Common use of IZJAVA Clause in Contracts

IZJAVA. V zvezi z javnim naročilom » Izvedba strokovnega nadzora za projekt Kopališča Kolezija «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo; Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).

IZJAVA. V zvezi Izjavljamo, da: smo v celoti seznanjeni z javnim naročilom » Izvedba strokovnega nadzora za projekt Kopališča Kolezija «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo dopolnitvami in ju kot taka sprejemamose z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca okvirnega sporazuma in posamezne pogodbe; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z negativnimi referencami naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2); nismo iz 77. a člena ZJN-2malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila, lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev; - se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc; lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije; ▇▇▇▇ na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe; bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo; soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička; na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti blokiranih poslovnih računov; smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v zvezi Republiki Sloveniji; smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo posameznih naročil; ▇▇▇▇ javno naročilo izvajali s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z zakonskimi določbami državeveljavnimi predpisi (zakoni, kjer imamo sedež pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi; bomo v primeru zamenjave priglašenih ali predpisi države naročnika uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika; bodo vsi novi podizvajalci, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; ▇▇▇▇ predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; bomo v roku 15 dni po podpisu zapisnika o prevzemu del, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, predložili bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % pogodbene vrednosti 50 eurov z DDV in z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka po pogodbi; smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali večučinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanjuZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - bomo v primeru, da smo registrirani bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dejavnostdela podizvajalcev, ki je predmet javnega naročilabodo navedeni v ponudbi za izvedbo posameznih naročil; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo vsa razpisana ▇▇▇▇ dela izvedli v zahtevanem rokuskladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika, bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1); upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1); izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti dela po posameznih naročilih; razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del; bomo upoštevali določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11); izvajamo kontrolo kakovosti izvedbe del in vgrajenih materialov, ki jih nudimo, oziroma imamo za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod. Materiali in oprema, ki jih vgrajujemo, imajo ustrezne certifikate kakovosti skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 - da ZGPro-1); bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, ki bodo določeni s strani naročnika v tehničnih specifikacijah za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo izvedbo posameznih naročil; nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija; se s sankcijostrinjamo, da ponudnikv kolikor evidentiranih pomanjkljivosti na internem tehničnem pregledu po lastni krivdi v roku 30 dni ne odpravimo, ki nastopa naročnik zaračuna pogodbeno kazen v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornostvišini pol procenta (0,5%) od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude do 10% pogodbene vrednosti projekta z DDV. Naročniku izrecno dovoljujemo, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumentev zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni navedb v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb preveri elektronsko v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo; Datumaplikaciji e-Dosje. PONUDNIK ŽIG IN PODPIS VODILNI PARTNER: ŽigIME IN PRIIMEK PODPISNIKA: PodpisPARTNER: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

IZJAVA. V zvezi S podpisom te izjave ponudnik izjavljam, da izpolnjujem pogoje v skladu z javnim naročilom » Izvedba strokovnega nadzora za projekt Kopališča Kolezija «, izjavljamo pod materialno zakonom in kazensko odgovornostjorazpisno dokumentacijo na javni razpis /20212. Izjavljamo: - da se s to razpisno dokumentacijo gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in vzorcem pogodbe 54/15; v celoti strinjamo nadaljnjem besedilu: KZ-1) in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih taksativno našteta v prvem odstavku 4275. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; členu ZJN-3, - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti nismo uvrščeni na listo ponudnikov z negativnimi referencami, - da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države nista bili ugotovljeni dve ali več kršitve v zvezi s plačili prispevkov plačilom za socialno varnost delom, delovnim časom, počitkom, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami državepravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas imamo na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnaveplačane zapadle davčne obveznosti in socialne prispevke in naše obveznosti iz tega naslova ne presegajo 50,00 EUR, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za imamo registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila; , - da razpolagamo s kadrom zahtevanim s 14. členom GZ, - da imamo plačane sklenjeno zavarovanje, ki je skladno z zahtevami gradbene zakonodaje, - da je naša ponudba veljavna do 30. 9. 2021, - da izpolnjujemo vse zapadle obveznosti do podizvajalcev zahteve in pogoje v predhodnih postopkih javnega naročanja; zvezi s predmetnim javnim naročilom, - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijoizvajali skladno z zahtevami naročnika glede časa in roka izvedbe del, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe tekom izvedbe predmeta javnega naročila zagotavljali varnost uporabnikov in zagotovili nemoteno in varno uporabo objekta ter dela izvajali skladno z naročnikom ali med njenim izvajanjemnavodili naročnika, sklenjene pogodbe - da je ponujena storitev skladna s podizvajalcitehničnimi zahtevami in standardi, ki kot so navedeni v naši ponudbi (velja lerazpisni dokumentaciji, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarjirazpolagamo z ustrezno tehnično opremo in usposobljenim kadrom, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila. Ta izjava je sestavni del ponudbe, s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo; Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava katero se fotokopira)prijavljamo na predmetno javno naročilo.

IZJAVA. V zvezi z javnim naročilom » Izvedba strokovnega nadzora ponudnika o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev za projekt Kopališča Kolezija «izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije Izjavljamo: Da smo ekonomsko – finančno sposobni kot določa – 44. člen ZJN-2, izjavljamo pod materialno drugi odstavek, točke a, b, in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov c za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet izvedbo javnega naročila; - , kar dokazujemo z izjavo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanjanaročanja in da nimamo neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu. Izjavo dajemo pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjavo pod prisego, da imamo pravočasno poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Če bo naročnik zahteval posebna pisna dokazila, jih bomo predložili. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja in da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Šteje se, da je ponudnik ekonomsko in finančno sposoben, v kolikor je višina letnih prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih treh letih (2006, 2007, 2008) znašala najmanj višino 5 kratne ponujene vrednosti z DDV za posamezno leto ter da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila ni imel zapadlih neporavnanih obveznosti. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (OBR-7) Ponudnik nima blokiranih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu in je njegovo poslovanje stabilno. DOKAZILO: za pravne osebe (gospodarske družbe) DOKAZILO: za fizične osebe (samostojni podjetnik) Obrazec BON1/SP in potrdilo o solventnosti poslovnih bank, s podatki o blokadah transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu; - da bomo vsa razpisana dela izvedli navedeni dokumenti ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudniki, ki nimajo sedeža v zahtevanem roku; - Republiki Sloveniji predložijo bilance uspeha in bilance stanja za zadnja tri poslovna leta (2006, 2007, 2008) oziroma druga dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov in potrdila vseh bank, ki ne sme biti starejše od 15 dni, pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika. Samostojni podjetnik posameznik predloži Davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za zadnja tri leta in potrdilo vseh bank, ki ne sme biti starejše od 15 dni pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. DOKAZILO: ustrezne izjave s prilogami pooblaščenih institucij kraj in datum: žig ponudnik: (podpis odgovorne osebe) …………………………………………………………………………………………………………… (naziv pooblastitelja, ki je istočasno tudi ponudnik) pooblaščam Občino Trebnje, da za te posle ne sodelujemo potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner postopku oddaje javnega naročila za …………………………………………………………………………………………………………… vpiši javno naročilo, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: občina sedeža podjetja: Številka vpisa v skupnem poslu sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: kraj in datum: žig ponudnik: (podpis odgovorne osebe) PONUDNIK: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – strinjamo se s sankcijoZA FIZIČNE OSEBE Spodaj podpisani ……………………………………..(ime in priimek) pooblaščam občino Trebnje, da ponudnik, ki nastopa za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornostpostopku oddaje javnega naročila…………………………………………………………………………………………. (napisati vrsto javnega naročila) od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO: ………………………………………. DATUM ROJSTVA: …..……………………. KRAJ ROJSTVA: …………………………… OBČINA ROJSTVA: ………………………… DRŽAVA ROJSTVA: ………………………… NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: − (ulica in hišna številka) ………………………………………………………………… − (poštna številka in pošta) ………………………………………………………………. DRŽAVLJANSTVO: ……………………………… MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: …………………………….. datum: podpis pooblastitelja: PONUDNIK: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo dali resnične podatke nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS 20/2006; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati. kraj in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi datum: žig ponudnik: (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo; Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).podpis odgovorne osebe) Ponudnik Naslov ponudnika

IZJAVA. V zvezi z javnim naročilom » Izvedba strokovnega nadzora Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za projekt Kopališča Kolezija «javno naročilo izjavljam, izjavljamo pod materialno da smo seznanjeni s pogoji, merili in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti strinjamo sprejemamo. Če bo naša ponudba sprejeta, bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla. S podpisom te izjave pod kazensko in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da materialno odgovornostjo potrjujem tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev: ▪ na dan oddaje ponudbe nimamo ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost z obveznimi dajatvami ali v zvezi s plačili davkov drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonskimi določbami državezakonom, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali večki ureja finančno upravo; - da zoper nas ▪ ima na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; ▪ na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni bil podan predlog uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3; ▪ mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe oddajo ponudb, ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili bila s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s svojim poklicnim ravnanjemplačilom za delo; - da nismo nikoli pri dajanju informacij▪ ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, zahtevanih socialnega in delovnega prava); ▪ se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z določbami 41. enakimi pravnimi posledicami; ▪ ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; ▪ z drugimi gospodarskimi subjekti ni nikoli sklenil ali sklepal dogovora, katerega cilj ali učinek bi bil preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; ▪ da v odnosu do 49naročnika ne obstaja nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena veljavnega Zakona o javnem naročanjuZJN-3; ▪ da ni prišlo do izkrivljanja konkurence, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih ker niso predhodno sodelovali pri pripravi postopka javnega naročanja; - ▪ da bomo vsa razpisana dela se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti in da ni predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljali odškodnino ali izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijodruge primerljive sankcije. na enoto brez DDV in količin, ki jih ponuja, izračunana vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ponudnik tudi soglaša, da ponudniklahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno; Zakoniti zastopnik: V/na , ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke dne Ime in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo; Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).priimek:

IZJAVA. V zvezi Izjavljamo, da: smo v celoti seznanjeni z javnim naročilom » Izvedba strokovnega nadzora za projekt Kopališča Kolezija «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo dopolnitvami in ju kot taka sprejemamose z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca okvirnega sporazuma in posamezne pogodbe; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z negativnimi referencami naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2); nismo iz 77. a člena ZJN-2malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila, lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev; - se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc; lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije; ▇▇▇▇ na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe; bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo; soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička; na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti blokiranih poslovnih računov; smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v zvezi Republiki Sloveniji; smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo posameznih naročil; ▇▇▇▇ javno naročilo izvajali s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z zakonskimi določbami državeveljavnimi predpisi (zakoni, kjer imamo sedež pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi; bomo v primeru zamenjave priglašenih ali predpisi države naročnika uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika; bodo vsi novi podizvajalci, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; ▇▇▇▇ predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; bomo v roku 15 dni po podpisu zapisnika o prevzemu del, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, predložili finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi, v višini 5 % pogodbene vrednosti 50 eurov z DDV in z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka po pogodbi; smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali večučinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanjuZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - bomo v primeru, da smo registrirani bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dejavnostdela podizvajalcev, ki je predmet javnega naročilabodo navedeni v ponudbi za izvedbo posameznih naročil; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo vsa razpisana ▇▇▇▇ dela izvedli v zahtevanem rokuskladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika, bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1); upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1); izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti dela po posameznih naročilih; razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del; bomo upoštevali določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11); izvajamo kontrolo kakovosti izvedbe del in vgrajenih materialov, ki jih nudimo, oziroma imamo za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod. Materiali in oprema, ki jih vgrajujemo, imajo ustrezne certifikate kakovosti skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 - da ZGPro-1); bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, ki bodo določeni s strani naročnika v tehničnih specifikacijah za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo izvedbo posameznih naročil; nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija; se s sankcijostrinjamo, da ponudnikv kolikor evidentiranih pomanjkljivosti na internem tehničnem pregledu po lastni krivdi v roku 30 dni ne odpravimo, ki nastopa naročnik zaračuna pogodbeno kazen v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornostvišini pol procenta (0,5%) od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude do 10% pogodbene vrednosti projekta z DDV. Naročniku izrecno dovoljujemo, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumentev zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni navedb v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb preveri elektronsko v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo; Datumaplikaciji e-Dosje. PONUDNIK ŽIG IN PODPIS VODILNI PARTNER: ŽigIME IN PRIIMEK PODPISNIKA: PodpisPARTNER: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

IZJAVA. V Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z javnim naročilom » Izvedba strokovnega nadzora z oznako JNMVP-0002/2020-S-POG za projekt Kopališča Kolezija «»fotografiranje na žalnih slovesnostih« s polno odgovornostjo izjavljam, izjavljamo pod materialno da:  smo ob izdelavi ponudbe pregledali in kazensko odgovornostjo: - da preučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,  smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehničnimi specifikacijami in ostalo vsebino dokumentacije ter se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe z njimi v celoti strinjamo in ju kot taka jih sprejemamo; - , brez kakršnihkoli omejitev,  smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,  ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila oz. da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,  smo podali resnične oz. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77verodostojne izjave. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov Če bomo izbrani za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov izvedbo javnega naročila:  bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z zakonskimi določbami državeveljavnimi predpisi (zakoni, kjer imamo sedež pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,  bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji. Ponudba mora biti veljavna do ..2. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje. - Ponudnik na obrazcu označi, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali večdaje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci; - da zoper nas na dan oddaje Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanjas podizvajalci; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo; Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava večjega števila partnerjev se fotokopira)ta obrazec kopira.

IZJAVA. V Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in vsak od partnerjev v skupni ponudbi>, ki se prijavlja na javno naročilo z oznako JN izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z javnim naročilom » Izvedba strokovnega nadzora oddajo javnega naročila za projekt Kopališča Kolezija «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da zgoraj navedeno javno naročilo ter se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe z njimi v celoti strinjamo in ju kot taka jih sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42, brez kakršnihkoli omejitev. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov Če bomo izbrani za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov izvedbo javnega naročila: • bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z zakonskimi določbami državeveljavnimi predpisi, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas tehničnimi navodili, priporočili in normativi, • bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na dan oddaje ozemlju Republike Slovenije. Izjavljamo, da: • smo ob izdelavi ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek pregledali celotno dokumentacijo v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet oddajo javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti , • smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, • ne bomo imeli do podizvajalcev v predhodnih postopkih naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročanja; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijonaročila, • smo podali resnične oz. verodostojne izjave. Ponudba mora biti veljavna do 30.4.2020. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnikponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje. Datum in kraj: Žig in podpis ponudnika: Ponudnik: Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!): a) Na celotno javno naročilo; b) Na posamezen sklop in sicer sklop št. Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, ki nastopa v več kot eni ponudbipopusti, ne glede na torabati, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo; Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe cena je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopirafiksna). Sklop I. Cena brez DDV Sklop II. Cena brez DDV Obrazec št. 3 PREDRAČUN št. Opis storitve Vrednost v EUR brez DDV DDV Vrednost skupaj v EUR z DDV Sklop 1. Fotokopirni papir in papirni izdelki Sklop 2. Registratorji in mape Sklop 3. Ostala pisarniška galanterija SKUPAJ