SCRITTURA PRIVATA
CITTÀ DI GRUGLIASCO PROVINCIA DI TORINO
SCRITTURA PRIVATA
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CAPPELLA XXXXXXX
L'anno duemilasedici, il giorno 1 del mese di dicembre , in Grugliasco, c/o la sede della Società LE SERRE sita al secondo piano di Via X. Xxxxx n. 31,
TRA
La Società LE SERRE S.R.L (Partita IVA n. 07868770012), con sede legale in GRUGLIASCO, alla Via Xxxxxxx Xxxxx n°31, in persona del suo procuratore, il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Rivoli (To) il 26/01/1976, domiciliato in GRUGLIASCO, alla Via Xxxxxxx Xxxxx n°31 ai fini del presente atto, che qui stipula per giusta delega in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta;
- Stazione Appaltante -
E
La Ditta TRIVELLA S.r.l., con sede legale in XXXXXX (XX), xxxx Xxx
X. Xxxxxxx 0 e sede operativa in CINISELLO BALSAMO (MI), alla Xxx Xxxxxxxxxxxx 00, in persona del rappresentante pro tempore, il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX nato a Milano, il 24/04/1964, domiciliato in XXXXXX (XX), xxxx Xxx X. Xxxxxxx 0, ai fini del presente atto, che qui stipula in nome, per conto e nell’interesse della Ditta che rappresenta;
- Appaltatore -
I Signori Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.
PREMESSO CHE
- con atto di indirizzo n. 16/15A si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto richiamato, nonché ad indire idonea procedura di gara.
- in data 14/09/2015 si è dato corso alla procedura di cui all’art. 122 del D.lgs 163/2006 e che, per l’effetto, anche al fine di un pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è stato pubblicato on line nella sezione “bandi” del profilo committente una lettera invito aperta a tutti gli operatori interessati, con indicazione del giorno 5/10/2015 ore 12,00 quale termine per la presentazione delle offerte.
- entro i termini di cui sopra, hanno presentato offerta n. 23 ditte, come da verbale di gara tenutasi in data 8 ottobre 2015 ore 17.00, risultante da relativo verbale di procedimento depositato agli atti della Società in raccolta organica al n. 4/15V del Registro Gare.
Con atto di indirizzo 22/15A l’opera è stata affidata alla ditta ALVIT SRL (Strada Comunale da Bertolla all’Abbadia di Stura 207 – 00000 Xxxxxx tel. 000.00.00.000 fax 000.00.00.000 – P.IVA 05624900014) per
aver offerto il ribasso del 29,02% sull’importo lavori a base d’appalto soggetto a ribasso di Eu. 329.982,96 (da contabilizzarsi a corpo e comprensivo di manodopera ai sensi della Sentenza TAR PIEMONTE N. 00250/2015 REG.PROV.COLL. N. 01159/2014 REG.RIC) e
pertanto, al netto del ribasso, per l’importo di Eu. 234.221,91 (comprensivo di manodopera ai sensi della Sentenza TAR PIEMONTE
N. 00250/2015 REG.PROV.COLL. N. 01159/2014 REG.RIC), oltre Eu 3.038,89 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi Eu. 237.260,40 oltre I.V.A. 10% (pari ad Eu 23.726,08), per un totale omnicompresivo di € 260.986,87
- che, stante il negligente comportamento dell’Impresa, concretatosi in grave ritardo e grave inadempimento, in base all’art. all’art. 136 del Dlgs 163/2006 smi, la Stazione Appaltante, con atto di indirizzo 11/16A del 22/09/2016, ha disposto la risoluzione del contratto sottoscritto in data 04/03/2016 con la ditta Alvit Srl e ha contestualmente disposto l’affidamento dell’appalto residuo a favore del secondo classificato (ditta TRIVELLA S.r.l. – PI 08445450961 – con sede operativa in CINISELLO BALSAMO 20092, Xxx Xxxxxxxxxxxx 00), per un importo residuo – soggetto al ribasso offerto in sede di gara del 29,018%- di Eu 234.228,51 da contabilizzarsi a corpo, oltre ad oneri della sicurezza residui pari a Eu 3.038,89 e oltre I.V.A. per un totale omnicomprensivo di Eu 260.994,14.
TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
Tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:
ART. 1
La Società LE SERRE Srl dà e concede alla Ditta TRIVELLA SRL, in prosieguo chiamata "Appaltatore", che accetta, l'appalto riguardante la “RIQUALIFICAZIONE DELLA CAPPELLA XXXXXXX”
ART. 2
L’appaltatore dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i lavori in oggetto nonché lo stato dei luoghi oggetto di intervento.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e scindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e desunti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e della lettera di invito, che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
ART. 3
L’appalto viene conferito ed accettato in conformità ai risultati della procedura negoziata esperita e sotto l’osservanza delle condizioni tutte stabilite negli elaborati approvati con gli atti di indirizzo della Società Le Serre n. 16 e n. 22/15A - con particolare riferimento alle clausole contrattuali dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed
esecutore : termini di esecuzione e penali; programma di esecuzione dei lavori; sospensioni o riprese dei lavori; oneri a carico dell'esecutore; contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo; liquidazione dei corrispettivi; controlli; modalità e termini di collaudo; modalità di soluzione delle controversie), all’atto di indirizzo n° 11/16A, al bando ed al disciplinare - che si intendono qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati - nonché delle altre condizioni vigenti in materia di lavori pubblici.
ART. 4
In conformità ai risultati della gara, le parti danno atto che l'importo dei lavori è determinato in Eu. 234.228,51 da contabilizzarsi a corpo (comprensivo di manodopera ai sensi della Sentenza TAR PIEMONTE
N. 00250/2015 REG.PROV.COLL. N. 01159/2014 REG.RIC), oltre Eu 3.038,89 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi Eu. 237.267,40 oltre I.V.A. 10% (pari ad Eu 23.726,74), per un totale omnicomprensivo di € 260.994,14.
ART. 5
L'impresa si obbliga ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori anzidetti. Si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura della struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
L'Impresa è tenuta inoltre a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
L'appaltatore è tenuto a redigere e consegnare - entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i :
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tali piani devono essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alla verifica ispettiva di controllo dei cantieri.
L’impresa si obbliga, infine, al rispetto della normativa vigente, in relazione alla volontà espressa di voler subappaltare i lavori nei limiti di legge ed in conformità a quanto dichiarato in sede di gara; L’aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori – a qualsiasi titolo -, per quanto compatibili con il ruolo
e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi
dell’articolo 2 comma 3 dello stesso DPR. A tal fine la SOCIETA’ LE SERRE trasmette all’aggiudicatario copia del DPR 62/2013 per una sua più completa conoscenza. L’aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi del DPR predetto può costituire causa di risoluzione contrattuale. L’amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta affidataria il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 6
I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro giorni 5 dalla predetta stipula. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 340 (trecentoquaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto. La penale in oggetto trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
ART. 7
A garanzia del presente contratto l'appaltatore deposita c/o la Segreteria della Società LE SERRE polizza n. 956982 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia AELLE - Genova cod. 029, a titolo di cauzione definitiva, calcolata ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 8
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell'art. 103 del D.P.R. 554/1999, ha stipulato polizza assicurativa n. 956108 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia AELLE - Genova cod. 029, polizza che viene depositata agli atti della Società. La polizza prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
ART. 9
Tutte le spese inerenti al presente atto e che da esso potranno dipendere, sono a carico della ditta appaltatrice.
ART. 10
Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010, il Committente ha facoltà di richiedere di occupare od utilizzare l’opera o parte di essa, ovvero, ancora, i lavori realizzati, prima che sia intervenuto il collaudo provvisorio, procedendo alla consegna anticipata.
ART. 11
Ai sensi della normativa vigente l'Ente ha acquisito i certificati camerali (comprensivi di antimafia), e la documentazione di cui all’art 6-bis del
dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 da cui non sono emerse condizioni di impedimento alla sottoscrizione del presente atto.
ART. 12
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità ART 13
Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata si richiama quanto espressamente previsto nelle clausole contrattuali di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato – che sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto – e dalle vigenti disposizioni del Codice Civile
ART 14
La presente scrittura, firmata mediante apposizione di firma digitale, è assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131/86 e smi.
********************************************************** Per LE SERRE SRL.:
Per LA DITTA: