ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILE
“PROGETTO REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE”
Il Responsabile del Settore Amministrativo Rende noto
Che per il giorno 29.12. 2009 alle ore 09,00, presso gli uffici del Settore Amministrativo in xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.923 del 07.12.2009, in seduta pubblica, è indetta una
PROCEDURA APERTA
Ai sensi dell’art.17, comma 4 lettera a) della L.R. n.5 del 07.08.2007
BANDO DI GARA
PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’INSONORIZZAZIONE DELLA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANILE.
OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura e messa in opera del materiale necessario per l’insonorizzazione della sala prove del centro giovanile.
CIG 0410011FC3
L'IMPORTO A BASE D'ASTA è di €.13.600,00 (IVA esclusa)
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta (pubblico incanto), da esperirsi ai sensi dell’art.17, comma 4 lettera a) della L.R.
n.5 del 07.08.2007 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b) e con la verifica dell’eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell’art.20 della L.R. n.5 del 07.08.2007.
I termini per la presentazione delle domande e delle offerte sono stabiliti ai sensi dell’art.22, punti 20 e 21 della L.R. n.5/2007.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
LUOGO DELLA CONSEGNA E POSA IN OPERA: Comune di Decimomannu – Centro di Aggregazione Sociale Via A. Moro, 1 – 09033 Decimomannu – (Prov. CA)
TERMINI DELLA CONSEGNA E POSA IN OPERA: entro giorni 45 decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI: come da schede tecniche allegate al capitolato speciale d’appalto
DATA DELLA GARA : 29.12.2009
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA: la fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nell’apposito capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto.
FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi regionali di cui all’Accordo di Programma Quadro in materia di politiche Giovanili e con fondi comunali;
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:
Saranno ammesse alla gara esclusivamente le ditte in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di attività di cui al presente bando.
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: 2% del prezzo complessivo dell’appalto indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell’art.75 comma 1 del decreto legislativo n.163\2006. L’importo della garanzia provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee come indicato al comma 7 dell’art.75 del decreto legislativo 163\2006.
Le associazioni temporanee non ancora costituite dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata espressamente a tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento.
La mancanza o l’irregolarità della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione dalla gara.
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA: 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.113 comma 1 del decreto legislativo n.163\2006.
SUBAPPALTO: vietato.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, (pena l’esclusione dalla gara), a questo Comune- Ufficio Protocollo, tramite raccomandata RAR o a mezzo agenzia di recapito, un plico debitamente chiuso con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le ore 11.00 del giorno 28.12.2009 con l’indicazione del mittente e recante la seguente scritta “OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’INSONORIZZAZIONE DELLA SALA
PROVE DEL CENTRO GIOVANILE. La mancanza della ceralacca e/o di firma su tutti i lembi di chiusura e/o di indicazione del mittente e/o dell’indicazione dell’oggetto della gara saranno motivo di esclusione dalla gara.
La presentazione del plico potrà avvenire anche mediante consegna in autoprestazione all’ufficio protocollo esclusivamente il giorno 28.12.2009 entro le ore 11.00, pena l’esclusione dalla gara.
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione appresso indicata, redatta in lingua italiana:
A) Domanda di partecipazione alla gara, resa in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando l’allegato 1), contenente la dichiarazione rilasciata ai sensi del
D.P.R. 445/2000, nella quale, con riferimento espresso all’oggetto del presente appalto, si attesti, pena l’esclusione dalla gara:
1. che il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta offerente è:
2. che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, numero di matricola , data di iscrizione , data di inizio attività , esatta indicazione dell’attività (o delle attività) pertinenti all’oggetto del presente bando di gara,per la quale la Ditta è iscritta
;
3. che la sede legale della Ditta è e la sede operativa è
4. che il CCNL applicato è
5. di avere la seguente dimensione aziendale
6. che il Codice attività ISTAT è
7. che la Posizione INAIL è e che la posizione INPS è
8. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (lett.a, art 38,D.Lgs 163/06)
9. che a carico della Ditta non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 / 1956 ( art. 38 lett. b D.Lgs 163/2006) o di una delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n°575, art. 10, e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia). Il divieto e l’esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati alla lett. b art. 38 D.Lgs 163/2006 (di cui si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pena l’esclusione dalla gara);
10. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari (lett. c,art. 38, D.Lgs 163/06); Il divieto e l’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati alla lett. c art. 38 D.Lgs 163/2006 ( di cui si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pena l’esclusione dalla gara);
11. che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90 (lett. D, art38, D.Lgs. 163/06);
12. che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente (lett. e, art.38, D.Lgs 163/06);
13. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o malafede o errori gravi (lett. f, art. 38, D.Lgs 163/06);
14. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e non ha commesso violazioni rispetto a questi obblighi (lett.g, art 38, D.Lgs. 163/06)
15. che la Ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in precedenti appalti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (lett. h, art. 38, D.Lgs 163/06)
16. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (lett.i, art 38, D.Lgs. 163/06)
17. che nel caso di aggiudicazione, si impegna a presentare il DURC in corso di validità;
18. che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n°68/1999), (lett.l,art. 38, D.Lgs. 163/06);
19. che la Ditta non si trova nella condizione prevista dall’art.9, comma .2, lett.c) del D.Lgs 231/2001, in quanto a carico della stessa e dei propri titolari e rappresentanti legali e direttori tecnici non sussistono, ai sensi dell’art.32 quater del codice penale e della legge n°689/91, cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (lett. m, art.38,D.Lgs. 163/06);
20. che la Ditta non partecipa contemporaneamente quale impresa singola e quale membro di associazione temporanea o di consorzio, non é parte di più raggruppamenti e che la stessa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del C.C.;
21. (Nel caso di raggruppamenti di impresa) che si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei membri del raggruppamento;
22. che non sussistono in capo alla Ditta altre situazioni che determinano l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
23. che ha formulato l’offerta tenendo conto della disposizioni vigenti in materia di costi del lavoro e di sicurezza e protezione dei lavoratori;
24. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di considerare incluso nell’importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto e dell’allegata scheda tecnica;
25. che si impegna, in caso di aggiudicazione e a pena di decadenza della stessa, a dar luogo alla fornitura e posa in opera improrogabilmente entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
26. che la Xxxxx accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel bando di gara e nel relativo Capitolato d’Appalto;
27. Che oltre al Legale rappresentante, gli altri componenti designati a rappresentare e impegnare legalmente la Ditta stessa sono:
nato a il ruolo
nato a il ruolo
nato a il ruolo
nato a il ruolo
28. che si impegna , in caso di aggiudicazione, a produrre le certificazioni in originale necessarie alla stipula del contratto non appena l’Amministrazione ne farà richiesta;
29. di essere in possesso di certificazione di sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato;
30. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione alla presente gara (art.13 D.Lgs. 196/2003).
La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante pena l’esclusione dalla gara.
Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.
La mancanza o l’incompletezza e l’irregolarità della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla gara.
La mancanza nella dichiarazione di uno qualsiasi dei punti suindicati comporterà l’esclusione dalla gara.
B) Cauzione provvisoria, in originale, a garanzia della sottoscrizione del contratto, di
€.272,00, pari al 2% dell’intero importo del contratto di €.13.600,00.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, ed essere corredata dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risulti aggiudicatario. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà, altresì, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile e l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante.
La mancanza o l’irregolarità della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione dalla gara. Il codice CIG vale ad identificare univocamente la gara alla quale le imprese partecipano,
pertanto i partecipanti, ove non riportino correttamente il CIG saranno esclusi dalla gara.
C) Offerta economica: da presentare in bollo da € 14,62, utilizzando preferibilmente l’Allegato 2 (Offerta). L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta opaca sigillata e controfirmata (con firma leggibile e per esteso) sui lembi di chiusura compresi quelli preincollati dal fabbricante, pena l’esclusione dalla gara, e recare sul frontespizio il nominativo dell’Impresa offerente e la dicitura “OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’INSONORIZZAZIONE DELLA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANILE”.
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti pena l’esclusione dalla gara. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana pena l’esclusione dalla gara.
L’offerta dovrà essere sottoscritta, (con firma leggibile e per esteso) pena l’esclusione dalla gara, da parte del legale rappresentante dell’Impresa in ogni pagina e riportare l’indicazione sia in cifre che in lettere, del prezzo offerto quale importo complessivo della fornitura. Qualora l’importo complessivo d’appalto, indicato in cifre differisca da quello indicato in lettere, e in ogni altro caso di divergenza fra gli importi indicati, si prenderà in considerazione quello più vantaggioso per l'Amministrazione.
La mancanza dell’identificazione della ditta, del legale rappresentante, della firma del legale rappresentante, della data di sottoscrizione, dell’oggetto della fornitura comporterà la nullità dell’offerta. In caso di ATI l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle ditte aderenti.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: la gara avrà luogo nella sede del palazzo comunale di Xxxxxxxxxxx in seduta pubblica, da tenersi in data 29.12.2009 alle ore 09.00, nella quale la Commissione di gara, presieduta dal Responsabile del Settore Amministrativo, procederà alla verifica della documentazione relativa all’ammissione delle ditte alla gara, all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica e all’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta che abbia presentato l’offerta più bassa.
Il Presidente della commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa e di rinviarla in presenza di cause di forza maggiore, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L'aggiudicazione avverrà sotto riserva di successivi accertamenti nel caso sorgano contestazioni in sede di gara.
Il presente appalto è regolato dalle norme previste nel capitolato speciale d'appalto e per quanto espressamente ivi non contemplato si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
In caso di parità di offerta si procederà a sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta e offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
AVVERTENZE
Resta inteso che:
• in caso di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496 del codice penale;
• l’incompletezza, l’irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalle presenti modalità di gara, comporteranno l’esclusione dalla gara;
• non saranno ammesse offerte relative a parte del servizio;
• non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara le Imprese fra le quali vi siano forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o che abbiano in comune il titolare per le Imprese individuali, uno dei soci per le Società di persone o uno degli amministratori con poteri di rappresentanza per le Società di capitali;
• L'Ente non risponderà di eventuali ritardi addebitabili ai servizi di recapito per la spedizione del plico;
• l’offerente è vincolato alla propria offerta per la fornitura appaltata;
• La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine indicato dall’Amministrazione comunale, a produrre a questo Ente la seguente documentazione:
1. i documenti sostituiti in sede di gara da autocertificazioni e autodichiarazioni, per le verifiche ex DPR 445/2000;
2. cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006.
3. versamento alla Tesoreria comunale della somma che gli sarà comunicata nella lettera di aggiudicazione, quale deposito per spese contrattuali che verranno calcolate successivamente.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione – Sig. Xxxxx Xxxxx tel.
070/0000000.
Il bando di gara sarà pubblicato mediante affissione del bando di gara in forma integrale all’albo pretorio comunale, pubblicazione sul sito web del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx e sul sito web della Regione autonoma della Sardegna xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e sui periodici Fabbris e Punto Appalti;
Xxxxxxxxxxx,
Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx
ALLEGATI:
- MODELLO DI DICHIARAZIONE (Allegato 1)
- MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA (Allegato 2)
fac-simile per intestazione plico principale contenente l’offerta
✂
Ditta:
Domanda di partecipazione alla gara per l’appalto per la
FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’INSONORIZZAZIONE DELLA SALA PROVE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.
Spett.le
COMUNE DI DECIMOMANNU
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0
00000 XXXXXXXXXXX - XX
fac-simile per intestazione busta contenente l’offerta economica
Ditta:
CONTIENE OFFERTA ECONOMICA per la
FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’INSONORIZZAZIONE DELLA SALA PROVE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.
✂
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL PLICO PRINCIPALE (chiuso, sigillato e controfirmato):
1. Domanda di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione, in carta semplice, come da allegato 1 con allegata copia fotostatica di documento di identità valido del soggetto che ha espresso l'offerta e sottoscritto la dichiarazione;
2. Offerta economica, in bollo da € 14,62, in busta chiusa, sigillata e controfirmata redatta sul modello allegato 2, con prezzo complessivo e ribasso percentuale;
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILE
“PROGETTO REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE”
CAPITOLATO D’ONERI
PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’INSONORIZZAZIONE DELLA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANILE.
ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura del materiale necessario per l’insonorizzazione della sala prove per il centro giovanile nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanile per la realizzazione del “Progetto realizzazione Centro Giovanile”.
ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura sono quelle indicate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato sotto la lettera "A".
ART. 3 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nel presente Capitolato d'oneri. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole o comunque proposte di condizioni diverse o limitazioni.
ART. 4
TERMINI DELLA FORNITURA E PENALITA'
La consegna della fornitura e posa in opera dei materiali oggetto dell’appalto dovrà avvenire previo accordo con il Responsabile del Settore Amministrativo e comunque entro 45 giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione nei luoghi e secondo i quantitativi indicati dall'Amministrazione.
La pena pecuniaria in caso di ritardo di consegna e termine della messa in opera del materiale oggetto dell’appalto per cause dipendenti dalla ditta appaltatrice è stabilita in ragione
€.300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata.
L' Amministrazione si riserva la facoltà di variare in più o in meno le quantità per ogni singola categoria alle stesse condizioni del contratto, qualora si verificasse la necessità.
ART. 5 SUBAPPALTO
E’ vietato alla Ditta, senza il consenso scritto dall’Amministrazione, cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del presente capitolato d'oneri. Le cessioni senza consenso o qualsiasi altro atto diretto a nasconderle, faranno sorgere nell’Amministrazione il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, e ad effettuare l’esecuzione in danno.
ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI
Nel prezzo indicato in sede di offerta sono da intendersi compresi tutti gli oneri a carico della Ditta fornitrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio della medesima, anche in caso di aumento del costo dei materiali e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell’offerta.
ART. 7 CAUZIONE
La ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
La cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi della L.348/82 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di aggiudicazione con clausola di pagamento a semplice richiesta con rinuncia al beneficio della preventiva escussione.
ART.8
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo dovuto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore, e comunque a regolare esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato d'oneri, previo visto del Responsabile del Settore Amministrativo.
ART. 9
INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
La difformità qualitativa e/o quantitativa della fornitura oggetto dell'appalto si rileverà all'atto della consegna. Nel caso di difformità qualitativa il Comune ha diritto di respingere e l'appaltatore l'obbligo di ritirare i beni difformi. Conseguentemente l'appaltatore e' tenuto alla sostituzione dei beni, nei termini perentori che gli verranno indicati, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.
In caso di ripetute inadempienze delle prescrizioni contrattuali e in particolare di quelle riguardanti la qualità e il termine di consegna, inosservanze da contestarsi in forma scritta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con proprio atto, previa diffida ad adempiere, e provvedere come meglio crederà a diversa aggiudicazione, con incameramento della cauzione prestata.
ART.10 CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere tra la ditta aggiudicataria e l'Amministrazione appaltante, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione dell'appalto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Cagliari. E' esclusa la clausola arbitrale.
ART. 11 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato d’oneri, si rinvia alle norme previste dalla legislazione vigente in materia di forniture pubbliche.
IL Responsabile del Settore Amministrativo (Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx)
Decimomannu li
Allegato A) AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’INSONORIZZAZIONE DELLA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANILE.
- Insonorizzazione
Contropareti e controsoffitti: Sala prove e Regia Tot Mq. 96,315
Rivestimento di parete e solaio (controsoffitto) in materiale fonoassorbente (pannelli) tipo ERACLIT-PV (-M), classe di incremento 15dB, con classe di isolamento in opera su parete Kg/mq. 100 (potere fono isolante) Rw dB. I pannelli saranno fissati a mezzo viti su un’orditura di supporto distanziale costituita da profili a C, passo mm 600 e guide perimetrali con sezione ad “U” in acciaio zincato, atte a contenerla.
La struttura sarà posata senza punti di contatto con la parete da proteggere. Sui pannelli tipo ERACLIT-PV verrà posizionata successivamente una lastra di cartongesso, spessore mm. 15 vincolata alla struttura metallica a mezzo di viti, con i giunti trattati con garza ed opportuna rasatura. Le pareti saranno tinteggiate con pittura lavabile di colore bianco.
L’intercapedine tra muratura e pannello sarà riempita con un pannello in lana minerale classe 0 di reazione al fuoco con densità Kg/Mq 50
Controsoffitto Fonoassorbente: Sala prove e Regia Tot Mq. 22,10
Controsoffitto Termofonoisolante e Fonoassorbente tipo ERACLIT, composto da pannelli tipo ERACUSTIC (-M) Star in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra extrasottile (mm. 1) e superficie a vista “a grana acustica”conformi alla norma UNI 9714-M-A.F, omologati dal Ministero dell’Interno in Classe 1 di reazione al fuoco secondo la Circolare 3 XX.XX. (95) 3 del 28/02/95. Spessore pannelli mm 600 x 600 o 1200 x 600, spessore mm. 15 colore naturale, fissati mediante viti autofilettanti al controsoffitto Fonoisolante tipo Eraclit-PV
Pavimento Sala prove: Tot Mq. 25
Sul pavimento esistente verrà posizionato un pannello fonoisolante e antivibrante tipo PAVIGRAM, composto da granuli in gomma, spessore mm. 30, un pannello tipo ERACLIT-PV (-M) spessore 35, un secondo pannello tipo PAVIGRAM e a finire un un pavimento composto da doge in HDF con superficie a vista melaminica stampata tipo legno. Il pavimento sarà rifinito perimetralmente con uno zoccolino battiscopa in legno compensato o multistrato tono su tono.
Porta e Finestra interna
La porta che divide la Regia con la Sala Prove, sarà del tipo Afonico in legno 42 dB. E’ in oltre previsto che la finestra già presente si possa utilizzare con l’apertura di una porta afonica inserita nella rispettiva parete fonoisolante perimetrale.
Pertanto dovranno essere fornite due porte afoniche del tipo su indicato.
Totale spesa a base d’asta compresi pavimento + pareti + controsoffitto fonoisolante
+2 porte afoniche +lavori elettrici + smontaggio e smaltimento controsoffitto esistente €.13.600,00 più IVA al 20%, pari a complessivi €.16.320,00
I lavori sopraelencati dovranno essere effettuati da operai specializzati
Allegato A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E CONNESSA DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’INSONORIZZAZIONE DELLA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANILE.
DEL COMUNE DI DECIMOMANNU
Il sottoscritto nato il a
in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale) della ditta con sede a in via
C.F.
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:
1. che il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta offerente è:
2. che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, numero di matricola , data di iscrizione , data di inizio attività , esatta indicazione dell’attività (o delle attività) pertinenti all’oggetto del presente bando di gara,per la quale la Ditta è iscritta
;
3. che la sede legale della Ditta è e la sede operativa è
4. che il CCNL applicato è
5. di avere la seguente dimensione aziendale
6. che il Codice attività ISTAT è
7. che la Posizione INAIL è e che la posizione INPS è
8. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (lett.a, art 38,D.Lgs 163/06)
9. che a carico della Ditta non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 / 1956 ( art. 38 lett. b D.Lgs 163/2006) o di una delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n°575, art. 10, e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia). Il divieto e l’esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati alla lett. b art. 38 D.Lgs 163/2006 (di cui si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pena l’esclusione dalla gara);
10. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari (lett. c,art. 38, D.Lgs 163/06); Il divieto e l’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati alla lett. c art. 38 D.Lgs 163/2006 ( di cui si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pena l’esclusione dalla gara);
11. che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90 (lett. D, art38, D.Lgs. 163/06);
12. che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente (lett. e, art.38, D.Lgs 163/06);
13. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o malafede o errori gravi (lett. f, art. 38, D.Lgs 163/06);
14. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e non ha commesso violazioni rispetto a questi obblighi (lett.g, art 38, D.Lgs. 163/06)
15. che la Ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in precedenti appalti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (lett. h, art. 38, D.Lgs 163/06)
16. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (lett.i, art 38, D.Lgs. 163/06)
17. che nel caso di aggiudicazione, si impegna a presentare il DURC in corso di validità;
18. che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n°68/1999), (lett.l,art. 38, D.Lgs. 163/06);
19. che la Ditta non si trova nella condizione prevista dall’art.9, comma .2, lett.c) del D.Lgs 231/2001, in quanto a carico della stessa e dei propri titolari e rappresentanti legali e direttori tecnici non sussistono, ai sensi dell’art.32 quater del codice penale e della legge n°689/91, cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (lett. m, art.38,D.Lgs. 163/06);
20. che la Ditta non partecipa contemporaneamente quale impresa singola e quale membro di associazione temporanea o di consorzio, non é parte di più raggruppamenti e che la stessa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del C.C.;
21. (Nel caso di raggruppamenti di impresa) che si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei membri del raggruppamento;
22. che non sussistono in capo alla Ditta altre situazioni che determinano l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
23. che ha formulato l’offerta tenendo conto della disposizioni vigenti in materia di costi del lavoro e di sicurezza e protezione dei lavoratori;
24. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di considerare incluso nell’importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto e dell’allegata scheda tecnica;
25. che si impegna, in caso di aggiudicazione e a pena di decadenza della stessa, a dar luogo alla fornitura e posa in opera improrogabilmente entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
26. che la Xxxxx accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel bando di gara e nel relativo Capitolato d’Appalto;
27. Che oltre al Legale rappresentante, gli altri componenti designati a rappresentare e impegnare legalmente la Ditta stessa sono:
nato a il ruolo
nato a il ruolo
nato a il ruolo
28. che si impegna , in caso di aggiudicazione, a produrre le certificazioni in originale necessarie alla stipula del contratto non appena l’Amministrazione ne farà richiesta;
29. di essere in possesso di certificazione di sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato;
30. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione alla presente gara (art.13 D.Lgs. 196/2003).
Data,
Firma
NB. Allegare documento di identità prodotto in copia fotostatica non autenticata pena l’esclusione dalla gara.
Marca da Bollo
€. 14,62
Allegato B)
OFFERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’INSONORIZZAZIONE DELLA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANILE.
DEL COMUNE DI DECIMOMANNU
Importo a base d’asta €.13.600,00 (escluso di IVA)
Il sottoscritto
nato a il
in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta
con sede in via
C.F. iscritta alla CCIAA di
al N.
presa visione dell’avviso d’asta, del capitolato d’oneri e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta fornitura e messa in opera del materiale necessario per l’insonorizzazione della sala prove del Centro Giovanile.
OFFRE
per la fornitura e messa in opera del materiale necessario per l’insonorizzazione della sala
prove del Centro Giovanile la somma di €.
)esclusa di I.V.A .
(diconsi euro
pari ad un ribasso d’asta del % (diconsi ) sull’importo a base d’asta.
Data,
Timbro e firma del Rappresentante Legale della ditta