o których mowa w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościzdaniu poprzednim, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, nie będą powielane lub wykorzystywane w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąinny sposób niż uzgodniony w formie pisemnej przez Strony. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje Strony Umowy zobowiązują się do udzielania każdorazowo nieujawniania ani nie wykorzystywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpićpoufnych uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, chyba że będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub informacje te w momencie ujawnienia są publicznie dostępne w inny sposób, albo też obowiązujące przepisy prawa nakładają na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniastronę obowiązek ich wyjawienia. 3. W przypadku wystąpienia Wykonawca zobowiązuje się: a. zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, prawne i organizacyjne oraz dane osobowe, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła; b. wykorzystać informacje jedynie w celach niezbędnych do realizacji postanowień Umowy; c. podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób trzecich przeciwko Zamawiającemu otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upoważnienia osoby, której informacja lub źródło informacji dotyczy; d. ujawniać informacje jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji przedmiotu Umowy; e. nie kopiować, nie powielać, ani w inny sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części określonych informacji z roszczeniami wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowywykonywaniem Umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcapo uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 4. Zamawiający Niezależnie od postanowień ust. 1, 2 i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji 3 udostępnienie przez Wykonawcę osobom trzecim informacji na temat wykonania Przedmiotu Umowy (lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji.jego części) może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 5. W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu ▇▇▇▇▇▇, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy. 7. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności z Umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 8. W przypadku, gdy zapis Umowy jest lub staje się nieskuteczny, nieważny lub niewykonalny, nie ma to wpływu na skuteczność, ważność lub wykonalność pozostałych zapisów Umowy. Strony Umowy będą wtedy współpracować w celu zastąpienia nieskutecznego, nieważnego lub niewykonalnego zapisu innym, odpowiednim dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wypełnianie jakichkolwiek pominięć lub luk w Umowie będzie przeprowadzone w podobny sposób. 9. Adresy podane w komparycji Umowy są adresami Stron dla doręczeń, a oświadczenia pisemne wysłane pod te adresy uważa się za złożone ▇▇▇▇▇▇▇ także w przypadku braku odbioru przez adresata lub odmowy jego odbioru. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować na piśmie lub mailowo drugą Stronę o zmianie adresu do doręczeń. 10. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy tle wykonania Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 611. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 712. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1.1 – Tabela Usług Eventowych z cennikiem Wykonawcy, Załącznik nr 2 – Zlecenie, Załącznik nr 3 – Formularz Oferty, Załącznik nr 4 - Wzór protokołu odbioru, Załącznik nr 5 - Kopia polisy ubezpieczeniowej. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 2 do umowy nr wzór Zlecenia …………………………. ZLECENIE NR …………… DATA: r. ZAMAWIAJĄCY: Sieć ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇– PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NIP: ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇ I. Obsługa agencji, koordynacja, wsparciemerytoryczne

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej Zamawiającego. Zmiana sposobu wykonania umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelnościwykonanie prac dodatkowych, jak również powierzenie wykonania w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościącałości lub części osobie trzeciej wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca Każda ze ▇▇▇▇▇ zobowiązuje się do udzielania każdorazowo zachować w tajemnicy informacje dotyczące drugiej Strony, które uzyska podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy [informacje poufne], chyba, że zostały lub zostaną publicznie ujawnione przez Stronę, której dotyczą albo są powszechnie dostępne osobom trzecim zgodnie z przepisami prawa. Ujawnienie takich informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną drugiej Strony jest dopuszczalne tylko w zależności od wyboru Zamawiającegoprzypadkach prawem przewidzianych, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniatym w szczególności na żądanie uprawnionych instytucji lub za uprzednią zgodą Strony, której dotyczą. 3. Nieważność jakiegokolwiek zapisu niniejszej Umowy nie spowoduje nieważności całej umowy. W takiej sytuacji ▇▇▇▇▇▇ dokonają zmiany Umowy, zastępując postanowienie nieważne innym, które będzie równoważne z punktu widzenia ekonomicznych interesów Stron. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcabraku uzgodnienia takiego postanowienia Strony uzupełniając powstałą lukę będą się kierowały funkcjonalną interpretacją jej pozostałych postanowień. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania W przypadku powstania sporu w celu trakcie wykonywania Umowy Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimizałatwienia sprawy, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniezaistnienia sporu, będą rozstrzygane przez spór będzie mógł być skierowany na drogę sądową. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nieobjętych postanowieniami umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz innych ustaw i aktów prawa powszechnie obowiązującego. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga, zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiZamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy Kodeks cywilny z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 8. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy, każdy na prawach oryginału. 1. Zestawienie nieruchomości oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyznajdującego się w nich sprzętu p.poż do przeglądu. 2. Elektroniczny wydruk z CEiDG/odpis KRS Wykonawcy. 3. Oferta Wykonawcy z dnia .

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić Strony Umowy zobowiązane są do bezzwłocznego przekazywania sobie informacji mogących mieć wpływ na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania bezpieczeństwo osób oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i administrowania wierzytelnościąinstalacji każdej ze Stron. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje Strony zobowiązują się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowyutrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. Udzielenie informacji powinno nastąpić4 pkt 4), na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru ZamawiającegoInformacji Poufnych; poprzez Informacje Poufne rozumie się informacje o ilości energii elektrycznej, w terminie zabezpieczeniach finansowych, czasach planowanych wyłączeń, terminach płatności. Klauzulą poufności nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaobjęty fakt zawarcia Umowy. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Naruszenie zasady poufności, o której mowa w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaniniejszym paragrafie skutkować będzie możliwością dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przez Stronę poszkodowaną. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania informacji, o których mowa w ust. 2, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również gdy ujawnienie tych informacji: a) następuje na żądanie uprawnionego organu administracji publicznej, prokuratury lub sądu; b) jest potrzebne celem wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego lub innego podobnego; c) dotyczy informacji powszechnie znanych lub które Strona uzyskała z innych źródeł bez naruszenia warunków Umowy; d) następuje na rzecz osób trzecich w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimirealizacji przedmiotu Umowy (w takim przypadku obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa również na tych osobach); e) następuje za zgodą drugiej Strony. Obowiązek udowodnienia przesłanek, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających o których mowa w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąpowyżej, zawsze spoczywa na drodze negocjacjiStronie ujawniającej informacje. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Obowiązek zachowania w związku albo na podstawie niniejszej tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 2 obciąża Strony przez okres obowiązywania Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez okres 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegorozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 6. Integralną część niniejszej Informacje techniczne lub handlowe przekazywane w związku z realizacją Umowy stanowią załącznikinie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 7. Tajemnica handlowa, o której mowa w ust. 6, nie będzie stanowiła przeszkody dla którejkolwiek ze Stron Umowy w ujawnieniu informacji zleceniobiorcom działającym w imieniu i na rzecz Strony przy wykonaniu Umowy, z zastrzeżeniem zachowania przez nich w tajemnicy uzyskanych informacji. 8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie dotyczą informacji, która należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub informacji, która zostanie zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę Umowy jako informacja, która może zostać ujawniona. 9. Strony Umowy wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową, w tym: listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pomocą poczty elektronicznej. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dokumenty. 10. Informacje dotyczące zmiany Umowy, z wyłączeniem procesu zmiany Sprzedawcy, o którym mowa w IRiESD, należy przesyłać do: PGE Energetyka Kolejowa S.A., Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej, Zespół Wsparcie operacyjne – dystrybucja, ul. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. 11. Strony Umowy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy. 12. Strona Umowy nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony. Prosument wyraża zgodę na cesję wierzytelności OSD z tytułu niniejszej umowy na podmiot finansujący działalność OSD. 13. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, kodeksu cywilnego jak również inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowydokumenty wymienione w § 2 ust. 5 OWU.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościcałości lub części bez wcześniejszej, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąpisemnej zgody drugiej Strony. 2. Na żądanie ZamawiającegoKażda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności może uzależnić swoją zgodę od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaspełnienia przez Stronę cedującą określonych warunków. 3. Strony ustalają, że zaimplementowany przez OSD dedykowany system informatyczny w zakresie umożliwiającym wymianę informacji, danych i dokumentów związanych z realizacją Umowy oraz IRiESD, jest podstawowym sposobem bieżącej komunikacji między Stronami przy realizacji zapisów Umowy oraz IRiESD, zastępującym wymianę tych informacji, danych i dokumentów w formie pisemnej. OSD zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany dedykowanego systemu informatycznego. OSD poinformuje Sprzedawcę o dacie zmiany dedykowanego systemu informatycznego oraz przekaże niezbędne informacje związane z wymaganiami systemu i jego obsługą, najpóźniej na 180 dni przed jego zmianą. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu awarii systemu informatycznego służącego do wymiany informacji w związku z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowyrealizacją Umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaStrony przekazywać będą informację za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Strony ustalają, że wymagalność roszczeń regresowych Sprzedawcy w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimistosunku do OSD następuje w dniu realizacji roszczeń Sprzedawcy w stosunku do URD, a wynikających z realizacji Umowy nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od doręczenia OSD noty obciążeniowej lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiwezwania do zapłaty. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące postanowienia zawarte w dokumencie wymienionym w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy. 6. Umowa, z zastrzeżeniem ust. 7, wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje na czas nieokreślony. 7. Jeżeli przydzielone przez OSP i należące do POB wskazanego przez Sprzedawcę, MB o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nie zostały uaktywnione przez OSP przed dniem zawarcia Umowy, wówczas Umowa wchodzi w życie z dniem uaktywnienia tych MB przez OSP, przypisanych do obszaru działania OSD. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 9. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: Załącznik nr 1 Zasady i warunki świadczenia usług dystrybucji URD przyłączonym do sieci OSD Załącznik nr 2 Zasady i procedury powiadamiania OSD o zawartych przez sprzedawcę umowach kompleksowych oraz ich modyfikacji Załącznik nr 3 Zasady i procedury ustanawiania, uzupełniania lub odnawiania zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę na rzecz OSD Załącznik nr 4 Zasady i warunki świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej dla URD w gospodarstwach domowych Załącznik nr 5 Dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji przedmiotu umowy.Umowy Załącznik nr 6 Wzór formularza żądania wstrzymania oraz wniosku o wznowienie dostarczania energii elektrycznej Załącznik nr 7 Aktualne na dzień podpisania umowy odpisy z krajowego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo każdej ze stron o ile jest wymagane Załącznik nr 8 Kody identyfikacyjne, oznaczenie POB oraz wzór formularza zmiany POB Załącznik nr 9 Struktura i sposób udostępniania danych pomiarowych Załącznik nr 10 Wniosek o dane do umowy kompleksowej

Postanowienia końcowe. 18.1. Wykonawca Wszystkie uzgodnienia handlowe podejmowane w trakcie negocjacji, bez względu na ich formę, podobnie jak treść umów i porozumień zawieranych w formie dokumentowej lub innej oraz wszelkie informacje lub dane uzyskane przez strony w związku z ich zawarciem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowystrony, której dotyczą, chyba że są one powszechnie znane, lub też obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów obowiązującego prawa lub prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracji lub jest związany z realizacją audytu wskazanego w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąust. 2 poniżej. 28.2. Na żądanie ZamawiającegoCCP ma prawo do kwartalnej weryfikacji faktycznej realizacji przez Klientów zadeklarowanych Wydatków rocznych netto i w przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji okoliczności stanowiących zagrożenie dla wykonania złożonych przez Klienta Deklaracji, Wykonawca zobowiązuje się CCP ma prawo do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, zmiany przyznanych wcześniej warunków handlowych na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniakolejne kwartały roku 2021. 38.3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Po zakończeniu roku kalendarzowego, CCP dokona weryfikacji faktycznie dokonanych przez Klientów Wydatków rocznych netto w danym roku oraz będzie uprawniona do wystawienia odpowiednich faktur korygujących wynikających ze zmienionych warunków handlowych zgodnie z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaniniejszą Polityką Sprzedaży Widowni. 48.4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Jeżeli w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiciągu roku kalendarzowego zmianie ulegnie Agencja reprezentująca danego Reklamodawcę, a wynikających jego wydatki realizowane przez nową Agencję będą zsumowane z realizacji Umowy lub pozostających wydatkami realizowanymi przez poprzednią Agencję z zastrzeżeniem, że niniejsze uzgodnienie nie spowoduje odstępstw od zasad zawartych w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiPolityce Sprzedaży Widowni. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Z ważnych przyczyn Organizator może zmienić Regulamin w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, zmieniony Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom na co najmniej siedem (7) dni przed jego wejściem w życie, za pośrednictwem Strony Programu i poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowybędzie naruszać praw nabytych przez Uczestników. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Uczestnika, który nie zrezygnuje z udziału w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, Programie przed wejściem w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościążycie zmienionego Regulaminu. 2. Na żądanie ZamawiającegoProgram może zostać zakończony w każdym czasie z ważnej przyczyny. W przypadku zakończenia Programu, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpićinformacja o tym zostanie przekazana Uczestnikom na co najmniej czternaście (14) dni przed takim zakończeniem, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaza pośrednictwem Strony Programu i poczty elektronicznej. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich zakończenia Programu w przedmiocie umowytrybie określonym w ust. 2 powyżej, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcazebrane przez Uczestnika punkty będą mogły zostać wykorzystane na zamówienie nagród (spośród dostępnych) w terminie 10- dni roboczych od daty zakończenia Programu. Punkty niewykorzystane w tym terminie ulegają przepadkowi. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Organizator może wykluczyć z Programu Uczestnika, który w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimitrakcie trwania Programu przestał spełniać określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie, jak również Uczestnika, który w istotny sposób naruszył Regulamin, w szczególności doprowadził do nienależnego otrzymania punktów lub nagród w Programie. W przypadku, gdy przyczyną wykluczenia z Programu jest naruszenie Regulaminu, wykluczenie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym – w takim wypadku punkty tego Uczestnika przepadają, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, zamówienia na drodze negocjacjinagrody złożone przez takiego Uczestnika zostają anulowane i nie będą realizowane. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ZamawiającegoRzeczypospolitej Polskiej. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiProgram nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyOrganizator udostępnia Uczestnikom Programu dedykowany numer telefonu 601 861 003, pod którym mogą oni uzyskać informacje o Programie („Infolinia”). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie jest uprawniony do przelewu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu w stosunku do Zamawiającego bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Postanowienie zd. 1 niniejszego ustępu stosuje się także do ustanowienia zastawu na podstawie niniejszej Umowywierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelnościtakiej wierzytelności oraz innych czynności prawnych, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąktórych skutkiem jest lub mogłoby być dochodzenie wierzytelności przez osobę trzecią. 2. Na żądanie ZamawiającegoW kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu wiążące dla Wykonawcy są treść złożonej przezeń oferty w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie jak również wszelkie oświadczenia, zapewnienia i inne czynności prawne i faktyczne złożone lub pocztą elektroniczną dokonane przez Wykonawcę w zależności od wyboru Zamawiającegotoku tegoż postępowania, a także warunki określone przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniazapytaniu ofertowym. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaWszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Zastosowanie do niniejszej umowy znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających tym w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiszczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Wszelkie mogące wynikać spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie tle stosowania niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz trzy dla Zamawiającego. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyKażda ze Stron poniesie swoje własne wydatki oraz wynagrodzenie i wydatki swoich doradców, księgowych lub innych przedstawicieli, które wystąpią w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościązwiązku z Umową. 2. Na żądanie ZamawiającegoWszystkie zawiadomienia i inne informacje, Wykonawca zobowiązuje się które są wymagane lub dozwolone przez niniejszą Umowę, będą pisemne i będą uważane za właściwie doręczone, jeżeli zostaną doręczone (i) do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowyrąk własnych lub (ii) przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym (za zwrotnym poświadczeniem odbioru). Udzielenie informacji powinno nastąpićWszystkie zawiadomienia i inne informacje będą uważane za doręczone w dacie dostarczenia, zgodnie z prawem polskim. Doręczenie na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającegoadres wskazany powyżej będzie skuteczne, w terminie nie dłuższym niż chyba że Strona poprzez wcześniejsze powiadomienie doręczone zgodnie z niniejszym § 10 ust. 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniazawiadomi drugą Stronę o zmianie swojego adresu. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i porozumienia, zarówno pisemne jak ustne, uczynione pomiędzy Stronami w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaobjętym niniejszą Umową. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, Niniejsza Umowa może zostać zmieniona wyłącznie na drodze negocjacjipiśmie pod rygorem nieważności takich zmian. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy będzie nieważne lub utraci zastosowanie, wówczas pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w związku albo na podstawie pełni obowiązujące i skuteczne. W takim przypadku postanowienia niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniektóre są nieważne lub straciły zastosowanie, będą rozstrzygane uważane za zmienione w taki sposób, aby ułatwić zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów, które Strony pragnęły osiągnąć przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegopostanowienia nieważne lub postanowienia, które utraciły zastosowanie. 6. Integralną część niniejszej Umowa podlega prawu polskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowana, a Strony Umowy stanowią załącznikipoddają się polskiej jurysdykcji . 7. Nagłówki użyte w Umowie nie mają w wpływu na jej interpretację. 8. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. NA DOWÓD POWYŻSZEGO niniejsza Umowa została podpisana przez ▇▇▇▇▇▇, w dacie podanej na wstępie niniejszej Umowy: W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyimieniu.: Medical Technology Center Sp. z o.o. W imieniu sp. z o.o.: Prezes Zarządu ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

Postanowienia końcowe. Strona5 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąWszelkie spory związane z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaW sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: a) Kodeksu cywilnego, b) Ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, c) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego, d) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) OSD. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu przekształceń własnościowych po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do wskazania podmiotu, prowadzącego działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, który przejmie prawa i obowiązki Sprzedawcy wynikające z roszczeniami Umowy, co Odbiorca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. Z dniem takiego przeniesienia Sprzedawca zostanie zwolniony z tytułu wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Odbiorca zostanie powiadomiony o przeniesieniu wszystkich praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność i obowiązków wynikających z tego tytułu ponosi WykonawcaUmowy na określony podmiot wraz ze wskazaniem daty takiego przeniesienia. 4. Zamawiający W zakresie realizacji niniejszej Umowy Strony wyznaczają poniższe osoby/dane do kontaktu: Zmiana powyższych osób do kontaktu nie wymaga aneksu do Umowy i Wykonawca podejmują starania obowiązuje od chwili przekazania drugiej ▇▇▇▇▇▇▇ oświadczenia w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy formie pisemnej lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjielektronicznej obejmującego podanie danych nowych osób do kontaktu. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej UmowyIntegralną część Umowy stanowią: 1) Załącznik nr 1 - Dane dotyczące punktów poboru energii elektrycznej, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegodotyczy Umowa. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu 2) Cennik Sprzedaży Rezerwowej aktualny na dzień podpisania umowy.,

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowyleży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej chwili zawarcia umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności Kupujący może odstąpić od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegotytułu wykonania części umowy. 62. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki.Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: gdy zmian nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), stanowiącej składnik wynagrodzenia należnego Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Kupującego 73. W sprawach nieuregulowanych Umową nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne” (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne. 4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie a w braku porozumienia będą poddane sądowi właściwemu dla siedziby Kupującego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. KUPUJĄCY: DOSTAWCA: (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, nr 113, poz.759 z późn. zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy dotyczące przedmiotu umowyprawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyUmowa (wraz z Warunkami Handlowymi oraz załącznikami do nich) obejmuje całość uzgodnień pomiędzy Stronami odnoszących się do jej przedmiotu, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, zastępując w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościązakresie wszelkie uzgodnienia poczynione uprzednio, niezależnie od ich formy. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się Załączniki do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaUmowy stanowią jej integralną część. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaWszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających Wyłączona jest możliwość potrącenia przez Kupującego przysługujących mu wobec GLAMOX wierzytelności z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku jakimikolwiek wierzytelnościami przysługującymi GLAMOX na podstawie Umowy. Żadne roszczenia Kupującego wobec GLAMOX nie stanowią podstawy do wstrzymania się przez Kupującego z Umową, na drodze negocjacjizapłatą za ▇▇▇▇▇. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowa zostaje poddana prawu polskiemu, wyłączone zostaje jednocześnie stosowanie do Umowy, których nie da się rozstrzygnąć Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w drodze negocjacji w terminie 30 dni od Wiedniu dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego11 kwietnia 1980 roku. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiWszystkie spory związane z Umową (w szczególności niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem oraz ustaniem jej bytu prawnego) rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby GLAMOX. 78. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyNie dopuszcza się zastrzegania na rzecz Kupującego żadnych innych kar umownych niż przewidziane WH, jak również kar w wyższej wysokości niż wynikające z WH. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą także ograniczeń i wyłączenia odpowiedzialności GLAMOX, terminów dla poszczególnych czynności, a także wypadków odstąpienia przez GLAMOX lub Kupującego od Umowy. Nie dopuszcza się także pogarszania sytuacji prawnej GLAMOX względem wynikającej z WH lub poprawiającej sytuację prawną Kupującego względem wynikającej w WH.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyW sprawach nieuregulowanych umową lub OWS mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąKodeksu Cywilnego. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowyWszystkie umowy pomiędzy stronami będą regulowane prawem polskim. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany Wyłączone jest potwierdzić otrzymanie zapytaniazastosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów i powiązanych norm prawa międzynarodowego. 3. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do ugodowego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcaniniejszych uregulowań rozstrzygną sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa również do sądu właściwego dla Kupującego. 4. Zamawiający Wszelka własność intelektualna i Wykonawca podejmują starania przemysłowa, obejmująca w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimiszczególności utwory (np. odbitki, rysunki) i projekty wynalazcze, należąca do Sprzedawcy lub przez Sprzedawcę opracowana w związku z realizacją umowy pozostaje jego wyłączną własnością, a wynikających z realizacji Umowy Kupującemu nie przysługują w szczególności żadne autorskie prawa majątkowe, prawa własności lub pozostających licencyjne lub inne prawa upoważniające Kupującego do jej wykorzystywania poza zakresem określonym w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiumowie. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Strony ustalają, że jeżeli ▇▇▇▇▇▇ odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową dniu odmowy jego przyjęcia przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego▇▇▇▇▇▇. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiPostanowienia OWS w żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Sprzedawcy wobec Kupującego jakie wynikać mogą z przepisów prawa, w szczególności prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7. Każda ze Stron zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej, w szczególności o zmianie danych zawartych w dokumentach, w tym o: a) zmianie adresu siedziby, b) wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania; c) zmianie stanu prawnego i nazwy; d) zmianie w składzie osobowym osób upoważnionych do odbioru towarów i usług oraz faktur VAT (zmiana ta nie stanowi zmiany umowy), e) osób uprawnionych do składania zamówień (zmiana ta nie stanowi zmiany umowy). W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie przypadku nie zawiadomienia drugiej Strony Strona zobowiązana do zawiadomienia zobowiązuje się do pokrycia drugiej ▇▇▇▇▇▇▇ wszystkich kosztów wynikłych z posiadania przez Stronę niezawiadomioną nieaktualnych informacji. Jednocześnie przyjmuje się, że brak informacji o zmianach może powodować wydanie towaru lub wykonanie usługi osobom nieuprawnionym, w takim przypadku przyjmuje się, że towar lub usługa zostały odebrane przez osobę działającą w imieniu ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. 8. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności. 9. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień OWS uznane zostały za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia OWS pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu prawa. Jednocześnie strony zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia takich postanowień postanowieniami ważnymi, uwzględniając cel gospodarczy umowy, OWS oraz wolę i intencję stron umowy. 10. Językiem właściwym dla niniejszych OWS jest język polski. Sprzedawca może dokonać przekładu niniejszych OWS na język angielski lub inny język obcy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską a inną wersją językową OWS pierwszeństwo dla celów interpretacji postanowień OWS ma polska wersja językowa, która jest w tym zakresie wiążąca. 11. Kupujący oświadcza, że znany jest mu sposób prezentacji towarów przez Sprzedawcę, w tym ▇.▇▇.: sposób przedstawiania schematów graficznych stolarki / konstrukcji PCV, prezentacji widoków, sposobów i strony otwierania towarów, części stałych towarów, podziałów, wymiarów, kształtów, rodzajów użytych elementów, materiałów oraz ciężaru towarów. 12. Postanowienia OWS należy stosować wprost lub odpowiednio w przypadku umowy na usługi, w szczególności usługi budowlano-montażowe.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowydrugiej Strony. Jeżeli nawiązanie współpracy objętej Umową będzie się wiązało z powierzeniem przetwarzania danych osobowych drugiej Stronie, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi Strony zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Strony zobowiązują informować się nawzajem o zmianie ich adresów do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3doręczeń. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu zaniedbania tego obowiązku doręczenie na ostatni znany Stronie adres do doręczeń uważa się za skuteczne. Umowa podlega prawu polskiemu i jest interpretowana zgodnie z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5jego przepisami. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji dotyczące Umowy będą rozstrzygane polubownie. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 30 nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową pisemnego zgłoszenia roszczenia przez jedną ze Stron drugiej StronieStronę, będą rozstrzygane która dochodzi swoich praw, wobec Strony naruszającej, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez Sąd powszechny miejscowo sąd właściwy dla siedziby ZamawiającegoCentrum. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w … (………) oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/ w formie elektronicznej7, podpisanych przez ich upoważnionych przedstawicieli. 1 Termin do uzupełniania zgodnie z Ofertą Wykonawcy, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyUmowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością.po jednym dla każdej ze Stron. / Umowa 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowyUmowa obowiązuje od daty jej zawarcia tj. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaopatrzenia podpisem przez ostatnią ze Stron. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, przeniesienia praw, obowiązków, ani wierzytelności wynikających z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WykonawcaUmowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania odpowiada za powstałe w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między toku własnych prac za odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjibędące następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów. 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zdarzeniach prawnych i faktycznych, mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Umowy. 6. Wszelką korespondencję przesłaną na adresy Stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczoną chyba, że Strony poinformują się pisemnie lub w formie elektronicznej o zmianie adresów. Strona8 5 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) § 1 Kodeksu cywilnego, według ustaleń Stron. Odpowiedni spośród zapisów zostanie wybrany po dokonaniu takich ustaleń. 7. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku mogące wyniknąć z propozycją ugodową Umowy rozstrzygane będą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 78. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowykodeksu cywilnego. 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca chyba, że Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. 10. Ochrona danych osobowych: 1) Strony oświadczają, że osoby wymienione w niniejszej umowie, jako osoby kontaktowe i odpowiedzialne za jej wykonanie zostały o tym powiadomione. 2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania każdej osoby fizycznej wskazanej w Umowie przez Wykonawcę, o fakcie przekazania Zamawiającemu ich danych osobowych w celu wykonania Umowy oraz udzielenia im informacji określonych w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dalej, jako „RODO”. 3) W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów RODO w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. 11. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 2) Załącznik nr 2 do SWZ – Oferty Wykonawcy.

Postanowienia końcowe. 125.1 Jeżeli niektóre postanowienia niniejszych OWH staną się całkowicie lub częściowo nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Wykonawca nie może Zamiast nieważnych, nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień zastosowanie znajdą postanowienia Ustawy o PW, Kodeksu handlowego, Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących w Republice Słowackiej przepisów prawnych. Aby uniknąć wątpliwości, pozostaje to bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić uszczerbku dla ochrony zapewnianej konsumentowi przez prawo kraju, w którym ma miejsce pobytu w rozumieniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). 25.2 Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnej zmiany lub uchylenia OWH i warunków umownych, w szczególności: a) ze względu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu zmiany przepisów prawa, lub b) z uwagi na rozwój na rynku finansowym i kapitałowym, rozwój środowiska prawnego lub biznesowego, lub c) w interesie bezpiecznego funkcjonowania rynku kapitałowego, stabilności rynku finansowego, lub d) w celu minimalizacji ryzyka, lub e) na wniosek Narodowego Banku Słowacji lub innych organów publicznych, lub f) w celu wprowadzenia nowej usługi świadczonej na podstawie niniejszej Umowy, lub g) zmian zasad technicznych lub proceduralnych mających zastosowanie do usług i produktów Spółki, lub h) w szczególności celu poprawy świadczenia usług lub świadczenia innowacyjnych usług przez Spółkę, przy czym o zmianach tych Spółka bezzwłocznie informuje Klientów, zamieszczając taką informację w biurach sprzedaży Spółki i na podstawie umowy przelewu wierzytelnościstronie internetowej ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇ z podaniem daty, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek od której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2zmiany te stają się skuteczne. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje OWH stają się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze skuteczne najpóźniej po 15 dniach od dnia otrzymania zapytania opublikowania informacji o ich wydaniu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmianę Warunków handlowych, jest zobowiązany swój sprzeciw zgłosić pisemnie najpóźniej do 30 dnia od Zamawiającegoopublikowania nowych OWH. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3Jeżeli Spółka i Klient nie postanowią inaczej, mają prawo zakończyć wzajemne stosunki zobowiązaniowe i rozliczyć wzajemne należności. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Klient, który na mocy odrębnych przepisów prawa ma status konsumenta, ma prawo w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie ciągu 30 dni od opublikowania nowych OWH bezpłatnie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę. Jeżeli Klient w powyższym terminie nie poinformuje Spółki o swoim sprzeciwie na zmianę OWH lub nie rozwiąże Umowy, przyjmuje się, że na zmianę wyraża zgodę i akceptuje ofertę Spółki i wzajemne stosunki Spółki i ▇▇▇▇▇▇▇; od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniewejścia w życie zmiany, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegowzajemnie stosunki Spółki i Klientów podlegają zmienionym OWH. 625.3 Zmiana dokumentacji umownej Spółki (w tym niniejszych OWH), która nie zmienia praw i obowiązków Spółki i Klienta, a taka zmiana stanowi jedynie korekty legislacyjno-techniczne dokumentacji umownej, nie jest uważana za zmianę Umowy, która wiązałaby się z dodatkowymi obowiązkami Spółki w postaci ogłaszania jednostronnych zmian, a także Klient będący konsumentem nie ma wówczas prawa do niezwłocznego bezpłatnego rozwiązania Umowy (np. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiprzez wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienie). 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy25.4 Skuteczność niniejszych OWH lub ich części można wyłączyć tylko za pisemnym porozumieniem Spółki i Klienta. 25.5 Niniejsze OWH zostały zatwierdzone przez zarząd Spółki dnia 15.03.2022 r. i są skuteczne od 15.03.2022 r. 25.6 Niniejsze OWH zostały opublikowane dnia 15.03.2022 r.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyRegulamin podlega wywieszeniu w Student Depot Wrocław, w szczególności widocznym miejscu. Regulamin w aktualnej wersji jest również dostępny w każdym czasie pod adresem ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ i może zostać utrwalona przez Najemcę w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, odpowiednim nośniku lub pobranie go w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąkażdej chwili ze strony internetowej Serwisu. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się Strony mają prawo do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającegodochodzenia roszczeń przenoszących zastrzeżoną karę umowną, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającegoszczególności karę umowną, o której mowa w § 5 ust. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania10 oraz § 9 ust. 4 Regulaminu. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Przeniesienie całości lub części praw lub obowiązków z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Umowy przez jedną ze Stron na osoby trzecie w przedmiocie umowyokresie jej obowiązywania wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcachyba że w Umowie wyraźnie zastrzeżono inaczej. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Wszelkie zmiany Umowy, w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimitym przedłużenie jej obowiązywania (Strony wyłączają zastosowanie art. 674 Kodeksu cywilnego), a wynikających wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem bezskuteczności, z realizacji Umowy zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie w Umowie lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjiRegulaminie wskazanych. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe Ważność i skuteczność Regulaminu nie zostanie naruszona przez nieskuteczność lub nieważność poszczególnych jego postanowień lub przez luki w związku regulacji. Postanowienie nieskuteczne albo na podstawie niniejszej Umowynieważne lub luka w regulacji zostaną przez Strony zastąpione bądź uzupełnione przez postanowienie – w świetle przepisów prawa − ważne i skuteczne, których nie da się rozstrzygnąć które w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegonajwiększym stopniu odpowiada sensowi i celowi nieskutecznego lub nieważnego postanowienia lub pozostałym postanowieniom Regulaminu. 6. Integralną część Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozpoznawane, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy stanowią załącznikii po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez sądy polskie. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić Od dnia zawarcia Umowy do dnia upływu okresu Gwarancji, Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji Umowy pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościądotychczasowe dane za skutecznie doręczoną. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Wszelkie ewentualne spory wynikające z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający treści i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji wykonywania Umowy lub pozostających z nią związane, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniepowstania sporu, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi rzeczowo i miejscowo właściwy dla właściwemu według siedziby Zamawiającego. 63. Integralną część Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy Wykonawca powinien zwrócić Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 74. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyCywilny. 6. Wszystkie dokumenty wymienione w treści Umowy, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 8. Załączniki:

Postanowienia końcowe. 17.1. Wykonawca nie może Możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy Najmu na rzecz swoich następców prawnych w dowolnym momencie jej obowiązywania, bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowykonieczności uzyskania Twojej zgody. 7.2. Umowa Najmu zastępuje wszelkie istniejące dotychczas między nami a Tobą umowy i porozumienia, niezależnie od formy ich zawarcia, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościązakresie nią objętym. 27.3. Na żądanie ZamawiającegoNieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy Najmu nie będzie miała wpływu na ważność czy możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień Umowy Najmu. Zarówno my jak i Ty uczynimy wszystko, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpićco możliwe, na piśmie aby osiągnąć lub pocztą elektroniczną wywołać w zależności od wyboru Zamawiającegosposób zgodny z prawem te same cele lub skutki gospodarcze, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaktóre miały być osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte nieważnością lub niemożnością dochodzenia jego wykonania. 37.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową Najmu będą rozwiązywane polubownie w drodze negocjacji. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych gdy negocjacje nie zostaną przeprowadzone lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji przyniosą spodziewanych rezultatów w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną udokumentowanego poinformowania drugiej Ciebie lub odpowiednio nas o zaistnieniu sporu, dana Ty lub my mamy prawo skierować spór do rozstrzygnięcia do sądu właściwego ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegowzględu na naszą siedzibę. 67.5. Integralną część niniejszej Zmiany lub wypowiedzenie Umowy stanowią załącznikiNajmu wymagają pod rygorem nieważności formy dokumentowej. 77.6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie Wszelkie terminy pisane wielką literą mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyznaczenie zdefiniowane w odpowiednich częściach Umowy Najmu. Tytuły poszczególnych punktów nie służą do interpretacji Umowy Najmu.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie Strony uzgadniają, że prawo potrącenia wzajemnych wierzytelności Klient może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąwykonać wyłącznie za uprzednia pisemną zgodą FPE. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaKlient może dokonać cesji wierzytelności tylko za uprzednią pisemna zgodą FPE. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu FPE i Klient zobowiązują się do bezzwłocznego wzajemnego informowania się o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia, lub które mogą doprowadzić do tego, że druga strona nie będzie w stanie należycie i w terminie wywiązać się z roszczeniami jakichkolwiek przyjętych przez siebie, w związku z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowywykonywaniem zamówienia, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcazobowiązań. 4. Zamawiający FPE i Wykonawca podejmują starania Klient będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów, które mogą powstać w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimizwiązku ze złożeniem i realizacją zamówień, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umowąumów, na drodze wzajemnych negocjacji. Jeżeli ▇▇▇▇▇▇ nie osiągną kompromisu, wszelkie spory, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą rozpatrywane przez sądy powszechne polskie, tj. sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby FPE. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS stanie się nieważne lub niewymagalne, fakt ten nie będzie miał wpływu na podstawie niniejszej Umowypozostałe postanowienia i będą one interpretowane, których jakby OWS i zamówienie nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stroniezawierały takiego nieważnego, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegoniewymagalnego postanowienia. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiZa dzień roboczy należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy w danym roku zgodnie z zasadami obowiązującymi w FPE. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca Sprzedawca, pod rygorem nieważności, nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody PRZEDdystr.. Sprzedawca wyraża zgodę, że PRZEDdystr. może przenieść na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z Umowy w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościącałości lub części. 2. Na żądanie ZamawiającegoPRZEDdystr. wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Sprzedawcę na osobę trzecią, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności może uzależnić swoją zgodę od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaspełnienia przez Sprzedawcę określonych warunków. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu Strony ustalają, że po implementacji przez PRZEDdystr. systemu informatycznego umożliwiającego wymianę informacji, danych i dokumentów związanych z roszczeniami realizacją Umowy, system ten będzie podstawowym sposobem bieżącej realizacji zapisów Umowy, co stanowi wykluczenie obowiązku składania dokumentów w formie pisemnej wynikających z tytułu praw patentowych lub autorskich Umowy, o ile system to umożliwia. PRZEDdystr. zastrzega sobie również, iż wówczas ma prawo do zmiany formatu przesyłanych danych, zgodnego z zaimplementowanym systemem informatycznym. PRZEDdystr. poinformuje Sprzedawcę o dacie implementacji systemu oraz przekaże niezbędne informacje związane z wymaganiami dostępu do systemu i jego obsługą, w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z terminie najpóźniej do 30 dni przed datą implementacji tego tytułu ponosi Wykonawcasystemu. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania PRZEDdystr. powiadomi, uwzględniając możliwość poinformowania wyłącznie przez stronę internetową, Sprzedawcę o planowanej dacie zmiany formatu wystawienia danych pomiarowych na serwerze ftp, o którym mowa w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi§ 6 ust. 8, a wynikających oraz zmianie wzorów formularzy związanych z realizacji Umowy lub pozostających realizacją Umowy, o ile nie są zawarte w pośrednim bądź bezpośrednim związku IRiESD, z Umowąco najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, na drodze negocjacjico nie wymaga aneksowania Umowy. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia zawarte w dokumencie wymienionym w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy. 6. Umowa, z zastrzeżeniem ust. 7, wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje na czas nieokreślony. 7. Jeżeli przydzielone przez OSP i należące do POB wskazanego przez Sprzedawcę, MB, o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy, nie zostały uaktywnione przez OSP przed dniem zawarcia Umowy, wówczas Umowa wchodzi wżycie z dniem uaktywnienia tych MB przez OSP, przypisanych do obszaru działania PRZEDdystr. 8. Z dniem zawarcia niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają poprzednio zawarte generalne umowy dystrybucji zawarte między PRZEDdystr. a Sprzedawcą. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 10. Zapisy Umowy mają przepisy ustawy Kodeks cywilny pierwszeństwo przed zapisami IRIESD. 11. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: Załącznik nr 1 Wykaz URD oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Sprzedawcę z tymi URD, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej PRZEDdystr. Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Kody identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji przedmiotu umowyUmowy. Zakres formularza powiadamiania PRZEDdystr. o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży z URD Załącznik nr 4 Zakres formularza powiadamiania PRZEDdystr. o zmianie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy Załącznik nr 5 Wzór wniosku o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej dla URD Załącznik nr 6 Wzór formularza powiadamiania PRZEDdystr. przez Sprzedawcę o kontynuowaniu sprzedaży do URD dla których został zakończony proces zmiany Sprzedawcy. Załącznik nr 7 Lista kodów, którymi PRZEDdystr. informuje Sprzedawcę o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży energii elektrycznej. Załącznik nr 8 Aktualne na dzień podpisania Umowy odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego każdej ze stron oraz pełnomocnictwo o ile Strona działa przez pełnomocnika.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy. 7. W związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą wzajemnie administratorami danych osobowych, które to powierzają sobie wzajemnie. Przetwarzanie danych możliwe jest wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W szczególności w związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, Strony zobowiązane są do zapewnienia ich ochrony w czasie trwania niniejszej umowy i po jej zakończeniu. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jednym egzemplarz dla Wykonawcy 9. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna baza aktów prawnych wraz z orzecznictwem, z zastrzeżeniem pkt. 3 1.1. Stała aktualizacja bazy aktów prawnych, orzecznictwa i komentarzy zgodnie z wprowadzanymi zmianami

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyWszelkie spory, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami mogące wyniknąć z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie niniejszej umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny sąd właściwy miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego nastąpi z mocy prawa z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 4 bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 wyczerpuje całość jego roszczeń z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i własności egzemplarzy dzieła. 3. Prawa nabyte zgodnie z ust. 2 uprawniają̨ Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 2) zwielokrotniania dokumentacji lub jej części za pomocą̨ wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, 3) wprowadzania dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu (w tym sieci internetowej) oraz do pamięci komputera, 4) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań́ wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez inne upoważnione osoby wykonujące inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym ▇.▇▇. przebudowy i rozbudowy przedmiotu robót budowlanych, 5) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę̨ praw majątkowych do dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy 4. Projektant wyraża zgodę na dokonanie zmian w przedmiocie umowy niezbędnych dla potrzeb Zamawiającego. 5. W przypadku wykonywania przez Projektanta prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują̨ do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, Projektant zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową. 6. Integralną część Projektant ponosi wyłączną̨ odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy stanowią załącznikiumowy. 7. Zamawiający może korzystać z autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na obszarze kraju i poza jego granicami. 8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyPzp nie stanowią inaczej. 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. HARMONORAM RZECZOWO-FINANSOWY – Cz. nr 1 L.p ELEMENTY I RODZAJE ZADANIA KOSZT KWALIFIKOWANY

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może OWZ ich interpretacja oraz interpretacja wszelkich zobowiązań wynikających z OWZ, Umowy Sprzedaży i ewentualnych innych dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży, będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić względu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, wszelkie normy kolizyjne. Jednocześnie Strony wprost wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów sporządzonej w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością.Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. 2. Na żądanie ZamawiającegoW przypadku powstania pomiędzy Stronami sporu co do zawarcia, Wykonawca zobowiązuje wykonywania lub rozwiązania Umowy Sprzedaży w tym, co do interpretacji OWZ, Umowy Sprzedaży i wszelkich innych dokumentów, związanych z Umową Sprzedaży, Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowypodjęcia prób polubownego rozwiązania sporui znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla obydwu Stron. Udzielenie informacji powinno nastąpićStrona wszczynająca spór jest zobowiązana do przesłania drugiej Stronie pocztą elektroniczną, na piśmie lub pocztą elektroniczną adres e-mailowy podany przez nią do kontaktu w zależności od wyboru ZamawiającegoUmowie Sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającegoinformacji o dokładnym przedmiocie i wartości przedmiotu sporu. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaNastępnie ▇▇▇▇▇▇ przystąpią do próby polubownego rozwiązania sporu. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji nieosiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną przystąpienia do próby polubownego rozwiązania sporu, każda ze Stron drugiej Stroniemoże dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, będą rozstrzygane przez Sąd przy czym, sądem właściwym będzie wyłącznie sąd powszechny właściwy miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegoze względu na siedzibę Kupującego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 74. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyprzypadku, gdyby którekolwiek z postanowień OWZ zostało uznane za nieważne, bezskuteczne czy niewykonalne Strony uzgodnią wspólnie inny odpowiednik tego postanowienia, akceptowalny dla obydwu Stron. Nie wpływa to jednak w żadnym stopniu na ważność obowiązywania pomiędzy Stronami pozostałych postanowień OWZ.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyW sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościKodeksu cywilnego, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania Prawo wodne i administrowania wierzytelnościąinnych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 2. Na żądanie Zamawiającego, Korespondencja kierowana do Wykonawcy będzie adresowana na adres wskazany w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doręczeń Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zmianie. Zmiana adresów korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Wszelkie spory powstałe w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny realizacją umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 5. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). 6. Integralną część Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowią załącznikiinformację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego 1. Przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do umowy.; 2. Oferta wykonawcy - stanowiąca załącznik nr 2 do umowy;

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca W każdym przypadku, w którym umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez którąkolwiek ze Stron kary lub innej sankcji, jak i rozwiązanie umowy przez drugą Stronę, druga Strona jest zobowiązana do uprzedniego pisemnego powiadomienia Strony naruszającej umowę o naruszeniu umowy lub innym zdarzeniu, skutkującym nałożeniem określonej sankcji lub rozwiązaniem umowy oraz wyznaczenia Stronie naruszającej umowę dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszenia, z zagrożeniem nałożenia takiej kary lub rozwiązania umowy, przy czym termin ten nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowybyć krótszy niż 14 dni, w szczególności na podstawie chyba, że inne postanowienia umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąprzewidują inny termin. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaszczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych ponad ustalone w przedmiocie umowyumowie kary w przypadku, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcagdy wielkość poniesionej przez nie szkody będzie wyższa niż zastrzeżone kary umowne, chyba że niniejsza umowa zastrzega inaczej. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Sprawy sporne mogące wyniknąć w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjitoku wykonywania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. 5. Wszelkie W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie wynikające z treści niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku umowy lub z propozycją ugodową jej wykonywania przez jedną którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie, stron będą rozstrzygane rozpatrywane przez Sąd sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegopołożenia Przedmiotu Dzierżawy. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załącznikiUmowa niniejsza sporządzona została w formie pisemnej i, z zastrzeżeniem wyjątków w niej przewidzianych, wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnego aneksu obustronnie podpisanego pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowyUmowa niniejsza została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wydzierżawiającego i Dzierżawcy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami roszczeniami, z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej UmowyW sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelnościustawy Prawo zamówień publicznych, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania ustawy Prawo budowlane i administrowania wierzytelnościąinne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Na żądanie Zamawiającego, Korespondencja kierowana do Wykonawcy będzie adresowana na adres wskazany w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doręczeń Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zmianie. Zmiana adresów korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 5. Wszelkie Strony poddają wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny niniejszą umową pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 5. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). 6. Integralną część Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowią załącznikiinformację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego

Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnościąUmowy Objęcia Akcji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Objęcia Akcji na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytaniaosobę trzecią. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Objęcia Akcji lub pozostające w związku z niniejszą Umową Objęcia Akcji będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawcarazie bezskuteczności rozwiązania sporu Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Spółki. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy Objęcia Akcji nie wywołuje nieważności lub bezskuteczności całej umowy, zaś w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimimiejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a wynikających w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na realizację niniejszej Umowy Objęcia Akcji zgodnie z realizacji Umowy lub pozostających jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym ▇▇▇▇▇▇ kierowały się w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacjichwili jej zawierania. 5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Objęcia Akcji zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającegoszczególności Kodeksu spółek handlowych. 6. Integralną część Do niniejszej Umowy stanowią załącznikiObjęcia Akcji załączono kopię Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawartej pomiędzy Stronami. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny Niniejsza Umowa Objęcia Akcji została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy1 (jednym) dla właściwego sądu rejestrowego.