Common use of Comisión de Preadjudicación Clause in Contracts

Comisión de Preadjudicación. 7.1. El Organismo Contratante designará las personas que conformarán la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN de la licitación objeto de la presente. La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN tendrá la función de evaluación de las propuestas, precalificación y pre adjudicación de las mismas. En el marco del procedimiento de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de prueba necesarias para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico financiera de los distintos oferentes, realizar pedidos de informes a los proponentes y/u organismos especializados, requerimientos de documentación, inspecciones técnicas, etc. La recomendación deberá recaer en la oferta que resulte más conveniente, teniendo los parámetros y elementos objetivos de selección que aseguren conseguir el interés público propuesto y en las mejores condiciones para el Estado. En ejercicio de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de aplicación dejar sin efecto el procedimiento licitatorio sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes. La recomendación de la Comisión, en relación a la precalificación será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos. La recomendación de la Comisión, en relación a la Empresa que resultare preadjudicataria, será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos, las que deberán ser garantizadas mediante un depósito en la cuenta bancaria que se informa en el presente Pliego de Bases y Condiciones por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto total ofertado en su propuesta económica. Se deja expresamente establecido que esta garantía deberá constituirse por cada una de las impugnaciones que se efectúen.

Comisión de Preadjudicación. 7.1. El Organismo Contratante La Secretaría de Procedimientos de Contrataciones designará las personas que conformarán la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN a los miembros de la licitación objeto Comisión de Preadjudicación, la presente. La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN tendrá la función de evaluación de las propuestasque, precalificación y pre adjudicación de las mismas. En en el marco del procedimiento proceso de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de prueba necesarias para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico económico- financiera de los distintos oferentesoferentes (pedido de informes, realizar pedidos requerimiento de informes documentación, inspecciones, etc.), la calidad de los productos ofrecidos, solicitar cotizaciones de precios a los proponentes terceras personas y/u organismos especializadospúblicos (ej: Unidad Central de Contrataciones, requerimientos Dirección General de documentaciónEstadísticas), inspecciones técnicasconsultar bases de datos, etc. etc.- La recomendación deberá recaer en la oferta que resulte más conveniente, teniendo los parámetros en cuenta calidad, precio, idoneidad, responsabilidad y probado cumplimiento del oferente en contrataciones anteriores (lo que no significa en modo alguno que no se aceptaran nuevos proveedores), como así también otros elementos objetivos de selección la oferta que aseguren conseguir el interés público propuesto y en las mejores condiciones para el EstadoEstado.- En caso de igualdad de condiciones, entre dos o más ofertas, la Comisión llamará a los proponentes a mejorarlas, por escrito y en la fecha que se establezca. En caso de subsistir la igualdad podrá recomendar la adjudicación en partes iguales.- En ejercicio de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de aplicación dejar sin efecto el procedimiento licitatorio licitatorio, sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes. oferentes.- La recomendación de la Comisión, en relación a la precalificación será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos. La recomendación de la Comisión, en relación a la Empresa que resultare preadjudicataria, Comisión será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos, las los que deberán ser garantizadas garantizados mediante un depósito en la cuenta bancaria que se informa en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto total ofertado importe de cada renglón a impugnar, salvo que dicho pliego estipule un valor diferente u otra modalidad. La falta de cumplimiento de este requisito al momento de la presentación producirá el rechazo de aquella, sin sustanciación ni trámite alguno.- En caso de que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o los cuestionamientos resulten rechazados, las fianzas quedarán en su propuesta económicabeneficio del Estado, incorporándose x Xxxxxx Generales. En el supuesto de que se hiciere lugar a los mismos, se restituirán las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni compensaciones de ninguna naturaleza.- Se deja expresamente establecido constancia de que, en el caso de que esta garantía deberá constituirse el Pliego de Condiciones Particulares requiera determinadas medidas o capacidades, todas las medidas indicadas en el pliego referido son aproximadas, salvo expresa indicación en contrario; con lo cual se podrán aceptar variaciones en las medidas y capacidades de los productos y/o servicios ofrecidos, quedando a criterio del organismo considerar dichas variaciones, siempre que ello fuera posible de acuerdo a las necesidades y el destino del producto. Asimismo, en caso de que el Pliego de Condiciones Particulares haga expresa mención de una marca comercial determinada, se deja aclarado que las marcas comerciales solicitadas son ejemplos, modelos y patrones que reflejan los parámetros de calidad requeridos por cada una de las impugnaciones el Organismo destinatario, quedando a criterio del mismo pre-adjudicar productos con equivalentes características a los indicados en el Anexo, siempre que se efectúenajusten a las necesidades del organismo destinatario.

Comisión de Preadjudicación. 7.1. El Organismo Contratante designará las personas que conformarán la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN La Auditoría General de la licitación objeto Provincia xx Xxxxx designara a los miembros de la presente. La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN tendrá Comisión de Pre adjudicación, la función de evaluación de las propuestasque, precalificación y pre adjudicación de las mismas. En en el marco del procedimiento proceso de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de prueba necesarias para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico económico-financiera de los distintos oferentesoferentes (pedido de informes, realizar pedidos de informes a los proponentes y/u organismos especializados, requerimientos requerimiento de documentación, inspecciones técnicasinspecciones, etc.), la calidad de los productos ofrecidos, solicitar cotizaciones de precios a terceras personas y/o organismos públicos ( Ej.: Unidad Central de Contrataciones de la Provincia xx Xxxxx, Dirección General de Estadísticas), consultar bases de datos, etc. La recomendación deberá recaer en Comisión Evaluadora o de Pre adjudicación evaluará y calificará las propuestas y pre adjudicará la oferta que resulte más convenienteconveniente a los intereses de la entidad. La recomendación deberá estar debidamente fundada. La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas humanas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Los antecedentes xx xxxx e incumplimiento contractual como así también la existencia de pleito contra el Estado Provincial acerca de los contratos celebrados con este, teniendo serán especialmente considerados a los parámetros y elementos objetivos efectos de la pre adjudicación, pudiéndose en su caso desestimar la oferta por inconveniente Las entidades contratantes podrán dejar sin efecto los procedimientos de selección de contratista hasta la instancia previa a la adjudicación, sin que aseguren conseguir el interés público propuesto ello otorgue derecho a la devolución de los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de las ofertas, lucro cesante, ni derecho alguno a los interesados. En caso de igualdad de condiciones, entre dos o más ofertas, la Comisión llamara a los proponentes a mejorarlas, por escrito y en las mejores condiciones para el Estadola fecha que se establezca. En caso de subsistir la igualdad podrá recomendar la adjudicación en partes iguales. En ejercicio de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de aplicación dejar sin efecto el procedimiento licitatorio licitatorio, sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes. Para el examen de las propuestas presentadas, la Comisión Evaluadora o de Pre adjudicación confeccionara un cuadro comparativo de las ofertas en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles posteriores al plazo de vista y observación de las ofertas, salvo que por la naturaleza de la contratación se exijan plazos diferentes o sean previstos en los pliegos de bases y condiciones o en la documentación que haga a sus veces. Para efectuar una comparación homogénea, se deben tener en cuenta las variantes que se presenten en las ofertas, cuando ellas hayan sido requeridas y se adecúen a las necesidades del órgano de control, salvo que por la naturaleza o destino del bien o servicio no fuera posible aceptar las mismas. La recomendación de preadjudicación de la Comisión, en relación a la precalificación Comisión será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo informando que los cuadros comparativos de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos. La recomendación de la Comisión, en relación las ofertas estarán a la Empresa que resultare preadjudicataria, será notificada dentro disposición de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, ; quienes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos, las los que deberán ser garantizadas garantizados mediante un depósito en la cuenta bancaria que se informa en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto total ofertado importe de cada renglón a impugnar, salvo que dicho pliego estipule un valor diferente u otra modalidad. La falta de cumplimiento de este requisito al momento de la presentación producirá el rechazo de aquella, sin sustanciación ni trámite alguno. Las mismas deberán ser resueltas dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes a su formulación, salvo que circunstancias justificadas en su propuesta económicael expediente ameriten un plazo superior. El dictamen de pre adjudicación será notificado a todos los oferentes en la forma prevista precedentemente y en caso de haberse presentado observaciones a la oferta que resultare pre adjudicada, se emitirá en dicho dictamen opinión fundada sobre las mismas. En caso de que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o los cuestionamientos resulten rechazados, las fianzas quedaran en beneficio de la Auditoria General de la Provincia xx Xxxxx. En el supuesto de que se hiciere lugar a los mismos, se restituirán las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni compensaciones de ninguna naturaleza. Se deja expresamente establecido constancia de que, en el caso que esta garantía deberá constituirse el Pliego de Condiciones Particulares requiera determinadas medidas o capacidades, todas las medidas indicadas en el Pliego referido son aproximadas, salvo expresa indicación en contrario; con lo cual se podrán aceptar variaciones en las medidas y capacidades de los productos y/o servicios ofrecidos, quedando a criterio del organismo considerar dichas variaciones, siempre que ello fuera posible de acuerdo a las necesidades y el destino del producto. Asimismo, en caso de que los Pliegos de Condiciones Particulares haga expresa mención de una marca comercial determinada, se deja aclarado que las marcas comerciales solicitadas son ejemplos, modelos y patrones que reflejan los parámetros de calidad requeridos por cada una la Auditoria General de las impugnaciones la Provincia xx Xxxxx, quedando a criterio de este órgano pre adjudicar productos equivalentes características a los indicados en el Anexo, siempre que se efectúenajusten a las necesidades del organismo. La Comisión Evaluadora o de pre adjudicación deberá en todos los casos recomendar la decisión a adoptar, aun cuando se trate de una sola propuesta válida. La recomendación tendrá carácter de dictamen no vinculante y no generará derecho alguno para el oferente pre adjudicado. Sin alterar la igualdad entre oferentes, la Comisión Evaluadora o de pre adjudicación podrá pedir, en caso de ser necesario, las aclaraciones pertinentes. La Comisión de Evaluación de Ofertas o de pre adjudicación que estará integrada por tres (3) miembros como mínimo. Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos especializados, la comisión podrá ser integrada conforme lo previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 8072. En su defecto, la comisión podrá solicitar toda clase de informes y cualquier otro elemento de juicio que sea necesario y las reparticiones quedan obligadas a suministrarlos a la brevedad. Igualmente, cuando se lo solicitaren, los organismos que deben efectuar el análisis científico de muestras, expresaran concretamente y en términos claros, cuales, en su opinión, resultan más convenientes, teniendo en cuenta la relación de calidad y precio de todas las ofertas y fines en que será utilizados el o los elementos cotizados. La Comisión Evaluadora de Ofertas o de Pre adjudicación podrá intimar al oferente, bajo apercibimiento de desestimar la oferta, a subsanar deficiencias formales e insubstanciales de su oferta dentro del término que se fije en la intimación precitada.

Comisión de Preadjudicación. 7.1. El Organismo Contratante designará La Comisión de Preadjudicación, en un plazo no mayor de siete días contados desde el día siguiente a la fecha de apertura de las personas que conformarán ofertas o desde la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN recepción de la licitación objeto última aclaración y/o documentación en los casos de los puntos 4.2. y 4.3., emitirá el Dictamen de Preadjudicación, a cuyo fin podrá, indistinta o simultáneamente, analizar la documentación presentada por todos los Proponentes o, en primer lugar, sólo la de la presenteoferta más baja en el orden de precios para verificar si la misma es una propuesta admisible, procediendo a evaluar las siguientes en orden creciente de precios en caso contrario. La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN tendrá la función de evaluación de las propuestas, precalificación y pre adjudicación de las mismas. En el marco del procedimiento de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de prueba necesarias para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico financiera de los distintos oferentes, realizar pedidos de informes a los proponentes y/u organismos especializados, requerimientos de documentación, inspecciones técnicas, etc. La recomendación deberá recaer preadjudicación recaerá en la oferta que resulte propuesta más conveniente, teniendo tomando en cuenta la oferta económica, el cumplimiento de los parámetros criterios de admisibilidad del punto 5.2, los antecedentes, y elementos objetivos de selección que aseguren conseguir el interés público propuesto y en cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para el Estadola ejecución de la obra. En ejercicio el caso de una UTE, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente las cifras correspondientes a cada integrante se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación. Se considerará propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del presente Xxxxxx, y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comisión de Preadjudicación, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra. Los requisitos mínimos a cumplir son: − Para la capacidad empresaria: Conforme la declaración jurada del punto 3.1.2.a), haber ejecutado como mínimo en los últimos cinco años el equivalente a dos veces la superficie cubierta del proyecto licitado en obras de similares características a las de la presente Licitación. En caso que la obra que se licita tenga un objeto mixto (obra nueva y refacción), a los efectos de este punto se la considerará íntegramente como de obra nueva, con una superficie cubierta igual a la sumatoria de la superficie de obra nueva más el 50% de la superficie de refacción. m2 ejecutados (últimos 5 años) / m2 Proyecto > 2 − Para la capacidad de producción: Conforme la declaración jurada del punto 3.2.1.b), el promedio del período de doce meses de mejor producción en los últimos treinta y seis meses debe ser mayor o igual al cociente entre el monto de la oferta y el plazo en meses de la obra licitada. Capacidad de Producción ≥ Monto Oferta / Plazo de Obra (meses) − Es condición indispensable que la empresa oferente merezca como mínimo la calificación xx XXXXX, tanto en el concepto general como en el de cada uno de sus facultadescomponentes, podrá recomendar en el Certificado del Registro de Constructores de Obra Pública presentado. − Para la capacidad de contratación: La capacidad de contratación anual otorgada por el correspondiente Registro de Constructores de Obra Pública deberá ser mayor o igual a la autoridad capacidad de aplicación dejar sin contratación mínima que se expresa a continuación: Para obras de plazo de ejecución hasta 12 meses: Para obras de plazo de ejecución superior a 12 meses: Donde: CCM = Capacidad de contratación mínima MO = Monto de la oferta PE = Plazo ejecución (expresado en meses) − Para la capacidad económico-financiera: Para evaluar y establecer la capacidad económico-financiera de los Oferentes, se considerarán los índices financieros y económicos que se detallan a continuación. Liquidez: AC / PC > 0,8 Solvencia: A / P > 1,5 Endeudamiento: PC / PN < 0,75 Rentabilidad: U / PN > 0 , siendo PN > 0 Capacidad de trabajo: AC - PC > MO / PE donde: A = Activo P = Pasivo AC = Activo Corriente PC = Pasivo Corriente PN = Patrimonio Neto U = Utilidad neta MO = Monto de la oferta PE = Plazo de ejecución (en meses) Se considerará que los proponentes acreditan capacidad económico- financiera suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente, el resultado del análisis de los índices promedio de los dos − Para el precio de la oferta: Se podrán declarar inadmisibles aquellas ofertas económicas que superen en más de 10% el Presupuesto Oficial actualizado al mes de presentación de las ofertas. Para la actualización del Presupuesto Oficial, se considerará la variación registrada entre los meses anteriores al de la apertura de ofertas y al de elaboración del Presupuesto Oficial, aplicando a tal efecto los índices que correspondan en la fórmula polinómica determinada conforme el procedimiento licitatorio sin que ello otorgue derecho alguno punto 2.5. En caso de no estar publicados los índices del mes anterior al de la oferta en el momento de la actualización, se tomarán los índices correspondientes a los oferentes. La recomendación dos meses anteriores al de la Comisión, en relación a la precalificación será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos. La recomendación de la Comisión, en relación a la Empresa que resultare preadjudicataria, será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos, las que deberán ser garantizadas mediante un depósito en la cuenta bancaria que se informa en el presente Pliego de Bases y Condiciones por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto total ofertado en su propuesta económica. Se deja expresamente establecido que esta garantía deberá constituirse por cada una apertura de las impugnaciones que se efectúenofertas y al de elaboración del Presupuesto Oficial.

Comisión de Preadjudicación. 7.1. El Organismo Contratante designará las personas que conformarán Comitente integrará para la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN presente Licitación una Comisión de Preadjudicación con funcionarios y/o profesionales de la licitación objeto misma, ésta deberá expedirse y aconsejar al Señor Intendente Municipal sobre la oferta más conveniente.- Los funcionarios y/o profesionales integrantes de las comisiones serán designados por el Comitente, los que actuarán como profesionales independientes, según su propio juicio, sin representar a sus reparticiones de origen y sin más limitaciones que las normas de procedimientos del presente Pliego.- El Intendente Municipal procederá a remitir la documentación -totalidad de las ofertas- del proceso licitatorio de mención, a la comisión de preadjudicación para su respectivo tratamiento y la debida visación por parte de la presentemisma. Esta comisión evaluara las ofertas primeramente en los términos de la cláusula 6.3 y luego de la 6.4. La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN tendrá Comisión de Preadjudicación, en un plazo no mayor de 6 (seis) días hábiles contados desde el día siguiente a la función fecha de evaluación apertura del Sobre N° 2 de las propuestas, precalificación y pre adjudicación de las mismas. En el marco del procedimiento de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de prueba necesarias para tomar conocimiento efectivo ofertas o desde la recepción de la solvencia económico financiera de los distintos oferentes, realizar pedidos de informes a los proponentes última aclaración y/u organismos especializados, requerimientos de o documentación, inspecciones técnicasemitirá el Dictamen de Preadjudicación, etc. La recomendación deberá recaer a cuyo fin podrá, indistinta o simultáneamente, analizar la documentación presentada por todos los Proponentes o, en primer lugar, sólo la de la oferta que resulte más convenientebaja en el orden de precios para verificar si la misma es una propuesta admisible, teniendo los parámetros y elementos objetivos procediendo a evaluar las siguientes en orden creciente de selección que aseguren conseguir precios en caso contrario. Una vez obtenido dictamen el interés público propuesto y Municipio deberá preadjudicar en las mejores condiciones para el Estado. En ejercicio plazo de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de aplicación dejar sin efecto el procedimiento licitatorio sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes. La recomendación de la Comisión, en relación a la precalificación será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al oferente que haya resultado con la oferta más conveniente, luego de notificadas a su emisión a todos los las oferentes, quienes tendrán por un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observacionespodrán formular impugnaciones a la preadjudicación, aclaracionestranscurrido el plazo indicado precedentemente se deberá proceder a la adjudicación y protocolización del respectivo contrato de obra pública.- Dejándose claramente establecido que la Preadjudicación como la Adjudicación no causarán estado, peticiones y/o cuestionamientos. La recomendación ni derecho, ni acreencia alguna a favor del oferente en virtud de la Comisión, en relación a la Empresa Licitación Pública de mención.- Se considerará propuesta admisible aquélla que resultare preadjudicataria, será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos, cumpla con todas las que deberán ser garantizadas mediante un depósito en la cuenta bancaria que se informa en el exigencias del presente Pliego de Bases y Condiciones por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto total ofertado en su propuesta económica. Se deja expresamente establecido que esta garantía deberá constituirse por cada una de las impugnaciones que se efectúen.Xxxxxx:

Comisión de Preadjudicación. 7.1. El Organismo Contratante designará las personas que conformarán la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN La Auditoría General de la licitación objeto Provincia xx Xxxxx designara a los miembros de la presente. La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN tendrá Comisión de Pre adjudicación, la función de evaluación de las propuestasque, precalificación y pre adjudicación de las mismas. En en el marco del procedimiento proceso de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de prueba necesarias para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico económico-financiera de los distintos oferentesoferentes (pedido de informes, realizar pedidos de informes a los proponentes y/u organismos especializados, requerimientos requerimiento de documentación, inspecciones técnicasinspecciones, etc.), la calidad de los productos ofrecidos, solicitar cotizaciones de precios a terceras personas y/o organismos públicos ( Ej.: Unidad Central de Contrataciones de la Provincia xx Xxxxx, Dirección General de Estadísticas), consultar bases de datos, etc. La recomendación deberá recaer en Comisión Evaluadora o de Pre adjudicación evaluará y calificará las propuestas y pre adjudicará la oferta que resulte más convenienteconveniente a los intereses de la entidad. La recomendación deberá estar debidamente fundada. La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas humanas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Los antecedentes xx xxxx e incumplimiento contractual como así también la existencia de pleito contra el Estado Provincial acerca de los contratos celebrados con este, teniendo serán especialmente considerados a los parámetros y elementos objetivos efectos de la pre adjudicación, pudiéndose en su caso desestimar la oferta por inconveniente. Las entidades contratantes podrán dejar sin efecto los procedimientos de selección de contratista hasta la instancia previa a la adjudicación, sin que aseguren conseguir el interés público propuesto ello otorgue derecho a la devolución de los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de las ofertas, lucro cesante, ni derecho alguno a los interesados. En caso de igualdad de condiciones, entre dos o más ofertas, la Comisión llamara a los proponentes a mejorarlas, por escrito y en las mejores condiciones para el Estadola fecha que se establezca. En caso de subsistir la igualdad podrá recomendar la adjudicación en partes iguales. En ejercicio de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de aplicación dejar sin efecto el procedimiento licitatorio licitatorio, sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes. La recomendación Para el examen de las propuestas presentadas, la Comisión, Comisión Evaluadora o de Pre adjudicación confeccionara un cuadro comparativo de las ofertas en relación a la precalificación será notificada dentro un plazo no mayor de los tres cinco (35) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un al plazo de tres (3) días hábiles para realizar observacionesvista y observación de las ofertas, aclaracionessalvo que por la naturaleza de la contratación se exijan plazos diferentes o sean previstos en los pliegos de bases y condiciones o en la documentación que haga a sus veces. Para efectuar una comparación homogénea, peticiones y/se deben tener en cuenta las variantes que se presenten en las ofertas, cuando ellas hayan sido requeridas y se adecúen a las necesidades del organismo, salvo que por la naturaleza o cuestionamientosdestino del bien o servicio no fuera posible aceptar las mismas. La recomendación de la Comisión, en relación a la Empresa que resultare preadjudicataria, Comisión será notificada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos, las los que deberán ser garantizadas garantizados mediante un depósito en la cuenta bancaria que se informa en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto total ofertado importe de cada renglón a impugnar, salvo que dicho pliego estipule un valor diferente u otra modalidad. La falta de cumplimiento de este requisito al momento de la presentación producirá el rechazo de aquella, sin sustanciación ni trámite alguno. En caso de que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o los cuestionamientos resulten rechazados, las fianzas quedaran en su propuesta económicabeneficio de la Auditoria General de la Provincia xx Xxxxx. En el supuesto de que se hiciere lugar a los mismos, se restituirán las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni compensaciones de ninguna naturaleza. Se deja expresamente establecido constancia de que, en el caso que esta garantía deberá constituirse el Pliego de Condiciones Particulares requiera determinadas medidas o capacidades, todas las medidas indicadas en el Pliego referido son aproximadas, salvo expresa indicación en contrario; con lo cual se podrán aceptar variaciones en las medidas y capacidades de los productos y/o servicios ofrecidos, quedando a criterio del organismo considerar dichas variaciones, siempre que ello fuera posible de acuerdo a las necesidades y el destino del producto. Asimismo, en caso de que los Pliegos de Condiciones Particulares haga expresa mención de una marca comercial determinada, se deja aclarado que las marcas comerciales solicitadas son ejemplos, modelos y patrones que reflejan los parámetros de calidad requeridos por cada una la Auditoria General de las impugnaciones la Provincia xx Xxxxx, quedando a criterio de este órgano pre adjudicar productos equivalentes características a los indicados en el Anexo, siempre que se efectúenajusten a las necesidades del organismo. La Comisión Evaluadora o de pre adjudicación deberá en todos los casos recomendar la decisión a adoptar, aun cuando se trate de una sola propuesta válida. La recomendación tendrá carácter de dictamen no vinculante y no generará derecho alguno para el oferente pre adjudicado. Sin alterar la igualdad entre oferentes, la Comisión Evaluadora o de pre adjudicación podrá pedir, en caso de ser necesario, las aclaraciones pertinentes. La Comisión de Evaluación de Ofertas o de pre adjudicación que estará integrada por tres (3) miembros como mínimo. Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos especializados, la comisión podrá ser integrada conforme lo previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 8072. En su defecto, la comisión podrá solicitar toda clase de informes y cualquier otro elemento de juicio que sea necesario y las reparticiones quedan obligadas a suministrarlos a la brevedad. Igualmente, cuando se lo solicitaren, los organismos que deben efectuar el análisis científico de muestras, expresaran concretamente y en términos claros, cuales, en su opinión, resultan más convenientes, teniendo en cuenta la relación de calidad y precio de todas las ofertas y fines en que será utilizados el o los elementos cotizados. La Comisión Evaluadora de Ofertas o de Pre adjudicación podrá intimar al oferente, bajo apercibimiento de desestimar la oferta, a subsanar deficiencias formales e insubstanciales de su oferta dentro del término que se fije en la intimación precitada.