Common use of CONDICIONES DE EJECUCIÓN Clause in Contracts

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 08/03/2018 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratista.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- La ejecución 15.1. Cumplimiento del contrato: El contratista está obligado a cumplir el objeto del presente contrato se realizará a su riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista. El contrato se ejecutará ▇, con la continuidad debida, con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegospliegos que rigen la contratación, de conformidad la oferta presentada, y de acuerdo con siguiendo las instrucciones que reciba desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. En todo caso, desarrollará sus cometidos con la profesionalidad y calidad técnica necesarias para su interpretación diere al contratista el responsable la correcta ejecución del contrato. 15.2. 08/03/2018 Entrega de los equipos: El contratista será responsable estará obligado a entregar e instalar los equipos objeto de arrendamiento en aquellos lugares que indique este Ayuntamiento, en el plazo máximo de 20 días laborables desde la calidad técnica firma del documento de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución formalización del contrato. El contratista comunicará a la Concejalía de Nuevas Tecnologías el día y hora del suministro con una antelación mínima de 12 horas. Con los equipos se entregará también la documentación correspondiente (manuales de usuario, manuales técnicos de instalación y mantenimiento, etc.). Los gastos de la entrega y transporte de los bienes suministrados hasta el lugar convenido serán de cuenta del contratista. Si llegado el término de este plazo, el contratista hubiera incurrido en ▇▇▇▇ por causas imputables a él mismo, el Ayuntamiento podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas, de conformidad con la Cláusula 17 de este Pliego. La constitución en ▇▇▇▇ del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 15.3. Recepción: Una vez entregados e instalados los equipos, la Administración determinará si los mismos se ajustan a las prescripciones establecidas en los pliegos y si se hallan en estado de ser recibidos, levantando en tal caso la correspondiente acta formal de recepción, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Si los equipos no funcionasen o por cualquier otra razón no se hallaran en estado de ser recibidos, se hará constar tal circunstancia en el acta, y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. A estos efectos, el Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones realizar las pruebas, análisis y ensayos que estime convenientes para la comprobación de las calidades buenas condiciones y funcionalidad de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamientobienes suministrados. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución destinar hasta el 1% del precio del contrato a fin de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contratosufragar estos gastos. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratista.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- 22.1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del de la persona contratista. 22.2. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el la persona responsable del contrato. 22.3. 08/03/2018 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 22.4. El Ayuntamiento se reserva La persona contratista estará obligada a presentar un programa de trabajo con el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos contenido que se exigirán especifique en el momento Pliego de su aceptación por el AyuntamientoPrescripciones Técnicas Particulares (Anexo I). 22.5. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el La persona contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su ofertafacultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la expresa autorización del de la persona responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección 22.6. Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de sus trabajadores para el acceso y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección el ejercicio a las profesiones, oficios y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizadaactividades, que se precisará en impliquen contacto habitual con menores, una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales que garantice el estudio organizativo del serviciono haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que se hará responsable incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenesmenores, criterios así como por trata de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratistaseres humanos.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- i. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 08/03/2018 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇obligaciones ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U se realizará de conformidad con las prácticas habituales de la empresa, pudiendo existir un margen de tolerancia entre las cantidades y/o pesos de los productos suministrados y las indicadas en el pedido de hasta el 5% del total contratado. Las diferencias así constatadas no conllevarán la cancelación del Contrato, sino únicamente una reducción o incremento del importe a abonar proporcionalmente a dicha diferencia. ii. Los pesos y dimensiones indicados en los catálogos y fichas técnicas ▇▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U son siempre valores medios. Los productos suministrados pueden no corresponderse con dichos datos según las tolerancias habituales. iii. Los pesos facturados por ▇▇▇▇▇ Le corresponderán MINERALES S.A.U serán los pesos resultantes del pesaje de la cantidad suministrada en la expedición en las instalaciones ▇▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U. EL CLIENTE deberá aceptarlos si se sitúan dentro de los límites de tolerancia administrativa prescrita para los aparatos de medición. iv. Los moldes y equipos confeccionados específicamente para la ejecución de un pedido se facturarán íntegramente al CLIENTE. De conformidad con la práctica habitual de la profesión, ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U deberá conservarlos, durante un período de tres (3) años, en las mismas condiciones en que se encontrasen al finalizar la primera serie de fabricación. v. El embalaje de los productos se facturará al CLIENTE como suplemento. No existe ninguna suma en depósito para los embalajes, los cuales no son retornables ▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U. vi. EL CLIENTE debe llevar a cabo de manera apropiada, en plazo, por su cuenta y bajo su responsabilidad, los trabajos preparatorios necesarios para que ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U pueda ejecutar los Servicios en las condiciones y plazos acordados. vii. EL CLIENTE tiene que entregar ▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U la documentación necesaria (dibujos, planos, especificaciones, etc.) y la planificación adecuada de los trabajos de su responsabilidad, para que ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U pueda realizar una ejecución correcta y no interferida de los bienes y servicios contratados. Toda la documentación y registros exigibles ▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U será efectuada en idioma español, salvo que otro haya sido pactado por escrito con el CLIENTE. viii. El costo de la realización de probetas así como el de los ensayos en laboratorio sobre las mismas, será a cargo del CLIENTE. ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U se compromete a su mantenimiento y conservación durante el periodo de garantía y, como mucho, hasta 12 meses después de la terminación de los trabajos. ix. Si EL CLIENTE toma el compromiso de proveer el personal auxiliar necesario para ciertos trabajos relacionados o complementarios con la entrega de bienes o servicios, este personal tendrá la debida cualificación, ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U no adquiere responsabilidad alguna por estos trabajos, ni por las obligaciones legales y laborales de dicho personal. x. EL CLIENTE debe obtener a su cargo y bajo su responsabilidad todos los permisos y autorizaciones necesarios para que los bienes y servicios sean ejecutados por ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U de acuerdo con la reglamentación aplicable. El CLIENTE informara ▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U en todo momento la legislación vigente correspondiente a temas técnicos, de seguridad, de construcción y cualquier otro tipo de regulación que sea relevante para el cumplimiento del contrato en el lugar de entrega de bienes, servicios u obra, siempre y cuando este sea diferente al domicilio fiscal ▇▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U. xi. EL CLIENTE tiene el deber de cooperar con ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U para el perfecto desarrollo de los trabajos en aspectos como seguridad personal, seguridad de bienes, disponibilidad de sus técnicos, entre otros. xii. La jornada laboral, salvo pacto en contrario de las partes, será la calculada por ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U. Tanto el precio como el plazo de entrega están basados en dicha jornada laboral. Cualquier variación en aquella, decidida por EL CLIENTE, podría dar lugar a una modificación en el precio. En cualquier caso, las jornadas laborales de los empleados ▇▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U en cuanto a duración, pausas y períodos de descanso, etc., se adaptarán a la Administración legislación laboral vigente y los poderes convenios de verificación su sector. Si por razones ajenas ▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U, se realizara una jornada inferior a la jornada laboral legalmente establecida sin haberse considerado este extremo en la oferta, se facturará la jornada laboral legalmente establecida. El CLIENTE será responsable de facilitar ▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U los riesgos referentes al área de ejecución donde se van a desarrollar los trabajos, así como los planes de emergencia previstos a fin de que ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U pueda informar a sus trabajadores sobre los riesgos. ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U está facultado para llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias y control dar las instrucciones para que en caso de peligro grave e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad pudiendo llegar incluso a la paralización de la contrata establecidos en ejecución de los servicios si considera que la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización seguridad del personal no está garantizada. Esta suspensión de los trabajos tendrá la empresa contratista.misma consideración económica que una suspensión por causas ajenas ▇ ▇▇▇▇▇ MINERALES S.A.U.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Servicio de Contratación y Patrimonio 15.1.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista. Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC28F66F64BC9CD7643BE El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contratoórgano de contratación. 08/03/2018 El FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO: Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista será es responsable de los defectos que en la calidad técnica construcción pueda advertirse. Se establece la obligación del contratista de responder de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizadossalarios impagados a los trabajadores afectados en su caso por subrogación, así como de las consecuencias cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se deduzcan para resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración o para terceros Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva cantidades debidas al contratista para garantizar el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades pago de los servicios prestadoscitados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. 15.1.2.- Período de confidencialidad. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- Gobierno El contratista indicará los nombres deberá respetar el carácter confidencial de las personas adscritas aquella información a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento tenga acceso con ocasión de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, contrato a la que se precisará le hubiese dado el referido carácter en el estudio organizativo apartado 24 del servicioCuadro Resumen de Características, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se hará responsable mantendrá durante un plazo de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenescinco años desde el conocimiento de esa información, criterios salvo que en el apartado 24 del Cuadro Resumen de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratistaCaracterísticas se establezca un plazo mayor.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 08/03/2018 05/09/2018 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratista.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- 12.1.- La ejecución del contrato habrá de ajustarse a las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, documentos ambos que gozan de la condición de contractuales. 12.2.- El órgano de contratación resolverá dentro de su competencia sobre las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 12.3.- La ejecución del contrato se realizará realiza a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista adjudicatario. 12.4.- Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros por daños o perjuicio causados en la ejecución del contrato, salvo que los mismos sean directa consecuencia de órdenes expresas de la Administración y el contratista no haya formulado reparos. 12.5.- Sin perjuicio de que el órgano de contratación preste su apoyo al contratista, corresponde al mismo la obtención de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, tanto oficiales como particulares que requieran la ejecución del contrato, salvo aquellas que sean competencia del órgano de contratación y se precisen por el contratista para la ejecución de la obra. Así mismo serán de cuenta del contratista la obtención de los derechos derivados de la propiedad industrial, comercial e intelectual que requiera la ejecución por utilización de patentes, modelos de fábrica, etc., corriendo de su cuenta el abono por tales derechos, y respondiendo frente a los titulares de dichos derechos por su utilización ilegítima. 12.6.- El contratista no podrá utilizar para sí ni facilitar a un tercero dato alguno del objeto del contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y incumplimiento de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable esta obligación será causa de resolución del contrato. 08/03/2018 El contratista será responsable , sin perjuicio de la calidad técnica responsabilidad en la que incurra el contratista. 12.7.- La Administración contratante, de los trabajos que desarrolle una manera continuada y directa podrá ejercer la inspección y vigilancia de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas contratista facilitará la visita, examen y demás comprobaciones estime convenientes que en estas labores de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobiernoinspección realice la Administración. 15.1.2.- 12.8.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento adjudicatario responderá de su aceptación personal dependiente por el Ayuntamientoactos, errores u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecución del contrato. En supuestos extremos debidamente motivados, la Administración podrá requerir al contratista la adopción de medidas concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecución de lo pactado. 12.9.- El contratista estará está obligado a asignar para designar domicilio a efectos de notificaciones dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, debiendo así mismo facilitar la dirección de correo electrónico de la empresa, a fin de agilizar la comunicación y relación con la Administración contratante. Así mismo, facilitará los números de teléfonos, fax de contacto y dirección de correo electrónico, si lo hubiere, de su personal dependiente responsable de la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. 12.10.- El contratista aporta su propia dirección y gestión al contratocontratista, siendo designará un responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, así como de las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administración. El responsable del contratista será una estructura jerarquizada, persona física que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir representará a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán aquel frente a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratistaAdministración.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 08/03/2018 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2455F137A8C19324980 Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO: El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno05/09/2018 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratista.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- 1. La ejecución del contrato habrá de ajustarse a las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, documento que goza de la condición de contractual. 2. El órgano de contratación resolverá dentro de su competencia sobre las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 3. La ejecución del contrato se realizará realiza a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratistacontratista adjudicatario. 4. El contrato se ejecutará con sujeción Serán de cuenta del concesionario las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 08/03/2018 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración terceros por daños o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas perjuicio causados en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes , salvo que los mismos sean directa consecuencia de las calidades ordenes expresas de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar Administración y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir haya formulado reparos. 5. Corresponde al personal cualificado establecido en su ofertaconcesionario la obtención de las oportunas autorizaciones, sin permisos y licencias, tanto oficiales como particulares que requieran la expresa autorización del responsable ejecución del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato6. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇Ayuntamiento ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control no será responsable de la contrata establecidos en falta de pago del concesionario a sus proveedores o constructores. 7. La Administración contratante, de una manera continuada y directa podrá ejercer la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal inspección y vigilancia de la empresa contratistaejecución del contrato. El concesionario facilitará la visita, examen y demás comprobaciones que en estas labores de inspección realice la Administración. 8. La Corporación Municipal se reserva el derecho a dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancia sobrevenidas de interés públicos, sin derecho a indemnización de clase alguna.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- La ejecución a) El adjudicatario previa autorización escrita del contrato se Ayuntamiento de Madrid u Organismos Autónomos, actuará en nombre de éstos y realizará las gestiones autorizadas por los mismos, ante el Distribuidor y otras Comercializadoras en los temas relativos a riesgo altas y ▇▇a modificación y cancelación de los puntos de suministro de gas natural, debiendo remitir la documentación correspondiente a dichas actuaciones a la Subdirección General de Servicios. b) El adjudicatario deberá poner en conocimiento de la Subdirección General de Servicios y Organismos Autónomos, cualquier incidencia que pudiera surgir respecto de la obtención de los Acceso de Terceros a la Red (A.T.R.), de la compañía distribuidora, o cualquier otra documentación o requisito, sin perjuicio de su responsabilidad al respecto. En el supuesto de que, por demoras o incidencias en la obtención de los referidos A.T.R., el adjudicatario no estuviera en disposición de facturar el consumo de algún punto de suministro desde la entrada en vigor del contrato, vendrá obligado a asumir a su ▇▇▇▇▇ el abono de las facturas giradas por la compañía distribuidora o comercializadora de último recurso. Posteriormente, respecto de esos consumos previamente abonados por el adjudicatario, éste girará la correspondiente factura al Ayuntamiento de Madrid y a los Organismos Autónomos, conforme las reglas contenidas en el presente P.P.T., es decir, con el precio ofertado. En el caso de que el adjudicatario incumpliese la obligación de abonar las facturas giradas por la distribuidora o comercializadora de último recurso, y como consecuencia de ello se llegase a suspender el suministro en alguno de los referidos puntos de suministro, la Administración podrá resolver el contrato por incumplimiento del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y mismo, en los pliegostérminos previstos por la Ley 30/2007, y de acuerdo 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las responsabilidades e indemnizaciones a que ello pudiera dar lugar. c) En el contrato de acceso a la red (A.T.R.) con las instrucciones la empresa distribuidora de gas se especificará que para su interpretación diere al contratista el la empresa comercializadora adjudicataria es la única responsable del contrato. 08/03/2018 El contratista será responsable pago de las tarifas de acceso al distribuidor. d) En relación a la lectura y validación de los registros de consumo, el Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos no estarán obligados a abonar cantidad alguna en concepto de coste de lectura, tratamiento o gestión de la calidad técnica información. e) Para el caso de la aparición de nuevos puntos de suministro, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 48 horas para solicitar el Acceso de Terceros a la Red (A.T.R.), a partir de la comunicación por la Subdirección General de Servicios de que se puede formalizar el contrato. f) El adjudicatario facturará todos los consumos a partir del 1 de noviembre de 2008 o a partir del día siguiente a la formalización del contrato derivado del Acuerdo Marco. g) La Empresa adjudicataria pondrá a disposición del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos un canal de comunicación permanente que garantice la debida atención, información y resolución de incidencias relacionadas con el suministro de gas natural y contará con un servicio de urgencia 24 horas durante todos los días del año, facilitando teléfono móvil al que se pueda contactar. Además, designará a una persona que será interlocutor válido con el Ayuntamiento, para este contrato. h) La empresa adjudicataria garantizará la confidencialidad de todos los datos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de datos de carácter personal de la Comunidad de Madrid. La entidad adjudicataria y el personal encargado de la realización de los trabajos suministros de gas natural, guardarán secreto profesional sobre los datos personales, de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración tenga acceso o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contratoplazo contractual. 15.1.3.- Dirección y gestión i) El adjudicatario realizará las verificaciones sistemáticas obligatorias que determine el operador del contratosistema de acuerdo con la normativa vigente. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contratoNo se abonará ninguna cantidad en concepto de derechos de verificación de las instalaciones, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal obligación de la empresa contratistaadjudicataria informar a quien determine el Ayuntamiento de Madrid del resultado de dichas verificaciones. j) El Adjudicatario queda obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes que afecten al objeto del contrato y de todo tipo de legislación que, en forma de órdenes, resoluciones o cualquier otra disposición normativa, pueda entrar en vigor durante el plazo de ejecución del contrato y sea de aplicación al mismo.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F 15.1.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista. Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC28F66F64BC9CD7643BE El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contratoórgano de contratación. 08/03/2018 El FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO: Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista será es responsable de los defectos que en la calidad técnica construcción pueda advertirse. Se establece la obligación del contratista de responder de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizadossalarios impagados a los trabajadores afectados en su caso por subrogación, así como de las consecuencias cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se deduzcan para resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración o para terceros Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva cantidades debidas al contratista para garantizar el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades pago de los servicios prestadoscitados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. 15.1.2.- Período de confidencialidad. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- Gobierno El contratista indicará los nombres deberá respetar el carácter confidencial de las personas adscritas aquella información a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento tenga acceso con ocasión de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, contrato a la que se precisará le hubiese dado el referido carácter en el estudio organizativo apartado 24 del servicioCuadro Resumen de Características, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se hará responsable mantendrá durante un plazo de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenescinco años desde el conocimiento de esa información, criterios salvo que en el apartado 24 del Cuadro Resumen de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratistaCaracterísticas se establezca un plazo mayor.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- La ejecución del 1.- El contrato se realizará cumplirá con estricta sujeción a los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales, al de Prescripciones Técnicas y a los proyectos técnicos, y a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en o de los pliegos, y contratistas. 2.- Se entiende por unidad de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 08/03/2018 El contratista será responsable obra aquella parte de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su ofertamisma totalmente terminada, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, los criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán de Prescripciones Técnicas del Proyecto y con las unidades del Presupuesto o las que el ofertante añada en su oferta. Sólo si la propiedad establece un cambio podrán aparecer unidades nuevas, susceptibles de ser abonadas al adjudicatario previa justificación económica, aprobada por la correspondiente Dirección Facultativa. 3.- Si se advierten vicios o defectos, o se tienen razones fundadas para creer que existen defectos ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Facultativa ordenará la demolición y reconstrucción de las unidades afectadas. Si dichos defectos no afectan a la Administración los poderes seguridad, funcionalidad o estética, la Dirección Facultativa podrá optar entre establecer una penalidad equivalente al doble del ahorro obtenido por el adjudicatario, en el caso de verificación y control mermas, o hasta el 40% del coste de la contrata establecidos reconstrucción en el caso de defectos de terminación. En caso de disconformidad, se realizará la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal demolición y reconstrucción de la obra afectada, ▇ ▇▇▇▇▇ del adjudicatario responsable. En cualquier caso, las incidencias que resulten como consecuencia de lo establecido en esta base no repercutirán en el cumplimiento del plazo convenido para la ejecución de las obras. 4.- Hasta la recepción, el adjudicatario responderá de la obra ejecutada directamente o por la empresa contratistacolaboradora o suministradora, sin que sea eximente el hecho de que el importe correspondiente le haya sido abonado a buena cuenta por la propiedad. 5.- Cuando sea imprescindible realizar modificaciones de la obra, y así lo ordene previamente la propiedad, la Dirección Facultativa supervisará la redacción por el Contratista de la oportuna modificación de los documentos afectados, determinando el detalle de la reforma, precio y repercusión en el plazo general de terminación de la obra, en su caso, y sólo si no afectare la reforma a las calidades. Los nuevos precios que señale la Dirección Facultativa se obtendrán aplicando, si los hubiere, los precios unitarios que consten en el presupuesto ofertado por el adjudicatario para el tipo de obra a que la reforma se contraiga, sin que, en ningún caso, cualquier modificación de las cantidades previstas de una unidad, al alza o a la baja, pueda llevar consigo correcciones de dicho precio unitario. En el caso de unidades de obra no previstas en los Proyectos, se aplicarán los precios unitarios contenidos en el Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificación, afectados del coeficiente de baja aplicable a la adjudicación.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ▇▇▇▇▇▇▇ del contratista. 05/09/2018 El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 08/03/2018 PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno. 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a la Administración los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratista.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 15.1.1.- La ejecución Si el fallecido tuviera estipulada una póliza de seguros de decesos con una Entidad Aseguradora, será el adjudicatario del presente contrato quien tendrá que comunicarse con los familiares y la citada Empresa para proceder al abono directo de la correspondiente cuantía por la prestación del servicio, quedando exonerada la Administración municipal en este caso, de cualquier compromiso económico. A tal efecto, el adjudicatario deberá informar a este Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes desde el fallecimiento, para comunicar la concurrencia o no de tal circunstancia. Por lo tanto, cuando por aplicación de la legislación de seguros, resulte obligada alguna persona física o jurídica al pago de los gastos de traslado del cadáver, el Ayuntamiento de Valencia no será responsable del pago de dichos gastos. Del mismo modo, la recogida para su traslado al Cementerio General de un cadáver intervenido por la autoridad judicial en el término municipal de Valencia y declarado de beneficencia por la misma, que no estuviere empadronado en esta Ciudad, supondrá la solicitud municipal al Ayuntamiento donde se realizará encontrara empadronado para la realización a riesgo y ▇▇su ▇▇▇▇▇ del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido citado traslado, excluyéndose del carácter de enterramiento de beneficencia esta actuación y en su clausulado y consecuencia, no generando derecho económico alguno para el adjudicatario de esta licitación, ni computando, en los pliegossu caso, y como servicio gratuito. Finalmente, en la recogida de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 08/03/2018 El contratista será responsable cadáveres judiciales, cuando la familia o cualquier persona interesada se haga cargo de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para inhumación elegirán libremente la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El Ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los servicios prestados. PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno 15.1.2.- El contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por el Ayuntamiento. El contratista estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente ▇▇▇▇▇▇, los profesionales cuyo nombre figure en su oferta, Empresa Funeraria con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el contratista no podrá sustituir al personal cualificado establecido en su oferta, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 15.1.3.- Dirección y gestión del contrato. El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del servicio. La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. NOMBRE: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Le corresponderán a de los gastos que se ocasionen, para el traslado del cadáver desde el lugar donde se haya realizado la Administración los poderes autopsia al depósito de verificación y control de la contrata establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización cadáveres del personal de la empresa contratista.Ayuntamiento donde se produjo el óbito