CONTRATO Nº 022- 2005-OGAS –UNCP “ ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA EL PABELLON DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO DE LA UNCP”

CONTRATO Nº 022- 2005-OGAS –UNCP “ ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA EL PABELLON DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO DE LA UNCP”

Conste por el presente contrato que se extiende en 01 original y 02 copias, el contrato de compra - venta y colocación de ascensores para el pabellón de administración y gobierno de la UNCP; por una parte la Universidad Nacional del Centro del Perú con R.U.C No. 20145561095 representada por el Econ. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Jefe de la Oficina General de Abastecimiento y Servicios Generales, identificado con D.N.I. Nº 19915166, con domicilio legal en la xxxxx Xxxx Xx. 000-Xxxxxxxx que en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, y de otra parte señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx representante legal de la empresa ASCENSORES S.A., identificado con D.N.I 07791394 con domicilio legal en la Avenida Evitamiento Nº 1784 Ate., según poder inscrito en la Ciudad de Lima en la Partida Electrónica Nº 01215027 en la Oficina Registral de Lima denominada para estos efectos como LA CONTRATISTA en los términos y condiciones de las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. Con Resolución No. 00234-R-2005 se nombra al Comité Especial para que realice el proceso de Licitación Publica No. 0003-2005-UNCP, para la compra de ASCENSORES PARA EL PABELLÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA UNCP.

2. El Comité Especial elaboró las Bases, condujo el proceso y otorgó la Buena Pro a la empresa ASCENSORES S.A.

3. Por estos antecedentes el Jefe de la Oficina General de Abastecimientos y Servicios Generales de la UNCP debe suscribir el respectivo contrato de conformidad al título V del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO DEL CONTRATO

La CONTRATISTA venderá ascensores a la Universidad según el expediente técnico de las Bases del proceso de selección y sus propuestas presentadas para la Licitación Pública No. 0003-2005-UNCP, para el Pabellón de Administración y Gobierno de la UNCP.

CLAUSULA TERCERA: DE LOS ALCANCES

• Las especificaciones técnicas de los ascensores, sus complementos y su colocación son las indicadas en su propuesta técnica, cuyos detalles son:

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.
Ascensores VF2.816.9 C.(Públicos)	2	185,900.00	371,800.00
Ascensores VF1.816.9 C.(Privados)	1	187,200.00	187,200.00
		TOTAL	559,000.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ASCENSORES PUBLICO

CANTIDAD TIPO CAPACIDAD Y VELOCIDAD RECORRIDO PARADAS Y ABERTURAS FUERZA ELECTRICA
CONTROL
OPERACIÓN MAQUINA CABINA

SEGURIDAD CONTRA CAIDAS
AMORTIGUADORES
OPERADOR DE PUERTAS

ENTRADA PARA LOS PISOS
SEÑALES
MANTENIMIENTO

DIMENSIONES XX XXXX
SOBRERECORRIDO
PIT
(02) VF2-816-9C. Pasajeros comerciales. 630 kg (8 personas) a 1.60 m/s S1°-SS°-1° al 9° piso, 33.40 m aprox. Once (11) y once (11); al mismo lado. 220 V, trifásica, 60 Hz, más línea en tierra propia.
ECOTRONIC-LS, de voltaje y frecuencia variable (VVVF). Dúplex, Automática colectiva en subida y bajada. De tracción por engranajes. 1.17 m de frente por 1.20 de fondo, medidas interiores. Modelo Xxxx, según pág. Nº 2. De acción progresiva.
De resortes instalados en la fosa.
Del tipo DO-2000, para trabajo intensivo. Controles digitales para acceso con clave.
Del tipo automático de apertura central.
Luminosas.
Gratuito durante los tres primeros años de operación.
3.70m de frente por 1.80 m de fondo
4.35 m aproximadamente.
1.90 m de profundidad.

PLATAFORMA

Será fabricada de armazón xx xxxxx con falso piso metálico, piso similar al material xxx xxxx de acceso.

Tendrá umbral antirresbaladizo de aluminio.

CABINA:

Será fabricada xx xxxxx diseño Xxxx especial. con los siguientes acabados:

• Techo Modelo "LUX STEEL" que contiene falso xxxxx xx xxxxx inoxidable con adecuada Iluminación.

• Paneles: frontal. laterales y de fondo en acero inoxidable cepillado

• Puertas serán xx xxxxx inoxidable de apertura central de operación automática. para una entrada libre de 0.80 m de espesor por 2.10 m de alto. acabadas en acero inoxidable.

• Pasamanos xx xxxxx inoxidable en la pared de fondo.

• Ventilador

• Espejo al fondo a media altura sobre pasamanos xx xxxxx inoxidable

• Intercomunicador. en cabina y sala de máquina. con alarma conectada a la oficina de

seguridad y control.

• Dispositivo xx xxxxx infrarrojos multiparalelos a todo lo alto para reapertura de puertas Luz de emergencia.

• Código de acceso

XXXXXXX XX XXXX

Serán xx xxxxx inoxidable en todos los pisos. del tipo automático de apertura central. para una entrada libre de 0.80 x xx xxxxx xxx 0. 00 x xx xxxx

XXXXXXXXXXXX

Botones xx Xxxx:

Serán luminosos del tipo "NEL" con insertos braile y anillo iluminado los mismos que se encenderán para indicar que el ascensor está funcionando.

Panel de Mando:

Llevará el mismo sistema que los botones xx xxxx con insertos "Braille". para identificación, de los pisos y será xx xxxxx inoxidable. Incluye reloj digital.

Indicador de Posición:

Tanto en el primer piso como en la cabina llevará indicador del tipo digital de 16 segmentos. Además todos los pisos llevarán linternas direccionales (dirección del viaje del ascensor) y ''gong:'' 'señal acústica.

Módulos Adicionales incluidos en la oferta:

EPO : Operación de rescate de emergencia que consiste en traer a las cabinas de los ascensores una por una al 1 er. Piso y dejarlas estacionadas con las puertas abiertas usando la emergía de emergencia del edificio

EFS1 : Llave de servicio de bomberos que permite traer a los ascensores al 1er., piso en caso de incendio.

ISC1 : Llave independiente de servicio. que permite independizar el ascensor de las llamadas de piso en caso de emergencia ó cuando se desea efectuar viaje expreso. Adicionalmente se 'utilizará los accesos por clave o código de acceso para habilitar o deshabilitar los botones del panel de comando.

OLD : Dispositivo detector de sobrecarga

CDL : Indicador de movimiento en cabina indicando dirección de viaje del ascensor.

LNS : Adelantamiento automático con cabina completa.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ASCENSOR PRIVADO

CANTIDAD TIPO CAPACIDAD Y VELOCIDAD RECORRIDO PARADAS Y ABERTURAS FUERZA ELECTRICA
CONTROL
OPERACIÓN MAQUINA CABINA

SEGURIDAD CONTRA CAIDAS
AMORTIGUADORES
OPERADOR DE PUERTAS

ENTRADA PARA LOS PISOS
SEÑALES
MANTENIMIENTO

DIMENSIONES XX XXXX
SOBRERECORRIDO
PIT

Uno (01) VF1-816-9C. Pasajeros comerciales. 630 kg (8 personas) a 1.60 m/s S2°-S1°-1° al 9° piso, 33.40 m aprox. Once (11) y once (11); al mismo lado. 220 V, trifásica, 60 Hz, más línea en tierra propia.
ECOTRONIC-LS, de voltaje y frecuencia variable (VVVF). Automática colectiva en subida y bajada. De tracción por engranajes. 1.17 m de frente por 1.20 de fondo, medidas interiores. Modelo Xxxx, según Pág. Nº 2. De acción progresiva.
De resortes instalados en la fosa.
Del tipo DO-2000, para trabajo intensivo. Controles digitales para acceso con clave.
Del tipo automático de apertura lateral.
Luminosas.
Gratuito durante los tres primeros años de operación.
1.80 m de frente por 1.80 m de fondo
4.35 m aproximadamente.
1.90 m de profundidad.

PLATAFORMA

Será fabricada de armazón xx xxxxx con falso piso metálico, piso similar al material xxx xxxx de acceso.

Tendrá umbral antirresbaladizo de aluminio.

CABINA:

Será fabricada xx xxxxx diseño Xxxx especial. con los siguientes acabados:

• Techo Modelo "LUX STEEL”. que contiene falso xxxxx xx xxxxx inoxidable con adecuada Iluminación.

• Paneles: frontal. laterales y de fondo en acero inoxidable cepillado

• Puertas serán xx xxxxx inoxidable de apertura central de operación automática. para una entrada libre de 0.80 m de espesor por 2.10 m de alto. acabadas en acero inoxidable.

• Pasamanos xx xxxxx inoxidable en la pared de fondo.

• Ventilador

• Espejo al fondo a media altura sobre pasamanos xx xxxxx inoxidable

• Intercomunicador. en cabina y sala de máquina. con alarma conectada a la oficina de

seguridad y control.

• Dispositivo xx xxxxx infrarrojos multiparalelos a todo lo alto para reapertura de puertas

• Luz de emergencia.

• Código de acceso

XXXXXXX XX XXXX

Serán xx xxxxx inoxidable en todos los pisos del tipo automático de apertura central para una entrada libre de 0.80 x xx xxxxx xxx 0. 00 x xx xxxx

XXXXXXXXXXXX

Botones xx Xxxx:

Serán luminosos del tipo "NEL" con insertos braile y anillo iluminado los mismos que se encenderán para indicar que el ascensor está funcionando.

Panel de Mando:

Llevará el mismo sistema que los botones xx xxxx con insertos "Braille" para identificación, de los pisos y será xx xxxxx inoxidable. Incluye reloj digital.

Indicador de Posición:

Tanto en el primer piso como en la cabina llevará indicador del tipo digital de 16 segmentos. Además todos los pisos llevarán linternas direccionales (dirección del viaje del ascensor) y ''gong:'' 'señal acústica.

Módulos Adicionales incluidos en la oferta:

EPO: Operación de rescate de emergencia que consiste en traer a las cabinas de los ascensores una por una al 1 er. Piso y dejarlas estacionadas con las puertas abiertas usando la emergía de emergencia del edificio

EFS1: Llave de servicio de bomberos que permite traer a los ascensores al 1er., piso en caso de incendio.

ISC1: Llave independiente de servicio. que permite independizar el ascensor de las llamadas de piso en caso de emergencia ó cuando se desea efectuar viaje expreso. Adicionalmente se 'utilizará los accesos por clave o código de acceso para habilitar o deshabilitar los botones del panel de comando.

OLD : Dispositivo detector de sobrecarga

CDL : Indicador de movimiento en cabina indicando dirección de viaje del ascensor.

LNS : Adelantamiento automático con cabina completa.

CHT : Tiempos diferentes de apertura de puertas, de acuerdo a la intensidad del trafico el tiempo de cierre o apertura podrá disminuir optimizando la operación.

ARMAZON XXX XXXXX

El armazón xxx xxxxx, en el que van soportados la plataforma, lados y techo de la cabina, será fabricado de miembros xx xxxxx estructural. Este armazón estará equipado con guías adecuadas, y con un dispositivo de seguridad de OTlS contra caídas montado debajo de la plataforma xxx xxxxx.

Los cables estabilizadores incluyen empates ajustables de auto alineamiento.

Seguridad xxx xxxxx contra caídas y regulador de velocidad:

El dispositivo de seguridad XXXX contra caídas diseñado para detener el carro, si por cualquier causa alcanzase una excesiva velocidad descendente. El dispositivo de seguridad contra caídas es operado por un regulador de velocidad de fuerza centrífuga colocado arriba xxx xxxx y conectado al regulador por un cable continuo xx xxxxx. Se proveerán medios adecuados para interrumpir la fuerza motor y aplicar el freno con anterioridad a la aplicación del dispositivo de seguridad contra caídas.

Contrabalance:

Se suministrará un xxxxx xx xxxxx estructural convenientemente arreglado con contrapesas apropiadas, para proporcionar operación suave y económica

Interruptores terminales y de límite final:

Se proveerán interruptores para retardar y parar automática mente el ascensor en los pisos

terminales. Se suministrarán además, interruptores de límite final de recorrido para cortar la fuerza y aplicar el freno, en caso que el carro viajara más allá de los pisos terminales.

Amortiguadores terminales:

Se instalarán amortiguadores XXXX con el fin de detener el carro, y el contrapeso en los límites extremos de viaje los amortiguadores serán montados en el foso.

RIELES

LA CONTRATISTA suministrará e instalará apropiados rieles - guías de xxxxx xx xxxxx, con caras cepilladas para un a operación suave.

CABLES

LA CONTRATISTA suministrará e instalará cables de tracción en número y de resistencia apropiados para cumplir con los requerimientos del Código Americano de Seguridad para Ascensores.

CONTROLADOR

Se proveerá un controlador ECOTRONIC-LS de voltaje y frecuencia variable (VVVF), diseñado para controlar el arranque, parada y velocidad del motor del ascensor, e igualmente para aplicar el freno en forma automática si operase algunos de los dispositivos de seguridad, o por cualquier causa, fallase la corriente. Este sistema permite ahorros importante de energía en concordancia con la maquina de eje vertical que nosotros usamos, que es de ultima generación.

MAQUINA

La máquina de eje vertical del tipo de tracción con simple enrollamiento e incluye un motor, freno electromecánico, sinfín xx xxxxx, engranaje de bronce, eje y polea de ferromolibdeno todo montado como una unidad sobre una base o bancaza. El eje sinfín será provisto de cojinetes de bolas para el empuje lateral, y el eje de la polea será soportado por rodillos cónicos para asegurar alineamiento y duración. La polea impulsora será ranurada para asegurar tracción suficiente con el mínimo de desgaste de los cables. Medios adecuados de lubricación serán provistos para los cojinetes y engranaje sinfín.

Freno:

El freno de corriente continua será aplicado por muelles y suelto eléctricamente, y diseñado para efectuar paradas suaves con cargas variables.

Motor:

El motor será adecuado para el servicio propuesto y arreglado para amplia lubricación.

Corriente alterna : 66 ampo

Corriente nomina : 32 ampo

Potencia : 8,5 kw

CIMENTACIÓN

La máquina estará colocada directamente sobre le pozo de la losa de concreto, con apropiado aislamiento contra vibraciones.

POLEAS

Se suministrarán poleas según se requiera.. Las poleas serán xx xxxxxx fundido, ranuradas para los cables izadores, girando sobre cojinetes lubricados con grasa, y serán movidas por ejes xx xxxxx soportados sobre canales o vigas xx xxxxx.

MATERIAL ELÉCTRICO

Ascensores S.A. suministrara e instalara todo el material eléctrico del ascensor excepto según lo que se especifica en este contrato, bajo “ Trabajos No incluidos”.

Nota: Los equipos estarán preparados para soportar una variación de + 5% En la tensión. De existir una diferencia mayor, la UNIVERSIDAD suministrará un estabilizador con un rango de entrada desde 110 a 300 VAC y una regulación de + 1%, de preferencia XXXXX RESONANTE.

DISPOSITIVO DE OPERACION DUPLEX COLECTIVO COMPLETO

(ASCENSORES Públicos)

EN CADA CARRO: Se suministrará un panel xx xxxxx inoxidable atractivamente acabado, que

incluirá una serie de botones numerados a corresponder con los pisos servidos y un botón de alarma conectado a un timbre.

EN CADA PISO: Habrá una placa de dos (2) botones, uno para subir y otro para bajar, común a ambos ascensores. En los pisos terminales sólo habrá un botón.

OPERACIÓN

La operación será Automática Colectiva Selectiva "DUPLEX", de tal manera que un carro estará normalmente estacionado en el piso principal y el otro será carro "libre" en el último piso que atendió o si se desea, en cualquier piso seleccionado.

El carro "libre ", desocupado atenderá llamadas de pisos por arriba o por abajo del piso en que está parado, excepto las llamadas del piso principal que serán atendidas por el carro estacionado allí.

Cuando el carro "libre" está atendiendo llamadas, el otro carro automáticamente arrancará si se

presenta alguna de las siguientes situaciones:

1. Registro de una llamada de "subida" debajo xxx xxxxx ''libre'' cuando éste viaja de subida.

2. Registro de una llamada de ''subida'' o "bajada" encima xxx xxxxx "libre" cuando éste viaja en bajada.

3. Imposibilidad xxx xxxxx "libre" de atender a todas las llamadas registradas en un tiempo de 40 segundos..

Cada carro estará diseñado de tal manera que la presión momentánea de uno o más de los botones del panel de operación, determinará su arranque.

Cuando un carro haya arrancado en respuesta a llamadas de pisos o llamadas registradas en su panel de operación, atenderá las llamadas en la dirección en que viaja, parando en los pisos en el orden en que va llegando a ellos, sin interesar la secuencia en que las llamadas fueron registradas.

Cada llamada de piso será atendida sólo por un ascensor: el primero en pasar por ese piso en la dirección de llamada registrada.

El primer carro en terminar de responder sus llamadas regresará al piso principal; en caso de que ambos carros terminaran sus llamadas en el piso principal, el primero que llegó será el carro "libre". Un relay de tiempo mantendrá el carro durante un intervalo regulable en los pisos en que pare, a fin de permitir la entrada y salida de los pasajeros. La presión de un botón del panel de operación para otro piso, dentro del intervalo, hará que las puertas se cierren y arranque el ascensor. Si uno de los carros es retirado del servicio, el otro atenderá todas las llamadas. Ningún carro podrá arrancar mientras la xxxxxx xxx xxxxx y todas las puertas de pisos no se encuentren cerradas.

DISPOSITIVO DE OPERACION COLECTIVO COMPLETO

(ASCENSOR PRIVADO)

EN LA CABINA: Un panel de metal de acabado atractivo, montado al ras, conteniendo una serie de botones de presión numerados a corresponder con los pisos que sirve el ascensor y un botón de alarma conectado aun timbre que sirve como señal de emergencia.

EN LOS PISOS: Un botón de presión para "subida" y un botón de presión para "bajada" en cada piso intermedio y un sólo botón en cada piso terrminal.

OPERACIÓN

La cabina no puede iniciar la marcha si la puerta no está cerrada y las puertas de los pisos no

están cerradas y pestilladas.

Si la cabina está estacionada y se oprime una o más botones, en la cabina o en los pisos, por arriba de aquél en que se encuentra la cabina, ésta iniciará la marcha en la dirección de "subida”. En el viaje de ''subida'' las paradas serán hechas en los pisos para los cuales se haya oprimido botones en: la cabina o el botón de subida en los pisos, con suficiente antelación a la llegada de la cabina a tales pisos, para permitir que estas paradas sean hechas. Después de cada parada, la cabina continuará en la dirección de “subida2 hasta que llegue el piso más alto para el cual se registró una llamada de la cabina o de piso. La cabina, en el viaje de subida, no parará en ningún piso para atender una llamada de “bajada”, excepto si esta llamada es la más alta registrada.

Del mismo modo, si la cabina está estacionada y si se oprime uno o más botones, en la cabina o en los pisos, por debajo de aquél en que se encuentra la cabina, está iniciará la marcha en la dirección de "bajada ", hasta el piso más bajo para el cual se oprimió un botón, parando en cada piso intermedio para el cual se haya oprimido un botón en la cabina o un botón de "bajada" en los pisos.

Cuando la cabina ha atendido la llamada más distante en cualquier dirección y se registra una o más llamadas para los pisos en la dirección opuesta a la que ha estado viajando la cabina, ésta invertirá. automáticamente su dirección de recorrido y atenderá dichas llamadas.

Cuando la cabina está estacionada y se oprime un botón para un piso por arriba y otro para un piso por debajo de aquél en que se encuentra la cabina, ésta iniciará la marcha hacia ¡el piso correspondiente al botón primeramente oprimido. La llamada registrada para el piso en dirección, opuesta a la cabina, será atendida después que la cabina haya atendido la llamada más distante en la dirección establecida por el botón que se oprimió primero.

Un relevador de límite de tiempo demorará la cabina durante algunos segundos en los pisos en que se hagan paradas, para permitir que los pasajeros entren o salgan. Si se oprime un botón en la cabina para otro piso antes de que transcurra este lapso de tiempo, la cabina iniciará la marcha si la puerta de la cabina y las puertas de los pisos están cerradas. Cuando la cabina ha atendido la llamada más distante, este intervalo permitirá que se registre una llamada de la cabina para establecer la direcci6n de viaje de la misma, aunque pueda haberse registrado previamente una llamada de botón de piso para la dirección opuesta de viaje.

En el controlador se instalará un interruptor manual de cuchillas, que se conectará a los botones de dirección de ''subida y "bajada" provistos en la cabina, y este interruptor permitirá que la cabina pueda ser operada a baja velocidad por medio de los botones de dirección, para efectuar inspecciones.

CERRADURAS XX XXXXX PARA PUERTAS DE PISOS

Cada puerta de piso será provista con una cerradura xx xxxxx aprobada que es operada por una leva retirable montada en la cabina y que impide que la cabina se mueva del piso si todas las puertas no están cerradas y pestidallas.

Las cerraduras xx xxxxx también evitan que las puertas puedan ser abiertas, excepto la del piso en que la cabina esta parando o ha parado.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRATUITO

La contratista prestara Servicio de Mantenimiento XXXX Gratuito en el ascensor que cubre este contrato, por un periodo de, en las bases de requerimiento es de cinco(05) años después de la fecha de terminación de la instalación.

Todos los trabajos serán ejecutados durante el día y en horario de trabajo y consistirán en lo siguiente:

1. Inspección y revisión del equipo y supervisión, x xxxxx de la Contratista , incluyendo todos los ajustes necesarios, lubricación, limpieza del equipo, el suministro de todos los materiales y piezas necesarias, excepto aquellos cuya reposición se haga necesaria por mal uso, accidentes o negligencia que no hayan sido causados por personal de la Contratista.

2. Inspecciones especiales a petición de la Universidad, en caso de presentarse cualquier dificultad entre las inspecciones regulares.

TRABAJOS NO INCLUIDOS

SERA POR CUENTA DE LA UNIVERSIDAD

1. Suministrar, a la firma del contrato, suficiente información para la preparación de nuestros planos de instalación, los cuales deberá revisar y aprobar, comprometiéndose a respetar las medidas y ejecutar los trabajos allí indicados.

2. Suministrar el pozo de ascensores estrictamente de acuerdo a nuestros planos, incluyendo el cuarto de máquinas y fosa de amortiguadores.

3. Suministrar acceso, ventilación e iluminación apropiados al cuarto de máquinas.

4. Toda la construcción xxx xxxx, incluyendo su acceso, deberá hacerse de acuerdo a los planos de instalación.

5. Proveer vigas divisorias y sus correspondientes cajuelas para empotramiento, según se indique en nuestro plano general de instalación.

6. Proveer cajuelas o soportes de concreto, para las vigas de apoyo de máquinas, según se indique en el plano de instalación.

7. Proveer cajuelas sistemas de señalización, según se requiera , de acuerdo con el plano de instalación.

8. Acompañar con concreto las entradas de piso y los elementos empotrados, una vez que estos hayan sido colocados en su sitio.

9. Proveer línea de alimentación eléctrica hasta los terminales del controlador, incluyendo interruptor blindado con bloqueo mecánico en la posición “desligado” (traba con candado) con fusible removibles en el cuarto de maquina. Igualmente línea monofásica para iluminación y circuito de señales, los puntos de salida estarán indicados en el plano de instalación. Todo esto deberá estar protegido en una caja metálica según se indica en los planos generales de instalación.

10. Proveer en la obra, un lugar cerrado, techado e iluminado, para almacenar las herramientas y equipos de la Contratista mientras dure la instalación.

11. Proveer, a su xxxxx fuerza eléctrica, para accionamiento de herramientas portátiles.

12. Los gastos de almacenaje de los materiales en el lugar indicado por la Contratista en caso de que la Universidad no desee que los mismos sean enviados a la obra.

13. El cuidado y protección xxx xxxx del ascensor mientras dure la instalación, con barreras de protección en todos los vanos abiertos de todos los pisos para evitar accidentes, de acuerdo a los planos de instalación.

14. El cumplimiento de todos los trabajos no incluidos en la propuesta de la Contratista de manera que no ocasione demora en la ejecución de los trabajos de Ascensores S:A:

15. Dejar en el primer piso o sótano desde la calle espacio suficiente ( a lo ancho y alto), para poder ingresar con la cabina ensamblada hasta el pozo del ascensor.

16. El vano xxx xxxx del ascensor deberá estar completamente abierto (sin columnetas o mochetas estructurales), para permitir el libre ingreso de la cabina ensamblada dentro del ducto del ascensor.

La adquisición que realiza la UNIVERSIDAD es a suma alzada, de acuerdo a las Bases del proceso de selección y la propuesta del CONTRATISTA e incluye:

Costo de los bienes adquiridos, sus complementos y su colocación

Costos laborales

Costos de transporte

Seguros

Garantías

Impuestos

Permisos, (si hubiere lugar)

Y otros costos ocultos que no están especificados en el contrato.

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La CONTRATISTA está obligada a sujetarse a los requerimientos del expediente técnico de la obra, cualquier añadido o modificación será previa elaboración de un expediente técnico que lo sustente y aprobado por el Rector de la UNIVERSIDAD con un documento.

La CONTRATISTA está obligada a mantener reserva y confidencialidad sobre el detalle de las estructuras, instalaciones, diseño, equipamiento y seguridad del Pabellón de Administración y Gobierno de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con el fin de proteger los riesgos externos que se pueden presentar en el futuro con la obra en construcción.

La CONTRATISTA está obligada a brindar capacitación certificada a los trabajadores al personal designado por la UNIVERSIDAD, en temas relacionados en mantenimiento seguridad y reparación de los ascensores y sus complementos durante 20(veinte) horas lectivas e incluirán instrucciones impresas. Esta capacitación no ocasionará costos adicionales a la UNIVERSIDAD.

La CONTRATISTA se compromete al suministro de los insumos, materiales o repuestos originales para el funcionamiento de los equipos ofertados, por un periodo no menor xx xxxx (10) años, a partir de la fecha del Acta de Recepción, Instalación o Pruebas de operación del equipo.

La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad y los costos por accidentes, daños a las personas o a la propiedad ocasionados por negligencia, actos u omisiones atribuibles a su personal.

La CONTRATISTA está obligada de presentar Certificado de Calidad ISO 9000 del fabricante por los bienes y complementos adquiridos.

La UNIVERSIDAD prohíbe toda forma de subcontratación en la ejecución de la compra-venta.

La CONTRATISTA deberá comunicar de inmediato a la UNIVERSIDAD de las fallas o defectos que advierta luego de la suscripción del contrato, sobre cualquier especificación o bien que la Entidad le hubiere proporcionado.

La UNIVERSIDAD evaluará las observaciones formuladas por el contratista y se pronunciará en el plazo de siete (7) días hábiles.

Si acoge las observaciones, la UNIVERSIDAD deberá entregar las correcciones o efectuar los cambios correspondientes, empezando a correr nuevamente el plazo de la ejecución de la prestación a partir de ese momento, de ser el caso.

En caso de que las observaciones no fuesen admitidas, la UNIVERSIDAD hará la correspondiente comunicación para que el contratista continúe la prestación del objeto del contrato, bajo responsabilidad de aquella respecto a las mencionadas observaciones.

La Entidad será responsable de las modificaciones que ordene y apruebe en las necesidades de la prestación. La CONTRATISTA no tendrá facultades de hacer modificaciones de manera unilateral.

CLAUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA Y LOS PLAZOS

LA ENTREGA DE LOS BIENES adquiridos, luego de ser colocados será en el plazo de ocho 8) meses, contados a partir de la suscripción del presente contrato.

LA GARANTÍA es por cinco (5) años, que cubre todos los costos que hubiera que asumir, por deficiencias o defectos de instalación, o vicios ocultos de montaje por el empleo de materiales defectuosos, o errores en la mano de obra en la instalación de nuestros equipos . La vigencia de la garantía, rige a partir de la fecha señalada en el Acta de Recepción, Instalación y prueba, siempre y cuando los equipos cuenten con el correspondiente Contrato de Servicio de la Empresa.

Son causales de nulidad del contrato las previstas por el Artículo 9 de la Ley. La Entidad declarará la nulidad de oficio, para lo cual se cursará Carta Notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad del contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS

El CONTRATISTA presenta las siguientes garantías:

1. Garantía de fiel cumplimiento, y,

2. Garantías por adelantos

Al momento de suscribir el contrato, la Empresa Ascensores S.A. entrega a la Entidad la garantía de Fiel Cumplimiento según Carta Fianza N° 0011-0347-9800019383-23 emitida por el Banco Continental, por la suma de S/. 55,900.00 equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato y, tener vigencia hasta por lo menos un mes de culminado el plazo de contrato.)

Las garantías se ejecutarán en los siguientes casos:

1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses.

2. La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de la propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

CLAUSULA SEPTIMA: DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD a través de la Oficina General de Obras e Infraestructura ejercerá control directo e inspeccionará la ejecución contractual de la prestación.

En caso de producirse defectos injustificados en la ejecución de la prestación, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de incumplimiento de contrato, hecho o hechos que serán dejados constancias en actas de supervisión por la Oficina General de Obras e Infraestructura de la UNCP, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos que la Entidad hará a la contratista.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = (0,10 * Monto)/(F*Plazo en días)

Dónde F = 0.25, conforme al Artículo 222 del Reglamento.

Tanto el monto como el plazo se refieren a lo consignado por el CONTRATISTA en su propuesta presentada en el proceso de selección de la Licitación Pública No. 0003-2005-UNCP. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad resolverá el contrato por incumplimiento.

Cualquiera de las partes, o ambas, pueden poner fin al contrato por un hecho sobreviviente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en las Bases, en el contrato o en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La Entidad podrá resolver el contrato en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por incumplimiento de contrato.

El contratista podrá solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si persiste el incumplimiento la resolución del contrato será total.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados. .

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

Cualquiera de las partes no podrá resolver el contrato en forma unilateral. LA UNIVERSIDAD previo aviso de quince días calendario y la CONTRATISTA mediante Carta Notarial con quince días de anticipación, exponiendo razones de su decisión; lo que no otorga derecho a ninguna de las partes para reclamar indemnización.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS ANEXOS DEL CONTRATO Y PRELACIÓN DE DOCUMENTOS

Forma parte del Contrato como anexos, los documentos indicados a continuación, con el siguiente orden de prelación y sujetos a las pautas anotadas:

• Contrato suscrito, luego del otorgamiento de la Buena Pro.

• Bases de la Licitación Pública No. 0003- 2005-UNCP

• Propuesta de la CONTRATISTA presentada en el proceso de Licitación.

Si algún aspecto y/o condición no aparece en ninguno de los documentos anexados, pero si en el Contrato primará lo que indica en el contrato. Igualmente, si algún aspecto y/o condición que aparece en las propuestas o sus anexos y no aparece o se ha omitido en el contrato, primará lo que aparece en las propuestas y se considerará como parte del contrato.

Sobre la base de lo señalado, el contrato y los anexos son documentos complementarios unos de otros.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA FORMA DE PAGO

La UNIVERSIDAD, pagará por la adquisición de los tres Ascensores la suma de S/. 559,000.00 nuevos soles y la cancelación se producirá previo documento de conformidad emitido por la Oficina de Obras e Infraestructura de la UNCP y la presentación de certificados de calidad.

La UNIVERSIDAD pagará a la CONTRATISTA en nuevos soles.

A la suscripción del presente contrato LA CONTRATADA entrega a la UNCP una carta fianza por un valor de S/. .55,900.00 que vence el 22/02/2006 y la Constancia de CONSUCODE de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El pago que hará la UNIVERSIDAD por los bienes y complementos adquiridos será en tres partes: S/.223,600.00 (Doscientos Veintitrés mil seiscientos con 00/100 nuevos soles) como adelanto a la firma del contrato, sustentado por facturas de equipos y materiales intervenientes en el bien y el saldo en tres cuotas mensuales previa valorización de avance.

La UNCP no tiene previsto cualquier incremento de costos creados o por crearse, por ley u otra norma o a iniciativa de la contratista.

CLÁUSULA DECIMA: DE LA RESPONSABILIDAD

LA CONTRATISTA será responsable ante la UNIVERSIDAD, de los daños a bienes de la Universidad y a personas que pudiera ocasionar la ejecución contractual de la prestación que podía ser prevista por la CONTRATISTA.

Este contrato no podrá ser variado o modificado, salvo acuerdo de ambas partes contratantes y siempre que conste por documento escrito, para cuyo efecto deberá cumplirse con las mismas formalidades que las observadas para la celebración y firma del presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalides, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCIÓN

Para todos los aspectos relacionados directa o indirectamente con el presente contrato y/o derivados de él, durante su vigencia o con posterioridad a ella, las partes declaran como único domicilio válidos para todos los efectos, los indicados en la introducción del presente contrato, dichos domicilios para ser variados o modificados deberán hacerlo mediante Carta Certificada enviada a la otra parte con una anticipación mínima de 15 días calendarios a la fecha efectiva del cambio.

Las partes se someten al ámbito de aplicación del TUO de la Ley de Contrataciones Adquisiciones del Estado, su Reglamento y al Código Civil.

Ambas partes firman en señal de conformidad al contenido del contrato, en la Ciudad de Huancayo a los trece días del mes de Julio del año dos mil cinco

LA UNIVERSIDAD LA CONTRATISTA