Common use of Płatności Clause in Contracts

Płatności. Rozliczenie między Stronami, z tytułu wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasad. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowych.

Płatności. Rozliczenie między StronamiXxxxxx ustaliły wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy: cena netto: …………………. PLN słownie: …………………. cena brutto: …………………. PLN słownie: …………………. z zastrzeżeniem § 8 ust. 1, 2, 4,7 Kwota brutto wynagrodzenia umownego Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w § 11 umowy, Wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia wyłącznie z tytułu zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy. Usługi objęte niniejszą Umową będą rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem postanowień ust 2. Miesięczna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Xxxxx, realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wyniesie ……………… zł (słownie zł …………………) netto + VAT i będzie następować zgodnie płatna z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, dołu na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasadVAT w terminie …… dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku Zamawiający będzie dokonywał wszystkich płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni fakturze. Za pierwszy okres rozliczeniowy świadczenia usług opisanych w niniejszej Umowie, uważa się okres od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umowąpierwszego dnia obowiązywania umowy do końca miesiąca kalendarzowego, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodęktórym rozpoczęła się realizacja umowy. Za dzień zapłaty uznaje ostatni okres rozliczeniowy świadczenia usług opisanych w niniejszej Umowie, uważa się dzień złożenia polecenia przelewu okres od pierwszego dnia miesiąca, w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcąktórym nastąpiło zakończenie umowy do dnia zakończenia umowy. W takim przypadku niepełnego miesiąca trwania umowy wskazanego w powyższych zdaniach Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie do ilości dni trwania umowy w miesiącu rozpoczynającym lub kończącym umowę. Każdorazowo za datę dokonania płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Jeżeli należność nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowych.zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki naliczane będą od dnia następnego po dniu, w którym miała nastąpić zapłata. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się pod rygorem bezskuteczności do nieprzenoszenia na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego:

Płatności. Rozliczenie między Stronami1. Podstawą płatności za wykonanie Zamówienia jest wystawiona faktura VAT oraz doręczona Odbiorcy pocztą, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w miejscu odbioru Zamówienia. 2. Odbiorca akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wyraża zgodę na wystawianie przez NaturalCrop faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. 3. Odbiorca dokonuje płatności za wykonanie Zamówienia w terminie wskazanym w fakturze VAT. 4. NaturalCrop jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w płatności należności za wykonanie Zamówienia. 5. Niezależnie od prawa do dochodzenia od Odbiorcy odsetek ustawowych i odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania XxxxxUmowy, będzie następować w przypadku zwłoki Odbiorcy w dokonaniu zapłaty przekraczającej 7 dni lub grożącej niewypłacalności Odbiorcy, NaturalCrop ma prawo żądać zapłaty wszystkich nieuregulowanych należności, wstrzymać wykonanie kolejnych Zamówień dokonanych przez Odbiorcę lub wykonywać je wyłącznie w rozliczeniu gotówkowym. NaturalCrop ma ponadto prawo częściowo lub całkowicie odstąpić od Umowy i odebrać Produkty uprzednio dostarczone Odbiorcy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymnieopłaconym Zamówieniem. 3. NaturalCrop oraz Xxxxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań objętych Umową w wyniku jakiegokolwiek niemożliwego do przewidzenia zewnętrznego i nadzwyczajnego zdarzenia, na podstawie faktur wystawianych które ani NaturalCrop, ani Odbiorca, ani też żaden z uwzględnieniem poniższych zasadpodmiotów współpracujących z nimi przy wykonaniu Sprzedaży nie miał wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności w szczególności: wojny, zamieszek, aktów terroryzmu, strajków, klęsk żywiołowych lub nagłych zmian warunków pogodowych (siła wyższa). 4. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych ich postanowień chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta. 5. Strony zgodnie ustalają, że zobowiązują się do podjęcia negocjacji w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów celu zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, po odbiorze końcowym Robót jeżeli takie w Umowie będą zawarte, ważnymi i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowegoskutecznymi postanowieniami, które będą najbardziej zbliżone pod względem skutków ekonomicznych oraz intencji Stron do nieważnych postanowień. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji6. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających Wszelkie spory wynikające z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za dzień zapłaty uznaje NaturalCrop oraz Odbiorca będą się dzień złożenia polecenia przelewu starali się rozstrzygnąć w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcądrodze polubownej. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowych.niemożności polubownego rozwiązania spór jest rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby NaturalCrop. 7. Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warszawa, dnia 6-tego stycznia, 2017

Płatności. Rozliczenie między StronamiDofinansowanie, z tytułu wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasado którym mowa w § 2 ust. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów 3 Umowy, po odbiorze końcowym Robót jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów43. Beneficjent sporządza i podpisaniu przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego RobótInstytucję Zarządzającą RPO WK-P uprawnień, o których mowa powyżej w § 14 ust. 3 Umowy. Harmonogram płatności stanowi integralną część Umowy, a jego aktualizacje przekazywane są zgodnie z ust. 3 i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 2, może podlegać aktualizacji z inicjatywy Beneficjenta lub na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Wykonawcę wszelkie warunki umowneInstytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta/ rachunek transferowy44: ......... [nazwa właściciela rachunku] .......... w banku .... [nazwa i adres banku] .... o nr ....... [nr rachunku] ...., a następnie, bez zbędnej zwłoki, na wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta: ......... [nazwa właściciela rachunku] .......... w banku .... [nazwa i adres banku] .... o nr ....... [nr rachunku] ....45, Transze dofinansowania nie mogą być przeznaczone na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca na tymczasowe finansowanie podstawowej, działalności niezwiązanej z Projektem. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie zdaniu pierwszym, stosuje się § 12 Umowy. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na użytkowaniepokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie. Płatność następować będzie Wszystkie płatności związane z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego dla Projektu rachunku płatniczego Beneficjenta, o którym mowa w formie przelewu bankowego ust. 4, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne46. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w terminie i na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umowązakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o zmianie wyodrębnionego dla Projektu rachunku płatniczego Beneficjanta, o którym mowa w szczególności przedstawienia stosownych dokumentówust. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy4 i o zmianie rachunku/ów, na co Wykonawca wyraża zgodęo który/ch mowa w § 4 ust. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą19 Umowy47. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowychponoszenia wydatków z rachunku innego niż wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznej refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu.

Płatności. Rozliczenie między StronamiZamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności po dostawie towarów wymienionych w zleceniu, z tytułu wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasad. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego przekazania oryginału prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowe zamówienie zrealizowane w całości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę, która powinna (w treści lub w załączniku) zawierać wyspecyfikowanie wielokrotności wykonanych pozycji zamówienia zgodnie ze zleceniem i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych UmowąFormularzem Oferty, co umożliwi Zamawiającemu weryfikację poprawności naliczonego wynagrodzenia. W przypadku dostarczenia niekompletnego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu WZ (potwierdzającego rodzaj i ilość dostarczonych materiałów). Wystawienie faktury przez Wykonawcę następuje po stwierdzeniu braku wad jakościowych i ilościowych dostawy. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy określone w fakturze. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktura wystawiona niezgodnie z ust. 2 może spowodować naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności liczonego od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu raportów z realizacji umowy w postaci zestawienia zbiorczego (w wersji elektronicznej) wykonanych usług (wystawionych faktur), w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, nieprzekraczalnych terminach: - do 10 dnia miesiąca następnego na co Wykonawca wyraża zgodę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowychxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

Płatności. Rozliczenie między Stronami, z tytułu wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasad. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego RobótCeny, o których mowa powyżej w załączniku do umowy są cenami brutto i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umownemają charakter cen ostatecznych. Wartość zamówienia lub jego części ……… w pełnym okresie jego realizacji tj. ……… miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do 31.grudnia 2022r. wyniesie ....................... złotych brutto (słownie: ....................................brutto). Płatności będą dokonywane w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze Zamawiającemu przez Wykonawcę w fakturze, po każdorazowym dokonaniu dostawy materiałów zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury, po dostarczeniu materiałów do magazynu Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 31.12.2022r. Za datę zapłaty przyjmuję się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Każda dostarczona faktura musi zawierać numer umowy, z której wynika płatność oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury ceny jednostkowe brutto. Nazewnictwo zastosowane w fakturze musi być zgodne z nazewnictwem zastosowywanym przez Zamawiającego w wykazie materiałów. Faktura oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających faktura korygująca wystawione niezgodnie z Umowy obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z płatnościami winy Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodęaż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez opóźnienie z tego powodu nie będą naliczane odsetki ustawowe. Wykonawca jako Nabywcę na fakturze VAT wskazuje: Gminę Xxxxxxxxx, xx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danychXxxxxxxxxxxx 0 00-000 Xxxxxxxxx, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury NIP: 000-00-00-000 Wykonawca jako Odbiorcę na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcąfakturze VAT wskazuje: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, xx. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowych.Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx

Płatności. Rozliczenie między Stronami§ 7. Dofinansowanie, z tytułu wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasado którym mowa w § 2 ust. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów 3 Umowy, po odbiorze końcowym Robót jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów49. Beneficjent sporządza i podpisaniu przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego RobótInstytucję Zarządzającą RPO WK-P uprawnień, o których mowa powyżej w § 14 ust. 3 Umowy. Harmonogram płatności stanowi integralną część Umowy, a jego aktualizacje przekazywane są zgodnie z ust. 3 i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 2, jest aktualizowany i przekazywany do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Wykonawcę wszelkie warunki umowneInstytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Umowy. Harmonogram płatności może także podlegać aktualizacji z inicjatywy Beneficjenta. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta/ rachunek bankowy transferowy50: ......... [nazwa właściciela rachunku bankowego] .......... w banku .... [nazwa i adres banku] .... o nr ....... [nr rachunku bankowego] ...., a następnie, bez zbędnej zwłoki, na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta: ......... [nazwa właściciela rachunku bankowego] .......... w banku .... [nazwa i adres banku] .... o nr ....... [nr rachunku bankowego] ....51, Transze dofinansowania nie mogą być przeznaczone na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca na tymczasowe finansowanie podstawowej, działalności niezwiązanej z Projektem. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie zdaniu pierwszym, stosuje się § 12 Umowy. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na użytkowaniepokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie. Płatność następować będzie Wszystkie płatności dokonywane w formie przelewu związku z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 4, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne52. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w terminie i na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umowązakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o zmianie wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego Beneficjanta, o którym mowa w szczególności przedstawienia stosownych dokumentówust. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy4 i o zmianie rachunku/ów, na co Wykonawca wyraża zgodęo który/ch mowa w § 4 ust. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą19 Umowy53. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowychponoszenia wydatków z rachunku innego niż wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznej refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu.

Płatności. Rozliczenie między Stronamiza wykonanie przedmiotu umowy będą dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych wystawianych na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy, nie częściej jednak niż 1 raz na 2 miesiące i faktury VAT końcowej. Wysokość płatności częściowych nie jest limitowana, z tytułu wykonania Xxxxxzastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie faktury VAT końcowej nie może wynosić mniej niż 10 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, XXX 000-00-00-000. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Przez dzień zapłaty rozumie się datę polecenia przez Zamawiającego przelewu należnej kwoty wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wpłacane przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ………………. o numerze ………… (lub na konto bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zapłaty bezpośredniej, o której mowa w § 11). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawcę umowy obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta bankowego, będzie następować zgodnie wymagało aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Płatności za faktury dokonywane będą z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymzastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania). Wykonawca oświadcza, że wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego. Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać sformułowanie „płatność podzielona”. Wszystkie płatności częściowe będą dokonywane powykonawczo, na podstawie faktur wystawianych zestawienia wartości wykonanych robót budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem potrąceń wynikających z umowy lub przepisów prawa. W celu dokonania rozliczenia dla płatności częściowej Wykonawca przedstawi każdorazowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilości i wartości wykonanych robót budowlanych. Zestawienie stanowić będzie iloczyn ilości ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8. W zestawieniu będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Jeżeli roboty wynikające z § 1 ust. 4 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: jeżeli roboty wynikające z § 1 ust. 4 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, jeżeli nie można wycenić tych robót z zastosowaniem metody określonej w pkt 1) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem poniższych zasadcen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Strony zgodnie ustalająSEKOCENBUD, że Orgbud, Intercenbud, itp.), aktualnych w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, Wykonawca dokona wyliczeń określonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego 3 dni robocze przed rozpoczęciem tych robót, jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robótdo zatwierdzenia Zamawiającemu zgodnie z pkt 3) będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi umową Zamawiający wprowadzi stosowną korektę kalkulacji, stosując zasady określone w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 7 pod względem jego rzetelności i poprawności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku uzasadnionych wątpliwości inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień zestawienia. W przypadku braku współpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo, w porozumieniu z Zamawiającym, dokonać samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy. Po dokonaniu akceptacji sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzeżeń do jego treści, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi kwotę należną do zapłaty Wykonawcy oraz niezwłocznie przekaże Zamawiającemu pisemną informację o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokością należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty należnej będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Inżyniera KontraktuWykonawcę faktury częściowej. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową, wystawioną na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego końcowego rozliczenia całości wykonanych robót, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. W zestawieniu będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Potwierdzone rozliczenie stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzającekażdą fakturą VAT, iż Wykonawca dokonał zapłaty złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji (faktoringu) na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dzień dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowychpłatności.

Płatności. Rozliczenie między StronamiZa wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto: ……………..zł, podatek VAT: ………………….. zł; brutto: ……………….. zł; słownie: ………………………………. złotych …/100. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z tytułu niniejszej umowy i zawiera całkowity koszt związany z realizacją przedmiotu umowy łącznie z kosztami pozyskania niezbędnych ekspertyz, map do celów projektowych, decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, ewentualnych opłat administracyjnych, pełnienia nadzoru autorskiego, dokonanie ewentualnej aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, a także koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ma charakter stały i nie podlega zmianom. W przypadku powierzenia wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymczęści dokumentacji podwykonawcom, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasadwykonawcy spoczywa obowiązek zapłaty podwykonawcom należnego wynagrodzenia. Strony zgodnie ustalająRozliczenie wynagrodzenia, że o którym mowa w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane ust. 1 nastąpi po odbiorze dokumentacji projektowej, potwierdzonym podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury. Dokonanie przez Inwestora tylko Xxxxxxxxxxxxx bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, nie stanowi przeszkody do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego zgłaszania wad, braków i błędów po dokonaniu odbioru i żądania ich usunięcia, bez dodatkowego wynagrodzenia i w Umowieterminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: faktury terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnychfaktury. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego bankowego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, ……………. w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. nr konta: ………………………………………………… Za dzień datę zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności, w banku przez Xxxxxxxxxwyniku których doszłoby do zmiany Stron umowy. Faktura nie zawierająca niezbędnych danychEwentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2018 r., zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury poz.160 z xxxx.xx.). Czynność prawna mająca na inny adres niż wymieniony celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowychzasad jest nieważna.

Płatności. Rozliczenie między Stronami, z Z tytułu wykonania Xxxxxczynności objętych niniejszą Umową, Zleceniobiorca otrzymywać będzie następować wynagrodzenie: za każde opisane badanie TK jednej okolicy anatomicznej: ………...zł PLN brutto (słownie: ……………………………..złotych); za każde opisane badanie TK pilne jednej okolicy anatomicznej: ………...zł PLN brutto (słownie: ……………………………..złotych); za każde opisane badanie RTG jednej okolicy anatomicznej: ……....zł PLN brutto (słownie: ……………………………..złotych); za każde opisane badanie RTG pilne jednej okolicy anatomicznej: ……....zł PLN brutto (słownie: ……………………………..złotych); - przy czym przez jedną okolicę anatomiczną należy rozumieć badanie dotyczące jednej okolicy anatomicznej (ustalonej zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymregułami sztuki medycznej), które stanowią: głowa, twarzoczaszka, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na podstawie faktur wystawianych okolice anatomiczne (kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z uwzględnieniem poniższych zasadpodziałem na odcinki anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na odcinki anatomiczne, możliwe do wykonania na aparacie Zleceniodawcy w miesiącu, za który przypada płatność. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej Do każdej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego RobótZleceniobiorca dołączy miesięczny raport, o których którym mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały w § 3 ust. 9 umowy. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze Zleceniodawcę w terminie 30 14 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umowąprzez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, przelewem na co Wykonawca wyraża zgodęjego rachunek wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. Za każdy dzień złożenia polecenia przelewu zwłoki w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać zapłacie Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczania naliczenia odsetek ustawowych.. Zleceniobiorca, zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

Płatności. Rozliczenie między Stronami, Płatności z tytułu wykonania Xxxxxrealizacji niniejszej Umowy, będą dokonywane na następujących zasadach: podstawą do dokonania płatności wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi Utrzymania, o której mowa w §7, będą faktury wystawiane przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia Usługi Utrzymania. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli obu Stron bez zastrzeżeń Raport SLA, podstawą do dokonania płatności wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi Rozwoju, o której mowa w §8, będą faktury wystawiane przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli obu Stron bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Usług Rozwojowych. Prawo do Wynagrodzenia za świadczenie Usług Rozwojowych Wykonawca będzie następować nabywał po zaakceptowaniu bez uwag i zastrzeżeń przez Koordynatora Umowy po stronie CŁ, Protokołu Odbioru Usług Rozwojowych. Postanowienia niniejszej Umowy nie obligują CŁ do składania Wykonawcy zamówień na Usługi Rozwojowe, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec CŁ w związku z brakiem złożenia przez CŁ zamówień na Usługi Rozwojowe. Zapłata faktury dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca może wystawić fakturę w formie papierowej lub elektronicznej. Fakturę w formie elektronicznej należy wysłać na adres xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, a w formie papierowej na adres siedziby Centrum Xxxxxxxxxxx. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowoprzepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-Finansowym, na podstawie prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasadbez podpisu osoby upoważnionej do odbioru. Strony zgodnie ustalająWykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym udostępnionym w każdym przypadku wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z poźn. zm.). Wykonawca do dnia dokonania przez Zamawiającego płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy nie dokona żadnej czynności powodującej wykreślenie rachunku z tego wykazu. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, według stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy, nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Zamawiający wstrzyma płatność do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego czasu wskazania przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robótrachunku bankowego zgodnego z wykazem. Po dokonaniu akceptacji W rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności (split payment), polegający na rozdzieleniu kwoty płaconej przez Inżyniera KontraktuZamawiającego na dwie części: Kwota netto trafiać będzie na rachunek Wykonawcy, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy Kwota podatku od towarów i usług (VAT) trafiać będzie na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy wskazany – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT czynnym, posiadającym NIP: …………………………, korzystającym ze zwolnienia od podatku na fakturze podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT czynnym i posiada nr NIP: …………………….………. W sytuacji, gdyby Wykonawca przestał być czynnym podatnikiem podatku VAT ma on obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony Umowy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy kosztami faktycznie poniesionej szkody. Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118). Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o jego obowiązkach jako płatnika tzw. „podatku u źródła” wynikających w szczególności z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym przy realizacji przez niego obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen ……………….publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS, w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika XXX za dowolny okres przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, średnia arytmetyczna o której mowa w lit b) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego; zmiana wskaźnika w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia, uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać, strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w lit a)-f) może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: A x (B% - 5%) = C, gdzie: A - wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych przez Zamawiającego, wynikających z harmonogramu oraz przedstawionego kosztorysu, z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem, B - średnia arytmetyczna wartości wskaźnika XXX z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik XXX przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia, C - wartość zmiany umowy, strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem, dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia. Strona będąca odbiorcą wniosku zajmie stanowisko w sprawie proponowanych zmian najpóźniej w terminie 30 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia nie wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy. łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy, zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy, W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 14 Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umowądokonania tej zmiany, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowychkosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Płatności. Rozliczenie między Stronami, z tytułu wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasad. Strony zgodnie ustalają, że łączna cena sprzedaży energii elektrycznej dla (wymienienie podmiotu z Załącznika nr 1) wraz z podatkiem VAT nie przekroczy kwoty - brutto: ………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………….); - netto: ………………. zł, - podatek VAT 23 % ………………. zł. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia umowie rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą dokonywane przez Inwestora tylko w terminie do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego dnia 15 następnego miesiąca, po zakończonym okresie rozliczeniowym i przesyłane Zamawiającemu w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie formie elektronicznej na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktuadres: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx lub xxxxxxx@xxx.xx Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego w formie elektronicznej na podany adres email, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzająceVAT. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający składa pisemną reklamację, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnychdołączając jednocześnie Wykonawcy kopię spornej faktury. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanieobowiązującymi przepisami prawa. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności Wierzytelności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Xxxxx wyznaczona do kontaktu z WykonawcąZamawiającym w celu realizacji niniejszej umowy …………………………… Nr tel. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowych.………………………………………………. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia …………. do dnia ………….. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Złożenie takiego wniosku jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy wyłącznie co do punktu odbioru objętego wnioskiem chyba, że przedmiotem wniosku są wszystkie punkty odbioru określone w Załączniku nr 1. Postanowienie to dotyczy jedynie likwidowanych punktów odbioru. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:

Płatności. Rozliczenie między StronamiWynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu wykonania Xxxxxo którym mowa § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowympłatne będzie, w transzach, w wysokościach nie przekraczających wartości wskazanych w Harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasad. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego zasadach wskazanych w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy będą płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego zestawienia wykonanych Robót, w ramach poszczególnych Zadań i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektuelementów, przedstawiającego stopień ich zaawansowania. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego Zamawiający dokona akceptacji zestawienia przedłożonego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zestawienia. Każde zestawienie wykonanych robót będzie sporządzone przez Wykonawcę narastająco od początku realizacji umowy, pomniejszone o roboty wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych objętych Harmonogramem. Zestawienie wykonanych Robót musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót oraz musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera KontraktuDo zestawienia wykonanych Robót, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie o którym mowa w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robótust. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie 3, załączone będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu zestawienie należności dla wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury Podwykonawców wraz z zatwierdzonym kopiami wystawionych przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust. 3. Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie wykonanych robót stanowi podstawę do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawcę na kwotę ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót (bez uwag), na kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu wykonanych robót oraz ich wartości, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa powyżej, jest także udowodnienie przez Wykonawcę, iż wszelkie należności wymagalnychwynikające z zawartych przez niego umów z Podwykonawcami, zostały przez niego uregulowane. Końcowe ustalenie zestawienie wykonanych robót oraz ich wartości musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu zatwierdzone przez Strony Protokołu Odbioru KońcowegoZamawiającego. Podstawą Postanowienia ust. 3-6 stosuje się odpowiednio. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawiona faktura końcowa wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycjizatwierdzonymi załącznikami. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za Datą zapłaty jest dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia wydania polecenia przelewu w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowychbankowego.

Płatności. Rozliczenie między StronamiZamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności po zrealizowaniu każdego ze zleceń. Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół, o którym mowa w § 6 ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT dla każdego zlecenia i budynku oddzielnie. Protokół z tytułu wykonania Xxxxxusługi winien być załącznikiem do faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, będzie następować o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano zlecenie. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: papierowej lub w formie pliku pdf na adres xxxxxxxx@xxx.xxx.xx; ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Harmonogramem RzeczowoUstawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-Finansowymprywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasadw terminie do 30 dni od: daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Strony zgodnie ustalająXxxxxx x Xxxxxx 00, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu00-000 Xxxxxxxx, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpiVAT, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego pliku pdf na adres xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer postępowania i nazwę wystawcy faktury, daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodęnr ……………………………………. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w banku wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować Wykonawcę odsetek za opóźnienie w płatności wynikające transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z systemowego uzgodnienia zastrzeżeniem ust. 8. Postanowienia ust. 7 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: informacje dotyczące odbiorcy płatności; wskazanie umowy zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury z Wykonawcąelektronicznej jest: XXX 0000000000. W takim przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118 j.t.). Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy nie będzie przysługiwać przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczania do naliczenia odsetek ustawowychustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 118 j.t.). Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Płatności. Rozliczenie między StronamiDofinansowanie, z tytułu wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasado którym mowa w § 2 ust. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów 3 Umowy, po odbiorze końcowym Robót jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów40. Beneficjent sporządza i podpisaniu przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego RobótInstytucję Zarządzającą RPO WK-P uprawnień, o których mowa powyżej w § 14 ust. 3 Umowy. Harmonogram płatności stanowi integralną część Umowy, a jego aktualizacje przekazywane są zgodnie z ust. 3 i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 2, może podlegać aktualizacji z inicjatywy Beneficjenta lub na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Wykonawcę wszelkie warunki umowneInstytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta/ rachunek transferowy41: ......... [nazwa właściciela rachunku] .......... w banku .... [nazwa i adres banku] .... o nr ....... [nr rachunku] ...., a następnie, bez zbędnej zwłoki, na wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta: ......... [nazwa właściciela rachunku] .......... w banku .... [nazwa i adres banku] .... o nr ....... [nr rachunku] ....42, Transze dofinansowania nie mogą być przeznaczone na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca na tymczasowe finansowanie podstawowej, działalności niezwiązanej z Projektem. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie zdaniu pierwszym, stosuje się § 12 Umowy. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na użytkowaniepokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie. Płatność następować będzie Wszystkie płatności związane z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego dla Projektu rachunku płatniczego Beneficjenta, o którym mowa w formie przelewu bankowego ust. 4, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne43. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w terminie i na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umowązakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o zmianie wyodrębnionego dla Projektu rachunku płatniczego Beneficjanta, o którym mowa w szczególności przedstawienia stosownych dokumentówust. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy4 i o zmianie rachunku/ów, na co Wykonawca wyraża zgodęo który/ch mowa w § 4 ust. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Xxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą19 Umowy44. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowychponoszenia wydatków z rachunku innego niż wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznej refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu.

Płatności. Rozliczenie między Stronami, z tytułu wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasad. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia Płatność wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców należności wymagalnych. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robótza usługi, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały w §1 ust.1 będzie realizowana w częściach przez Wykonawcę wszelkie warunki umowneZAMAWIAJĄCEGO, po każdych 6 miesiącach kalendarzowych świadczenia usługi (Okres Rozliczeniowy), wyłącznie za Sprzęt/Oprogramowanie podlegający/e w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanietym okresie usłudze serwisowej. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, wraz z załączonym podpisanym przez Strony Protokołem odbioru usługi serwisu pogwarancyjnego w szczególności przedstawienia stosownych dokumentówdanym Okresie Rozliczeniowym. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za Strony za dzień zapłaty uznaje wynagrodzenia przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO należną Wykonawcy kwotą. Jednostkowe opłaty za abonament miesięczny dla Urządzeń/Oprogramowania wyszczególnionych/ego w Załączniku nr 1 do Umowy wynoszą odpowiednio: Producent/Model/Moduł/Numer Seryjny nr 1 brutto ………………………..zł; Producent/Model/Moduł/Numer Seryjny nr 2 brutto ………………………..zł; Producent/Model/Moduł/Numer Seryjny nr 3 brutto ………………………..zł; itd. Łączna opłata za Okres Rozliczeniowy za świadczenie Usług o których mowa §1 wynosi: .......................... zł brutto (słownie: ........................................... zł) w okresie od …… do ……... .......................... zł brutto (słownie: ........................................... zł) w okresie od …… do ……... .......................... zł brutto (słownie: ........................................... zł) w okresie od …… do ……... W przypadku, gdy świadczona usługa Serwisu nie obejmuje pełnego miesiąca świadczenia usługi, płatność ustala się dzień złożenia polecenia przelewu według wzoru [(kwota określona w banku przez Xxxxxxxxxust. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony 3 pkt. od a do …...)/(liczba dni w Umowie może spowodować opóźnienie danym miesiącu kalendarzowym)]*(liczba dni w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcąktórych świadczona była usługa). W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowychgdy ZAMAWIAJĄCY wycofa zgodnie z zapisami § 4 ust. 25 Urządzenie/Oprogramowanie, WYKONAWCA dokona obniżenia ceny faktury/faktur za wykonanie czynności serwisowych o wartość kosztów serwisowania Urządzeń, które uległy wycofaniu.