Artikel 1 Algemeen
Artikel 1 Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) ▇▇▇▇▇▇▇: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multrade B.V., tevens handelend onder de naam Martens Kantoorinrichting, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81648731 of een aan haar gelieerde rechtspersoon die deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard op de door haar gesloten overeenkomst.
b) Koper: Degene met wie ▇▇▇▇▇▇▇ een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten;
c) Producten: alle goederen en materialen, geleverd of te leveren door ▇▇▇▇▇▇▇;
d) Overeenkomst: de overeenkomst tussen ▇▇▇▇▇▇▇ en Koper.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ▇▇▇▇▇▇▇ en Koper, alsmede op alle aanbiedingen/offertes gedaan door ▇▇▇▇▇▇▇. Indien eenmaal onder de toepasselijke algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere Overeenkomsten onverkort van toepassing.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 2 Overeenkomst en totstandkoming daarvan
1. Alle aanbiedingen van ▇▇▇▇▇▇▇ zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. ▇▇▇▇▇▇▇ behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door ▇▇▇▇▇▇▇ dan wel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ is begonnen met de uitvoering van de door de Koper geplaatste order.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, almede toezeggingen binden ▇▇▇▇▇▇▇ slechts indien zij schriftelijk door ▇▇▇▇▇▇▇ zijn bevestigd.
4. In catalogussen of op de website geplaatste afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven e.d. gegevens, geven slechts een indruk van een Product en zijn niet bindend voor ▇▇▇▇▇▇▇.
5. Indien ▇▇▇▇▇▇▇ naast de levering van Producten ook montagewerkzaakheden verricht, is sprake van een gemengde overeenkomst van koop en aanneming van werk, waarbij de nadruk ligt op koop.
Artikel 3 Prijzen
1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief transportkosten, kosten van plaatsing en montage, btw, invoerheffingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele kosten voor transport, plaatsing en montage worden apart vermeldt in de aanbiedingen van ▇▇▇▇▇▇▇.
2. Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: inkoopprijzen, lonen, loonkosten, vracht, vreemde valuta verrekening en transportkosten.
3. ▇▇▇▇▇▇▇ heeft het recht de prijzen te verhogen met vóór de dag van levering optredende verhogingen. Afwijkingen in de Overeenkomst tot maximaal 10% van de prijs worden als redelijk beschouwd.
4. Tenzij anders overeengekomen, geldt de aangeboden prijs slechts voor de specifieke order en de daarin aangeboden Producten.
5. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat het Product, door een niet aan ▇▇▇▇▇▇▇ te wijten oorzaak, alleen gewijzigd kan worden uitgevoerd, dan komen de kosten voor de noodzakelijke wijziging voor rekening van ▇▇▇▇▇.
Artikel 4 Levering, lossen, plaatsing en montage
1. Levering van de Producten vindt plaats franco gelost, tenzij schriftelijk een andere wijze van levering overeenkomstig Incoterms 2020 is overeengekomen.
2. Het lossen geschiedt uitsluitend op de plaats, die bij het aangaan van de overeenkomst door de Koper is opgegeven (hierna ‘Gebruikslocatie’).
3. Koper zal ervoor zorgdragen dat de transportvoertuigen van Martens onbelemmerde toegang hebben tot de Gebruikslocatie waar de Producten moeten worden gelost en, voor zover overeengekomen, moeten worden geplaatst en gemonteerd;
4. Koper is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waar de Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld. Koper dient er zorg voor te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten te dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel en de specificaties.
5. Koper dient er voor zorg te dragen dat de locatie waar de Producten geplaatst moeten worden op haar kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruikslocatie.
6. ▇▇▇▇▇▇▇ levert haar Producten uitsluitend op de begane grond en eerste verdieping, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor brandkasten geldt dat ▇▇▇▇▇▇▇ deze uitsluitend op de begane grond levert.
7. De Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Koper is gehouden aanwezig te zijn op het moment van de levering en het lossen. Indien Koper niet aanwezig is bij de afname, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper. ▇▇▇▇▇▇▇ is in dat geval gerechtigd alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, in rekening te brengen.
8. De kosten om het transport, lossen, monteren en plaatsen probleemloos doorgang te laten vinden komen voor rekening van ▇▇▇▇▇.
9. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en scheppen dus geen fatale termijn. Ter zake van levertijden raakt ▇▇▇▇▇▇▇ pas in verzuim als zij
rechtsgeldig in gebreke is gesteld. Niet tijdige levering leidt niet tot aansprakelijkheid zijdens ▇▇▇▇▇▇▇ of een recht tot ontbinding zijdens Koper.
10. Het is Martens toegestaan in gedeelten te leveren. In dat geval is het ▇▇▇▇▇▇▇ ook toegestaan de deellevering te factureren.
11. Vanaf het moment van levering gaat het risico over naar Koper en komt alle directe of indirecte schade aan de geleverde Producten voor zijn rekening.
12. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. ▇▇▇▇▇▇▇ zal de Koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.
13. Indien en voor zover ▇▇▇▇▇▇▇ (ook) montagewerkzaamheden verricht zijn de artikelen 4.1 tot en met 4.12 van overeenkomstige toepassing en geldt expliciet dat het Product is opgeleverd wanneer:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇ heeft medegedeeld dat het Product gereed is voor oplevering en de Koper het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇ heeft medegedeeld dat het Product voor oplevering gereed is en de Koper laat niet binnen 8 dagen daarna weten of hij het Product al dan niet aanvaardt;
c. De Koper het werk in gebruik neemt.
14. Indien en voor zover ▇▇▇▇▇▇▇ (ook) montagewerkzaamheden uitvoert en ten behoeve daarvan de benodigde zaken op het werk zijn aangevoerd, draagt ▇▇▇▇▇ het risico van verlies en/of beschadiging van deze zaken.
Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving op de bankrekening van ▇▇▇▇▇▇▇ in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is Koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van ▇▇▇▇▇▇▇ op Koper direct en volledig opeisbaar en is ▇▇▇▇▇▇▇ voorts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
3. ▇▇▇▇▇▇▇ kan vooruitbetaling of een andere zekerheid, bijvoorbeeld een waarborg in de vorm van een bankgarantie, verlangen.
4. Het is Koper niet toegestaan betalingen van de facturen op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast zonder enige aftrek of verrekening te geschieden.
5. Door Koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien de factuur niet binnen de geldende betalingstermijn wordt voldaan, is Koper van rechtswege in verzuim en is Koper te rekenen vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand over het totaal openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
7. Indien ▇▇▇▇▇▇▇ door het verzuim van ▇▇▇▇▇ genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsverzoek, voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,00.
8. Indien er bij Martens gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is ▇▇▇▇▇▇▇ gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, totdat ▇▇▇▇▇ (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren Producten heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te stellen.
9. Nadat ▇▇▇▇▇ alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en/of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat ▇▇▇▇▇▇▇ de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van ▇▇▇▇▇▇▇ en/of van de toeleveranciers van ▇▇▇▇▇▇▇ bestaande mogelijkheden, voor levering van de Producten nodig is.
10. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan ▇▇▇▇▇▇▇ te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met ▇▇▇▇▇ ontbinden. In dat geval is Koper aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door ▇▇▇▇▇▇▇ geleden schade, waaronder winstderving, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte en geleverde Producten, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en daarmee samenhangende diensten – met inbegrip van rente en kosten – zijn voldaan. Tot dat tijdstip is Koper gehouden de door ▇▇▇▇▇▇▇ geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van ▇▇▇▇▇▇▇ te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
2. ▇▇▇▇▇▇▇ is bevoegd om, indien de Koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de Koper niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te (laten) nemen. De kosten van terugname komen dan steeds ten laste van Koper.
3. Zolang het eigendom van het geleverde niet op Koper is overgegaan, kan en mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander zekerheidsrecht daarop verlenen.
4. Indien en voor zover het land van de bestemming van de Producten verdergaande mogelijkheden biedt ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud, dan gelden die verdergaande mogelijkheden.
Artikel 7 Controle en reclame
1. De hoeveelheden zoals op de paklijst, vrachtbrief, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet ter stond na ontvangst wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de afleverbon.
2. De Koper dient het geleverde direct na levering op zichtbare gebreken te controleren. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien de Koper het gebrek niet binnen 48 uur na ontvangst van de Producten aan ▇▇▇▇▇▇▇ schriftelijk heeft gemeld.
3. Indien en voor zover Martens (ook) montagewerkzaamheden verricht, dient een zichtbaar gebrek op het opleveringsdocument te worden aangetekend. Een en ander op straffe van verval van recht.
4. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven in artikel 9.2 en 9.3 dienen binnen 7 werkdagen nadat ▇▇▇▇▇ een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij ▇▇▇▇▇▇▇ te worden gemeld. Na deze termijn kan ▇▇▇▇▇ geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
5. Geen reclames worden geaccepteerd op Producten, die geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.
6. Eventuele geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken kunnen geen reden tot afkeuring zijn.
7. Het is Koper bekend dat eventuele veranderingen van kleur van een Product als gevolg van weersinvloeden mogelijk is en dit derhalve geen gegronde klacht oplevert.
8. lndien ▇▇▇▇▇▇▇ van mening is dat de klacht terecht is ingediend, heeft ▇▇▇▇▇▇▇ het recht een schadeloosstelling uit te keren, die in geen geval de waarde van het geleverde zal overtreffen, dan wel tot vervanging of herstel van de geleverde zaken over te gaan, zulks ter beoordeling van ▇▇▇▇▇▇▇.
9. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de (op)leveringsdatum aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen.
10. Iedere klacht over een factuur dient op straffe van verval van alle rechten en vorderingen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur, bij gebreke waarvan de factuur als juist en onbetwist wordt beschouwd.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. ▇▇▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade, behoudens en voor zover Koper kan aantonen dat er sprake is van opzet, grove schuld en/of bewuste roekeloosheid.
2. Onder schade wordt in ieder geval verstaan schade die het gevolg is van de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit (wanprestatie), ontbindingsschade, schade op grond van schending van een wettelijke verplichting en schade op grond van onrechtmatige daad.
3. ▇▇▇▇▇▇▇ is in geen geval aansprakelijk voor zuivere vermogensschade, letselschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, arbeidskosten, schade door bedrijfsstagnatie, reparatiekosten, transportkosten, rentekosten, boetes en afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan geleden door de Koper, diens ondergeschikten en bij of door de Koper tewerkgestelde personen, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade).
4. De cumulatieve aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van ▇▇▇▇▇▇▇:
a. Vervangen of repareren van de bestelde Producten, waar de klachten betrekking op hebben;
b. Het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van ▇▇▇▇▇▇▇. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de Producten waarop de schade is vastgesteld c.q. waarop de schade betrekking heeft. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Martens is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. ▇▇▇▇▇▇▇ is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen deskundige te laten beoordelen. Koper dient aan ▇▇▇▇▇▇▇ alle medewerking te verlenen bij een eventueel onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van de schade, een en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.
6. De termijn waarbinnen ▇▇▇▇▇▇▇ tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van één maand nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
7. Voor zover het door ▇▇▇▇▇ niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat ▇▇▇▇▇▇▇ jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de Koper zich hierbij ▇▇▇▇▇▇▇ voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
8. ▇▇▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde Producten door Koper c.q. door derden.
9. ▇▇▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden die met instemming van ▇▇▇▇▇ door ▇▇▇▇▇▇▇ zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden. Tevens is ▇▇▇▇▇▇▇ niet aansprakelijk voor schade die optreedt ten gevolge van door derden geleverde zaken.
Artikel 9 Overmacht
1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Van overmacht aan de zijde van ▇▇▇▇▇▇▇ is in ieder geval, maar niet
uitsluitend, sprake indien ▇▇▇▇▇▇▇ na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (burger)oorlog, oorlogsschade, oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, natuurrampen, een epidemie, een pandemie, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transport, molest, brand, wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking en bedrijfsbezetting (beide zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, wanprestatie van toeleveranciers, ziekte onder personeel en/of afwezigheid van voor de levering cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, alles zowel in het bedrijf van ▇▇▇▇▇▇▇ als bij derden, zoals toeleveranciers, van wie ▇▇▇▇▇▇▇ de benodigde Producten en materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer. Deze opsomming is niet allesomvattend.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ▇▇▇▇▇▇▇ opgeschort. Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden wordt vertraagd, zijn zowel ▇▇▇▇▇▇▇ als Koper bevoegd de Overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
3. Indien ▇▇▇▇▇▇▇ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ▇▇▇▇▇▇▇ gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 10 Ontbinding
1. ▇▇▇▇▇▇▇ is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Koper zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet nakomt, Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. In die gevallen is elke vordering die ▇▇▇▇▇▇▇ op Koper heeft direct volledig opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor door ▇▇▇▇▇▇▇ geleden schade, waaronder winstderving en transportkosten.
2. Koper is, behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 9 (overmacht), niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3. Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door Martens geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
Artikel 11 Conversie
Indien enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte wordt vernietigd, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is ▇▇▇▇▇▇▇ gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benaderd zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.
Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle Overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de gesloten Overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant locatie ‘s- Hertogenbosch, tenzij Nederlandse dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Dit laat onverlet dat ▇▇▇▇▇▇▇ het recht heeft het geschil voor te leggen bij een andere volgens de Nederlandse wet, Europese verordeningen of Internationale verdragen bevoegde rechtbank.
Artikel 13 Terugkoopregeling
1. Indien ▇▇▇▇▇▇▇ bij het sluiten van de koopovereenkomst met ▇▇▇▇▇ uitdrukkelijk schriftelijk een optie heeft verleend voor terugkoop (“Terugkoopoptie”) van de Producten, dan zijn in aanvulling op het bovenstaande de volgende voorwaarden van toepassing.
2. De Terugkoopoptie voor een Product kan door Koper worden uitgeoefend na verloop van de in de Overeenkomst bepaalde termijn (de “Terugkoopdatum”).
3. Om de Terugkoopoptie uit te oefenen zal Koper schriftelijk aan ▇▇▇▇▇▇▇ kennisgeven van:
a. het feit dat zij een beroep doet op de Terugkoopoptie;
b. de details van de betreffende Producten, waaronder het aantal, type, de individuele specificaties, locatie, conditie en alle andere gegevens noodzakelijk voor Martens om te bepalen welke Producten het betreft; en
c. alle andere gegevens redelijkerwijze benodigd door ▇▇▇▇▇▇▇ om de Terugkoopoptie op zijn merites te beoordelen.
4. Na ontvangst van de Optie Kennisgeving door ▇▇▇▇▇▇▇, verkoopt en levert Koper de betreffende Producten aan ▇▇▇▇▇▇▇, die deze Producten onder de voorwaarden als vervat in deze regeling voor terugkoop van Opdrachtgever zal (terug)kopen en aanvaarden. De Terugkoopoptie geldt enkel ter zake van Producten die:
a. verkocht en geleverd zijn door ▇▇▇▇▇▇▇ aan Koper op basis van deze Overeenkomst;
b. zich in originele en functionele staat bevinden;
c. geen schade anders dan normale gebruikssporen vertonen, zulks ter beoordeling door ▇▇▇▇▇▇▇; en
d. volledig eigendom zijn van Koper, onverminderd eigendom zijn geweest van ▇▇▇▇▇ vanaf het moment van leveren door ▇▇▇▇▇▇▇ en uitsluitend door ▇▇▇▇▇ zijn gebruikt.
5. De koopprijs voor de Producten bij het uitoefenen van de Terugkoopoptie wordt vastgesteld in de Overeenkomst (de “Terugkoopprijs”).
6. Op de Terugkoopprijs worden alle kosten in mindering gebracht die (moeten) worden gemaakt om schade aan de Producten te herstellen en/of die (moeten) worden gemaakt in verband met demontage en transport.
7. Een hogere waarde van de Producten als gevolg van eventueel door Koper aangebrachte voorzieningen wordt niet aan Koper vergoed. Een waardevermindering van de Producten als gevolg van eventueel door Koper aangebrachte voorzieningen zal op de Terugkoopprijs in mindering worden gebracht.
8. Indien als gevolg van overheidsmaatregelen of andere omstandigheden buiten de redelijke invloedsfeer van ▇▇▇▇▇▇▇, de waarde van de terug te nemen Producten is verminderd, is ▇▇▇▇▇▇▇ enkel gehouden deze lagere waarde te vergoeden. Koper heeft het recht in dergelijke gevallen op eigen kosten de waarde door externe deskundigen te laten vaststellen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
9. De Terugkoopprijs zal worden betaald door ▇▇▇▇▇▇▇ aan ▇▇▇▇▇ na levering en ontvangst van de Producten door ▇▇▇▇▇▇▇ en na aftrek van alle kosten.
10. Koper garandeert dat de Producten die door Koper onder de Terugkoopoptie aan ▇▇▇▇▇▇▇ worden (terug)verkocht:
a. vrij zijn van enige bezwaring, beperkende rechten, zekerheids- of nevenrechten of ander beperking die het ongestoorde vrije genot en eigendom van ▇▇▇▇▇▇▇ in de weg kan staan;
b. in goede staat zijn en geschikt zijn voor (her)gebruik voor het beoogde doel, vrij zijn van gebreken en schades en voldoen aan de specificaties; en
c. door Koper kunnen en mogen worden (terug)verkocht als onbeperkt 100% eigenaar van de Producten en dat geen ander dan Koper enig recht met betrekking tot de Producten kan uitoefenen of claimen.
11. Indien sprake is van een geval waarin één of meer van de garanties als bedoeld in lid 13 van deze regeling niet juist, niet volledig en/of misleidend blijkt/blijken te zijn, is Koper jegens ▇▇▇▇▇▇▇ aansprakelijk voor alle schade die ▇▇▇▇▇▇▇ in verband met of als gevolg van de betreffende schending van de garanties lijdt.
12. ▇▇▇▇▇▇▇ haalt de Producten die onderdeel zijn van deze Terugkoopregeling zelf op bij Koper en ▇▇▇▇▇▇▇ regelt het transport.
13. ▇▇▇▇▇▇▇ is gehouden de Producten die door Koper onder de Terugkoopoptie aan ▇▇▇▇▇▇▇ worden aangeboden te kopen en te aanvaarden indien en voor zover:
a. de Producten voldoen aan het bepaalde in lid 4 en 10 van deze regeling;
b. Koper de bepalingen van deze terugkoopregeling onverkort en volledig nakomt;
c. de waarde van een Product niet zodanig is - al dan niet als gevolg van de te maken kosten voor herstel of demontage - dat afname door ▇▇▇▇▇▇▇ vanuit redelijk commercieel perspectief niet gevergd kan worden; en
d. er geen sprake is van Overmacht.