Common use of Kary umowne i odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: w razie niewykonania Umowy lub wykonania jej w taki sposób, że całość lub istotna część Przedmiotu Umowy nie będzie się nadawała do użytku zgod­nego z celem Umowy – jednorazowa kara umowna w wyso­kości 10% wartości całości wynagrodzenia brutto; w razie naruszenia przez Wykonawcę terminów określonych w § 6 ust. 9 Umowy – kara umowna naliczana w wysokości 0,5% wartości odpowiedniej części wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. w razie naruszenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 7 ust. 11 i 16 Umowy – kara umowna naliczana w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za etap III realizacji Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia; w razie niewykonania w terminie obowiązków określonych w § 12 ust. 1-3 Umowy – kara umowna naliczana w wysokości 0,2% wartości całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; w razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. W przypadku zwłoki 2 Umowy – jednorazowa kara umowna w wyso­kości 5% wartości odpowiedniej części wynagrodzenia brutto w razie nieusprawiedliwionej nieobecności członka zespołu Wykonawcy przy danej czynności, posiedzeniu lub spotkaniu – jednorazowa kara umowna w wyso­kości 3% wartości odpowiedniej części wynagrodzenia brutto. Przez istotną część Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 5, należy rozumieć w szczególności udzielenie zamówienia publicz­nego Inwestorowi Zastępczemu i Generalnemu Wykonawcy. Maksymalna wysokość kar umownych wymienionych w ust. 1 pkt 2-3 wynosi 15% odpowiedniej części wynagrodzenia brutto z tytułu naruszenia jednego obowiązku. Maksymalna wysokość kary umownej wymienionej w ust. 1 pkt 4 wynosi 15% wartości całości wynagrodzenia brutto. Po upływie 10 dni opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy obowiązków w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną pkt 2-4, Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wymienionych w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 1-4. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 4, przysługuje Zamawiającemu również w razie wykonania danego obowiązku przez Wyko­nawcę w taki sposób, że całość lub istotna część przedmiotu Umowy nie będzie się nadawała do użytku zgod­nego z celem Umowy. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4 i 5, możliwe jest do 30 dni od upływu terminu wykonania danego obowiązku Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w razie: gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania umowy za każdy dzień zwłokibez uzasadnionych przyczyn przed upływem 10 dni od dnia jej zawarcia – w terminie do 30 dni od podpisania Umowy; gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości albo zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy – w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o upadłości lub postępowaniu likwidacyjnym; wyraźnie stronniczego działania Wykonawcy albo zaistnienia trwałego konfliktu interesów Wykonawcy podczas wykonywania umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania stronniczego działania lub usunięcia konfliktu interesów – w terminie do 30 dni od doręczenia wezwania; zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy następuje pod rygorem nieważności w formie pisemnej i z tytułu wykonania umowyuzasadnieniem przyczyn odstąpienia. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku razie odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia karywynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. Zapłata kary umownej nie zwalnia Strony od obowiązku świadczenia. Obowiązek zapłaty kary umownej następuje niezależnie od poniesienia w danym wypadku szkody przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania drugą Stronę. Strona może dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej nienależyte wykonanie zobowiązania przekraczającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci zostaną potrącone z przysługującego Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówwynagro­dzenia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: w przypadku nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w § 1 ust. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu 4 umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego w lub § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną lub § 3 ust. 9 umowy - w wysokości 0,5 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy; w przypadku zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 2 umowy- w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto z tytułu realizacji umowy, określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 105% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 5 ust. 1 umowy umowy; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opuszczenia posterunku przez pracowników sprawujących ochronę w budynku Zamawiającego przed zakończeniem służby - w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto z tytułu realizacji umowy, określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każde uchybienie popełnione w danym miesiącu, w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłokistwierdzony przypadek; w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości 2% wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto z tytułu realizacji umowy, określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy przypadek naruszenia, nie więcej niż 205% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. W ; w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną - w wysokości 1020% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 5 ust. 1 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 30 ograniczona jest do wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 5 ust. 1 umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: w okolicznościach i terminach określonych w art. 456 uPzp, gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 2 ust. 1 lub 2 umowy lub § 1 ust. 4 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po jego stronie i mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx i wyznaczenia przez niego ostatecznego terminu na rozpoczęcie wykonania umowy przez Wykonawcę, a także gdy zwłoka Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji umowy lub przerwa w wykonywaniu umowy przekroczy 10 dni, utraty lub ograniczenia koncesji, o której mowa w § 1 ust. Prawo odstąpienia opisane 7 umowy, ograniczenia wartości ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie przysługuje § 3 ust. 10 umowy, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia przypadku gdy suma kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówprzekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1W razie zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. Jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy Umowy. W tym przypadku, Xxxxxxxxxxx zachowuje również uprawnienia określone w ust. 1. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za zwłokę w realizacji usług serwisu gwarancyjnego, objętych Umową. Kary umowne będą naliczane w wysokości: 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w rozpoczęciu procedury naprawczej, w stosunku do czasu określonego w § 7 ust. 2 pkt 4), 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w stosunku do czasu skutecznej naprawy, określonego odpowiednio w § 7 ust. 2 pkt 8) Umowy jednoczesnym niedostarczeniem produktów zastępczych. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy 500 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowyujawniony taki przypadek. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowyZamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcyprzysługującemu mu wynagrodzenia. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy Oświadczenie o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania odstąpieniu od Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje należy złożyć drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniapowzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie. Odstąpienie Dla usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż w przypadku odstąpienia od umowy nie wpływa na uprawnienie Umowy przez Zamawiającego dochodzenia zachowuje on nadal prawo do żądania kar umownych zastrzeżonych z innych tytułóworaz odszkodowania.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci niewykonania lub nienależytego wykonania Szkolenia ze strony Wykonawcy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości do 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2. W przypadku określonym w ust. 1, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z ustalonym terminem z przyczyn zależnych od Wykonawcy (z wyłączeniem zdarzeń losowych), Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia. Za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres trwania umowy co najmniej jednego pracownika wykonującego czynności związane z usługą, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania co najmniej jednego pracownika świadczącego usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy). Kary umowne o których mowa w ust. 1, 3 i 4 są wymagalne w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia o ich nałożeniu. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez odrębnego oświadczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może odstąpić w części lub w całości od umowy: jeżeli ze swojej winy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem przeprowadzenia Szkolenia, o którym mowa w § 1 tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je przeprowadzić lub ukończyć w umówionym terminie, jeżeli Wykonawca przeprowadzi sesję szkoleniową, o których mowa w § 1, w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b, jest możliwe w terminie jednego dnia od momentu bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania Umowy w sposób należyty. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części bądź też żądać jej modyfikacji co do terminu i sposobu realizacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego jej wykonania w terminie jednego dnia od wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy lub żądanie jej modyfikacji jest skuteczne po upływie jednego dnia od momentu doręczenia zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w zakresie i terminie objętym modyfikacją, a w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli na skutek zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy zobowiązany jest pokryć wszelkie udokumentowane przez Wykonawcę koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcyjego wynagrodzenia. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych Wykonawca nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od treści niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronierzecz osób trzecich. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych wymaga formy pisemnej wraz z innych tytułówpodaniem uzasadnienia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nieterminową realizację przedmiotu Umowy spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i nie może im zapobiec, tj. czynnikami spowodowanymi działaniem siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku zwłoki Wykonawcy niedostępności jakiegoś systemu informatycznego lub usługi serwerowej, spowodowanej realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wykonaniu umowy wysokości 0,5% wartości migracji, o której mowa w stosunku §3 ust 2, za każde 15 minut niedostępności danego systemu lub usługi, w godzinach od 5:00 danego dnia, do terminu dostawy samochodu oznaczonego 1:00 następnego dnia. Suma wszystkich naliczonych kar za te niedostępności nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §3 ust. 2. Każdorazowo, w przypadku naruszenia zasad ochrony danych lub informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowyprzez Wykonawcę lub zgłoszonych przez niego specjalistów, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 3 ust. 1 umowy2 Umowy, za każdy przypadek naruszenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych Jeżeli niedostępność, o której mowa w ust. 2 (system lub usługa serwerowa) przekroczy 3 godziny (poza wyznaczonymi godzinami niedostępności), Zamawiający może odstąpić od Umowy, z wynagrodzenia należnego przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Naliczone Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również z innego ważnego powodu, po bezskutecznym upływie terminu wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usunięcia naruszeń lub w wezwaniu do należytego wykonywania Umowy wystosowanym na piśmie przez Zamawiającego, jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Odstąpienie od Umowy do swej skuteczności wymaga formy pisemnej. Powiadomienie o odstąpieniu zostanie dostarczone pocztą email oraz doręczone przez pracownika Zamawiającego, kurierem lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umowne umownej, Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia może dochodzić odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie Wykonawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od siebiedaty doręczenia wezwania do zapłaty kary. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo, jednakże maksymalna łączna wysokość wg uznania Zamawiającego, potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (o ile wcześniej kary te nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia zostały przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowymuregulowane), bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dniuprzedniego składania oświadczenia o naliczeniu kary umownej i wzywaniu do jej zapłaty. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni Kary umowne mogą być naliczone niezależnie od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie siebie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówkumulować się.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy niedostarczenia samochodu w wykonaniu umowy terminie, o którym mowa § 3 ust. 1, Zamawiający odstąpi od Umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego trybie natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w wysokości 0,5 0,1% wartości wynagrodzenia określonego całkowitej ceny brutto określonej w § 4 2 ust. 1 umowy 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad i usterek lub wymianie wadliwego towaru na wolny od wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, nie więcej niż 10w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych całkowitej ceny brutto określonej w § 3 2 ust. 61, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Niezależnie od kar przysługujących Stronom, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowykażda ze Stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie Każde naliczenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy na podstawie przez Zamawiającego noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia karyzawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zapłata Zamawiający określi termin płatności w wystawionej nocie obciążeniowej, liczony od daty jej otrzymania. Brak wpłaty za notę przez Wykonawcę Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w odpowiedzi na wezwania do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. Łączna kwota kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary naliczonych na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebiejakiejkolwiek podstawie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ustwysokości kary za odstąpienie od Umowy. 1 umowyOkoliczność, że Xxxxxxxxxxx nie poniósł szkody wskutek działań/zaniechań Wykonawcy, za które umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich zapłaty. W razie wystąpienia zwłoki istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zamawiający nie otrzyma finansowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki może odstąpić od umowy w wysokości ustawowejterminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z obowiązku wykonania tytułu korzystania z przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: w przypadku zwłoki Wykonawcy nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wykonaniu umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 5 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną albo § 5 ust. 34 Umowy; za każdy niewykonany lub nienależycie wykonany obowiązek wynikający z Umowy oraz z OPZ w wysokości 0,5 2 % wartości całkowitego wynagrodzenia określonego brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w albo § 3 5 ust. 635 Umowy. Przez nienależyte wykonanie Umowy należy rozumieć w szczególności: nieprzeprowadzenie Konferencji zgodnie ze szczegółowym scenariuszem i rozpiską realizacyjną, 8, 9 i 11 o której mowa w OPZ; zakwaterowanie uczestników w pokojach innych niż jednoosobowe; skierowanie do realizacji Umowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy i o pracę zgodnie z zakresem czynności określonych w § 1 ust. 6 umowy4 Umowy; nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu terminie dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osoby wykonującej wskazane w § 1 ust. 4 Umowy czynności: każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego potwierdzony w protokole odbioru Umowy, wykonywania Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, OPZ. Jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z przystąpieniem do realizacji Umowy tak dalece, że terminy wynikające z niniejszej Umowy, w tym z OPZ, nie będą mogły być dotrzymane, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego niezwłocznie po stwierdzeniu takiej okoliczności. Wypowiedzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowypkt 1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną Kary umowne określone w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnychpkt 2 sumują się. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość określone w ust. 1 pkt 1 sumują się z karami określonymi w ust. 1 pkt 2. Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie może przekroczyć przekroczy 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia określonego brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1 umowyalbo § 5 ust. 36 Umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm), zwanym dalej „kc”. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w razie zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonania Umowy trwającej co najmniej 3 dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. W razie wystąpienia zwłoki zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia może odstąpić od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Oświadczenie W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności wyłączna wina Zamawiającego, siła wyższa), Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu na realizację usługi. Wykonawca powołujący się na okoliczności, o odstąpieniu których mowa w zdaniu poprzedzającym, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wskutek działania siły wyższej. Przez siłę wyższą, Strony rozumieją: wprowadzenie ograniczeń administracyjnych wynikających z pandemii wywołanej przez COVID-19/SARS-CoV-2, nagły przypadek lub zdarzenie zewnętrzne (niezależne od umowy powinno być złożone na piśmie woli stron), pozostające poza kontrolą i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronieniezawinione przez żadną ze Stron, którego nie można przewidzieć lub uniknąć, a które zaistnieje po wejściu w życie Umowy i stanie się przeszkodą w realizacji Umowy. Odstąpienie Pojęcie siły wyższej w żadnym przypadku nie obejmuje braku należytej staranności, o której mowa w art. 355 kc. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od umowy nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. Wykonawca nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówumownych) za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku zwłoki Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego w ponad termin, o którym stanowi § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia określonego w brutto, o którym stanowi § 4 ust. 1 umowy Umowy za każdy dzień zwłokiopóźnienia. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej jest dopuszczalne do wysokości poniesionej szkody. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których stanowi ust. 2 pkt a) niniejszego paragrafu Umowy nie więcej niż 10może przekroczyć 20 % wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6brutto Wykonawcy, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w o którym stanowi § 4 ust. 1 Umowy. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a nadto bez wyznaczania terminu dodatkowego, w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 30 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie określonego w Zaproszeniu do składania ofert w punkcie 3.1 do 3.5 o więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego 30 dni, Wykonawca opóźnia się z tytułu wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od wykonaniem przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w Zaproszeniu do składania ofert w punkcie 3.6 do 3.10 tj. ze świadczeniem usługi administrowania stroną internetową lub świadczenia usługi repozytorium o więcej niż 7 dni, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi otwarcie likwidacji jego przedsiębiorstwa, lub wystąpią przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenia wniosku o upadłość wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 15 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym stanowi § 4 ust. 1 umowyUmowy. Wykonawca wyraża zgodę Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach zaprzestania realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-00-11/17pn. „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”, dofinansowywanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebielata 2014-2020, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyIII Oś priorytetowa, Działanie 3.2., z zastrzeżeniem odstąpienia przyczyn niezależnych od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówZamawiającego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. W przypadku nienależytej realizacji któregokolwiek z elementów zadania wskazanych w § 1 ust. 3 (przez co Strony rozumieją wykonanie ich niezgodnie z wymogami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust.1, na podstawie stwierdzonych w protokole zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania zadania. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez ważnej przyczyny, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy realizacji elementów zadania przez osoby niespełniające wymogów postawionych przez Zamawiającego w wykonaniu umowy Opisie Przedmiotu Zamówienia i nie zaakceptowanych (pisemnie) przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać kary umownej w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 2 6 ust. 1. W przypadku braku: oryginałów list obecności (w formie papierowej), niewykorzystanych materiałów promocyjnych i szkoleniowych i dokumentacji fotograficznej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 umowy za każdy z ww. braków. W przypadku opóźnienia, co do terminów i godzin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz niniejszej umowie oraz w korespondencji między Zamawiającym a Wykonawcą, w zakresie dotyczącym realizacji elementów zadania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1, za każde 15 minut opóźnienia. W przypadku naruszenia zasad poufności, określonych w § 14 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 25% wartości wynagrodzenia określonego brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1 umowy 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania czyn naruszający te zasady. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonywać w ciągu 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach dotyczących naruszeń umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od Umowy również na warunkach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub Umowie. Zapłata kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych Umowy nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy. Kary umowne podlegają sumowaniu i będą płatne w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku odstąpienia terminie 21 dni kalendarzowych od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowydaty otrzymania wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcywynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę Niezależnie od kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebieogólnych prawa cywilnego, jednakże maksymalna łączna jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowyumownych. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli zaszły zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego skutkujące tym, że dalsze świadczenie usług będzie nieuzasadnione lub bezprzedmiotowe. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowymnatychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy związanych z nienależytym świadczeniem usług, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegow szczególności w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dnizasad zachowania poufności, dostarczania Zamawiającemu rezultatów prac obarczonych wadami prawnymi. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni Wypowiedzenie lub odstąpienie od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówUmowy wymaga formy pisemnej.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. W Zostają określone następujące wysokości kar umownych: w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zrealizowaniu umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci wymaganym terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych netto, liczonego od wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i 1 za każdy dzień zwłoki; w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych w stosunku do terminów wynikających z § 1 7 ust. 6 umowy3, Wykonawca zapłaci Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2 1 % wartości wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w § 8, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia określonego w § 4 3 ust. 1 umowy 1, za każdy dzień zwłokitaki przypadek, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia polisy w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania; w przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1010 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia określonego w § 4 3 ust. 1 umowy1. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszeń wskazując ich zakres i prawidłowy sposób wykonywania umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania w tej sprawie. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca naliczy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca zobowiązany jest wezwać Zamawiającego do usunięcia naruszeń wskazując ich zakres i prawidłowy sposób wykonywania umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania w tej sprawie. Kary umowne za zwłokę naliczane są za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 podlegają sumowaniu i stają się wymagalne z upływem każdego dnia istnienia podstawy do ich naliczania Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx wszelkich należnych mu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 3 ust. 1 umowy1. W razie wystąpienia zwłoki zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu chwili zawarcia umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane całości lub części w niniejszym paragrafie przysługuje czasie jej trwania w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Oświadczenie o odstąpieniu W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy powinno być złożone na piśmie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: zwłoki w zrealizowaniu umowy przekraczającej 14 dni - w terminie 2 miesięcy od upływu tego terminu; zwłoki w zrealizowaniu reklamacji w wyznaczonym terminie przekraczającej 14 dni - w terminie 2 miesięcy od upływu tego terminu; gdy Wykonawca zawiesi działalność - w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia wiedzy o powyższych okolicznościach przez Zamawiającego; gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną pułap 20% – w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia tego zdarzenia; wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stroniewyznaczenia mu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 7 dni - w terminie 2 miesięcy od upływu tego terminu. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w razie gdy poniesiona przez niego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych zastrzeżonych umownych. W odniesieniu do usługi Strony wyłączają stosowanie art. 746 § 2 KC, z innych tytułówzastrzeżeniem art. 746 § 3 KC.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy nieprzeprowadzenia warsztatu w wykonaniu umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego terminie ustalonym przez Strony zgodnie z wskazanym w § 2 ust. 1 umowy 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 Z każdy inny przypadek nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 5 ust. 1 umowy. Za nienależyte wykonanie umowy za każdy dzień zwłokiw rozumieniu tego ustępu uznaje się: niezapewnienie materiałów szkoleniowych uczestnikom do dnia warsztatu, nie nieterminowe przekazanie certyfikatów ukończenia warsztatu dla uczestników skrócenie ustalonego czasu warsztatu o więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego 30 minut, niezgodność tematów poruszanych przez trenera z tytułu wykonania umowyopisanym zakresem Warsztatu, w szczególności nieuwzględnienie najważniejszych zagadnień określonych w załączniku nr 5 – OPZ. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kary umowne sumują się. Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 50% wynagrodzenia określonego w § 4 5 ust. 1 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części bez wyznaczania dodatkowego terminu w razie: zwłoki Wykonawcy w zorganizowaniu spotkania analitycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy przekraczającej 10 dni kalendarzowych; zwłoki Wykonawcy w przekazaniu elementów, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy do akceptacji Zamawiającemu przekraczającej 10 dni kalendarzowych; niewykonania warsztatu w ustalonym zgodnie z § 2 ust. 2 umowy terminie (z zastrzeżeniem postanowień § 7 umowy); zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; gdy warsztat przeprowadzi osoba niewskazana zgodnie z umową. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie ust. 9 i w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę określonej Usługi na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary ponosi odpowiedzialności (w szczególności wyłączna wina Zamawiającego, siła wyższa), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na zasadach ogólnychrealizację zobowiązań umownych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebieWykonawca powołujący się na okoliczności, jednakże maksymalna łączna wysokość o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności umownych) za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyokoliczności, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówza które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1Naruszenie przez Inspektora któregokolwiek z warunków Umowy stanowić może dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Inspektora ze skutkiem natychmiastowym. W Odstąpienie Xxxxxxxxxxxxx od Umowy może nastąpić według jego wyboru co do całej Umowy, w którym to przypadku zwłoki Wykonawcy Umowę uznaje się za niezawartą, lub co do dowolnej jej części, w wykonaniu umowy którym to przypadku wygaśnięcie Umowy dotyczy tylko tej części. Zamawiający naliczy Inspektorowi karę umowną: w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowyprzedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie, za każde niedotrzymanie ilości wizyt celem nadzorowania budowy, szczegółowo określonych w § 4 2 ust. 1 2 pkt 13 niniejszej umowy, w wysokości 250,00 zł. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy nienależytego wykonania umowy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ustumownych. 1 umowyWykonawca wyraża na to zgodę. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o przypadkach powyżej opisanych Inspektor niezwłocznie po odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy Umowy, nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych później jednak niż w ciągu 5 dni, wyda protokolarnie Zamawiającemu wszelkie dokumenty znajdujące się w jego dyspozycji w związku z innych tytułówwykonywaniem czynności nadzoru, a stanowiących własność Zamawiającego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wykonaniu umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 5 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną zależnych od Wykonawcy, w wysokości 105 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 5 ust. 1 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata w razie odstąpienia przez Wykonawcę kar umownych od umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie przyczyn zależnych od siebieWykonawcy, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 5 ust. 1 umowyza każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, w pełnym wykonaniu umowy (a przez to niedotrzymaniu terminu realizacji umowy przez Wykonawcę) oraz w wykonaniu obowiązków określonych w § 4. w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące)- w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 1 osoby bezrobotnej/ niepełnosprawnej chyba, że Wykonawca przedstawi zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/ niepełnosprawnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób bezrobotnych/niepełnosprawnych zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną/niepełnosprawną. Zapłata kary, o której mowa w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. W razie wystąpienia zwłoki zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu chwili zawarcia umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Oświadczenie o odstąpieniu W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający może od umowy powinno być złożone odstąpić w przypadku: zajęcia majątku przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji majątku Wykonawcy, rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, skutkującego utrudnieniem lub uniemożliwieniem zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, wynikających z umowy, przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji działalności, w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na piśmie warunkach umowy w terminie określonym w § 3 i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stroniemimo pisemnego wezwania Zamawiającego - dostawy nie zrealizował w całości w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Wykonawca zobowiązuje się pisemnie zawiadomić Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówo zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b).

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że usługa nie zostanie wykonana w terminie określonym w umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o przyczynie i prawdopodobnym czasie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu umownego terminu określonego w § 3 ust. 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. W razie braku dokonania przwrócenia do działania systemu VM01 lub VM02 (usunięcia usterek) w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy przypadek. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, w przypadku zwłoki Wykonawcy odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wykonaniu umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 60% wynagrodzenia określonego brutto, o którym mowa w § 4 2 ust. 1 1. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych umownych, bez względu na datę ich powstania i wymagalności, bezpośrednio z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowymnatychmiastowym w przypadku: przekroczenia terminu na aktywację usług, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegoo którym mowa w § 3 ust. 2, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy o co najmniej 10 dni; braku świadczenia usług wsparcia technicznego przez kolejnych 10 dni. Prawo Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej i może być złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przesłanek do odstąpienia opisane od umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie przysługuje ust. 10. Zamawiający może nadto odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienia od umowy z tego tytułu można dokonać w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z innych tytułówtytułu wykonanej części umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy niewykonania umowy, tj. usługi przeprowadzenia Warsztatu, o którym mowa § 1 umowy, w wykonaniu umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy i ustalonym przez Strony, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 15% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 3% wartości wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 1 umowy. Za nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu tego ustępu uznaje się.: niezapewnienie elektronicznej wersji materiałów szkoleniowych i/lub elektronicznej wersji certyfikatu ukończenia Warsztatu dla ich uczestników, skrócenie ustalonego czasu Warsztatu o więcej niż 15 minut, niezgodność tematów poruszanych przez trenera z opisanym zakresem Warsztatu, W przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca (w tym w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 8 poniżej), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 5 ust. 1 Umowy. W przypadku niezapewnienia do realizacji przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż osób wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kary umowne sumują się. Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 50% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z tytułu wykonania przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w razie zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni kalendarzowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku braku realizacji zamówienia przez osobę wskazaną w Załączniku nr 4 do Umowy i braku zapewnienia osoby o co najmniej takim doświadczeniu zawodowym jak osoba zastępowana. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 tytułu wykonania części umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę określonej Usługi na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary ponosi odpowiedzialności (w szczególności wyłączna wina Zamawiającego, siła wyższa), Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu na zasadach ogólnychrealizację Usługi. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebieWykonawca powołujący się na okoliczności, jednakże maksymalna łączna wysokość o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W razie wystąpienia zwłoki w płatności umownych) za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyokoliczności, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówza które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu wykonania któregokolwiek etapu umowy i terminu w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego harmonogramu opisanego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę OPZ, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 0,20% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowywartości tego wynagrodzenia, chyba że przyczyny przekroczenia terminu leżą po stronie Zamawiającego. W przypadku zwłoki Wykonawcy przypadku, gdy zwłoka w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 wykonaniu któregokolwiek etapu umowy i § 1 ustterminu harmonogramu wynosi powyżej 10 dni, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6 Jeżeli w wykonaniu umowy nie będzie/ą uczestniczyła/y osoba/y dedykowana/e go realizacji umowy, Wykonawca zapłaci karę wskazana/e w Załączniku nr 4 do umowy lub osoba/y w ich zastępstwie ustalonym zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 0,25% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłokirealizacji umowy, w którym nie uczestniczyła/y ta/e osoba/y, nie więcej niż 2010% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowywartości tego wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowyumownego brutto. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcę Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowymbez wyznaczania dodatkowego terminu: w okolicznościach i terminach określonych w art. 456 uPzp, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegow przypadku jeżeli uchybienie terminom (zwłoka) realizacji umowy, gdy zwłoka Wykonawcy o których mowa w realizacji umowy ust. 2 powyżej, przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane , w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od przypadku stwierdzenia wady prawnej utworu, otwarcia likwidacji Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy powinno być złożone z przyczyn leżących po jego stronie i mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx i wyznaczenia przez niego ostatecznego terminu na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od rozpoczęcie wykonania umowy przez Wykonawcę; gdy Wykonawca przedstawił Zamawiającemu dwukrotnie do obioru przedmiot zamówienia, który nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych został wykonany przez niego należycie; dotychczasowy przebieg prac związanych z innych tytułówwykonaniem przedmiotu umowy rodzi uzasadnione wątpliwości, czy umowa zostanie należycie wykonana.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu niewykonania umowy, tj. usługi przeprowadzenia Warsztatu, o którym mowa § 1 umowy, do dnia obowiązywania umowy w stosunku do terminu dostawy samochodu oznaczonego określonego w § 2 ust. 1 umowy umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 11% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za ten Warsztat, określonego w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 1 umowy. Za nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu tego ustępu uznaje się.: niezapewnienie elektronicznej wersji materiałów szkoleniowych i/lub elektronicznej wersji certyfikatu ukończenia Warsztatu dla ich uczestników, skrócenie ustalonego czasu Warsztatu o więcej niż 15 minut, niezgodność tematów poruszanych przez trenera z opisanym zakresem Warsztatu, W przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca (w tym w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 8 poniżej), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy Kary umowne określone w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 2 sumują się. Kary umowne określone w ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 1 sumują się z karami określonymi w wysokości 0,2 ust. 2. Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 5 ust. 1 umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn zm.). Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy za każdy dzień zwłokibez wyznaczania dodatkowego terminu, w razie zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni kalendarzowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 tytułu wykonania części umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę określonej Usługi na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności wyłączna wina Zamawiającego, siła wyższa), Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu na realizację Usługi. Wykonawca powołujący się na okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wskutek działania siły wyższej. Przez siłę wyższą, Strony rozumieją: wprowadzenie ograniczeń administracyjnych wynikających z pandemii wywołanej przez COVID-19/SARS-CoV-2, nagły przypadek lub zdarzenie zewnętrzne (niezależne od woli stron), pozostające poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, którego nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnychmożna przewidzieć lub uniknąć, a które zaistnieje po wejściu w życie Umowy i stanie się przeszkodą w realizacji Umowy. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebiePojęcie siły wyższej w żadnym przypadku nie obejmuje braku należytej staranności, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego o której mowa w § 4 ustart. 1 umowy355 kc. W razie wystąpienia zwłoki Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowycelu usunięcia przeszkód, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowyaby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. Zamawiający uprawniony nie jest zobowiązany do odstąpienia płacenia odsetek od umowy ze skutkiem natychmiastowymnieterminowych płatności, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegojeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych) za okoliczności, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówza które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.