ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-LOG-166/16 REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-LOG-166/16

REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. JPE-LOG-166/16:

REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za posamezni sklop.

S spoštovanjem!

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Splošna določila
Ponudbeni pogoji
Ugotavljanje sposobnosti
Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva
Merila in kriteriji ocenjevanja
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Tehnična dokumentacija
Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Elektronska kopija ponudbe (Priloga 2/1)

Ponudbeni predračun - xlsx format (Priloga 2/2)

Ugotavljanje sposobnosti (Priloga 3/1)

Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3/2)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 3/3)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne in fizične osebe (Priloga 4)

Izjava o sodelovanju s podizvajalci (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 7)

Dokazila o kadrih za sklop 1 – Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic (Priloga 8/1)

Dokazila o kadrih za sklop 3 – Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema (Priloga 8/2)

Okvirni sporazum za sklope 1,2 in 3 (Priloga 9/1)

Okvirni sporazum za sklop 4 (Priloga 9/2)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 10)

Ovojnica (Priloga 11)

SPLOŠNA DOLOČILA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99,vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je podan v poglavju 7 - Tehnična dokumentacija.

Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.

Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013 in 90/2014 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZPVPJN),
ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na 2 (dve) decimalni mesti natančno.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje do 21. 6. 2016 do 12.00 ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je 28. 6. 2016 do 10.00.

Ponudbo lahko predložite osebno v vložišče JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x 0. nadstropju, soba 128, ali po pošti na naslov JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica«, ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 2016 ob 12.00 v sejni sobi v 1. nadstropju poslovne stavbe naročnika na Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, x Xxxxxxxxx, št. sobe 30, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, z obrazcem »Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb«, ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Predstavniki ponudnikov svoja pooblastila oddajo pred odpiranjem ponudb.

Na javnem odpiranju ponudb bo predstavnik naročnika objavil nazive ponudnikov, ki so oddali ponudbe za posamezni sklop, morebitne spremembe in/ali umike ponudb ter številko ponudbe, datum ponudbe in ponudbeno vrednost za posamezni sklop, v EUR brez DDV posameznih ponudnikov (merilo za izbor). O poteku javnega odpiranja ponudb bo naročnik vodil zapisnik, katerega fotokopija bo po končanem odpiranju vročena predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb. V kolikor zapisnik ne bo vročen ponudnikom na samem odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom, ki so oddali ponudbe, posredoval najkasneje v roku pet (5) delovnih dni na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v prilogi 1.

Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati posamezni sklop javnega naročila.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,
tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejši ponudbo za posamezni sklop, glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pisno pozvan k podpisu okvirnega sporazuma za posamezni sklop.

Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 1.500,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, za posamezni sklop bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

PONUDBENI POGOJI

Splošne zahteve

Celovitost ponudbe

Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela za sklop, za katerega bo oddal svojo ponudbo, v skladu s tehnično dokumentacijo in opisom zahtev ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Naročnik bo oddal naročilo po sklopih in sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezni sklop.

Ponudnik lahko poda svojo ponudbo za en sklop, dva sklopa, tri sklope ali za celotno javno naročilo.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),
nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,
nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,
določila v primeru izstopa partnerja,
pooblastilo vodilnemu partnerju,
opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo za posamezni sklop ali pa ga izvede s podizvajalci.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

izpolnjen in podpisan obrazec ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,
priložiti izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (priloga 3/2),
priložiti izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (priloga 3/3),
pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc – za pravne in fizične osebe (priloga 4),
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, (priloga 5),
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (priloga 5/1) ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (priloga 5/1).

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca dobave blaga in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali dobavo blaga, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru, da ponudnik uporablja zmogljivost drugih subjektov, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci, mora pogoje iz 3.1. točke 3. poglavja te razpisne dokumentacije izpolnjevati tudi subjekt, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Ponudnik mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokumente:

izpolnjen in podpisan obrazec ESPD teh subjektov v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,
priložiti izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (priloga 3/2),
priložiti izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (priloga 3/3),
pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc – za pravne in fizične osebe (priloga 4),
ter
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje (priloga 6).

Ponudnik ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Ponudniki oz. posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (podatki o ponudniku), imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Ur. l. RS 24/06, s spremembami), preko katerega bo potekala vsa korespondenca med naročnik in ponudnik ali podizvajalcem iz tujine (pojasnitve, dopolnitve, spremembe ponudbe).

Ponudbena cena

Ponudnik mora izpolniti obrazec ponudba (priloga 2), s ponudbenim predračunom v Excel formatu (priloga 2/2).

V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika za posamezni sklop, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo posameznega sklopa predmeta javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza na lokacijo naročnika, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudbeno vrednost predstavlja vsota vrednosti postavk ponudbenega predračuna za posamezni sklop, katera se izračunava avtomatsko po vnosu cen na enoto mere v obrazec predračuna. Obrazec predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu »cena na enoto mere« vnesti cene na enoto mere za vse postavke ponudbenega predračuna za sklop, za katerega bo oddal ponudbo. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti. Zmnožek količin in cen na enoto mere, vsoto postavk in prenos podatkov izvrši računalniški program. Ponudnik mora k ponudbi (za sklop, za katerega oddaja ponudbo) priložiti ponudbeni predračun v pisni obliki na zgoščenki (CD, DVD) ali USB mediju. Tiskan izpis ponudbenega predračuna v ponudbeni dokumentaciji mora biti identičen s podatki na zgoščenki (CD, DVD) ali USB mediju. Ponudbeni predračun v tiskani obliki mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika, zgoščenka (CD, DVD) ali USB medij s ponudbenim predračunom pa označen z nazivom ponudnika.

Ponudbeni predračun na elektronskem mediju mora ponudnik priložiti v elektronski kopiji ponudbe (priloga 2/1).

Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna, mora biti za ves čas trajanja okvirnega sporazuma fiksna.

OPOZORILO

Pri vseh postavkah iz popisa, kjer so določeni proizvajalci, se doda beseda »ali enakovredno«.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.07.2016 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma za posamezni sklop.

Način obračunavanja in plačilni pogoji

Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma.

Posebne zahteve

Ponujeni predmet javnega naročila mora izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v poglavju 7 – Tehnična dokumentacija.

Trajanje okvirnega sporazuma

Z izbranim ponudnikom za posamezni sklop bo naročnik sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let.

Garancijska doba

Garancijski rok za kakovost izvedbe storitev, za sklope 1,2,3 in 4 po okvirnem sporazumu je 12 (dvanajst) mesecev od dneva podpisa posameznega delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Datum podpisa delovnega naloga je datum prevzetih storitev.

Za opremo, za sklop 4, po okvirnem sporazumu, ponudnik nudi garancijo najmanj toliko, kot jo nudi proizvajalec opreme, šteto od datuma uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema opreme, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik za posamezni sklop nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede.

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci izpolniti in priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije. Ponudnik preko spletne strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ uvozi naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani, na mestu kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ter ga ustrezno izpolniti in priložiti k ponudbi.

Namesto obrazca ESPD lahko ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci predložijo izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1.

Ob predložitvi ponudb bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;
izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Ponudnik lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; KZ-1).

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 (petdeset) eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, kot to določa 2. odstavek 75. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika tudi v naslednjih primerih:

če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;
če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe, podizvajalec ter subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESDP ali priloge 3/1.

DOKAZILA:

A, B, C, D: Pogoj mora izpolniti ponudnik.

V primeru:

skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Pogojev pod točkami A, B, C, D se izkaže:

s podpisom izpolnjene priloge 3/1 »Ugotavljanje sposobnosti«

ALI

s priložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca, ki je priloga razpisne dokumentacije.

Pogoji za sodelovanje

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če mora imeti ponudnik določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe, podizvajalec in subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESDP ali priloge 3/1.

Ekonomski in finančni položaj

Ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe, podizvajalec in subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESDP ali priloge 3/1.

Kadrovska sposobnost

Sklop 1: Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani

Kvalificiranost izvajalske skupine glede na področje izvajanje sistemov tehničnega varovanja za sklop 1.

Ponudnik mora zagotoviti:

najmanj šest oseb (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«).

Ponudnik mora za prijavljene kadre iz priloge 8/1 predložiti naslednja dokazila:

kopije ustreznega potrdila za vsakega posameznika;
kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ustrezni izobrazbi za najmanj 6 oseb (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«) bo naročnik upošteval fotokopije veljavnega dokumenta o pridobljenem nazivu.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Sklop 3: Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

Kvalificiranost izvajalske skupine glede na področje izvajanje sistemov tehničnega varovanja za sklop 3.

Ponudnik mora zagotoviti:

najmanj šest oseb (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«).

Ponudnik mora za prijavljene kadre iz priloge 8/2 predložiti naslednja dokazila:

kopije ustreznega potrdila za vsakega posameznika;
kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ustrezni izobrazbi za najmanj 6 oseb (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«) bo naročnik upošteval fotokopije veljavnega dokumenta o pridobljenem nazivu.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, podpišejo prilogo 3/2, s katero potrdijo, da so seznanjenji z določili razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo.

Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ali subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s predložitvijo Priloge 3/2 »Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije« ter Priloge 3/3 »Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«.

Preveritev ponudbe

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja

Ponudnik storitev za sklop 1 in sklop 3 kot dokazilo priloži veljavno licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja za pravno osebo, izdano skladno z Zakonom o zasebnem varovanju.

ZAHTEVE IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA

Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki lahko nastopijo na delovišču z oceno tveganja

		Možne posledice oziroma resnost poškodb:
		1	2	3	4	5
Verjetnost:	A	Visoka (V)	Visoka (V)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)
	B	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Visoka (V)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)
	C	Nizka (N)	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)
	D	Nizka (N)	Nizka (N)	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Ekstremna (E)
	E	Nizka (N)	Nizka (N)	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Visoka (V)

Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:

1.	Nepomembne	Xxxxxx je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika
2.	Lažje	Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci
3.	Zmerne	Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic
4.	Težke	Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.)
5.	Katastrofalne	Xxxxxxxx s smrtnim izidom Xxxxxxxxxxxx potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd.

Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:

A	Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo
B	Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava
C	Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava
D	Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno
E	Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah

Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del po okvirnem sporazumu že pred oddajo ponudbe.

Opomba:

Namen seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del po okvirnem sporazumu že pred oddajo ponudbe.

Izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:

delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);
usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);
priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;
priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);
potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih;

1.		Mehanski dejavniki					Tveganje
		1.1.		Vrtljivi, gibljivi deli	C	2	zmerno
		1.2.		Prosto gibanje delov ali materiala	C	2	zmerno
		1.3.		Premik delov delovne opreme, premikanje vozil	C	2	zmerno
		1.4.		Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve,	D	2	nizko
2.		Dejavniki v zvezi z načinom dela
		2.1.		Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. Površ.	C	2	zmerno
		2.2.		Opravljanje dela na višini	D	3	zmerno
		2.3.		Omejen prostor	C	2	zmerno
		2.4.		Možnost spotikov, zdrsov, padcev	D	3	zmerno
		2.5.		Vstopanje in delo v zaprtih prostorih	-	-	-
3.		Električna energija
		3.1.		Neposredni dotik	C		nizko
		3.2.		Posredni dotik	D	3	zmerno
		3.3.		Udar strele	D	3	zmerno
		3.4.		Obločni plamen	D	2	nizko
4.		Nevarne snovi
		4.1.		Zdravju škodljive snovi	D	1	nizko
		4.2.		Požarno nevarne in eksplozivne snovi	D	3	zmerno
5.	Fizikalni dejavniki
	5.1.		Ionizirna in neionizirna sevanja		C	2	zmerno
	5.2.		Hrup in vibracije		D	3	zmerno
	5.3.		Mehanske vibracije		B	1	zmerno
	5.4.		Snovi z visoko temperaturo		C	1	nizko
	5.5.		Snovi pod tlakom		D	2	zmerno
6.	Ekološke razmere
	6.1.		Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava		D	3	zmerno
	6.3.		Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija		D	2	zmerno
	6.4.		Prisotnost snovi, ki onesnažujejo		D	1	nizko
7.	Ostali dejavniki
	7.1.		Neugodni vremenski pogoji		D	3	zmerno

Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na podlagi ocenjenih tveganj, ki se predvidevajo na skupnem delovišču, se zahteva od potencialnega izvajalca del, da bodo njegovi delavci usposobljeni za varno izvajanje del. Usposobljeni morajo biti najmanj po programu usposabljanja, ki zajema varnostne ukrepe, ki se nanašajo na tveganja pri predmetnih delih, zlasti pa:

poznavanje temeljnih zakonskih določb;
poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);
poznavanje osnov o varnostnih znakih;
poznavanje osnov iz požarnega varstva;
poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;
osnove urejenosti delovnih mest;
osnove varne uporabe delovne opreme;
osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;
osnove uporabe osebne varovalne opreme ;
osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;
osnove varne uporabe lestev;
osnove varnega dela na deloviščih.

Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične) preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 let.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje del po okvirnem sporazumu. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju del po okvirnem sporazumu.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. Xxxxx Xxxxxx o varnosti in zdravju pri delu.

S »Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.« se določita naročnik in izvajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je »Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču«, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika okvirnega sporazuma.

Interni predpisi naročnika:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku);
Požarnega reda;
Dvoriščnega reda;
Obratovalnih redov;
Delavniških redov;
Skladiščnih redov;
Navodil za varno delo.

Varnostni znaki:

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ročne in zvočne znake.

Osebna varovalna oprema:

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledovana.

Delovna oprema:

Stroji za obdelavo materiala, ročno orodje na mehaniziran pogon mora izpolnjevati določbe iz priloge Pravilnika o varnosti strojev: »bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev«.

Snovi in pripravki:

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu okvirnega sporazuma z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11; ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu (priloga 9). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s podpisom priloge 7.

MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

Izbira ponudnika in merila

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal cenovno najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop. Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika je ponudbena vrednost brez DDV za posamezni sklop, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Ponudbena cena brez DDV za posamezni sklop je cena, navedena v ponudbi ponudnika.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,
ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana,
je ponudba podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.

Ponudnik mora ponudbi kot priloga 2/1 priložiti tudi zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu (SCAN celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami) ter obrazec ESPD v »xml« formatu. V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga 1

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

Tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno ponudbo), (priloga 1/1).

PONUDBA

Priloga 2

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.

ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE

Priloga 2/1

Ponudnik v ponudbi priloži zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu (SCAN celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami) ter obrazec ESPD v »xml« formatu, v primeru, da je gospodarski subjekt predložil obrazec ESPD kot prilogo 3.

PONUDBENI PREDRAČUN

Priloga 2/2

Ponudnik priloži izpolnjen, podpisan in žigosan ponudbeni predračun.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Priloga 3/1

Za ugotavljanje sposobnosti morajo ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, obrazec priloge 3/1 izpolniti, podpisati in žigosati.

Namesto priloge 3/1 lahko ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci in vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik predložijo izpolnjen ESPD obrazec (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila), ki je priloga te razpisne dokumentacije.

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Priloga 3/2

Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Priloga 3/3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE

Priloga 4

Prilogo morajo izpolniti gospodarski subjekti in osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Priloga 5

Ponudnik v prilogi navede podizvajalce in izpolni vse zahtevane podatke, v kolikor del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudnik prilogo 5 podpiše in žigosa. Podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa prilogo 5/1. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK

priloga 6

Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Priloga 7

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti v ponudbi.

DOKAZILO O KADRIH (samo za sklop 1 in 3)

Priloga 8/1 in priloga 8/2

Ponudnik storitev za sklop 1 in sklop 3 ustrezno izpolni obrazec dokazilo o kadrih, v kateri navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev. Ponudnik mora k ponudbi priložiti zahtevana dokazila o kadrih.

VELJAVNA LICENCA ZA IZVAJANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA PRAVNO OSEBO (samo za sklop 1 in 3)

Ponudnik storitev za sklop 1 in sklop 3 kot dokazilo priloži veljavno licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja za pravno osebo, izdano skladno z Zakonom o zasebnem varovanju.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

priloga št. 1 k okvirnem sporazumu

Predmet javnega naročila je REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

POPIS VGRAJENE OPREME, KI JE PREDMET VZDRŽEVANJA (Sklop 1, 2 in 3)

a) lokacija XXXXXXXXXX xxxxx 00, Xxxxxxxxx
1. SISTEM ZAPORNIC:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Količina
01.	AVTOMATSKA DVIŽNA ZAPORA * NAMEN: Profesionalna avtomatska dvižna zapora * DELOVANJE: s časom odpiranja 1,5 sek in zmogljivostjo 100% ED (ciklus 10.000 odpiranj dnevno ) * DROG: max. do 3 m dolžine, brez naslona, bele barve, al., z rdečimi odsevniki in gumo na spodnjem robu * ZAŠČITE: vgrajen povratnik (reserver), ki zaporo vrne v odpiranje v primeru, če naleti na oviro, vgrajena zaščitna fotocelica * KRMILJENJE:digitalno, kar omogoča večjo stabilnost delovanja in večje razširitvene možnosti, krmilnik mora biti kompatibilen z že vgrajeno in že delujočo opremo na objektu * TEHNIČNI PODATKI: poraba 800 W, napajanje 230 V, zaščita po IP 45	kpl	11
02.	INDUKTIVNA ZANKA	kpl	12
03.	GLAVNI KABELSKI RAZDELILEC	kpl	1
04.	DIR 10 FOTOCELICE 24 V (DVOŽARKOVNE)	kos	11
05.	VARNOSTNO ZAŠČITNI LOK FOTOCELICE Vroče cinkan in prašno lakiran, barvno usklajen z zaščitno varnostno barvo stebričkov čitalcev	kos	11
06.	KRMILNO POSLUŽEVALNI PULT ZAPOR REVERSER Le-ta omogoča krmiljenje vseh zapor na objektu v vsakem trenutku. Z digitalnim izhodom/vhodom, ki mora biti kompatibilen z programsko opremo (tudi vmesnik PC/KRMILNIK), ki je že vgrajena na objektu.	kpl	1
07.	DALJINSKA KARTICA Z VGRAJENO BREZKONTAKTNO REGISTRACIJO C4B Domet daljinske kartice z vgrajeno registracijo mora imeti domet vsaj 15 metrov (iz avta). Prav tako mora imeti vsaj dva različna kanala z med seboj neodvisnimi roling kodami in možnostjo vgraditve brezkontaktne kartice za pristopno kontrolo na brezkontaktnem čitalcu.	kos	300
08.	PRISTOPNI KONTROLER ZA 2 ČITALCA JANTAR POPULUS 2 Kontroler mora biti kompatibilen z že vgrajenim kontrolerjem na objektu, z možnostjo priklopa dvokanalne induktivne zanke z ločenim tipalom za vsak kanal, z dvema digitalnima izhodoma (neodvisnima) in z osnovno programsko opremo, ki mora biti kompatibilna z že vgrajeno in delujočo programsko opremo za nadzor v podjetju. Digitalni izhodi kontrolerja morajo biti prilagojeni krmilniku zapore.	kos	9
09.	ČITALEC BREZKONTAKTNIH DALJINSKIH KARTIC R1D – 2x; R4W – 6x	kos	8

2. VIDEO NADZORNI SISTEM:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Količina
01.	UltraDome KD6 Speed-dome barvna HR day % night kamera za zunanjo uporabo; hitrost 0,1-480°/sec, v barvnem načinu 2 luxa, v čb načinu 0,02 luxa slow-shutter ; 460 TVL; autofocus zoom 23X (3,6-82,8mm) + digital zoom 4X; 100 predpozicij; vector scan funkcija, ptz tour funkcija, 4 alarmni vhodi za priklic 4-ih predpozicij, "privacy zone" in "still preshot control",...; brez napajalnika, možnost krmiljenja preko snemalca Digiview Pro oz. client programske opreme	kpl	2
02.	Nosilec kovinski za montažo na steno, za zunanje KD6 Speed-dome kamere, NAREJEN PO MERI	kos	2
03.	Objemka za drog EUL-SFP	kos	4
04.	Prenapetostna zaščita za video signal PZNC	kos	9
05.	Prenapetostna zaščita za napajanje 220 V AC tip PZ230	kos	9
06.	Barvna kamera 1/3'', 220 V, 330 TVL, SuperLoLux 0,28 lux, ATW, AWB, AGC, BLC, AES, AI DC drive, 220 V AC , 6x tip ADS CAM K1; 1x JBL JCC3100AC	kos	7
07.	Objektiv auto-iris varifokalni 3.5-8MM, F1.4, 1/3", CS, DD – 6 kos; 5-50MM, F1.4, 1/3", CS, DD – 1 kos	kos	7
08.	Ohišje z grelcem, dolžina 300mm, IP66, JCH-220H	kos	6
09.	Digitalni snemalec DigiView za 8/16 kamer tipa PAL/CCIR, možnost sočasnega prikaza 1, 4, 8,16 slik , in prikaz arhiva 1, 4, 8,16 slik, predvajanje/snemanje do 50 slik v sekundi v prikazih 1,4,9,16 slik, ločljivost do 720 * 576 pikslov, HDD 120Gb, mrežna kartica, Windows XP Pro, detekcija gibanja posamično nastavljiva za vsako kamero, priložena programska oprema za oddaljeni dostop preko TCP/IP protokola LAN/WAN, object search: hitro iskanje arhiva glede na označeno polje na sliki, indikacija obstoja in zasedenosti arhiva, filtri za iskanje , remote setup: sistemske nastavitve preko TCP/IP povezave, ID manager: programska nastavitev nivoja uporabnika, javljanje izpada video signala in izpada napajanja preko relejnih izhodov, 8 alarmnih vhodov in 4 relejni izhodi, 2 x audio vhod. Opcije: RAID 1 in RAID 5 sistem, indikacija napake trdega diska, redundančno napajanje, programsko krmiljeno baterijsko napajanje UPS , CD-R , ...	kpl	1
10.	PC računalnik, Win XP, 512 RAM, CD pekač, vključno s 17" monitorjem	kpl	1
11.	Videodomofon, zunanji pozivni tablo (nad/podometna verzija) z eno pozivno xxxxx in kamero, videomonitor s slušalko, napajalnik 220V /15 Vdc	kpl	1
12.	Vmesnik za priklop 4 kamer	kpl	1
13.	Napajalnik za CSB enoto	kpl	1
14.	Dodatna video domofonska kamera	kpl	4

3. PROTIVLOMNI SISTEM:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Količina
01.	Alarmna centrala POWER 864NK (DSC 5020) z ohišjem, 8 področij, OSEM PARTICIJ, možnost širitve do 64 področij preko razširitvenih modulov, vgrajen komunikator z možnostjo klica nadzornega centra (Contact ID format..) in privatne linije, 32 uporabniških gesel, 2 duress gesli, glavno geslo, monterjevo geslo, spomin za 256 zadnjih dogodkov, download/upload, daljinski dostop, možnost programiranja preko računalnika z DLS-2002 programsko opremo.	kpl	1
02.	Alarmna centrala ADEMCO 4110 z ohišjem	kpl	1
03.	Alarmna centrala ADEMCO 4140 XN52 z ohišjem	kpl	1
04.	Tipkovnica ADEMCO 6219	kos	2
05.	Tipkovnica LCD ICON 5501Z INT	kos	1
06.	Napajalnik	kos	3
07.	Sabotažna stikala	kos	4
08.	Aku baterija 12V/7,2Ah	kos	3
09.	IR senzor DSC LC 100	kos	33
10.	IR senzor DSC LC 104	kos	2
11.	IR senzor BRAVO 2 (paradox 476)	kos	10
12.	IR senzor ADEMCO	kos	26
13.	Zunanja sirena z bliskavico	kos	1
14.	Razširitveni modul za 8 con 5108	kos	7
15.	Razširitveni modul ADEMCO 4208U	kos	2

b) lokacija XXXXXXXXXX xxxxx 00, Xxxxxxxxx 0. SISTEM ZAPORNIC:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Količina
01.	AVTOMATSKA DVIŽNA ZAPORA * NAMEN: Profesionalna avtomatska dvižna zapora * DELOVANJE: s časom odpiranja 1,5 sek in zmogljivostjo 100% ED (ciklus 10.000 odpiranj dnevno ) * DROG: max. do 3 m dolžine, brez naslona, bele barve, al., z rdečimi odsevniki in gumo na spodnjem robu * ZAŠČITE: vgrajen povratnik (reserver), ki zaporo vrne v odpiranje v primeru, če naleti na oviro, vgrajena zaščitna fotocelica * KRMILJENJE:digitalno, kar omogoča večjo stabilnost delovanja in večje razširitvene možnosti, krmilnik mora biti kompatibilen z že vgrajeno in že delujočo opremo na objektu * TEHNIČNI PODATKI: poraba 800 W, napajanje 230 V, zaščita po IP 45	kpl	7
02.	INDUKTIVNA ZANKA	kpl	8
03.	DIR 10 FOTOCELICE 24 V (DVOŽARKOVNE)	kos	7
04.	VARNOSTNO ZAŠČITNI LOK FOTOCELICE Vroče cinkan in prašno lakiran, barvno usklajen z zaščitno varnostno barvo stebričkov čitalcev	kos	7
05.	KRMILNO POSLUŽEVALNI PULT ZAPOR REVERSER Le-ta omogoča krmiljenje vseh zapor na objektu v vsakem trenutku. Z digitalnim izhodom/vhodom, ki mora biti kompatibilen z programsko opremo (tudi vmesnik PC/KRMILNIK), ki je že vgrajena na objektu.	kpl	1
06.	DALJINSKA KARTICA Z VGRAJENO BREZKONTAKTNO REGISTRACIJO C4B Domet daljinske kartice z vgrajeno registracijo mora imeti domet vsaj 15 metrov (iz avta). Prav tako mora imeti vsaj dva različna kanala z med seboj neodvisnimi roling kodami in možnostjo vgraditve brezkontaktne kartice za pristopno kontrolo na brezkontaktnem čitalcu.	kos	300
07.	PRISTOPNI KONTROLER ZA 2 ČITALCA POPULUS 2 Kontroler mora biti kompatibilen z že vgrajenim kontrolerjem na objektu, z možnostjo priklopa dvokanalne induktivne zanke z ločenim tipalom za vsak kanal, z dvema digitalnima izhodoma (neodvisnima) in z osnovno programsko opremo, ki mora biti kompatibilna z že vgrajeno in delujočo programsko opremo za nadzor v podjetju. Digitalni izhodi kontrolerja morajo biti prilagojeni krmilniku zapore.	kos	2
08.	TCP/IP konverter - za mrežno povezavo med lokacijama SPIDER W2	kos	1
09.	ČITALEC BREZKONTAKTNIH DALJINSKIH KARTIC R4W	kos	3
	2. VIDEO NADZORNI SISTEM:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Količina
01.	Videodomofon, zunanji pozivni tablo (nad/podometna verzija) z eno pozivno xxxxx in kamero, videomonitor s slušalko, napajalnik 220V /15 Vdc	kpl	1

c) lokacija Agrokombinatska cesta 59, ZALOG 1. VIDEO NADZORNI SISTEM:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Količina
01.	Barvna kamera 1/3'', 220 V, 330 TVL, SuperLoLux 0,28 lux, ATW, AWB, AGC, BLC, AES, AI DC drive, 220 V AC , tip JCC3100AC- JBL 2x samsung	kos	8
02.	Objektiv auto-iris varifokalni 2.8-10MM, F1.4, 1/3", CS, DD	kos	8
03.	Ohišje z grelcem, dolžina 300mm, IP66, JCH-220H	kos	8
04.	Monitor barvni LCD 19", SCGA 1280*1024, kontrast 450:1, 400 cd/m2,	kos	1
05.	LG LE 3116D digitalni snemalnik za 8/16 kamer tipa DVR 16 Net, možnost sočasnega prikaza 1 ali 16 slik, predavajanje do 100 slik v sekundi, snemanje do 25 slik v sekundi, ločljivost do 720 * 576 pikslov, HDD 120Gb, mrežna kartica, Windows XP Pro, detekcija gibanja posamično nastavljiva za vsako kamero, priložena programska oprema za oddaljeni dostop preko TCP/IP protokola LAN/WAN,	kos	1
06.	Router za on-line povezavo digitalnega snemalca	kos	1

d) lokacija Xxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxx 0. VIDEO NADZORNI SISTEM:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Količina
01.	Barvna kamera 1/3'', 220 V, 330 TVL, SuperLoLux 0,28 lux, ATW, AWB, AGC, BLC, AES, AI DC drive, 220 V AC , tip	kos	4
02.	Objektiv auto-iris varifokalni 2.8-10MM, F1.4, 1/3", CS, DD	kos	4
03.	Ohišje z grelcem, dolžina 300mm, IP66,	kos	4
04.	Monitor barvni LCD 19", SCGA 1280*1024, kontrast 450:1, 400 cd/m2,	kos	1
05.	Aver Media EH 1004H-4 Nano digitalni snemalnik za 4 kamere tipa PAL/CCIR, možnost sočasnega prikaza 1 ali 4 slike, predavajanje do 100 slik v sekundi, snemanje do 25 slik v sekundi, ločljivost do 720 * 576 pikslov, HDD 120Gb, mrežna kartica, Windows XP Pro, detekcija gibanja posamično nastavljiva za vsako kamero, priložena programska oprema za oddaljeni dostop preko TCP/IP protokola LAN/WAN,	kos	1
06.	Router za on-line povezavo digitalnega snemalca	kos	1

Sklop 2: Servis in popravila zapornic

a) lokacija Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

1. SISTEM ZAPORNIC:

Zap. št.	Opis	Enota mere	Količina
01.	CAME G 4000 - zapornice s pregibnim drogom	kpl	4
02.	CAME G 4000N	kpl	4
03.	CAME G 6000	kpl	3

sklop 3: Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

a) lokacija Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

1. PROTIVLOMNI SISTEM:

Oziroma vzdrževanja? (z razširitvijo) ter možnost izvedbe do osmih skupin javljalnikov s selektivnimi vklopi/izklopi (sistemi/podsistemi).

Koncept javljanja vloma temelji na avtomatski centrali, ki služi obdelavi informacij in omogoča programsko nastavljanje varovanih con.

Na centralo so priključeni posamezni periferni elementi (prostorski javljalniki gibanja, šifratorji, mikrostikala, razširitveni moduli).

Varovanje notranjih prostorov je zagotovljeno z avtomatskim in zanesljivim zaznavanjem gibanja oseb. V ta namen so instalirani kombinirani prostorski javljalniki gibanja PYRONIX KX15DTAM².

S priključitvijo javljalnikov z uporabo dvojnih zaključnih uporov (DEOL) je zagotovljeno lociranje alarmnega in sabotažnega signala (nepooblaščeno odpiranje ohišij javljalnikov, prekinitev kabelskih povezav) na nivoju mikrolokacije posameznega javljalnika.

Na protivlomni sistem so, tam kjer je to potrebno, priklopljeni tudi signali izlitja tekočin ter panik stikala in kontrola zaprtosti vrat.

Za vklope oz. izklope posameznih podsistemov, ki jih izvajajo zaposleni, so instalirane alfa-numerične tipkovnice (šifratorji) DSC LCD 4501³.

Za potrebe delovanja oz. prenosa podatkov iz protivlomnih central na CNS, so protivlomne centrale preko TCP/IP vmesnika priklopljene v ethernet tehničnega varovanja, preko katerega poteka prenos podatkov v varnostno nadzorno sobo (VNS).

Dimenzioniranje napajanja komunikacijsko-napajalnega vodila temelji na upoštevanju osnovne tokovne kapacitete napajalnika avtomatske centrale, ter na upoštevanju tokovne porabe elementov, priključenih na vodilo. Napajalnik oz. izhodne napajalne sponke centrale v osnovi omogočajo tokovno porabo maks. 500mA pri napetosti 12V DC za priključitev perifernih elementov.

Zaradi dejstva, da vrednost tokovne porabe pri nekaterih protivlomnih centralah presega osnovno kapaciteto, so dodani dodatni napajalniki (DSC PS 3020) z rezervnim napajanjem in ohišjem. Kot pomožni vir napajanja je v ohišje centrale vgrajena plinotesna AKU baterija kapacitete 12V/7,2Ah, ki se avtomatsko dopolnjuje preko vgrajenega napajalnika. Ob izpadu električne energije, se preklop na AKU baterijo izvede avtomatsko.

_____________________________

¹ Centrala je sestavljena iz logičnega, mikroprocesorsko krmiljenega vezja in napajalnika s pomožnim virom električne energije. Centrala ima možnost delovanja kot 8 različnih in popolnoma neodvisnih alarmnih sistemov. Za vklop in izklop je na razpolago 128 različnih uporabniških varnostnih številčnih kombinacij, ki se lahko programsko določijo za vsak podsistem. Lastnosti linij so programsko določljive (kratki in dolgi odzivni roki, tihi ali slišni alarm, itd.). Za zaščito pred prenapetostnimi sunki (strela, statična elektrina, ipd.) in nepravilnostmi v omrežnem napajanju (vklopi večjih porabnikov, ipd.) ima centrala vgrajeno zaščito z logičnim vezjem, ki sunke in motnje eliminira že na priključnih sponkah. Dodatno pa so na kritičnih točkah postavljene začasne zaščite, ki zagotavljajo visok nivo zanesljivosti in varnosti delovanja.

² Ti javljalniki uporabljajo klasično pasivno IR tehnologiji ki, deluje na osnovi zaznavanja temperaturnih kontrastov med nepremično oz. relativno stabilno okolico in toplejšimi oz. hladnejšimi objekti, ki se skozi področje nadzorovanja premikajo. Dodan je aktivni mikrovalovni javljalnik, ki deluje na principu Dopplerjevega efekta. Če se v prostoru pojavi gibajoča oseba ali predmet, se med oddano in sprejeto frekvenco pojavi razlika, ki jo elektronika v javljalniku zazna in ovrednoti. V javljalniku tako oba sistema delujeta primerjalno s ciljem optimalne detekcije v celotnem področju nadzora, vrednotenje pridobljenih informacij po amplitudi, hitrosti in smeri premikanja pa se nato uporabi za aktiviranje alarmnega signala.

³ Na tipkovnici je ob vsakem trenutku na LCD zaslonu možno prikazati stanje posameznih varnostnih con, stanje sistema, podatke o napakah, sistemska navodila in zadnjih 512 dogodkov, ki so shranjeni v prehodnem spominu. Za primer prisile nad osebo, je z vnosom ustrezne številčne kombinacije na tipkovnici možno particijo oz. sistem navidezno izklopiti, dejansko pa se izvedeta aktivacija tihega alarma in prenos alarma.

2. VIDEO NADZORNI SISTEM:

Koncept video nadzora temelji na uporabi IP tehnologije. Nadzorujejo se pred-definirana področja. Na objektu je uporabljen barvni standard, predvsem zaradi popolnejše slikovne informacije in lažje identifikacije morebitnih vsiljivcev ter kasnejše analize slikovnih informacij.

Notranje kamere so instalirane na nosilne konzole kamer (BA 01 oz. MC 1600WT), katere so pritrjene na steno. Ob kameri so v dodatna ohišja instalirani napajalnik in ohišja vidno označena z oznako kamer za katero so namenjena. Zunanje video kamere so skupno s pripadajočimi objektivi, usmerniki, zaščitami napajanja in pretvorniki signalov, instalirane v zaščitna termostatsko ogrevana ohišja z notranjim uvodom kabelskih povezav (Trendnet TPH-5000), ki zagotavlja tako zaščito video kamere in objektiva pred škodljivimi vremenskimi vplivi, mehanskimi poškodbami in sončno refleksijo, kot tudi sabotažno zaščito kabelskih povezav.

Skupne točke vseh kamer so:

ločljivost SVGA (800x600) ali višja,
format objektiva C/CS,
digitalni PTZ ,
rezanje slike (cropping - izrez nepotrebne slikovne informacije),
digitalni dnevno/nočni sistem,
MD5 128-bitna enkripcija (varnost sistema),
kompresija JPEG (Compression),
relejni izhod za alarmna stanja (Relay oFTPut),
prožilni vhod (Trigger input),
dinamično prekrivanje teksta v sliki (Dynamic text overlay),
RJ45 10/100 bT,
napajanje 12-33VDC/VAC,
napajanje preko omrežja; opcija.

Periferijo in hkrati osnovo predstavljajo statične 1/3" CMOS IP kamere s primerno horizontalno ločljivostjo 1280x1024 slikovnih točk, svetlobno občutljivostjo 0,2 lux (IQInvision IQEye 511). Kamere so instalirane v notranjosti in zunanjosti objekta kot je razvidno iz načrtov. Na kamere so instalirani ročni objektivi z nastavljivo goriščno razdaljo (IQInvision "Lens V1"), ki je bila nastavljena pri sami inštalaciji kamer glede na zahteve po vidnem polju. Kamere imajo temperaturno delovno območje od 0-40°.

Na bolj zahtevne dele objekta, kjer je potrebna višja razpoznavnost detajlov so instalirane kamere z visoko ločljivostjo (IQInvision IQEye 702 in IQInvision IQEye 703), ki znaša 1600x1200 oz. 2048x1536 slikovnih točk. Kamere uporabljajo 1/2" CMOS slikovni senzor kar omogoča višjo svetlobno občutljivost vrednosti 0,2 - 0,3 lux. Kamere imajo vgrajeno posebno tehnologijo izboljšave slike v nočnem času. Po potrebi se lahko zagotovi preklop v črno/beli način v smislu pridobitve večje razpoznavnosti detajlov v sliki. Preklop v brezbarvni način se lahko določi glede na urnik ali zunanje tipalo. Uporabljeni objektivi (IQInvision V1) so izdelani v tehnologiji "Megapixel", kar zagotavlja maksimalen izkoristek visoke ločljivosti. Objektivi so formata C/CS. Kamere imajo možnost nastavitve določanja referenčne točke za določevanje osvetlitve slike (Exposure control). Kamere imajo temperaturno delovno območje od -20 - +50°.

Instalirane sta tudi dve "speed dome" kameri (IP AXIS 232D+) za panoramski pogled na glavnem pogonskem objektu.

Sistem "speed dome" je instaliran na posebno narejen nosilec. Na nosilcu je predviden prostor za pričvrstitev omarice. Omarica zagotavlja primerno IP zaščito. Ustrezno je izvedena tudi ozemljitev nosilca in kamere kar, z bližnjim strelovodom najbolje zaščiti tudi kamere (izvedba je bila potrjena s strani elektroinštituta EIMV).

Kamera, uporabljena v vrtljivem sistemu ima visoko hitrost (High-Speed), zagotavlja 25 slik na sekundo pri ločljivosti 768x575 slikovnih točk. Komplet vrtljivega sistema je sestavljen iz zunanjega ohišja DBH24KOF028 in XXX00X000, nosilca DBH04 in posebno narejenega stojala (nosilca). Celovit sistem se upravlja preko programske opreme. Omogočena je uporaba do 20 prednastavljenih položajev in funkcija "Guard tour".

Za kamero K6 na drogu je zaradi težav s kabelskimi povezavami izveden brezžični prenos video signala. Brezžični prenos je izveden s pomočjo dveh, med seboj kompatibilnih brezžičnih naprav (WiFi WANDY 5G). Naprave delujejo v načinu oddajnik-dostopovna točka. Komunikacija deluje na stanadardiziranim protokolom IEEE 802.11a, kar pomeni pretok podatkov do 54Mbps (megabit na sekundo) pri nosilni frekvenci 5GHz. Višje frekvenčno območje zagotavlja prenos brez motenj, izzvanih iz naslova interference. Višja frekvenca komunikacije pomeni tudi manjšo možnost eventuelnih poskusov vdora v brezžično omrežje. Oddajno mesto pri kameri ima le napajanje in odgovarjajočo IP zaščito (instalacija v ohišju kamere). Oddajnik se priklopi na kamero preko omrežnega kabla. Na prejemni točki se podatkovni tok prejme, obdela in pošlje v omrežje (FTP instalacija).

Na sistem sta priklopljena dva obstoječa sklopa video kamer. Prvi je na območju oljnega gospodarstva, drugi je pri vstopni rampi industrijskega tira in zvračalni napravi pri komandi transporta premoga.

Video signali analognih kamer na oljnem gospodarstvu se prenašajo preko obstoječih optičnih kablov v vozlišče E (parkirna hiša) in preko vozlišča E v VNS (vozlišče X), kjer se izvaja nadzor. Za nadzor oljnega gospodarstva s strani varnostne službe, ki je trenutno locirana na tovornem vhodu, je na lokaciji instalirana nadzorna postaja NP-2. Obstoječi optični video oddajniki so nameščeni v ohišjih kamer in se po enožilnih optičnih vlaknih prenašajo v objekt oljnega gospodarstva, kjer se preko obstoječih video pretvornikov (prestavljeno iz tovornega vhoda) in na novo instaliranega video strežnika (AXIS 240Q) prenašajo naprej po večžilnem kablu v VNS. Video strežnik (AXIS 240Q) omogoča priklop signalov v ethernet omrežje preko enega TCP/IP naslova. Signale kamer se snema na video serverju v VNS.

Na komando transporta premoga so speljani video signali kamer, ki nadzorujejo vstop na industrijski tir in zvračalno napravo. Na lokaciji se vrši nadzor in snemanje video signalov. Celoten sistem štirih kamer ni spremenjen oziroma je dodatno instaliran pretvornik video signala (AverTV Box 7) za prenos video signala na operativno mesto na lokaciji. Obstoječi signali so vzporedno priklopljeni na video strežnik (AXIS 240Q) kot na oljnem gospodarstvu in preko strežnika vključeni v ethernet omrežje. Signale kamer se dodatno snema na video serverju v VNS.

Obdelava video signalov v smislu alarmiranja, je izvedena na osnovi video javljanja (detekcije) gibanja. V ta namen je uporabljeno orodje programske opreme. Detekcija gibanja je določena glede na vidno polje same kamere, pri tem pa se je potrebno izogniti potencialnim dejavnikom možne prožitve lažnih gibanj oz. alarmnih stanj (drevesa, grmičevje…).

Signalizacija izgube video signala za primer sabotaže ali poškodbe kabla in izgube omrežja, je izvedena za vsak video signal posamezno. Prikaz napak video signala se prikaže kot sporočilo na oddaljenem, izbranem računalniku. Izpadi video signala se beležijo v dogodkovnem spominu video nadzorne postaje, pregledujejo se v neposrednem načinu.

Snemanje video signalov se vrši v sistemskem prostoru VNS. V ta namen so v sistemsko omaro nameščeni 4 digitalni snemalni strežniki z VGA monitorjem, PC tipkovnico in PC miško (HP TFT5600RKM). Pregledovanje pa se vrši iz prostora varnostnika v VNS oz. preko v objektu postavljenih nadzornimi postaj. Na video nadzornih strežnikih in nadzornih postajah je nameščena programska oprema Mirasys. Pregledovalne postaje lahko dostopajo do vseh video nadzornih strežnikov hkrati v istem grafičnem vmesniku. Tako video nadzorni strežniki kot tudi vse pregledovalne postaje video sistema so priključeni v ethernet 1000 Mbps, preko katerega teče komunikacija in prenos video slike.

Kratek pregled funkcij programske opreme:

upravljanje uporabnikov - določevanje prioritet (User management)
možnost daljinskega dostopa do 20 uporabnikov (Multiple Clients)
dostop do več strežnikov v enem grafičnem vmesniku
podpira neomejeno število kamer (omejitev je strojna oprema)
podpira kamere vseh svetovno znanih proizvajalcev
iskanje objektov (SmartSearch)...

Princip shranjevanja slikovnih podatkov temelji na ustrezno programsko organiziranemu t.i. neskončnem prstanu, pri katerem se shranjujejo le najnovejše oz. trenutne slike, najstarejše pa se avtomatsko prepisujejo (FIFO - First In - First Out). Shranjevanje lahko poteka v različnih programsko nastavljivih režimih, ki so lahko popolnoma avtomatski, ročni za poljubno slike poljubne kamere v poljubnem času ali nadzorovano z alarmnim dogodkom oz. alarmnim signalom preko alarmnih kontaktov.

Pregled zapisanih podatkov je možen s takojšnjim dostopom do le-teh, z možnostjo iskanja kritičnih scen po kriteriju oznake video kamere, datuma in časa zapisa.

Iskanje posnetkov se lahko vrši tudi glede na pregled alarmnih dogodkov.

Shranjevanje slikovnih podatkov se vrši na RAID5 diskovnih poljih. Velikost oz. kapaciteta diskovnega polja je določena glede na število kamer, intervalov zapisa oz. alarmnih stanj, številom arhivskih dni in potrebno rezervo, ocenjeno glede na aplikacijo. Dodatne lastnosti RAID5 polja so lahko:

Hot-Swap zamenjava nedelujočega diska med delovanjem
Hot-Spare rezerviran disk, na katerega se samodejno prepisuje v primeru izpada diska

Alarmna stanja RAID polja so prikazana vizualno na LCD prikazovalniku kot tudi zvočno preko vgrajenih piskačev. Alarmna stanja RAID polj se lahko prenašajo preko omrežnih povezav. Nadzorujejo se tudi napajalniki, kontrolni modul, posamezni ventilatorji kot tudi sami diski. Programska oprema (RAID Management) je implementirana v sami strojni opremi. Nadzor in dostop do upravljalnega programa se vrši preko omrežne RJ45 Ethernet 10/100bT povezave.

Shranjeni posnetki se lahko izvozijo v formate JPEG (slike) ali AVI (film).

Za zanesljivejše delovanje digitalne zapisovalne naprave so uporabljeni viri neprekinjenega napajanja ustrezne moči in časovne avtonomije (GE Digital Energy LP 5-11), s čimer se doseže predvsem neobčutljivost na razne (pre)napetostne sunke, nepravilno obliko sinusnega signala, nihanja v omrežni napetosti in zagotovitev napajanja ob izpadih omrežne napetosti.

Zasnova sistema zagotavlja:

centralni nadzor in upravljanje s sistemom preko osebnega računalnika in upravljalnih enotah,
centralno spremljanje dogajanja na nadzorovanih področjih v režimu žive slike,
prikaz video signala poljubne video kamere na poljubnem monitorju,
zapis slikovnih podatkov vseh video kamer v digitalni tehniki oz. kvaliteti visoke ločljivosti (kvaliteta posnete slike je popolnoma identična sliki v živem načinu),
takojšen dostop do poljubnega zapisanega slikovnega podatka, z možnostjo iskanja kritičnih scen po kriteriju oznake video kamere, datuma in časa zapisa.

Za namestitev sistemske opreme sta v sistemskem prostoru X v VNS nameščeni sistemski omari z rasterjem za RACK 19'' (ODM S7090 42HE in ODM S7070 42HE). Pretok zraka, ki je potreben za hlajenje naprav v sistemskih omarah, je zagotovljen z ustrezno visokimi razmaki med posameznimi napravami. V omaro je nameščena tudi izvlečna polica z LCD prikazovalnikom, tipkovnico in miško (HP TFT5600RKM).

Za pregledovanje video posnetkov je instalirano 5 delovnih postaj (NP-1, NP-2, NP-3, NP5 in NP-7), za eno delovno postajo pa je izvedena samo instalacija (NP-4). Za potrebe ožičenja so v parapetne kanale vgrajene vtičnice z RJ45 konektorji, na katere so priklopljene delovne postaje. Preko delovnih postaj se dostopa do posameznih kamer na podlagi nivojskega dostopa z geslom.

Napajanje video sistema je izvedeno posamezno po objektih. Tehnologija IP kamer dovoljuje napajanje iz različnih faz! Za kamero K6 na drogu je izvedeno napajanje iz razdelilca 3BQE / kota +2.6 F6/2 in dodatno varovano s 6A varovalko v drogu razsvetljave.

sklop 4: Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja

a) lokacija Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

1. OPREMA ZA VIDEO NADZORNI SISTEM

zap. št.	oprema	enota mere	predvidena količina za dve leti
1	Fiksna IP kamera, Full HD 1080p @ 30fps, elektro dnevno / nočna CMOS Exmor 1/2", varifokalni objektiv 3.8-9 mm, H264 (Baseline, Main, High Profile) JPEG, View-DR(130dB), DEPA, Easy Focus, ONVIF.	kos	8
2	Licenca Mirasys za IP kamero	kos	8
3	Kamera analogna delovna napetost 12VDC / 24VAC, čip 1/3" Exview HAD CCD II, resolucija 540 TV liniji, svetlobna občutljivost 0.08 luksa (barvna) 0.03 luksa (čb) dan/noč, elektronski IR filter, redukcija šuma, 2D redukcija šuma, kompenzacija osvetlitve ozadja ,integrirana napredna kompenzacija osvetlitve ozadja, kontrast bele barve, ATW in ATW-Pro, kontrole DIP stikalo za hitro prilagoditev načina delovanja	kos	4
4	Objektiv V8 3-8 mm Objektiv Pentax za Megapixel kamere; 1/3 inch; 3-8mm; F1.0; CS-Mount	kos	4
5	Nosilec za kamero, notranja montaža	kos	4
6	24" LCD monitor	kos	2
7	Zaščita napajanja 220V/AC/12VDC/50Hz	kos	8

2. OPREMA ZA PROTIVLOMNI SISTEM

zap. št.	oprema	enota mere	predvidena količina za dve leti
1	Alarmna kombinirana centrala z ohišjem	kos	2
2	Transformator za alarmno centralo	kos	2
3	Akumulator DSC Yuasa, 12V 7Ah	kos	3
4	Dodatni napajalnik, 12V, 3A	kos	2
5	Dodatno kovinsko ohišje za centralo	kos	2
6	Modul za 4 visokotokovne izhode	kos	2
7	Modul za dodatnih 8 področij	kos	2
8	Modul za dodatnih 16 področij	kos	2
9	Modul izhodni za izvoz podatkov	kos	2
10	Ethernet TCP/IP - 485/232 kom. vmesnik	kos	1
11	LCD tipkovnica za serijo MAXSYS	kos	2
12	Javljalnik z vgr. IR in mikroval. zaznavanjem	kos	10
13	Stropni ali stenski nosilec javljalnika gibanja	kos	10
14	Javljalnik izlitja tekočin	kos	2

3. OPREMA ZA ETHERNET OMREŽJE

zap. št.	oprema	enota mere	predvidena količina za dve leti
1	HP DL320e V2 Gen8 Video strežnik Mirasys Master server, rack 19" 1U, OS Windows 2012. Intel Xenon 3.1 GHz 4 jedrni procesor. Spomin DDR3-SDRAM 8GB, 2 x 4TB diska v RAID-1 načinu, 4 DIMM reže, razširljiv do max 32 GB. Strežnik omogoča oddaljen dostop do vitalnih funkcij delovanja strežnika tudi ko operacijski sistem na strežniku ne deluje ter možnost prenosa vseh alarmov prikaza napak na sistemu kot so izpad kamere, napaka na hardwarski opremi, napaka na disku. RAIL-KIT za montažo v xxxx xxxxx.	kos	1
2	Synology RackStation RS815+	kos	1
3	Synology izvlečne sanke za montažo strežnikov višine 1U in 2U	kos	1
4	WD trdi disk Purple 4TB, IntelliPower, 64MB	kos	2
5	HDD Intenso 2,5 1TB, RETAIL, SATA3Gb/s 8MB, 5400, 2L	kos	2
6	AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS	kos	10
7	CTC Converter FMC - 1000S/AC	kos	4
8	Optični patch kabel MM LC-ST 2m Brand xxx	xxx	10
9	Pretvornik FO-UTP 10/100 SC TENDA TER850S MM	kos	4
10	GS-5220-16S 8CR Omrežno stikalo 24 vhodov	kos	3
11	CCT CONVERTER FIB1-10/100M/SC2F + RACK MOUNT	kos	2
12	CCT CONVERTER FRM301-1000Base-TX to 1000Base-GBIC	kos	2
13	Razdelilec 48 cm (19"), 8x220V ALU, prenapetostna zaščita	kos	4
14	EL SFP 1Gb SX 850nm, LC, 550m	kos	4
15	Seagate avdio/video desktop trdi disk SV35 (3.5", 1 TB, 7200rpm, 64MB SATA III-600).	kos	8

PRILOGE

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Elektronska kopija ponudbe (Priloga 2/1)

Ponudbeni predračun - xlsx format (Priloga 2/2)

Ugotavljanje sposobnosti (Priloga 3/1)

Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3/2)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 3/3)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne in fizične osebe (Priloga 4)

Izjava o sodelovanju s podizvajalci (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 7)

Dokazila o kadrih za sklop 1 – Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic (Priloga 8/1)

Dokazila o kadrih za sklop 3 – Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema (Priloga 8/2)

Okvirni sporazum za sklope 1,2 in 3 (Priloga 9/1)

Okvirni sporazum za sklop 4 (Priloga 9/2)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 10)

Ovojnica (Priloga 11)

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga 1

JPE-LOG-166/16 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99,vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik okvirnega sporazuma)
funkcija
telefon
telefax
e-mail

Kontaktna oseba
funkcija
telefon
telefax
e-mail
	Ponudnik je MSP* (označi):	Da	Ne

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES^¹.

Pooblaščeni predstavnik s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je _________________________, tel ________________, e-pošta: ___________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: ___________, e-pošta: _____________.

Transakcijski račun
Matična banka
ID številka za DDV
Finančni urad
Matična številka

(kraj, datum)	žig	(naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Priloga 1/1

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

PONUDBA

Priloga 2

PONUDBA št.. __________________________

Javno naročilo: JPE-LOG-166/16 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

Ponudbo oddajamo (označite):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik označi za kateri sklop oddaja ponudbo:

Sklop 1: Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99,vse v Ljubljani

Sklop 2: Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

Sklop 3: Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Xxxxx 0: Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

PONUDBENA VREDNOST

Ponudbene cene morajo biti izražene v EUR, morajo vključevati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. Ponudbena vrednost naj ne vsebuje DDV. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti.

SKLOP	NAZIV SKLOPA	skupaj v EUR brez DDV:
1	Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic
2	Servis in popravilo zapornic
3	Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema
4	Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja

Ponudbene cene na enoto mere so fiksne za ves čas trajanja okvirnega sporazuma ter se ne spreminjajo, razen v primeru znižanja cen.

ROK PLAČILA

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa.

Naročnik bo naročeno blago oz. opravljeno storitev prevzel s podpisom dobavnice oz. delovnega naloga. Naročnikov podpis dobavnice oz. delovnega naloga pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. opravljeno storitev, ter je podlaga za izstavitev računa s strani ponudnika.

NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ IZVEDBE STORITEV OZ. DOBAVE BLAGA

Ponudnik bo v okviru sklopa 1 izvajal redni mesečni pregled in vzdrževanje video nadzornih sistemov in sistemov zapornic s kontrolo dostopa ter protivlomnega sistema enkrat mesečno brez predhodnega pisnega poziva naročnika. Naročnik bo 1 x letno izdal pisno nabavno naročilo za izvedbo teh storitev v okviru sklopa 1.

Rok izvedbe storitev za programiranje daljinskih kartic v okviru sklopa 1 (razen rednih mesečnih pregledov in vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja) je 10 (deset) delovnih dni. Za izvedbo teh storitev bo naročnik izdal posamezno pisno naročilo.

Rok izvedbe storitev za sklope 2, 3 in 4 je 15 (petnajst) delovnih dni od prejema posameznega naročnikovega pisnega naročila.

Izredno vzdrževanje za sklope 1, 2 in 3, se opravi na podlagi pisnega nabavnega naročila naročnika.

Ponudnik se obvezuje pregledovati vso opremo v skladu z veljavnimi predpisi.

Ponudnik bo dobavil in vgradil posamezno naročeno blago za sklop 4 v roku 15 (petnajstih) delovnih dneh od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.

Ponudnik bo pričel z odpravljanjem napak na opremi in instalaciji, za sklope 1, 2 in 3 v roku 24 (štiriindvajset) ur po pozivu, za vsa ostala dela pa po dogovoru z naročnikom.

V primeru intervencijskega naročila za sklop 4 bo ponudnik dobavil blago v roku 24 (štiriindvajset) ur po telefonskem pozivu naročnika, ki mora biti potrjen tudi v pisni obliki, na lokacijo naročnika, Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx.

Kontaktna oseba v primeru intervencijskega naročila (ime, priimek, telefon, elektronska pošta):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naročnik bo za izvedeno intervencijsko storitev oz. intervencijsko dobavo blaga ponudniku naknadno izdal pisno nabavno naročilo.

Kraj izvedbe storitev oz. dobave blaga, ki so predmet naročila, so za sklop 1 lokacije naročnika: Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59 in Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani; za sklope 2, 3 in 4 pa lokacija naročnika Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx.

GARANCIJA

Garancijski rok za kakovost izvedbe storitev, za sklope 1, 2, 3 in 4 po okvirnem sporazumu je 12 (dvanajst) mesecev od dneva podpisa posameznega delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Datum podpisa delovnega naloga je datum prevzetih storitev.

Za opremo, za sklop 4, po okvirnem sporazumu ponudnik nudi garancijo najmanj toliko, kot jo nudi proizvajalec opreme, šteto od datuma uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema opreme, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika.

6. ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA

Pooblaščeni predstavnik ponudnika v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je:______________________, tel:_____________, e-naslov: _________________________

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _________________________, tel:_________________,

e-naslov: _________________________.

VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je 25. 7. 2016 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma za posamezni sklop.


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE

Priloga 2/1

Ponudnik

_________________________________________________________________,

ki oddajamo ponudbo za javno naročilo (sklop) po postopku oddaje naročila male vrednosti za sklenitev okvirnega sporazuma za JPE-LOG-166/16 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99,vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx,

za to stranjo prilagamo zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v "pdf" zapisu (scan celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami) ter predračun v xlsx formatu. Obrazec ESPD prilagamo DA/NE (obkroži) kot samostojen dokument v xml formatu.


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

PONUDBENI PREDRAČUN

Priloga 2/2

Za to stranjo se priloži izpolnjen, podpisan in žigosan ponudbeni predračun.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Priloga 3/1

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-LOG-166/16; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99,vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

kot gospodarski subjekt (naziv in naslov) :

IZJAVLJAMO, DA:

nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih (pet) 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša (petdeset) 50 eur ali več;

smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih (pet) 5 let do dne oddaje ponudbe;

na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;

imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila;

izpolnjujemo ostale zahtevane pogoje iz točke 3.1. razpisne dokumentacije oz. v skladu z 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi in v ESPD. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od prisotnosti sodišča).


(Kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci ter vsak gospodarski subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

V zvezi s prvo (1.) točko te priloge podajajo izjavo, da jim ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, tudi naslednje osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

Ime in priimek:	Podpis:

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Priloga 3/2

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

kot gospodarski subjekt (naziv in naslov) :

IZJAVLJAMO, DA:

nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd…) javnega naročila JPE-LOG-166/16; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, vključno z določili vzorca okvirnega sporazuma in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
da bomo na naročnikov poziv v (osem) 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;


(Kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci ter vsak gospodarski subjekt katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Priloga 3/3

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV:: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom JPE-LOG-166/16; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
4.
5.
….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

_________________________ ___________________________

(Kraj in datum) Žig (naziv in podpis zakonitega zastopnika

ponudnika/podizvajalca)

Navodilo:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Opomba:

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE

Priloga 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-LOG-166/16; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških pravnih oseb.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________


(kraj, datum)	žig	(ime in priimek ter podpis ponudnika)

Navodilo: Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci ter vsak gospodarski subjekt katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ______________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-LOG-166/16; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _______________________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: ______________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA:_______________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA:_____________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _____________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ________________________________
(poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: ______________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:_____________________________________________


(kraj, datum)		(podpis pooblastitelja)

Navodilo: Prilogo morajo izpolniti gospodarski subjekti in osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci ter vsak gospodarski subjekt katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI

Priloga 5

Ponudnik: _____________________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-LOG-166/16; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

		Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 4
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 5
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. ..

in dajemo/ne dajemo (obkroži)

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.


(kraj, datum)	žig	(naziv in podpis ponudnika)

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ter posledično služi kot priloga k okvirnemu sporazumu o izvedbi javnega naročila.
V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti.

PODATKI PODIZVAJALCA

Priloga 5/1

JPE-LOG-166/16; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
TELEFON
KONTAKTNA OSEBA
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)
Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje
VREDNOST DEL
KRAJ IZVEDBE
ROK IZVEDBE

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

soglašam,

ne soglašam,

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročnik izstavil izvajalec.


(kraj, datum)	žig	(naziv in podpis podizvajalca)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK

Priloga 6

JPE-LOG-166/16; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
POLNI NASLOV
TELEFON
KONTAKTNA OSEBA
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke
Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta
Količina/Delež (%) javnega naročila
VREDNOST DEL
KRAJ IZVEDBE
ROK IZVEDBE

Datum: ____________________

Ime in priimek ter podpis Ime in priimek ter podpis

ponudnika: gospodarskega subjekta:

___________________________ __________________________

Žig: Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Priloga 7

Kot ponudnik: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

JPE-LOG-166/16 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

IZJAVLJAMO

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4 - Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,
zdravstvene sposobnosti delavcev,
sklepanja Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
spoštovanja internih predpisov naročnika.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 3 k okvirnemu sporazumu):

Vodja del

Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:

Strokovni delavec VpD in PV

Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Priloga št. 3 k okvirnemu sporazumu št. JPE-LOG-166/16

Na osnovi 39. Xxxxx Xxxxxx o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

……………………………………………………………….(naziv izvajalca),

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za izvedbo storitev po okvirnemu sporazumu št. JPE-LOG-166/16 za REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

1. Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani

2. Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

3. Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji

Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

SPLOŠNA DOLOČILA

I.1. S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovih: za sklop 1 lokacije naročnika: Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Agrokombinatska cesta 59 in Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani; za sklopa 2 in 3 pa lokacija naročnika Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:

določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;
določitev drugih obveznosti strank po okvirnem sporazumu pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;
določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.

I.2. Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s tem okvirnim sporazumom dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.

II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA

II.1. Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.

II.2. Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.

Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:

Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:

opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,
podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,
ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,
ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,
določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,
ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,
določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,
določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,
določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,
ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,
določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,
določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,
določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,
organizacijo prve pomoči na delovišču,
določitev seznama nevarnih snovi,
seznanitev s posebno nevarnimi deli.

Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:

določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,
določitev potrebne osebne varovalne opreme.

Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:

za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,
za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,
za varno izvajanju del na višini,
za varno uporabo električne energije,
pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,
za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,
za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,
za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,
za varno delo pri montažnih delih.

III. DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

III.1. Skupne obveznosti strank okvirnega sporazuma:

Stranki okvirnega sporazuma imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;
delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;
zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;
zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;
svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev strank okvirnega sporazuma kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;
podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;
podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;
v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;
striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

III.2. Posebne obveznosti naročnika:

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);
delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;
evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;
preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo).

zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;
mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in
gradbeni odri za izvajanje del na višini.

z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje del po okvirnem sporazumu.

III.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;

dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;

za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

»Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;
dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje (naročenih) del po okvirnem sporazumu;
potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) del po okvirnem sporazumu;
potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;
delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);
pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.

zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;

poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu.

III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:

Podpisnika soglašata:

da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;

da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;

da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

III.5. Knjiga ukrepov:

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja del po okvirnem sporazumu oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:

naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,
spremembe na delovišču,
ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,
vsako poškodbo pri delu,
druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

III.6. Prijavljanje poškodb pri delu:

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;

da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;

da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;

da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

III.7. Prepoznavnost in delavcev:

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

III.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;
da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;
da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;
da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

IV. DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:

	Naročnik:	Izvajalec:
Oseba za usklajevanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču po 39. členu ZVZD	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxxxx, GSM 041 612 745, xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx
Vodja del/vodje OE naročnik – lokaciji Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx	Xxx xx Xxxxxxx/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxx, GSM 051 348 872, xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx	Xxx in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Vodja del/vodje OE naročnik – lokacija Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx	Xxx xx Xxxxxxx/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxxxx, GSM 041 612 745, xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Strokovni delavec VpD in PV – lokacija Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx	Xxx xx Xxxxxxx/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxx, GSM 051 609 826, xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Strokovni delavec VpD in PV – lokacija Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx	Xxx xx Xxxxxxx/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxx, GSM 041 640 973, xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxxx, GSM 041 375 300, xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx

IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik okvirnega sporazuma, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;
obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;
odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika okvirnega sporazuma;
v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;
v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;
proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;
vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

V.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:

Oseba za usklajevanje ukrepov na skupnih deloviščih ima naslednje posebne naloge:

odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;

odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;

v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;

v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

na uvodnem sestanku predloži skrbniku okvirnega sporazuma na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;

druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;

odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:

vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini del po okvirnem sporazumu oziroma delovišča;

poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.

Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;

dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;

v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;

nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

V. KONČNE DOLOČBE

V.1. Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

V.2. Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

V.3. Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

________________, dne ___________ Ljubljana, dne ________________

Izvajalec: Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA

LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

DOKAZILO O KADRIH ZA SKLOP 1 – REDNI MESEČNI PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA TER PROGRAMIRANJE DALJINSKIH KARTIC

Priloga 8/1

JPE-LOG-166/16 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME ZA SKLOP 1 - REDNI MESEČNI PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA TER PROGRAMIRANJE DALJINSKIH KARTIC NA LOKACIJAH VEROVŠKOVA XXXXX 00, VEROVŠKOVA ULICA 70, AGROKOMBINATSKA CESTA 59, PODUTIŠKA CESTA 99, VSE V LJUBLJANI

Kvalificiranost izvajalske skupine glede na področje izvajanje sistemov tehničnega varovanja za sklop 1 podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo izvajali storitve po okvirnem sporazumu za sklop 1 – Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani:

Zap. št.	Ime in priimek	Delodajalec	Kvalifikacija	Del. izkušnje (št. let)	Funkcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ponudnik mora zagotoviti:

najmanj šest oseb (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«).

Ponudnik mora za prijavljene kadre iz priloge 8/1 predložiti naslednja dokazila:

kopije ustreznega potrdila za vsakega posameznika;
kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ustrezni izobrazbi za najmanj 6 oseb (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«) bo naročnik upošteval fotokopije veljavnega dokumenta o pridobljenem nazivu.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

V/Na______________ , dne ________________

___________________________________

(naziv ponudnika)

___________________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

DOKAZILO O KADRIH ZA SKLOP 3 – POPRAVILA PROTIVLOMNEGA IN VIDEO NADZORNEGA SISTEMA

Priloga 8/2

JPE-LOG-166/16 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME ZA SKLOP 3 – POPRAVILA PROTIVLOMNEGA IN VIDEO NADZORNEGA SISTEMA NA LOKACIJI TOPLARNIŠKA ULICA 19, LJUBLJANA

Kvalificiranost izvajalske skupine glede na področje izvajanje sistemov tehničnega varovanja za sklop 3 podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo izvajali dela po okvirnem sporazumu za sklop 3 – POPRAVILA PROTIVLOMNEGA IN VIDEO NADZORNEGA SISTEMA NA LOKACIJI TOPLARNIŠKA ULICA 19, LJUBLJANA

Zap. št.	Ime in priimek	Delodajalec	Kvalifikacija	Del. izkušnje (št. let)	Funkcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ponudnik mora zagotoviti:

najmanj šest oseb (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«).

Ponudnik mora za prijavljene kadre iz priloge 8/2 predložiti naslednja dokazila:

kopije ustreznega potrdila za vsakega posameznika;
kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ustrezni izobrazbi za najmanj 6 oseb (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«) bo naročnik upošteval fotokopije veljavnega dokumenta o pridobljenem nazivu.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

V/Na______________ , dne ________________

___________________________________

(naziv ponudnika)

___________________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

OKVIRNI SPORAZUM za sklope 1, 2 in 3

Priloga 9/1

Številka naročnika: JPE-LOG-166/16

Številka izvajalca: ___________

OKVIRNI SPORAZUM

ZA REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx

ki ga skleneta

NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC: ________________________________________________________________, ki ga zastopa: _______________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

I. UVODNO DOLOČILO

člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-LOG-166/16 po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _________________, pod št. objave JN ____________/2016, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-LOG-166/16, in sicer za obdobje 2 (dveh) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz 5. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Predmet okvirnega sporazuma je redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja poslovnih in tehničnih objektov JP ENERGETIKA LJUBLJANA za sklop _______________________________, (v nadaljevanju: storitve) v količinah in dinamiki, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, v skladu s Tehnično dokumentacijo, ki je priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu ter razpisne dokumentacije naročnika št. JPE-LOG-166/16, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, na podlagi ponudbe izvajalca št. ____________ z dne _______________ in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca z dne __________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. JPE-LOG-166/16 in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Obseg in količine storitev, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.

Okvirne količine storitev so količine, ki jih bo naročnik predvidoma naročal v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma, naročal storitve iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

3. člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na cene na enoto mere ali razčlenitev cen na enoto mere, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

4. člen

Predmet okvirnega sporazuma obsega, po sklopih:

Sklop 1: Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranja daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani, zajema:

redne mesečne preglede in vzdrževanje video nadzornih sistemov na lokacijah

naročnika (pregled video nadzornega sistema in vseh kamer, pregled in kontrola čistoče slike, nastavitev kvalitete slike, pregled delovanja opreme za videonadzor);

redne mesečne preglede in vzdrževanje sistemov zapornic s kontrolo dostopa na lokacijah naročnika Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (vizuelni pregled, kontrola delovanja, čiščenje fotocelic), enkrat letno pa servisni poseg na zapornicah (mazanje mehanskih zglobov, nastavitve mikrostikal, droga, vzmeti, zgloba reduktor-motor);
redne mesečne preglede in vzdrževanje protivlomnega sistema (pregled in testiranje delovanja protivlomnega sistema);
dobavo in programiranje daljinskih kartic.

Naročnik ima opremo, ki je navedena v Tehnični dokumentaciji (priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu) in za katero potrebuje redno vzdrževanje.

Sklop 2: Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx zajema:

1x letno izvedbo vzdrževalnega servisa zapornic:

kontrolo ter pritrditev zapornice na temelj (vijačenje),
pritrditev droga zapornice in pregled odsevnih teles (nalepke),
nastavitev položaja droga,
nastavitev omejilnika droga na ohišju zapornice in reduktorju,
kontrola, nastavitev in mazanje vzmeti,
kontrola ter čiščenje fotocelic,
kontrola tiskanega vezja (čiščenje in vizualen pregled kontaktov),
kontrola ter nastavitev sprejemnika z anteno,
kontrola delovanja elektronike utripajoče luči,
kontrola ter nastavitev zgloba zapornice reduktor-motor,
mazanje zglobov zapornice,
pregled in mazanje ključavnic (pokrova in deblokade);

popravilo zapornic v primeru okvare.

Naročnik ima zapornice, ki so navedene v Tehnični dokumentaciji (priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu), za katero potrebuje enkrat letno izvedbo vzdrževalnega servisa.

Sklop 3: Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx zajemajo:

popravila protivlomnega sistema v primeru okvare na lokaciji naročnika,
popravila video nadzornega sistema v primeru okvare na lokaciji naročnika.

Naročnik ima opremo, ki je navedena v Tehnični dokumentaciji (priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu).

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za sklop ______________ za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti:

____________________ EUR

z besedo: ________________________________________________________ (__/100 evrov)

Cene na enoto mere so določene na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. __________ z dne __________ in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca z dne ___________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma.

V ocenjeni vrednosti storitev in cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste storitve s področja predmeta javnega naročila, ki v okvirnem sporazumu oziroma v ponudbenemu predračunu izvajalca (priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu) niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med storitve, ki so predmet javnega naročila oziroma tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve, navedene v okvirnem sporazumu. Cene takih storitev ne smejo presegati primerljivih cen na trgu. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno dogovorili ceno za izvedbo take storitve in jo dodali na seznam storitev na ponudbeni predračun izvajalca (priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu).

člen

V ceno na enoto mere, navedeno v posamezni postavki ponudbe izvajalca, so zajeti vsi materialni in nematerialne stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja delovnih pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije ter tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Cene vgrajenih oz. zamenjanih rezervnih delov se bodo zaračunavale na osnovi vsakokratne pisno predložene ponudbe, katere bo naročnik preverjal in pisno potrdil in morajo vključevati ceno rezervnega dela z montažo.

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

IV. NAČIN PLAČILA

člen

Izvajalec je dolžan izstaviti natančno specificiran račun za opravljeno storitev, na katerem mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika, v roku 5 (petih) koledarskih dni po opravljeni storitvi in podpisu delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

Delovni nalog podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika in pooblaščeni predstavnik izvajalca po prevzemu opravljene storitve. S strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov podpisan delovni nalog je osnova za izstavitev računa in hkrati priloga k računu, pri čemer se datum podpisa delovnega naloga šteje za datum opravljene storitve.

V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom.

v primeru, da je izvajalec tuje podjetje

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

PODIZVAJALCI

člen

/se upošteva v primeru,da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca
Polni naslov
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)
Količina/Delež (%) v podizvajanju
Vrednost del
Kraj izvedbe
Rok izvedbe

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije JPE-LOG-166/16, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije JPE-LOG-166/16. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji JPE-LOG-166/16 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-LOG-166/16 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki je neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca ali
podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah iz okvirnega sporazuma, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz priloge 3/2 razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-LOG-166/16 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastopal samo s prijavljenim podizvajalcem.

OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

člen

Obveznosti izvajalca

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan izvajalec:

z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču naročnika ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;
z naročnikom pred začetkom izvajanja predmeta okvirnega sporazuma določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;
pri delih in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati »Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja« iz poglavja 4. razpisne dokumentacije št. JPE-LOG-166/16;
poskrbeti za varnost pri delu svojih delavcev;
prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi;
spremljati in koordinirati vse aktivnosti v smislu zagotavljanja čim boljše kvalitete izvedbe in pravočasne izvršitve vseh del po okvirnem sporazumu;
opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;
omogočati naročniku sprotno in končno spremljanje in kontrolo storitev;
sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na pravilno in pravočasno izvršitev storitev po okvirnem sporazumu;
izvesti storitve z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih storitev;
izvesti storitve z zdravstveno sposobnimi delavci;
na svoje stroške odstraniti vso embalažo in morebitne odpadke, ki bodo nastali pri izvedbi storitev in jih deponiral v skladu z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadno embalažo in odpadki,
uporabljati izključno svoje orodje in delovno varnostno opremo,
tolmačiti naročniku morebitne nejasnosti iz obsega storitev po okvirnem sporazumu;
osebju naročnika, ki je zadolženo za strokovno ravnanje z opremo, dajati navodila za pravilno in strokovno ravnanje v vseh stanjih opreme oziroma sistema;
imeti organizirano dežurno servisno službo med prazniki in v dela prostih dneh;
upoštevati xxxxxxxxxxx navodila in zahteve;
tekoče obveščati naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvršitev predmeta okvirnega sporazuma;
sodelovati z naročnikom z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko korist;
izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi storitev po okvirnem sporazumu, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. JPE-LOG-166/16 in sprejete ponudbe izvajalca, ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma;
poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na objektu, na napravah naročnika ali drugim osebam;
poskrbeti, da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na sedežu naročnika;
zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;
sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;
zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali storitve po tem okvirnem sporazumu na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;
na poziv naročnika zagotoviti izpis baze podatkov aktivnih daljinskih kartic z naslednjimi podatki (samo za sklop 1):

- številka daljinske kartice,

- priimek in ime uporabnika,

- pristopne pravice;

poskrbeti za odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z zahtevami naročnika;
na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

člen

Obveznosti naročnika

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik:

z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti po okvirnem sporazumu izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
izvajalca tekoče in pravočasno obveščati o vseh spremembah in novih razmerah, ki bi lahko vplivale na izvršitev del po okvirnem sporazumu;
določiti osebo, ki bo naročala morebitna popravila, vodila nadzor nad izvedenimi storitvami in porabljenim materialom ter podpisovala ustrezno dokumentacijo;
omogočiti dostop do elementov vzdrževanega sistema in ustrezne dokumentacije;
skrbeti za pravilno in strokovno ravnanje z opremo in celotnim vzdrževanim sistemom ter onemogočil pristop neodgovornim osebam do elementov sistema brez prisotnosti in nadzora predstavnika vzdrževalca.

člen

Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

VII. NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ IZVEDBE OBVEZNOSTI

člen

Izvajalec bo v okviru sklopa 1 izvajal redni mesečni pregled in vzdrževanje video nadzornih sistemov in sistemov zapornic s kontrolo dostopa ter protivlomnega sistema enkrat mesečno brez predhodnega pisnega poziva naročnika. Naročnik bo 1 x letno izdal pisno nabavno naročilo za izvedbo teh storitev v okviru sklopa 1.

Rok izvedbe za sklopa 2 in 3 je 15 (petnajst) delovnih dni od prejema posameznega naročnikovega pisnega naročila.

Izvajalec se obvezuje pregledovati vso opremo v skladu z veljavnimi predpisi.

člen

Izredno vzdrževanje za sklope 1, 2 in 3 se opravi na podlagi pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec bo pričel z odpravljanjem napak na opremi in instalaciji, za sklope 1, 2 in 3 v roku 24 (štiriindvajset) ur po pozivu, za vsa ostala dela pa po dogovoru z naročnikom.

Kontaktna oseba v primeru intervencijskega naročila (ime, priimek, telefon, elektronska pošta):________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naročnik bo za izvedeno intervencijsko storitev izvajalcu naknadno izdal pisno nabavno naročilo.

Kraj izvedbe storitev, ki so predmet okvirnega sporazuma, so za sklop 1 lokacije naročnika: Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Agrokombinatska cesta 59 in Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani; za sklopa 2 in 3 pa lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana., kar bo definirano na posameznem nabavnem naročilu.

KVALITETA OPRAVLJENIH STORITEV

člen

Reklamacije na kvaliteto opravljenih storitev se rešujejo sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da storitev ni kvalitetno opravljena, jo mora izvajalec na svoje stroške nemudoma opraviti ponovno oz. nadomestiti povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma sporočal izvajalcu v pisni obliki.

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak ne odpravi v dogovorjenem roku, ali če ne izvaja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, ali jih ne izvaja pravočasno ter tega ne zagotovi tudi po pisnem opozorilu naročnika, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

JAMSTVO

člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta okvirnega sporazuma, šteto od dneva podpisa delovnega naloga o opravljeni storitvi s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu delovnega naloga za opravljeno storitev ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno čim prej obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti. O odpravi napake na takšen način je naročnik dolžan predhodno pisno obvestiti izvajalca.

KAKOVOST IN GARANCIJSKA DOBA

člen

Garancijski rok za kakovost izvedbe storitev, po okvirnem sporazumu je 12 (dvanajst) mesecev od dneva podpisa delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Datum podpisa delovnega naloga je datum prevzetih storitev.

Če se v garancijskem roku pojavijo okvare in/ali pomanjkljivosti (v nadaljevanju: okvara) zaradi kakovosti izvedenih storitev po okvirnem sporazumu, mora izvajalec v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu pisnega poziva naročnika pristopiti k odpravi okvar/e in/ali pomanjkljivosti in jih/jo na svoje stroške ter v najkrajšem razumnem času po dogovoru z naročnikom odpraviti.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi okvar/e in/ali pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih/jo bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca. O odpravi okvar/e in/ali pomanjkljivosti na takšen način je naročnik dolžan predhodno pisno obvestiti izvajalca.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev po okvirnem sporazumu skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma.

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo najmanj deset (10) dni pred začetkom izvajanja del na delovišču naročnika in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata:

da bosta pri izvajanju del po okvirnem sporazumu spoštovali določila iz Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.),
da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka IV.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ni dovoljen začetek izvedbe storitev po okvirnem sporazumu.

Za morebitne nesreče/nezgode, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nesreče/nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nesreče/nezgode bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca, ki so določeni v 19. členu tega okvirnega sporazuma.

XII. XXXXX XXXX

člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba storitev delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki dogovorjeni s tem okvirnim sporazumom se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

XIII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

člen

Stranki okvirnega sporazuma veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je g. Xxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 00 00 00 000, elektronska pošta: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjujeta kontaktni osebi naročnika.

Kontaktni osebi naročnika, za izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu, ki bosta urejala strokovni nadzor in vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, sta:

za sklop 1, na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani; g. Xxxxx Xxxxxxx, tel.: 00 00 00 000, elektronska pošta: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx,
za sklopa 2 in 3, na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00; g. Xxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 00 00 00 000, elektronska pošta: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.

Pooblaščeni predstavnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: _______________, tel.: ______________, e-pošta: ________________________.

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

O morebitnih spremembah pooblaščenih predstavnikov okvirnega sporazuma se stranki pisno obvestita v roku 7 (sedmih) koledarskih dni po spremembi.

KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU

člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih obveznosti po okvirnem sporazumu v dogovorjeni količini, kvaliteti in v roku in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 18. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati kazen po okvirnem sporazumu v višini 0,5% (nič cela pet odstotka) od vrednosti posameznega naročila del brez DDV, za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 10% (deset odstotkov) vrednosti posameznega nabavnega naročila del brez DDV.

V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže 10 % (desett odstotkov) vrednosti posameznega naročila brez DDV, lahko naročnik od okvirnega sporazuma odstopi, brez obveznosti do izvajalca.

Za nekvalitetno opravljeno delo se šteje vsaka s strani naročnika ugotovljena nekvalitetna izvedba del oz. napaka, ki ni bila popravljena takoj po naročnikovi zahtevi.

člen

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen po okvirnem sporazumu pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVED

člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let od datuma sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz 5. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej, in začne veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma.

Naročnik si pridržuje pravico s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpovedati okvirni sporazum, vendar ne prej kot v dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje naročnika in pod pogojem, da je naročnik poravnal svoje zapadle obveznosti do izvajalca. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti izvajalcu poslana s priporočeno pošiljko. V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati okvirni sporazum, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.

Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezuje izvajati dela do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen, tj. daljši odpovedni rok.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

ne bi začel z izvedbo dogovorjenih storitev v roku iz okvirnega sporazuma, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
ne bi dosegel dogovorjene kvalitete po okvirnem sporazumu in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
ne upošteva navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
se ne odzove ali zamudi predpisan odzivni čas po pozivu naročnika po odpravi posledic havarije;
neredno poravnava obveznosti do zaposlenih;
neredno poravnava obveznosti do dobaviteljev materialov;
če delavci izvajalca ne upoštevajo navodil za varno delo, definiranih v Varnostnem načrtu ali v primeru, da ne upoštevajo navodil za varno delo od koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma;
ne obvesti naročnika o znižanju cen;
preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;
prekine z izvedbo storitev brez pisnega soglasja naročnika.

člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata ter sta sporazumni, da so sestavni deli tega okvirnega sporazuma:

razpisna dokumentacija št. JPE-LOG-166/16,
ponudba izvajalca št. __________ z dne _________,
ponudbeni predračun izvajalca z dne __________, ki je priloga št. 2,
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ki je priloga št. 3,

ostala relevantna dokumentacija.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. JPE-LOG-166/16 na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

PREPOVED ODSTOPA TERJATVE OZ. CESIJE

člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz tega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

REŠEVANJE SPOROV

člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

KONČNE DOLOČBE

člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se katerikoli rok iz tega okvirnega sporazuma, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan v Republiki Sloveniji po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti.

člen

Vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je njegov sestavni del oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

člen

Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca okvirnega sporazuma ali njegovega podizvajalca.

člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

_______________, dne ___________ Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC: NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Priloge:

Priloga št. 1: Tehnična dokumentacija za sklop _________;
Priloga št. 2: Ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________
Priloga št. 3: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

OKVIRNI SPORAZUM za sklop 4

Priloga 9/2

Številka naročnika: JPE-LOG-166/16

Številka izvajalca: ___________

OKVIRNI SPORAZUM

ZA DOBAVO IN VGRADNJO OPREME sistemov tehničnega varovanja NA LOKACIJI TOPLARNIŠKA XXXXX 00, XXXXXXXXX - XXXXX 0

ki ga skleneta

NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

IZVAJALEC: ________________________________________________________________, ki ga zastopa _____________________________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: _________________________

UVODNO DOLOČILO

člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-LOG-166/16 po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ______________, pod št. objave JN_______/2016 z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »DOBAVO IN VGRADNJO OPREME SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA NA LOKACIJI TOPLARNIŠKA ULICA 19, LJUBLJANA«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-LOG-166/16, in sicer za obdobje 2 (dveh) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz 3. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Predmet okvirnega sporazuma so sukcesivne dobave in vgradnje opreme sistemov tehničnega varovanja, za sklop 4 (v nadaljevanju: blago/storitev), v količinah in dinamiki, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, v skladu s Tehnično dokumentacijo, ki je priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu ter razpisne dokumentacije naročnika št. JPE-LOG-166/16, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, na podlagi ponudbe izvajalca št. ____________ z dne _______________ in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca z dne __________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. JPE-LOG-166/16 in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Obseg storitev in količina blaga, navedenega v ponudbenem predračunu izvajalca, je okvirna in za naročnika ni obvezujoča.

Okvirne količine blaga in storitev so količine, ki jih bo naročnik predvidoma naročal v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma, naročal blago in storitve iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

3. člen

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Ocenjena vrednost sklopa 4, za obdobje njegove veljavnosti, znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti:

_____________________ EUR

z besedo:____________________________________________ (__/100 evrov) brez DDV.

Cene na enoto mere za blago/storitve iz 2. člena tega okvirnega sporazuma so določene na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ___________, z dne _____________ in so opredeljene v ponudbenem predračunu izvajalca, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

V ocenjeni vrednosti del in cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga/storitev s področja predmeta okvirnega sporazuma, ki v ponudbenem predračunu izvajalca (priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma) niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med blago/storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za blago/storitve, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca (priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma). Cene take dobave blaga oz. izvedbe storitev ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili ceno na enoto mere za dobavo blaga oz. izvedbo take storitve in jo dodali na seznam blaga/storitev tega okvirnega sporazuma oz. v prilogo št. 2 tega okvirnega sporazuma.

člen

V času veljavnosti okvirnega sporazuma ostanejo vse cene na enoto mere nespremenjene, razen v primeru znižanja cen.

Cene na enoto mere vključujejo vse stroške dobave blaga oz. izvedbe storitev, kot tudi vse ostale materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza na lokacijo naročnika ter vsemi ostalimi stroški.

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ DOBAVE

člen

Dobave blaga oz. izvedbe storitev bodo potekale sukcesivno, na podlagi posameznih pisnih nabavnih naročil naročnika, v skladu z njegovimi dejanskimi potrebami.

Izvajalec se zavezuje, da bo na podlagi posameznega pisnega nabavnega naročila s strani naročnika dobavljal blago oz. izvedel storitve iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec bo dobavil in vgradil posamezno naročeno blago za sklop 4 v roku 15 (petnajstih) delovnih dneh od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.

Rok vgradnje dobavljene opreme za sklop 4 je 15 (petnajst) delovnih dni od dneva prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.

Naročnik bo izvajalca v pisnem nabavnem naročilu pozval k vgradnji tiste opreme, za katero sam nima strokovnih znanj.

V primeru intervencijskega naročila za sklop 4 bo izvajalec dobavil blago v roku 24 (štiriindvajset) ur po telefonskem pozivu naročnika, ki mora biti obojestransko potrjen tudi v pisni obliki, na lokacijo naročnika, Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx.

Kontaktna oseba v primeru intervencijskega naročila (ime, priimek, telefon, elektronska pošta):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naročnik bo za izvedeno intervencijsko nabavo oz. intervencijsko storitev izvajalcu naknadno izdal pisno nabavno naročilo naročnika.

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavljal blago v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, veljavno prakso, smernicami naročnika in da bo upošteval vse splošne in posebne pogoje naročnika.

Kraj izvedbe storitev oz. dobave blaga, ki so predmet okvirnega sporazuma, je za sklop 4 lokacija naročnika Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx.

PREVZEM IN NAČIN PLAČILA

člen

Izvajalec bo naročniku, na osnovi posamezne podpisane dobavnice oz. delovnega naloga za dobavo blaga oz. opravljeno storitev s strani obeh strank okvirnega sporazuma oz. njunih pooblaščenih predstavnikov, izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. opravljeno storitev, in sicer v roku petih (5) delovnih dni po dobavi blaga oz. opravljeni storitvi.

Dobavnico oz. delovni nalog podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika in pooblaščeni predstavnik izvajalca po prevzemu blaga oz. opravljene storitve. Podpisan delovni nalog je osnova za izstavitev računa in hkrati priloga k računu, pri čemer se datum podpisa delovnega naloga šteje za datum opravljene storitve. Datum podpisane dobavnice je datum dobavljenega blaga.

Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. storitve, ter je podlaga za izstavitev računa s strani izvajalca.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku treh (3) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga oz. opravljene storitve.

V primeru, da je dobavitelj slovensko podjetje

v primeru, da je dobavitelj tuje podjetje

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

PODIZVAJALCI

člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca
Polni naslov
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)
Količina/Delež (%) v podizvajanju
Vrednost del
Kraj izvedbe
Rok izvedbe

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-LOG-166/16, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-LOG-166/16. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije št. JPE-LOG-166/16 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije št. JPE-LOG-166/16. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-LOG-166/16 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago oz. izvedene storitve, ki je neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob računu priložiti račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca.

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev oz. dobav blaga, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije št. JPE-LOG-166/16. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-LOG-166/16. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti po okvirnem sporazumu nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

KVALITETA BLAGA IN STORITEV

člen

Reklamacije na kvaliteto dobavljenega blaga oz. opravljenih storitev se rešujejo sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da dobava blaga oz. izvedba storitve ni kvalitetno opravljena, jo mora izvajalec na svoje stroške nemudoma opraviti ponovno oz. nadomestiti povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma oziroma v zvezi s kvaliteto dobavljenega blaga oz. opravljenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (faks, e-pošta).

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak na svoje stroške ne odpravi v dogovorjenem roku, ali če ne izvaja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, ali jih ne izvaja pravočasno ter tega ne zagotovi tudi po pisnem opozorilu naročnika, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

člen

Izvajalec odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo naročniku zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči izvajalčevo delovno osebje.

KOLIČINSKI IN KVALITETNI PREVZEM BLAGA OZ. STORITEV

člen

Kvaliteta dobavljenega blaga oz. opravljenih storitev mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih.

Količinski in kvalitetni prevzem blaga oziroma opravljenih storitev se opravi ob prevzemu s podpisom dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika. Dobavnica oz. delovni nalog, ki spremlja dobavo blaga oz. izvedene storitve, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. izvajalčevega dokumenta, št. posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika, enota mere, količina, predvsem pa ceno na enoto mere v EUR, ki mora vključevati vse popuste, rabate, morebitne akcijske popuste in znižanja ponudbenih cen).

OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

člen

Obveznosti izvajalca:

V okviru izvajanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, je dolžan izvajalec:

dobavljati blago po tem okvirnem sporazumu po dogovoru z naročnikom in v skladu z določili tega okvirnega sporazuma,
izpolniti vse zahteve naročnika pri dobavi blaga oz. izvedbi storitev po okvirnem sporazumu, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. JPE-LOG-166/16 in ponudbene dokumentacije izvajalca, ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma,
prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
dostaviti naročeno blago na lokacijo naročnika Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, v rokih, določenih v tem okvirnem sporazumu,
upoštevati xxxxxxxxxxx navodila in zahteve,
naročniku dobavljati xxxxxxx xxxxx vrsto blaga, ki jo bo naročnik naročil,
odgovarjati za kvaliteto dobavljenega blaga v roku, navedenem v okvirnem sporazumu,
naročniku ob dobavi blaga iz tega okvirnega sporazuma predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo, ateste, certifikate, navodila v slovenskem jeziku ter garancijske liste,
tekoče obveščati naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvršitev predmeta tega okvirnega sporazuma,
sodelovati z naročnikom z namenom, da se prevzete dobave blaga oz. opravljene storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
obveščati naročnika o znižanju cen,
na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

člen

Obveznosti naročnika

V okviru izvajanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, je dolžan naročnik:

pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma,
sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti po okvirnem sporazumu izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma,
prevzeti naročeno blago oz. opravljeno storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma s podpisom dobavnice oz. delovnega naloga, v skladu z določili tega okvirnega sporazuma,
poravnati obveznosti do izvajalca v skladu z določili tega okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

JAMSTVO

člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake blaga/storitve, katerega dobava/izvedba je predmet okvirnega sporazuma, šteto od dneva podpisa dobavnice/delovnega naloga o prevzemu blaga/storitve s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu dobavnice/delovnega naloga za dobavljeno blago oz. opravljeno storitev ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v enem (1) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno čim prej obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti. O odpravi napake na takšen način je naročnik dolžan predhodno pisno obvestiti izvajalca.

GARANCIJA

člen

Za opremo, katerega dobava je predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec nudi garancijo najmanj toliko, kot jo nudi proizvajalec opreme, šteto od datuma uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema opreme, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika.

Podpis dobavnice s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika se šteje za dobavljeno blago.

Pod garancijska popravila ne spada:

odstranjevanje napak na blagu zaradi nepravilnega ravnanja z blagom;
odstranjevanje napak na blagu zaradi mehanske poškodbe;
odstranjevanje napak na blagu zaradi neupoštevanja navodil in predpisov.

Za izvedbo storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec nudi garancijo 12 (dvanajst) mesecev šteto od dneva uspešno kvalitetno opravljene storitve, ki se izvede s podpisom delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika.

Podpis delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika se šteje za opravljeno storitev.

Če se v garancijskem roku pojavijo okvare in/ali pomanjkljivosti (v nadaljevanju: okvara) zaradi kakovosti dobave blaga/izvedenih del po okvirnem sporazumu, mora izvajalec v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu pisnega poziva naročnika pristopiti k odpravi okvar/e in/ali pomanjkljivosti in jih/jo na svoje stroške ter v najkrajšem razumnem času po dogovoru z naročnikom odpraviti.

Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne odpravi okvar/e in/ali pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih/jo bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca. O odpravi okvar/e in/ali pomanjkljivosti na takšen način je naročnik dolžan predhodno pisno obvestiti izvajalca.

SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Sestavni deli okvirnega sporazuma so:

razpisna dokumentacija št. JPE-LOG-166/16,
ponudbeni predračun izvajalca št. _____________, z dne ___________, ki je priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu in
ponudba izvajalca št. _________________ z dne _______________.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja zavezujočih si strank ni jasno izražena, za razlago volje strank najprej veljajo določila okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov okvirnega sporazuma s samim besedilom določil okvirnega sporazuma veljajo določila okvirnega sporazuma.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

člen

Stranki po okvirnem sporazumu veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je pooblaščen predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma g. Xxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 00 00 00 000, elektronska pošta: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.

Pooblaščeni predstavnik naročnika potrdi prevzem blaga/izvedbo storitev in posreduje vse zahteve naročnika izvajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazumu je __________________, tel:____________e-mail___________ v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _________________________ tel:____________e-mail___________.

O morebitnih spremembah pooblaščenih predstavnikov se stranki okvirnega sporazuma pisno obvestita v roku sedmih (7) koledarskih dni po spremembi.

KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU

člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih obveznosti po okvirnem sporazumu v dogovorjeni količini, kvaliteti in v roku in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 21. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati kazen po okvirnem sporazumu v višini 0,5% (nič cela pet odstotka) od vrednosti posameznega naročila brez DDV, za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 10% (deset odstotkov) vrednosti posameznega nabavnega naročila brez DDV.

Za nekvalitetno opravljeno delo se šteje vsaka s strani naročnika ugotovljena nekvalitetna dobava blaga oz. izvedba storitve oz. napaka, ki ni bila popravljena takoj po naročnikovi zahtevi.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen po okvirnem sporazumu pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

VELJAVNOST TER ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let od datuma sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej, in začne veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma.

Naročnik si pridržuje pravico, da brez navedbe odpovednega razloga, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpove okvirni sporazum, vendar ne prej kot v dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati okvirni sporazum, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.

Odpovedni rok prične teči z dnem prejema pisnega obvestila o odpovedi okvirnega sporazuma pri izvajalcu, ki mu je poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezuje dobavljati blago oz. opravljati storitve do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen, tj. daljši odpovedni rok.

ODSTOP OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

ne bi začel z dobavo blaga oz. izvedbo storitve v roku iz okvirnega sporazuma, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
ne bi dostavil naročenega blaga v dogovorjeni kvaliteti po okvirnem sporazumu in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
ne upošteva navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
se ne odzove ali zamudi predpisan odzivni čas po pozivu naročnika,
neredno poravnava obveznosti do zaposlenih;
neredno poravnava obveznosti do dobaviteljev materialov;
poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma;
ne obvesti naročnika o znižanju cen;
preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;
prekine z izvedbo storitev brez pisnega soglasja naročnika.

XXXXX XXXX

člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je dobava blaga oz. izvedba storitve delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki dogovorjeni s tem okvirnim sporazumom se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

PREPOVED ODSTOPA TERJATVE OZ. CESIJE

člen

REŠEVANJE SPOROV

člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

KONČNE DOLOČBE

člen

člen

člen

člen

člen

Vsa razmerja, ki jih stranki nista dogovorili v tem okvirnem sporazumu in ne izhajajo iz sestavnih delov okvirnega sporazuma bosta reševali skladno z veljavnimi predpisi.

člen

Prilogi

člen

Prilogi sta neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Sklenitev okvirnega sporazuma in število izvodov

člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

v _____________, dne ________ v Ljubljani, dne ______________

izvajalec naročnik

_________________________________ JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

direktor

Samo Lozej

Prilogi:

Priloga št. 1: Tehnična dokumentacija za sklop 4
Priloga št. 2: Ponudbeni predračun izvajalca št. __________ z dne ___________

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Priloga 10

POOBLASTILO

ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

___________________________________________________________________________

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: ________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

___________________________________________________________________________

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

___________________________________________________________________________,

(razmerje do ponudnika)

da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,
da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JPE-LOG-166/16;

REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic na lokacijah Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99,vse v Ljubljani
Servis in popravila zapornic na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokaciji Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

OVOJNICA

Priloga 11

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!

Pošiljatelj (vlagatelj):		Xxxxxx xxxxx (izpolni prejemnik- žig prejemnika):
Naziv:
Naslov:
Ponudba Sprememba Umik
Javno naročilo (predmet):		Prejemnik :
REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA OPREME PO SKLOPIH		JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62 p.p. 2374 1001 LJUBLJANA SLOVENIJA NE ODPIRAJ – PONUDBA NA RAZPIS!
Xxxxxxxx XX:	JPE-LOG-166/16
Rok za oddajo:	28. 6. 2016 do 10. ure
JPE-MK

1 PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

stran 146 od 147

RD – JPE-LOG-166/16

Document Metadata

Table of Contents

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-LOG-166/16 REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

Document Metadata

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-LOG-166/16 REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA OPREME PO SKLOPIH

Document Metadata