Common use of OBVEZNOSTI NAROČNIKA Clause in Contracts

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe izvajalcu obvezuje, da bo: v dogovorjenih rokih dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in vse informacije, ki so potrebne za to, da lahko izvajalec izpolni njegove obveznosti po tej pogodbi, plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu xxxxx sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno predal vso dokumentacijoin v obojestransko zadovoljstvo; tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali bi utegnile vplivati na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi izvršitev prevzetih storitev in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe odgovarjal na morebitna dodatna vprašanja v zvezi s to pogodboprojektiranjem; vodil glavne koordinacijske sestanke, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnikase nanašajo na dela določena s to pogodbo in preko teh sestankov in drugih oblik sodelovanja zagotavljal sodelovanje vseh sodelujočih v projektu. Xxx navodila in uskladitve bo naročnik posredoval vsem sodelujočim v projektu v pisni obliki; sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijoz dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila; obveščal izvajalca izvajalcu redno poravnaval denarne obveznosti po tej pogodbi in ga obvestil o vseh spremembah in novo nastalih situacijahkakršnihkoli okoliščinah, ki bi mu lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbepreprečile pravočasno plačilo denarnih obveznosti po tej pogodbi. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika vodje nadzora v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik Vodja nadzora pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: - plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbotem okvirnim sporazumom; - pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju tem okvirnem sporazumu ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi okvirnem sporazumu in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbitem okvirnem sporazumu; - tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih; - v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodajenadzornika, za katerega se šteje, da ki bo izvajalcu v imenu naročnika daje dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcuizvedbo, nadzoruje nadzoroval potek gradnje, nadzoruje nadzoroval gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjenodnevnik, ugotavlja ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni Ni pa odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbotem okvirnim sporazumom, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za . Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; - zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela; - sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe okvirnega sporazuma izveden v skladu s projektno dokumentacijo; - obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbeokvirnega sporazuma. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo13. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z namenomokoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.; − z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijod.o.o.; obveščal − seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«; − z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila; − takoj obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodopo okvirnem sporazumu; − seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnikaso prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi; − izvesti morebitne spremembe, ki jih bo predpisal zakonodajalec s področja predmeta tega okvirnega sporazuma, v določenih rokih; − pooblaščenim osebam izvajalca ob vsakem času omogočiti neoviran dostop do naprav za zgodnje odkrivanje požara; − takoj obvestil izvajalca o okvarah naprav za zgodnje odkrivanje požara; − zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme; − pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže; − zagotoviti pregled opreme s strani pooblaščene organizacije, po predhodno pisno dogovorjenem terminu; − zagotoviti izvedbo prevzema storitev; − poravnati obveznosti do izvajalca; − dati izvajalcu pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v elektronski sistem o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki), ki je priloga št. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo3 tega okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: • plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; • pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; • imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; • sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; • obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo13. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik predvsem: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je potrebna priloga št. 1 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na ustreznem elektronskem mediju delovišču ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi določi odgovorne osebe naročnika in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbiizvajalca; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − z izvajalcem pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z namenomokoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.; − izdelati varnostni načrt; − seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«; − z izvajalcem sodelovati, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijomu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila; obveščal − takoj obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodopogodbenih obveznosti; − seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in opraviti ostalo potrebnoga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi; − zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme; − določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo; − pri delih z odprtim ognjem in orodjem, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položajki iskri, kot če zamude ne bi biloposkrbeti za izvajanje požarne straže; − zagotoviti tehnične pline, dodajni in potrošni material za varjenje, opremo za izdelavo cevovodov (cevi, varilne loke, T kose, ročne ventile, kondenčne lonce, varnostne ventile, tropotni ventil, Sikla obešala, merilno opremo, prirobnice, vijačni material); − izdelati gradbene odre; − izvesti demontažo izolacije; − izvesti xxxxxxx xxxxxxxxx; − ob ogledu potrebnih del na objektu predložiti dokumentacijo za izometrijo cevovodov; − izvesti tlačni preizkus vseh izdelanih cevovodov za tesnilno paro in kondenzacijo; − zagotoviti izvedbo prevzema pogodbenih del; − poravnati obveznosti do izvajalca.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo14. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je potrebna priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca, − z izvajalcem pred začetkom izvajanja predmeta okvirnega sporazuma določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., − posredovati izvajalcu vse informacije za opravljanje del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v rokutem okvirnem sporazumu, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal − tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale imele vpliv na potek izvršitev del, − voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi deli izvajalca, − izvajalca obvestiti o nepravilnem izvajanju obveznosti po okvirnem sporazumu, − zagotoviti vse pogoje za nemoteno izvajanje del po tem okvirnem sporazumu, − z izvajalcem sodelovati, mu nudil potrebno pomoč in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomenidajal ustrezna navodila, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren − poskrbeti za škodoprevzem ustrezno ločenih odpadkov skladno s predpisi, ki neposredno nastane zaradi opustitve urejajo odpadke, − seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi, − poravnati obveznosti do izvajalca. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali zamude naročnikaustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Naročnik Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilopotrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se obvezujedoloči skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek z izvajalcem pred začetkom izvedbo del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«, dati izvajalcu pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v elektronski sistem o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki); pooblastilo je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, po predhodnem obvestilu o delu z nevarnim azbestom s strani izvajalca, podati dodatna navodila, kako se bo ravnalo s tem nevarnim odpadkom, omogočiti izvajalcu odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest ali druge nevarne odpadke, na način, dogovorjen kot ga določa veljavna zakonodaja, ki ureja področje odpadkov, na za to določeno mesto naročnika, na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti po okvirnem sporazumu, zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo del iz okvirnega sporazuma, seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s to pogodbo; tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi, zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme, določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo, pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže, pred pričetkom začetkom izvajanja del izročiti izvajalcu pravočasno predal vso ustrezne podatke in tehnično dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel nemoteno in varno izvajanje del, vpeljati izvajalca v delo v rokuposel najkasneje do datuma, ki ko se začno izvajati dela, zagotoviti nadzor nad izvajanjem del, poravnati obveznosti do izvajalca. Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije potrebno za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi biloizvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; - pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; - tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih; - v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodajenadzornika, za katerega se šteje, da ki bo izvajalcu v imenu naročnika daje dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcuizvedbo, nadzoruje nadzoroval potek gradnje, nadzoruje nadzoroval gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjenodnevnik, ugotavlja ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni Ni pa odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za . Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; - zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela; - sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; - obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: - plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; - pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; - tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih; - v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodajenadzornika, za katerega se šteje, da ki bo izvajalcu v imenu naročnika daje dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcuizvedbo, nadzoruje nadzoroval potek gradnjedel, nadzoruje nadzoroval gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjenodnevnik, ugotavlja ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del, kadar je v skladu z določili te pogodbe to potrebno. Odgovorni Ni pa odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za . Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; - sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; - obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Xxxxxxxx se obvezuje ponudniku plačevati na prej naveden način nesporno ugotovljene zneske. Naročnik se obvezujeje upravičen, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo izvajanje del po tej pogodbi v pisni obliki zadrži ali prekine, če: bo ponudnik izvajal dela na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v rokunačin, ki ni predviden s to pogodbo, bo izvajal dela z delavci, ki niso ustrezno usposobljeni, bo izvajal dela z opremo, ki ni v skladu s pravilniki oziroma veljavno zakonodajo, na podlagi drugih razlogov, če ne bi bila zagotovljena varnost, ponudnik ne opravlja dela v skladu s terminskim planom in je naveden v pogodbi ogrožen končni rok. Prekinitev del iz navedenih razlogov se šteje kot prekinitev del po krivdi ponudnika. V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in mu nudil vse potrebne informacije podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za izvedbo del podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta. Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki. Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin. Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo: če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava, če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti, če ponudnik ni odpravil ugovarjanih napak oz. odprava napak ni možna, če ponudnik ne predloži Načrta varovanja v določenem roku, če pride do neizpolnjevanja pogoja iz 9. člena. Ponudnik lahko odpove pogodbo: če naročnik ne plača pogodbene cene. Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba pa preneha veljati v tridesetih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbene stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni. Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Pogodba postane veljavna: ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank; po izvajalčevi predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdane s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicne, brezpogojne, in plačljive na prvi poziv naročnika, veljavne še 30 dni po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Ponudnik mora garancijo predložiti v roku 10 dni po prejetju podpisane pogodbe s strani naročnika (Priloga 2); da je predloženo dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu s 14. členom Gradbenega zakona, v višini najmanj 50.000,00 EUR za čas izvajanja gradbenih del na RTV Slovenija – Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji; ponudnik je dolžan predložiti dokazilo v roku desetih dni od podpisa te pogodbe (Priloga 3 k pogodbi). Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku. Določila pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe. V primeru, da nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil, lahko stranki skleneta pisni dodatek, ki mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pogodbenikov. Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist (vključno s potnimi stroški, darili in stroški gostinskih storitev, ki presegajo vrednost 75 EUR), z namenom vplivati na: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je pogodba nična. Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika. Če naročnik v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcuroku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenomse šteje, da bo predmet je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. S strani naročnika je za izvajanje pogodbe izveden odgovoren: ……………………. (telefon: ……………….). S strani ponudnika je za izvajanje pogodbe odgovoren ……………………. (telefon: ……………….). Pogodba je sestavljena iz: Osnovne pogodbe - komercialnega dela, Priloge 1 - ponudbene dokumentacije …………………, Priloge 2 - garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Priloge 3 - dokumenta o zavarovanju pred odgovornostjo, Priloge 4 - terminskega plana, Priloge 5 - varnostnega načrta oz. elaborata iz varstva pri delu, Priloga 6 - garancija za odpravo pomanjkljivosti v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahgarancijskem roku. Pogodba je sestavljena v petih izvodih, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeniod katerih prejme naročnik tri izvode, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi biloponudnik pa dva izvoda.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbopogodbo(»ključ v roke«) ; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezujezavezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijodoločil osebo, ki bo z izvajalcem usklajevala čas izvajanja obveznosti in skrbela za pravočasno plačilo opravljenih storitev izvajalca; sodeloval z izvajalcem in pravočasno odločal o predlogih, pri katerih je potrebna odločitev naročnika osnova za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel obveznosti; seznanil izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi s krajevnimi danostmi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna dal vsa navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbovarnostjo, ki bi so potrebna za izvedbo dejavnosti na kraju samem; izvajalcu posredoval podatke, potrebne za izvedbo storitve; za pravilno opravljeno obveznost podpisal delovni nalog oziroma poročilo in v roku, navedenem v 6. členu sporazuma, poravnal obveznosti. Storitve se lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene ceneopravljajo samo, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden končni uporabnik naprave uporablja in vzdržuje v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca o vseh spremembah tehničnimi pogoji za obratovanje in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek proizvajalčevimi navodili za uporabo. Predpogoj za preventivno vzdrževanje in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeniintervencijska popravila je, da izvajalec ni so vsi materiali, potrebni za preventivno vzdrževanje ali popravilo, v zamudinaročnikovem skladišču nadomestnih delov in brezplačno na razpolago. Končni uporabnik po potrebi brezplačno zagotovi potrebni prostor za shranjevanje naprav, orodja, nadomestnih delov itd. in prostor za izvajalčevo vzdrževalno osebje. To velja tudi za varnostno kopiranje programske opreme, elektriko, vodo, in telefonske linije, če je edini to potrebno za vzdrževalne storitve. Končni uporabnik vodi dnevnik za naprave, naštete v prilogi 1, kamor so vpisana vsa popravila in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodovse izvedene spremembe, neodvisno od tega, ali je dela izvajalo ustrezno izvajalčevo osebje ali so jih izvajale tretje osebe. Izvajalec lahko dobi kopije teh zapisov, če tako želi. Dodatne stroške, ki neposredno nastane jih ima izvajalec zaradi opustitve nestrokovnih del, ki so jih izvedli naročnik ali zamude tretje osebe, preden izvajalec začne svoje delo, oziroma zaradi sprememb na napravi, s katerimi ni bil seznanjen, ali zaradi nestrokovnih zakasnitev, krije naročnik. Morebitna usklajevanja z upravnimi organi potekajo ob podpori naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke Pristojbine za testiranja in opraviti ostalo potrebnodovoljenja krije končni uporabnik. Predpogoj za postavljanje diagnoze na daljavo je, da so naprave oz. stroji povezani v informacijsko mrežo. Končni uporabnik mora takoj, ko izvajalec začne izvajati podporo, zagotoviti delujočo povezavo za prenos podatkov. V posameznih primerih potekajo še ločeni dogovori glede izvedbe ne preide v slabši položajustreznih zahtev. Omrežne stroške, kot če zamude ne bi biloki nastanejo pri postavljanju diagnoze na daljavo, krije naročnik.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bočlen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je potrebna priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo del po tej pogodbi zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca; z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«, dati izvajalcu pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v delo v rokuelektronski sistem o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki); pooblastilo je priloga št. 4 tega okvirnega sporazuma, zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki je naveden v pogodbi in mu nudil so potrebni za realizacijo storitev iz okvirnega sporazuma, pravočasno ukreniti vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenompotrebno, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, omogočiti izvajalcu oziroma njegovemu osebju prost vstop v svoje poslovne prostore in dostop do opreme, katere vzdrževanje je predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal tega okvirnega sporazuma, sodelovati z izvajalcem, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodoobveznosti, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnikaizhajajo iz tega okvirnega sporazuma, prevzeti opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, s podpisom delovnega naloga, poravnati obveznosti do izvajalca. Naročnik Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilopotrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; ob uvedbi v delo imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa Nadzornik ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembov teh primerih, kakor tudi v primeru dodatnih del, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: - plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; - pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; - tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih; - v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodajenadzornika, za katerega se šteje, da ki bo izvajalcu v imenu naročnika daje strokovna dajal xxxxxxxxx navodila v zvezi z izvedbo izvajalcuizvedbo, nadzoruje nadzoroval potek gradnje, nadzoruje nadzoroval gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjenodnevnik, ugotavlja ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni Ni pa odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za . Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; - zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela; GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala Pogodba na enoto mere 8 - sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; - obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezujeV okviru izvajanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, da boje dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je potrebna priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo del po tej pogodbi zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču naročnika ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca; − z izvajalcem pred začetkom izvajanja predmeta okvirnega sporazuma določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.; − pravočasno ukreniti vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se štejepotrebno, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcubo izvajalec lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden se prevzete obveznosti po okvirnem sporazumu izvršijo pravočasno in v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal obojestransko zadovoljstvo, − takoj obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodoobveznosti, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnikaizhajajo iz tega okvirnega sporazuma, − prevzeti naročeno blago/opremo oz. Naročnik opravljeno storitev, ki je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke predmet tega okvirnega sporazuma s podpisom dobavnice oz. delovnega naloga, v skladu z določili tega okvirnega sporazuma, − poravnati obveznosti do izvajalca v skladu z določili tega okvirnega sporazuma. Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in opraviti ostalo potrebnostoriti vse, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilokar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo10. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je potrebna priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo del po tej pogodbi zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca; − z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., − seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«, − dati izvajalcu pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v delo v rokuelektronski sistem o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki); pooblastilo je priloga št. 4 tega okvirnega sporazuma, − zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki je naveden v pogodbi in mu nudil so potrebni za realizacijo storitev iz okvirnega sporazuma, − pravočasno ukreniti vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenompotrebno, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, − omogočiti izvajalcu oziroma njegovemu osebju prost vstop v svoje poslovne prostore in dostop do opreme, katere vzdrževanje je predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal tega okvirnega sporazuma, − sodelovati z izvajalcem, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodoobveznosti, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnikaizhajajo iz tega okvirnega sporazuma, − prevzeti opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, s podpisom delovnega naloga, − poravnati obveznosti do izvajalca. Naročnik Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilopotrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo10. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z namenomokoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da bo predmet pogodbe izveden − z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., − seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«, − z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomenipo okvirnem sporazumu, da izvajalec ni − dati izvajalcu pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodoelektronski sistem o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki), ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnikaje priloga št. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke 3 tega okvirnega sporazuma, − posredovati izvajalcu vse informacije za opravljanje storitev po tem okvirnem sporazumu; − tekoče obveščati izvajalca o spremembah in opraviti ostalo novo nastalih situacijah/okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev storitev, − voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi storitvami izvajalca, − izvajalca obvestiti o nepravilnem izvajanju obveznosti po okvirnem sporazumu, − zagotoviti vse pogoje za nemoteno izvajanje storitev po tem okvirnem sporazumu, − določiti mesto (lokacijo) postavitve kontejnerja, − z izvajalcem sodelovati, mu nudil potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi, − pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položajlahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, − zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo storitev iz okvirnega sporazuma, − prevzeti opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma s podpisom posamezne dobavnice, − poravnati obveznosti do izvajalca. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot če zamude ne bi bilodobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo15. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Pisni sporazum), ki je potrebna priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na ustreznem elektronskem mediju delovišču ter uvedel izvajalca v delo v rokudoloči odgovorne osebe naročnika in izvajalca, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − z izvajalcem z namenomsodelovati, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomenipo okvirnem sporazumu, da izvajalec ni v zamudi− posredovati izvajalcu vse informacije za opravljanje storitev oziroma dobavo blaga po tem okvirnem sporazumu, če je edini − tekoče obveščati izvajalca o spremembah in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodonovo nastalih situacijah/okoliščinah, ki neposredno nastane zaradi opustitve bi lahko imele vpliv na izvršitev storitev oziroma dobavo blaga, − voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi storitvami izvajalca, − izvajalca obvestiti o nepravilnem izvajanju obveznosti po okvirnem sporazumu, − zagotoviti vse pogoje za nemoteno izvajanje storitev oziroma dobavo blaga po tem okvirnem sporazumu, − seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi,, − prevzeti opravljene storitve oziroma dobavljeno blago, s podpisom delovnega naloga/dobavnice, − poravnati obveznosti do izvajalca v skladu z določili tega okvirnega sporazuma. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali zamude naročnikaustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Naročnik Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilopotrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: - plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbotem okvirnim sporazumom; - pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju tem okvirnem sporazumu ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi okvirnem sporazumu in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbitem okvirnem sporazumu; - tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del, tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih; - v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodajenadzornika, za katerega se šteje, da ki bo izvajalcu v imenu naročnika daje dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcuizvedbo, nadzoruje nadzoroval potek gradnje, nadzoruje nadzoroval gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjenodnevnik, ugotavlja ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni Ni pa odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbotem okvirnim sporazumom, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za . Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom- zagotovil nemoten dostop do lokacije, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijona kateri se izvajajo dela; - obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbeokvirnega sporazuma. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. 9. člen Naročnik se obvezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijov roku deset dni od podpisa pogodbe izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi: - izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe; - kopijo prijave gradbišča, ki jo je potrebna poslal inšpekciji za izvedbo del po tej pogodbi delo v pisni obliki ali skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel gradbiščih; - varnostni načrt. O uvedbi izvajalca v delo posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje: - da bo izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; - da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete pogodbene obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe; - da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih. V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje: - prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z določili te pogodbe, veljavnimi predpisi ter pravili stroke; - pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati v roku, določenem s pogodbo; - voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ažurno za ves čas gradnje; - opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je naveden kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v pogodbi gradbeni dnevnik); - pravočasno ustno in mu nudil vse potrebne informacije pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za izvedbo del posledico način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov; - izvesti za naročnika po njegovem naročilu tudi eventualna nepredvidena, presežna in dodatna dela; - izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev oz. kooperantov; - v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se štejena svoje stroške storiti vse potrebno, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbood izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala; - skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču za svoje in tuje delavce, naprave, materiale in mimoidoče po veljavnem Zakonu in predpisih o varstvu pri delu; - da bo gradbišče označil s tablo, na predpisani način in ga uredil v skladu z varnostnim načrtom; - izvajati dela v skladu z razpisnimi pogoji naročnika (razpisna dokumentacija in popisi del); - organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču; - v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela; - upoštevati tudi ostale določbe Posebnih gradbenih uzanc (Ur. list SFRJ št. 18/77); - upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori; - da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti vplivalo na izvršitev pogodbenih del; - da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno pisno odobritev soglasje nadzornika in naročnika; sodeloval z izvajalcem z namenom- pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, da bo predmet pogodbe izveden vse dni v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahtednu, razen ob dela prostih dnevih, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbejih določajo predpisi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami: Obdobje leta Polne ure dneva 1. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnikajanuar – 27. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.januar 8.00 – 17.00 h 28. januar – 19. februar 8.00 – 17.00 h

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da boV okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je potrebna priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na ustreznem elektronskem mediju delovišču ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi določi odgovorne osebe naročnika in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbiizvajalca; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z namenomokoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«, obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomenipo okvirnem sporazumu, da izvajalec ni v zamudi, če je edini zagotoviti izvajalcu sprotno in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti pravočasno vse informacije in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodopodatke, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo so potrebni za realizacijo storitev iz okvirnega sporazuma, izvajalca pisno pozvati k izvedbi vsakokratne storitve najmanj 7 (sedem) dni prej, pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec glede izvedbe ne preide lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, omogočiti izvajalcu oziroma njegovemu osebju prost vstop v slabši položajsvoje poslovne prostore in dostop do opreme, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, sodelovati z izvajalcem, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma, prevzeti opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, s podpisom delovnega naloga, poravnati obveznosti do izvajalca. Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot če zamude ne bi bilodobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da boV okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je potrebna priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na ustreznem elektronskem mediju delovišču ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi določi odgovorne osebe naročnika in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbiizvajalca; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z namenomokoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal − seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«, − obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomenipo okvirnem sporazumu, da izvajalec ni v zamudi, če je edini − zagotoviti izvajalcu sprotno in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti pravočasno vse informacije in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodopodatke, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo so potrebni za realizacijo storitev iz okvirnega sporazuma, − pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec glede izvedbe ne preide lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, − omogočiti izvajalcu oz. njegovim pooblaščenim osebam prost vstop v slabši položajsvoje poslovne prostore in dostop do opreme, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, − sodelovati z izvajalcem, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma, − prevzeti opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, s podpisom delovnega naloga, − poravnati obveznosti do izvajalca. Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot če zamude ne bi bilodobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik 11. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se obvezujedoloči skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; − najmanj deset (10) dni pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval storitev skupaj z izvajalcem določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z namenomokoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.; − z izvajalcem sodelovati, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomenipo okvirnem sporazumu, da izvajalec ni v zamudi, če je edini − posredovati izvajalcu vse informacije za opravljanje storitev oziroma dobavo blaga po tem okvirnem sporazumu; − tekoče obveščati izvajalca o spremembah in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodonovo nastalih situacijah/okoliščinah, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke bi lahko imele vpliv na izvršitev storitev oziroma dobavo blaga; − voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi storitvami izvajalca; − izvajalca obvestiti o nepravilnem izvajanju obveznosti po okvirnem sporazumu; − zagotoviti vse pogoje za nemoteno izvajanje storitev oziroma dobavo blaga po tem okvirnem sporazumu; − z izvajalcem sodelovati, mu nudil potrebno pomoč in opraviti ostalo dajati ustrezna navodila; − seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi; − pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec glede izvedbe ne preide lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, − omogočiti izvajalcu oz. njegovim delavcem prost vstop v slabši položajsvoje poslovne prostore in dostop do opreme, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, − prevzeti opravljene storitve oziroma dobave blaga, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, s podpisom delovnega naloga/dobavnice, − poravnati obveznosti do izvajalca v skladu z določili tega okvirnega sporazuma. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot če zamude ne bi bilodobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se s sklenjenim pravnim poslom obvezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek - aktivno sodeloval z izvajalcem pri načrtovanju in izvedbi dogovorjenih storitev, - zagotovil na vsakokratno zahtevo izvajalca in v rokih dogovorjenem roku vse podatke, listine, dokumentacijo in na načinmorebitne vzorce, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del ki so potrebni za pravočasno kvalitetno in učinkovito izvedbo dogovorjenih storitev, - izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoposredoval potrebne podatke o osebah, ki bodo z njegove strani pooblaščene za sodelovanje pri izvedbi storitev in osebe, ki bodo prejemniki poročil o preskušanju, - predstavnikom izvajalca zagotovil in omogočil na vsakokratno zahtevo nemoten vstop v njegove poslovne prostore in morebitne druge prostore ter površine, v kolikor je potrebna to potrebno za izvedbo del po tej pogodbi obveznosti, prevzetih s tem pravnim poslom (predhodni dogovor oz. najava z odgovornimi osebami naročnika), - v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel času veljavnosti pravnega posla izvajalca sproti pisno obveščal o lokacijah in velikosti novih obratov, - uredil in zagotovil stanje predmeta storitve (mesto odvzema oz. zadostno količino in stanje predmeta vzorčenja in preskušanja) v delo v rokuskladu s predpisi in standardi, ki je naveden v pogodbi veljajo za namen vzorčenja in mu nudil vse potrebne informacije preskušanja, - za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbomorebitne nove gospodarske subjekte/obrate, ki bi lahko imela se v času veljavnosti pravnega posla pripojili oziroma pridružili naročniku, veljajo določbe sklenjenega pravnega posla, - če kateri gospodarski subjekt/obrat v času veljavnosti pravnega posla izstopi iz družbe naročnika, se za posledico spremembo projektne dokumentacijepreostale subjekte/obrate določbe sklenjenega pravnega posla ne spremenijo, kakovosti gradnje- poročila izvajalca, terminskega plana kadar nastopa kot podizvajalec, v nespremenjeni obliki priložil k poročilom naročnika kot sestavni del njegovega poročila o preskušanju, razen če se v medsebojnem dogovoru naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače in izvajalec to potrdi s pisnim dokumentom ali skupne pogodbene cenesporazumom, če pa gre - v primeru, da naročnik odvzame in v laboratorij izvajalca dostavi vzorce v lastni režiji, bo ob tem upošteval navodila za tako spremembokonzerviranje in transport vzorcev v skladu z zadevnimi predpisi in standardi in navodili za konzerviranje in transport, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval ki so v prilogi sklenjenega pravnega posla, - po izvedenem preskušanju ali v primeru neizvedenega preskušanja zaradi neustreznega stanja vzorca bo prevzel preostanek vzorca ali pokril stroške, ki bodo pri izvajalcu nastali zaradi odstranjevanja vzorca v skladu s predpisi s področja ravnanja z izvajalcem odpadki, - varoval podatke o vsebini pravnega posla z namenomNLZOH kot tajnost, - pri izvedbi storitev NLZOH upošteval navodila in priporočila NLZOH, - dostavil vzorce v zadosti količini za izvedbo dogovorjenega obsega storitev, - dostavil vzorce za medicinska mikrobiološka testiranja v primerni, nepoškodovani embalaži v takšni obliki in pod takšnimi transportnimi pogoji, da bo predmet pogodbe izveden zagotovljena maksimalna stabilnost sestavin mikroorganizmov oziroma preživetje tarčnih mikroorganizmov, - dostavil vzorce za mikrobiološka testiranja vzorcev vod, živil in drugih vzorcev okolja, v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal izvajalca taki obliki in pod takšnimi transportnimi pogoji, da bo onemogočeno spreminjanje karakteristik vzorca (kar bi v nasprotnem lahko vplivalo na rezultat), - seznanil NLZOH oz. posredoval vse pomembne informacije o vseh spremembah in novo nastalih situacijahvzorcu/vzorcih, ki bi lahko vplivale na potek varnost in obseg predmeta pogodbezdravje zaposlenih, kakor tudi na izvedbo preskusov, npr. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomenipotencialne kontaminacije in vsebnosti nevarnih, strupenih snovi,…, - seznanil NLZOH oz. posredoval vse pomembne informacije o posebnih/zahtevanih pogojih hranjenja vzorca/vzorcev, - poravnal stroške odstranitve vzorca/vzorcev, če se v času opravljanja storitev ugotovi, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren gre za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnikaposebne odpadke oz. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilonevarne snovi.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik 11. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma, (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), v katerem se obvezujedoloči skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; − z izvajalcem pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijostoritev skupaj določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − z izvajalcem z namenomsodelovati, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomenipo okvirnem sporazumu, da izvajalec ni v zamudi− izvajalca pisno pozvati k izvedbi vsakokratne storitve najmanj 7 (sedem) koledarskih dni prej, če je edini − posredovati izvajalcu vse informacije za opravljanje storitev po tem okvirnem sporazumu, − tekoče obveščati izvajalca o spremembah in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodonovo nastalih situacijah/okoliščinah, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke bi lahko imele vpliv na izvršitev storitev, − voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi storitvami izvajalca, − izvajalca obvestiti o nepravilnem izvajanju obveznosti po okvirnem sporazumu, − zagotoviti vse pogoje za nemoteno izvajanje storitev po tem okvirnem sporazumu, − seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in opraviti ostalo ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi, − pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec glede izvedbe ne preide lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, − omogočiti izvajalcu prost vstop v slabši položajsvoje poslovne prostore in dostop do turbin 1, 2 in 3, − prevzeti opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, s podpisom delovnega naloga, − poravnati obveznosti do izvajalca v skladu z določili tega okvirnega sporazuma. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati kot če zamude ne bi bilodobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo14. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Pisni sporazum), ki je potrebna priloga št. 1 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo del po tej pogodbi zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca, − z izvajalcem pred začetkom izvajanja pogodbenih obveznosti določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču, − odpreti vse revizijske odprtine, − primerno očisti notranjost EF 3 (leva in desna polovica), − v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca vseh zalogovnikih postaviti primeren in varen delovni gradbeni oder, − postaviti gradbeni oder za varen dostop do vseh revizijskih odprtin zalogovnikov pepela, − demontirati uteži in rešetke v delo v roku3. in 4. celici polja A in B, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje − dnevno podpisovati gradbeni dnevnik ter vsa sporočila in če je tako dogovorjenopripombe navesti v gradbeni dnevnik, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − z izvajalcem z namenomsodelovati, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − takoj obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti, − pripraviti vse potrebno za izvedbo poskusnega obratovanja, − prevzeti storitve, ki so predmet te pogodbe, − poravnati obveznosti do izvajalca. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeniČe naročnik ugotovi, da izvajalec ni v zamudiopravljene pogodbene storitve ne ustrezajo dogovorjeni kakovosti, če je edini mora to ugotovitev in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnikazahtevo po odpravi nepravilnosti oziroma spremembi pisno posredovati izvajalcu. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebnoIzvajalec se obvezuje, da izvajalec glede izvedbe ne preide bo v slabši položaj, kot če zamude ne bi biloprimeru naročnikove upravičene zahteve po spremembi oziroma odpravi pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti le-te nemudoma odpravil na svoje stroške.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da bo: - plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; - pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; - tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih; - v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodajenadzornika, za katerega se šteje, da ki bo izvajalcu v imenu naročnika daje dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcuizvedbo, nadzoruje nadzoroval potek gradnje, nadzoruje nadzoroval gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjenodnevnik, ugotavlja ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni Ni pa odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za . Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; - zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela; - sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; - obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik se obvezuje, da boV okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijoJAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je potrebna priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na ustreznem elektronskem mediju delovišču ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi določi odgovorne osebe naročnika in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbiizvajalca; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z namenomokoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal − seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«, − obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomenipo okvirnem sporazumu, da izvajalec ni v zamudi, če je edini − zagotoviti izvajalcu sprotno in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti pravočasno vse informacije in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodopodatke, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo so potrebni za realizacijo storitev iz okvirnega sporazuma, − izvajalca pisno pozvati k izvedbi vsakokratne storitve najmanj 7 (sedem) dni prej, − pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec glede izvedbe ne preide lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, − omogočiti izvajalcu oziroma njegovemu osebju prost vstop v slabši položajsvoje poslovne prostore in dostop do opreme, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, − sodelovati z izvajalcem, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma, − prevzeti opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, s podpisom delovnega naloga, − poravnati obveznosti do izvajalca. Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot če zamude ne bi bilodobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik 15. člen V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se obvezujedoloči skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; − najmanj deset (10) dni pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval skupaj z izvajalcem določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z namenomokoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo; obveščal − izdelati varnostni načrt in seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«, − z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila, − obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijahokoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomenipo okvirnem sporazumu, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo − pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položajlahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma, kot če zamude ne bi bilo− voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi deli izvajalca, − izvajalca obvestiti o nepravilnem izvajanju obveznosti po okvirnem sporazumu, − zagotoviti vse pogoje za nemoteno izvajanje del po tem okvirnem sporazumu, − določiti mesto (lokacijo) izvajanja del in dovoljene poti za gibanje, − zagotoviti sanitarne prostore za delavce izvajalca, − zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo del iz okvirnega sporazuma, − zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme, − omogočiti izvajalcu oziroma njegovemu osebju prost dostop do vseh objektov, kjer se bodo izvajala dela, katerih izvedba je predmet tega okvirnega sporazuma, − poskrbeti za prevzem ustrezno ločenih odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo odpadke, − prevzeti opravljena dela s podpisom posameznega zapisnika o izvršenih delih, − poravnati obveznosti do izvajalca. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA. Naročnik V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik: − z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se obvezuje, da bo: plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na način, dogovorjen s to pogodbodelovišču naročnika ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca; − najmanj deset (10) dni pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi skupaj z izvajalcem določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v pisni obliki ali na ustreznem elektronskem mediju ter uvedel JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.; − izdelati varnostni načrt in seznaniti delavce izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbiz določili »Varnostnega načrta«; imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Odgovorni nadzornik pa ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; sodeloval − sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden se prevzete obveznosti po okvirnem sporazumu izvršijo pravočasno in v skladu s projektno dokumentacijoobojestransko zadovoljstvo; obveščal − posredovati izvajalcu vse informacije za opravljanje del po tem okvirnem sporazumu; − zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme; − tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah/okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev del; − voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi deli izvajalca; − izvajalca obvestiti o nepravilnem izvajanju obveznosti po okvirnem sporazumu; − zagotoviti vse pogoje za nemoteno izvajanje del po tem okvirnem sporazumu; − določiti mesto (lokacijo) izvajanja del in dovoljene poti za gibanje; − zagotoviti sanitarne prostore za delavce izvajalca; − določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo; − pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže; − z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila; − seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi; − takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. Neizpolnjevanje zgoraj naštetih izpolnitev naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodoobveznosti; − prevzeti opravljena dela, ki neposredno nastane zaradi opustitve so predmet tega okvirnega sporazuma, s podpisom posameznega zapisnika o končanju posameznih del. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali zamude naročnikaustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Naročnik Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilopotrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.