Common use of PLAZO Clause in Contracts

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori- gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente en ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contrato.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción El plazo de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos vigencia del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro contrato es de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente año contado a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori- gen su suscripción, renovable automáticamente por periodos iguales, independientemente de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación vigencia de SBASE. La actualización la(s) tarjeta(s) plástica(s) que podrán emitirse con un plazo de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las originevalidez diferente, no darán lugar siendo necesario que EL CLIENTE suscriba un nuevo contrato de Cuenta Corriente Especial Tarjeta de Crédito. EL BANCO realizará evaluaciones constantes en función al re- conocimiento comportamiento crediticio de gastos improductivosEL CLIENTE y/o del USUARIO para la vigencia del contrato y sus sucesivas renovaciones. Sin perjuicio del plazo antes señalado, salvo que provengan tanto EL CLIENTE como EL BANCO podrán, en cualquier momento, dar por resuelto el presente contrato, o comunicar su intención de una paralización total mayor de no renovar el contrato a su vencimiento con por lo menos treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tistacalendario de anticipación. El Contratista quedará constituido automáticamente en ▇▇▇▇ siPara ello, EL CLIENTE se comunicará a través de Banca Telefónica y/o cualquier otro mecanismo que EL BANCO ponga a su disposición. En tanto EL BANCO deberá comunicar la resolución a EL CLIENTE, de acuerdo a las causales de la cláusula décimo octava del contrato, a través de comunicación escrita dirigida a su domicilio. En cualquier caso es obligación de EL CLIENTE cancelar el monto total del saldo deudor que EL BANCO liquide, así como devolver todas las tarjetas emitidas a su solicitud, en forma inmediata, incluyendo las adicionales autorizadas, asumiendo todas las responsabilidades civiles y/o penales que se produjeran por el uso irregular que pueda darse a cualquiera de dichas tarjetas. De acuerdo al artículo 32° del Reglamento de Transparencia, EL BANCO le otorgará a EL CLIENTE un plazo no menor de cuarenta y cinco (45) días calendario para que encuentre algún otro mecanismo de financiamiento en caso lo considere necesario. Queda expresamente convenido por las partes que la expiración terminación del contrato conforme a lo estipulado en la presente cláusula, constituye el ejercicio de un derecho que ambas partes se otorgan recíprocamente. En el caso de terminación de la relación contractual, fuere por vencimiento del plazo o por resolución, EL BANCO está facultado para conciliar y sus prórrogas otorgadascobrar a EL CLIENTE las operaciones que se encuentren pendientes de pago, los trabajos no estuvieran completamente termina- dosdébito y/o contabilización. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajosPor otro lado, si ellos no estuvieran terminados EL CLIENTE a la terminación del contrato tiene saldo a favor en el plazo fijado el Contratista entrará la cuenta respectiva, EL BANCO lo pondrá a su disposición en ▇▇▇▇ par- cialsus agencias u oficinas. En ambos casostanto existan obligaciones a cargo de EL CLIENTE que se encuentren pendientes de pago según los estados de cuenta correspondientes, SBASE podrá aplicar seguirán siendo de aplicación las penalidades previstas disposiciones del presente contrato. No obstante, independientemente de la vigencia o subsistencia de las cuentas de EL CLIENTE en EL BANCO, si con posterioridad se presentaran cargos sobre cualquiera de las Cuentas incluyendo las adicionales autorizadas, por cualquier causa, la responsabilidad de EL CLIENTE subsistirá hasta el contratopago total de las sumas adeudadas.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción El plazo de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos vigencia del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro contrato es de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente año contado a partir de la fecha de su suscripción, renovable por periodos iguales en caso que el BANCO apruebe dicha renovación, independientemente de la vigencia de la(s) tarjeta(s) plástica(s) que podrán emitirse con un plazo de validez diferente, no siendo necesario que EL CLIENTE suscriba un nuevo contrato de Cuenta Corriente Especial Tarjeta de Crédito. EL BANCO realizará evaluaciones constantes en función al comportamiento crediticio de EL CLIENTE y/o del USUARIO para la vigencia del contrato. Para las sucesivas renovaciones EL BANCO efectuará evaluaciones crediticias y comerciales anuales, las mismas que implicarán la solicitud de actualización de información requerida que deberá presentar el CLIENTE al BANCO. Durante dicho periodo de evaluación, EL BANCO tendrá la facultad de bloquear temporalmente la línea de tarjeta de crédito. Sin perjuicio del plazo antes señalado, tanto EL CLIENTE como EL BANCO podrán, en cualquier momento, dar por resuelto el presente contrato. Para ello, EL CLIENTE se comunicará a través de Banca Telefónica y/o cualquier otro mecanismo que EL BANCO ponga a su disposición, sin perjuicio de su obligación de cancelar previamente el saldo deudor total de la cuenta de tarjeta de crédito que EL BANCO le indique. En tanto EL BANCO deberá comunicar la resolución a EL CLIENTE, de acuerdo a las causales de la cláusula décimo octava del contrato, a través de los mecanismos de comunicación directa de la cláusula vigésimo octava. En cualquier caso, es obligación de EL CLIENTE cancelar el monto total del saldo deudor que EL BANCO liquide, así como devolver todas las tarjetas emitidas a su solicitud, en forma inmediata, incluyendo las adicionales autorizadas, asumiendo todas las responsabilidades civiles y/o penales que se produjo produjeran por el hecho uso irregular que pueda darse a cualquiera de ori- gen dichas tarjetas. De acuerdo al artículo 39° del Reglamento de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación Gestión de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente en Conducta ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ sidel Sistema Financiero, EL BANCO le otorgará a EL CLIENTE un plazo no menor de cuarenta y cinco (45) días calendario para que encuentre algún otro mecanismo de financiamiento en caso lo considere necesario. Queda expresamente convenido por las partes que la terminación del contrato conforme a lo estipulado en la presente cláusula constituye el ejercicio de un derecho que ambas partes se otorgan recíprocamente. En el caso de terminación de la relación contractual, fuere por vencimiento del plazo o por resolución, EL BANCO está facultado para conciliar y cobrar a EL CLIENTE las operaciones que se encuentren pendientes de pago, débito y/o contabilización. Por otro lado, si EL CLIENTE a la expiración terminación del plazo y contrato tiene saldo a favor en la cuenta respectiva, EL BANCO lo pondrá a su disposición en sus prórrogas otorgadasagencias u oficinas, lo cual será comunicado al CLIENTE a través de alguno de los trabajos no estuvieran completamente termina- dosmedios directos establecidos en la cláusula Vigésimo Octava cuando se comunique la resolución. Cuando En tanto existan obligaciones a cargo de EL CLIENTE que se encuentren pendientes de pago según los estados de cuenta correspondientes, seguirán siendo de aplicación las disposiciones del presente contrato. No obstante, independientemente de la vigencia o subsistencia de las cuentas de EL CLIENTE en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajosEL BANCO, si ellos no estuvieran terminados en con posterioridad se presentaran cargos sobre cualquiera de las Cuentas incluyendo las adicionales autorizadas, por cualquier causa, la responsabilidad de EL CLIENTE subsistirá hasta el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar pago total de las penalidades previstas en el contratosumas adeudadas.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción No tendrán obligación de SBASE en aplicar las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can tablas salariales establecidas en el plan presente Convenio aquellos Centros que acrediten, objetiva y fehacientemente, la siguiente pérdida de trabajos, alumnado: Centros con alumnos en edades comprendidas entre 3 y 6 años: 5% alumnos. Centros con alumnos en edades comprendidas entre 0 y 3 años: 8% alumnos. Centros con alumnos en edades comprendidas entre 0 y 6 años: 8% alumnos. Se tomará como referencia para el establecimiento de conformidad con lo dispuesto este cómputo el alumnado matriculado en el PCPmes de Enero del ejercicio afectado por el descuelgue salarial, con relación al matriculado en el mismo mes del año anterior. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas Centros afectados que, con estas circunstancias, deseen acogerse al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASEdescuelgue salarial, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ comunicarán en el cumplimiento plazo improrrogable de las fechas clave no serán redimibles2 meses, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la publicación de las correspondientes tablas salariales en el «Boletín Oficial del Estado», a los representantes de los trabajadores, si los hubiere, y a la Comisión Paritaria de este Convenio, su intención de acogerse al mismo, aportando la documentación que estime convenientes, así como la opinión de los representantes de los trabajadores, en caso de existir, si así lo consideran oportuno. La Comisión Paritaria establecerá el procedimiento, controles, cautelas, garantías y arbitrajes que considere oportunos, y, una vez recibida la comunicación, podrá solicitar al centro la documentación adicional que estime oportuna, así como recabar la opinión de los representantes de los trabajadores, si los hubiera. La duración del presente procedimiento no podrá exceder en ningún caso de tres meses. Sólo mediante acuerdo favorable de la Comisión Paritaria, el Centro podrá acogerse a dicha cláusula. Su arbitraje o fallo no podrá demorarse más de un mes desde la fecha en la que ha sido cumplimentada la última información requerida. Los centros que se produjo el hecho de ori- gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan hayan acogido a la aprobación cláusula de SBASE. La actualización descuelgue aquí descrita deberán, el día 1 de la Curva Septiembre de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazocada año, cualquiera sea la causa que aplicar automáticamente las origine, no darán lugar tablas correspondientes al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente año en ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratocurso.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados Salvo disposición en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can contrario en el plan de trabajosContrato, de conformidad el plazo inicial comenzará con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual la aceptación y finalizará al transcurrir un año; y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como excepto en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales partes notifique por escrito su intención de no renovar el Contrato al menos seis meses antes de la finalización del plazo inicial, el presente continuará vigente automáticamente por plazos consecutivos de un año siempre que ninguna de las partes notifique lo contrario por escrito con, al menos, seis meses de anticipación. Sin embargo, el Contrato se extinguirá automáticamente con la finalización de la producción o mayor volumen programa acordado (sea en forma completa o, si solo una categoría de obra o cambios Productos estuviera afectada, incluirá únicamente a esa categoría). Salvo expreso acuerdo de proyecto debidamente aprobados las partes por SBASE; 2º) de- moras escrito, todos los términos del Contrato permanecerán vigentes y sin modificaciones luego de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayorcada renovación. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en A menos que se funden. Dentro estipule lo contrario, aquellas disposiciones que por su naturaleza deban aplicarse luego de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga finalizado el Contrato se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha mantendrán en que se produjo el hecho de ori- gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan plena vigencia con posterioridad a la aprobación extinción: Garantía; Retiro de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente en ▇▇▇▇ si, Productos y Programas Similares; Obligaciones Posteriores a la expiración Extinción; Service y Partes de Reemplazo; Indemnización; Recursos de subsanación; Compensación; Propiedad del plazo Comprador; Propiedad del Vendedor; Propiedad Intelectual; Información; Inspección, Auditoría; Cumplimiento; Seguro; Legislación Aplicable, Jurisdicción, Sede; Disputas con Clientes; y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratoTérminos Aplicables a Ciertas Jurisdicciones.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento III.1.- El inicio de las fechas clave no serán redimiblesobras tendrá lugar el día siguiente a la Comprobación del Replanteo, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados será dentro de los cinco (5) treinta días siguientes al de pro- ducido la firma de este contrato. En todo caso, el hecho en plazo de inicio de ejecución de las obras, y por tanto la realización de la Comprobación del Replanteo, vendrá condicionada por la autorización o concesión de Declaración de Impacto Ambiental o Resolución por la que se fundendecida no someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental o, en su caso, autorización ambiental integrada, así como los requisitos, condiciones o recomendaciones en ellas contenidas, aceptando el Contratista los riesgos que puedan derivarse del retraso que pueda producirse por esta causa. Dentro Por tanto, las obras no podrán comenzar hasta que se hayan recibido las autorizaciones ambientales oportunas. Recibida la autorización ambiental, ACUASUR lo comunicará de forma inmediata al Contratista para que éste comience a ejecutar las obras en un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir días. La suspensión obligatoria del inicio de la fecha ejecución de las obras y, por tanto, la comprobación del replanteo, referida en la presente cláusula, no dará lugar a indemnización alguna a favor del Contratista por los daños y perjuicios o por el lucro cesante que como consecuencia de la misma pudieran ocasionarse, renunciando expresamente a efectuar cualquier reclamación por estos conceptos a ACUASUR. Desde el día siguiente a la Comprobación del Replanteo, se efectuará el cómputo de tiempo para todos aquellos efectos del contrato que, en cualquier medida dependan de un término o plazo a contar desde el comienzo de la obra, con la única excepción de aquellas que se produjo recojan expresamente en el hecho Acta de ori- gen Replanteo y sean, igualmente en forma expresa, aceptadas por ACUASUR. III.2.- El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual habrán de quedar totalmente finalizadas de forma que se pueda proceder a su recepción, se fija en …… meses naturales, contados desde la prórroga fecha indicada en el apartado anterior. El Contratista se obliga a cumplir, además, un periodo de puesta a punto y pruebas de …… meses naturales, que se someterá el nuevo plan a computará desde la aprobación puesta en uso del objeto de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tistaobras. El Contratista quedará constituido automáticamente obligado además a cumplir estrictamente los plazos parciales que se deriven del programa de trabajos de la obra, Anexo nº 7, tanto en ▇▇▇▇ silo que se refiere al importe o porcentaje de obra ejecutada a determinadas fechas, como a la finalización de unidades de obra determinadas en plazos fijos. Los retrasos producidos por causa no imputable al Contratista, sus subcontratistas o personas que dependan del mismo según el presente contrato, darán derecho a éste, siempre que ofrezca cumplir con los compromisos mediante prórroga del tiempo que tuviese señalado inicialmente, a la expiración un plazo adicional que no exceda del plazo tiempo perdido por dicha causa y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dosque será aplicable solamente a las unidades de obra afectadas por tal retraso. Cuando Salvo lo establecido en el PCP se establezcan párrafo anterior los retrasos producidos respecto a los plazos parciales para determinados trabajoso totales previstos en este contrato, si ellos no estuvieran terminados en tanto en cuanto sean imputables al Contratista, a los subcontratistas en su caso, llevarán aparejada la consiguiente penalización en los términos y cuantía previstos en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratopresente documento.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un El plazo de quince (15) días duración de otorga- da una prórroga se ajustará este contrato es el Plan de Trabajos y que establece la Curva de Certificación al nuevo plazoHoja Resumen, modificándolo solamente iniciando su vigencia a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori- gen aprobación de la prórroga línea de crédito y se someterá el nuevo plan a la aprobación suscripción de SBASEeste instrumento. La actualización LA CAJA efectuará evaluaciones periódicas de la Curva situación crediticia de certificaciones EL CLIENTE y en función a ellas mantendrá o modificará los alcances y condiciones de esta línea de crédito. LA CAJA se hará siempre con los precios bási- cos del Contratoreserva el derecho de conceder a su sola discreción, ante la solicitud de EL CLIENTE, plazos adicionales de pago a EL CLIENTE respecto de cuotas pendientes de vencimiento. Las prórrogas Estos plazos adicionales de plazopago se otorgarán, cualquiera sea la causa que las originea juicio de LA CAJA, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tistaen casos justificados. El Contratista quedará constituido automáticamente formulario de la solicitud se podrá encontrar en la página web de LA CAJA: ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇://▇▇▇▇ par- cial.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. Tales facilidades serán determinadas por LA CAJA en cuanto a montos y a plazos, mediante la creación de una o más cuotas adicionales que incluirán el capital, los intereses compensatorios correspondientes, comisiones y gastos. El plazo adicional de pago a EL CLIENTE será comunicado a éste mediante los medios de comunicación directo señalados en la cláusula décima quinta del presente contrato, junto con la comunicación se remitirá el nuevo cronograma de pagos. En ambos casoscualquier momento dentro de la vigencia de este contrato, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas LA CAJA está facultada a suprim ir o reducir el monto de la LÍNEA DE CRÉDITO , considerando para el efecto el comportamiento de pago y endeudamiento total y potencial de EL CLIENTE en el sistema financiero, sin que ello implique para LA CAJA, responsabilidad alguna o le genere la obligación de pagar una indemnización, siendo para ello suficiente que dichas modificaciones sean comunicadas previamente por LA CAJA de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales vigentes, a menos que estas tengan como justificación las causas establecidas en la cláusula vigésimo segunda del presente contrato, en los cuales no se necesitará comunicación previa.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un El plazo de quince (15) días duración de otorga- da una prórroga se ajustará este contrato es el Plan de Trabajos y que establece la Curva de Certificación al nuevo plazoHoja Resumen, modificándolo solamente iniciando su vigencia a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori- gen aprobación de la prórroga línea de crédito y se someterá el nuevo plan a la aprobación suscripción de SBASEeste instrumento. La actualización LA CAJA efectuará evaluaciones periódicas de la Curva situación crediticia de certificaciones EL CLIENTE y en función a ellas mantendrá o modificará los alcances y condiciones de esta línea de crédito. LA CAJA se hará siempre con los precios bási- cos del Contratoreserva el derecho de conceder a su sola discreción, ante la solicitud de EL CLIENTE, plazos adicionales de pago a EL CLIENTE respecto de cuotas pendientes de vencimiento. Las prórrogas Estos plazos adicionales de plazopago se otorgarán, cualquiera sea la causa que las originea juicio de LA CAJA, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tistaen casos justificados. El Contratista quedará constituido automáticamente formulario de la solicitud se podrá encontrar en la página web de LA CAJA: ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇://▇▇▇▇ par- cial.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. Tales facilidades serán determinadas por LA CAJA en cuanto a montos y a plazos, mediante la creación de una o más cuotas adicionales que incluirán el capital, los intereses compensatorios correspondientes, comisiones y gastos. El plazo adicional de pago a EL CLIENTE será comunicado a éste mediante los medios de comunicación directo señalados en la cláusula décima quinta del presente contrato, junto con la comunicación se remitirá el nuevo cronograma de pagos. En ambos casoscualquier momento dentro de la vigencia de este contrato, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas LA CAJA está facultada a suprimir o reducir el monto de la LÍNEA DE CRÉDITO, considerando para el efecto el comportamiento de pago y endeudamiento total y potencial de EL CLIENTE en el sistema financiero, sin que ello implique para LA CAJA, el pago de penalidad alguna a favor del cliente, siendo para ello suficiente que dichas modificaciones sean comunicadas previamente por LA CAJA de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales vigentes, a menos que estas tengan como justificación las causas establecidas en la cláusula vigésimo segunda del presente contrato, en los cuales no se necesitará comunicación previa.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados En el expediente administrativo consta que con fecha ▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ de contratación de la empresa TRAGSA realizó la preceptiva publicidad de la información relativa a la licitación del contrato en forma completa y entregados su perfil de contratante, en cumplimiento del Artículo 175.c) de la Ley de Contratos del Sector Público. De conformidad con lo establecido en el Artículo 314.2.a) de la Ley de Contratos del Sector Público: “….(…)2. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a entera satisfac- ción de SBASE partir del siguiente a aquel en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos artículo 135.4. a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del cronograma contractual y/día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 142 de esta Ley.” En el supuesto de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo impugnación de tareas críticas que afectan pliegos, este Tribunal ya se ha pronunciado acerca de cuándo se considera el dies a otros con- tratistas o a otras actividades quo. Como se dice en la resolución 139 (recurso 102/2011): “El Tribunal ya se ha pronunciado sobre la cuestión en resolución de SBASE9 de febrero de este año, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ dictada en el cumplimiento recurso número 58 de las fechas clave no serán redimibles2010, como en la que se pone de manifiesto, en relación con el cómputo del plazo para interponer el recurso contra los pliegos, lo siguiente: “La cuestión que se suscita aquí es la de determinar el momento a partir del cual debe computarse el plazo establecido en el caso artículo 314.2 de los hitos la Ley 30/2007 de Contratos del cronograma contractual que pueden recuperarse Sector Público para la interposición del recurso especial en materia de cumplirse contratación, según el plazo final. A pedido cual éste será de “quince días hábiles contados a partir del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, siguiente a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho aquel en que se fundenremita la notificación del acto impugnado“, añadiendo en su apartado a) que “cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 142 de esta Ley”. Dentro Así, de un acuerdo con el citado artículo 142 habrá que distinguir si el acceso a los pliegos e información complementaria se realiza por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, o si por el contrario no se facilita el acceso por dichos medios. Pues bien, aplicando al caso presente el criterio anterior, debe concluirse que el recurso fue presentado dentro de plazo toda vez que entre la fecha de quince conclusión del plazo establecido para presentar las ofertas (1520 de julio de 2011) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente interposición del recurso (28 de julio de 2011) no han transcurrido los quince días hábiles a partir que se refiere el artículo 314.2 de la fecha en Ley de Contratos del Sector Público. Por lo que se produjo el hecho de ori- gen a diferencia de la prórroga postura de TRAGSA, este Tribunal entiende que el recurso está interpuesto en tiempo y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente en ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratoforma.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados III.1.- El inicio de las obras tendrá lugar el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, si en forma completa y entregados a entera satisfac- ción la misma se autoriza el inicio de SBASE las obras, o desde la fecha en las fechas convenidas y en los plazos parciales la que se establez- can ACUASUR la autorice si en el plan acta de trabajos, comprobación del replanteo se hubiera acordado la suspensión de conformidad con lo dispuesto en el PCPsu inicio. Los plazos parciales podrán ser hitos El Acta de Comprobación del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados Replanteo deberá realizarse dentro de los cinco (5) treinta días siguientes al de pro- ducido la firma de este contrato. En todo caso, el hecho en plazo de inicio de ejecución de las obras, y por tanto la realización de la Comprobación del Replanteo, vendrá condicionada por la autorización o concesión de Declaración de Impacto Ambiental o Resolución por la que se fundendecida no someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental o, en su caso, autorización ambiental integrada, así como los requisitos, condiciones o recomendaciones en ellas contenidas, aceptando el Contratista los riesgos que puedan derivarse del retraso que pueda producirse por esta causa. Dentro Por tanto, las obras no podrán comenzar hasta que se hayan recibido las autorizaciones ambientales oportunas. Recibida la autorización ambiental, ACUASUR lo comunicará de forma inmediata al Contratista para que éste comience a ejecutar las obras en un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir días. La suspensión obligatoria del inicio de la fecha ejecución de las obras y, por tanto, la comprobación del replanteo, referida en la presente cláusula, no dará lugar a indemnización alguna a favor del Contratista por los daños y perjuicios o por el lucro cesante que como consecuencia de la misma pudieran ocasionarse, renunciando expresamente a efectuar cualquier reclamación por estos conceptos a ACUASUR. Desde el día siguiente a la Comprobación del Replanteo, se efectuará el cómputo de tiempo para todos aquellos efectos del contrato que, en cualquier medida dependan de un término o plazo a contar desde el comienzo de la obra, con la única excepción de aquellas que se produjo recojan expresamente en el hecho Acta de ori- gen comprobación del Replanteo y sean, igualmente en forma expresa, aceptadas por ACUASUR. III.2.- El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual habrán de quedar totalmente finalizadas de forma que se pueda proceder a su recepción, se fija en …… meses naturales, contados desde la prórroga fecha indicada en el apartado anterior. El Contratista se obliga a cumplir, además, un periodo de puesta a punto y pruebas de …… meses naturales, que se someterá el nuevo plan a computará desde la aprobación puesta en uso del objeto de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tistaobras. El Contratista quedará constituido automáticamente obligado además a cumplir estrictamente los plazos parciales que se deriven del programa de trabajos de la obra, Anexo nº 8, tanto en ▇▇▇▇ silo que se refiere al importe o porcentaje de obra ejecutada a determinadas fechas, como a la finalización de unidades de obra determinadas en plazos fijos. Los retrasos producidos por causa no imputable al Contratista, sus subcontratistas o personas que dependan del mismo según el presente contrato, darán derecho a éste, siempre que ofrezca cumplir con los compromisos mediante prórroga del tiempo que tuviese señalado inicialmente, a la expiración un plazo adicional que no exceda del plazo tiempo perdido por dicha causa y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dosque será aplicable solamente a las unidades de obra afectadas por tal retraso. Cuando Salvo lo establecido en el PCP se establezcan párrafo anterior los retrasos producidos respecto a los plazos parciales para determinados trabajoso totales previstos en este contrato, si ellos no estuvieran terminados en tanto en cuanto sean imputables al Contratista, a los subcontratistas en su caso, llevarán aparejada la consiguiente penalización en los términos y cuantía previstos en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratopresente documento.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción No tendrán obligación de SBASE en aplicar las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can tablas salariales establecidas en el plan pre- sente Convenio aquellos Centros que acrediten, objetiva y fehacientemente, la siguiente pérdida de trabajos, alumnado: - Centros con alumnos en edades comprendidas entre 3 y 6 años: 5% alum- nos - Centros con alumnos en edades comprendidas entre 0 y 3 años: 8% alum- nos - Centros con alumnos en edades comprendidas entre 0 y 6 años: 8% alum- nos Se tomará como referencia para el establecimiento de conformidad con lo dispuesto este cómputo el alum- nado matriculado en el PCPmes de Enero del ejercicio afectado por el descuelgue salarial, con relación al matriculado en el mismo mes del año anterior. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas Centros afectados que, con estas circunstancias, deseen acogerse al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASEdescuelgue salarial, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ comunicarán en el cumplimiento plazo improrrogable de las fechas clave no serán redimibles2 meses, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la publicación de las correspondientes tablas salariales en el «Bole- tín Oficial del Estado», a los representantes de los trabajadores, si los hubiere, y a la Comisión Paritaria de este Convenio, su intención de acogerse al mismo, aportando la documentación que estime convenientes, así como la opinión de los representantes de los trabajadores, en caso de existir, si así lo consideran oportuno. La Comisión Paritaria establecerá el procedimiento, controles, cautelas, ga- rantías y arbitrajes que considere oportunos, y, una vez recibida la comunica- ción, podrá solicitar al centro la documentación adicional que estime oportu- na, así como recabar la opinión de los representantes de los trabajadores, si los hubiera. La duración del presente procedimiento no podrá exceder en ningún caso de tres meses. Sólo mediante acuerdo favorable de la Comisión Paritaria, el Centro podrá acogerse a dicha cláusula. Su arbitraje o fallo no podrá demorarse más de un mes desde la fecha en la que ha sido cumplimentada la última información requerida. Los centros que se produjo el hecho de ori- gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan hayan acogido a la aprobación cláusula de SBASE. La actualización descuelgue aquí descrita deberán, el día 1 de la Curva Septiembre de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazocada año, cualquiera sea la causa que aplicar automáticamente las origine, no darán lugar tablas correspondientes al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente año en ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratocurso.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción No tendrán obligación de SBASE en aplicar las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can tablas salariales establecidas en el plan presente Convenio aquellos Centros que acrediten, objetiva y fehacientemente, la siguiente pérdida de trabajos, alumnado: Centros con alumnos en edades comprendidas entre 3 y 6 años: 5% alumnos Centros con alumnos en edades comprendidas entre 0 y 3 años: 8% alumnos Centros con alumnos en edades comprendidas entre 0 y 6 años: 8% alumnos Se tomará como referencia para el establecimiento de conformidad con lo dispuesto este cómputo el alumnado matriculado en el PCPmes de Enero del ejercicio afectado por el descuelgue salarial, con relación al matriculado en el mismo mes del año anterior. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas Centros afectados que, con estas circunstancias, deseen acogerse al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASEdescuelgue salarial, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ comunicarán en el cumplimiento plazo improrrogable de las fechas clave no serán redimibles2 meses, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la publicación de las correspondientes tablas salariales en el «Boletín Oficial del Estado», a los representantes de los trabajadores, si los hubiere, y a la Comisión Paritaria de este Convenio, su intención de acogerse al mismo, aportando la documentación que estime convenientes, así como la opinión de los representantes de los trabajadores, en caso de existir, si así lo consideran oportuno. La Comisión Paritaria establecerá el procedimiento, controles, cautelas, garantías y arbitrajes que considere oportunos, y, una vez recibida la comunicación, podrá solicitar al centro la documentación adicional que estime oportuna, así como recabar la opinión de los representantes de los trabajadores, si los hubiera. La duración del presente procedimiento no podrá exceder en ningún caso de tres meses. Sólo mediante acuerdo favorable de la Comisión Paritaria, el Centro podrá acogerse a dicha cláusula. Su arbitraje o fallo no podrá demorarse más de un mes desde la fecha en la que ha sido cumplimentada la última información requerida. Los centros que se produjo el hecho de ori- gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan hayan acogido a la aprobación cláusula de SBASE. La actualización descuelgue aquí descrita deberán, el día 1 de la Curva Septiembre de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazocada año, cualquiera sea la causa que aplicar automáticamente las origine, no darán lugar tablas correspondientes al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente año en ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratocurso.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados 2.1 El plazo de Afiliación a entera satisfac- ción las presentes CONDICIONES será de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can doce (12) meses, renovables automáticamente por períodos sucesivos de doce (12) meses cada uno. 2.2 No obstante lo previsto en el plan numeral anterior: CUMPSA podrá dar por rescindidas estas CONDICIONES sin expresión de trabajoscausa, de conformidad mediante comunicación fehaciente con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori- gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor preaviso mínimo de treinta (30) días dispuesta corridos. Por su parte, y transcurridos los primeros seis (6) meses del plazo de Afiliación a las presentes CONDICIONES, el CLIENTE podrá darlas por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente rescindidas sin expresión de causa y mediante comunicación fehaciente con un preaviso mínimo de treinta (30) días corridos. 2.3 Si el CLIENTE hiciera uso de la opción de rescisión anticipada prevista en ▇▇▇▇ siel párrafo anterior, éste deberá: (a) abonar a CUMPSA dentro de los 30 días siguientes a la expiración notificación de la rescisión anticipada, y sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 6.3, las diferencias entre el arancel o precio básico previsto en la Cláusula 6.1 de estas CONDICIONES y el menor arancel o precio, material promocional entregado, u otras condiciones especiales que CUMPSA hubiera acordado con el CLIENTE; y/o (b) restituir las Terminales en forma inmediata y al solo requerimiento de CUMPSA, debiendo abonar además el precio correspondiente al arrendamiento de un trimestre (Cláusula 10.2) adicional a aquel en curso, sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 6.3. 2.4 Vencido el plazo, u operada la rescisión de las presentes CONDICIONES, CUMPSA cesará en forma inmediata la prestación de los servicios contratados por el CLIENTE a través del plazo Formulario de Afiliación de Establecimientos Comerciales y sus prórrogas otorgadasprocederá, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajoscaso de corresponder, si ellos no estuvieran terminados al retiro de la(s) TERMINAL(ES) de acuerdo a lo previsto en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratola Cláusula 4.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un El plazo de quince (15) días duración de otorga- da una prórroga se ajustará este contrato es el Plan de Trabajos y que establece la Curva de Certificación al nuevo plazoHoja Resumen, modificándolo solamente iniciando su vigencia a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori- gen aprobación de la prórroga línea de crédito y se someterá el nuevo plan a la aprobación suscripción de SBASEeste instrumento. La actualización LA CAJA efectuará evaluaciones periódicas de la Curva situación crediticia de certificaciones EL CLIENTE y en función a ellas mantendrá o modificará los alcances y condiciones de esta línea de crédito. LA CAJA se hará siempre con los precios bási- cos del Contratoreserva el derecho de conceder a su sola discreción, ante la solicitud de EL CLIENTE, plazos adicionales de pago a EL CLIENTE respecto de cuotas pendientes de vencimiento. Las prórrogas Estos plazos adicionales de plazopago se otorgarán, cualquiera sea la causa que las originea juicio de LA CAJA, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tistaen casos justificados. El Contratista quedará constituido automáticamente formulario de la solicitud se podrá encontrar en la página web de LA CAJA: ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇://▇▇▇▇ par- cial.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. Tales facilidades serán determinadas por LA CAJA en cuanto a montos y a plazos, mediante la creación de una o más cuotas adicionales que incluirán el capital, los intereses compensatorios correspondientes, comisiones y gastos. El plazo adicional de pago a EL CLIENTE será comunicado a éste mediante los medios de comunicación directo señalados en la cláusula décima quinta del presente contrato, junto con la comunicación se remitirá el nuevo cronograma de pagos. En ambos casoscualquier momento dentro de la vigencia de este contrato, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas LA CAJA está facultada a suprimir o reducir el monto de la LÍNEA DE CRÉDITO, considerando para el efecto el comportamiento de pago y endeudamiento total y potencial de EL CLIENTE en el sistema financiero, sin que ello implique para LA CAJA, responsabilidad alguna o le genere la obligación de pagar una indemnización, siendo para ello suficiente que dichas modificaciones sean comunicadas previamente por LA CAJA de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales vigentes, a menos que estas tengan como justificación las causas establecidas en la cláusula vigésimo segunda del presente contrato, en los cuales no se necesitará comunicación previa.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados El presente Contrato entrará en forma completa vigor a partir de su fecha de firma y entregados tendrá una duración indefinida, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato sin expresión de causa mediante aviso por escrito con firma autógrafa o a entera satisfac- ción través de SBASE Medios Electrónicos. No obstante la terminación, el Contrato seguirá produciendo todos sus efectos legales entre las partes hasta que el Cliente y el Banco hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones contraídas al amparo del mismo. El Cliente podrá dar por terminado el presente Contrato bastando para ello la presentación de una solicitud por escrito por medio de los formatos correspondientes en cualquier sucursal o en las fechas convenidas y oficinas del Banco, o bien, a través de Banca Electrónica, en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos que el Banco implemente tal posibilidad a través del cronograma contractual servicio de Banca Electrónica y haya informado previamente al Cliente, para lo cual el Banco deberá proporcionar al Cliente un código alfanumérico o constancia que pueden recuperarse identifique la solicitud de cumplirse el plazo finalterminación. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, El Contrato se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados dará por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente terminado a partir de la fecha en que el Cliente hubiese presentado la solicitud y hubiesen sido retirados los fondos correspondientes, deduciendo en su caso, las comisiones y cualquier otra cantidad que pueda resultar a cargo del Cliente, para tales efectos el Banco proporcionará al Cliente un estado de cuenta final que hará las veces de finiquito. Si el Cliente solicita la transferencia electrónica de los recursos, el Banco sólo cobrará al Cliente la comisión que generalmente cobra por las transferencias. El Cliente deberá hacer la entrega a la que se produjo el hecho refiere la sección denominada “Rescisión” de ori- gen este Instrumento. A partir de la prórroga y se someterá fecha de terminación, el nuevo plan a Banco no podrá realizar ningún movimiento ya sea de cargo o abono en la aprobación de SBASEcuenta amparada por el presente Contrato. La actualización terminación de la Curva uno o más de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas Contratos de plazo, cualquiera sea la causa que las origineeste Instrumento, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivosimplicará la terminación total del mismo, salvo que provengan así lo manifieste alguna de las partes. - 30 - Si la(s) Cuenta(s), en el transcurso de 3 (tres) años no ha(n) tenido movimiento, las Partes aceptan se aplique lo previsto por el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece que el principal y los intereses de captación que no tengan fecha de vencimiento o que se renueven automáticamente, las transferencias y las inversiones vencidas y no reclamadas que en el término de 3 (tres) años no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros, deberán ser abonados en una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente en ▇▇▇▇ si, cuenta global que llevará a cabo cada institución y posteriormente se transferirán a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratobeneficencia pública.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados El presente Contrato entrará en forma completa vigor a partir de su fecha de firma y entregados tendrá una duración indefinida, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato sin expresión de causa mediante aviso por escrito con firma autógrafa o a entera satisfac- ción través de SBASE Medios Electrónicos o Medios de Comunicación. No obstante la terminación, el Contrato seguirá produciendo todos sus efectos legales entre las Partes hasta que el Cliente y el Banco hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones contraídas al amparo del mismo. El Cliente podrá dar por terminado el presente Contrato bastando para ello la presentación de una solicitud por escrito por medio de los formatos correspondientes en cualquier sucursal o en las fechas convenidas y oficinas del Banco, o bien, a través de Banca Electrónica, en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos que el Banco implemente tal posibilidad a través del cronograma contractual servicio de Banca Electrónica y haya informado previamente al Cliente, para lo cual el Banco deberá proporcionar al Cliente un código alfanumérico o constancia que pueden recuperarse identifique la solicitud de cumplirse el plazo finalterminación. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, El Contrato se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados dará por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente terminado a partir de la fecha en que se produjo el hecho Cliente hubiese presentado la solicitud y hubiesen sido retirados los fondos correspondientes, deduciendo en su caso, las comisiones y cualquier otra cantidad que pueda resultar a cargo del Cliente, para tales efectos el Banco proporcionará al Cliente un estado de ori- gen cuenta final que hará las veces de finiquito. Si el Cliente solicita la prórroga y se someterá transferencia electrónica de los recursos, el nuevo plan Banco sólo cobrará al Cliente la comisión que generalmente cobra por las transferencias. El Cliente deberá hacer la entrega a la aprobación que se refiere la cláusula denominada “Rescisión” de SBASEeste Instrumento. La actualización terminación de la Curva uno o más de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas Contratos de plazo, cualquiera sea la causa que las origineeste Instrumento, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivosimplicará la terminación total del mismo, salvo que provengan así lo manifieste alguna de las partes. Si la(s) Cuenta(s), en el transcurso de 3 (tres) años no ha(n) tenido movimiento, las Partes aceptan se aplique lo previsto por el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece que el principal y los intereses de captación que no tengan fecha de vencimiento o que se renueven automáticamente, las transferencias y las inversiones vencidas y no reclamadas que en el término de 3 (tres) años no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros, deberán ser abonados en una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente en ▇▇▇▇ si, cuenta global que llevará a cabo cada institución y posteriormente se transferirán a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratobeneficencia pública.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados El plazo estimado para la ejecución del contrato de consultoría es de 365 días, contado a entera satisfac- ción partir de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales la notificación de inicio del administrador de contrato, mismo que se establez- can en el plan dará con la misma fecha de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual inicio de la obra “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CATAMAYO”; sin embargo, el plazo contractual de los servicios de fiscalización podrá culminar cuando se emita el informe de fiscalización final de obra concluida y pueden o no ser establecidas por SBASE; bse suscriba el acta de recepción provisional del contrato de construcción. La fiscalización y el constructor están en la obligación de programar la obra (cronograma de obra, en Microsoft Project) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASEcon diagrama PERT, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ruta crítica del proyecto en diagrama ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ y diagrama ▇▇ ▇▇▇▇▇, para la respectiva aprobación del administrador de la obra eléctrica y civil por separado. Cualquier prórroga de plazo de la obra o prolongación no será causal para reajuste en el cumplimiento costo de fiscalización contratado. El acta de recepción definitiva de los servicios de fiscalización se suscribirá luego de que se suscriba el acta provisional de las fechas clave no serán redimiblesobras fiscalizadas. Para todos los fines jurídicos y administrativos, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE Consultor desempeñará sus funciones en la entrega ciudad ▇▇ ▇▇▇▇. Este plazo podrá ser prorrogado únicamente por causas de documentación, materiales, terrenos fuerza mayor o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o cuando el hecho que lo motiva sea notificado al Administrador del Contrato dentro del término de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco dos (52) días de pro- ducido ocurrido el hecho en evento, el mismo que se funden. Dentro deberá estar debidamente probado o justificado por el Consultor y aceptadas por la EERSSA y solamente por los días que incida la presencia de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazolas causales indicadas, modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori- gen de cuando la prórroga y implique una modificación al plazo total se someterá el nuevo plan a necesitará la aprobación de SBASEla Presidencia Ejecutiva de la EERSSA. La actualización EERSSA podrá suspender el plazo de la Curva de certificaciones se hará ejecución contractual siempre con que los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa hechos que las origine, lo motivan no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no sean imputables al Contra- tistaConsultor. El Contratista quedará constituido automáticamente hecho de permitir al Consultor que continúe con la prestación del servicio contratado después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en ▇▇▇▇ si▇, a no implica prórroga automática de plazo por parte de la expiración EERSSA y tal terminación se ejecutará no obstante la aplicación de las multas estipuladas en el presente contrato. El fiscalizador y constructor están en la obligación de tramitar y subsanar permisos, autorizaciones, legalizaciones sean de tipo pecuniario, de mera tramitología o lo que fuera necesario ante las instancias y/o instituciones públicas o privadas para que la obra se ejecute dentro del plazo y sus prórrogas otorgadascontractual, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan sin que esto medie plazos parciales o pagos adicionales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratola EERSSA.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento III.1.- El inicio de las fechas clave no serán redimiblesobras tendrá lugar el día siguiente a la Comprobación del Replanteo, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados será dentro de los cinco (5) treinta días siguientes al de pro- ducido la firma de este contrato. En todo caso, el hecho en plazo de inicio de ejecución de las obras, y por tanto la realización de la Comprobación del Replanteo, vendrá condicionada por la autorización o concesión de Declaración de Impacto Ambiental o Resolución por la que se fundendecida no someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental o, en su caso, autorización ambiental integrada, así como los requisitos, condiciones o recomendaciones en ellas contenidas, aceptando el Contratista los riesgos que puedan derivarse del retraso que pueda producirse por esta causa. Dentro Por tanto, las obras no podrán comenzar hasta que se hayan recibido las autorizaciones ambientales oportunas. Recibida la autorización ambiental, ACUASUR lo comunicará de forma inmediata al Contratista para que éste comience a ejecutar las obras en un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir días. La suspensión obligatoria del inicio de la fecha ejecución de las obras y, por tanto, la comprobación del replanteo, referida en la presente cláusula, no dará lugar a indemnización alguna a favor del Contratista por los daños y perjuicios o por el lucro cesante que como consecuencia de la misma pudieran ocasionarse, renunciando expresamente a efectuar cualquier reclamación por estos conceptos a ACUASUR. Desde el día siguiente a la Comprobación del Replanteo, se efectuará el cómputo de tiempo para todos aquellos efectos del contrato que, en cualquier medida dependan de un término o plazo a contar desde el comienzo de la obra, con la única excepción de aquellas que se produjo recojan expresamente en el hecho Acta de ori- gen Replanteo y sean, igualmente en forma expresa, aceptadas por ACUASUR III.2.- El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual habrán de quedar totalmente finalizadas de forma que se pueda proceder a su recepción, se fija en …… meses naturales, contados desde la prórroga fecha indicada en el apartado anterior. El Contratista se obliga a cumplir, además, un periodo de puesta a punto y pruebas de …… meses naturales, que se someterá el nuevo plan a computará desde la aprobación puesta en uso del objeto de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tistaobras. El Contratista quedará constituido automáticamente obligado además a cumplir estrictamente los plazos parciales que se deriven del programa de trabajos de la obra, Anexo nº 8, tanto en ▇▇▇▇ silo que se refiere al importe o porcentaje de obra ejecutada a determinadas fechas, como a la finalización de unidades de obra determinadas en plazos fijos. Los retrasos producidos por causa no imputable al Contratista, sus subcontratistas o personas que dependan del mismo según el presente contrato, darán derecho a éste, siempre que ofrezca cumplir con los compromisos mediante prórroga del tiempo que tuviese señalado inicialmente, a la expiración un plazo adicional que no exceda del plazo tiempo perdido por dicha causa y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dosque será aplicable solamente a las unidades de obra afectadas por tal retraso. Cuando Salvo lo establecido en el PCP se establezcan párrafo anterior los retrasos producidos respecto a los plazos parciales para determinados trabajoso totales previstos en este contrato, si ellos no estuvieran terminados en tanto en cuanto sean imputables al Contratista, a los subcontratistas en su caso, llevarán aparejada la consiguiente penalización en los términos y cuantía previstos en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratopresente documento.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/para la ejecución de las obligaciones objeto de este contrato serán de: a) Durante la etapa previa o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; proyectos siete (7) meses a partir de diciembre 1º de 1996 hasta junio 30 de 1997. b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo Venta durante la etapa de tareas críticas que afectan obra: a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por partir ▇▇ ▇▇▇▇▇ 1º de 1997 y una vez cumplido el punto de equilibrio, hasta diciembre de 1998, fecha para la cual todas las unidades comerciales deben estar comprometidas en venta”. El tribunal desea precisar desde ahora y para los efectos de este laudo arbitral, que ambas partes admiten que nunca se logró el punto de equilibrio, hecho que no discuten. En la cláusula sexta se establecieron las comisiones que reconocería Clínica La Sabana a Parque Central Bavaria y en la séptima las partes previeron las diferentes modalidades de reconocimiento y pago de las comisiones de ventas, a favor del contratista, así: 1. antes del punto de equilibrio; 2. al alcanzar el punto de equilibrio del proyecto, y; 3. si no se alcanza el punto de equilibrio. En la cláusula tercera se especifican las obligaciones a cargo de Parque Central Bavaria y en la cláusula cuarta las obligaciones de Clínica La Sabana, entre las cuales está la de pago de comisiones conforme a la cláusula sexta. En la cláusula quinta se establecieron los plazos para la ejecución de las obligaciones, los cuales vencieron sin que se hubiese logrado alcanzar el punto de equilibrio del proyecto. Algunas de las obligaciones estaban sujetas al alcance del punto de equilibrio, dentro del término o plazo fijado para el cumplimiento de dicha condición, que al no cumplirse en la forma pactada impide el nacimiento del respectivo derecho. En la cláusula décimo tercera se establecieron las fechas clave no serán redimiblescausales de terminación del contrato. En la cláusula décimo primera se pactó, como además, la terminación unilateral del contrato por parte de Clínica La Sabana mediante el envío de un aviso escrito a Parque Central Bavaria, en el caso de los hitos del cronograma contractual forma anticipada y por cualquier causa que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juiciojuicio haga necesaria tal determinación y en este caso renuncia el contratista a indemnización alguna, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en pero tiene derecho a que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente liquiden las comisiones causadas a partir de la fecha en que se produjo de terminación, pudiendo reservarse el hecho contratante las razones de ori- gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente en ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratosu decisión.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇ en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un El plazo de quince (15) días duración de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazoeste contrato es indefinido, modificándolo solamente iniciando su vigencia a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori- gen aprobación de la prórroga línea de crédito y se someterá el nuevo plan a la aprobación suscripción de SBASEeste instrumento. La actualización LA CAJA efectuará evaluaciones periódicas de la Curva situación crediticia de certificaciones EL CLIENTE y en función a ellas mantendrá o modificará los alcances y condiciones de esta línea de crédito. LA CAJA se hará siempre con los precios bási- cos del Contratoreserva el derecho de conceder a su sola discreción, ante la solicitud de EL CLIENTE, plazos adicionales de pago a EL CLIENTE respecto de cuotas pendientes de vencimiento. Las prórrogas Estos plazos adicionales de plazopago se otorgarán, cualquiera sea la causa que las originea juicio de LA CAJA, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tistaen casos justificados. El Contratista quedará constituido automáticamente formulario de la solicitud se podrá encontrar en la página web de LA CAJA: ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇://▇▇▇▇ par- cial.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. Tales facilidades serán determinadas por LA CAJA en cuanto a montos y a plazos, mediante la creación de una o más cuotas adicionales que incluirán el capital, los intereses compensatorios correspondientes, comisiones y gastos. El plazo adicional de pago a EL CLIENTE será comunicado a éste mediante los medios de comunicación directo señalados en la cláusula décima quinta del presente contrato, junto con la comunicación se remitirá el nuevo cronograma de pagos. En ambos casoscualquier momento dentro de la vigencia de este contrato, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas LA CAJA está facultada a suprimir o reducir el monto de la LÍNEA DE CRÉDITO, considerando para el efecto el comportamiento de pago y endeudamiento total y potencial de EL CLIENTE en el sistema financiero, sin que ello implique para LA CAJA, responsabilidad alguna o le genere la obligación de pagar una indemnización, siendo para ello suficiente que dichas modificaciones sean comunicadas previamente por LA CAJA de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales vigentes, a menos que estas tengan como justificación las causas establecidas en la cláusula vigésimo segunda del presente contrato, en los cuales no se necesitará comunicación previa.

PLAZO. Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac- ción de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez- can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP. Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual El plazo de la obra prestación será de acuerdo con el siguiente cuadro: Entrega Muestras (precintos RFID y pueden o no ser establecidas lectoras portátiles) Hasta los 10 días calendario de la firma del contrato 10 5 5 Implementación del consumo por SBASE; bparte del proveedor del servicio del API/REST de SUNAT y Pruebas de validación de la Interoperabilidad del servicio API/REST - Hasta 15 días calendarios después de entregado el servicio API/REST por parte de la SUNAT se realizará la implementación del consumo. - Dentro de los 7 días calendarios siguientes a la comunicación de la implementación del consumo del servicio se realizarán las pruebas de validación. 10 5 5 Entrega Definitiva de precintos y lectoras portátiles Hasta los 90 días calendarios de la firma del contrato 10 5 5 Capacitación Hasta los 15 días calendarios de la recepción de la entrega de los bienes definitivos. 10 5 5 (*) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo Si la fecha de tareas críticas que afectan a otros con- tratistas o a otras actividades de SBASEentrega coincide con un ▇▇▇▇▇▇, por lo tanto las multas que pudieren aplicar- se por ▇▇▇▇▇▇▇ o feriado, esta fecha se trasladará al día hábil siguiente. La Coordinación Técnica de UEMSI deberá comunicar al PROVEEDOR la emisión de la conformidad, a fin de que de por iniciado el plazo del siguiente entregable. El plazo de ejecución total del contrato es de 105 días calendario, que no incluye los plazos de conformidad de los entregables, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. El plazo de vigencia del contrato es de 125 días calendario, que incluyen los plazos de revisión, levantamiento de observaciones y conformidad de los entregables, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. La SUNAT tendrá un plazo máximo para revisar y para otorgar la respectiva conformidad, computados desde la recepción del respectivo entregable, de acuerdo con lo señalado en el cumplimiento numeral 8.2 Plazo. Si la SUNAT encontrase observaciones, las notificará al PROVEEDOR a través de las fechas clave no serán redimiblesuna comunicación, como dentro de los días calendario indicados en los plazos de revisión, adjuntando el respectivo detalle de la observación; otorgándole un plazo comprendido entre 2 y la máxima cantidad de días calendario establecidos en el cuadro anterior para que subsane dichas observaciones. Este plazo está en función de la complejidad de la observación a corregir, la cual es determinada por LA SUNAT. En el caso de entrega incompleta de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse bienes, se considerarán como no presentados y empezará a computar el plazo final. A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de- moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro- ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga- da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori- gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE. La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási- cos del Contrato. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re- conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra- tista. El Contratista quedará constituido automáticamente en ▇▇▇▇ si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina- dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en ▇▇▇▇ par- cial. En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el contratopenalidad correspondiente.