ПРО ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ № J 3 /

ДОГОВІР

ПРО ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ № J 3 /

м.Славута « J 4 » ^ 2018р.

Виконавчий комітет Славутської міської ради в особі першого заступника міського голови Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, що діє на підставі довіреності №04-31/1724 від 28.12.2015р. та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, та

фізична особа - підприємець Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, що діє на підставі витягу' з ЄДР (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

І.Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи: «Реконструкція огорожі по вул. Миру м.Славута Хмельницької області», а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи в межах коштів виділених на вказану мету, відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України.

2. Договірна ціна

2.1. Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних національних стандартів в будівництві, визначається на основі кошторису і відповідає ціні, зазначеній у пропозиції Підрядника, визнаного переможцем торгів та є динамічною (Додаток 2).

2.2. Договірна ціна становить: 775 475,00 грн. (Сімсот сімдесят п’ять тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 00 коп.) без ПДВ.

2.3. Платіжні зобов’язання Замовника за цим договором виникають лише за наявності та в межах відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

2.4. Оплата відряджень не включаються в розрахунок вартості робіт і не оплачується.

3. Порядок здійснення оплати

3.1. Розрахунок проводиться шляхом перерахування протягом 30 банківських днів коштів на поточний рахунок Підрядника згідно з оформленими Сторонами актами виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в), довідками про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (форма №КБ-3) тільки в межах коштів виділених на бюджетний рік відповідно до помісячного плану асигнувань. В кінці бюджетного року вказані документи подаються Підрядником не пізніше 10 грудня поточного року.

3.2. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що пред’явлена до оплати.

3.3. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету м.Славута та інших джерел, незаборонених законодавством.

3.4. В разі наявності або відсутності коштів в міському бюджеті строки виконання робіт, а відповідно і їх оплата, можуть бути змінені за письмовою згодою сторін відповідно до плану видатків міського бюджету за умови, якщо це не збільшить загальну ціну Договору.

3.5. Договірна ціна, яка застосовується при розрахунках за фактично виконані роботи за цим Договором, визначається згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Вартість матеріальних ресурсів (матеріалів, виробів, конструкцій) визначається за фактичними даними та підтверджуються завіреними Підрядником копіями накладних на придбання матеріальних цінностей та копіями товаротранспортних накладних на їх перевезення. Вартість матеріалів та виробів власного виробництва Підрядника підтверджуються копіями калькуляцій, завіреними Підрядником належним чином.

Внесення змін до кошторису можливе з урахуванням вимог чинного законодавства України.

3.6. У разі зміни вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів упродовж дії договору, кошти на їх покриття, відповідно до ДСТУ, повинні враховуватись Підрядником у

договірній ціні, як кошти на покриття додаткових витрат та ризиків, пов’язаних з інфляційними процесами.

3.7. Якщо під час будівництва виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту, Підрядник зобов'язаний протягом 5-ти робочих днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 10-ти робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього підрядника. Якщо Замовником приймається рішення про необхідність проведення таких додаткових робіт, між Підрядником та Замовником укладається відповідний договір на додаткові роботи, після отримання відповідного погодження проектної організації.

3.8. Якщо підрядник не повідомив замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва.

4. Якість робіт

4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, згідно технічного завдання та відповідно до проектно-кошторисної документації, таким чином, щоб якість виконаних робіт відповідала проектним рішенням, державним будівельним нормам, правилам та іншим чинним нормативним документам України, із застосуванням заходів захисту довкілля.

4.2. Відповідальність за якість виконаних робіт та використаних матеріалів несе Підрядник.

4.3. Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних та виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам.

4.4. У разі виявлення порушень проектних рішень, будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення робіт. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

4.5. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

5. Виконання робіт

5.1. Обсяг виконання робіт - відповідно до проектно-кошторисної документації (у випадках, передбачених договором, зі змінами, внесеними до неї), технічного завдання та календарного плану виконання робіт (додаток 1)

5.2. Строк виконання робіт до 31 жовтня 2018 року.

5.3. Місце виконання робіт: вул. Острозька 6-а в м. Славута, Хмельницької області.

5.4. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подавання на об’єкт обладнання, матеріалів здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів та відповідає за їх зберігання.

5.5. Передача виконаних робіт здійснюється відповідно до актів виконаних підрядних робіт, що направляються учасником протягом 5 днів з моменту закінчення їх виконання.

5.6. У рамках дії цього Договору Підрядник несе повну відповідальність за повноту, узгодженість усіх частин виконавчої документації і за відповідність документації чинним нормам і правилам та призначенню проекту. У разі наявності претензій Замовника до Підрядника щодо повноти та якості підготовлених документів та виконаних робіт Замовник

відмовляється від підписання акта виконаних підрядних робіт та документів, зазначивши підставу такої відмови. У разі мотивованої відмови Замовника від прийняття документації Сторони в 3-денний термін з моменту письмової відмови складають двосторонній акт із зазначенням недоліків та термінів їх усунення.

5.7. Підрядник протягом 5 (п'яти) робочих днів після одержання відповідного письмового повідомлення від Замовника за свій рахунок усуває будь-які неточності в документації.

5.8. Підрядник зобов’язується здати виконані монтажні та пусконалагоджувальні роботи в повному обсязі в експлуатацію Замовнику згідно з вимогами діючого законодавства.

5.9. Відповідальним за збереження отриманого до монтажу обладнання є Підрядник до моменту підписання актів виконаних підрядних робіт.

5.10. Замовник може письмово внести у ході робіт зміни та доповнення до технічних умов, вихідних даних та обсягів робіт за умови, що ці зміни не призведуть до збільшення строків виконання та вартості робіт. Підрядник зобов'язується врахувати рішення Замовника, якщо вони подані не менше ніж за 10 днів до початку виконання відповідних робіт.

6. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

6.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт.

6.2. Гарантійний термін на виконані роботи встановлюється згідно вимог чинного законодавства.

6.3. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання- передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва).

6.4. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (об'єкт будівництва) не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе підрядник.

6.5. При виявленні у виконаних роботах під час гарантійного строку недоліків, що виникли з вини Підрядника, останній зобов’язаний безоплатно усунути їх у 30-денний термін від моменту письмового звернення Замовника та відшкодувати завдані такими недоліками збитки

6.6. Якщо підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його підряднику.

6.7. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

6.8. У разі відмови підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) замовник може усунути їх рвоїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі підрядник зобов'язаний повністю компенсувати замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

6.9. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підряду підрядником або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

7. Права та обов’язки сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:

- Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати проектно- кошторисну та іншу договірну документацію і ресурси, необхідні для виконання робіт за договором.

- Прийняти в установленому порядку виконані роботи.

- Підписувати (з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України) протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання, передані Підрядником акти виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (форма №КБ-3) за умови відсутності претензій до виконаних Підрядником робіт за цим Договором. В іншому випадку у той самий термін надати обгрунтовану письмову відмову від їх підписання.

- Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату виконаних робіт, згідно з п. 4.1. цього Договору.

- Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

- Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

- Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду.

Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

7.2. Замовник має право:

- Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

- Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт проектно-кошторисній документації, нормам та правилам, а обладнання та матеріалів - державним стандартам та технічним умовам. У разі виявлення відхилень письмово надати Підряднику претензію (вказівку) та розпорядження про їх усунення, а за потребою - прийняти рішення про припинення робіт.

- Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі підряду їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

- Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі.

- Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

- Повернути документи Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів тощо).

- Порушити перед Підрядником питання про розірвання договору та вимагати відшкодування збитків, якщо:

• підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим;

• підрядником допущено кількаразове або грубе порушення будівельно- монтажних норм та правил, відхилення від проектних рішень при виконанні робіт.

- Порушити перед Підрядником питання про розірвання договору, якщо:

• прийнято рішення, що інвестування коштів є недоцільним, зокрема через обставини непереборної сили;

• відсутні кошти для фінансування робіт на об'єкті;

• підрядника визнано в установленому порядку банкрутом;

- Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши підряднику виконану частину робіт.

- Ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору.

- Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору.

- Замовник має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

7.3. Підрядник зобов’язаний:

- Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації.

- Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

- Мати необхідні дозволи та ліцензії на виконання окремих видів робіт, якщо їх отримання встановлене законом.

- Своєчасно попередити Замовника про те, шо додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

- У відповідь на звернення Замовника укласти з ним додаткову угоду до договору на коригування сум фінансування, в разі довиділення коштів на фінансування робіт за договором;

- Передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

- Вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

- Забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору.

- Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, в разі їх залучення.

- Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

- Відшкодувати відповідно до законодавства та договору завдані Замовнику збитки.

- Інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, щсг перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

- Передати Замовнику належним чином оформлену документацію на виконані підрядні роботи та всю відповідну технічну документацію на обладнання.

- Створити умови праці, що відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці, а також відповідати за дотримання його персоналом Правил техніки безпеки та пожежної безпеки при виконанні тих чи інших робіт. У разі виконання робіт на території Замовника дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Замовника.

- Після завершення робіт за Договором передати Замовнику виконавчу документацію, передбачену нормативними документами, акти на приховані роботи. У разі розірвання Договору передати виконавчу документацію на виконаний обсяг робіт та повернути проектно-кошторисну документацію Замовнику.

- У разі використання Підрядником праці найманих працівників, які зареєстровані та проживають у місті Славута, Підрядник зобов’язується суми податку нараховані на доходи таких фізичних осіб за звітний період перераховувати до відповідного бюджету міста Славута.

- Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором. Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

7.4. Підрядник мас право:

- Ссвоєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

- Залучати за згодою Замовника до виконання договору третіх осіб (субпідрядників) на умовах, згідно чинного законодавства. Відповідальність за виконання робіт субпідрядниками несе Підрядник.

- Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за договором, шо призвело до ускладнення або до неможливості проведення підрядником робіт.

- Вимагати виплати попередньої оплати, якщо така виплата передбачена договором.

- Вимагати відшкодування завданих йому збитків відповідно до' законодавства та договору.

- Ініціювати внесення змін у договір.

- Порушити перед Замовником питання про розірвання договору, через:

• Відсутність у поточному році коштів для фінансування повного обсягу робіт за договором.

• Зростання ринкових цін на будівельні матеріали, необхідні для виконання робіт, в розмірі, який не може бути покритий, передбаченими у договірній ціні ризиками, що буде підтверджено документально.

У разі виплати Підряднику попередньої оплати, останній може ініціювати розірвання Договору лише після надання підтвердження використання перерахованих коштів, згідно пункту 3.5. Договору, та/або після повернення Замовнику невикористаної суми коштів попередньої оплати.

- Підрядник має також інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором. Сторона не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору, в частині виконання робіт, з вини Підрядника, останній сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня. А у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику не використані кошти з урахуванням індексу інфляції.

8.3. За невиконання Підрядником з його вини пункту 5.1. цього Договору останній сплачує Замовнику штраф у розмірі 100% від суми неосвоєних коштів.

Визначені* цим пунктом штрафні санкції не стягуються у випадку, якщо виділення коштів на фінансування предмету договору буде здійснене у строки, за які Підрядник об'єктивно не зможе виконати свої зобов’язання за договором, що буде оформлене відповідним актом, завіреним обома сторонами.

8.4. У випадку прострочення Замовником з його вини, терміну розрахунку за виконані роботи. Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,1 відсотка від простроченої суми за кожен день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня.

8.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

8.6. Підрядник несе відповідальність за збереження обладнання, виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або повної втрати з власної вини.

8.7. Замовник не несе відповідальності за затримку проведення платежів органами казначейської служби України.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які

не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх

виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Неповідомлення у зазначений термін про виникнення або припинення дії форс-мажорних обставин тягне за собою для Сторони, що не повідомила, обов'язкове, належне виконання умов цього Договору, а також повну відповідальність за невиконання умов Договору та позбавляє можливості Сторону, що не повідомила про настання таких обставин, посилатися на дію форс-мажорних обставин як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання умов Договору

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або місцевими органами.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір та не несе відповідальності за таке розірвання за умови повідомлення другої Сторони не пізніше ніж за 5 днів до розірвання. Належним доказом настання таких обставин є відповідна довідка. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згодй, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку

10.3. Сторони домовилися, що для спорів за цим Договором встановлюється обов'язкова процедура досудового врегулювання.

11. Строк дії договору

II. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 року включно, але у будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

12. Інші умови

12.1. Умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених цим договором та законодавством, зокрема статею 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

12.2. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається. Сторона, яка вважає за необхідне розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні. Сторона, яка одержала пропозицію про розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

Якщо Сторони не дійшли згоди щодо розірвання цього Договору, а також у випадку неотримання відповіді на пропозицію про розірвання цього Договору у встановлений термін, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

12.3. Якщо Договір розривається з вини Підрядника, то він зобов'язаний відшкодувати Замовнику пов'язані з цим витрати та втрати. Усі документи та розрахунки для здійснення остаточного розрахунку при розірванні Договору повинні бути подані зацікавленою Стороною за 15 днів до дня розірвання Договору. Протягом 15 днів після подання необхідних ДОКуМбНТІВ та розрахунків повинна бути здійснена їх оплата або надана обгрунтована відмова.

12.4. Підрядник є платником .

12.5. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною та обов'язковими для виконання Сторонами лише у разі, якщо вони оформлені таким чином: виконані письмово, підписані повноважними представниками обох Сторін, скріплені печатками Сторін, мають порядковий номер та дату підписання.

12.6. Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. Після підписання цього Договору усі

попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.7. Сторони домовилися, що зміст цього Договору, будь-які документи, інформація та відомості, які стосуються цього Договору, є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди другої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передання пов’язане з одержанням офіційних документів для виконання Договору або сплатою податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених законодавством.

12.8. При зміні реквізитів Сторона зобов’язана письмово повідомити про це другу Сторону протягом 3 днів з дати внесення таких змін.

12.9. Усі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та обов’язковими для йиконання Сторонами, якщо вони підписані повноважними представниками обох Сторін, скріплені печатками Сторін, мають порядковий номер, а також посилання на дату та номер цього Договору.

13. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план (додаток 1)

- договірна ціна (додаток 2), кошторис (додаток 3),

- ресурсна відомість (додаток 4)

14. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник Виконавчий комітет Славутської міської ради Код ЄДРПОУ 23563639

Адреса: 30000 Хмельницька обл. м.Славута, вул. Соборності, 7 Тел. (03842) 2-13-59, факс 7-12-33

Р/р в ГУДКСУ у Хмельницькій обл. МФО 815013

Підрядник Фізична особа - підприємець Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Код 2390112937

Адреса: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин,

проспект Незалежності, 19/53 Тел.: 000-000-00-00

Р/р 26009052422465

в «ПАТ КБ Приватбанк»

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу капітального будівництва

Начальник відділу з питань регуляторної політики та підприємництва

Головний спеціаліст юридичного відділу Реєстрація документа

Xxxxxxxxx О.В Xxxxxxx X.X. Xxxxx X.X. Xxxxxxx X.X.