REGIONE SICILIA ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

REGIONE SICILIA ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI

Capitolato d’oneri per la fornitura in lotti di autovetture per il potenziamento del parco macchine del Corpo Forestale della Regione Siciliana

ART.l

OGGETTO ED AMMONTARE DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di “autovetture per il potenziamento del parco macchine del Corpo Forestale della Regione Siciliana” allo scopo di migliorare l’espletamento delle attività di istituto di competenza delle strutture centrali e periferiche del Dipartimento Regionale delle Foreste, comprese quelle di vigilanza, prevenzione e repressione degli incendi di vegetazione.

L’importo dell’intera fornitura è di Euro 163.500,00 oltre IVA.

L'intera fornitura è suddivisa nei seguenti lotti, le cui specifiche tecniche, gli equipaggiamenti ed accessori, e gli equipaggiamenti speciali sono descritti in dettaglio nel successivo art.2

Lotto 1: Autovetture 4x4 piccole le cui specifiche tecniche sono indicate al successivo art. 2 punto1. lett. a) mentre gli equipaggiamenti ed accessori e gli equipaggiamenti speciali, richiesti come dotazione minima ed inderogabile sono indicati rispettivamente nelle tabella 1 riportate al successivo art. 2 punto 2. e nella tabella 2 riportata al punto 3.

quantità n° 9 ( nove ) importo a base di gara € 130.500,00

Lotto 2: Autovettura berlina 4x4 grande le cui specifiche tecniche sono indicate al successivo art. 2 punto1. lett. b) mentre gli equipaggiamenti ed accessori e gli equipaggiamenti speciali, richiesti come dotazione minima ed inderogabile sono indicati rispettivamente nelle tabella 1 riportate al successivo art. 2 punto 2. e nella tabella 2 riportata al punto 3.

quantità n° 1 ( una ) importo a base di gara € 33.000,00

ART.2

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DEGLI AUTOMEZZI

1. Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche per ciascun lotto costituente la fornitura sono quelle di seguito riportate:

a) Lotto 1 Autovetture 4x4 piccole:

specifiche tecniche

- Omologazione M1

- Carrozzeria di omologazione AB o AF

- Porte n° 5 ( cinque)

- Posti almeno n° 4 ( quattro)

- Lunghezza compresa fra mm 3400 mm e mm 3850

- Altezza non superiore a mm 1700

- Cilindrata compresa fra 1200 cc e 1500 cc

- Potenza non inferiore a 40 Kw

- Alimentazione Benzina/diesel

- Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia

- Trazione 4 ruote motrici ( permanente o inseribile)

- Omologazione antinquinamento Euro 4

b) Lotto 2 Autovettura berlina 4x4 grande:

- Omologazione M1

- Carrozzeria di omologazione AA

- Porte n° 4 ( quattro)

- Posti almeno n° 5 ( cinque)

- Lunghezza compresa fra mm 4500 mm e mm 5000

- Altezza inferiore o uguale a mm 1500

- Cilindrata superiore a 2350 cc

- Potenza non inferiore a 150 Kw

- Alimentazione Diesel

- Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia o automatico o sequenziale

- Trazione 4 ruote motrici ( permanente o inseribile)

- Omologazione antinquinamento Euro 4

2. Equipaggiamenti ed accessori

Gli equipaggiamenti ed accessori richiesti come dotazione minima ed inderogabile sono riportati nella successiva tabella

Tabella 1

Equipaggiamenti ed accessori	lotto 1	lotto 2
Climatizzatore Manuale	si	no
Climatizzatore automatico	no	si
ABS	si	si
EBD ( Electronic Brake force Distribution)	si	si
Servosterzo	si	si
Controllo elettronico della trazione (ASR o equivalenti)	no	si
Controllo elettronico della stabilità (ESP o equivalenti)	no	si
Differenziale autobloccante	si	si
Colonna sterzo collassabile	no	no
freni servoassistiti	si	si
freni anteriori a disco autoventilati	si	si
Air Bag Lato Guidatore	si	si
Air Bag Lato Passeggero	si	si
Air Bag Laterali	no	si
Window Bag	no	si
Poggiatesta posteriori	si	si
Immobilizer (o equivalente)	si	si
Chiusura Centralizzata	si	no
Chiusura centralizzata con telecomando	no	si
Pretensionatore cinture anteriori	si	si
Alza cristalli anteriori elettrici	si	si
Alza cristalli posteriori elettrici	no	si
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	no	si
Volante regolabile in altezza	si	si
Fendinebbia	si	si
Sedile guida regolabile in altezza	si	si
Filtro antiparticolato DPF	no	si
Segnale di pericolo mobile (Triangolo)	si	si
Navigatore satellitare	no	si
Giubbotto fluorescente	si	si
Dotazioni previste dal codice della strada	si	si

Fermo restando l’inderogabilità degli equipaggiamenti ed accessori citati nella presente tabella, saranno accettati eventuali equipaggiamenti ed accessori similari, ma aventi, ad insindacabile giudizio del seggio di

gara, caratteristiche migliorative rispetto a quelle richieste. Saranno altresì accettati gli eventuali accessori ed equipaggiamenti, che seppur non richiesti, costituiscono normali dotazioni di serie per il modello di automezzo proposto.

3. Equipaggiamenti speciali

Considerato che gli automezzi di cui ai lotti 1), e 2), saranno utilizzati per l’espletamento delle attività istituzionali del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dovranno essere dotati anche di equipaggiamenti speciali strettamente correlati alle esigenze operative legate allo svolgimento delle succitate attività.

Gli equipaggiamenti speciali richiesti sono elencati nella successiva tabella:

Tabella 2

Equipaggiamenti speciali	lotto 1	lotto 2
fornitura installazione Kit di allarme visivo e sonoro composto da : 1) N° 2 fari stroboscopici omologati di colore blu, 12 volt, con cupola in policarbonato e lampada non inferiore a 10J fissati sul tetto dell'automezzo; 2) faro di ricerca brandeggiante elettrico, con lampada non inferiore a 120.000 Cd, completo di comando fisso per la movimentazione del faro, posto all’interno della vettura e di un radiocomando o telecomando aggiuntivo per la movimentazione del faro dall’esterno della vettura. 3)Sirena bitonale omologata con frequenza per le forze di Polizia conforme alle normative vigenti, installata nel cofano del veicolo. L’ emissione sonora dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente per i veicoli adibiti a uso per Forze di Polizia. 4) Comandi / Pulsanti retroilluminati per l’attivazione dei dispositivi aggiuntivi (sirena, lampeggianti ecc.) collocati in posizione utilizzabile da entrambi gli occupanti dei sedili anteriori.	si	no
1) Sirena bitonale omologata con frequenza per le forze di Polizia conforme alle normative vigenti, installata nel cofano del veicolo. L’ emissione sonora dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente per i veicoli adibiti a uso per Forze di Polizia. 2)Comandi / Pulsanti retroilluminati per l’attivazione dei dispositivi aggiuntivi (sirena, lampeggianti ecc.) collocati in posizione utilizzabile da entrambi gli occupanti dei sedili anteriori.	no	si
Installazione dell'impianto radio ricetrasmittente da eseguire mediante posa antenna ,cavo alimentazione radio collegato direttamente all’accumulatore. Fissaggio altoparlante, fissaggio supporto porta microfono, fissaggio plancia porta radio il cui posizionamento dovrà essere concordato, nel corso dei lavori, con personale incaricato dall’Amministrazione. L’impianto radio deve poter funzionare a chiave di accensione disinserita. L’apparato radio ed il materiale per l’installazione verrà fornito dall’Amministrazione appaltante.	si	si
Segue tabella 2

Equipaggiamenti speciali	lotto 1	lotto 2
fornitura e posa in opera di loghi e/o scritte dell’Amministrazione appaltante, con caratteristiche minime come di seguito specificate: 1) N° 2 scritte in pellicola rifrangente poste sulle fiancate delle vetture, 2) N° 2 stemma/logo posti sulle fiancate dell‘autovettura. 3) N° 2 stemma/logo posti sul cofano posteriore dell'autovettura 4) N° 1 scritta numerica identificativa del mezzo posta sul tetto dell'autovettura La tipologia, la grafica, le forme e la posizione dei componenti la livrea sopra descritti saranno oggetto di accordo in fase d’ordine tra il l’aggiudicatario e l’Amministrazione appaltante. Le pellicole utilizzate dovranno possedere i requisiti di previsti dalle vigenti norme tecniche	si	no
Colore verde nato o IC122 con mano trasparente a finire caratterizzante gli Autoveicoli dell’Amministrazione utilizzati per attività di istituto	si	no
Colore scelto fra quelli di serie della vettura proposta	no	si
Catene da Neve	si	si
Ruota di scorta identica a quelle installate	si	si
Xxxxxxxx di pronto soccorso	si	si
Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato in posto facilmente accessibile per l’utilizzo.	si	si

L’Amministrazione appaltante si riserva di effettuare, in fase di allestimento, apposite visite tecniche al fine di definire le caratteristiche di dettaglio degli equipaggiamenti speciali sopra descritti.

I colori e i tessuti degli interni dovranno essere concordati, fra l’Amministrazione appaltante e la Ditta assuntrice, in fase di stipula del relativo contratto di fornitura e dovranno essere scelti tra le combinazioni di colori e tessuti standard previsti di serie per gli autoveicoli di normale produzione.

4. Norme costruttive di riferimento

I veicoli dovranno rispettare le norme di seguito indicate nonché tutte le altre esplicitamente citate nel presente Capitolato che hanno il carattere di Specifica Tecnica:

• le norme europee EN ;

• le normative tecniche in vigore;

• le direttive CEE specifiche;

• le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della strada approvato con Dlgs. n°285 del 30.04.1992 e del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n°495 del 16.09.1992 e successive modificazioni ed integrazioni operate sino alla pubblicazione del bando;

I veicoli dovranno inoltre rispettare i requisiti tecnici richiesti nel presente capitolato e quanto altro ritenuto necessario a garantire sia la funzionalità degli autoveicoli, sia la sicurezza ed il comfort dei viaggiatori e dell’autista.

5. Garanzia

La fornitura, relativa a ciascun lotto, dovrà essere in possesso di garanzia ufficiale della casa costruttrice, la

cui durata non potrà essere in ogni caso inferiore a due anni.

La Garanzia dovrà essere esplicata attraverso la rete ufficiale dei concessionari e officine autorizzate e decorrerà dal giorno successivo alla immatricolazione dei veicoli da parte dell’Amministrazione appaltante. La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto è obbligata a costituire per gli automezzi almeno un centro di assistenza per ogni provincia.

6. norme generali relative ai diversi lotti

Gli importi a base di gara delle forniture relative ai lotti 1-2 si intendono, al netto di IVA e chiavi in mano, e comprendono anche le spese di trasporto degli automezzi presso la sede stabilita.

L’immatricolazione degli automezzi, verrà eseguita dall’Amministrazione appaltante, che provvederà all’iscrizione nel proprio registro automobilistico.

Il prezzo di aggiudicazione, per ciascun lotto, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. L’Amministrazione appaltante potrà effettuare, tramite proprio personale, le verifiche tecniche ritenute necessarie, consistenti nell’accertamento, in fase di allestimento, della rispondenza dei mezzi alle caratteristiche contrattuali, le stesse sono altresì finalizzate ad apportare piccole modifiche migliorative in corso d’opera senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.

ART.3

AREA DI APPLICAZIONE

Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d’oneri si applicano alle forniture occorrenti per i servizi del Corpo Forestale Regionale.

ART.4

MODALITA' DELLA FORNITURA

Per la fornitura degli automezzi, ,si procederà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.5

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

Saranno ammessi a partecipare alla procedura aperta tutte le ditte in possesso dei requisiti validi per l’oggetto della fornitura.

ART.6 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L’aggiudicazione della fornitura avverrà con i criteri e le modalità specificati nel bando di gara secondo il disposto del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.7 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva (sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a discrezione del fornitore), sostitutiva di quella provvisoria (che sarà da considerarsi automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto), nella misura pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, nel rispetto delle forme e modalità indicate all’art. 113 del D.Lgs 12.04.2006

n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo a base di gara, la misura della garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il documento attestante la cauzione dovrà obbligatoriamente contenere la seguente clausola:

“ La presente cauzione resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrare mediante dichiarazione liberatoria scritta, rilasciata dall’Amministrazione, senza che possa essere opposto all’Amministrazione il mancato pagamento dei premi ordinari e di quelli supplementari relativi al periodo di maggior durata della polizza”.

Non sono ammessi versamenti in contanti o assegni.

La cauzione, che dovrà contenere autentica notarile, verrà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l’aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l’Amministrazione Regionale

o che, diversamente, in tutto o in parte la cauzione non debba essere incamerata a titolo di penale, ed in ogni caso dopo l’approvazione del collaudo della fornitura da parte dei competenti organi dell’Amministrazione. Lo svincolo sarà disposto in base a domanda dell’aggiudicatario nella quale egli dichiari di non aver altro da pretendere dall’Amministrazione in dipendenza dell’appalto in argomento.

ART. 8 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L’impresa aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'aggiudicatario ed ai contro interessati il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per l’eventuale esecuzione della fornitura al secondo in graduatoria, con rivalsa delle maggiori spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.

Si precisa infine che l’approvazione e l’esecutività del contratto, per quanto riguarda L’Amministrazione appaltante, è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni, nonché all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di presentazione dell’offerta.

Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e dell’eventuale contratto e all'incameramento della cauzione, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per il risarcimento di maggiori danni.

In tutti i casi, le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa contraente che dovrà versarle nei tempi e nei modi che verranno comunicati con la stipula del contratto.

ART.9

TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il tempo utile per dare ultimata la fornitura degli automezzi, relativi ad ognuno dei lotti sopra indicati sarà di giorni 120 calendari successivi e continui decorrenti dalla data di esecutività del contratto.

Ai fini del presente articolo, si considererà quale data di ultimazione della fornitura quella in cui gli automezzi saranno materialmente consegnati presso la sede prestabilita. Per la data dell’avvenuta consegna farà fede quella del relativo verbale redatto in contradditorio con personale dell’Amministrazione all’uopo incaricato.

Per i ritardi nelle consegne, oltre i succitati termini, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 9.

La fornitura dovrà essere consegnata presso i locali del X.XX.XX. di xxx Xxxxxx Xxxxxxx,0 Xxxxxxx o altra località, nell’ambito della Regione siciliana, che potrà essere designata in fase contrattuale.

Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale, pertanto, deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto. L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione.

L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 9 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura.

Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e, pertanto non verranno prese in considerazione, comunicazioni o richieste di chiarimenti o proposte di eventuali varianti nell’esecuzione della fornitura da parte dell’Impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione, .

In ogni caso, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il completamento della fornitura senza che questa sia stata consegnata da parte dell’appaltatore, il contratto potrà, secondo discrezione dell’Amministrazione appaltante, essere unilateralmente rescisso in danno all’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del C.C.

La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.

ART.10

PENALITA’ NELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai tempi contrattuali, verrà applicata una penale di importo pari a due millesimi (2/1000) calcolata sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del Responsabile del Procedimento.

Le imprese che intendono richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 5 giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

ART.11 COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati.

Il collaudo verrà eseguito attraverso una Commissione di collaudo. all'uopo incaricata dall’Amministrazione. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati e l'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare la fornitura al collaudo finale, nei tempi, luoghi e quantità definite nel presente capitolato.

Nel corso del collaudo l’Amministrazione procederà ad accertare:

1) la corrispondenza delle specifiche tecniche dei mezzi forniti a quelle previste nel presente capitolato d’oneri

2) La corrispondenza degli equipaggiamenti e degli accessori e degli equipaggiamenti speciali a quelli previsti nel presente capitolato d’oneri

3) la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada con particolare riferimento alle normative relative all’omologazione dei mezzi.

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

La Commissione incaricata del collaudo provvederà a redigere un apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dai componenti la Commissione nonché dall’eventuale incaricato della Ditta fornitrice. Nel

Il collaudo sarà considerato positivo quando si verificano le seguenti condizioni:

a) ogni veicolo avrà superato con esito positivo le verifiche precedentemente indicate

b) ogni veicolo sarà munito di tutta la documentazione tecnica (e della manualistica d’uso) contrattualmente prevista;

c) ogni veicolo sarà completo in ogni sua parte e per ognuno degli allestimenti di tutti gli equipaggiamenti ed accessori;

Sarà inoltre facoltà dell'Ente eseguire visite di controllo durante le fasi di allestimento della fornitura.

ART.12

PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA FATTURA

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, verrà effettuato in unica soluzione e verrà disposto dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni. Detto pagamento avverrà a ricezione di regolare fattura della Ditta fornitrice e l'importo verrà riscosso con le modalità previste nel contratto di appalto presso la Sezione di Tesoreria Regionale.

ART.13

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE

Saranno a carico della Ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri seguenti:

l) tutte le spese derivanti dalla osservanza del Capitolato d'oneri generale;

2) le spese di registrazione del contratto;

3) le spese inerenti ad eventuali richieste da parte dei collaudatori;

4) per quanto non specificato nel presente Capitolato d'oneri si richiamano le norme del Capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985, del D.Lgs 12 Aprile 2006,n° 163 e successive modificazioni e integrazioni, della contabilità generale dello Stato e dalle altre norme relative alla disciplina degli appalti fornitura per la Pubblica Amministrazione in quanto applicabili, nonché dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART.14 ELEZIONE A DOMICILIO

Ai fini dell'osservanza ed applicazione delle disposizioni del presente Capitolato e del Contratto per la fornitura, la Ditta dovrà eleggere domicilio in Palermo.

ART.15

DISPOSIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie tra l’Amministrazione forestale e la Ditta fornitrice, che non siano state definite in via Amministrativa, si provvederà in via giudiziale.

PER INTEGRALE ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE