Common use of RECEPCIÓN PROVISIONAL Clause in Contracts

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La Cuando la obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin el contrato y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado estipuladas en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total P.C.P. y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, el contratista podrá solicitar a la Inspección la entrega de una constancia de la obra no libera fecha de terminación, la que tendrá carácter provisional y estará condicionada al resultado de la Recepción Provisoria. El Gobierno fijará fecha para la recepción dentro del plazo máximo de quince (15) días y citará al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxxen forma fehaciente. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, trabajos y si no se presentan fallas, fallas o solamente defectos menores, menores subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - Gobierno durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajosterminación. Se labrará Acta acta de Recepción Provisional, Provisional dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, corregir y de la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratistaobra presentara fallas importantes, o un número considerable a juicio exclusivo del Gobierno, se verificare en la inspección final que las obras considerará como no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita terminada postergándose la Recepción Provisional y hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos; si en esta oportunidad el Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la Recepción Provisoria de la obra, se fijará la nueva fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de reciboterminación. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si Si el Contratista no diere cumplimiento a corrigiera las observaciones formuladasfallas en el plazo acordado, el Comitente, Gobierno podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, hacerlo con su propio personal o con intervención el de terceros, cargando al Contratista tomando los importes que esto insumafondos necesarios del de garantía y reparos. En caso que Si el Contratista o su representante no se presentare o se negare a firmar el Acta de concurrieran en las fechas fijadas para la Recepción Provisional, el Comitente Gobierno procederá a efectuar la labrará por sí y ante sí recepción dejando constancia constancias en acta de la actitud asumida ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de apelar por los resultados de la recepción. En todos los casos, a los fines de la Recepción Provisoria el Gobierno será representado por el Contratista. Si Director General de la Recepción Provisional se efectuara Repartición a cargo de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación ejecución de las obras o por cualquier causaObras, salvo que en el PCP se disponga la fecha intervención de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratootro Organismo.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta 30 (treinta) días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La Salvo expresa disposición en contrario xxx Xxxxxx de Condiciones Particulares, la habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por Limpieza final de la Inspección cuando se encuentre terminada Obra. Para la entrega provisional de acuerdo con su fin la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y con las especificaciones del contratoeliminar todos los materiales sobrantes, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el punto 12.1., y se haya entregado el Manual periodo de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2garantía. La Recepción Provisional parcial o total se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la obra no libera ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al Contratista efecto por los vicios aparentes ____________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción), en la que afecten a la misma y se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada subsanadas por el Contratista por Nota CONTRATISTA dentro del periodo de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado corrección de los trabajosdefectos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - computables a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo partir de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de dicha Recepción Provisional, dejando constancia . El SUPERVISOR deberá establecer de las fallas por corregir, forma racional en función al tipo de obra el plazo otorgado máximo para su ejecuciónla realización de la Recepción Definitiva, y la mismo que no podrá exceder de noventa (90) días calendario. La fecha inicial de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal ejecución de la obra. Si una vez solicitada a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción por el Contratistaprovisional y consiguientemente, se verificare correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en la inspección final que las obras no fuesen forma satisfactoria. Liquidación de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre diez (10) días calendario siguientes a la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la labrará Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo xx xxxx (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra. Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por sí y ante sí dejando constancia la ENTIDAD. Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la actitud asumida planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el ContratistaFISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA. Si Con la Recepción Provisional planilla o Certificado de Liquidación Final se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho procederá a la recepción provisional se refiere exclusivamente Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a la parte favor o en contra a efectos de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho proceder si corresponde a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de Garantías. Si efectuada la Garantía Liquidación de Ejecución Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo xx xxxx (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por Recepción Provisional procederá cuando el CONTRATISTA notifique a la Inspección cuando se encuentre terminada FISCALIZACIÓN y al Gerente del Proyecto que todos los trabajos han finalizado de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento alcance indicado en el punto 12.2los documentos y especificaciones aprobados del Proyecto. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes Cabe mencionar que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara realizará el plazo establecido en el cronograma del proyecto. Para la recepción provisional, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de oficio por negligencia del Contratistacualquier naturaleza, por requerir excepto aquellas que necesite utilizar durante el Comitente periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional aprobación de la mismaFISCALIZACIÓN. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. El CONTRATISTA deberá considerar dentro de su propuesta económica, los costos asociados a estas actividades; si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el presupuesto, no será sujeto de pago directo. Además, deberá haber terminado exitosamente el periodo de Prueba de Xxxxxxxxx, obteniendo la respectiva aprobación del informe de prueba de desempeño que es la constancia de cumplimiento de las mismas. Sólo cuando estas etapas se refiere exclusivamente hubieran completado se procederá a la parte de la obra habilitadaRecepción Provisional. El Contratista no tendrá derecho CONTRATISTA notificará a reclamar redeterminación la FISCALIZACIÓN y a la SUPERVISION con cinco (5) Días Hábiles de precios durante el plazo transcurrido entre antelación, la fecha prevista para la recepción provisional realización de la obra Recepción 44 Provisional de cada Planta mediante una inspección final. Si la FISCALIZACIÓN y la SUPERVISION, al completarse la inspección final conjunta, establece que la forma en que han sido realizados los trabajos, se encuentra de acuerdo con el Contrato, emitirá al CONTRATISTA, por escrito, un Certificado de Recepción Provisional, de los trabajos, que será firmada por el CONTRATISTA, la efectiva recepción provisional FISCALIZACIÓN y el Gerente del Proyecto. Si, al realizar la inspección final conjunta de los trabajos, o de una parte de los mismos, el Equipo técnico del CONTRATANTE y/o FISCALIZACIÓN considera que los mismos no han sido terminados de acuerdo a las especificaciones técnicas, anexos y el Contrato, se preparará un acta firmada por la misma. Una vez otorgada FISCALIZACIÓN y el CONTRATISTA que enumere las discrepancias con el Contrato o los defectos o ambos los cuales deben ser corregidos por el CONTRATISTA hasta la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de ContratoDefinitiva.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada El Encargado xx Xxxxxxx y Suministro debe recibir los bienes de acuerdo con su fin y manera provisional hasta tanto verifique que los mismos corresponden con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro características técnicas de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxxbienes adjudicados. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación Los bienes requeridos por parte de la Inspección EDESUR en el presente proceso deberán ser entregados en los almacenes de la Nota EDESUR, sin que esto represente ningún costo adicional para EDESUR. Los bienes adjudicados conforme al presente proceso, deberán ser entregados en los almacenes de Pedido EDESUR, en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratistadirección más arriba indicada, por requerir lo que dichas entregas deberán ser coordinadas en un plazo mínimo de 24 horas, a través del Analista de compras antes de proceder con su despachado, esto con el Comitente la habilitación fin de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de que los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para almacenes programen la recepción provisional de la obra mercancía en día y hora. Los suplidores que lleguen a los almacenes a entregar mercancía sin haber coordinado una cita previa, no serán recibidos, sin que esto implique ningún costo y responsabilidad para EDESUR. En caso de que los bienes entregados no sean recibidos conforme a lo requerido por EDESUR, esta procederá a comunicarle al Adjudicatario su inconformidad respecto de dichos bienes, para que este proceda con la entrega de acuerdo a lo establecido en las fichas técnicas. Los bienes recibidos no conforme por parte de EDESUR, tendrán que ser retirados xxx xxxxxxx por el Adjudicatario en un plazo máximo de 30 días calendarios, dicho plazo iniciara a partir de la efectiva recepción provisional comunicación de inconformidad vía correo electrónico por parte de la mismaGerencia de Compras. Una vez otorgada la Recepción Provisional Si el adjudicatario no retira estos bienes en el plazo referido anteriormente, EDESUR le dará el destino final conforme entienda pertinente, a menos que el Adjudicatario manifieste su imposibilidad de la obraretiro, el Contratista tendrá derecho lo cual queda a solicitar la devolución consideración de la Garantía de Ejecución de ContratoEDESUR.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por Cuando el SUPERVISOR reciba la Inspección cuando se encuentre terminada carta de acuerdo con su fin aceptación de ENDE, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles comunicará, al CONTRATISTA, la fecha de inicio y con cronograma de la Recepción Provisional, todas las especificaciones comunicaciones deberán realizarse dentro del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual plazo de Operación y Mantenimiento indicado los veintiún (21) días señalados en el punto 12.2numeral anterior. La Recepción Provisional parcial o total será consignada en Acta circunstanciada que se levantará al efecto y será emitida en un plazo no mayor a cinco (5) días de la obra no libera al Contratista conclusión de la Recepción Provisional, en la que de existir, se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por los vicios aparentes que afecten el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos de ciento ochenta (180) días calendario contabilizados a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o partir de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx(Puesta en Marcha del Proyecto). En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - Si a juicio exclusivo del Comitente - SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de PROYECTO lo permite, podrá autorizar que dicho PROYECTO sea utilizado. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR y/o ENDE tendrán la facultad de rechazar dicha recepción y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que el PROYECTO sea entregado en forma satisfactoria. Limpieza final del Proyecto: Para la entrega provisional del PROYECTO, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el plazo Periodo de garantía, Garantía. Esta limpieza estará sujeta a la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará aprobación del SUPERVISOR. Este trabajo será considerado como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado indispensable para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha el cumplimiento del Contrato. No será sujeto de notificación por parte del Contratista pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la mismaGastos Generales. Una vez otorgada que el SUPERVISOR, autorice utilizar el PROYECTO y después de emitir el correspondiente certificado de la recepción Provisional, ENDE, podrá operar las instalaciones hasta la Recepción Provisional de Definitiva, bajo la obrasupervisión que disponga el CONTRATISTA, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratoprevia aprobación del SUPERVISOR.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La Cuando el Proveedor considere que la obra será recibida provisionalmente ha sido ejecutada, lo comunicará por escrito a Cepsa. Si la Inspección cuando obra se encuentre terminada encuentra de acuerdo con su fin y con lo estipulado en la documentación contractual, Cepsa emitirá, en un plazo de quince (15) días desde la recepción de la comunicación del Proveedor, el Acta de Aceptación Provisional donde se hará constar la fecha real en que se terminaron los trabajos. El Acta de Aceptación Provisional se firmará por los representantes de las especificaciones del contratopartes. En caso de que existan posibles defectos en los trabajos o reparaciones pendientes en los mismos, se hayan cumplido satisfactoriamente harán constar los mismos en un listado xx xxxxxx, donde se establecerá igualmente un plazo razonable dentro del cual el Proveedor debe efectuar las pruebas conforme correcciones o reparaciones. Una vez subsanados los mismos, Cepsa dispondrá de un nuevo plazo de quince (15) días para emitir el punto 12.1., y se haya entregado Acta de Aceptación Provisional. Si el Manual Proveedor no hubiese efectuado dichas correcciones o reparaciones dentro de Operación y Mantenimiento indicado los plazos establecidos en el punto 12.2listado xx xxxxxx, las mismas serán efectuadas directamente por Cepsa, con cargo al Proveedor, salvo que se alcance otro acuerdo por las partes. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista Dichos cargos serán aceptados por los vicios aparentes que afecten el Proveedor sin derecho a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficioreclamación alguna. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro supuesto de que Cepsa efectúe directamente las reparaciones o correcciones indicadas, una vez efectuadas las mismas y aceptados los treinta días corridos de solicitada cargos por el Contratista Proveedor, se procederá a la emisión por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo Cepsa del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia otorgándose al Proveedor un plazo xx xxxx (10) días naturales para su firma. La Aceptación Provisional no liberará al Proveedor de sus posteriores obligaciones según los términos de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratogarantías establecidas.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La Terminada la obra será recibida provisionalmente habiéndose cumplido con las especificaciones, estipulaciones, términos y condiciones contenidas en los documentos contractuales, el FOVIAL procederá a la inspección y recepción provisional del proyecto, conjuntamente con el contratista y el supervisor, dentro un plazo xx xxxx (10) días hábiles posteriores a la fecha de entrega del proyecto al FOVIAL por el contratista, mediante Acta de Recepción. A partir de la Inspección cuando recepción provisional, el FOVIAL dispondrá de un plazo máximo de sesenta (60) días calendario para revisar la obra y hacer las observaciones correspondientes. En el caso de que se encuentre terminada detectaren defectos o irregularidades, el FOVIAL requerirá al contratista para que las subsane dentro del plazo que oportunamente establecerá el FOVIAL y el cual se notificará al contratista, y que estará de acuerdo con su fin y con las especificaciones a la magnitud de los trabajos a corregir. Si el contratista no subsanare los defectos o irregularidades detectadas en el plazo estipulado por el FOVIAL, esta obligación se tendrá por incumplida por parte del contratista; pudiendo el FOVIAL declarar la caducidad del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente dejándolo sin efecto con responsabilidad para el contratista, previo el procedimiento correspondiente, haciendo efectivas las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2garantías respectivas. La Recepción Provisional parcial o total de Lo anterior no impedirá la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia imposición de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y multas que correspondan. Efectuada la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación revisión de las obras dentro del plazo máximo mencionado sin que se hayan detectado defectos o por cualquier causairregularidades en las obras, la fecha de terminación efectiva de o subsanados los trabajos será la fecha del acta defectos o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta irregularidades detectadas por el Comitentecontratista, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho procederá a la recepción provisional definitiva. Dicha recepción se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitadahará mediante el acta correspondiente. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para Practicada la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional definitiva de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar FOVIAL devolverá al contratista la devolución garantía de cumplimiento de contrato, previa presentación de la Garantía garantía de Ejecución buena obra, y cualquier suma que pudiera haber sido deducida o retenida, será pagada al contratista dentro de Contratolos treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva de la obra. Cumplido el plazo de la garantía de buena obra se devolverá al contratista la garantía de buena obra. El contratista deberá obtener de las autoridades salvadoreñas correspondientes los permisos de entrada legal y residencia con autorización para trabajar en El Xxxxxxxx para el personal no salvadoreño que desee emplear en la obra. El contratista será responsable de todos los trámites y gastos relacionados con la salida del territorio salvadoreño de los empleados no salvadoreños que haya contratado fuera de El Xxxxxxxx para trabajar en este contrato, cuando los servicios de dicho empleado ya no sean requeridos, o cuando fuese ordenado por las autoridades salvadoreñas competentes y/o por la representación oficial en El Xxxxxxxx xxx xxxx de origen de dicho empleado. El contratista se obliga a utilizar en el diseño y ejecución de la obra el personal que ha ofrecido en su oferta y del cual haya presentado curricula y demás información exigida. En caso que alguna o algunas de dichas personas no pueda, por razones de fuerza mayor, ser asignadas a la obra, el contratista deberá someter a aprobación del FOVIAL los currículos de el o los sustitutos, quienes deberán ser de igual o mayor capacidad y experiencia que las contenidas en la oferta. Si el contratista cambia de personal sin la debida autorización por escrito del FOVIAL, el contratista será sancionado con un penalidad de trescientos (US$ 300.00) dólares de los Estados Unidos de América por cada cambio, la cual será impuesta de conformidad al procedimiento correspondiente.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. 20.2.1 La obra será recibida provisionalmente por RECEPCIÓN PROVISIONAL tendrá lugar únicamente en caso de que: - se hayan realizado las PRUEBAS de recepción/rendimiento y/o las pruebas de funcionamiento, según lo dispuesto en el correspondiente CONTRATO, con resultados satisfactorios; - se cumplan debidamente los requisitos estipulados en la Inspección cuando LEGISLACIÓN; - se encuentre terminada hayan entregado previamente a la EMPRESA la DOCUMENTACIÓN y los DESARROLLOS, los listados de acuerdo con su fin planos y con archivos, los manuales de instrucciones y procedimientos; - se haya entregado y transferido a la EMPRESA el SOFTWARE ESPECÍFICO, incluyendo los correspondientes códigos fuente y derechos; - la EMPRESA haya recibido las especificaciones licencias y otros derechos de utilización, de operación, etc. del contratoSOFTWARE ESTÁNDAR, según lo estipulado en la Cláusula 31.5 del presente documento; - el CONTRATISTA haya concluido debidamente la formación según lo especificado en el correspondiente CONTRATO; - el CONTRATISTA haya concluido adecuadamente la limpieza y desescombro de la PLANTA; y - se hayan cumplido satisfactoriamente previamente todas las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado condiciones particulares establecidas tal efecto en el punto 12.2correspondiente CONTRATO. La Recepción Provisional parcial En cualquier caso, la RECEPCIÓN PROVISIONAL sólo tendrá lugar al término del periodo de funcionamiento fiable de los TRABAJOS Y/O EQUIPOS tras la PUESTA EN MARCHA INDUSTRIAL, según lo especificado en el correspondiente CONTRATO. Cuando el CONTRATO no incluya ninguna disposición a este respecto, el periodo arriba indicado tendrá una duración de tres (3) meses. No se podrá rechazar la RECEPCIÓN PROVISIONAL por la existencia de defectos menores que no impidan la operación y/o total la utilización eficaz, fiable y segura de los TRABAJOS Y/O EQUIPOS, siempre y cuando el CONTRATISTA se comprometa a subsanar dichos defectos a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, antes de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten RECEPCIÓN FINAL; dichos defectos menores deberán especificarse en el informe de RECEPCIÓN PROVISIONAL, junto con las acciones correctoras a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente efectuar y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que calendario razonable aplicable a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratotal efecto.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado Cuando los trabajos especificados en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera Contrato hayan terminado, LA CONTRATISTA dará aviso por escrito al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma Supervisor y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud al Administrador del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional Contrato, quienes procederán dentro de los treinta cinco (5) días corridos hábiles siguientes de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajosdicho aviso, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar efectuar la Recepción Provisional de la mismaobra. El MINSAL verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el contrato mediante una inspección minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados a la contratista. La inspección de la obra finalizada se verificará en presencia de LA CONTRATISTA o de un delegado que este designe para tal efecto, levantándose y firmándose el Acta de Recepción correspondiente. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada detectarse defectos en la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho supervisor establecerá en esta Acta el periodo de corrección de los defectos, el cual no excederá xx xxxx (10) días hábiles siguientes a solicitar la devolución fecha del Acta de Recepción Provisional. Durante este periodo LA CONTRATISTA será responsable de subsanar todos los defectos encontrados. Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procederá a la Recepción Final de la Garantía obra. Para la Recepción Provisional se deberá elaborar un Acta, la cual contendrá como mínimo, la siguiente información:  Lugar, día y hora de Ejecución la Recepción Provisional del Proyecto.  Nombre completo del Proyecto  Nombre de la Contratista.  Fecha y referencia del Contrato.  Listado de las observaciones de la Recepción Provisional  Nombre, cargo y firma de la Contratista.  Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de Contrato.)

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por Limpieza final de la Inspección cuando se encuentre terminada Obra. Para la entrega provisional de acuerdo con su fin la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y con las especificaciones del contratoeliminar todos los materiales sobrantes, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el punto 12.1., y se haya entregado el Manual periodo de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2garantía. La Recepción Provisional parcial o total se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la obra no libera ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al Contratista efecto por los vicios aparentes (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción), en la que afecten a la misma y se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada subsanadas por el Contratista por Nota CONTRATISTA dentro del periodo de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado corrección de los trabajosdefectos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - computables a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo partir de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de dicha Recepción Provisional, dejando constancia . El SUPERVISOR deberá establecer de las fallas por corregir, forma racional en función al tipo de obra el plazo otorgado máximo para su ejecuciónla realización de la Recepción Definitiva, y la mismo que no podrá exceder de noventa (90) días calendario. La fecha inicial de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal ejecución de la obra. Si una vez solicitada a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción por el Contratistaprovisional y consiguientemente, se verificare correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en la inspección final que las obras no fuesen forma satisfactoria. Liquidación de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre diez (10) días calendario siguientes a la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la labrará Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo xx xxxx (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra. Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por sí y ante sí dejando constancia la ENTIDAD. Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la actitud asumida planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el Contratistala UNIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA. Si Con la Recepción Provisional planilla o Certificado de Liquidación Final se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho procederá a la recepción provisional se refiere exclusivamente Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a la parte favor o en contra a efectos de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho proceder si corresponde a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de Garantías. Si efectuada la Garantía Liquidación de Ejecución Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo xx xxxx (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección Inspección, cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado establecidas en el punto 12.2la documentación contractual. La Recepción Provisional recepción provisional parcial o total de la obra obra, no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional recepción provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional recepción provisional dentro de los treinta TREINTA (30) días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos hasta que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecucióncontratista ejecute, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que modifique o complete las obras sean de recibomismas. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenadostales efectos, la Inspección inspección le fijará un plazo, transcurrido el cual, cual y si el Contratista contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, formuladas por el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista contratista los importes que esto ésto insuma. Superadas las pruebas de control, la Inspección recepcionará las obras en forma provisoria, suscribiéndose el Acta de Recepción Provisoria, en un todo de acuerdo al procedimiento establecido en el Instructivo. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisionalacta, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara Salvo expresa disposición en contrario xxx Xxxxxx de oficio por negligencia del ContratistaCondiciones Particulares, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional recepción provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista contratista no tendrá derecho a reclamar la redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por Se realizará cuando la Inspección cuando se encuentre terminada OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, incluidas las órdenes de acuerdo con su fin cambio y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2contratos modificatorios. La Comisión de Recepción Provisional parcial o total de del CONTRATANTE hará constar en Acta el estado y cualquier detalle, reserva, deficiencia u observación sobre la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes OBRA que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada recibe provisionalmente; las observaciones deberán ser solucionadas por el Contratista por Nota CONTRATISTA dentro del plazo establecido para la recepción definitiva. Con una anticipación mínima de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo (5) días hábiles antes del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial vencimiento del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal ejecución de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladasOBRA, el Comitente, podrá optar por recibir CONTRATISTA mediante carta o Libro de manera provisional las obras de oficio Ordenes solicitará al SUPERVISOR señale día y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar hora para la Recepción Provisional de la mismaOBRA. En caso Si luego de habilitación parcial la inspección, a juicio del SUPERVISOR la OBRA se entenderá que el derecho halla correctamente ejecutada, conforme a los planos y documentos del CONTRATO, hará conocer al FISCAL su intención de proceder a la recepción provisional provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles. Recibida la carta de aceptación del FISCAL y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el SUPERVISOR procederá a dicha Recepción Provisional, y se refiere exclusivamente elaborará el Acta de constancia, de existir, se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la parte fecha de Recepción Provisional. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que la obra habilitadaOBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que ameritan. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante Empero si dichas anomalías fueran mayores, el plazo transcurrido entre la fecha prevista para SUPERVISOR rechazará la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria. Cuando la ejecución de las obras haya considerado la obra y la provisión de la efectiva recepción provisional bienes y/o de la misma. Una vez otorgada servicios conexos, las acciones previstas en la Recepción Provisional Provisional, se harán extensivas para una recepción conforme de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratolos mismos.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes viciosaparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de corridosde solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de plazode garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la desdela fecha de la solicitud de recepción que efectuara efectuará el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, ,el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que finalque las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de Inspecciónde la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las quelas obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso de que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida actitudasumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la llaparte dela obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a derechoa solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente El Contratista se obliga a realizar la entrega de las Obras en perfectas condiciones, totalmente terminadas. Se considera que las Obras se hallan totalmente terminadas cuando puedan ser utilizadas para el fin al que vayan a ser destinadas y las instalaciones o servicios funcionen correctamente, habiéndose obtenido las autorizaciones legales pertinentes Cuando el Contratista considere las Obras concluidas, hará una notificación en tal sentido al Representante de la Propiedad y a la Dirección Facultativa, acompañando a dicha notificación los planos definitivos de ingeniería e instalaciones, con los proyectos visados y aprobados por la Inspección cuando se encuentre terminada Consejería de acuerdo con su fin Industria de la Comunidad Autónoma o la autoridad que corresponda, así como toda la información y con datos de las especificaciones del contratoobras e instalaciones ejecutadas. Dentro de los quince días siguientes a dicha notificación, la Dirección Facultativa procederá a la revisión de las Obras previo aviso al Contratista, quien podrá acompañarle. Si la Dirección Facultativa considerase conveniente efectuar alguna verificación, prueba, ensayo o comprobación, el Contratista facilitará el personal especializado que fuere necesario. Como consecuencia de esta revisión, se hayan cumplido satisfactoriamente entregará al Contratista la lista de observaciones y reparaciones necesarias para que, una vez subsanadas, se proceda a la recepción provisional de las pruebas conforme el punto 12.1.Obras (en lo sucesivo, la “Recepción Provisional”). Cuando las Obras se hallen totalmente terminadas y tras la inspección señalada en la Cláusula anterior, se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total levantará acta de la obra no libera al Contratista Recepción Provisional, con esa fecha, que deberá ser firmada por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajosPropiedad, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, el Jefe de Obras y la Dirección Facultativa. La fecha que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta asigne al acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, Provisional servirá para determinar el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial comienzo del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho Con anterioridad a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obrafirma del acta, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.deberá:

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La Cuando el Proveedor considere que la obra será recibida provisionalmente ha sido ejecutada, lo comunicará por escrito a CEPSA. Si la Inspección cuando obra se encuentre terminada encuentra de acuerdo con su fin y con lo estipulado en la documentación contractual, CEPSA emitirá, en un plazo de quince (15) días desde la recepción de la comunicación del Proveedor, el Acta de Aceptación Provisional donde se hará constar la fecha real en que se terminaron los trabajos. El Acta de Aceptación Provisional se firmará por los repre- sentantes de las especificaciones del contratopartes. En caso de que existan posibles defectos en los trabajos o reparaciones pendientes en los mismos, se hayan cumplido satisfactoriamente harán cons- tar los mismos en un listado xx xxxxxx, donde se establecerá igualmente un plazo razonable dentro del cual el Pro- veedor debe efectuar las pruebas conforme correcciones o reparaciones. Una vez subsanados los mismos, CEPSA dispondrá de un nuevo plazo de quince (15) días para emitir el punto 12.1., y se haya entregado Acta de Aceptación Provisional. Si el Manual Proveedor no hubiese efectuado dichas correcciones o reparaciones dentro de Operación y Mantenimiento indicado los plazos establecidos en el punto 12.2listado xx xxxxxx, las mismas serán efectuadas directamente por CEPSA, con cargo al Proveedor, salvo que se alcance otro acuerdo por las partes. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista Dichos cargos serán aceptados por los vicios aparentes que afecten el Proveedor sin derecho a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficioreclamación alguna. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro supuesto de que CEPSA efectúe directamente las reparaciones o correcciones indicadas, una vez efectuadas las mismas y aceptados los treinta días corridos de solicitada cargos por el Contratista Proveedor, se procederá a la emisión por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo CEPSA del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia otorgándose al Proveedor un plazo xx xxxx (10) días naturales para su firma. La Aceptación Provisional no liberará al Proveedor de sus posteriores obligaciones según los términos de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratogaran- tías establecidas.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta 30 (treinta) días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La Salvo expresa disposición en contrario xxx Xxxxxx de Condiciones Particulares, la habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La Cuando la obra será recibida provisionalmente por se encuentre totalmente terminada con arreglo al Contrato, la Inspección procederá a la verificación de los trabajos y comprobará el funcionamiento de las instalaciones conjuntamente con el Representante técnico, teniendo a la vista los Planos conforme a obra según se indica en este Xxxxxx. Simultáneamente se levantará un “Inventario por locales” o cuando éste no fuera posible, por partes fácilmente identificables a simple vista de la obra. En dicho inventario se encuentre terminada dejará constancia detallada de acuerdo con su fin todos los elementos y con terminaciones, como así también de las especificaciones del contratoobservaciones que lo merezcan o de cualquier vicio aparente. Finalizado el inventario, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme la Inspección autorizará al Contratista mediante el punto 12.1., libro de Actas y se haya entregado el Manual Órdenes de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2servicio a pedir por escrito la Recepción provisional. La inspección elevará la Orden de Servicio emitida y agregará el original del Inventario realizado, firmado por el Representante técnico. La Administración designará una Comisión para efectuar la Recepción Provisional parcial o total de provisional, la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten invitará a la misma y que sean observables Contratista a simple vistapresenciar el acto. La Recepción Provisional podrá hacerse Si la Contratista se negara a solicitud del Contratista presenciarlo o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará no compareciera, dispondrá la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada recepción por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisionalsí, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, la citación y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal ausencia de la obramisma. Si una vez solicitada La Comisión controlará el estado de la recepción obra de acuerdo al inventario realizado por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose verificará el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte cumplimiento del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, caso contrario suspenderá la Recepción por un plazo determinado del que dejará constancia en el Comitente, podrá optar por recibir libro de manera provisional Actas y Órdenes de Servicio y se intimará al cumplimiento de las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insumaobservaciones. En caso Transcurrido el plazo sin que el Contratista no se presentare diera cumplimiento a las observaciones o se negare negara formalmente a hacerlo, la Comisión procederá a la Recepción provisional parcial de la Obra en las partes que no merezcan objeción y recomendará a la Administración se proceda a deducir de los Fondos de Reparo las sumas que concretamente justiprecie habrán de ser necesarias para la terminación de los trabajos observados. Si el Contratista se negara a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causaActa, la fecha de terminación efectiva de Comisión dejará constancia del hecho y recomendará la rescisión en los trabajos será la fecha términos del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obraartículo 72 – inciso “x”, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratoxx xx Xxx Xx 0000.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La Cuando la obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin el contrato y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado estipuladas en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total P.C.P. y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, el contratista podrá solicitar a la Inspección la entrega de una constancia de la obra no libera fecha de terminación, la que tendrá carácter provisional y estará condicionada al resultado de la Recepción Provisoria. El Gobierno fijará fecha para la recepción dentro del plazo máximo de quince (15) días y citará al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxxen forma fehaciente. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, trabajos y si no se presentan fallas, fallas o solamente defectos menores, menores subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - Gobierno durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajosterminación. Se labrará Acta acta de Recepción Provisional, Provisional dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, corregir y de la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratistaobra presentara fallas importantes, o un número considerable a juicio exclusivo del Gobierno, se verificare en la inspección final que las obras considerará como no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita terminada postergándose la Recepción Provisional y hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos; si en esta oportunidad el Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la Recepción Provisoria de la obra, se fijará la nueva fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de reciboterminación. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si Si el Contratista no diere cumplimiento a corrigiera las observaciones formuladasfallas en el plazo acordado, el Comitente, Gobierno podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, hacerlo con su propio personal o con intervención el de terceros, cargando al Contratista tomando los importes que esto insumafondos necesarios del de garantía y reparos. En caso que Si el Contratista o su representante no se presentare o se negare a firmar el Acta de concurrieran en las fechas fijadas para la Recepción Provisional, el Comitente Gobierno procederá a efectuar la labrará por sí y ante sí recepción dejando constancia constancias en acta de la actitud asumida ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de apelar por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional resultados de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratorecepción.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato. Se efectuará una única Recepción Provisional de las obras, aún cuando para su ejecución hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares considere conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el Comitente decida acordarlas con el Contratista. Las recepciones parciales se otorgarán sobre sectores de obra terminada que puedan librarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectados, como así también cuando se produzca una paralización de obra por más de noventa días por causas no imputables al Contratista. En caso de efectuarse Recepciones Provisionales parciales, una vez cumplido el plazo de garantía fijado se practicarán las correspondientes recepciones parciales definitivas.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha del Acta de la solicitud de recepción que efectuara el ContratistaRecepción Provisoria, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por PLIEG-2022-30201019-APN-DGI#ME recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional Definitiva de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la OBRA, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del SUPERVISOR. Este trabajo será recibida provisionalmente por considerado como indispensable para la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin Recepción Provisional y con las especificaciones el cumplimiento del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2presente Contrato. La Recepción Provisional parcial o total se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la obra no libera ENTIDAD, en este caso tiene tres (3) días hábiles, para proceder a dicha recepción, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al Contratista efecto por los vicios aparentes la Comisión de Recepción, en la que afecten a la misma y se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada subsanadas por el Contratista por Nota CONTRATISTA dentro del periodo de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado corrección de los trabajosdefectos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - computables a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo partir de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de dicha Recepción Provisional, dejando constancia . El SUPERVISOR deberá establecer de las fallas por corregir, forma racional en función al tipo de obra el plazo otorgado máximo para su ejecuciónla realización de la Recepción Definitiva, y la mismo que no podrá exceder xx xxxx (10) días calendario. La fecha inicial de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal ejecución de la obra. Si una vez solicitada a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción por el Contratistaprovisional y consiguientemente, se verificare correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en la inspección final que las obras no fuesen forma satisfactoria. Liquidación de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre diez (10) días calendario siguientes a la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la labrará Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo xx xxxx (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra. Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por sí y ante sí dejando constancia la ENTIDAD. Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la actitud asumida planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el ContratistaFISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA. Si Con la Recepción Provisional planilla o Certificado de Liquidación Final se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho procederá a la recepción provisional se refiere exclusivamente Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a la parte favor o en contra a efectos de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho proceder si corresponde a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de Garantías. Si efectuada la Garantía Liquidación de Ejecución Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo xx xxxx (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente El Contratista se obliga a realizar la entrega de las Obras en perfectas condiciones, totalmente terminadas. Se considera que las Obras se hallan totalmente terminadas cuando puedan ser utilizadas para el fin al que vayan a ser destinadas y las instalaciones o servicios funcionen correctamente, habiéndose obtenido las autorizaciones legales pertinentes. Cuando el Contratista considere las Obras concluidas, hará una notificación en tal sentido al Representante de la Propiedad y a la Dirección Facultativa, acompañando a dicha notificación los planos definitivos de ingeniería e instalaciones, con los proyectos visados y aprobados por la Inspección cuando se encuentre terminada Consejería de acuerdo con su fin Industria de la Comunidad Autónoma o la autoridad que corresponda, así como toda la información y con datos de las especificaciones del contratoobras e instalaciones ejecutadas. Dentro de los quince días siguientes a dicha notificación, la Dirección Facultativa procederá a la revisión de las Obras previo aviso al Contratista, quien podrá acompañarle. Si la Dirección Facultativa considerase conveniente efectuar alguna verificación, prueba, ensayo o comprobación, el Contratista facilitará el personal especializado que fuere necesario. Como consecuencia de esta revisión, se hayan cumplido satisfactoriamente entregará al Contratista la lista de observaciones y reparaciones necesarias para que, una vez subsanadas, se proceda a la recepción provisional de las pruebas conforme el punto 12.1.Obras (la “Recepción Provisional”). Cuando las Obras se hallen totalmente terminadas y tras la inspección señalada en la cláusula anterior, y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total levantará acta de la obra no libera al Contratista Recepción Provisional, con esa fecha, que deberá ser firmada por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajosPropiedad, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, el Jefe de Obras y la Dirección Facultativa. La fecha que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta asigne al acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, Provisional servirá para determinar el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial comienzo del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho Con anterioridad a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obrafirma del acta, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.deberá:

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por Concluida la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado realización de los trabajos, y una vez entregada toda la documentación requerida, si no se presentan fallasla ejecución ha sido correcta, o solamente defectos menoresy todos los ensayos y pruebas de instalación han sido realizadas con éxito, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante TECAM GROUP elaborará un Acta de Recepción Provisional expresiva de su conformidad con los términos y condiciones previstos en el plazo Pedido, dejando constancia de garantíalos trabajos realmente ejecutados, la obra quedará recibida provisionalmente fecha efectiva de inicio y finalización de los mismos, y cualquier observación que sea preciso señalar. A partir de la firma del Acta de Recepción Provisional comenzará a contar el plazo de garantía correrá desde la fecha que se haya establecido. El Acta de Recepción Provisional será firmada en aceptación por el Proveedor. Antes de la solicitud firma del Acta de recepción que efectuara Recepción Provisional el Contratista, que Proveedor deberá entregar a TECAM GROUP una colección completa y actualizada de todos los efectos documentos relativos a los trabajos efectuados. Si los trabajos realizados presentaran algún defecto, el mismo se reputará como hará constar en la lista de terminación de los trabajos. Se labrará trabajos pendientes que se unirá al Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, debiendo el Proveedor proceder a su rectificación en el plazo otorgado establecido. El Proveedor deberá rehacer, a su xxxxx, aquellos trabajos que resulten defectuosos debido a errores u omisiones del Proveedor. Asimismo serán a su xxxxx los gastos de reparación, modificación o remplazo de materiales necesarios para su ejecucióncorregir dichos errores u omisiones. De no efectuarse tales trabajos rectificativos, y TECAM GROUP podrá por si misma o a través de la fecha inicial contratación de un tercero proceder a la realización de los mismos, siempre x xxxxx del plazo Proveedor. Estas obligaciones serán también exigibles durante el periodo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La Cuando el Proveedor considere que la obra será recibida provisionalmente ha sido ejecutada, lo comunicará por escrito a CEPSA. Si la Inspección cuando obra se encuentre terminada encuentra de acuerdo con su fin y con lo estipulado en la documentación contractual, CEPSA emitirá, en un plazo xx xxxx- ce (15) días desde la recepción de la comunicación del Proveedor, el Acta de Aceptación Provisional donde se hará constar la fecha real en que se terminaron los trabajos. El Acta de Aceptación Provisional se firmará por los representantes de las especificaciones del contratopartes. En caso de que existan posibles defectos en los trabajos o reparaciones pendientes en los mismos, se hayan cumplido satisfactoriamente harán constar los mismos en un listado xx xxxxxx, donde se establecerá igualmente un plazo razonable dentro del cual el Proveedor debe efectuar las pruebas conforme correcciones o reparaciones. Una vez subsanados los mismos, CEPSA dispondrá de un nuevo plazo de quince (15) días para emitir el punto 12.1., y se haya entregado Acta de Aceptación Provisional. Si el Manual Proveedor no hubiese efectuado dichas correcciones o reparaciones dentro de Operación y Mantenimiento indicado los plazos establecidos en el punto 12.2listado xx xxxxxx, las mismas serán efectuadas directamente por CEPSA, con cargo al Proveedor, salvo que se alcance otro acuerdo por las partes. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista Dichos cargos serán aceptados por los vicios aparentes que afecten el Provee- dor sin derecho a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficioreclamación alguna. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro supuesto de que CEPSA efectúe directamente las reparaciones o correcciones indicadas, una vez efec- tuadas las mismas y aceptados los treinta días corridos de solicitada cargos por el Contratista Proveedor, se procederá a la emisión por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo CEPSA del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia otorgándose al Proveedor un plazo xx xxxx (10) días naturales para su firma. La Aceptación Provisional no liberará al Proveedor de sus posteriores obligaciones según los términos de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratogarantías establecidas.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La Cuando el Proveedor considere que la obra será recibida provisionalmente ha sido ejecutada, lo comunicará por escrito a NAVEC. Si la Inspección cuando obra se encuentre terminada encuentra de acuerdo con su fin y con lo estipulado en la documentación contractual, NAVEC (o el cliente de NAVEC, según el caso) emitirá, en un plazo de ** días desde la recepción de la comunicación del Proveedor, Acta de Aceptación Provisional donde se hará constar la fecha real en que se terminaron los trabajos. El Acta de Aceptación Provisional se firmará por los representantes de las especificaciones del contratopartes correspondientes. En caso de que existan posibles defectos en los trabajos o reparaciones pendientes en los mismos, se hayan cumplido satisfactoriamente harán constar en un listado xx xxxxxx, donde se establecerá igualmente un plazo razonable dentro del cual el Proveedor debe efectuar las pruebas conforme correcciones o reparaciones. Una vez subsanados los mismos, NAVEC (o el punto 12.1.cliente de NAVEC, y se haya entregado según el Manual caso) dispondrá de Operación y Mantenimiento indicado un nuevo plazo de 15 días para emitir el Acta de Aceptación Provisional. Si el Proveedor no hubiese efectuado dichas correcciones o reparaciones dentro de los plazos establecidos en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial listado xx xxxxxx, las mismas podrán ser efectuadas directamente por NAVEC, con cargo al Proveedor (pudiendo NAVEC descontar el importe correspondiente a esos gastos de las facturas pendientes de abono, de las cantidades retenidas en garantía o total de la obra no libera al Contratista ejecutar otras garantías entregadas por los vicios aparentes el Proveedor, si existieren), salvo que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficiose alcance otro acuerdo por las partes. En el primer caso supuesto de que NAVEC efectúe directamente las reparaciones o correcciones indicadas, una vez efectuadas las mismas, se procederá a la emisión por NAVEC (o el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro cliente de los treinta días corridos de solicitada por NAVEC, según el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo caso) del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia otorgándose al proveedor un plazo de ** días para su firma. La Aceptación Provisional no liberará al Proveedor de sus posteriores obligaciones según los términos de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratogarantías establecidas.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La Cuando la obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin el contrato y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme estipuladas, el punto 12.1.Contratista podrá solicitar a la inspección la entrega de una constancia de la fecha de terminación, la que tendrá carácter provisional y se haya entregado el Manual estará condicionado al resultado de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2la recepción definitiva. La Recepción Provisional parcial o total MUNICIPALIDAD XX XXXXX XXXXX fijará fecha para la recepción dentro del plazo máximo de la obra no libera quince (15) días y citará al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxxen forma fehaciente. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, trabajos y si no se presentan fallas, fallas o solamente defectos menores, menores subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - de la MUNICIPALIDAD XX XXXXX XXXXX durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajosen plazo. Se labrará Acta acta de Recepción Provisional, recepción provisional dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, corregir y de la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratistaobra presentara fallas importantes o un número considerable XX XXXXXX MENORES, a juicio exclusivo de la MUNICIPALIDAD XX XXXXX XXXXX, se verificare en la inspección final que las obras considerará como no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a terminada postergándose la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se refiere exclusivamente fijará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos; si en esta oportunidad la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho MUNICIPALIDAD XX XXXXX XXXXX a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para su exclusivo juicio resolviera la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional provisoria de la obra, se fijará la nueva fecha de terminación. Si el contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, la MUNICIPALIDAD XX XXXXX XXXXX podrá hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía. Si el Contratista tendrá derecho o su representante no concurrieren en la fecha fijada por la recepción provisional, la MUNICIPALIDAD XX XXXXX XXXXX procederá a solicitar efectuar la devolución recepción dejando constancia en acta de la Garantía ausencia del contratista y éste perderá todo derecho de Ejecución apelar por los resultados de Contrato.la recepción

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por Limpieza final de la Inspección cuando se encuentre terminada Obra. Para la entrega provisional de acuerdo con su fin la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y con las especificaciones del contratoeliminar todos los materiales sobrantes, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el punto 12.1., y se haya entregado el Manual periodo de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2garantía. La Recepción Provisional parcial o total se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la obra no libera ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al Contratista efecto por los vicios aparentes la Comisión de Recepción, en la que afecten a la misma y se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada subsanadas por el Contratista por Nota CONTRATISTA dentro del periodo de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado corrección de los trabajosdefectos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - computables a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo partir de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de dicha Recepción Provisional, dejando constancia . El SUPERVISOR deberá establecer de las fallas por corregir, forma racional en función al tipo de obra el plazo otorgado máximo para su ejecuciónla realización de la Recepción Definitiva, y la mismo que no podrá exceder de noventa (90) días calendario. La fecha inicial de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal ejecución de la obra. Si una vez solicitada a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción por el Contratistaprovisional y consiguientemente, se verificare correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en la inspección final que las obras no fuesen forma satisfactoria. Liquidación de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre diez (10) días calendario siguientes a la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la labrará Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro dei plazo xx xxxx (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra. Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de ios treinta (30) días de sucedido ei hecho que originó ei reclamo) y que no hubiese sido pagado por sí y ante sí dejando constancia la ENTIDAD. Sí el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la actitud asumida planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el ContratistaFISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA. Si Con la Recepción Provisional planilla o Certificado de Liquidación Final se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho procederá a la recepción provisional se refiere exclusivamente Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a la parte favor o en contra a efectos de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho proceder si corresponde a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de Garantías. Si efectuada la Garantía üquidación de Ejecución Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo xx xxxx (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la üquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección Supervisión, "ad- referéndum" del Comitente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente con las pruebas establecidas en la documentación contractual y el Contratista haya presentado a la Supervisión la documentación conforme el punto 12.1., a obra y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2Mantenimiento. La Recepción Provisional recepción provisional parcial o total de la obra no obra, libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional recepción provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional recepción provisional (siempre que ésta sea pertinente) dentro de los treinta (30) días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección supervisión final obras que las obras no fuesen de recibo recibo, o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de conforme a obra o en el manualManual, la Inspección Supervisión suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos hasta que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecuciónContratista ejecute, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido modifique o complete las mismas en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio forma estipulada en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de reciboeste Pliego. A los tales efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección Supervisión le fijará un plazo, transcurrido el cual, cual si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, formuladas por el Comitente, Comitente podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, sí o con la intervención de terceros, cargando facturando al Contratista los importes que esto insuma. La recepción provisional se perfeccionará mediante un acta, firmada por la Supervisión "ad-referendum" del Comitente y por el Contratista o su representante técnico. A tales efectos la Supervisión notificará fehacientemente al Contratista el día y hora en que se procederá a labrar el acta. En caso de que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisionalacta, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratistaaquel. Si la Recepción Provisional para que las obras se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente encontraren terminadas con arreglo al Contrato solo faltara subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectasen a la habilitación de las obras o por cualquier causamismas, podrá igualmente realizarse la recepción provisional dejándose detallada constancia en el acta de todo lo faltante para que el contratista proceda a su correcta terminación dentro del término que se fije al efecto, durante el plazo de garantía. Salvo expresa disposición en contrario xxx Xxxxxx de Condiciones Particulares, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional recepción provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho En los casos de recepción provisional sobreviniente de la habilitación parcial o total de las obras, las dos (2) copias preliminares de la documentación conforme a reclamar redeterminación obra y el Manual de precios durante Operación y Mantenimiento que especifica el Art. 13.3.a) podrán presentarse hasta noventa (90) días antes de finalizar el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra garantía. La no presentación en término de esta documentación (planos y la manual) hará pasible al Contratista de la efectiva recepción provisional una multa de la mismaun décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de atraso. Una vez otorgada la Recepción Provisional La tramitación restante de la obraestos elementos se ajustará a lo establecido en los puntos c) y d) del Art. 13.3, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contratocon los efectos del punto e) del mismo articulo.

RECEPCIÓN PROVISIONAL. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Xxxxxx. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha del Acta de la solicitud de recepción que efectuara el ContratistaRecepción Provisoria, que a todos los efectos se reputará como la de terminación de los trabajos. Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma. En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por el Contratista. Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la efectiva recepción provisional de la misma. Una vez otorgada la Recepción Provisional Definitiva de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.