Common use of PLAZO Clause in Contracts

PLAZO. El plazo para la ejecución del contrato será por quince (15) años contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación.

PLAZO. El plazo de presentación de las ofertas será de treinta días desde la publicación del anuncio para la ejecución del contrato será por quince (15) años contados licitación. Si al proceder a partir del acta de inicio, previo cumplimiento la apertura de los requisitos sobres, se detecta una presentación fuera de perfeccionamiento plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y ejecución la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del contratoplazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. Durante En caso de que la ejecución del contratooferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo momento de presentación de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr oferta existieron problemas de índole técnica en la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la E.S.E UNAPlataforma, la dotación oferta presentada será admitida. A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con un margen máximo de los equiposdesfase de 5 minutos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para con la operación hora del servidor de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇Gobierno ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Los servidores de Gobierno ▇▇ humano idóneo ▇▇▇▇▇▇▇, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: • Fuente horaria primaria: ▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ (Real Instituto y la preparación Observatorio de la documentación necesaria para la puesta Armada: dos servidores en funcionamientoSan ▇▇▇▇▇▇▇▇-Cádiz y un tercero situado en Madrid) • Fuentes horarias secundarias: - ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ , la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexoINRIA, contados a partir Paris - ▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇ , UPV-EHU El desconocimiento de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos persona licitadora o problemas técnicos administrativos, operativos de conformidad con ajenos a la normatividad vigente, comenzará el inicio Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos oferta y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con conllevarán la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónexclusión.

PLAZO. El plazo para dentro del cual el contratista debe completar la ejecución del contrato será totalidad de los trabajos que se contratan por quince (15) años el presente instrumento, es el de. días calendario, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte fecha de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación cobro ▇▇▇ ▇▇▇▇, o suscripción de este contrato. El plazo estipulado, es improrrogable, salvo el caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado por el contratista y comprobado por los contratantes dentro de los 5 días de ocurridos tales hechos. Dentro del plazo previsto en esta cláusula, el presente contrato podrá darse por terminado por los contratantes, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías rendidas por el contratista, de mediar una o varias de las siguientes causas imputables al contratista. 1. Si no se cumplieren las especificaciones técnicas y constructivas constantes en la oferta 2. Si se abandonare la obra por más de cinco días consecutivos. 3. Si no se hiciere la provisión de los materiales de construcción y más insumos necesarios para la obra. 4. Si dentro de los 10 días posteriores a la efectivización ▇▇▇ humano idóneo y la preparación ▇▇▇▇ no se iniciaren los trabajos contratados. 5. Si en general hubiere manifiesto incumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o de las especificaciones de la documentación necesaria para oferta De igual manera, el contratista, podrá demandar la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse terminación del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando el contratante, injustificadamente, no realice o retarde los pagos que correspondan al contratista, de conformidad a los términos establecidos acordados en el anexopresente contrato. 2. Cuando el contratante ejecute actividades que interfieran en el normal desarrollo de las obras a cargo del contratista. La terminación unilateral del contrato da derecho a quien la formule de manera justificada, contados a partir reclamar la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios que se le ocasione. En caso de la suscripción incumplimiento del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio contrato por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura constructor (OVTP), el MIDUVI comunicará por escrito a la Contraloría General del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónEstado.

PLAZO. El plazo para la ejecución del contrato será QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “INTERNACIONALES DE LA MODA, S.A. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "INTERMODA” Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA EMPRESA PERSONA FISICA y/ o MORAL CUYA DENOMINACIÓN Y DEMAS GENERALES SE DETALLAN EN LA CARÁTULA DE ESTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO "EL EXPOSITOR”. AMBAS PARTES APTAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIENES SEÑALAN ESTAR DE ACUERDO EN SOMETER EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: I.- Declara el “INTERMODA” por quince (15conducto de su representante legal: a) años contados Estar legalmente constituido conforme a partir del acta las leyes mexicanas mediante escritura pública No. 9414 de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación fecha ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación Público número 10 de la documentación necesaria municipalidad de Guadalajara, Jal. Lic. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ y debidamente inscrita en el Registro Público de la propiedad en la sección correspondiente.Que tiene su domicilio en ▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, misma que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave IMO-990712-9P9. b) Que su representante cuenta con las facultades necesarias para obligar a su representada puesto que sus facultades no le han sido revocadas, modificada o limitadas en forma alguna. c) Que tiene celebrado un contrato de sub-arrendamiento con la empresa denominada Operadora de Ferias y Exposiciones, S.A. de C.V., en adelante “EXPO GUADALAJARA” para llevar a cabo el evento denominado “INTERMODA JULIO 2018” el cual tendrá verificativo durante los días 17,18,19, 20 de JULIO 2018, en el Centro Internacional de Exposiciones denominado “Expo Guadalajara-Centro de Exposiciones”, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, contando con todas las autorizaciones, permisos y licencias que de acuerdo con las leyes aplicables son necesarias para la operación y puesta en funcionamientomarcha del evento. d) Que es su interés el proporcionar en renta temporal espacios delimitados “STANDS” exclusivamente para el evento denominado “INTERMODA JULIO 2018” los cuales se define como el espacio delimitado por mamparas de melamina blanca, que incluye marquesina con rotulación, 1 contacto de energía eléctrica de 500 watts y alfombra, manifestando contar con el personal necesario y capacitado para montar y desmontar el espacio motivo de este contrato. Aplica también en la cual tendrá renta temporal de espacios con diseño internacional que realizarse incluye todo el montaje institucional más una mesa, tres sillas, counter, rack o panel según sea el caso requerido. e) Que hizo del conocimiento de “EL EXPOSITOR” el contenido del Aviso de Privacidad, así como que se le explico el uso que se la da a la información personal proporcionada a INTERNACIONALES DE LA MODA SA DE CV. Lo anterior para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES, haciéndole saber además de que dicha información puede ser consultada de n la página de internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ en los términos establecidos en el anexo, contados a partir la sección “ Aviso de la suscripción del Acta Privacidad” y “ Derechos ARCO”. II.- “EL EXPOSITOR” manifiesta por conducto de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos su representante legal: a) Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida de conformidad con la normatividad vigenteley, comenzará al corriente en el inicio pago de los impuestos que le corresponden, manifestando que ratifica todos y cada uno de los datos que aparecen en la prestación “CARATULA” de este contrato por ser verdaderos. b) ▇▇▇▇▇▇ su representante legal, quien comparece a la celebración de este acto, que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representada, puesto que su mandato no le ha sido revocado modificado o limitado en forma alguna. c) Que tiene interés en celebrar el presente contrato a efecto de tomar en renta temporal los espacios “STANDS” cuya descripción, características y ubicación se detallan en la “CARATULA” de este contrato, para ser utilizados exclusivamente durante el evento “INTERMODA JULIO 2018” para la exhibición de prendas, accesorios y tecnología relacionados con la industria del servicio vestido. III.- Señalan ambos comparecientes que la solicitud de contratación está sujeta a aceptación y aprobación por parte de “INTERMODA” y a la disponibilidad del contratista. Surtidos y aprobados los trámites espacio solicitado, por lo que su envío y/o recepción no genera derechos, ni obligaciones para ninguna de habilitación los que se requieran para apertura del serviciolas partes, en ella se incluyenconsecuencia, el presente contrato es el único acuerdo que existe entre otras las reposicionespartes en relación al objeto pactado, concomitantemente con la operación del serviciopor lo que cualquier promesa, mantenimientos (preventivos oferta o convenio, verbal o escrita, realizada por las partes, sus representantes, empleados, comisionistas, vendedores o intermediarios que no este expresamente contenido en este contrato y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propiossus anexos queda sin efecto legal alguno. IV.- Atentas a las anteriores declaraciones, y reconociéndose recíprocamente la personalidad en que comparecen, ambas partes están de acuerdo en sujetar el mantenimiento presente contrato al tenor de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación.las siguientes: DECLARACIONES CLAUSULAS

PLAZO. El presente contrato de arrendamiento rige a partir de la fecha de celebración del presente instrumento, en la que se hace entrega material a la arrendataria/o de la vivienda y de las llaves de acceso a la misma, y su vigencia será de 1 (un) año a contar de esta fecha. Este plazo para la ejecución se prorrogará por el mismo plazo, previa evaluación del arrendador al arrendatario, donde se verificará el estado de postulación al subsidio de vivienda, el estado del inmueble objeto del contrato será y la participación en las actividades y talleres acerca del cuidado y mantención de la vivienda, derechos y deberes relativos a la vida en comunidad, la tenencia de la vivienda, y planes de emergencia ante situaciones de catástrofe que realizará la Municipalidad De Recoleta, si ninguna de las partes manifiesta a la otra su voluntad de poner término al arrendamiento a través de un aviso. Dicho aviso se debe Censurado por quince (15) años contados Ley 19.628 notificar mediante carta certificada al domicilio consignado por las partes en la comparecencia, con a partir lo menos sesenta días de anticipación a la fecha de vencimiento del acta plazo pactado precedentemente o de iniciouna cualquiera de sus prórrogas. En caso que la arrendataria/o quisiera poner término al arriendo antes del plazo convenido, previo cumplimiento restituyendo al efecto la propiedad, deberá cancelar la renta del mes en curso más un mes adicional. Si pasado un año, la parte arrendadora quisiera ponerle término al contrato de los requisitos arrendamiento en cualquier momento, deberá comunicarlo a través de perfeccionamiento carta certificada al domicilio de la arrendataria/o a lo menos con sesenta días de anticipación. Se deja establecido que por disposición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, , en el marco del desarrollo y ejecución del contrato. Durante la ejecución proyecto habitacional del contratoPrograma Fondo Solidario de Elección de Vivienda para arriendo denominado “Justicia Social”, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo contrato de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICOarrendamiento tendrá una duración máxima de 4 años y ocho meses, no obstante será obligación pudiendo exceder dicho plazo bajo ninguna circunstancia, por lo que una vez cumplido el plazo máximo o cesada la vigencia del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte subsidio de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación arriendo D.S. ▇°▇▇▇ , ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar ▇▇▇▇ facto el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante arrendamiento, debiendo la ejecución arrendataria/o hacer devolución inmediata del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operacióninmueble.

PLAZO. El plazo para Para la ejecución verificación del contrato será por quince (15) años contados siguiente código podrá conectarse a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación siguiente direcciónhttp://www- ▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇=▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación El plazo de la documentación necesaria para la puesta en funcionamientoduración del presente contrato será de dos años, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en a contar desde el anexo, contados a partir 1 ▇▇ ▇▇▇▇▇ de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio2018 o, en ella su caso, desde la formalización del contrato, si bien, los trabajos se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos desarrollarán conforme a los siguientes plazos de entrega: Gestión y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega web; generación, revisión y actualización de los equipos adquiridos por el contratista durante De forma continuada desde la ejecución contenidos; inserción y gestión de redes sociales para la promoción formalización del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia y hasta su internacional de conocimiento Madrid; Soporte y entendimiento asesoramiento. Dinamización de la operaciónweb y finalización. las redes sociales Creación, diseño y realización de una newsletter digital bilingüe Cada año se realizarán con periodicidad (español/inglés) para promocionar la ciudad de Madrid bimestral. Elaboración de un Power Point para la promoción internacional de Madrid para cada anualidad Como máximo en el plazo de un mes desde la formalización del contrato para 2018 y antes del 15 de febrero de 2019. Informe previo sobre el estado actual del posicionamiento SEO de la web y propuestas de mejora. Como máximo en el plazo de un mes desde la formalización del contrato. Informe del estado de posicionamiento SEO conforme al seguimiento establecido en el informe previo, diseño de estrategias y propuestas de mejora. Informe de consultoría SEM con propuestas de mejora Con periodicidad mensual desde la entrega del informe previo y hasta la finalización del contrato. Con periodicidad bimestral desde la formalización del contrato y hasta su finalización. Elaboración de un estudio de posicionamiento de otras ciudades a través de sus webs de promoción internacional. Como máximo en el plazo de un mes desde la formalización del contrato. Informe final de conclusiones de posicionamiento y propuestas de acciones futuras Con un mes de antelación a la finalización del contrato Elaboración y publicación de noticias de la Oficina para la Participación Empresarial en las redes sociales Generación de contenidos y publicaciones semanalmente durante los dos años para twitter, Facebook y Linkedin 3 videos anuales, 6 para los dos ejercicios. Entrega cuatrimestral. Creación de material informativo digital e impreso del Programa Anual de Patrocinios 2018 y 2019 Como máximo en el plazo de dos meses desde la aprobación del Programa Anual de Patrocinio de cada anualidad.

PLAZO. El plazo para la ejecución del de este contrato será por quince es de _ años (15) años contados equivalentes a meses), a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo . A criterio exclusivo de Coopenae R.L, podrá prorrogarse automáticamente por periodos iguales sucesivos según el historial crediticio del tarjetahabiente, a menos que éste comunique Coopenae R.L por escrito su deseo de darlo por concluido. Coopenae puede dar por terminado este contrato unilateralmente, en forma anticipada e inmediata, y sin responsabilidad respecto del tarjetahabiente, sin perjuicio de las normas de resolución contractual; cuando: a) El tarjetahabiente principal o adicionales viole o incumpla cualquiera de las cláusulas de este contrato y/o la preparación normativa aplicable. b) La finalización de la documentación necesaria relación asociativa con COOPENAE R.L c) COOPENAE R.L. Reciba cualquier información que ponga en duda la seguridad del crédito dado al tarjetahabiente. d) Las circunstancias políticas, económicas y sociales del país no ofrezcan seguridad para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en las operaciones aquí contempladas. e) Por el anexo, contados a partir uso de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos tarjeta en actividades ilícitas o prohibidas de conformidad con la normatividad vigentelegislación vigente o este contrato, comenzará el inicio sin perjuicio de cualquier otra causal establecida en la normativa aplicable. f) Cualquier otra circunstancia que haga que Coopenae R.L considere oportuna la invalidación de la prestación relación contractual. En todos los casos de terminación del servicio contrato, el tarjetahabiente queda obligado a devolver Coopenae R.L todas las tarjetas que fueron emitidas como consecuencia de este contrato, ya que son propiedad de Coopenae R.L. La terminación de este contrato y por parte consecuencia la suspensión del contratista. Surtidos y aprobados los trámites uso de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, las tarjetas no afecta en ella se incluyen, entre otras lo absoluto las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados obligaciones y/o responsabilidades adquiridas por el contratista o los propios, y el mantenimiento tarjetahabiente en virtud del uso anterior de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónlas tarjetas.

PLAZO. El plazo de concesión será ▇▇ ▇▇▇▇ AÑOS, desde la fecha de la formalización del contrato en documento administrativo. No obstante podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo expreso de ambas partes por periodos anuales hasta un máximo de cinco años más, acuerdo de prórroga que deberá acordarse por la Junta de Gobierno Local al menos con cuatro meses de antelación a la finalización del contrato o de cada una de las prórrogas. Finalizado el plazo de quince años desde el inicio de la concesión del servicio, el contrato quedará definitivamente extinguido, sin posibilidad de ninguna otra prórroga y sin necesidad de denuncia previa, que no se establece. En cualquier caso, y si el Ayuntamiento lo considera conveniente, el adjudicatario tendrá la obligación de continuar la gestión del servicio hasta el inicio del nuevo contrato que oportunamente se adjudique, siempre por un plazo máximo de seis meses desde la fecha dispuesta para la ejecución del contrato será por quince (15) años contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución finalización del contrato. Durante la ejecución La duración del contrato, el contratista deberá: La habilitación contrato se fija entre las fechas de notificación del servicio estará a cargo acuerdo de adjudicación y del acuerdo de devolución de garantía definitiva. Al término del plazo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICOconcesión, no obstante será obligación revertirán a la Corporación las instalaciones y equipamiento del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte Albergue de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇ Peregrinos “San ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación ▇▇▇” de Calahorra entregadas al adjudicatario de la documentación necesaria concesión, así como el equipamiento con que el adjudicatario dotará al edificio para prestar el servicio de albergue que se contrata, y que deberá conservar en la puesta forma indicada en funcionamientoel artículo 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y artículo 283 del T.R.L.C.S.P. En cualquier caso, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir transmisión de la suscripción licencia obtenida por el adjudicatario en su caso, operará de forma automática a favor del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad Ayuntamiento con la normatividad vigentefinalización del contrato. La Administración Municipal en modo alguno quedará vinculada por actos del concesionario cuyos efectos sobrepasen el plazo concesional, comenzará el inicio o la prórroga en vigor. Será admisible la novación de la prestación concesión por cesión de los derechos del servicio por concesionario a otra persona, siempre que se haya cumplido la quinta parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, plazo concesional y el mantenimiento de nuevo concesionario reúna los requisitos para participar en la infraestructura a utilizarpresente licitación. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos La cesión, para ser efectiva, deberá ser aprobada por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento Administración Municipal y entendimiento de la operaciónse formalizará en escritura pública.

PLAZO. El plazo para la ejecución del contrato de arrendamiento será por quince (15) años de VEINTE AÑOS, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇1 ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento2012, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará aunque dicha fecha no supusiera el inicio de la prestación explotación o está fuera parcial. Finalizará en consecuencia el 31 ▇▇ ▇▇▇▇ de 2032. No obstante podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo expreso de ambas partes por periodos anuales hasta un máximo de cinco años más, acuerdo de prórroga que deberá acordarse por la Junta de Gobierno Local al menos con cuatro meses de antelación a la finalización del contrato o de cada una de las prórrogas. Transcurrido el plazo de veinticinco años desde el inicio de la explotación, el arrendamiento quedará definitivamente extinguido sin posibilidad de ninguna otra prórroga. En cualquier caso, y si el Ayuntamiento lo considera conveniente, el adjudicatario tendrá la obligación de continuar la gestión del servicio hasta el inicio del nuevo contrato que oportunamente se adjudique, siempre por un plazo máximo de seis meses desde la fecha dispuesta para la finalización del contrato. En el posible periodo prorrogado de un año, no se admitirán más modificaciones del contrato que el canon y tarifas, que podrán revisarse de acuerdo con la misma fórmula fijada a partir del 1 de enero de 2014. La duración del contrato se fija entre las fechas de notificación del acuerdo de adjudicación y del acuerdo de devolución de garantía definitiva. Al término del plazo de el arrendamiento, revertirán a la Corporación las instalaciones del aparcamiento controlado de camiones de Tejerías entregadas al adjudicatario del arrendamiento, en la forma prevenida en el artículo 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y artículo 283 del T.R.L.C.S.P. La Administración Municipal en modo alguno quedará vinculada por actos del arrendatario cuyos efectos sobrepasen el plazo del arrendamiento, o la prórroga en vigor. Será admisible la novación del arrendamiento por cesión de los derechos del arrendatario a otra persona, siempre que se haya cumplido la quinta parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura plazo del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, arrendamiento y el mantenimiento de nuevo arrendatario reúna los requisitos para participar en la infraestructura a utilizarpresente licitación. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos La cesión, para ser efectiva, deberá ser aprobada por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento Administración Municipal y entendimiento de la operaciónse formalizará en escritura pública.

PLAZO. El plazo para la ejecución del máximo de este contrato será por quince de [ ] (1500) años contados meses, a partir del acta de iniciosu perfeccionamiento. En caso de que el mismo esté cumplido con anterioridad, previo cumplimiento las partes podrán darlo por terminado de los requisitos de perfeccionamiento común acuerdo y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, realizar el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y estipulado. Sin perjuicio del plazo máximo anterior se pactan los siguientes: Seleccione 9.1. El plazo máximo para la preparación ejecución del gasto en Servicios Nacionales del Proyecto es de meses, desde el perfeccionamiento de este contrato, de acuerdo con el plazo postulado en el Proyecto. 9.2. El plazo para la constitución de la documentación necesaria fiducia para el manejo de los recursos de gasto en Servicios Nacionales del Proyecto es máximo de tres (3) meses desde el perfeccionamiento de este contrato. 9.3. El plazo máximo para la puesta en funcionamiento, entrega de acreditaciones a Proimágenes para el inicio del trámite de la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos Certificación de Cumplimiento es de tres (3) meses contados desde la fecha de finalización del plazo previsto en el anexonumeral 9.1. Si no se presenta la totalidad de acreditaciones en este plazo, contados se entiende que el Productor desiste automáticamente de la expedición ▇▇ ▇▇▇▇. 9.4. El plazo para la expedición de la Certificación de Cumplimiento, si todas las condiciones y acreditaciones estuvieran satisfechas, será de quince (15) días hábiles a partir de la suscripción del Acta recepción de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio Proimágenes de la prestación totalidad de acreditaciones en debida forma. 9.5. Sin perjuicio del servicio plazo máximo del contrato, la obligación de crédito al sistema de estímulo del Estado colombiano, en la forma en que indique Proimágenes, subsistirá hasta la fecha de estreno de la Obra Audiovisual. 9.6. La potestad de reclamación por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites hechos de habilitación los que se requieran para apertura del servicioProimágenes tuviera conocimiento con posterioridad a la terminación de este contrato subsistirá indefinidamente y, en ella se incluyende ser el caso, entre otras hasta la prescripción de las reposicionesacciones correspondientes. exercise of its powers and under the framework of applicable regulations. NINTH. Term. The maximum term of this contract shall be [ ] (00) months, concomitantemente con la operación del serviciofrom its perfection. If the contract is fulfilled earlier, mantenimientos the parties may terminate it by mutual agreement and carry out the agreed settlement of accounts. Notwithstanding the maximum term above, the following terms are agreed: Select 9.1. The maximum term for the execution of the expenditure on National Services for the Project is months, from the signature of this contract by 9.2. The term for the establishment of the trust for the management of the resources for expenditure on National Services for the Project is a maximum of three (preventivos y correctivos3) de los equipos de la E.S.E UNAmonths from the perfection of this contract. 9.3. The maximum term for the submission of accreditations to Proimágenes for the initiation of the Compliance Certification process is three (3) months from the date of completion of the term provided in section 9.1. If the total accreditations are not submitted within this term, bien sean los dotados por el contratista o los propiosit is understood that the Producer automatically waives the issuance of CINA. 9.4. The term for the issuance of the Compliance Certification, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizarif all conditions and accreditations are satisfied, shall be fifteen (15) business days from the date of receipt by Proimágenes of all accreditations in due form. 9.5. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNANotwithstanding the maximum term of the contract, o quien esta dispongathe obligation of credit to the incentive system of the Colombian State, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónin the manner indicated by Proimágenes, shall subsist until the date of the premiere of the Audiovisual Work. 9.6. The right to claim for facts of which ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ becomes aware after the termination of this contract shall subsist indefinitely and, if applicable, until the statute of limitations of the corresponding actions.

PLAZO. 10.1 El plazo presente Contrato comenzará en la Fecha de Entrada en Vigencia y se mantendrá vigente durante el Plazo, hasta que se termine según lo establecido en el mismo. 10.2 Sin perjuicio de ningún otro derecho o recurso disponible para cualquier de las partes, cualquiera de estas podrá rescindir el presente Contrato con causa justificada si la ejecución otra parte incurre en un incumplimiento importante del contrato será Contrato (i) mediante una notificación por quince escrito si dicho incumplimiento no se puede subsanar o (15ii) años contados en el caso de que dicho incumplimiento se pueda subsanar, mediante la notificación previa por escrito a partir la otra parte sobre dicho incumplimiento con 30 días de antelación, en el caso de que dicho incumplimiento aún no se hubiera subsanado al finalizar el período de notificación. 10.3 En el caso de que el Comprador sea una persona física (y no una empresa, asociación, organización, organismo gubernamental u otra entidad) (el “Consumidor Individual”), dicho Consumidor Individual podrá rescindir el presente Contrato por razones de conveniencia mediante una notificación por escrito a la Compañía dentro del acta Período de inicio, previo cumplimiento Cancelación. En el caso de los requisitos que el Consumidor Individual ejerza su derecho a rescindir el presente Contrato de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNAconformidad con esta Sección 10.3, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de Compañía reembolsará al Consumidor Individual las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá Tarifas que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados este le haya pagado a partir de la suscripción fecha de dicha cancelación. 10.4 En la medida en que lo permita la legislación aplicable, la Compañía tendrá derecho a rescindir el presente Contrato si el Comprador no puede pagar sus deudas al vencimiento, o si se vuelve insolvente o está sujeto a una orden o resolución que establece su liquidación o disolución (siempre que no sea con fines de fusión o reconstrucción solvente), o si tiene designado un administrador judicial u otro gerente, fideicomisario, liquidador, administrador o funcionario similar sobre la totalidad o una parte sustancial de sus activos, o si celebra o propone cualquier composición o acuerdo con sus acreedores en general, o si está sujeto a cualquier evento o procedimiento análogo en cualquier jurisdicción aplicable. 10.5 El Contrato terminará automáticamente en los mismos términos en que se termina el ALUF. 10.6 Tras la terminación o vencimiento del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con presente Contrato, se aplicarán las siguientes disposiciones: (i) todos los estándaresimportes pendientes que deba pagar el Comprador serán exigibles y deberán pagarse de inmediato, requerimientos técnicos administrativos, operativos y (ii) el derecho del Comprador a cualquier licencia o cualquier PI del Grupo de conformidad con la normatividad vigente, comenzará Empresas en virtud del presente Contrato terminará y el inicio Comprador deberá cesar todo uso posterior de la prestación Oferta de Producto. 10.7 La terminación o vencimiento del servicio por parte presente Contrato no afectará los derechos y obligaciones acumulados de las partes a la fecha de terminación o vencimiento. 10.8 Las Secciones 9.2, 9.3, 10.7-10.8, 11, 13 y 16 sobrevivirán a la terminación o vencimiento del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónpresente Contrato.

PLAZO. El Otra de las novedades que introdujo la L.C.A.P. y que se mantiene en la LCSP se refiere al tema de la duración de los contratos, que conforme al Art. 5 del D. 1005/74, el plazo no podía ser superior al año, salvo que fueran complementarios de los de obras, o cuando lo exigiera la naturaleza y circunstancias de la prestación, debiendo comenzar los trabajos al día siguiente a la firma del documento de forma- lización del contrato y teniendo en cuenta que es la fecha para los plazos de entre- ga. Excepcionalidad que la Junta Consultiva en informe 18/89, de 10 de octubre y 46/86, de 3 de diciembre, admitía en los supuestos que se den la excepcionalidad; el primer caso el de 4 años en la prestación de un servicio a Correos, en materia de mecanización y automatización del tratamiento de la correspondencia. Sin embargo se cambia totalmente el criterio de duración, a partir de la LCAP y así los contratos de Servicios no podrán tener ahora un plazo de vigencia superior a 4 años, sin más limitaciones que las presupuestaria, pero con la novedad de que podrá preverse su modificación y prórroga por mutuo acuerdo de las partes, con un plazo máximo, incluidas las prórrogas de 6 años con carácter general ( Art. 279 LCSP). Hay que tener en cuenta que el tiempo de la prorroga no puede ser además supe- rior al inicial. Pero a pesar de la afirmación tan tajante en el mismo precepto se incluye la excep- ción, cuando sean contratos complementarios de contratos de obras o de suministro que podrán tener un plazo igual al del contrato principal incluido el necesario para la ejecución liquidación, entendiendo como complementario los contratos, cuyos objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación objeto del contrato será principal ( Art. 279.2 L.C.S.P.). También hay otra excepcionalidad por quince (15) años contados a partir del acta cuanto el Consejo de inicio, previo cumplimiento Ministro o de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo Gobierno de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio Comunidad Autónoma puede para la operación del mismo, determinados contratos o de forma genérica para determinadas categorías (Art. 279.1 LCSP). Se incluye la entrega del área por parte otra excepción en los casos de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería defensa denominada “jurídica y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio- cial”.(Art. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación279.3 L.C.S.P.).

PLAZO. El plazo para A partir de la ejecución firma del contrato será por quince (15) años contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del correspondiente contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará Contratista dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario para presentar a cargo CTM el requerido Proyecto Ejecutivo. A partir de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área aprobación formal por parte de CTM del Proyecto Ejecutivo, el Contratista dispondrá de un plazo máximo de 2 (dos) meses corridos para ejecutar el servicio llave en mano y solicitar la E.S.E UNARecepción Provisoria por cada Subestación. Se observa que para poder comenzar con la fase de instalación, además de haber cumplido con los requerimientos Legales, de Seguridad Industrial y de Gestión Ambiental, el contratista deberá contar previamente con el Proyecto Ejecutivo aprobado por la C.T.M Salto Grande, al cual deberá ajustarse. De ocurrir hechos imponderables sin responsabilidad del Contratista, éste podrá pedir a C.T.M Salto Grande la extensión del plazo de ejecución, sin que medien penalidades. El oferente deberá acreditar contar con experiencia en el ramo y haber realizado instalaciones de similar porte. Para ello se deberá presentar una lista de clientes indicando los trabajos realizados, la dotación fecha de ejecución de los equiposmismos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación marca y modelo de los equipos biomédicos, así como los instalados y sus respectivas cantidades. No se aceptarán ofertas de enfermería y empresas que no tengan al menos 5 años de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos antigüedad en el anexo, contados rubro y/o que no acrediten instalaciones de sistemas similares a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran solicitan en este Pliego. Deberá acreditar experiencia y trayectoria en la comercialización y soporte técnico de equipamiento del mismo fabricante o equivalente a los productos ofertados, para apertura lo cual presentará una nómina de sus principales clientes que hayan adquirido elementos equivalentes a los cotizados en los últimos 3 (tres) años y a los cuales les hayan brindado un servicio técnico de mantenimiento equivalente al especificado en el presente Pliego. Así mismo los productos ofertados deberán ser de fabricantes con al menos 5 años de antigüedad en el mercado y se deberá acreditar que son equipos en uso y de comprobada fiabilidad, calidad y durabilidad. Con tal fin se deberá presentar una lista de empresas que tengan en sus instalaciones equipos como los ofertados (misma marca y modelo igual o similar) indicando nombre de la empresa, marca y modelo del servicioequipo, cantidades instaladas, fecha en ella que se incluyeninstalaron los equipos y un teléfono de contacto que permita corroborar la información brindada. La empresa oferente deberá acreditar contar con personal técnico especializado, entre otras las reposicionesapto para brindar el servicio solicitado, concomitantemente con mediante la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) presentación de los equipos Currículos Vitae de al menos tres técnicos de su plantilla permanente. El plantel técnico que se establece en la E.S.E UNAoferta, bien sean los dotados por el contratista o los propios, deberá estar directamente ligado al proceso de implantación del Sistema Integrado de cada Subestación y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónsu posterior soporte técnico.

PLAZO. El plazo para la de ejecución del contrato será por quince de SEIS (1506) años MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. CLÁUSULA QUINTA.-SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes; para reiniciarlo se firmará otra acta. Como consecuencia de la suspensión EL CONTRATISTA, se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantía única en proporción al término de la suspensión. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. Durante CLÁUSULA SEXTA.-VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos el valor del presente contrato es por la ejecución suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M-CTE ($ 12.660.000.oo), en este valor se incluyen todos los impuestos de orden nacional o distrital y los gastos en que incurre en contratista para la legalización y perfeccionamiento del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los pagos de enfermería salud y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además pensión. EL FONDO tramitará el pago por conducto de la contratación Tesorería Distrital en pesos colombianos previos los descuentos ▇▇ ▇▇▇, así: Un primer Pago: Correspondiente a los días transcurridos desde la suscripción del Acta de Inicio hasta el día diez del mes siguiente. Los demás pagos se efectuaran en mensualidades vencidas por concepto de honorarios, de DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M-CTE ($2.110.000.oo), a excepción del último pago que se realizara conforme lo arrojado por el estado de cuenta expedido por la oficina de presupuesto y la suscripción del acta de liquidación, igualmente deberá anexar constancias de devolución de inventarios físicos y tecnológicos con sus respectivos paz y salvos. Todos los pagos se tramitaran previa presentación de los siguientes documentos: a) Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor del contrato y el contratista. b) Certificado de cumplimiento debidamente firmado por el supervisor del contrato. c) Copia del pago de los aportes al régimen de seguridad social (salud – Pensiones - ARP) para el periodo cobrado, previstos en la Ley 100 de 1993, la ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y demás normas complementarias. d) Hoja ▇▇ ▇▇▇▇. e) En todo caso el último pago está supeditado a suscribir el acta de terminación y el acta de liquidación con el Fondo de Desarrollo Local de ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo . PARAGRAFO PRIMERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de EL FONDO a EL CONTRATISTA se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando transferencia electrónica a la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera de acuerdo a la información suministrada por ésta. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectué EL FONDO, en virtud del presente contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y los recursos disponibles en Tesorería. CLÁUSULA SÉPTIMA.-INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes declaran que entre EL FONDO y EL CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno, en consecuencia EL FONDO únicamente se obliga a pagar a EL CONTRATISTA las sumas expresamente pactadas. CLÁUSULA OCTAVA.-SUPERVISIÓN: De conformidad con lo señalado en el Decreto Distrital 101 de 2010, la preparación supervisión del contrato la ejercerá el Alcalde Local o la persona que éste designe, quién tendrá las responsabilidades disciplinarias, civiles y penales previstas en el artículo 51º de la documentación necesaria para Ley 80 de 1993 por sus acciones y omisiones en la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse actuación contractual en los términos establecidos de la Constitución y de la ley y en concordancia con lo establecido en los artículos 83º y 84º de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA NOVENA.-GARANTÍA ÚNICA: En cumplimiento de lo contemplado en el anexoDecreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL FONDO, como mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales, cualquiera de las garantías relacionadas en el articulo 111 Ibídem, preferiblemente póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con la suficiencia que se describe a continuación: a) Cumplimiento del contrato: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción fecha de expedición de la póliza. b) Calidad del Acta servicio: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de Inicioejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. Una vez habilitado el servicio cumpliendo PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro de los términos estipulados en éste contrato, las garantías o seguros no podrán ser canceladas sin la autorización de EL FONDO. EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos requisitos para mantener vigente las garantías o seguros a que se refiere ésta cláusula. Estará a cargo de conformidad con la normatividad vigente, comenzará EL CONTRATISTA el inicio pago de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos prima y aprobados los trámites demás erogaciones de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos constitución y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura las garantías mencionadas, sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato EL FONDO para que con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación.cargo a

PLAZO. El plazo plaza para la ejecución del contrato será I a ejecuci6n de Ia consultorfa sera por quince un periodo de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (15243) años DfAS CALENDARIO con vencimiento al diecisiete de diciembre de dos mi l dieciseis, contados a partir del acta de inicioIa Orden de lnicio. No obstante, previo cumplimiento en caso que al momenta de I a emisi6n de Ia orden de inicio el pl aza excediere de Ia fecha de vencimiento antes relacionada, debera el administrador de contrato ajustar Ia ejecuci6n de Ia consu ltorfa conforme al plaza real de ejecuci6n y rea l izar el calcu l o de pago co nforme a las cuo tas mensualmente pactadas. Sin embargo en caso qu e no llegase a compl eta rse el mes, debera realizar el pago en forma proporcional a los requisitos dfas en que ha sido prestado el servici o. La disponibilidad d el co nsultor a ser contratado se requiere a partir de perfeccionamiento y ejecución Ia fecha de firma del contrato. Para efectos de renovaci6n del contrato sera necesaria Ia aprobaci6n del Gerente de Proyectos mediante nota expresa. Durante la ejecución del contratoIa ejecuci6n de I a consultorfa, el contratista deberáMinisterio pondra a disposici6n del consultor y exclusivamente para el cumpl imiento del contrato los siguientes recursos: Espacio ffsico debidamente acondicionado y equipado para desarrolla r los servicios contratados, entre ellos, equipo informatica e implementos informaticos, acceso telef6nico para uso nacional e Internet, archivador, insumos de papelerfa y servicio de transporte cuando las actividades de campo a desarrollar Ia demande. La habilitación del servicio estará a cargo base para el trabajo sera en Ia ciudad de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇ San ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación ▇▇, por lo que para el desarrollo efectivo de la documentación necesaria esta consul toria, el Consultor requerira transportarse a los sit ios de ejecuci6n para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación.dar seguimiento as .l '8 §jl MINISlROs:-' i.¥.:/:l'foffl' ... t :lffiUCI 0' 08MAI Pttf'l f' tllll&ftfllll0"T' 'II" lHOA V r•"' ·""' 1' 'A a-co ELSALVADOR UNJ.MONOS PARA CAECEA

PLAZO. El Préstamo se otorga por el plazo para la ejecución del contrato será de ( ) meses, por quince (15) años contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, lo cual el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo vencimiento de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICOúltima cuota de amortización según, no obstante será obligación se pacta en la cláusula siguiente, operará el día de del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes año [PARA PRÉSTAMOS LÍNEA TASA VARIABLE] Cuarta. Forma de Pago: 4.1. Sistema de Amortización del Capital: El Deudor se obliga a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación restituir el capital ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo en ( ) cuotas mensuales y consecutivas, con vencimiento la preparación primera el día de la documentación necesaria para la puesta del año y las restantes los días de cada mes inmediato posterior o el siguiente día hábil bancario en funcionamientosu Francés: En consecuencia, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propioscuotas serán , y contendrán: (i) una parte de amortización de capital creciente, determinada conforme a la fórmula establecida en la Sección 1 del Texto Ordenado del Manual de Originación y Administración de Préstamos Hipotecarios, Comunicación “A” 3055 del B.C.R.A., sus complementarias y modificatorias, con más (ii) los intereses compensatorios decrecientes determinados conforme a la tasa de interés establecida en la Cláusula Quinta del presente, calculada sobre los saldos de capital adeudados. [CONSIGNAR SI SERÁN FIJAS O VARIABLES SEGÚN LA TASA DE INTERÉS PACTADA] Francés con I.V.A.: En consecuencia, las cuotas serán , y contendrán: (i) una parte de amortización de capital creciente, determinada conforme a la fórmula establecida en la Sección 1 del Texto Ordenado del Manual de Originación y Administración de Préstamos Hipotecarios, Comunicación “A” 3055 del B.C.R.A., sus complementarias y modificatorias, con más (ii) los intereses compensatorios decrecientes determinados conforme a la tasa de interés establecida en la Cláusula Quinta del presente, calculada sobre los saldos de capital adeudados, más el mantenimiento de la infraestructura a utilizarImpuesto al Valor Agregado (en adelante “I.V.A.”) sobre los intereses. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación.[CONSIGNAR SI SERÁN FIJAS O VARIABLES SEGÚN LA TASA DE INTERÉS PACTADA]

PLAZO. El plazo para la ejecución del contrato será por quince (15) años contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. , Durante la ejecución del contrato, el contratista Aliado deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante obstante, será obligación del contratista aliado realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, operación. El ALIADO deberá realizar la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los materiales e insumos de enfermería y de tratamiento médico-médico- quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatalesImágenes Diagnostica, además de la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo técnico. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará se iniciará la operación de los servicios por parte del Aliado. Al terminar el contrato el Aliado realizará Entrega de los equipos adquiridos por el durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación. La ejecución del contrato comprende las siguientes etapas: 1. Etapa Preoperativa: Realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, esta etapa incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos médicos, materiales e insumos requeridos para la puesta en marcha de la UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DE GENERACIÓN Y ANALISIS DE IMÁGENES PARA EL DIAGNOSTICO, PRONOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES, así como la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Se entenderá concluida la Etapa Preoperativa cuando se suscriba el Acta de Terminación de la Etapa Preoperativa, esto es con la habilitación. 2. Operación: Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos Esta etapa iniciará surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. 3. Entrega y Empalme: Dentro del último año de ejecución contractual, se realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación. El plazo para la ejecución del contrato será por quince (15) años contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante, será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo. La ESE UNA deberá entregar las áreas donde funcionará la UNIDAD DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS E IMAGENOLOGIA DE LAS SEDES DE LA UNA – E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO. El contratista deberá realizar la dotación de los equipos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, además de la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo para la prestación del servicio y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación.

PLAZO. El plazo para la ejecución término de duración del presente contrato de Comodato será por quince de xxx (15xxx) años contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, (máximo 5 años1) contados a partir de la suscripción firma del Acta presente contrato; no obstante, el COMODANTE podrá exigir la restitución de Inicio. Una vez habilitado los bienes antes del tiempo estipulado si advierte su mal uso y/o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del COMODATARIO o cuando el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos COMODANTE lo requiera en cualquier momento de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio artículo 2219 del Código Civil sobre COMODATO PRECARIO. En caso de terminación del periodo del presidente o RL de la prestación J.A.C o EDP. como COMODATARIO deberá entregar al COMODANTE los bienes en el lugar y la fecha que este señale a través del servicio Almacenista del FDLxx dándose por parte terminado el presente comodato con la entrega de los bienes objeto del contratistamismo. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicioEl COMODATARIO podrá dar por terminado el contrato, en ella cualquier tiempo, informando por escrito al COMODANTE con un (01) mes de anticipación, evento en el cual el COMODATARIO deberá restituir los bienes entregados, previo acuerdo de las partes. PARAGRAFO: EL COMODATARIO renuncia expresamente a los requerimientos privados o judiciales en caso de que el COMODANTE requiera la entrega del bien dado en comodato, sea por fenecimiento del plazo o por cualquier causa legal y/o contractual. PARAGRAFO: Cuando por algún motivo el Representante de la Junta de Acción Comunal JAC o Asociación renuncia o cesa sus funciones se incluyen, debe realizar un modificatorio al contrato para actualizarlo con el presidente respectivo; asi mismo se debe realizar entrega interna entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos Representantes saliente y correctivos) entrante sobre los bienes y el estado de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónmismos dados en comodato; documento que deberá ser informado oportunamente al FDL XX.

PLAZO. El plazo para inicia] de este acuerdo de honorarios es de 24 meses a ser contados_a<jjartir del 25 de enero de 2014. PostFnómen7é^ Se'¿cüer3o'3eTionorar¡os se~reñovará automltlcámervte~po7períodos sucesivos de 12 messs, sa|vo que una de las partes notifique a la ejecución del contrato será otra por quince (15) años contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contratoescrito siiXiaLizacióo. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo Dicha notificación deberá ser presentada al menos 30 días antes de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICOfecha de vencimiento del plazo inicial o del plazo de renovación aplicable. Después del plazc inicial, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇FIX (afiliada ▇ ▇▇▇▇▇) se reserva el derecho de modificar el esquema de honorarios previa notificación por escrito a su atención. Cualquier modificación al esquema de pagos aplicará al siguiente período de renovación. Las Partes acuerdan que cualquiera de ellas podrá dar por terminado el Convenio en cualquier momento sin invocar causa alguna, y únicamente mediante la previa notificación a la contraparte con una antelación no menor i treinta (30) días. Esta rescisión no originará responsabilidad alguna de la parte que resolvió rescindir y no cará lugar a indemnización alguna a favor de su contraparte. Ló antedicho, en nada obsta la obligación del Emisor de abonar la tarifa por los Servicios de FIX (afiliaba ▇ ▇▇▇▇▇) hasta el último día en que este haya sido prestado. Se aclara que una vez FIX SC R S.A. Agente de C alificación de Riesgo (am es denom inada ▇▇▇▇▇ humano idóneo Argentina C alificadora de Riesgo S.A., cuyo cam bio de denom inación se encuentra en trám ite de inscripción ante la Inspección General de ¿ ust eia)" efectivizada la rescisión, de acuerdo con lo establecido en esta cláusula, el Convenio |u¿darás¡iT efectos, con excepción a lo establecido en la Cláusula titulada “Indemnidad” que permanecerá vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripción de las acciones que correspondan; y la preparación lo establecido en relación a las obligaciones de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir confidencialidad de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónpartes.

PLAZO. El plazo para dentro del cual el contratista debe completar la ejecución del contrato será totalidad de los trabajos que se contratan por quince (15) años el presente instrumento, es el de.............................................días calendario, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte fecha de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación cobro ▇▇▇ ▇▇▇▇, o suscripción de este contrato. El plazo estipulado, es improrrogable, salvo el caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado por el contratista y comprobado por los contratantes dentro de los 5 días de ocurridos tales hechos. Dentro del plazo previsto en esta cláusula, el presente contrato podrá darse por terminado por los contratantes, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías rendidas por el contratista, de mediar una o varias de las siguientes causas imputables al contratista. 1. Si no se cumplieren las especificaciones técnicas y constructivas constantes en la oferta 2. Si se abandonare la obra por más de cinco días consecutivos. 3. Si no se hiciere la provisión de los materiales de construcción y más insumos necesarios para la obra. 4. Si dentro de los 10 días posteriores a la efectivización ▇▇▇ humano idóneo y la preparación ▇▇▇▇ no se iniciaren los trabajos contratados. 5. Si en general hubiere manifiesto incumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o de las especificaciones de la documentación necesaria para oferta De igual manera, el contratista, podrá demandar la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse terminación del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando el contratante, injustificadamente, no realice o retarde los pagos que correspondan al contratista, de conformidad a los términos establecidos acordados en el anexopresente contrato. 2. Cuando el contratante ejecute actividades que interfieran en el normal desarrollo de las obras a cargo del contratista. La terminación unilateral del contrato da derecho a quien la formule de manera justificada, contados a partir reclamar la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios que se le ocasione. En caso de la suscripción incumplimiento del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio contrato por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura constructor (OVTP), el MIDUVI comunicará por escrito a la Contraloría General del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónEstado.

PLAZO. El plazo para de concesión será de TRES AÑOS, contados desde el año de inicio de la ejecución del contrato será concesión, aunque fuera parcial. No obstante podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo expreso de ambas partes por quince (15) años contados un periodo anual más, acuerdo de prórroga que deberá acordarse por la Junta de Gobierno Local al menos con cuatro meses de antelación a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución la finalización del contrato. Durante Finalizado el plazo de cuatro años contados desde el año de inicio de la ejecución concesión, aunque fuera parcial, el contrato quedará definitivamente extinguido, sin posibilidad de ninguna otra prórroga y sin necesidad de denuncia previa, que no se establece. En cualquier caso, y si el Ayuntamiento lo considera conveniente, el adjudicatario tendrá la obligación de continuar la gestión del servicio hasta el inicio del nuevo contrato que oportunamente se adjudique, siempre por un plazo máximo de seis meses desde la fecha dispuesta para la finalización del contrato, el contratista deberá: . La habilitación duración del servicio estará a cargo contrato se fija entre las fechas de notificación del acuerdo de adjudicación y del acuerdo de devolución de garantía definitiva. Al término del plazo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICOconcesión, no obstante será obligación del contratista realizar todas revertirán a la Corporación las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte instalaciones y equipamiento de la E.S.E UNAEstación Municipal de Autobuses de Calahorra, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta ubicada en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación calle ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación 1-3-5 entregadas al adjudicatario de la documentación necesaria concesión, así como el equipamiento con que el adjudicatario dotará al edificio para prestar el servicio de estación de autobuses que se contrata, y que deberá conservar en la puesta forma indicada en funcionamientoel artículo 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y artículo 283 del T.R.L.C.S.P. En cualquier caso, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir transmisión de la suscripción licencia obtenida por el adjudicatario en su caso, operará de forma automática a favor del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad Ayuntamiento con la normatividad vigentefinalización del contrato. La Administración Municipal en modo alguno quedará vinculada por actos del concesionario cuyos efectos sobrepasen el plazo concesional, comenzará el inicio o la prórroga en vigor. Será admisible la novación de la prestación concesión por cesión de los derechos del servicio por concesionario a otra persona, siempre que se haya cumplido la quinta parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, plazo concesional y el mantenimiento de nuevo concesionario reúna los requisitos para participar en la infraestructura a utilizarpresente licitación. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos La cesión, para ser efectiva, deberá ser aprobada por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento Administración Municipal y entendimiento de la operaciónse formalizará en escritura pública.

PLAZO. El contrato tendrá una duración de 6 años iniciándose con fecha 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un período máximo de 4 años. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo para la ejecución del contrato será por quince (15) años contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución duración del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación El inicio del servicio estará se hará constar mediante el Acta de Inicio del Servicio, que será levantada por AMB y será firmada por AMB y por la empresa adjudicataria, en prueba de conformidad con su contenido. El Acta de Inicio del Servicio incluirá en anexo, como mínimo, los siguientes contenidos referidos a cargo la fecha de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación inicio del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes servicio: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ANNEX DIVERSOS Codi per a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médicovalidació :VXQVJ-79BDG-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación N3A4G Verificació :▇▇▇ ▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇:▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇ humano idóneo y la preparación Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 6/58. - El listado del personal adscrito al servicio, a los solos efectos de su conocimiento por parte de la documentación necesaria Administración. El listado del personal adscrito al servicio detallará la categoría profesional, puesto de trabajo, fecha de antigüedad, tipo de contrato, vencimiento del contrato, salario bruto anual, jornada laboral y convenio colectivo de aplicación. - El inventario de todos los bienes que se adscriben y los que sean necesarios para la puesta en funcionamientoprestación del servicio, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexorefleje, contados a partir entre otros, su fecha de la suscripción adquisición, su valor contable y su estado de funcionalidad. - El listado de las pólizas de seguros de todo tipo de riesgos relativos al servicio. El servicio se declarará iniciado con ocasión del levantamiento del Acta de InicioInicio del Servicio, sin perjuicio de las penalizaciones que sean de aplicación a la empresa adjudicataria como consecuencia de las deficiencias detectadas en ese momento. Una vez habilitado Al tratarse de un servicio con prestaciones directas a la ciudadanía de conformidad de lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley de Contratos del Sector Público el adjudicatario está sujeto a las obligaciones de prestar el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará continuidad convenida y garantizar a particulares el inicio derecho a utilizarlo en las condiciones que se hayan establecido y mediante el abono en su caso de la prestación contraprestación económica fijada; cuidarse del servicio por parte buen orden del contratista. Surtidos y aprobados servicio; indemnizar los trámites daños que se causen a terceros como consecuencia de habilitación las operaciones requeridas para llevar a cabo el servicio, con la ejecución de los que se requieran para apertura del servicioproduzcan por causas imputables a la Administración: y entregar, en ella se incluyensu caso, entre otras las reposiciones, concomitantemente obras e instalaciones a que esté obligado de acuerdo con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato en el contratista realizará Entrega estado de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento conservación y entendimiento de la operación.funcionamiento adecuados. NO REQUEREIX SIGNATURES

PLAZO. El Solo se considerará un mayor plazo para por lluvia cuando los “días de lluvia” que se produzcan, tomados mensualmente, superen a los indicados en el cuadro siguiente: MES DIAS DE LLUVIA Enero 5 Febrero 5 Marzo 6 Abril 4 Mayo 3 Junio 2 Julio 3 P.U.G ARTÍCULO 97: “▇▇▇▇▇, Impuestos, aportes y Derechos: Será por cuenta del contratista, y en consecuencia deberá incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se originen en la ejecución del contrato será por quince (15) años contados a partir del acta construcción de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contratola obra. Durante la ejecución del contratoAsimismo, el contratista deberá: La habilitación deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 12.490, Art. 26º inc. i) y l) que estipula que el adjudicatario de una obra pública se encuentra obligado a realizar aportes previsionales equivalentes al diez por ciento (10%) del servicio estará monto de honorarios de Los profesionales que actúen en obra pública, estudio, anteproyecto, dirección, proyecto, asesoramiento, ejecución o relevamiento que se desarrolle e involucre a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación cualquiera de las Unidad Colegiaciones de Cuidados Intensivos Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y unidad Técnicos, contemplados bajo la presente Ley.- Se encuentran comprendidas también a los mismos efectos previsionales Las Empresas Consultoras de cuidados especiales pediátricas y neonatalesServicios Profesionales abarcativas de las incumbencias de las colegiaciones que realicen tareas para entes oficiales Provinciales o Municipales, además como así también para empresas privadas o terceros.” --------Entre la Municipalidad de la contratación Bahía Blanca, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal, ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ humano idóneo ▇. ▇▇▇, en adelante denominado LA MUNICIPALIDAD y la preparación el……………………………., DNI …………………., en carácter de único propietario de la documentación necesaria firma que gira bajo el nombre de fantasía Empresa………………………………………………, en adelante denominado EL CONTRATISTA, se ha convenido la celebración de este contrato para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir ejecución de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operación.obra

PLAZO. El plazo para la ejecución del contrato será por quince presente Contrato es de veinte (1520) años contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. El acta de inicio del presente Contrato se suscribirá una vez se acredite el registro presupuestal y la aprobación de las garantías por parte del MINISTERIO. Para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecen las siguientes actividades con sus respectivos plazos: 1. Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación. El plazo para la finalización de esta actividad es el propuesto por el OPERADOR DE RED en el Anexo No. 2 como “Finalización del Plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación” y aprobado por MINISTERIO. Los plazos establecidos en el Anexo 2 “Cronograma” del presente Contrato son de obligatorio cumplimiento. No obstante, las Partes podrán convenir su modificación, previa solicitud y justificación del OPERADOR DE RED, avalada por el Interventor, la cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto. PARÁFRAFO: El OPERADOR DE RED, al remitir el acta de inicio del contrato, deberá aportar el cronograma actualizado correspondiente al anexo No. 2 del presente contrato, el cual deberá ser actualizado con la fecha real de suscripción de dicha acta, cronograma que para todos los efectos del presente contrato será el aplicable como Anexo No. 2 del contrato. El cronograma actualizado se ajustará unicamente en las fechas de inicio y finalización de cada actividad y respetará el plazo particular de cada una. 2. Actividad de Administración, Operación, Mantenimiento y Reposición - AOM. Esta actividad iniciará a partir de la suscripción del acta de recibo y entrega de la infraestructura, la cual será suscrita entre el MINISTERIO, el Operador de Red y el interventor, de acuerdo con el término establecido en la etapa (4) del Anexo No. 2. Terminada la actividad de Administración, Operación, Mantenimiento y Reposición – AOM, esto es, cumplido todo el término del contrato establecido en la presente cláusula (20 años), el Ministerio y el Operador de Red, suscribirán un Acta de Inicioactualización de Inventario AOM. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándaresEn todo caso, requerimientos técnicos administrativosla suscripción de dichas actas, operativos se hará de conformidad con lo expuesto en la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación Cláusula Décima del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados por el contratista o los propios, y el mantenimiento de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónpresente contrato.

PLAZO. El plazo total para la ejecución de la obra será el establecido en literal b) del contrato numeral VI de las Especificaciones e Información Generales, el cual será por quince (15) años contados contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá: La habilitación del servicio estará a cargo de la E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, no obstante será obligación del contratista realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la habilitación del servicio para la operación del mismo, incluye la entrega del área por parte de la E.S.E UNA, la dotación de los equipos, medicamentos, materiales e insumos requeridos para la operación de los equipos biomédicos, así como los de enfermería y de tratamiento médico-quirúrgicos requeridos para la puesta en marcha y operación de las Unidad de Cuidados Intensivos y unidad de cuidados especiales pediátricas y neonatales, además de la contratación desembolso ▇▇▇ ▇▇▇▇ Familiar Habitacional a favor de la Entidad Técnica por parte del Fondo MIVIVIENDA S.A. Si EL COMITENTE hiciera observaciones a la obra entregada por no estar conforme a las condiciones técnicas estipuladas en el presente contrato, las cuales deben coincidir con el proyecto inscrito en el Registro de Proyectos a cargo de Fondo MIVIVIENDA S.A., EL CONTRATISTA deberá realizar las subsanaciones del caso dentro de los quince (15) días naturales de comunicadas las referidas observaciones, sin derecho a pago adicional alguno. En caso que EL CONTRATISTA incumpliera con entregar la obra terminada en las condiciones pactadas y en el plazo señalado, éste pagará a EL COMITENTE la penalidad señalada en el literal c) del numeral VI de las Especificaciones e Información Generales por cada día de retraso de la entrega, que se devengará por el solo hecho del incumplimiento, sin requerir para ello comunicación previa alguna. En caso EL CONTRATISTA no cumpliera con entregar la obra luego de quince (15) días calendario de vencido el plazo pactado o de subsanación antes señalado, EL COMITENTE podrá cursar una Carta Notarial para que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor a quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo, según lo señalado por el articulo 1429° del Código Civil. En caso se resuelva el contrato por las causas señaladas en el párrafo precedente, la devolución del importe ▇▇▇ ▇▇▇▇ humano idóneo y la preparación de la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento, la cual tendrá que realizarse en los términos establecidos en el anexo, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Una vez habilitado el servicio cumpliendo con todos los estándares, requerimientos técnicos administrativos, operativos de conformidad con la normatividad vigente, comenzará el inicio de la prestación del servicio por parte del contratista. Surtidos y aprobados los trámites de habilitación los que se requieran para apertura del servicio, en ella se incluyen, entre otras las reposiciones, concomitantemente con la operación del servicio, mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de la E.S.E UNA, bien sean los dotados Familiar Habitacional será exigida por el contratista o los propiosFondo MIVIVIENDA S.A. a EL CONTRATISTA, y el mantenimiento sin perjuicio de la infraestructura a utilizar. Al terminar el contrato el contratista realizará Entrega de los equipos adquiridos por el contratista durante la ejecución del contrato con la E.S.E UNA, o quien esta disponga, garantizando la transferencia de conocimiento y entendimiento de la operaciónejecutarse las garantías que para tal efecto haya otorgado este último.