Contract
בס"ד
שנערך ונחתם בבית שמש ביום _______ לחודש ________ שנת 2015
▇▇▇: ▇▇▇▇▇ בית שמש
מרחוב דרך ▇▇▇▇ 4
בית שמש
(להלן "העירייה")
מצד אחד
לבין: _____________________
_____________________
ת.ז./ח.פ _______________
כתובת ________________
(להלן "הספק")
מצד שני
הואיל: העירייה הזמינה הצעות במסגרת הליך מכרז ▇▇' 15 / ________ להעברת מנדים;
והואיל: והספק אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו, והגיש לעירייה הצעה לבצע את העבודה ו/או חלק ממנה נשוא הצעת המחיר בהתאם לתנאי הסכם זה;
והואיל: והספק זכה בהליך מכרז ▇▇' 15 / ________ לביצוע העבודות כאמור;
אי לכך הוצהר הותנה והוסכם ▇▇▇ הצדדים כדלקמן:
המבוא:
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם גופו ויש לקראו כאחד עם ההסכם.
הגדרות
בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:
"העירייה" - ▇▇▇▇▇ בית שמש.
"המנהל" - מנהל אגף החינוך בעירייה או מי שהוסמך על ידה לצורך ההסכם.
"הצעות הספק" - הצעת הספק במסגרת מכרז ▇▇' 15/ _____ ובמסגרתו נבחרה הצעת הספק לביצוע עבודה של העברת מנדים נשוא הסכם זה.
"התמורה" - התמורה המגיעה לקבלן בעבור ביצוע כל התחייבויותיו מכח הסכם זה ומסמכי המכרז כמפורט בסעיף 14 להסכם.
"ההסכם" - הסכם זה לרבות נספחיו כמפורט בסעיף 3 להלן.
"המדד" - מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" - המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
מסמכי ההסכם:
א. הסכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א' - אישור על קיום ביטוחים.
ב. ▇▇▇▇ הספק אי בהירות או סתירה ▇▇▇ הוראות ההסכם לרבות כל מסמך אחר הנוגע לו, יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הכרעת המנהל תהא סופית והספק יהא מחויב לנהוג על פי הוראותיו.
מהות ההסכם
הספק יבצע העברה, הובלה והצבה של מבנים ניידים מאתרים ובאתרים שונים ברחבי העיר בית שמש. למען הסר ספק המדובר בהסכם מסגרת ועל הספק יהיה לבצע את העבודה לפי דרישת העירייה שתועבר מעת לעת וזאת בתוך _____ ימים מקבלת הדרישה.
ביצוע העבודות
הספק מתחייב לבצע את העבודה בעצמו ואסור לו להעביר חוזה זה, או כל סעיף מסעיפיה העבודה הכלולים בו לאדם אחר או לאנשים אחרים.
מותנה בזאת במפורש ▇▇▇ הצדדים כי הספק יהיה רשאי להעסיק לשם ביצוע העבודה רק פועלים ועובדים באמצעות שירות התעסוקה וכי העובדים והפועלים שיועסקו על ידי הקבלן יהיו עובדיו של הספק בלבד ולא של העירייה.
הספק מקבל על עצמו את האחריות עבור כל נזק לאדם, לפועליו, או לרכוש, שיגרם על ידו, או על ידי אנשיו, או פועליו, שיועסקו על ידו בכול הקשור בחוזה, וכן יחולו על הקבלן בלבד כל הוצאות ביטוח העובדים ותשלומי פיצויים ונזקים שיגיעו לפי חוקי המדינה. הספק מתחייב לבצע ולקיים ביטוח לתקופת העבודה לפי החוק, הן כלפי הציבור על נזק גופני, הן כלפי רכוש והן כלפי עובדיו, כך שפוליסות ביטוח אלה יבטחו את הספק ואת העירייה. מותנה בזה, כי על הספק יהיה לפטר מיד ולהחליף באחר כל פועל לפי דרישת העירייה, שימצא אותו בלתי מתאים או בלתי מוכשר לביצוע העבודה.
הספק מתחייב לשלם את שכרם של העובדים שהועסקו על ידו לביצוע העבודה, לשלם מיסים וכל תשלומי חובה לרבות פנסיה
הספק מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי תשי"ד, 1954 ובתקנות שהותקנו על פיו להמציא לעירייה לפי דרישתה אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לגבי המוסד, כל האמור בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות על העירייה כלפי אנשים המועסקים על ידי הקבלן.
הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים בשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון פיקוח על העבודה תשי"ד , 1954.
אופן ביצוע העבודות
הספק מתחייב להשתמש לשם ביצוע העבודה בחומרים ומוצרים חדשים, העומדים בדרישות התקניים הישראלים, לבצע את העבודה באופן טוב ומקצועי לשביעות רצונה המלא של העירייה ולהרחיק מאתר העבודה כל החומרים שאינם עונים לדרישות התקנים ו/או שנפסלו על ידי מהנדס העיר.
הספק מצהיר בזה שיש ברשותו את כל החומרים והכלים הדרושים לביצוע העבודה וכמו-כן האנשים, הפועלים ואמצעי התחבורה הדרושים וכל יתר הדרוש לביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה.
כפיפות ודיווח
ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה, הספק יהיה כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל בהקשר עם ההסכם, ובכלל זה:
א. ידווח הספק למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לאספקת הטובין עפ"י הזמנת הטובין וכן על כל נושא הקשרו לביצוע ההסכם.
ב. ▇▇▇▇ הספק למנהל תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין ההסכם בכלל והקמת החממה.
הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
התמורה
א. ▇▇▇▇ העברת ▇▇▇▇"ם עד גודל של 40 מ"ר ברחבי העיר יהיה הספק ▇▇▇▇ לתמורה בסך ________________ ₪ בתוספת מע"מ.
ב. ▇▇▇▇ העברת ▇▇▇▇"ם מעל גודל של 40 מ"ר ברחבי העיר יהיה הספק ▇▇▇▇ לתמורה בסך ________________ ₪ בתוספת מע"מ.
ג. מוצהר ומובהר בזאת כי המחיר הנקוב לעיל הינו סופי וכי גובה התמורה כמפורט לעיל מהווה את מלוא סכום התמורה המגיעה לספק, והספק לא יהיה ▇▇▇▇ לכל תוספת תמורה ▇▇▇▇ אספקת הטובין מעבר לאמור לעיל.
אופן תשלום התמורה
התמורה כמפורט לעיל תשולם בתוך 30 יום מסיום ביצוע העבודה בהתאם להוראות ההסכם ובכפוף להמצאת חשבונית ▇▇ כדין.
שמירת דינים ותקנים, כללי בטיחות וכללי התנהגות
שמירת דינים ותקנים:
הספק ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם, לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.
שמירה על כללי בטיחות:
הספק יבצע את אספקה ובניית החממה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות הבטיחות, בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות ובהתאם להוראות והנחיות משטרת ישראל בכל הנוגע לשינוע והובלת המנדי"ם.
העסקת כח ▇▇▇ ואי קיום יחסי עובד מעביד
מוצהר בזאת כי הספק ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של העירייה ובשום מקרה לא ייווצרו בניהם לבין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.
המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם
א. מוסכם בזאת ▇▇▇ הצדדים כי כל התחייבויותיו של הספק מכוח ההסכם הינן מכוח מומחיותן המקצועיות ולפיכך עליו לבצע בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.
ב. הספק בכפוף לאמור בסעיף קטן ג' להלן לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם.
ג. היה הספק תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכח ההסכם על דרך של העברת זכויות במניות החברה, יפנה לקבלת אישור הגזבר. הגזבר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי יקבע האם לאשר המחאה כאמור ואם ▇▇▇.
החלטתו של הגזבר תהיה סופית ותחייב את הספק.
ד. מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה הספק את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל או מסר את ביצוע של שרות כלשהו מוטל עליו לפי הסכם זה, על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכיותיה של העירייה כלפי הגורם הנמחה.
ה. אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה עפ"י כל דין או הסכם.
ו. העירייה תהייה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן, ללא צורך בקבלת הסכמת הספק לכך.
פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
אחריות בנזיקין וביטוח
א ח ר י ו ת
הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא, ▇▇▇ לנזק גוף ▇▇▇ לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם לעירית בית שמש ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או לחברת מי שמש בע"מ (להלן : "העירייה") ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק, הנובע, ▇▇▇ במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, ▇▇▇ במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, ▇▇▇ אם נגרם על ידו ▇▇▇ אם נגרם על ידי ▇▇▇▇▇▇ ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.
ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את הביטוחים המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח המפורטים ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב, ולקיימם במשך כל זמן העבודה :
26.1 פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם
פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט 2015".
פרק א' – ביטוח הרכוש – בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבודה, כולל חומרים וציוד המובאים על ידו לאתר העבודה.
פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : 250,000 $ לארוע ו- 250,0000 $ סה"כ לתקופה.
פרק ג' - ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות :
1,500,000 $ לעובד ו- 5,000,000 $ למקרה ולתקופה.
[מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור העובדים].
פרק ד'- ביטוח לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן :
3.1.3.1 ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק.
3.1.3.2 ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ- 300,000 ש"ח לארוע, לכל כלי בנפרד.
בפוליסה זו מבוטל (אם קיים) חריג "נזק תוצאתי".
3.1.3.3 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.
3.1.3.4 ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי.
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים של פרק ד' לעיל, אולם הוא פוטר את העירייה מאחריות כלשהיא ▇▇▇▇ נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד מיכני הנדסי.
26.2 הקבלן רשאי שלא לבצע את ביטוח עבור כלי רכב ו/או ציוד מכני הנדסי אולם הוא פוטר את העירייה מאחריות כלשהיא ▇▇▇▇ נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד מיכני הנדסי.
26.4 לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: "/או עיריית בית שמש ו/או החברות
הכלכליות שלה ו/או ▇▇▇▇▇▇ ו/או כל הבא מטעמה".
(+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות המוצר).
26.5 במעמד חתימת החוזה, הקבלן ימציא לעירייה אישור עריכת ביטוח, עפ"י הנוסח המצ"ב כמסמך א, אשר יכלול ▇▇▇ השאר:
26.5.1 אישור על קביעת עיריית בית שמש ו/או החברות הכלכליות שלה" כ"מוטב" בלעדי בפוליסה, וכי בכל מקרה של פיצוי עפ"י פרק א' (ביטוח הרכוש) הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתם.
26.5.2 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.
26.5.3 אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום/הביטול לא ייכנס לתוקף בטרם חלפו 60 יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם לעירייה.
הקבלן מתחייב להמציא לעירייה אישור חדש, לפחות 15 יום לפני ▇▇▇ תוקפו של כל אישור, כל עוד החוזה מחייב זאת.
26.6 הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו, כנזכר לעיל.
26.7 הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית לעירייה וכן לפעול למימושן של הפוליסות.
26.8 הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית, עפ"י כל הפוליסות.
26.9 תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות ▇▇▇▇ העירייה – תעביר לו העירייה את תגמולי הביטוח שקיבלה מחברת הביטוח.
פיצויים מוסכמים, שיפוי קיזוז עיכבון
פיצויים מוסכמים:
א. העירייה תחייב את הספק בסך 500 ₪ ▇▇▇▇ כל יום של איחור בהעברת ▇▇▇▇"ם.
"יום איחור" לעניין זה הינו כל יום ▇▇▇ בימות השבוע, שהינו יום עבודה או שאינו יום עבודה.
ב. הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד הבסיס הידוע במועד האחרון להגשת הצעות.
ג. ▇▇▇▇ הפרה יסודית של ההסכם ישלם הספק כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סך של 20,000 ₪.
שיפוי
שילמה העירייה תשלום שהיה על הספק לשלמו מכוח כל הסכם או דין, ▇▇▇▇ הספק את העירייה ▇▇▇▇ תשלום זה בתוספת 15% ▇▇▇▇ הוצאות כלליות של העירייה, בתוך 7ימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל זה, ▇▇▇▇ הספק את העירייה ▇▇▇▇ כל תשלום שחויבה בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים ▇▇▇▇ הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה נגרמה לעירייה עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"ד, שכ"ט ממוחה וכל עלות נלוות נוספת.
קיזוז
העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה – כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו/או מי מטעמם ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.
עיכבון
העירייה רשאית תהיה לעכב בידה כל מיטלטלין, חומרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הספק אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.
אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פי כל דין או הסכם.
ביטול ההסכם ותוצאותיו
מוסכם ▇▇▇ הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:
א. מונה לספק כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או- אם הינו תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק.
ב. נגד הספק או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכח הסכם זה.
ג. הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.
ד. הוכח לעירייה כי הספק עינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.
מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם מכוח על עילה שבדין, ובכל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי הספק.
בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית ▇▇▇ הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר לפי העניין.
בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם – זכויותיה של העירייה, חובותיו של הספק והביטחונות מטעמו לא יפגעו ויושארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנגע לשירותים ו/או טובין שסופקו עד מועד הביטול.
האמור בפרק זה אינו בא לגורע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית העירייה עפ"י כל
דין או הסכם.
ויתור:
כל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם לא יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.
כתובות והודעות:
כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.
מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך 5 ימים מתאריך המשלוח.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
________________ _________________
העירייה הספק
נספח א'
אישור על קיום ביטוח
לכבוד
עיריית בית שמש(להלן : "העירייה")
מרכז מסחרי
ת.ד. 5
בית שמש 99100
פקס: ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇
הנדון : הקבלן ………………………………………
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי לביצוע עבודות קבלניות ע"ש הנ"ל וכמפורט
בהמשך :-
פרוט מלא של מהות העבודה :
העברה, הובלת והצבת דים ……………..
חוזה ▇▇' : …………………….
תקופת הביטוח : מ - ………………… עד …………………………
פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי
הפוליסה הידועה בשם "ביט 2015".
הפוליסה כוללת סעיף "תקופת תחזוקה של 24 חודשים" ביחס ל- 3 הפרקים.
3.1 סכום הביטוח לפרק א' (ביטוח רכוש) : …………………. ₪, השווה למלוא היקף העבודה כולל חומרים וציוד.
3.1.1 הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל – 10% מסכום ביטוח הרכוש, בנפרד לכל הרחבה :
א. הוצאות לפינוי הריסות.
ב. אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך.
ג. הוצאות ▇▇▇▇ תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק.
3.1.2 פרק זה מורחב לכסות גם נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או
חומרים לקויים.
אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של : 150,000 $.
3.1.3 לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן :
3.1.3.1 ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק.
3.1.3.2 ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ- 300,000 ש"ח לארוע, לכל כלי בנפרד.
בפוליסה זו מבוטל (אם קיים) חריג "נזק תוצאתי".
3.1.3.3 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.
3.1.3.4 ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי.
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים 3.1.3.1 ו- 3.1.3.4 לעיל, אולם הוא פוטר את העיריהה מאחריות כלשהיא ▇▇▇▇ נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד מיכני הנדסי.
3.2 גבול האחריות עפ"י פרק ב' (צד שלישי) :
…………………… $ לאירוע ו ………………….. $ סה"כ לתקופה.
[לפחות 250,000.- $ לאירוע ו 250,000.- $ סה"כ לתקופה].
3.2.1 סעיף 1 ב"הרחבות לפרק ב' " – תקף, ובהתאם מבוטל סעיף 7 ב"חריגים" (תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי).
סעיף 2 ב"הרחבות לפרק ב' " (כיסוי רעידות או החלשה או תמך או משען) – תקף.
גבולות האחריות ▇▇▇▇ הרחבה זו : 1,000,000 $ למקרה ולתקופת הביטוח.
סעיף 3 ב"הרחבות לפרק ב' " (הרחבת נזקי גוף) – תקף.
3.2.4 לסעיף 8 ב"חריגים" לפרק זה ("אובדן או נזק לצינורות, מתקנים או כבלים תת-קרקעיים") תתווסף הפסקה הבאה :
- ביטוח זה מורחב לכסות נזק תוצאתי מפגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תת-קרקעיים.
אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של 150,000 $.
3.3 גבולות האחריות עפ"י פרק ג' (חבות מעבידים) :
……………….. $ לעובד ו- ……………… $ למקרה ולתקופה.
[לפחות : 1,500,000 $ לעובד ו- 5,000,000 $ למקרה ולתקופה]
בכל הפוליסות הנ"ל מתווסף לשם המבוטח : "… ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עיריית בית שמש ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או מי שמש בע"מ ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם"
(+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי).
כמו כן בכל הפוליסות הנ"ל קיים סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגדם .
רשמנו לפנינו את קביעת "העירייה" כ"מוטב" בלעדי בפוליסה, וכי בכל מקרה של פיצוי עפ"י פרק א' (ביטוח הרכוש) הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.
ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י הגורמים הנזכרים בסעיף 5 לעיל אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם.
הננו מאשרים בזאת ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל מקרה
של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 60 יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן וגם ל "עירייה".
מצ"ב פרוט סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ"ל.
בכבוד רב,
……….. חברה לביטוח בע"מ
12