Common use of Viivästys Clause in Contracts

Viivästys. Urakan kohteena olevan päiväkodin on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 31.12.2020 lukien (ts. kaikki asennukset valmiina ja Tilaaja hyväksynyt kohteen). Mikäli ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, Urakoitsijan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Jos Urakan kohteen käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. YSE 18 § poiketen viivästyssakko on 0,5 % Urakoitsijan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta, jolta päiväkodin käyttöönotto viivästyy. Viivästyssakkoa peritään enintään viideltä (5) seitsemän vuorokauden mittaiselta ajanjaksolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista muista välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajan oikeudesta purkaa sopimus viivästymisen perusteella noudatetaan, mitä YSE- ehdoissa todettu. Mikäli käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, tarkennetaan rakennusten käyttöönoton aikataulua viivästystä vastaavasti. YSE 35 § poiketen todetaan, ettei Urakoitsijalla ole oikeutta viivästyssakkoon Tilaajasta aiheutuvasta viivästymisestä ja Tilaaja vastaa aiheuttamansa viivästymisen lisäkustannuksista ainoastaan toteutuneen mukaan. Lisäksi korvausvelvollisuus edellyttää, että Urakoitsija osoittaa, että lisäkustannukset ovat johtuneet Tilaajasta johtuvasta viivästyksestä. Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan, mitä todettu YSE 20 §:ssä. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta Urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, ellei siitä kirjallisesti ole toisin sovittu.

Viivästys. Urakan kohteena olevan päiväkodin Sopimuksen mukainen suoritus- ja toimi- tusajankohta ei ole sitova ja sovitut toimi- tuspäivät ja aikataulut ovat vain arvioita, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Pake- tolla on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 31.12.2020 lukien (tsoikeus muuttaa Sopimuksen mu- kaista suoritus- ja toimitusajankohtaa il- moittamalla asiasta Asiakkaalle, tälle syntyvä haitta kohtuudella huomioon ot- taen. kaikki asennukset valmiina ja Tilaaja hyväksynyt kohteen). Mikäli ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ei ole tehnyt suoritusta tai toimitusta Paketoa sitovan kiinteän ja sitovan päivämäärän tai aikataulun puit- teissa tai kohtuullisessa ajassa arvioidun päivämäärän tai aikataulun jälkeen, Asiakas voi antaa Paketolle kirjallisen il- moituksen viimeisestä ja kohtuullisesta ajankohdasta, jolloin suoritus tai toimitus tulee viimeistään tehdä. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ei ole tehnyt suoritusta tai toimitusta ennen ky- seistä ajankohtaa ja se johtuu Paketon ta- hallisesta toiminnasta tai törkeästä huoli- mattomuudesta, Asiakkaalla on oikeus viivästyssakkoon, joka on kultakin täy- deltä viivästysviikolta 0,5 % viivästynei- den tuotteiden arvonlisäverottomasta kauppahinnasta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneiden tuotteiden arvosta. Asi- akkaalla ei ole oikeutta viivästyksen joh- dosta muuhun korvaukseen. Paketo ei ole vastuussa sellaisten tuotteiden viivästyksistä, jotka kolmas osapuoli valmistaa ja Paketo jälleenmyy tai maahantuo, tai mistään muustakaan viivästyksestä, joka aiheutuu kolmannen osapuolen, kuten alihankkijan, viivästyk- sestä. Paketon vastuu viivästyksistä kos- kee vain pestyjä IBC-kontteja ja POY- kontteja huomioiden kolmansien osapuo- lien vaikutus mahdollisuus. ▇▇▇▇▇▇▇ havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenämenettää oikeutensa vii- västyssakkoon, Urakoitsijan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Jos Urakan kohteen käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ esitä Pake- tolle viivästyssakkoa koskevaa kirjallista vaatimusta kahdeksan (8) päivän kulu- essa siitä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. YSE 18 § poiketen viivästyssakko on 0,5 % Urakoitsijan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta, jolta päiväkodin käyttöönotto viivästyy. Viivästyssakkoa peritään enintään viideltä (5) seitsemän vuorokauden mittaiselta ajanjaksolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista muista välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajan oikeudesta purkaa sopimus viivästymisen perusteella noudatetaan, mitä YSE- ehdoissa todettu. Mikäli käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, tarkennetaan rakennusten käyttöönoton aikataulua viivästystä vastaavasti. YSE 35 § poiketen todetaan, ettei Urakoitsijalla ole oikeutta viivästyssakkoon Tilaajasta aiheutuvasta viivästymisestä ja Tilaaja vastaa aiheuttamansa viivästymisen lisäkustannuksista ainoastaan toteutuneen mukaan. Lisäksi korvausvelvollisuus edellyttää, että Urakoitsija osoittaa, että lisäkustannukset ovat johtuneet Tilaajasta johtuvasta viivästyksestä. Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan, mitä todettu YSE 20 §:ssä. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta Urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, ellei siitä kirjallisesti ole toisin sovittukun tuotteiden toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

Viivästys. Urakan kohteena olevan päiväkodin on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 31.12.2020 lukien (ts. kaikki asennukset valmiina 6.1 Mikäli toimitus näyttää viivästyvän Ostajasta riippumattomasta syystä, tulee Toimittajan viivytyksettä saatuaan tällaisesta seikasta tiedon ilmoittaa Ostajalle kirjallisesti uhkaavasta viivästyksestä ja Tilaaja hyväksynyt kohteen)toimenpiteistä, joilla Toimittaja parhaan kykynsä mukaan pyrkii estämään viivästyksen. 6.2 Toimittajan tulee parhaan kykynsä mukaan estää ja minimoida viivästys ja toimittaa Palvelut ja Tuotteet tilauksella sovitun toimitusaikataulun mukaisesti. Mikäli ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan Toimittaja ei kykene estämään viivästystä Ostajan määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa, Ostajalla on oikeus Toimittajan puolesta ja Toimittajan kustannuksella pyytää kolmatta suorittamaan tarvittavat toimenpiteet. 6.3 Mikäli mitä tahansa osaa Palveluista ja/tai pitää viivästystä todennäköisenäTuotteista ei toimiteta Hankintasopimuksen mukaisesti ja viivästys ei johdu Ostajasta, Urakoitsijan Ostaja voi muiden oikeuksiensa lisäksi: (a) vaatia Toimittajaa välittömästä Ostajan määrittelemässä ajassa toimittamaan Tuotteet ja/tai Palvelut toimittajan omalla riskillä ja kustannuksella, ja (b) vaatia hinnanalennusta Tuotteista ja/tai Palveluista tai peruuttaa viivästynyt toimitus ja mahdollisesti myös muut vielä täyttämättömät sitovat toimitukset, mikäli on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä todennäköistä, että sellaiset muut toimitukset tulisivat myös myöhästymään, sekä vaatia toimittajaa palauttamaan mahdollisesti peruutetuista toimituksista jo maksettu hinta. 6.4 Edellä mainitun lisäksi, Toimittaja on velvollinen suorittamaan Ostajalle sopimussakkona yhden prosentin (1%) myöhästyneen Palvelun tai Tuotteen hinnasta jokaiselta alkavalta myöhästymispäivältä, ei kuitenkaan enempää kuin kolmekymmentä prosenttia (30%) kyseisen myöhästyneen Palvelun tai Tuotteen hinnasta. Siltä osin kun myöhästymisestä aiheutuvat vahingot ylittävät sopimussakon määrän, on Ostajalla oikeus vaatia sopimussakon ylimenevä osuus vahingonkorvauksena. Edellä mainittu sopimussakko ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseenmaksaminen eivät miltään osin rajoita Ostajan oikeutta purkaa Hankintasopimus viivästyksestä johtuen. Jos Urakan kohteen käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä, Tilaajalla Ostajalla on halutessaan oikeus viivästyssakkoon. YSE 18 § poiketen viivästyssakko on 0,5 % Urakoitsijan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta, jolta päiväkodin käyttöönotto viivästyy. Viivästyssakkoa peritään enintään viideltä (5) seitsemän vuorokauden mittaiselta ajanjaksolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista muista välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon kuitata sopimussakon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajan oikeudesta purkaa sopimus viivästymisen perusteella noudatetaan, mitä YSE- ehdoissa todettu. Mikäli käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, tarkennetaan rakennusten käyttöönoton aikataulua viivästystä vastaavasti. YSE 35 § poiketen todetaan, ettei Urakoitsijalla ole oikeutta viivästyssakkoon Tilaajasta aiheutuvasta viivästymisestä ja Tilaaja vastaa aiheuttamansa viivästymisen lisäkustannuksista ainoastaan toteutuneen mukaan. Lisäksi korvausvelvollisuus edellyttää, että Urakoitsija osoittaa, että lisäkustannukset ovat johtuneet Tilaajasta johtuvasta viivästyksestä. Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan, mitä todettu YSE 20 §:ssä. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta Urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, ellei siitä kirjallisesti ole toisin sovittuOstajan Toimittajalle Hankintasopimuksen alla maksettavista laskuista.

Viivästys. Urakan kohteena Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava. viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran 7. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Myyjällä on milloin tahansa oikeus muuttaa on yleisesti tarkoitettu. toimitusaikaa ilman myyjälle aiheutuvia viivästys- tai muita seuraamuksia, mikäli tavaraa, komponentteja tai Myyjä ei vastaa tavaran aiheuttamista välillisistä vahingoista ja myyjän vastuu välittömistä vahingoista on muita osia ei ole mahdollista saada esimerkiksi yleisten saatavuusongelmien tai markkinoilla olevan päiväkodin rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan. komponenttipulan vuoksi eikä myyjän ole kohtuullisin liiketoiminnallisin toimenpitein mahdollista järjestää Kun tavara on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 31.12.2020 lukien (tsostajan hallinnassa tai kun ostaja on luovuttanut tavaran edelleen, myyjä ei vastaa sen korvaavia tavaroita, komponentteja tai muita osia. kaikki asennukset valmiina aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu: a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella seuraus b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai ostajan valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen. olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen. sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä edellä esitettyjen a) ja Tilaaja hyväksynyt kohteen)b) kohtien mukaisesti on vapautettu vahingosta. Mikäli ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, Urakoitsijan muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Jos Urakan kohteen käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. YSE 18 § poiketen viivästyssakko on enintään 0,5 % Urakoitsijan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksoltamyöhästyneen ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, jolta päiväkodin käyttöönotto viivästyy. Viivästyssakkoa peritään on siitä kuitenkin nousta enintään viideltä (5) seitsemän vuorokauden mittaiselta ajanjaksolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista muista välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajan oikeudesta purkaa sopimus viivästymisen perusteella noudatetaan, mitä YSE- ehdoissa todettu. Mikäli käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, tarkennetaan rakennusten käyttöönoton aikataulua viivästystä vastaavasti. YSE 35 § poiketen todetaan, ettei Urakoitsijalla ole oikeutta viivästyssakkoon Tilaajasta aiheutuvasta viivästymisestä ja Tilaaja vastaa aiheuttamansa viivästymisen lisäkustannuksista ainoastaan toteutuneen mukaan. Lisäksi korvausvelvollisuus edellyttää, että Urakoitsija osoittaa, että lisäkustannukset ovat johtuneet Tilaajasta johtuvasta viivästyksestä. Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan, mitä todettu YSE 20 §5,0 %:ssä. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta Urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, ellei siitä kirjallisesti ole toisin sovittuiin myöhästyneen toimituksen arvosta.

Viivästys. Urakan kohteena olevan päiväkodin Valokuitunen toimittaa liittymän viimeistään sovittuna toimituspäivänä tai, jos toimituspäivästä ei ole erikseen sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Valokuitusella on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 31.12.2020 lukien (tsoikeus muuttaa sovittua toimituspäivää sopivaksi katsomaansa ajankohtaan Valokuitusesta riippumattomien syiden tai olosuhteiden tai muiden ennalta arvaamattomien tapahtumien, joita Valokuitunen ei ole kohtuudella voinut välttää, perusteella. kaikki asennukset valmiina Näissä ehdoissa “sovittu toimituspäivä” tarkoittaa päivämäärää, jona liittymä on sovittu toimitettavaksi sopimuksen mukaisesti. Näissä ehdoissa “toteutunut toimituspäivä” tarkoittaa ajankohtaa, jona Valokuitunen on omalta osaltaan tehnyt palvelun käyttöönottamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja Tilaaja hyväksynyt kohteen)liittymä on Asiakkaan käyttöönotettavissa. Jos poikkeama palvelussa tai sen toimituksessa ei olennaisesti haittaa palvelun käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu ja tarkoitettu, sen ei katsota vaikuttavan toteutuneen toimituspäivän määräytymiseen. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Asiakas toimittaa Valokuituselle sen pyytämässä muodossa ja tavalla hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset ja muut tiedot liittymän toimittamista varten ja ilmoittaa hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Valokuituselle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä, niiden oikeellisuudesta ja kattavuudesta sekä palveluiden soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen. Asiakkaan vastuulla on huolehtia omalla kustannuksellaan muun muassa Valokuitusen esteettömästä pääsystä tarvittaviin palvelun toimituksen edellyttämiin tiloihin ja esimerkiksi sähkö- ja sisäjohtoverkon saatavuudesta toimitusosoitteessa. Asiakkaan on tarkastettava palvelu ja mahdolliset asiakkaalle toimitetut laitteet välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä 14 päivän kuluessa toteutuneesta toimituspäivästä tai jos asiakas on ottanut liittymän normaaliin käyttöön. Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei liittymä olennaisesti poikkea sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista siten, että poikkeama vaikeuttaa olennaisesti liittymän sopimuksen mukaista käyttämistä. Asiakas vastaa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten suorittamisesta ja kustannuksista. Osapuolet voivat erikseen sopia, että Valokuitunen testaa Asiakkaan kustannuksella palvelun toimivuuden. Mikäli ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan toteutunut toimituspäivä on sovitun toimituspäivän jälkeen ja viivästys johtuu yksin Valokuitusesta tai pitää viivästystä todennäköisenäValokuitusen alihankkijasta, Urakoitsijan Valokuitunen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, kuitenkin enintään 10 % liittymismaksun (kertamaksullisen liittymän osalta kertamaksun tai kuukausimaksullisen liittymän osalta kuukausimaksujen yhteenlasketun määrän määräaikaisena sopimuskautena) määrästä. Enimmäiskorvausmäärää laskettaessa palvelumaksuja, liikennemaksuja tai muita käytön määrään perustuvia maksuja tai muille Asiakkaan sopimuskumppaneille kuin Valokuituselle (mukaan lukien Palveluoperaattori) maksettavia maksuja ei huomioida. Valokuitusella on aina oikeus suorittaa korvaus hyvityksenä Asiakkaan laskuista. Valokuitusen vastuu viivästyksestä rajoittuu yllä tarkoitettuun korvaukseen kustannuksista, eikä Asiakkaalla ole oikeutta saada vahingonkorvausta, hyvitystä tai muuta kompensaatiota Valokuitusen viivästyksen johdosta. Asiakkaalla ei ole oikeutta sopimussakkoon Valokuitusen viivästyksen johdosta, jos Valokuitunen tai Valokuitusen käyttämä sopijakumppani osoittaa viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä, ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseenjonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ylivoimainen este (force majeure) taikka Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönnistä (mukaan lukien Asiakkaan itse suorittaman tonttikaivu- ja mikrokanavaputken asennustyön viivästys tai suorittamatta jättäminen) johtuva viivästys. Jos Urakan kohteen käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta viivästys johtuu Asiakkaasta, Valokuitusella on oikeus korvaukseen viivästyksistä johtuvista kustannuksista ja lisätyöstä Valokuitusen kulloinkin voimassaolevan yleisen hinnaston mukaisesti. Valokuitusella on oikeus periä sopimuksen mukaiset maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos viivästys johtuu Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, Tilaajalla toimitusaikaa jatketaan, kunnes viivästyksen syy on oikeus viivästyssakkoon. YSE 18 § poiketen viivästyssakko on 0,5 % Urakoitsijan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta, jolta päiväkodin käyttöönotto viivästyy. Viivästyssakkoa peritään enintään viideltä (5) seitsemän vuorokauden mittaiselta ajanjaksolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista muista välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajan oikeudesta purkaa sopimus viivästymisen perusteella noudatetaan, mitä YSE- ehdoissa todettu. Mikäli käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, tarkennetaan rakennusten käyttöönoton aikataulua viivästystä vastaavasti. YSE 35 § poiketen todetaan, ettei Urakoitsijalla ole oikeutta viivästyssakkoon Tilaajasta aiheutuvasta viivästymisestä ja Tilaaja vastaa aiheuttamansa viivästymisen lisäkustannuksista ainoastaan toteutuneen mukaan. Lisäksi korvausvelvollisuus edellyttää, että Urakoitsija osoittaa, että lisäkustannukset ovat johtuneet Tilaajasta johtuvasta viivästyksestä. Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan, mitä todettu YSE 20 §:ssä. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta Urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, ellei siitä kirjallisesti ole toisin sovittupoistunut.

Viivästys. Urakan kohteena olevan päiväkodin Valokuitunen toimittaa liittymän viimeistään sovittuna toimituspäivänä tai, jos toimituspäivästä ei ole erikseen sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Valokuitusella on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 31.12.2020 lukien oikeus muuttaa sovittua toimituspäivää sopivaksi katsomaansa ajankohtaan Valokuitusesta riippumattomien syiden tai olosuhteiden tai muiden ennalta arvaamattomien tapahtumien, joita Valokuitunen ei ole kohtuudella voinut välttää, perusteella. Jos viivästys johtuu kolmannesta osapuolesta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes viivästyksen syy on poistunut. Näissä ehdoissa “sovittu toimituspäivä” tarkoittaa päivämäärää, jona liittymä on sovittu toimitettavaksi sopimuksen mukaisesti. Näissä ehdoissa “toteutunut toimituspäivä” tarkoittaa ajankohtaa, jona Valokuitunen on omalta osaltaan tehnyt palvelun käyttöönottamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja liittymä on Asiakkaan käyttöönotettavissa. Jos poikkeama palvelussa tai sen toimituksessa ei olennaisesti haittaa palvelun käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu ja tarkoitettu, sen ei katsota vaikuttavan toteutuneen toimituspäivän määräytymiseen. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Jos viivästys johtuu Asiakkaasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes viivästyksen syy on poistunut. Asiakas toimittaa Valokuituselle sen pyytämässä muodossa ja sen pyytämällä tavalla hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset ja muut tiedot liittymän toimittamista varten ja ilmoittaa hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Valokuituselle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä, niiden oikeellisuudesta ja kattavuudesta sekä palveluiden soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen. Asiakkaan vastuulla on huolehtia omalla kustannuksellaan muun muassa Valokuitusen esteettömästä pääsystä tarvittaviin palvelun toimituksen edellyttämiin tiloihin ja esimerkiksi sähkö- ja sisäjohtoverkon saatavuudesta toimitusosoitteessa. Asiakkaan on tarkastettava palvelu ja mahdolliset asiakkaalle toimitetut laitteet välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä neljäntoista (ts14) päivän kuluessa toteutuneesta toimituspäivästä tai jos asiakas on ottanut liittymän normaaliin käyttöön. kaikki asennukset valmiina Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei liittymä olennaisesti poikkea sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista siten, että poikkeama vaikeuttaa olennaisesti liittymän sopimuksen mukaista käyttämistä. Asiakas vastaa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten suorittamisesta ja Tilaaja hyväksynyt kohteen)kustannuksista. Osapuolet voivat erikseen sopia, että Valokuitunen testaa Asiakkaan kustannuksella palvelun toimivuuden. Mikäli ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan toteutunut toimituspäivä on sovitun toimituspäivän jälkeen ja viivästys johtuu yksin Valokuitusesta tai pitää viivästystä todennäköisenäValokuitusen alihankkijasta, Urakoitsijan Valokuitunen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset seuraavasti: - Kertamaksullisen liittymän osalta enintään 10 % kertamaksun arvonlisäverollisesta määrästä, ja - Kuukausimaksullisen liittymän osalta enintään 10 % kuukausimaksujen yhteenlasketusta arvonlisäverollisesta määrästä koko määräaikaisen sopimuskauden ajalta. Enimmäiskorvausmäärää laskettaessa palvelumaksuja, liikennemaksuja tai muita käytön määrään perustuvia maksuja tai muille Asiakkaan sopimuskumppaneille kuin Valokuituselle (mukaan lukien Palveluoperaattori) maksettavia maksuja ei huomioida. Valokuitusella on aina oikeus suorittaa korvaus hyvityksenä Asiakkaan laskuista. Valokuitusen vastuu viivästyksestä rajoittuu yllä tarkoitettuun korvaukseen kustannuksista, eikä Asiakkaalla ole oikeutta saada vahingonkorvausta, hyvitystä tai muuta kompensaatiota Valokuitusen viivästyksen johdosta. Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyskorvaukseen Valokuitusen viivästyksen johdosta, jos Valokuitunen tai Valokuitusen käyttämä sopijakumppani osoittaa viivästyksen johtuneen sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseenvaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä, ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ylivoimainen este (force majeure) taikka Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönnistä (mukaan lukien Asiakkaan itse suorittaman tonttikaivu- ja mikrokanavaputken asennustyön viivästys tai suorittamatta jättäminen) johtuva viivästys. Jos Urakan kohteen käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta Asiakkaana on asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka liittymistä suurin osa on käyttöönotettu, mutta kaikkia liittymiä ei ole voitu toimittaa Kohteeseen huoneistojen omistajien aiheuttamien viivästysten vuoksi, niin Valokuitunen voi kuitenkin aloittaa laskutuksen kaikkien huoneistojen osalta. Jos viivästys johtuu Asiakkaasta, Valokuitusella on oikeus korvaukseen viivästyksistä johtuvista kustannuksista ja lisätyöstä Valokuitusen kulloinkin voimassa olevan yleisen hinnaston mukaisesti. Valokuitusella on oikeus periä sopimuksen mukaiset maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. YSE 18 § poiketen viivästyssakko on 0,5 % Urakoitsijan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta, jolta päiväkodin käyttöönotto viivästyy. Viivästyssakkoa peritään enintään viideltä (5) seitsemän vuorokauden mittaiselta ajanjaksolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista muista välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajan oikeudesta purkaa sopimus viivästymisen perusteella noudatetaan, mitä YSE- ehdoissa todettu. Mikäli käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, tarkennetaan rakennusten käyttöönoton aikataulua viivästystä vastaavasti. YSE 35 § poiketen todetaan, ettei Urakoitsijalla ole oikeutta viivästyssakkoon Tilaajasta aiheutuvasta viivästymisestä ja Tilaaja vastaa aiheuttamansa viivästymisen lisäkustannuksista ainoastaan toteutuneen mukaan. Lisäksi korvausvelvollisuus edellyttää, että Urakoitsija osoittaa, että lisäkustannukset ovat johtuneet Tilaajasta johtuvasta viivästyksestä. Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan, mitä todettu YSE 20 §:ssä. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta Urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, ellei siitä kirjallisesti ole toisin sovittu.

Viivästys. Urakan kohteena olevan päiväkodin Mikäli kalusteiden toimitus viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä. Tilaajalla on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 31.12.2020 lukien oikeus viivästys‐ sakkoon jokaiselta vuorokaudelta (tssisältäen myös viikonloput ja juhlapyhät), joilla tuotteiden toimi‐ tus ja asennus viivästyy määrätystä päivästä. kaikki asennukset valmiina ja Tilaaja hyväksynyt kohteen)Viivästyssakko on 10 % per viivästynyt tuote per viivästynyt vuorokausi. Viivästyssakkoa peritään enintään kahdelta viikolta. Mikäli toimitus on viivästynyt viivästyssakon perimistä koskevan enim‐ mäisajan verran eikä tilattuja tuotteita ja palveluja ole toimitettu, Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa tilaus ja sopimus ja hankkia korvaava suoritus muulta toimittajalta, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, Urakoitsijan tuote on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Jos Urakan kohteen käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. YSE 18 § poiketen viivästyssakko on 0,5 % Urakoitsijan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta, jolta päiväkodin käyttöönotto viivästyy. Viivästyssakkoa peritään enintään viideltä (5) seitsemän vuorokauden mittaiselta ajanjaksoltasaatavissa viivytyksittä. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista muista välittömästä vahingosta vahingonkorvauksena korvaavan tuotteen tai palvelun ja alkuperäisen, Toimittajalta hankittavan tuotteen tai palvelun hinnanero sekä korvaavan tuotteen tai palvelun hankinnasta aiheutuneet selvittely ym. kustannukset siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määränmaksetun edellä mainitun viivästyssakon. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudestaToimituksen viivästyessä ylivoimaisen esteen vuoksi, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä sopimusvelvoitteen täyttymisen aikaa jatke‐ taan viivästyksen keston pituuden mukaisesti, kuitenkin enintään kaksi (2) viikkoa, minkä jälkeen Ti‐ laaja on oikeutettu purkamaan sopimuksen viivästyksen johdosta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästäsopimuksen syntymi‐ sen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota osapuolten ei ole ollut syy‐ tä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on osapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaiku‐ tusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tilaajan oikeudesta purkaa sopimus viivästymisen perusteella noudatetaanTällainen ta‐ pahtuma voi olla sota, mitä YSE- ehdoissa todettu. Mikäli käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystäkapina, tarkennetaan rakennusten käyttöönoton aikataulua viivästystä vastaavasti. YSE 35 § poiketen todetaansisäinen levottomuus, ettei Urakoitsijalla ole oikeutta viivästyssakkoon Tilaajasta aiheutuvasta viivästymisestä viranomaisen suorittaman pakko‐otto tai ta‐ kavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti‐ tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja Tilaaja vastaa aiheuttamansa viivästymisen lisäkustannuksista ainoastaan toteutuneen mukaan. Lisäksi korvausvelvollisuus edellyttää, että Urakoitsija osoittaa, että lisäkustannukset ovat johtuneet Tilaajasta johtuvasta viivästyksestä. Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan, mitä todettu YSE 20 §:ssä. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta Urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, ellei siitä kirjallisesti ole toisin sovittuepäta‐ vallinen sopijapuolista riippumaton syy.

Viivästys. Urakan kohteena olevan päiväkodin Valokuitunen toimittaa liittymän viimeistään sovittuna toimituspäi- vänä tai, jos toimituspäivästä ei ole erikseen sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Valokuitusella on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 31.12.2020 lukien (tsoikeus muuttaa sovittua toimituspäivää sopivaksi katsomaansa ajankohtaan Valo- kuitusesta riippumattomien syiden tai olosuhteiden tai muiden en- nalta arvaamattomien tapahtumien, joita Valokuitunen ei ole kohtuu- della voinut välttää, perusteella. kaikki asennukset valmiina Näissä ehdoissa “sovittu toimituspäivä” tarkoittaa päivämäärää, jona liittymä on sovittu toimitettavaksi sopimuksen mukaisesti. Näissä ehdoissa “toteutunut toimituspäivä” tarkoittaa ajankohtaa, jona Valokuitunen on omalta osaltaan tehnyt palvelun käyttöönotta- miseksi tarvittavat toimenpiteet ja Tilaaja hyväksynyt kohteen)liittymä on Asiakkaan käyttöön- otettavissa. Jos poikkeama palvelussa tai sen toimituksessa ei olennaisesti hait- taa palvelun käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu ja tarkoitettu, sen ei katsota vaikuttavan toteutuneen toimituspäivän määräytymiseen. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Asiakas toimittaa Valokuituselle sen pyytämässä muodossa ja tavalla hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset ja muut tiedot liittymän toimittamista varten ja ilmoittaa hyvissä ajoin muu- toksista antamissaan tiedoissa sekä muista palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Valokuituselle an- tamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä, niiden oikeellisuu- desta ja kattavuudesta sekä palveluiden soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen. Asiakkaan vastuulla on huolehtia omalla kustannuksellaan muun muassa Valokuitusen esteettömästä pääsystä tarvittaviin palvelun toimituksen edellyttämiin tiloihin ja esimerkiksi sähkö- ja sisäjohto- verkon saatavuudesta toimitusosoitteessa. Asiakkaan on tarkastettava palvelu ja mahdolliset asiakkaalle toimi- tetut laitteet välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hy- väksytyksi, ellei Asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä 14 päivän kuluessa toteutuneesta toimituspäivästä tai jos asiakas on ottanut liittymän normaaliin käyttöön. Reklamaatiosta huolimatta toi- mitus katsotaan hyväksytyksi, ellei liittymä olennaisesti poikkea so- pimuksessa määritellyistä ominaisuuksista siten, että poikkeama vaikeuttaa olennaisesti liittymän sopimuksen mukaista käyttämistä. Asiakas vastaa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien tes- tausten suorittamisesta ja kustannuksista. Osapuolet voivat erik- seen sopia, että Valokuitunen testaa Asiakkaan kustannuksella pal- velun toimivuuden. Mikäli ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan toteutunut toimituspäivä on sovitun toimituspäivän jälkeen ja viivästys johtuu yksin Valokuitusesta tai pitää viivästystä todennäköisenäValokuitusen alihankkijasta, Urakoitsijan Valokuitunen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, kuitenkin enintään 10 % liit- tymismaksun (kertamaksullisen liittymän osalta kertamaksun tai kuukausimaksullisen liittymän osalta kuukausimaksujen yhteenlas- ketun määrän määräaikaisena sopimuskautena) määrästä. Enim- mäiskorvausmäärää laskettaessa palvelumaksuja, liikennemaksuja tai muita käytön määrään perustuvia maksuja tai muille Asiakkaan sopimuskumppaneille kuin Valokuituselle (mukaan lukien Palve- luoperaattori) maksettavia maksuja ei huomioida. Valokuitusella on aina oikeus suorittaa korvaus hyvityksenä Asiakkaan laskuista. Valokuitusen vastuu viivästyksestä rajoittuu yllä tarkoitettuun kor- vaukseen kustannuksista, eikä Asiakkaalla ole oikeutta saada va- hingonkorvausta, hyvitystä tai muuta kompensaatiota Valokuitusen viivästyksen johdosta. Asiakkaalla ei ole oikeutta sopimussakkoon Valokuitusen viivästyk- sen johdosta, jos Valokuitunen tai Valokuitusen käyttämä sopija- kumppani osoittaa viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdolli- suuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä, ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseenjonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ylivoimainen este (force majeure) taikka Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönnistä (mukaan lukien Asiakkaan itse suo- rittaman tonttikaivu- ja mikrokanavaputken asennustyön viivästys tai suorittamatta jättäminen) johtuva viivästys. Jos Urakan kohteen käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta viivästys johtuu Asiakkaasta, Valokuitusella on oikeus korvauk- seen viivästyksistä johtuvista kustannuksista ja lisätyöstä Valokuitu- sen kulloinkin voimassaolevan yleisen hinnaston mukaisesti. Valo- kuitusella on oikeus periä sopimuksen mukaiset maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos viivästys johtuu Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, Tilaajalla toi- mitusaikaa jatketaan, kunnes viivästyksen syy on oikeus viivästyssakkoon. YSE 18 § poiketen viivästyssakko on 0,5 % Urakoitsijan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta, jolta päiväkodin käyttöönotto viivästyy. Viivästyssakkoa peritään enintään viideltä (5) seitsemän vuorokauden mittaiselta ajanjaksolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista muista välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajan oikeudesta purkaa sopimus viivästymisen perusteella noudatetaan, mitä YSE- ehdoissa todettu. Mikäli käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, tarkennetaan rakennusten käyttöönoton aikataulua viivästystä vastaavasti. YSE 35 § poiketen todetaan, ettei Urakoitsijalla ole oikeutta viivästyssakkoon Tilaajasta aiheutuvasta viivästymisestä ja Tilaaja vastaa aiheuttamansa viivästymisen lisäkustannuksista ainoastaan toteutuneen mukaan. Lisäksi korvausvelvollisuus edellyttää, että Urakoitsija osoittaa, että lisäkustannukset ovat johtuneet Tilaajasta johtuvasta viivästyksestä. Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan, mitä todettu YSE 20 §:ssä. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta Urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, ellei siitä kirjallisesti ole toisin sovittupoistunut.