CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO HARDWARE ACQUISTO - MANUTENZIONE – ASSISTENZA – CONSULENZA
A valere ad ogni effetto di legge
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO HARDWARE ACQUISTO - MANUTENZIONE – ASSISTENZA – CONSULENZA
PREMESSO
(a) che C-Global svolge attività di fornitura di servizi rivolti principalmente al settore bancario e parabancario;
(b) che C-Global ha l’esigenza di acquistare prodotti hardware e relativa manutenzione e/o l’assistenza, nonché la consulenza informatica;
(c) che il Fornitore ha un’adeguata competenza professionale e tecnica nonché una propria organizzazione di mezzi e persone;
(d) che le Parti intendono stipulare con la presente scrittura un Contratto avente ad oggetto la VENDITA e/o la MANUTENZIONE di uno o più prodotti hardware - ovvero l’ASSISTENZA e/o la CONSULENZA informatica, come meglio specificato nella proposta, nella lettera d’incarico e nelle seguenti condizioni generali;
(e) che gli obblighi ed impegni assunti dal Fornitore con il presente Contratto si intendono di vendita e/o di risultato;
(f) che il presente Contratto sarà valido ed efficace con specifico riferimento a tutte le lettere d’incarico che verranno sottoscritte dalle Parti.
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.
La presente clausola e quelle successive costituiscono – ai sensi dell’art. 1341 primo comma cod. civ. – le condizioni del Contratto che risulterà dalla successiva proposta e dalla lettera d’incarico.
Art. 2 – Oggetto
I servizi e/o i prodotti che il Fornitore si obbliga a fornire a C-Global, in ogni caso, comprenderanno tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso ed eccettuato, per la realizzazione della vendita e/o della manutenzione e/o dell’assistenza e/o della consulenza come meglio determinato nella proposta e nella lettera d’incarico.
In via esemplificativa e non limitativa, il Fornitore sarà tenuto ad eseguire:
a) l’installazione con messa a punto dell’apparato e delle funzionalità per le attività aziendali di C-Global;
b) la manutenzione così come descritta nella proposta e lettera di incarico;
c) la consulenza consistente: I) nel fornire risposte alle richieste di informazioni e di chiarimenti sul funzionamento dei prodotti e dei servizi da parte di C-Global e/o dei suoi Clienti; II) nell’addestramento del personale di C-Global e/o dei suoi Clienti; III) nella predisposizione della documentazione tecnica (si veda anche l’art.7).
d) intervento presso il/i Cliente/i di C-Global a seguito di chiamate per l’eliminazione di problemi relativi al funzionamento non risolvibili telefonicamente.
Il Fornitore dichiara di aver ben compreso e di provvedere a trasmettere ai propri eventuali dipendenti (o alle proprie società e imprese consorziate qualora il Fornitore sia un Consorzio) in cosa consista la prestazione oggetto del presente Contratto così come specificato nella proposta e nella lettera d’incarico.
C-Global fornirà per iscritto tutti i chiarimenti che il Fornitore richiederà sempre per iscritto. Le eventuali difformità dalla prestazione così concordata saranno, pertanto, da addebitare alla esclusiva responsabilità del Fornitore che non si è fatto parte diligente con ciò violando il principio di buona fede.
Art. 3 - Esecuzione
I servizi del presente Contratto verranno realizzati dal Fornitore in piena autonomia organizzativa e gestionale, avvalendosi del propri mezzi tecnici e delle proprie capacità professionali, – con diligenza e professionalità – avvalendosi di personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l’ausilio di attrezzature adeguate.
Il Fornitore eseguirà i servizi nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa sul diritto di autore.
Il Fornitore comunicherà a C-Global il nominativo del/dei responsabile/i dei lavori e delle altre persone impiegate in tale attività con specifica indicazione delle competenze tecniche di ciascuna. Qualora C-Global ritenga che il personale impiegato non soddisfi i requisiti di capacità professionale, questo dovrà essere prontamente sostituito. Anche in tal caso il Fornitore sarà tenuto a comunicare a C-Global i nuovi nominativi del personale e potrà esercitare la valutazione di gradimento.
Ove necessario, il Fornitore potrà chiedere di avvalersi di taluni mezzi tecnici di C-Global. Quest'ultima sarà, peraltro, libera di accogliere o meno detta richiesta, fermo restando che, in ogni caso, qualsiasi rischio in ordine all’utilizzo di detti mezzi grava in via esclusiva sul Fornitore.
Rimane inteso che il Fornitore non potrà, senza la preventiva approvazione scritta di C-Global, apportare alcuna variazione ai servizi allo stesso affidati rispetto alle indicazioni risultanti nella proposta e nella lettera d’incarico.
In ogni caso, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si atterrà rigorosamente alle direttive impartite da C- Global.
La C-Global si riserva la facoltà di nominare un responsabile dei lavori, che potrà, in ogni momento, verificare la corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ed impartire direttive al Fornitore.
Art. 4 – Variazioni
C-Global si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, quelle variazioni e/o modifiche e/o integrazioni ai prodotti ed ai servizi oggetto del presente Contratto che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse necessarie od anche solo opportune.
In ogni caso, dette variazioni e/o modifiche e/o integrazioni dovranno essere ordinate da C-Global, anche attraverso il responsabile dei lavori, per iscritto.
Per il caso in cui C-Global dovesse ordinare variazioni e/o modifiche e/o integrazioni ai prodotti ed ai servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna, salvo il suo diritto alla proroga del termine contrattuale di ultimazione ed alla revisione del prezzo che dovrà essere concordata dalle Parti e risultare da atto scritto.
Art. 5 – Subappalto/Cessione del Contratto
Il Fornitore non potrà, senza il preventivo consenso di C-Global, né affidare - totalmente o parzialmente – l’esecuzione di uno dei servizi indicati all’articolo 2, né cedere il presente Contratto a soggetti terzi estranei al Fornitore stesso [persone fisiche, imprese, società ed enti]. Qualora il Fornitore voglia avvalersi della suddetta facoltà, dovrà comunicare entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto tale scelta a C-Global. Quest’ultima potrà opporre il proprio rifiuto, con insindacabile giudizio, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dalla comunicazione di subappalto o cessione del Contratto.
Qualora vi sia stato il consenso di C-Global, il Fornitore che si avvalga di terzi dovrà pretendere da questi ultimi l’impegno al rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto.
In ogni caso il Fornitore risponderà in solido con il soggetto terzo di tutti gli eventuali inadempimenti o vizi che dovessero riscontrarsi durante l’esecuzione della prestazione ed alla conclusione della stessa.
In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al punto precedente, il Fornitore sarà obbligato al pagamento, a favore della C-Global, di una penale di importo pari al corrispettivo forfetario onnicomprensivo di cui al successivo articolo 17.
Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale impiegato dal Fornitore
Il Fornitore si impegna (anche per le Società Consorziate qualora il Fornitore sia un Consorzio) a realizzare i servizi oggetto del presente Contratto avvalendosi di persone di adeguata professionalità, legate allo stesso (e/o alle Società Consorziate) da un rapporto di lavoro conforme alle vigenti norme di legislazione sociale.
Il Fornitore si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale dipendente (o di quello Società Consorziate) adibito alla realizzazione dei servizi oggetto del presente Contratto, tutte le vigenti disposizioni in materia di collocamento ed assunzione obbligatoria, di assicurazione sociale e previdenziale, di prevenzione degli infortuni ed assicurazione antinfortunistica, nonché, in genere, tutte le vigenti disposizioni legislative in materia di tutela del lavoro.
Il Fornitore si impegna altresì ad osservare, nei confronti del proprio personale dipendente (o di quello Società Consorziate) adibito alla realizzazione dei servizi oggetto del presente Contratto, tutte le previsioni dei vigenti contratti collettivi applicabili nel caso di specie, praticando un trattamento economico e normativo non inferiore a quello contemplato in detti contratti e, comunque, non inferiore a quello di legge.
Il Fornitore si impegna a fornire a C-Global, su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione atta a comprovare che lo stesso (o le Società Consorziate) ha assolto agli obblighi di cui ai precedenti punti del presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti, è in facoltà di C-Global sospendere, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o corresponsione di interessi, il pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 fin quando il Fornitore non abbia fornito la dimostrazione di aver pienamente regolarizzato la propria posizione (o di quella delle Società Consorziate) nei confronti dei dipendenti presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Art. 7 – Manuale d’uso ed addestramento
Il Fornitore, alla conclusione della prestazione (identificabile con le operazioni di consegna), provvederà a fornire al C-Global la documentazione tecnica dei lavori commissionati (manuale d’uso, guida utente etc)
Il Fornitore, a seguito della consegna, sarà tenuto, qualora sia convenuto nella lettera d’incarico, a semplice richiesta da parte della C-Global, all’addestramento del personale designato da C-Global..
Art. 8- Manutenzione
Il Fornitore è tenuto a fornire, durante la durata del presente Contratto e per i 90 (novanta) giorni successivi, la manutenzione nei tempi e modi descritti nella lettera di incarico.
Il Fornitore è tenuto a prestare le garanzie nei tempi e nei modi stabili dalla legge.
Se il suo mancato intervento si dovesse protrarre per più di 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento o qualora il Fornitore non fosse in grado di eliminare i vizi, C-Global potrà agire per richiedere il risarcimento dei danni, anche indiretti e nei confronti di terzi (anche Clienti di C- Global) compresi i costi che C-Global avrà sostenuto per l’intervento di altri fornitori.
Il Contratto, in questi casi, sarà risolto ai sensi del successivo articolo 19.
Art. 9 – Consegna
Qualora, a seguito dell’esecuzione dei servizi, si rendesse necessaria la consegna di uno o più prodotti anche a seguito di manutenzione – sia conservativa sia migliorativa – detta consegna avverrà nei tempi e nei modi stabiliti nella lettera d’incarico.
Per ogni consegna il Fornitore dovrà rimettere a C-Global la documentazione contenente le specifiche tecniche.
Art. 10 – Durata
Fermo quanto previsto dal successivo articolo 30, il presente Contratto avrà la durata prevista nella lettera d’incarico.
Art. 11 - Termine di Consegna dei prodotti e Termine di inizio e ultimazione dei servizi.
Il Fornitore si impegna a consegnare i prodotti ordinati da C-Global nel termine indicato nella lettera di incarico
I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini indicati nella lettera d’incarico.
I termini di consegna dei prodotti e/o di inizio e/o ultimazione dei servizi oggetto del presente Contratto non potranno in alcun modo essere prorogati in seguito ai seguenti fatti o circostanze (la cui successiva elencazione deve intendersi esemplificativa e non limitativa): scioperi generali di categoria, carenza di personale, incendi, calamità naturali, interferenze da parte di autorità civili o militari, difficoltà tecniche, cambiamenti o correzioni causate da attività eseguite in modo non corretto - essendo già state previamente valutate ai fini della determinazione del tempo necessario.
Art. 12 – Diritti d’autore
Per quanto riguarda i diritti d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, derivanti dal programma eventualmente inserito nei prodotti, il Fornitore garantisce di avere la piena titolarità o il diritto utilizzo e che l’attività oggetto del Contratto non viola in alcun modo la legge.
Art. 13 – Diritti di brevetto
Nel caso in cui dall’attività meglio specificata nella lettera d’incarico dovessero emergere, anche occasionalmente, innovazioni tutelabili con brevetto, le Parti convengono che tutti i diritti patrimoniali spetteranno a C-Global, mentre al Fornitore sarà riconosciuto il diritto morale.
Art. 14 – Riservatezza
Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in seguito “informazioni”), trasferite da C-Global al Fornitore, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente -.
Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).
L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente Contratto e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.
E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente Contratto, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente Contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.
Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, C-Global invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a C-Global di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 15 – Politiche di sicurezza
A suo insindacabile giudizio, C-Global richiederà al Fornitore di far partecipare il proprio personale a corso on line relativamente alla qualità dei servizi C-Global e alla sicurezza dei dati e delle informazioni e di una verifica finale propedeutica per l’erogazione dei servizi di cui all’Art. 2.
Qualora l’attività venga svolta dal Fornitore fuori la sede di C-Global, lo stesso si impegna a definire ed applicare procedure di sicurezza, coerenti a quelle definite da C-Global, a protezione della integrità, riservatezza e disponibilità delle informazioni.
Art. 16 - Corrispettivo.
Il corrispettivo per la vendita dei prodotti e la realizzazione dei servizi oggetto del presente Contratto è determinato in modo forfetario.
Il pagamento del corrispettivo è condizionato, per la vendita dei prodotti, all’avvenuta consegna di questi con la relativa documentazione di supporto e manuale d’uso.
L'importo indicato nella lettera d’incarico si intende fisso ed invariabile e remunerativo - salvo altra indicazione nello stessa indicata o allegata - delle spese generali, di qualsiasi consumo, trasporto, attività organizzativa e quant'altro dovesse risultare necessario od utile per fornire, eseguiti a perfetta regola d'arte e nei tempi convenuti, i servizi oggetto del presente Contratto e trasfusi nella lettera d’incarico.
I termini e le modalità di pagamento del corrispettivo saranno specificati nella lettera d’incarico.
C-Global si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, sulla base degli importi complessivi annui di fornitura e/o sulla base della continuità negli anni della fornitura stessa, sconti quantità. Con riferimento all’importo da applicare quale “sconto”, le Parti concordemente demandano la definizione dello stesso a trattative separate, e da determinarsi di volta in volta.
Art. 17 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori.
Qualora i prodotti e/o i servizi oggetto del presente Contratto e specificati nella lettera d’incarico non fossero forniti nel termine indicato nella stessa lettera d’incarico (da considerarsi perentorio), il Fornitore sarà obbligato al pagamento, per ogni giorno di ritardo, di una penale dell'importo indicato nella lettera d’incarico, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di giorni indicati nella lettera di incarico.
Trascorso inutilmente detto termine, C-Global avrà facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore.
Il Fornitore, fin da ora, presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1252 c.c., ad effettuare la compensazione (volontaria) tra gli importi dovuti a titolo di penale e gli importi dovuti a titolo di acconti mensili e/o di saldo finale e, in generale, su qualunque credito che il Fornitore dovesse vantare, a qualsiasi titolo, nei confronti di C-Global.
Xxxxx sarà dovuto al Fornitore qualora lo stesso, al fine di recuperare ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili a quest’ultimo, dovesse utilizzare turni di lavoro oltre il normale.
Art. 18 - Sospensione dei lavori
L'esecuzione dei prodotti e dei servizi oggetto del presente Contratto non potrà, per alcun motivo, essere rallentata o sospesa dal Fornitore. C-Global si riserva la facoltà discrezionale di ordinare, durante l'esecuzione dei servizi, la sospensione totale o parziale dei lavori.
Tale sospensione dovrà essere comunicata al Fornitore per iscritto.
In caso di sospensione dei lavori disposta dalla C-Global, spetterà al Fornitore una proroga del termine di ultimazione del lavori stessi pari alla durata della sospensione.
Il Fornitore rinuncia a richiedere qualsiasi compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo per il caso di sospensione temporanea dei lavori disposta per ragioni tecniche dalla C-Global.
Art. 19 – Clausola risolutiva espressa
Il Contratto sarà automaticamente risolto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nelle seguenti ipotesi:
a) manutenzione e/o assistenza non corretti e/o negligenti e/o non professionali dei lavori oggetto del presente Contratto;
b) introduzione, senza il preventivo nullaosta scritto di C-Global, di variazioni ai prodotti e ai servizi oggetto del presente Contratto rispetto alle previsioni contrattuali;
c) violazione al divieto di subappalto/cessione del Contratto;
d) mancato rispetto degli obblighi nei confronti del personale impiegato dal Fornitore di cui all’articolo 6;
e) mancata consegna dei prodotti entro il termine essenziale indicato nella lettera d’incarico;
f) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
g) violazione dell’obbligo di non sospensione dei lavori a carico il Fornitore;
h) mancato intervento entro sette giorni per l’eliminazione dei vizi;
i) mancata eliminazione dei vizi.
l) grave violazione di quanto previsto nel codice etico.
A seguito della risoluzione il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti dalla mancata eliminazione dei vizi.
Art. 20 - Facoltà di recesso.
C-Global si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, anche se è già iniziata l'esecuzione.
La facoltà di recesso dovrà essere esercitata da C-Global a mezzo di lettera raccomandata a.r. ed avrà efficacia trascorso il termine di preavviso di 8 (otto) giorni, decorrente dal momento in cui detta lettera-raccomandata xxxx xxxxxx al Fornitore.
In caso di recesso da parte di C-Global, al Fornitore non competerà altro diritto che quello al pagamento dei servizi fino a quel momento realizzati.
Art. 21 – Obbligo di custodia
Il Fornitore (e/o le società consorziate) ha uno specifico obbligo di custodia di tutto il materiale trasmesso di C-Global. In particolare il Fornitore non sarà liberato da responsabilità in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo di dolo e/o colpa grave.
Il Fornitore si impegna - per sè e per i propri dipendenti - a comunicare tempestivamente a C-Global l’accesso, la sottrazione o la riproduzione, da parte di terzi, di tutto o in parte il materiale trasmesso da C-Global ed in generale ogni incidente occorso relativo alla sicurezza delle informazioni.
Il Fornitore, in quanto non proprietario, dovrà prontamente e specificatamente comunicare ai propri creditori la non pignorabilità e la non soggezione ad esecuzione forzata o a qualsiasi altro provvedimento cautelare sul suddetto materiale.
Art. 22 - Audit
Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza e di riservatezza del patrimonio informativo, per assicurare l’affidabilità, l’efficacia e l’efficienza delle procedure automatiche, di quant’altro connesso alla sicurezza e al buon funzionamento delle strutture informatiche e in generale tutto quanto previsto nel Contratto, C-Global ha facoltà di effettuare interventi diretti di controllo anche se non programmati. C-Global ha facoltà di commissionare periodicamente ad Enti Esterni, a proprie spese, interventi di auditing o di realizzare tali interventi con proprie funzioni.
C-Global, sulla base di quanto esposto nei rapporti dell’auditor, potrà richiedere al Fornitore di attuare le opportune azioni correttive, al fine del rispetto dei requisiti e degli standard contrattualmente convenuti, riservandosi di verificare la loro puntuale attuazione. Laddove il Fornitore non dovesse intervenire, C-Global avrà facoltà di recedere dal Contratto.
Il Fornitore nei limiti sopra detti, presterà ogni utile collaborazione per l’espletamento delle predette attività.
Art. 23 – Divieto di concorrenza
Durante la validità del presente Contratto il Fornitore (e le eventuali Società Consorziate ed i relativi dipendenti qualora il Fornitore sia un Consorzio) ed i propri dipendenti e/o subappaltatori e/o cessionario del Contratto impiegati nelle attività indicate nell’accettazione dovranno astenersi, dallo svolgere, sia direttamente sia indirettamente, in concorrenza con C-Global qualsiasi attività (anche solo di consulenza) avente ad oggetto vendita prodotti hardware e/o manutenzione degli stessi aventi le finalità similari a quelle oggetto del presente Contratto.
Il medesimo divieto di concorrenza è esteso nei confronti del Fornitore, (e delle eventuali Società Consorziate e dei relativi dipendenti qualora il Fornitore sia un Consorzio) ed dei propri dipendenti e/o dei subappaltatori e/o del cessionario del Contratto per un periodo di due anni dalla scadenza del presente Contratto.
Nel caso in cui C-Global dovesse riscontrare delle violazioni al presente obbligo di non concorrenza, la stessa potrà in agire in sede giurisdizionale per far valere i propri diritti e chiedere il risarcimento dei danni anche indiretti.
Art. 24 –Domicilio delle Parti
Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto si riterrà valida e, dunque, produttiva di effetti solamente se inviata ai seguenti indirizzi:
- quanto a C-Global Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxxxx XX
- quanto al Fornitore
…………………………………
…………………………………..
ovvero al diverso indirizzo e numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà successivamente comunicare all’altra, con lettera raccomandata a.r..
Art. 25– Modificazioni del presente Contratto
Qualsiasi modificazione del presente Contratto deve essere formalizzata per iscritto, a pena di nullità.
Art. 26– Foro esclusivo
In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma
Art. 27 – Registrazione
Il presente Xxxxxxxxx viene redatto in duplice copia e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 - 2° comma del
D.P.R. 000 00.00.00 e gli oneri di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione stessa.
Art. 28 – Protezione dati personali
Con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 196/03 e successive modifiche, le Parti convengono che i dati personali reciprocamente forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito presente Contratto, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della suddetta normativa, per le finalità istituzionali, connesse o strumentali alle attività delle Parti stesse. In tal caso il Fornitore provvederà a consegnare alle persone che fisicamente tratteranno i dati, la nomina a incaricato al trattamento predisposta da C-Global, ed a consegnare a quest’ultima, dietro sua richiesta, copia della stessa sottoscritta per accettazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Le Parti riconoscono reciprocamente il diritto ad esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della legge n. 196/03 e successive modifiche.
Art. 29 – Disposizioni per tipologie particolari di Fornitori
Qualora il Fornitore sia un Consorzio, rimane inteso che, in deroga all’art. 2615, secondo comma cod. civ. tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dal presente Contratto si intendono assunti direttamente dal Consorzio. In tal caso, C-Global potrà agire direttamente nei confronti del Consorzio per far valere i diritti derivanti dal presente Contratto. Il Consorzio potrà, poi, agire di rivalsa nei confronti del/i consorziato/i. Qualora, invece, il Fornitore sia un lavoratore autonomo, un professionista o un’impresa individuale, rimane inteso che Il Prestatore - realizzerà e svilupperà la prestazione a regola d’arte ed in ogni caso sarà tenuto, in deroga sia agli articoli 2222 e seguenti e sia agli articoli 2229 e seguenti cod. civ., al risultato descritto nell’offerta e nella lettera d’incarico.
Art. 30 – Interpretazione e conclusione del Contratto
Le premesse e le clausole della presente scrittura privata costituiscono le condizioni generali del Contratto che le Parti andranno a concludere.
A seguito di accordi verbali e/o telefonici successivi alla sottoscrizione della presente scrittura, il Fornitore invierà per iscritto una “proposta” contenente tutti i dati e gli elementi richiamati dalle presenti condizioni generali.
Questa proposta dovrà intendersi come una “puntuazione” (anche detta ”minuta”). Si tratta in altri termini della documentazione contenente i termini del futuro concludendo Contratto.
C-Global, infatti a seguito del ricevimento della proposta potrà apportare tutte quelle modifiche che riterrà necessarie. Queste modifiche verranno trasfuse nella lettera d’incarico. A tale riguardo rimane inteso che tutto quanto non è stato oggetto di modifica si intende richiamato e costituisce parte integrante della lettera d’incarico stessa.
Il Fornitore dichiara fin d’ora di accettare quale proposta definitiva la lettera d’incarico. A tal fine il Fornitore provvederà a sottoscrivere la lettera d’incarico per accettazione. E’ inteso tra le Parti che qualora lo stesso Fornitore dovesse sottoscrivere contestualmente e/o nel tempo più lettere d’incarico lo stesso dovrà ritenere valide ed efficaci e perfettamente operanti le condizioni generali già sottoscritte contestualmente alla prima lettera d’incarico accettata.
Il Contratto si intenderà altresì concluso se entro i 7 (sette) successivi giorni al ricevimento (anche a mezzo fax) della lettera d’incarico da parte del Fornitore quest’ultimo o abbia dato esecuzione al Contratto oppure non abbia recapitato (anche a mezzo fax) entro il medesimo termine una revoca della proposta ovvero abbia formulato una nuova proposta.
Qualora il Fornitore e C-Global abbiano raggiunto accordi verbali senza che il Fornitore abbia formulato alcuna proposta scritta, C-Global invierà la lettera d’incarico contenente gli elementi richiamati dalle presenti condizioni generali. In tal caso la lettera d’incarico si intenderà accettata qualora il Fornitore entro 7 (sette) giorni dal ricevimento (anche a mezzo fax) della lettera d’incarico abbia dato inizio alle prestazioni oppure non abbia recapitato (anche a mezzo fax) entro il medesimo termine una nuova proposta.
Resta inteso che le presenti condizioni generali troveranno applicazione anche per le lettere d’incarico concluse tra le stesse Parti fino a che C-Global non faccia sottoscrivere al Fornitore delle nuove condizioni generali.
Le Parti confermano e si danno atto del reciproco obbligo di interpretare questo Contratto e dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dallo stesso secondo buona fede in conformità alle disposizioni degli articoli 1366 e 1375 cod. civ.
Art. 31 - Codice Etico
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che C-Global ha adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto lgs. 231/01 un Codice Etico ed un Modello Organizzativo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni; documenti consultabili sul sito xxx.X-Xxxxxx.xx. Il Fornitore si impegna a svolgere l’attività in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto, nonché se richiesto a fornire collaborazione all’Organismo di Xxxxxxxxx, incaricato di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, ed a segnalare direttamente al medesimo all’indirizzo email xxx000@X-Xxxxxx.xx eventuali situazioni che possano configurare una qualche anomalia / irregolarità ai sensi del Decreto.
Art. 32 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e nella proposta e nell’accettazione si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.