PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO “FULL SERVICE” MACCHINE OPERATRICI PER LO SPAZZAMENTO STRADALE

Pagina 1 di 9

PROCEDURA APERTA Artt. 3 e 55 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. – CIG 66604866EB

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO “FULL SERVICE” MACCHINE OPERATRICI PER LO SPAZZAMENTO STRADALE

SCHEMA DI CONTRATTO

Il giorno , presso la xxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx, 00 xx Xxxxxxxx, la società ConSer V.C.O. S.p.A., con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031, nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, giusta poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;

Premesso che

E’ affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.

Con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 22 del 11/04/2016 è stato approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi di noleggio full service di macchine operatrici per lo spazzamento stradale, per il periodo di 84 mesi, nominando responsabile del procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, e direttore dell’esecuzione il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 272 e segg. del

D.P.R. 207/2010.

E’ stato redatto progetto per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010. Vista la procedura effettuata;

Visto che con provvedimento n. __/ , l’Amministratore Unico ha approvato i verbali e l’esito di gara, aggiudicando definitivamente l’appalto;

AFFIDA

Alla società , con xxxx xxxxxx xx ( ), xxx x. ,

xxxxxxxx alla C.C.I.A.A. di n. , R.E.A. , P. IVA

, nella persona del Sig. , nato a ( ) il

, residente in xxx

, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x ( ), X.X.

XXXXXXXX XX XXXXXXXX “FULL SERVICE” MACCHINE OPERATRICI PER LO SPAZZAMENTO STRADALE

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto il noleggio senza conducente, comprensivo del servizio di manutenzione full service, delle seguenti macchine operatrici per lo spazzamento stradale:

Modello Matricola Targa

I veicoli locati sono messi a disposizione esclusivamente di ConSer VCO S.p.A., per tutta la durata del contratto e dovranno essere utilizzati solo da personale alle dipendenze dell’impresa locataria.

Art. 3 - Durata dell’appalto e clausola di recesso La durata del presente contratto di noleggio è di mesi 84 (ottantaquattro), decorrenti dalla data di stipula riportata sul medesimo e pertanto sino a tutto il / /2023.

Poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dall’affidamento in house alla committente dei servizi di igiene ambientale, la durata dell’affidamento da esso regolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità del servizio in capo alla medesima.

Ai sensi dell’art. 1353 C.C., costituiscono condizioni risolutive del contratto, per cui ConSer V.C.O.

S.p.A. potrà recedere dal contratto di affidamento del servizio anche prima della scadenza pattuita, con un preavviso di almeno 30 gg., a mezzo lettera raccomandata A.R., i seguenti avvenimenti:

 l’Ente titolare del servizio opterà per una gestione diversa da quella attualmente affidata a XxxXxx

V.C.O. S.p.A.;

in questo caso la ditta appaltatrice non potrà accampare nessuna pretesa, se non i pagamenti dei servizi svolti fino a quel momento.

Il presente contratto potrà, comunque essere disdettato in ogni tempo, con comunicazione da trasmettersi da una parte all’altra in forma di Raccomandata AR o mail PEC, con un preavviso si 60 giorni, senza necessità di giustificazione alcuna.

Alla scadenza concordata ConSer VCO S.p.A. si obbliga a restituire alla ditta appaltatrice i beni di cui all’art. 2 nello stato in cui si trovano all’atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento d’uso.

Art. 4 - Corrispettivo del contratto Per le prestazioni oggetto del presente contratto, ConSer V.C.O. S.p.A. si impegna a corrispondere i seguenti canoni mensili, oltre IVA:

Modello Targa Canone Mensile

Il suddetto importo dovrà intendersi comprensivo di:

 Noleggio senza conducente;

 Trasporto ed attivazione sul luogo di utilizzo;

 Costi relativi alle operazioni di collaudo e misura di cui agli artt. 5 e 6 del capitolato;

 Attuazione delle attività di formazione del personale ConSer VCO all’uso e manutenzione delle macchine operatrici, con le modalità di cui all’art 7 del capitolato;

 Disattivazione e ritiro al termine del periodo di validità contrattuale, franco autoparco ConSer VCO;

 Copertura assicurativa di responsabilità civile, conforme all’art. 13 del capitolato;

 Pronto intervento nei luoghi di svolgimento del servizio, con le modalità di cui all’art 10 del capitolato;

 Manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria, con le modalità di cui all’art 10 del capitolato, ed ogni altra prestazione necessaria a garantire la piena funzionalità operativa.

Per l’utilizzo aggiuntivo del veicolo “riserva fissa” conformemente a quanto definito all’art. 12 del capitolato, sarà corrisposto il prezzo orario offerto di €/h. oltre IVA.

L'importo presunto per la durata contrattuale è pari a €. ,00 compresi oneri sicurezza, XXX xxxxxxx.

Art. 5 – Variazioni al contratto

Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 6 – Adeguamento dei prezzi

Dato atto che trattasi di contratto di servizio ad esecuzione periodica e continuativa, ai sensi dell’art. 115 del Codice, a decorrere dal secondo anno di svolgimento della gestione del servizio competerà al ConSer VCO S.p.A. procedere all’adeguamento di revisione dei prezzi a mente delle vigenti disposizioni in materia di variazione degli indici dei prezzi al consumo (istat FOI) con riferimento alla percentuale riferita all’anno precedente, su base annua.

Art. 7 – Esecuzione del contratto

Ai sensi dell’art. 299 del D.P.R. 207/2010, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’appaltatore è svolta dal direttore dell’esecuzione del contratto, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer

V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

Art. 8 – Contabilità e pagamenti

Il pagamento dei canoni mensili sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà effettuato a 60 gg. fine mese data fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

La ditta appaltatrice, a partire dalla data di effettivo avvio del servizio, dovrà emettere fatture posticipate a cadenza mensile, con decorrenza dal 1° di ogni mese (ad eccezione della prima che decorrerà dalla data di effettiva attivazione).

L’importo fatturato è da intendersi comprensivo della quota relativa a oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

Art. 9 – Anticipazioni

Si applica l’art. 140, commi da 1 a 3 del D.P.R. 207/2010.

Art. 10 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

Art. 11 – Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

L’appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale, all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui

si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del codice in occasione di:

- Pagamento delle prestazioni relative ai servizi;

- Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e/o pagamento del saldo finale;

A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà, ai sensi dell’art, 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010, alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità.

In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, XxxXxx V.C.O. S.p.A. tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, si avvierà la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

Art. 12 – Domicilio dell’appaltatore

L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx

, – ( ) tel. , fax , mail mail PEC .

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

Art. 13 – Garanzie e coperture assicurative La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del Codice, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, la stessa potrà essere svincolata sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010.

Si dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n.

del per l’importo di (_ )

In caso di sinistri alle persone o danni cagionati da forza maggiore, si applicano i disposti degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010.

La ditta aggiudicataria ha l’onere di contrarre a proprio nome con compagnie di primaria importanza, per i beni oggetto di noleggio, le polizze assicurative RCA (obbligatoria per la circolazione su strada), comprensive delle ulteriori garanzie precisate all’art. 13 del capitolato di gara, a partire dalla consegna del mezzo e fino al termine della locazione.

Ogni sinistro o circostanza correlata alle suddette polizze dovrà essere comunicata, a cura di XxxXxx VCO, entro 24 ore dal suo manifestarsi, con obbligo di compilazione del modulo CID.

Art. 14 – Cessione del contratto E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 116 del codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.

Art. 15 – Subappalto dei servizi

Si applica il disposto dell’art. 298, comma 4. D.P.R. 207/2010.

Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'appaltatore, con l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, unitamente alla documentazione attestante il rispetto della

L. 136/2010 e s.m.i.; in caso di subappalto il pagamento dei S.A.L. è comunque subordinato alla verifica della regolarità del DURC del subappaltatore. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti di XxxXxx V.C.O. S.p.A. per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto.

Art. 16 – Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro Il committente e l’appaltatore danno atto della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge. Il suddetto documento è allegato al presente contratto per farne parte integrante.

L'Impresa, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo a quello già previsto, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. L’impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva.

L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi alle attività oggetto dell’appalto:

a) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;

b) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare.

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi.

Detto personale, in servizio, deve essere vestito in maniera decorosa, indossando gli indumenti e le calzature da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro, dalle norme di sicurezza e dal Codice della Strada.

Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli di XxxXxx V.C.O. S.p.A.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di XxxXxx V.C.O. S.p.A., degli utenti e di eventuali terzi, ConSer VCO S.p.A. può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali, previsti dal presente Capitolato e/o alla vigente normativa.

Art. 17 – Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice

Sono a carico della ditta aggiudicataria gli oneri e obblighi seguenti:

 Consegnare i beni oggetto di noleggio in perfetta efficienza;

 Garantire il pacifico godimento del bene, da parte dell’utilizzatore, per la durata contrattuale;

 Eseguire i servizi manutentivi compresi nell'appalto con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi di manutenzione, nei tempi contrattualmente definiti;

 Garantire, per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità dei pezzi di ricambio e/o soggetti ad usura, secondo le indicazioni dell’art. 10 del capitolato, effettuando la riparazione di eventuali guasti e, nel caso di indisponibilità anche momentanea, sostituire gli automezzi e le attrezzature con altri aventi simili caratteristiche:

 Adottare, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro, dal codice della strada e quanto altro previsto per legge, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio. A tal fine sarà a carico dell'Impresa la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale dell'Impresa;

 Garantire l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente, al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio;

Sono a carico del comodante tutte le spese relative all’esecuzione di interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria e l’eventuale sostituzione dei materiali di consumo delle macchine operatrici.

La ditta deve inoltre osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relativa alle assicurazioni sociali dei dipendenti, ai contratti collettivi nazionali di lavoro e tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

Non saranno accettate richieste di compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei servizi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18 – Oneri ed obblighi a carico dell’utilizzatore

Sono a carico di ConSer V.C.O. S.p.A. gli oneri e obblighi seguenti:

 Prendere in consegna i beni oggetto di noleggio e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia;

 Utilizzare i beni esclusivamente per gli scopi propri del medesimo;

 Corrispondere il canone di noleggio convenuto, nei termini pattuiti;

 Restituire il bene alla scadenza del contratto nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, previa accurata pulizia finale.

ConSer VCO è responsabile della custodia del beni, garantendo un adeguato rimessaggio e quant’altro necessario per la buona conservazione dei medesimi; per danni provocati a terzi per uso improprio. Non potrà in alcun modo apportare variazioni, alterazioni o qualsiasi altro tipo di modifica al bene. Nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene dovrà corrispondere alla ditta appaltatrice i costi relativi alla riparazione o al riacquisto del bene medesimo, oltre al risarcimento del danno. ConSer VCO provvederà, sotto la propria responsabilità, a richiedere ed ottenere preventivamente tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per l’effettivo utilizzo del bene.

ConSer VCO si obbliga, inoltre, a comunicare alla ditta appaltatrice ogni circostanza relativa ai beni, dalla quale derivino o possano derivare danni agli stessi o a terzi, l’applicazione di sanzioni amministrative relative alla circolazione del mezzo, la violazione di norme in materia antinfortunistica e di tutela dell’ambiente.

ConSer VCO si servirà dei beni di cui all’art. 2 del presente contratto con la dovuta scrupolosità e si obbliga a conservarli e custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, e non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

L’inosservanza del divieto di cessione a terzi del contratto determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 C.C.

Sono, inoltre, a carico di ConSer VCO la fornitura di carburante, il lavaggio dei mezzi ed attrezzature, gli interventi necessari a fronte del prodursi di inconvenienti e/o danni imputabili a incuria o dolo del medesimo, la fornitura di carburante e delle spazzole a consumo.

ConSer VCO si obbliga a mantenere i mezzi liberi da qualsiasi onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto del comodante sui mezzi medesimi resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire ogni danno da essi derivato.

ConSer VCO sarà responsabile dei danni derivati da azioni o procedure giudiziarie e non, compresi pignoramenti e sequestri, promosse o solamente minacciate contro di esso e dovrà prontamente informare, a mezzo Raccomandata AR o mail PEC, la ditta appaltatrice delle azioni e procedure suddette e risarcirla delle spese derivanti dalla tutela dei propri diritti.

Art. 19 – Penali Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, sono stabilite a carico della ditta appaltatrice le seguenti penali:

1. per ogni inadempienza a quanto definito dal presente contratto e dall’allegato capitolato; per violazione degli obblighi riportati all’articolo “oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice”, per effettuazione dei servizi con modalità esecutive diverse da quelle stabilite dal capitolato e dal presente contratto, sarà erogata una penale dell’1‰ dell’importo totale annuo di aggiudicazione, pari ad €. . La penale è da intendersi giornaliera fino ad avvenuta formale regolarizzazione del servizio;

2. per la ritardata consegna iniziale delle macchine operatrici, compreso il caso di esito negativo del collaudo di cui all’art. 5 del capitolato, e sino ad avvenuta regolarizzazione, oltre alle penali di cui al precedente punto 1, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza, saranno addebitate alla ditta appaltatrice le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa;

3. Nel caso in cui l’impresa incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si sommeranno e verranno dedotte, come sopra descritto.

Le penali saranno applicate con le modalità previste dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Le infrazioni anzidette saranno accertate da XxxXxx V.C.O. S.p.A. o da suoi incaricati, che ne daranno comunicazione alla ditta appaltatrice che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, XxxXxx V.C.O. S.p.A., esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni; sono considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate, esclusivamente gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente o altra Autorità equipollente e gli stati di calamità naturale dichiarati dagli organi di competenza che rendano inutilizzabili gli impianti di recupero o impercorribile la viabilità principale.

L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a mezzo mail, relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, di norma, trattenute da ConSer V.C.O.

S.p.A. sulla prima fattura disponibile.

Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. In ogni caso l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta non potrà superare il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

Si applicano, al presente contratto, le norme di cui agli artt. 135-140 del codice.

Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:

1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;

2. sospensione del servizio per oltre 72 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore

3. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio di XxxXxx V.C.O. S.p.A., compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;

4. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;

5. perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;

6. quando l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo;

7. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;

8. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;

9. violazioni della Legge 136/2010 e s.m.i

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, ConSer V.C.O. S.p.A. avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla ditta appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.

Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.

Art. 21 – Forma del Contratto e Spese contrattuali Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.

Ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.

Art. 22 – Privacy ed accesso agli atti

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s’informa che :

a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;

b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;

c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;

d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N° 445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;

e. il conferimento dei dati è obbligatorio;

f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 23 – Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

Art. 24 – Riferimento alla legge Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa rifermento alle norme del Codice Civile e del codice della strada e suo regolamento, ed a tutte le normative e leggi in vigore. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di noleggio, in quanto applicabili.

La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto.

ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:

1. Visura o certificato CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive

2. Offerta

3. copia della garanzia definitiva

4. Capitolato speciale d’appalto

5. DUVRI

APPROVAZIONE E FIRME

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 3 durata del contratto e clausola di recesso

Art. 4 corrispettivo del contratto Art. 5 adeguamento dei prezzi Art. 8 contabilità e pagamenti

Art. 10 obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 11 adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva Art. 19 penali

Art. 20 risoluzione del contratto Art. 23 foro competente

Le parti danno atto che qualunque modifica al presente contratto potrà aver luogo ed essere efficace solo se assunta nella forma dell’atto scritto e sottoscritta da entrambe le parti, pena nullità.

Letto, confermato e sottoscritto

La ditta appaltatrice ConSer V.C.O. S.p.A.