Common use of Terminy Clause in Contracts

Terminy. 3.1. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 26 umowy.

Terminy. 3.11. Przedmiot Umowy w Części I zostanie wykonany w terminie do 8 tygodni (56 dni) od daty podpisania umowy. 2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 kwietnia 2021 rokurozpoczęcia dostawy i montażu wyposażenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca uzgodni z zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy najpóźniej na 2 dni przed dostawą e-mailem na adres: ……………………………. lub telefonicznie: ………. 3.23. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowymaksymalnie 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania. 3.34. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy Wykonawca w terminie 7 przypadku awarii dostarczonych urządzeń powodującej uniemożliwienie funkcjonowania placówki zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0002/20 „Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru Przedmiotu Umowy, w przypadku naruszenia terminu dostawy wskazanego w §3 ust. 1 Umowy. 3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 26 umowy.

Terminy. 3.11. Termin zakończenia Przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót ustala się nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 3.22. Wykonawca zobowiązuje po zapoznaniu się z terenem prowadzenia prac modernizacyjnych złoży oświadczenie, iż teren jest w stanie umożliwiającym prowadzenie prac i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń. 3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin rozpoczęcia prac modernizacyjnych oraz dostawy urządzeń i gotowości do montażu. 4. Zakończenie prac modernizacyjnych, montażowych, rozruchu i przekazania funkcjonującej bezusterkowo i kompletnej instalacji nastąpi w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.do dnia 3.35. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy montażowych Strony ustalą Harmonogram Rzeczowy i Harmonogram Finansowy jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia podpisania Umowy. 3.56. Najpóźniej Strony ustalają możliwość wprowadzenia zmian w dniu zgłoszenia Harmonogramach Rzeczowym i Finansowym w drodze obustronnie podpisanego uzgodnienia przez Wykonawcę gotowości umocowanych niniejszą Umową przedstawicieli bez konieczności sporządzania aneksu do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBudUmowy. 3.67. Strony uzgadniająWykonawca oświadcza, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość do odbioru przedmiotu umowyma świadomość tego, zgodnie że terminowa realizacja Umowy ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego i jakiekolwiek opóźnienie w jej wykonaniu może skutkować ujemnymi konsekwencjami finansowymi dla Zamawiającego. W związku z postanowieniami pkt 26 umowytym Wykonawca gwarantuje, że realizacja poszczególnych etapów nastąpi w terminach gwarantujących bezusterkowy odbiór w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 Umowy.

Terminy. 3.11. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, Końcowy termin wykonania zamówienia wynosi dni (zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu ofertą Wykonawcy) od dnia podpisania Umowy. 3.32. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy Termin przedstawienia Harmonogramu realizacji, o którym mowa w terminie 7 dni roboczych od § 6 us–. 1 Umowy - najpóźniej do dnia zawarcia Umowy. 3.53. Najpóźniej Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej nastąpi w dniu zgłoszenia podpisania Umowy. 4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty podpisania Umowy. 5. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę gotowości nastąpi do Odbioru końcowego5 dni od daty przekazania terenu budowy. 6. Zakończenie robót i gotowość do odbioru, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentówzgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, których dołączenia zarówno wpisem do zawiadomienia o zakończeniu dziennika budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBudjak i osobnym pismem doręczonym Zamawiającemu w dniu dokonania wpisu do dziennika budowy. W razie rozbieżności pomiędzy tymi datami, za decydującą uznaje się datę doręczenia Zamawiającemu pisma. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 26 umowy.

Terminy. 3.11. Przedmiot Umowy w Części II zostanie wykonany w terminie do 8 tygodni (56 dni) od daty podpisania umowy. 2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 kwietnia 2021 rokurozpoczęcia dostawy i montażu wyposażenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca uzgodni z zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy najpóźniej na 2 dni przed dostawą e-mailem na adres: ……………………………. lub telefonicznie: ………. 3.23. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowymaksymalnie 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania. 3.34. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy Wykonawca w terminie 7 przypadku awarii dostarczonych urządzeń powodującej uniemożliwienie funkcjonowania placówki zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane w ramach projektu „RPLD.11.03.01-10-0002/20 „Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru Przedmiotu Umowy, w przypadku naruszenia terminu dostawy wskazanego w §3 ust. 1 Umowy. 3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 26 umowy.

Terminy. 3.11. Przedmiot Umowy w Części III zostanie wykonany w terminie do od daty podpisania 2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 kwietnia 2021 rokurozpoczęcia dostawy i montażu wyposażenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca uzgodni z zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy najpóźniej na 2 dni przed dostawą e-mailem na adres: ……………………………. lub telefonicznie: ………. 3.23. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowymaksymalnie 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania. 3.34. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy Wykonawca w terminie 7 przypadku awarii dostarczonych urządzeń powodującej uniemożliwienie funkcjonowania placówki zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0002/20 „Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru Przedmiotu Umowy, w przypadku naruszenia terminu dostawy wskazanego w §3 ust. 1 Umowy. 3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 26 umowy.

Terminy. 3.11. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 3.2. Wykonawca zobowiązuje się Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy realizowany sukcesywnie: w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych 24 m-cy od dnia zawarcia Umowy. 3.5przesłania przez Zleceniodawcę jednostronnie podpisanej Umowy na adres e-mail: . Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. W razie wątpliwości Strony uzgadniająustalają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa moment otrzymania Umowy przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość moment wysłania wiadomości e-mail z serwera pocztowego Zleceniodawcy. 2. O konieczności przewozu wody Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę w terminie 3 dni kalendarzowych przed planowaną realizacją każdego ze zleceń podając szczegółowe dane miejsca odbioru i transportu wody, pisemnym zgłoszeniem, które stanowi Załącznik nr 3 do odbioru przedmiotu umowyniniejszej Umowy, zgodnie przesłanym na adres e-mail Zleceniobiorcy: _ . 3. Odbiór wody z postanowieniami pkt 26 umowypompowań hydrologicznych odbywać się będzie w interwałach od 3 do 5 dni (24 godziny na dobę), a sporadycznie przewidziane są pojedyncze wywozy.

Terminy. 3.11. Termin zakończenia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę : 1) prac projektowych – z dniem zawarcia umowy, 2) robót ustala się budowlanych – po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę i przekazaniu na jego Wniosek przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 2. Termin realizacji całego zamówienia tj. wykonania prac projektowych, robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 20 czerwca 2018 r., w tym: 1) terminy wykonania dokumentacji: a. projekt budowlany – wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami w tym uzyskanie pozwolenia na budowę – do dnia 30 kwietnia 2021 roku9 lutego 2018r., 3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 3.3. Rozpoczęcie realizacji b. projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy– do dnia 9 lutego 2018r., 3.4▇. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia i przedmiary – do dnia 9 lutego 2018r. 2) termin zakończenia robót oraz faktyczną gotowość przedmiotu zamówienia - do odbioru dnia 20 czerwca 2018r. 3. Realizacja przedmiotu umowy, umowy następować będzie zgodnie z postanowieniami pkt 26 harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 4. Poprzez termin realizacji całości zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlano montażowych, wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę i niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi organami administracji oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie .

Terminy. 3.11. Termin zakończenia robót realizacji przedmiotu umowy ustala się do 22 tygodni, liczonych od dnia 30 kwietnia 2021 rokuprzekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych do ich zakończenia, przy czym roboty budowlane zakończą się nie później niż do dnia 15.12.2022 r. 2. Przez zakończenie robót budowlanych należy rozumieć dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru końcowego z wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja przepompowni Herburtowo”, przy czym jeśli w protokole odbioru końcowego zostaną wykazane usterki lub wady z terminem na ich usunięcie na Wykonawcy Nadzoru inwestorskiego ciąży obowiązek potwierdzenia usunięcia usterek lub wad. 3.23. Wykonawca zobowiązuje się Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację, na podstawie której mają być prowadzone roboty budowlane w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu do 7 dni od podpisania Umowy. 3.34. Rozpoczęcie realizacji Zamawiający przekaże Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowyinwestycji „Modernizacja przepompowni Herburtowo” w terminie do 4 dni od dnia podpisania takiej umowy. 3.45. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Osoby sprawujące z ramienia Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy Nadzór inwestorski złożą oświadczenia o podjęciu obowiązków Inspektora nadzoru w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia podpisania Umowy. 3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 26 umowy.

Terminy. 3.1Usługa będzie realizowana w okresie od 1 kwietnia 2023 r.. do 31.03.2024 r. w Wykonawca udostępni produkcyjnie numer 989 oraz numer na połączenia z zagranicy od dnia 01.04.2023r., tj. Termin zakończenia robót ustala się udostępni go do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 3.2korzystania przez użytkowników zewnętrznych, co rozumiane będzie jako uruchomienie Usługi. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni 4 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia podpisania Umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram prac uruchomienia usługi, zwany dalej „Harmonogramem Prac”, zawierający co najmniej terminy uruchomienia następujących elementów, przygotowanie i nagrywanie komunikatów, konfiguracja, uruchomienie i testy IVR ze strony Wykonawcy, udostępnianie IVR do testowania przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowegozamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentówuruchomienie produkcyjne usługi, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez Zamawiający zaakceptuje ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót Prac przedstawiony przez Wykonawcę lub zgłosi do niego uwagi w terminie 2 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy do akceptacji Harmonogramu Prac. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Prac Wykonawca uwzględni je i przedstawi Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Prac w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu Prac. Wykonawca uruchomi i skonfiguruje system IVR w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy, lecz nie później niż do dnia 25 marca 2023r. Podstawą do uruchomienia usługi będzie wykonanie testów weryfikujące poprawność uruchomienia usługi, w tym testu systemu IVR oraz faktyczną gotowość do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 26 umowy.testu wydajnościowego:

Terminy. 3.1. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 kwietnia 2021 roku.na 30.05.2015 r. 3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania obowiązywania rękojmi/gwarancji jakości(wpisać, zgodnie z pkt 28ten, który jest dłuższy), to jest w terminie … miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części, oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 3.5. Najpóźniej w dniu W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 26 umowy.

Terminy. 3.11. Termin realizacji całego zamówienia tj. wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót ustala się budowlanych: 17 listopada 2017r., w tym: 2. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do dnia 30 kwietnia 2021 rokuniniejszej umowy. 3.23. Poprzez termin realizacji całości zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlano montażowych, wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją techniczną i niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi organami administracji oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót budowlanych. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na postawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666.), osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia roboty ziemne, roboty w branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży ogólnobudowlanej . 2. Wykonawca zobowiązuje się się, że pracownicy będą w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakościokresie wykonywania robót budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., zgodnie poz. 1666 z pkt 28, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowypóźn. zm.). 3.33. Rozpoczęcie Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 4. W trakcie realizacji robót budowlanych zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowydokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.45. Inwestor zastępczy przy udziale W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez przedłoży według wyboru ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ zastępczego pisemnego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia zakończenia robót spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz faktyczną gotowość podpis osoby uprawnionej do odbioru przedmiotu złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z postanowieniami przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity DZ.U. z 2016 r., poz.922). 6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100-zł brutto za każdą osobę za każdy dzień wykonywania pracy bez dopełnionego obowiązku o którym mowa w pkt 26 umowy1.