Common use of Harmonogram Clause in Contracts

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. 3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 5. Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 1. Harmonogram rzeczowo–finansowy prac projektowych i budowlanych (zgodny z ust. 2 i 3) Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający opracuje i przedstawi w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania terminie 14 dni od zawarcia umowy do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychzaakceptowania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowyHarmonogram musi uwzględniać terminy wskazane w niniejszej umowie oraz w SIWZ oraz czas na procedury uzgodnieniowe, o którym mowa w ustterminy administracyjne. 1Harmonogram musi uwzględniać podział na miesiące i na zakresy prac, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony wraz ze wskazanymi kwotami przerobu. 3. Harmonogram na żądanie Zamawiającego będzie uwzględniać współfinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej (pogrupowane elementy robót zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym). 4. Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez może być aktualizowany za zgodą Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. 3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w z zastrzeżeniem ust. 1 2 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag3. 5. Niezgłoszenie uwag W przypadku niedotrzymywania harmonogramu przez ZamawiającegoWykonawcę, w terminie określonym w Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego opracować program naprawczy. Do programu naprawczego stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowyobowiązujących przepisów, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania, na własny koszt, wszelkich niezbędnych czynności dla usunięcia takiego zagrożenia (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w całości lub częścidni wolne od pracy itp.). 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w Niezależnie od postanowienia ust. 66 tego paragrafu, jeżeli Wykonawca w następstwie okoliczności leżących po jego stronie nie jest w stanie dotrzymać terminów wykonania, wówczas Zamawiający, z zachowaniem innych uprawnień wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. Wstrzymanie prac W przypadku wystąpienia zagrożeń niedotrzymania terminów z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, ▇▇▇▇▇▇ niezwłocznie pisemnie uzgodnią sposób wyeliminowania tego zagrożenia.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Zamówienia w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapównastępujących terminach: 1) Dokumentacja projektowa: a) Rozpoczęcie prac nad dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wyposażenia wraz z oszacowaniem przerobu wizualizacjami Przestrzeni Biurowej - niezwłocznie po podpisaniu Umowy; b) Przekazanie pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej całej Przestrzeni Biurowej objętej niniejszą Umową – w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 2) Roboty budowlane (prace aranżacyjne, wyposażeniowe, montażowe i płatnościdekoracyjne): a) Rozpoczęcie robót budowlanych – w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy Protokołu Zdawczo- Odbiorczego potwierdzającego akceptację przez Zamawiającego pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej Przedmiotu Zamówienia. b) Realizacja robót budowlanych oraz oddanie ukończonej Przestrzeni Biurowej Zamawiającemu – zgodnie z terminem podanym w Formularzu Ofertowym, przy uwzględnieniu wykorzystania stanowiącym Załącznik nr 2 do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychniniejszej Umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia, opisanych w ust. 1 powyżej, w następujących okolicznościach: 1) wystąpienia okoliczności zewnętrznych, nadzwyczajnych, niezależnych od woli i działania Stron oraz niemożliwych do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowyprzewidzenia przez Strony w trakcie zawierania niniejszej Umowy, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 2) Zmian w dokumentacji projektowej dokonanych z wyraźnego polecenia Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Zamówienia, 3) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o którym których mowa w ust. 12 powyżej, w terminie Strony mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o fakcie i przyczynie wystąpienia powyższych okoliczności. Jednocześnie Strony zobowiązane są do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie stosownego aneksu do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. 3niniejszej Umowy ustalającego sposób dalszej realizacji Przedmiotu Zamówienia i określającego nowe terminy jego realizacji. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramuStrony zastrzegają, o którym mowa że maksymalny okres wydłużenia terminu realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia, wskazanych w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu powyżej, równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Nowy termin będzie uwzględniał czas niezbędny na wprowadzenie zmian koniecznych do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramprawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramuZmiana terminu wykonania poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia lub terminu zakończenia całości Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwagnie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 5. Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo zobowiązany jest sporządzić i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu – finansowy dostaw/robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całościterminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Harmonogram w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej wykonane przy pomocy programu Microsoft Project (w formacie edytowalnym *.mpp, poszczególnych części (etapów) odczytywany w wersji programu 2013). Harmonogram musi być sporządzony z uwzględnieniem terminów i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich wartości realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychkażdego zadania w rozbiciu na tygodnie. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo uwzględnienia w Harmonogramie czasów niezbędnych na realizację zakresów wykonywanych przez Podmioty zewnętrzne lub pracowników Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na prace Wykonawcy. Zamawiający przewiduje następujące okresy wykonywania poszczególnych robót przez Podmioty zewnętrzne: 1) montaż hal namiotowych nad barakami B-91 i B-141 – finansowy2 miesiące 2) demontaż hal namiotowych nad barakami B-91 i B-141 – 2 miesiące 3) system sygnalizacji pożaru B-91 – około 1 tydzień wykonanie i 3 tygodnie ruch próbny 4) system sygnalizacji pożaru w obiekcie B-141 – około 1 tydzień wykonanie i 3 tygodnie ruch próbny 5) montaż elementów systemu bezpieczeństwa w baraku B-91 – około 1 tydzień wykonanie i 3 tygodnie ruch próbny 6) montaż elementów systemu bezpieczeństwa w baraku B-141 – około 1 tydzień wykonanie i 3 tygodnie ruch próbny 7) skaning laserowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramupanoramy sferyczne – na bieżąco 8) film – na bieżąco. 3. Odpowiednie umiejscowienie terminów w harmonogramie wymienionych w ust. 2 leży po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym, terminy rozpoczęcia realizacji ww. prac uzależnione są od zawansowania realizacji Przedmiotu umowy oraz warunków wykonywania prac przez te podmioty (w szczególności, przy planowaniu harmonogramu Wykonawca musi uwzględnić konieczność 2 miesięcznego okresu oczekiwania na wyprodukowania hal oraz konieczność wykonywana prac konserwatorskich pod tymi halami). Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa ponadto zastrzega możliwość rezygnacji z zakresu robót wykonywanych przez Podmioty Zewnętrzne w zakresach związanych z SSP oraz systemem bezpieczeństwa. 4. Harmonogram opisany w ust. 1 musi być zgodny z Umową, treścią Oferty Wykonawcy oraz SIWZ – w szczególności co do terminu wykonania całości Przedmiotu umowy (opisanego w § 1 ust. 1 Umowy). Złożenie przez Wykonawcę harmonogramu niezgodnego z wymogami opisanymi w zdaniu poprzedzającym, będzie nieważne i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do będzie równoznaczne z brakiem złożenia harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 5. Niezgłoszenie uwag przez ZamawiającegoZamawiający może uzależnić akceptację harmonogramu od wprowadzenia do niego zmian, w szczególności gdy przedstawiony harmonogram nie uprawdopodabnia dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu3 dni od dnia ich otrzymania. 6. Jeżeli Wykonawca Po zatwierdzeniu Harmonogramu stanowić on będzie odpowiednio Załączniki nr 1 do Umowy. 7. Zmiana Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiającego (w formie pisemnej lub e- mail pod rygorem nieważności) nie uwzględni uwag Zamawiającego wymaga zmian niniejszej umowy za wyjątkiem zmiany terminu końcowego, którego zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 8. Harmonogram musi być tak przygotowany, aby wynikała z niego jednostkowa cena sprzedaży/koszt wytworzenia każdego obiektu budowlanego, urządzenia budowlanego oraz urządzeń spełniających definicję środków trwałych w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z postanowieniami umowydnia 3 października 2016 r.w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – np. urządzeń rozdzielczych prądu, sieci niezabudowanych w obiekcie budowlanym. 9. Zamawiający będzie uprawniony zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót w całości lub części. 7dniach, kiedy na terenie Muzeum będą miały miejsce wydarzenia specjalne, uroczystości, wizyty delegacji oficjalnych itp. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego Liczbę dni, w których będzie obowiązywał zakaz wykonywania robót z tego tytułu wstrzymania prac z powodów określonych Zamawiający szacuje na 5 dni roboczych w ust. 6. 8ciągu każdego roku kalendarzowego przypadającego w okresie realizacji Przedmiotu umowy. Wstrzymanie prac z powodów określonych tego powodu oraz do limitu opisanego w ust. 6 zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy uprawnia Wykonawcy do zmiany umowy z powodów określonych żądania przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, a możliwość wstrzymania prac w § 16 ust. 2 pkt 2.7tej mierze została uwzględniona przy ustalaniu terminu realizacji Przedmiotu umowy.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r., tj.: 1) zapewnienie potrzebnych materiałów i sprzętu przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych – finansowy dostaw/w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 5 lipca 2021 r.; 2) wykonanie robót określający budowlanych – w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całościokresie od dnia 6 lipca 2021 r. do dnia 24 sierpnia 2021 r., poszczególnych części (etapówtj. w ciągu 7 tygodni; 3) przeprowadzenie testów i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania odbiorów końcowych – w okresie do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.dnia 31 sierpnia 2021 r. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. jest uzasadnione obiektywną przyczyną, tj. w okresie od dnia ... do dnia ... Teatr jest zamknięty ze względu na przerwę wakacyjną. Po tym terminie prowadzenie robot związanych z wyłączeniem instalacji tryskaczowo -zraszaczowej nie będzie możliwe. 3. W ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany złoży Zamawiającemu w celu akceptacji Harmonogramu Realizacji Inwestycji. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia nie zgłosi zastrzeżeń do przedłożonego Harmonogramu Realizacji Inwestycji, harmonogram uważa się za zaakceptowany. Wykonawca jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowyodpowiedzialny za realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem, o którym mowa powyżej. Z czynności przekazania harmonogramu strony sporządzą protokół - zgodnie ze wzorem „Protokół przekazania przez Wykonawcę Harmonogramu Realizacji Inwestycji” zgodnie z e wzorem zawartym w ust. 1, w terminie załączniku nr 3 do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. 3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram.Umowy, 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramuZważywszy, że w celu wykonania zamówienia konieczne będzie sukcesywne wyłączenie instalacji tryskaczowej z nadzoru - na 5 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót w danym pomieszczeniu Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag jest przedstawić Szczegółowy Harmonogram Robót w danym pomieszczeniu, wraz z informacją o sposobie, terminie i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu okresie wyłączenia instalacji w danym pomieszczeniu. Jeżeli Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwagzłożenia nie zgłosi zastrzeżeń do przedłożonego Szczegółowego Harmonogramu Robót, harmonogram uważa się za zaakceptowany. 5. Niezgłoszenie uwag Sukcesywne wyłączenie instalacji tryskaczowej z nadzoru należy przeprowadzić tak, aby nie spowodować jej wyłączenia w całym obiekcie (t.j. pozostawienia całego obiektu bez ochrony podczas prac remontowych). Prace modernizacyjne instalacji tryskaczowej będą związane min. z demontażem oraz wycięciem starej instalacji rur siatki tryskaczowej, a ze względu na znajdujące się w tym obszarze duże ilości materiałów palnych (np. dekoracje - stolarnia, pomieszczenia garderoby - tkaniny) staje się konieczne wprowadzenie zakazu demontażu przy wykorzystaniu urządzeń wytwarzających iskry podczas cięcia (prace pożarowo niebezpieczne). Roboty budowlane związane z wymianą instalacji tryskaczowej należy realizować sukcesywnie - podporządkowując zakres prac obszarom objętym ochroną poszczególnych sekcji tryskaczowych. Demontaż starego orurowania powinien odbywać się pod nadzorem strażaka, (który każdorazowo sporządzi protokół - zezwolenie do prac pożarowo- niebezpiecznych). Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie przez ZamawiającegoWykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramuorganizacją i jego realizacją bez zakłóceń. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. 3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram. 4akceptacji szczegółowy harmonogram szkoleń (terminy oraz wykaz ośrodków dla realizacji każdego ze szkoleń). W przypadku zgłoszenia Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji, w formie elektronicznej, w terminie najpóźniej do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy: szczegółowe zasady organizacji rekrutacji, w tym: wzór formularza zgłoszeniowego, regulamin uczestnictwa w szkoleniach, wzór anonimowej ankiety o niepełnosprawnościach uczestników szkoleń. propozycje listy głównej i rezerwowej trenerów przypisanych do realizacji danego szkolenia ze wskazaniem propozycji terminu szkolenia, które zostanie przeprowadzone przez danych trenerów, w formie listy głównej i listy rezerwowej; program pojedynczego szkolenia w rozbiciu godzinowym. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji, w formie elektronicznej, w terminie najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy: wzór imiennego identyfikatora dla uczestników szkoleń; wzór listy obecności; wzór ankiety ewaluacyjnej, do której wkład merytoryczny przekaże Zamawiający; spis treści oraz okładkę dla materiałów szkoleniowych. Zamawiający w ciągu 5 roboczych dni od podpisania umowy, przekaże Wykonawcy pismo zapraszające oraz wykaz właściwych podmiotów (reprezentujących potencjalnych beneficjentów), tzw. adresatów zaproszeń (max. 200 podmiotów), a także wkład merytoryczny do ankiety ewaluacyjnej. Ostateczna wersja prezentacji szkoleniowych z zakresu przygotowywania projektów, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy, zostanie przekazana przez Zamawiającego uwag w wersji elektronicznej najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia. Szczegółowe menu przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku nr 1 do harmonogramuumowy zostanie każdorazowo ustalone z Zamawiającym na podstawie dwóch przykładowych propozycji przedstawionych przez Wykonawcę, nie później niż 5 dni roboczych przed terminem realizacji danego szkolenia. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag sporządzi końcowy raport ewaluacyjny zawierający pełną analizę ocen całego cyklu szkoleń (zbiorcza analiza ankiet ewaluacyjnych dla wszystkich 5 szkoleń) i przedłożenia przekaże go Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w formie elektronicznej oraz papierowej w terminie do 5 dni roboczych od przeprowadzenia ostatniego szkolenia. Wykonawca przygotuje dokumentację zdjęciową ze szkolenia, o której mowa w Załączniku nr 1 do umowy, w tym zapewni minimalnie 30 profesjonalnych zdjęć w wersji cyfrowej, które przekaże Zamawiającemu na 2 nośnikach CD/DVD w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia. Wszelkie prawa autorskie do zdjęć przechodzą na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym w par. 11 ust. 1-4. Ostateczna wersja wszystkich prezentacji szkoleniowych, wraz z aktami prawnymi i/lub innymi dokumentami obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 w wersji elektronicznej zostanie przekazana uczestnikom szkoleń na wskazany na liście obecności adres poczty mailowej, nie później niż 5 dni roboczych od dnia szkolenia. Tryb weryfikacji materiałów związanych z realizacją szkolenia, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy: Wykonawca przygotuje i przekaże materiały do akceptacji Zamawiającemu w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych materiałów i je zaakceptuje albo przedstawi Wykonawcy uwagi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 5materiałów; Wykonawca wprowadzi poprawki do materiałów uwzględniające uwagi Zamawiającego, o których mowa w lit. Niezgłoszenie b, oraz przekaże materiały Zamawiającemu w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych materiałów, o których mowa w lit. c, i je zaakceptuje albo przedstawi Wykonawcy uwagi w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów; Wykonawca wprowadzi poprawki do materiałów uwzględniające uwagi Zamawiającego, o których mowa w lit. d, oraz przekaże materiały Zamawiającemu w terminie określonym maksymalnie 2 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; Ostateczne wersje materiałów, uwzględniające wszystkie uwagi Zamawiającego, zostaną przedłożone przez Wykonawcę nie później niż 7 dni roboczych przed terminem pierwszego szkolenia; W przypadku niedotrzymania przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ terminów, o których mowa w ustlit. 3b i d, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramutermin o którym mowa w lit. f ulega przedłużeniu o liczbę dni roboczych wynikających z opóźnienia Zamawiającego. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz Świadczenie Usług odbywać się będzie zgodnie z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychZałącznikiem nr 6 Harmonogramem usług ustalonym przez strony. Usługi wykonane niezgodnie z harmonogramem nie podlegają rozliczeniu. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Harmonogram usług powinien uwzględniać aktualny skład osobowy Personelu, zgodny z wykazem stanowiącym Załącznik nr 7 do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramuUmowy. 3. Zamawiający zgłosi uwagi Harmonogram świadczenia usług w Oddziale uzgadniany będzie pomiędzy Udzielającym zamówienie, a Przyjmującym zamówienie w oparciu o bieżące zapotrzebowanie Udzielającego zamówienie na ilość dni i godzin usługi lekarskiej, każdorazowo do harmonogramu25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania usługi – do tego dnia winien być złożony przez Przyjmującego zamówienie w Dziale Controllingu Medycznego i Dziale Spraw Pracowniczych, o którym mowa po uprzednim zatwierdzeniu przez Kierownika komórki organizacyjnej Udzielającego zamówienia, w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramktórej świadczona ma być Usługa. 4. W przypadku zgłoszenia Harmonogram świadczenia usług w Poradni uzgodniony będzie pomiędzy Udzielającym zamówienie a Przyjmującym zamówienie jednorazowo w dniu podpisania umowy i złożony przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag Przyjmującego zamówienie w Dziale Controllingu Medycznego i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.Dziale Spraw Pracowniczych 5. Niezgłoszenie uwag Wprowadzenie przez ZamawiającegoPrzyjmującego zamówienie zmian w obowiązującym Harmonogramie wymaga zgody Udzielającego zamówienia i powinno być uprzednio zgłoszone w Dziale Controllingu Medycznego i Dziale Spraw Pracowniczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Kierownika komórki organizacyjnej, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramuktórej ma być świadczona Usługa. 6. Jeżeli Wykonawca Udzielanie usług rozpoczyna się i kończy w dniu i o godzinie ustalonej w harmonogramie za wyjątkiem sytuacji, kiedy czynności medyczne podjęte przed zakończeniem zlecenia muszą być kontynuowane z uwagi na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta. Usługi mogą być udzielane w okresie czasu trwającym nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub częścidłużej niż 24 kolejne godziny przez jedną osobę. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego Szczegółowe zasady organizacji udzielania usług, a w szczególności zasady rozpoczynania, przebiegu usługi i jej zakończenia oraz potwierdzania obecności Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany z tytułu wstrzymania prac wyprzedzeniem ustalić na piśmie pod rygorem nieważności, z powodów określonych Kierownikiem komórki organizacyjnej zakładu leczniczego Udzielającego zamówienia, w ust. 6której świadczona ma być Usługa, w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość udzielania świadczeń na rzecz Pacjentów. 8. Wstrzymanie prac W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i zachowania ciągłości udzielania Usług Udzielający zamówienia uprawniony jest do jednostronnego ustalenia harmonogramu na okres do 21 dni, dokładając w miarę możliwości starań aby nie pozostawał on w kolizji z powodów określonych w ustinnymi obowiązkami Przyjmującego zamówienie, o których Przyjmujący zamówienie poinformował Udzielającego zamówienia na piśmie. 9. 6 nie stanowi podstawy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zmiany umowy przestrzegania terminów świadczenia usługi i ponosi względem Udzielającego zamówienia pełną odpowiedzialność z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7tytułu naruszenia obowiązku świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram. 2.1. Realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z poniższym Harmonogramem: 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo Produkt nr 1 – finansowy dostaw/robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychPlan projektu W terminie 30 dni od zawarcia Umowy Realiza- cyjnej. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo Produkt nr 2 – finansowy, o którym mowa w ust. 1, w Dostawa Modemów testowych W terminie do 3 dni roboczych 4 tygodni od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramuUmowy Rea- lizacyjnej. 3. Zamawiający zgłosi uwagi Produkt nr 3 – Dostawa Modemów (w transzach) a) Dla o/Gdańsk I transza: - ….. sztuk Modemów wraz z antenami do harmonogramu, o którym mowa w ust8 tygodni od zawarcia Umowy Realizacyjnej II transza: - ….. sztuk Modemów wraz z antenami do 9 tygodni od zawarcia Umowy Realizacyjnej …. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu transza: - [do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram.uzupełnienia przed zawarciem Umowy Re- alizacyjnej] b) Dla o/Kalisz - [do uzupełnienia przed zawarciem Umowy Re- alizacyjnej] b) Dla o/Toruń - [do uzupełnienia przed zawarciem Umowy Re- alizacyjnej] b) Dla o/Koszalin - [do uzupełnienia przed zawarciem Umowy Re- alizacyjnej] b) Dla o/Płock - [do uzupełnienia przed zawarciem Umowy Re- alizacyjnej] b) Dla o/Olsztyn - [do uzupełnienia przed zawarciem Umowy Re- alizacyjnej] 4. Produkt nr 4 – Dostawa Aplikacji Serwisowej Wraz z dostawą Modemów testowych 5. Produkt nr 5 – Dostawa Systemu Eksperckiego W ciągu 60 dni od zawarcia umowy 6. Produkt nr 6 – Usługi wsparcia dodatkowego Termin będzie każdorazowo określony w Zamó- wieniu na wsparcie dodatkowe 2.2. W przypadku zgłoszenia niedostarczenia albo dostarczenia, ale niezgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie Reali- zacyjnej Produktów nr 1 – 2 oraz Produktu 4, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostaw Modemów stanowiących Produkt nr 3, w tym także w przypadku dostarczenia Modemów przez Zamawiającego uwag do harmonogramuWykonawcę. Do momentu dostarczenia Produktów nr 1 -2 i ich odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca Zamawiający nie będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag przeprowadzenia odbioru dostaw Modemów i przedłożenia Modemy mogą być traktowane jako niedostar- czone Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez terminie. W przypadku warunkowego odbioru dostarczonych Produktów nr 1 – 2, Produktu nr 4 Koordynator Zamawiającego uwagmoże dokonać odbioru dostawy Modemów, lub warunkowego od- bioru dostawy Modemów. 52.3. Niezgłoszenie uwag Harmonogram zostanie uszczegółowiony przez Zamawiającego, Wykonawcę w terminie określonym porozumieniu z Zamawiającym jako Harmo- nogram Szczegółowy (element Produktu nr 1) i będzie podlegał Odbiorowi przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Harmono- gram Szczegółowy może uwzględniać w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów szczególności terminy wykonania zadań określonych w ust. 6opisach po- szczególnych Produktów, a także modyfikować daty zgłoszenia do odbioru poszczególnych Produktów, jed- nak w żadnym wypadku nie może zmieniać dat dostaw Modemów testowych, Modemów. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający Przedmiot Umowy określony w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości§ 1 niniejszej Umowy, poszczególnych części (etapów) będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Nadzór Inwestorski i rodzajów robót objętych przedmiotem umowyZamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychzwanym dalej także „harmonogramem”. 2. Z datą podpisania niniejszej Umowy, Wykonawca dostarczy ogólną wersję harmonogramu, natomiast wersję uaktualnioną i uszczegółowioną harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 3 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramuplacu budowy. W harmonogramie wyznaczając termin – datę zakończenia robót budowlanych, Wykonawca musi uwzględnić czas niezbędny na odbiór robót i uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji każdego z odcinków. 3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 terminie do 10 dni roboczych od daty dnia przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramharmonogram w terminie do 10 dni od dnia przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu jest na bieżąco – w terminie do 3 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 5dnia zaistnienia okoliczności skutkującej zmianami terminów podanych w aktualnym harmonogramie – przedkładać nowy projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego. Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego, w terminie określonym w Postanowienia ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu3 stosuje się. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z przyjętym przez strony Harmonogramem oraz na zasadach określonych w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychZałączniku nr 1. 2. Wykonawca Harmonogram świadczenia usług, uzgadniany będzie pomiędzy Udzielającym zamówienie a Przyjmującym zamówienie w oparciu o bieżące zapotrzebowanie Udzielającego zamówienie na usługi lekarskie, każdorazowo do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania usługi – do tego dnia winien być złożony przez Przyjmującego zamówienie w Dziale Controllingu Medycznego oraz do Kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowyprzestrzegania terminów świadczenia usług i ponosi względem Udzielającego zamówienia pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązku świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem. 4. Szczegółowe zasady organizacji udzielania usług, a w szczególności zasady rozpoczynania, przebiegu usługi i jej zakończenia oraz potwierdzania obecności lekarzy wskazanych przez Przyjmującego zamówienia do realizacji usług, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany z wyprzedzeniem ustalić na piśmie pod rygorem nieważności, z Kierownikiem Zakładu Medycyny Nuklearnej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania usługi, w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość udzielania świadczeń na rzecz Pacjentów. 5. Na pisemny wniosek którejkolwiek ze stron możliwe jest wprowadzenie zmian w uzgodnionym przez strony Harmonogramie. 6. W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, zachowania ciągłości udzielania usług, awarią/serwisem aparatów diagnostycznych itp. okoliczności czy sytuacji losowych, Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania korekty ustalonego Harmonogramu i zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania na ilości dni i godzin Usługi bądź zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na inne Usługi (ilość opisów etc). Udzielający zamówienia zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przyjmującego zamówienie o awariach/czynnościach serwisowych aparatów diagnostycznych oraz innych okolicznościach uniemożliwiających świadczenie usług oraz przewidywanym okresie trwania tej przeszkody. 7. Przyjmujący zamówienie oświadcza i zapewnia, iż w okresach wskazanych w Harmonogramie wskazani przez niego lekarze świadczą usługi wyłącznie na rzecz Udzielającego zamówienie. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za skutki ewentualnych nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 1zdaniu poprzednim, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania szczególności odpowiada finansowo za ewentualne kary nałożone na Udzielającego zamówienie przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. 3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 5. Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6Narodowy Fundusz Zdrowia. 8. Wstrzymanie prac Udzielanie usług rozpoczyna się i kończy w dniu i o godzinie ustalonej między stronami za wyjątkiem sytuacji, kiedy czynności medyczne muszą być kontynuowane z powodów określonych uwagi na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta. 9. Przyjmujący zamówienie oraz lekarze przez niego wskazani do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania terminów świadczenia usług i ponosi względem Udzielającego zamówienia pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązku świadczenia usługi zgodnie z Harmonogramem, w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy tym odpowiedzialność z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7tytułu kar umownych.

Harmonogram. 1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca sporządzi przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie papierowej oraz elektronicznej (format excel) harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający dla całości zadania, uwzględniający postanowienia Umowy, niekorzystne warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp prac w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychsezonie jesienno – zimowym czy przyznane zamknięcia torowe. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowyHarmonogram zawierający ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie musi być zaakceptowany przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramulecz ta akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego zakończenia robót zgodnie z Umową. 3. Zamawiający zgłosi uwagi Wykonawca zobowiązany jest do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia przedkładania aktualizacji harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramkiedykolwiek gdy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag dokonania w nim poprawek i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu ponownie do akceptacji w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 5dni. Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. 6. Jeżeli Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowyterminie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na pracę i terminowość wykonania Robót. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy oszacowania tego przewidywanego wpływu przyszłych wypadków lub okoliczności. 6. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z przyczyn innych niż siła wyższa, zatwierdzonego Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Placu Budowy w ust. 6formie wykresu graficznego przedstawiającego postęp robót. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całościterminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w tym uwzględniające określone przez Zamawiającego terminy realizacji i odbioru poszczególnych części (etapów) dokumentacji, opracowań i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich Etapów Umowy. Okres weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychUmowy. 2. Wykonawca Zamawiający jest zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowyharmonogramu prac projektowych, o którym mowa przygotowanego w terminie i w sposób określony w ust. 1, w terminie do 3 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy prawidłowego jego otrzymania. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w terminie do 3 dni roboczych harmonogramie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana: wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę Etapów Umowy, z przyczyn zależnych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramuWykonawcy. 3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramuZmiana harmonogramu prac projektowych, o którym mowa z wyłączeniem przyczyn określonych w § 15 ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram.2, nie 4. W przypadku zgłoszenia Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.Strony Aneksu do 5. Niezgłoszenie uwag Zwłoka w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania projektowego wymienionego w Harmonogramie prac projektowych przekraczająca 60 dni może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6winy Wykonawcy. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający Przedmiot umowy określony w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości§ 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychzwanym dalej „Harmonogramem”. 2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w dokumentacji projektowej i SIWZ. 3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowyuaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany. 4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. 3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramzatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie będzie się uważało za zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego. 45. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramuzmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu Zamawiającemu, poprawionego harmonogramu Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 56. Niezgłoszenie Potwierdzenie przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ uwzględnienia jego uwag przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. 6zmian Harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny terminie, a przedłożone poprawione przez Wykonawcę zmiany do Harmonogramu w istotny sposób będą niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia, który uznaje się za ich zatwierdzenie. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający Przedmiot umowy określony w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości§ 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychzwanym dalej „Harmonogramem”. 2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w dokumentacji projektowej i SIWZ. 3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowyuaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany. 4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. 3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramzatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie będzie się uważało za zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego. 45. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramuzmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu Zamawiającemu, poprawionego harmonogramu Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 56. Niezgłoszenie Potwierdzenie przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ uwzględnienia jego uwag przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. 6zmian Harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny terminie, a przedłożone poprawione przez Wykonawcę zmiany do Harmonogramu w istotny sposób będą niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia, który uznaje się za ich zatwierdzenie. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

Harmonogram. 17.1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo Strony zgodnie oświadczają, iż Partner Prywatny będzie realizował Etap Budowy w terminach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy – finansowy dostaw/robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowychHarmonogram. 27.2. Wykonawca Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie 20 Dni Roboczych od Daty Wejścia w Życie przedłożyć Podmiotowi Publicznemu do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramuakceptacji projekt Harmonogramu. 37.3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramuHarmonogram musi określać: 7.3.1. szczegółowe terminy realizacji Etapu Budowy w ujęciu kwartalnym z datami rozpoczęcia i zakończenia; 7.3.2. daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Prac Projektowych, złożenia wniosku o którym mowa w ustwydanie Decyzji PNB i Decyzji PNU, daty uzyskania tych decyzji. 7.4. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu Podmiot Publiczny zobowiązuje się do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramwniesienia uwag do Harmonogramu nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych otrzymania w/w Harmonogramu. Brak informacji od Podmiotu Publicznego w wymaganym terminie oznacza akceptację przedłożonego Harmonogramu. 47.5. W przypadku zgłoszenia Podmiot Publiczny ma prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu, jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie niego zmian. Uwagi mogą dotyczyć niezgodności Harmonogramu z Umową lub przepisami Prawa. Partner Prywatny zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag Podmiotu Publicznego, o ile te są zasadne w ocenie Stron albo konieczne z uwagi na przepisy Prawa i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu przedłożyć Podmiotowi Publicznemu poprawiony Harmonogram w terminie do 3 dni roboczych 10 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego przekazania uwag. 57.6. Niezgłoszenie uwag Ostatecznie zaakceptowany przez ZamawiającegoPodmiot Publiczny Harmonogram stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Zmiany Harmonogramu nie wpływające na terminy określone w Umowie nie wymagają pisemnego aneksu. 7.7. W przypadku, gdy złożony Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Partnera Prywatnego, Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie określonym 10 Dni Roboczych na żądanie Podmiotu Publicznego skorygowanego Harmonogramu. Skorygowany Harmonogram wymaga akceptacji Podmiotu Publicznego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramunim zmian w zakresie zgodności z Umową lub przepisami Prawa na zasadach wskazanych w pkt 7.4-7.5. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. 7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. 8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.