Pliego de condiciones tipo para contratos de obra pública en el marco del Proyecto de Vías Terciarias para la Paz y el Postconflicto
Pliego de condiciones tipo para contratos de obra pública en el marco del Proyecto de Vías Terciarias para la Paz y el Postconflicto
Colombia Compra Eficiente pone a disposición el presente pliego de condiciones tipo para contratos de obra en el marco del Proyecto de Vías Terciarias para la Paz y el Postconflicto. Su uso es obligatorio para los proyectos de vías terciarias del Plan 51 x 50 y los proyectos de vías terciarias que ejecuten recursos del Sistema General de Regalías de acuerdo con el artículo 2.2.6.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015. El documento tipo debe adaptarse a las condiciones particulares del Proceso de Contratación.
Los apartes entre corchetes corresponden a espacios para diligenciar y las notas a pie de página a recomendaciones generales.
A. Invitación a las veedurías ciudadanas 5
B. Compromiso anticorrupción 5
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 6
F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior 7
II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 11
B. Valor estimado del Contrato 12
D. Plazo de ejecución del Contrato 12
X. Xxxxx de ejecución del Contrato 13
III. REQUISITOS HABILITANTES 13
D. Capacidad Organizacional 15
IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS YADJUDICACIÓN 16
C. Contratación Víctimas del Conflicto Armado, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción Comunal 25
X. Xxxxx a la industria nacional 25
1. Información general y requisitos habilitantes 27
4. Contratación Víctimas del Conflicto Armado, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción Comunal 28
D. Reserva durante el proceso de evaluación 29
E. Evaluación de las Ofertas 29
F. Devolución de las Ofertas 30
VIII. [CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES] 31
a. Garantía de seriedad de la Oferta 40
b. Responsabilidad civil extracontractual 40
c. Garantía de Cumplimiento 41
XI. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION 41
Xxxxx 0 - Especificaciones técnicas
Xxxxx 0 – Compromiso Anticorrupcion
Xxxxx 0 - Formato de presentación de las Ofertas
Xxxxx 0 - Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o técnicos. 00
Xxxxx 0 - Formato de Oferta Economica. 63
Certificación de la Capacidad Técnica 00
Xxxxx 0 - Formato de Contratación de Víctimas del Conflicto Armado, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción Comunal 68
Xxxxx 0 - Directorio de Agencias públicas de Empleo 00
Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofertas. 93
Apéndice 2 - Formato de verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes 94
Apéndice 3 - Formato de Informe de evaluación de ofertas 95
INTRODUCCIÓN
MUNICIPIO DE ITUANGO pone a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra “CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE ONDUCEN DESDE QUEBRADA DEL MEDIO HASTA SANTA XXXXX Y DESDE EL RIO ITUANGO HASTA PASCUITA, ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE ITUANGO.” El presente Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número 003 de 2017.
El objeto del Contrato es “CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE CONDUCEN DESDE QUEBRADA DEL MEDIO HASTA SANTA XXXXX Y DESDE EL RIO ITUANGO HASTA PASCUITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO.”
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto xx xxxxxx de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP–. Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en el Cronograma contenido en la sección XIV.
La selección del contratista se realiza a través de licitación pública.
I. ASPECTOS GENERALES
A. Invitación a las veedurías ciudadanas
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 MUNICIPIO DE ITUANGO invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.
B. Compromiso anticorrupción
Los Proponente deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponente.
D. Comunicaciones
Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:
Xxxxx Xxxxxx Xx 00-00 xx XXXXXXXXX XX XXXXXXX En todo caso, se recuerda que el horario de atención ALCALDIA DE ITUANGO es de LUNES A VIERNES DE 08:00 a 12:00 y 1:30 a
6:00 m horas y SABADOS 08 a.m. a 12:00 m.
xxxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx. La Entidad Estatal confirmará la recepción de cada correo electrónico dentro del día siguiente a su recepción.
La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación [Número del Proceso de Contratación]; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con lacomunicación.
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VII.A del presente documento.
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a MUNICIPIO DE ITUANGO por canales distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta MUNICIPIO DE ITUANGO hasta que sean remitidas por uno de los medios descritos en la presente sección. MUNICIPIO DE ITUANGO dará respuesta a las observaciones a través de un documento publicado en el SECOP.
X. Xxxxxx
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por el Proponente o por terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original.
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la
F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior
Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario público.
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la Adjudicación el Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa aplicable.
Para la acreditar la formación académica en el exterior, el proponente debe presentar: (i) copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios y su clasificación en la Clasificación Internacional Normalizada de Educación o (ii) la convalidación correspondiente2.
G. Conversión de monedas
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, deben convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: Se aplicará la TRM con la fecha xx xxxxx del estado financiero presentado por el Oferente.
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa xxx xxxxxxx certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha xx xxxxx de los estados financieros.
I. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
Definición | |
Acta de vecindad | Es el documento y anexo fotográfico de registro detallado del estado actual, funcional y de mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, sistemas de riego, pozos, etc.) de los predios que potencialmente pueden ser afectados por la construcción y operación del proyecto. |
Anexo | Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente pliego de condiciones y que hacen parte integral del mismo. |
Bateas | Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propósito es la materialización xx xxxxxxx transversales generalmente de concreto armado, de gran amplitud y poca profundidad construidos en la calzada, que permiten el paso del agua por encima de la vía. |
Berma | La berma es la faja comprendida entre el borde de la calzada y la cuneta. Cumple cuatro funciones básicas: proporciona protección al pavimento y a sus capas inferiores, que de otro modo se verían afectadas por la erosión y la inestabilidad; permite detenciones ocasionales de los vehículos; asegura una luz libre lateral que actúa sicológicamente sobre los conductores aumentando de este modo la capacidad de la vía y ofrece espacio adicional para maniobras de emergencia aumentando la seguridad |
Box coulvert | Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propósito es la materialización de un cruce o de drenaje transversal de sección cuadrada o rectangular, que tienen por objeto dar paso rápido al agua, que por no poder desviarse en otra forma, tenga que cruzar de un lado a otro del camino |
Calzada | La calzada es la parte de la corona destinada a la circulación de los vehículos y está constituida por dos o más carriles, entendiéndose por carril la faja de ancho suficiente para la circulación de una fila de vehículos. Las calzadas pueden ser pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes internos de las bermas. Para la verificación del ancho xx xxxxxxx requerido en vías construidas fuera del territorio Nacional se tendrá en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de las bermas, es decir la suma simple del ancho xx xxxxxxxx consecutivos |
Carretera | Para el presente proceso se entiende por carretera: La infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma, y |
solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, carreteras secundarias, y carreteras terciarias de acuerdo con las definiciones establecidas en el presente glosario | |
Carril | Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos |
Concreto Asfaltico | Para el presente proceso se denomina concreto asfaltico al material resultante de la mezcla de cemento asfaltico y agregados pétreos |
Concreto Hidráulico | Para el presente proceso se denomina concreto hidráulico al material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos |
Contrato | Es el negocio jurídico que se suscribirá entre [Nombre de la Entidad Estatal] y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos |
Desmovilizados y Reincorporados | Son las personas a las que se refiere el Decreto 128 de 2003 que por decisión individual abandonan voluntariamente sus actividades como miembros de organizaciones armadas al margen de la Ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entreguen a las autoridades de la República o el desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA; que se encuentre en el proceso de reincorporación a la vida civil |
Paso deprimido | para el presente proceso se entiende por paso deprimido una intersección vial a desnivel con paso inferior, es decir la nueva calzada se encuentra por debajo del nivel de la intersección inicial. Pueden estar localizados en vías urbanas y/o en carreteras. |
Pavimentos Asfálticos y/o Pavimentos de Concreto Hidráulico | Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propósito es la materialización de la capa superficial de la vía. Esta capa se encuentra en contacto directo con el tráfico de vehículos y puede estar constituida en concreto asfáltico o en concreto hidráulico |
Placa Huella | Para el presente proceso se denomina placa huella a la estructura conformada por placas de concreto hidráulico reforzado separadas por franjas de concreto ciclópeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado |
Xxxxxxxx | Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propósito es la materialización de una estructura de drenaje para el paso de vehículos, cuya luz medida paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m). |
Proyectos de mantenimiento periódico y/o proyectos de conservación | Para el presente proceso se entiende por proyectos de mantenimiento periódico, el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, a intervalos variables, relativamente prolongados, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección, faltantes en la vía. Las principales actividades son: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; |
Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales; Reposición de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o Parcheo. Reconstrucción de obras de drenaje; Construcción de obras de protección y drenajes; Demarcación lineal; Señalización vertical. | |
Proyectos de mejoramiento | Consiste básicamente en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía x xxxxxxx; para lo cual, se hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito actual y proyectado. Para este proceso deben comprender como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. |
Proyectos de Pavimentación | Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Sub-bases y/o bases). Para el presente proceso de selección no se tendrán en cuenta pavimentos articulados. |
Proyectos de rehabilitación | Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Para este proceso deben comprender como mínimo las actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No serán tenidas en cuenta las actividades de mantenimiento periódico ni de mantenimiento rutinario, tales como parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza. |
TRM | Tasa de cambio representativa xxx xxxxxxx spot de dólares de los Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la página web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx |
Tratamiento Superficial | Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propósito es la materialización de una o varias capas de material bituminoso sobre una superficie preparada, seguida sucesivamente por la extensión y compactación de sendas capas xx xxxxxxxx pétreo, que tiene como función proveer una superficie de rodado económico y duradera, y prevenir la penetración de aguas en bases granulares |
Vías Urbanas | Para el presente proceso se entiende por vías urbanas, aquellas relacionadas con vías, calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas, troncales, variantes, o la denominación establecida según la nomenclatura de la población correspondiente; las cuales se encuentran localizadas dentro de su perímetro urbano |
Vías Rurales | Para el presente proceso se entiende por vías rurales las que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas x xxxxxx, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población |
Para el presente proceso se entiende por vías veredales las que permiten el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población. | |
Víctimas del Conflicto Armado | Son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno |
II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
La obra pública a desarrollar “CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE CONDUCEN DESDE QUEBRADA DEL MEDIO HASTA SANTA XXXXX Y DESDE EL RIO ITUANGO HASTA PASCUITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO.” y tiene como
especificaciones de construcción, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y otras las contenidas en el MANUAL DE INVIAS .
La Localización y área de influencia de las obras y actividades serán realizadas en el are rural del municipio en los siguientes tramos de vía.
N° | TRAMO DE XXX | XXXXXXXX |
00 | XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX | 7.6 KM |
02 | EL RIO – PASCUITA | 42.6 KM |
Información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en los estudios previos y las especificaciones técnicas según norma INVIAS para este tipo de obra. En caso de existir alguna contradicción entre éstos y el pliego de condiciones, prevalecerá elpliego.
A. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla 1:
Tabla 1-Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC
Código UNSPSC | Segmento | Familia | Clase | Producto |
72141003 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | Servicio de construcción pesada | Servicios de construcción de autopistas y carreteras | Servicios de mantenimiento de calles y carreteras |
72103301 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura |
B. Valor estimado del Contrato
El valor del presente Contrato corresponde a la suma OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($881.993.305), incluido IVA
que incluye los pagos por los costos directos e indirectos de obra y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.
El municipio de Ituango pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad N° 00892– 11/08/2017 Rubro 22804/ convenio interadministrativo N.SC0050-17. ART: Proyecto de Red de vías terciarias para la paz y el post conflicto en el mpio. De Ituango (tramos Sta. Xxxxx-quebrada del medio y Rio Ituango- Pascuita) y en caso que se utilicen vigencias futuras: los recursos de vigencias futuras del [año de las vigencias] por [valor de la vigencia], aprobadas por [insertar el órgano competente] en [fecha y datos de la resolución de aprobación de las vigencias futuras].
C. Forma de Pago
El municipio de Ituango pagará el contrato celebrado de la siguiente manera por precios unitarios:
Con un pago anticipado del TREINTA (30) % equivalente a doscientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y siete mil novecientos noventa y dos pesos M/L ($ 264.597.992).
Con pagos parciales, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible.
D. Plazo de ejecución del Contrato
El plazo de ejecución del presente Contrato es de tres (3) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
X. Xxxxx de ejecución del Contrato
El lugar de ejecución del Contrato es la zona rural, del Municipio de Ituango ubicado en el departamento de Antioquia.
III. REQUISITOS HABILITANTES
La Entidad Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes establecidos con el RUP.
Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes utilizando los formatos contenidos en el Anexo 7.
A. Capacidad Jurídica
En el presente Proceso de Contratación pueden participar: (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más.
Municipio de Ituango revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP.
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres
(3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta.
B. Experiencia
El Proponente debe acreditar experiencia con entidades públicas en:
Tabla 2 – Experiencia requerida
Código del Clasificador de Bienes y Servicios | Cuantía - SMMLV |
72101500 | Mayor 20 000 |
72102900 | |
72141500 | |
30111500 |
El Proponente también puede acreditar la experiencia en los últimos 3 años en 2 contratos en pavimento o mantenimiento de vías, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 3 – Experiencia requerida – objetos similares
Código del Clasificador de Bienes y Servicios | Cuantía - SMMLV |
72101500 | Mayor a 1500 |
72141400 | |
72141500 | |
81101500 |
Adicional a lo anterior el proponente deberá acreditar un (1) contrato con entidades públicas terminado en los últimos tres (3) que tenga por objeto la construcción de obras transversales, muros de contención y obras complementarias en vías rurales con un valor superior a 200 SMMLV.
El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. [Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente].
Si el Proponente es plural su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación.
C. Capacidad Financiera
El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP.
Indicador | Índice requerido |
Índice de Liquidez | Mayor o igual a 25 |
Índice de Endeudamiento | Menor o igual al 0.25 |
Razón de Cobertura de Intereses | Mayor o igual a 60 |
Si el Proponente es un consorcio, una unión temporal o una promesa de sociedad futura debe acreditar los indicadores de capacidad financiera a partir de la sumatoria de cada uno de sus integrantes del proponente plural
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:
(i) Balance general
(ii) Estado de resultados
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC).
D. Capacidad Organizacional
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP.
Tabla 5 - Indicadores de capacidad organizacional8
Indicador | Índice requerido |
Rentabilidad sobre el patrimonio | Mayor o igual a 0.50 |
Rentabilidad sobre activos | Mayor o igual a 0.40 |
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe acreditar los indicadores de capacidad organizacional de la siguiente manera: , los índices arriba relacionados serán sumados sin importar el porcentaje de participación.
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:
(i) Balance general
(ii) Estado de resultados
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para
E. Capacidad Residual
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a al 2 veces el P.O que es la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de contratación, éste queda automáticamente inhabilitado. El proponente para acreditar su capacidad residual o K de Contratación debe presentar con su Oferta el Anexo 6 completamente diligenciado.
IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
EL MUNICIPIO DE ITUANGO debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI.
EL MUNICIPIO DE ITUANGO asignará el siguiente puntaje:
Tabla 6 - Puntaje por criterios de evaluación
Criterio de Evaluación | Puntaje |
Factor Económico | 100 puntos |
Factor Técnico | 100 puntos |
Contratación Víctimas del Conflicto Armado, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción | 100 puntos |
Apoyo a la Industria Nacional – oferta de servicios nacionales | 100 puntos |
Apoyo a la Industria Nacional – Incorporación de componente nacional | 100 puntos |
Total | 500 puntos |
En la evaluación de las Ofertas el Municipio de Ituango asignará el puntaje total sumando el puntaje obtenido en el factor económico, factor técnico, contratación de víctimas del conflicto xxxxxxx, desmovilizados y juntas de acción comunal e industria nacional indicados en la Tabla 6.
Las Ofertas deben presentarse en los Anexos 3 a 7 establecidos en el presente pliego de condiciones como el formato para presentación de la Oferta.
A. Factor Económico
El Municipio de Ituango a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de quinientos (500) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:
Tabla 7 - Métodos de evaluación de la oferta económica
Método |
Media aritmética |
Media aritmética alta |
Media geométrica con presupuesto oficial |
Menor valor |
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.
Tabla 8 - Asignación de método de evaluación según TRM
Rango (inclusive) | Número | Método |
De 0.00 a 0.24 | 1 | Media aritmética |
De 0.25 a 0.49 | 2 | Media aritmética alta |
De 0.50 a 0.74 | 3 | Media geométrica con presupuesto oficial |
De 0.75 a 0.99 | 4 | Menor valor |
(i) Media aritmética
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
(ii) Media Aritmética Alta
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
(iii) Media geométrica con presupuesto oficial
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:
Tabla 9- Asignación de número de veces del presupuesto oficial
Número de Ofertas (n) | Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) |
1 – 3 | 1 |
4 – 6 | 2 |
7 – 9 | 3 |
10 – 12 | 4 |
13 – 15 | 5 |
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación.
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
(iv) Menor valor
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de
las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método [nombre de la Entidad Estatal] procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
Si al aplicar cualquiera de las fórmulas antes descritas se obtiene como resultado un número negativo, la Entidad Estatal asumirá que el resultado es cero (0).
B. Factor técnico
El municipio de Ituango debe asignar máximo cien (100) puntos que se calcularán con los siguientes criterios:
Tabla 10 - Puntuación factor técnico
Criterio | Puntaje |
Personal profesional propuesto | 60 |
Maquinaria | 10 |
Manual de calidad | 20 |
Programación de obra | 10 |
Total máximo | 100 |
1) PUNTAJE POR PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
Criterio | Puntaje máximo |
Director de Obra | 20 |
Residente de Obra Principal | 20 |
Residente ambiental | 20 |
Total máximo | 60 |
PERSONAL EVALUABLE Y EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
i. DIRECTOR DE OBRA Experiencia General:
Experiencia mayor o igual a Doce (12) años, como INGENIERO CIVIL se verificara en la tarjeta profesional
Especialización 1: En Gerencia de construcciones cuya fecha de grado sea mayor o igual a 5 años. Especialización 2: En cualquier área de la Ingeniera civil
Experiencia especifica:
Acreditar experiencia como contratista en la ejecución de obras hidráulicas en vías. Adicional deberá Acreditar experiencia como contratista la ejecución de gaviones, muros de contención y alcantarillas en vías.
Deberá anexar:
Hoja de vida
Copia de la Cédula de Ciudadanía
Copia de la Matrícula profesional
Certificado de Vigencia
Acta de grado o diploma pregrado
Acta de grado especialización
Certificado de experiencia específica
ii. RESIDENTE DE OBRA Experiencia General:
Ingeniero civil o arquitecto con experiencia general mayor o igual a 6 años contados a partir de la fecha de la expedición de la matrícula profesional.
Especialización 1: Aprovechamiento de recursos
Experiencia específica:
Acreditar experiencia como contratista para entidades públicas en la ejecución xx xxxxx de contención y obras transversales en vías. Adicional deberá acreditar experiencia para entidades públicas como contratista en la ejecución, de obras hidráulicas para la recolección de aguas.
Deberá anexar:
Hoja de vida
Copia de la Cédula de Ciudadanía
Copia de la Matrícula profesional
Certificado de Vigencia
Acta de grado o diploma pregrado
Acta de grado especialización
Certificado de experiencia específica
iii. RESIDENTE AMBIENTAL Experiencia General:
Ingeniero ambiental, experiencia mayor o igual a ocho (8) años, para obtener el máximo puntaje, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
Especialización: En Interventoría de proyectos y obras, cuya fecha de grado sea mayor o igual a un (1) año al cierre del presente proceso.
Experiencia específica:
Aportar máximo una (1) certificación como residente ambiental y/o gestor ambiental en proyectos de acueductos y alcantarillados en un tiempo no inferior a dos años al cierre del presente proceso de contratación
Deberá anexar:
Hoja de vida
Copia de la Cédula de Ciudadanía
Copia de la Matrícula profesional
Certificado de Vigencia
Acta de grado o diploma pregrado
Acta de grado especialización
Certificado de experiencia específica
NOTA: “TODO LO ANTERIORMENTE DESCRITO SE CONSTITUYE COMO REQUISITOS HABILITANTES, POR LO TANTO EL NO CUMPLIMIENTO DE TODO LO RELACIONADO Y MANIFESTADO SERA MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA Y LA OFERTA SERA DESCALIFICADA”.
2) PUNTAJE POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
El proponente deberá disponer del siguiente equipo mínimo que se requiere para la ejecución de la obra:
Descripcion | Cantidad |
Volqueta mínima de 6 m3 | 3 Un |
Concretadora de 1 saco de cemento | 1 Un |
Camioneta doble cabina 4X4 | 1 Un |
Motoniveladora | 1 Un |
El proponente deberá presentar las cartas de disponibilidad y/o intenciones de alquiler del equipo mínimo descrito anteriormente por parte del propietario(s) al proponente para la ejecución de los trabajos relacionados con la obra.
PUNTAJE POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPO | |||
Descripción | Cantidad | Criterio y puntaje | |
Propio o alquilado(*) | No presentar disponibilidad | ||
Volqueta mínima de 6 m3 | 3 Un | 3 | 0 |
Concretadora de 1 saco de cemento | 1 Un | 1 | 0 |
Camioneta doble cabina 4X4 | 1 Un | 1 | 0 |
Motoniveladora | 1 Un | 1 | 0 |
(*) La propiedad se puede acreditar con factura de compra o declaración de importación o tarjeta de propiedad. El alquiler se acredita con carta dirigida a la entidad por parte del propietario o empresa dedicada al alquiler de equipos para la construcción.
FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD (10 Pts)
PROGRAMACION DE EJECUCION DE LA OBRA
Es la declaración en forma gráfica del modo en que el proponente se compromete ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido en este pliego de condiciones.
El programa de trabajo deberá ser el resultado de un análisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales.
El proponente deberá entregar solamente un (1) programa de ejecución de obra en el cual se visualicen todos los frentes de trabajo y estos a su vez, deberán contener todas y cada una de las actividades que los componen de acuerdo a listado de precios y cantidades.
C. Contratación Víctimas del Conflicto Armado, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción Comunal
El municipio de Ituango debe asignar cien (100) puntos al Proponente habilitado que se comprometa a contratar Víctimas del Conflicto Armado, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción Comunal para ejecutar las obras en un porcentaje igual o superior al 5% del total del personal requerido en obra. El Anexo 9 y el Anexo 10
Contienen la información completa de los centros de empleo acreditados por la Unidad de Servicio Público de Empleo y los puntos de atención de la Agencia para la Reintegración y la Normalización.
X. Xxxxx a la industria nacional
Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las Ofertas12:
a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien (100) puntos;
b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen bienes o servicios nacionales recibirán un puntaje de 40 puntos.
E. Empate
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, El municipio de Ituango debe escoger al proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082
V. OFERTA
A. Presentación
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito en el formato contenido en el Anexo 3 acompañados de los demás anexos establecidos en esta sección y de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII.A del presente documento.
El Proponente debe presentar su Oferta en físico o en medio electrónico.
La Oferta en físico debe estar en una carpeta rotulada con el nombre del Proponente y su NIT indicado en el lomo. La Oferta debe contener un índice, separadores para cada capítulo de la Oferta y estar foliada en forma consecutiva iniciando con el número 1. El orden de la presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección.
La Oferta en medio magnético debe ser entregada en un dispositivo que contenga los archivos electrónicos, o por correo electrónico enviado a la dirección [incluir dirección electrónica]. El orden de la presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección. La oferta económica debe estar protegida por contraseña, que será indicada por el Proponente en caso de verificación de su consistencia, en los términos de la sección VII.X. xxx xxxxxx de condiciones.
En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio electrónico, frente a la discrepancia entre su contenido, prima el contenido del documento físico (la oferta en medio electrónico se solicita para facilitar las labores de verificación y evaluación).
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el pliego de condiciones.
Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, [Nombre de la Entidad Estatal] abrirá las ofertas en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes y publicará un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas.
En la oferta económica que debe estar en un sobre distinto de la oferta técnica y la acreditación de los requisitos habilitantes, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio ofertado [, así como su utilidad]14. Cualquier costo a cargo del Proponente que sea omitido en la oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del
equilibrio económico.
La Oferta debe contener la siguiente información:
1. Información general y requisitos habilitantes
La Oferta debe contener los Anexos 3, 4, 5, 6, y 8 así como la información solicitada a continuación.
Capacidad Juridical
Si el Proponente es una persona natural o jurídica nacional o extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia:
(i) Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural.
(ii) Certificado de existencia y representación legal o del registro mercantil expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural.
(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.
(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante, representante legal o del apoderado.
(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente Proceso de Contratación, suscribir el contrato y desarrollar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.
(vi) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculte.
(vii) [En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de
requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal hará tal verificación en forma directa.]15
Experiencia
Para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección V.B el Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente con el Anexo 7.
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional
Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional a la que se refiere la sección V literal D y E, el Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente con el Anexo 7.
Capacidad Residual
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6.
2. Oferta Técnica
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4..
3. Oferta Económica
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5.
La oferta económica presentada en medio magnético debe estar protegida por contraseña, que será indicada por el Proponente en caso de verificación de su consistencia, en los términos de la sección
VII.X xxx xxxxxx de condiciones.
4. Contratación Víctimas del Conflicto Armado, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción Comunal
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 8 en caso de que se comprometa a contratar Víctimas del Conflicto Armado, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción Comunal para ejecutar las obras en un porcentaje igual o superior al 5% del total del personal requerido en obra. El Anexo 9 y el Anexo 10 contienen la información completa de los centros de
empleo acreditados por la Unidad de Servicio Público de Empleo y los puntos de atención de la Agencia para la Reintegración y la Normalización.
B. Ofertas Parciales
Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los servicios y actividades requeridas en el Anexo 1 del presente pliego.
C. Validez de las Ofertas
La Oferta debe tener una validez de 60 días, contados a partir de su presentación. En el caso de una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión16.
D. Reserva durante el proceso de evaluación
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.
El municipio de Ituango debe mantener la reserva de la información en el Proceso de Contratación frente a terceros. El municipio de Ituango se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas, no puede ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que El municipio de Ituango comunique que el informe de evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes presenten las observaciones correspondientes.
.
E. Evaluación de las Ofertas
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VI.
El municipio de Ituango debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma de que trata la sección XIV.
F. Devolución de las Ofertas
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, El municipio de Ituango procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia.
G. Rechazo
El municipio de Ituango rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; (b) que no hayan cumplido el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 durante el Proceso de Contratación.
VI. ACUERDOS COMERCIALES
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VI.C17.
Tabla 11 - Cobertura Acuerdos Comerciales
Acuerdo Comercial | Entidad Estatal incluida | Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del | Excepción aplicable al Proceso de Contratación | Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial |
Canadá | Sí/No | Sí/No | Sí/N | Sí/No |
Chile | Sí/No | Sí/No | Sí/N o | Sí/No |
Estados Unidos | Sí/No | Sí/No | Sí/N o | Sí/No |
El Xxxxxxxx | Sí/No | Sí/No | Sí/N o | Sí/No |
Guatemala | Sí/No | Sí/No | Sí/N o | Sí/No |
Honduras | Sí/No | Sí/No | Sí/N o | Sí/No |
Liechtenstein | Sí/No | Sí/No | Sí/N o | Sí/No |
Entidad Estatal incluida | Presupuesto del Proceso de Contratación superior al | Excepción aplicable al Proceso de Contratación | Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo | |
Suiza | Sí/No | Sí/No | Sí/N | Sí/No |
México | Sí/No | Sí/No | Sí/N o | Sí/No |
Unión Europea | Sí/No | Sí/No | Sí/N o | Sí/No |
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: [Insertar países con Acuerdos Comerciales aplicables] reciben trato nacional. También recibirán Trato Nacional las propuestas de nacionales de la Comunidad Andina de Naciones.
VII. ADJUDICACIÓN
Colombia Compra Eficiente adjudicará [en audiencia pública], según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado adjudicará el Proceso al Proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierto del Proceso, si a ello hubiera lugar.
La audiencia pública se realizará en la hora y fecha establecida en el Cronograma de que trata la sección XIV. Del desarrollo de la audiencia se dejará constancia en acta.
VIII. [CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES]
[El presente Proceso de Contratación estará limitado a la participación de Xxxxxx].
IX. RIESGOS
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos que afectan la ejecución del presente contrato:
Tabla 12 - Identificación de Riesgos
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | ||||
Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? | |||||||||||||||||
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega tardía de estudios, diseños y planos o ajuste a diseños o incompletos o contrarios a normas | Retraso en el desarrollo de los trabajos | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad | Evitar el riesgo | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Cinco (5) días hábiles después de inicio del tratamiento | Revisión documental | Diario |
2 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Interpretación equivocada de diseños | Posible afectación del equilibrio económico | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Cuando se presente el evento | Depende de las características de la afectación | Seguimiento a la ejecución | Diario |
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | ||||
Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? | |||||||||||||||||
3 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Costos administración en ejecución mayor a la estimada | Posible afectación del equilibrio económico | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Aceptar el riesgo | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Un (1) mes después del inicio tratamiento | Comparando gastos y costos de administración | Una vez por evento |
4 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Obras provisionales no contempladas por Contratista | Posible afectación del equilibrio económico | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Siete (7) días después del inicio tratamiento | Verificación en campo | Diario |
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | ||||
Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? | |||||||||||||||||
5 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Trámite indebido de actas de obra | Insuficiencia de recursos | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Reducir probabilidad de ocurrencia | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Tres (3) días hábiles después del inicio tratamiento | Al inicio del tratamiento y al final del mismo | NA |
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en el régimen impositivo a cualquier nivel | Posible afectación del equilibrio económico | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad | Aceptar el riesgo | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | No | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según afectación presupuestal | Seguimiento normativo | Mensual |
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | ||||
Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? | |||||||||||||||||
7 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Xxxx en el pago por parte de la Entidad más allá del termino del pago preestablecido | Insuficiencia de recursos del Contratista | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Inmediato | Verificación de recursos según PAC | Según programación de flujo de fondos |
8 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Grave afectación a la obra por causas naturales | Retraso en el avance de los trabajos | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | 50% Contratista - 50% Entidad | Aceptar el riesgo | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Cuando se presente el evento | Según planificación de solución del problema | Seguimiento permanente a ejecución de trabajos | Diario |
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | ||||
Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? | |||||||||||||||||
9 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Suspensión de obra por incumplimiento plan manejo ambiental del contratista | Retraso en el avance de los trabajos | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Cuando se presente el evento | Según el plazo otorgado por la autoridad ambiental y la entidad | Seguimiento al proceso con la autoridad ambiental | Diario |
10 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | Suspensión de obra por alteración orden público, mandato judicial, problemas sociales | Retraso en el avance de los trabajos | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Entidad | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según el plazo otorgado por la autoridad competente | Seguimiento al proceso con la autoridad competente | Diario |
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | ||||
Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? | |||||||||||||||||
11 | Específico | Interno | Contratación | Económico | No suscripción del contrato por el adjudicatario | Retraso en el proceso de contratación | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
12 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Afectación a terceros (responsabilidad civil extracontractual) | Retraso en el proceso de ejecución del contrato | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | ||||
Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? | |||||||||||||||||
13 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Desviación de recursos otorgados mediante anticipo | Retraso en el inicio de las obras | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
14 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Incumplimiento del contrato | Retraso en el desarrollo de los trabajos | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | ||||
Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? | |||||||||||||||||
15 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones | Demandas laborales y sanciones administrativas | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | No | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
16 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Afectación a la estabilidad y calidad de la obra | Reconstrucción de obras | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aceptar el riesgo | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Categoría | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |||||||
Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? | |||||||||||||||||
17 | Específico | Interno | Selección | Económico | Oferta con valor artificialmente bajo | Incapacidad para la ejecución de los trabajos por precios fuera xx xxxxxxx | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Entidad | Evitar el riesgo | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Coordinador | Audiencia de adjudicación | Inmediato a la presentación del evento | NA | NA |
X. GARANTÍAS
a. Garantía de seriedad de la Oferta
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de EL MUNICIPIO DE ITUANGO por un valor del 10% y con vigencia desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.
b. Responsabilidad civil extracontractual
El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de EL MUNICIPIO DE ITUANGO, por un valor de 30%, que debe estar vigente por el plazo de ejecución del contrato.
c. Garantía de Cumplimiento
El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor EL MUNICIPIO DE ITUANGO, por un valor del 20%. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos19
Tabla 13 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento
Amparo | Suficiencia | Vigencia |
Buen manejo y correcta inversión del anticipo | NA | NA |
Devolución del pago anticipado | 100% del valor del pago anticipado | Igual al término del contrato y hasta la liquidación del contrato |
Cumplimiento del Contrato | 20% del valor del contrato | Igual al término del contrato y hasta la liquidación del contrato |
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 10% del valor del contrato | Igual al término del contrato y tres (3) años más |
Estabilidad y calidad de la obra | 30% del valor del contrato | tres (3) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Final de los trabajos objeto del contrato |
Calidad del servicio | NA | NA |
XI. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION
La Agencia de Renovación Territorial ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un interventor contratado.
El interventor debe ejercer un control [integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico] sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
XII. CRONOGRAMA
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:
Tabla 14 - Cronograma del Proceso de Contratación
ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
[Publicación Aviso de convocatoria (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | El 22 xx Xxxxxx al 0 xx xxxxxxxxxx xx 000 | |
Publicación aviso convocatoria pública | El 22 xx Xxxxxx al 5 de septiembre de 217 | Portal Único de Xxxxxxxxxxxx |
Publicación estudios y documentos previos | El 22 xx Xxxxxx al 5 de septiembre de 217 | Portal Único de Xxxxxxxxxxxx |
Publicación proyecto xx xxxxxx de condiciones | Hasta 22 xx Xxxxxx al 0 xx xxxxxxxxxx xx 000 | |
Plazo para presentar observaciones al proyecto pliego de condiciones | Hasta el 5 de septiembre de 2017 Hora 06:00 p.m | |
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto xx xxxxxx de condiciones | Hasta 6 de septiembre de 2017 Hora 06:00 p.m | |
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | El 0 xx xxxxxxxxxx xx 0000 Xxxx 08:30 a.m | |
Publicación pliego de condiciones definitivo | 0 xx xxxxxxxxxx xx 0000 Xxxx 08:30 a.m | Portal Único de Xxxxxxxxxxxx |
Audiencia de asignación de Riesgos y aclaración de pliegos | El 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 Xxxx 08:30 a.m | |
Plazo final para la presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo | Hasta el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 Xxxx 05:30 p.m | |
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | Hasta el 16 de septiembre de 2017 Hora 10:00 a.m | |
Expedición de Adendas | Hasta 16 de septiembre de 2017 | Portal Único de Xxxxxxxxxxxx |
FECHA | LUGAR | |
Hora 11:59 a.m | ||
Presentación de Ofertas | Hasta 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 Xxxx 05:30 p.m | En la Oficina Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, xxx Xxxxxxx Municipal, situado en la Xxxxx 00 Xxxxxx Xx. 00 – 08, Parque Principal |
Informe de presentación de Ofertas | El 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 Xxxx 05:30 p.m | |
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | El 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 Xxxx 05:30 p.m | |
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Oferta | Hasta el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 Xxxx 05:30 p.m | |
Audiencia de Adjudicación | El 27 de septiembre de 2017. Hora 09:00 a.m | |
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto | El 27 de septiembre de 2017. Hora 10:00 a.m | |
Firma del Contrato | Dentro de los 3 dias siguientes a la adjudicacion | En la Oficina Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, xxx Xxxxxxx |
Entrega de garantías | Maximo 2 dias despues d ela firma del contrato | En la Oficina Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el |
Aprobación de garantías | Dia habil siguiente ala presentacion de las | En la Oficina Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el |
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente pliego de condiciones.
XIII. Minuta del contrato
Contrato de obra pública [número de contrato] para la ejecución del proyecto [nombre del proyecto] del [fecha del Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal contratante] y
[nombre del Contratista].
Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras y contratación pública. Estos documentos tienen como propósito servir de guía para las Entidades Estatales.
Colombia Compra Eficiente pone a disposición el presente documento tipo de contrato de obra en desarrollo de contratos plan, cuyo uso es obligatorio para las Entidades Estatales que vayan a celebrar contratos plan, en los términos de la Circular 15 del 28 xx xxxxxx de 2014, expedida por Colombia Compra Eficiente. El documento tipo debe adaptarse a las condiciones particulares del Proceso de Contratación. Los apartes entre corchetes corresponden a espacios para diligenciar.
Tabla de Contenido
Cláusula 1 – Definiciones Cláusula 2 – Objeto del contrato
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago Cláusula 5 – Declaraciones del contratista Cláusula 6 – Plazo y Cronograma de Obra Cláusula 7 – Derechos del Contratista
Cláusula 8 – Obligaciones del Contratista
Cláusula 9 – Derechos de la Entidad Estatal contratante Cláusula 10 – Obligaciones de la Entidad Estatal contratante Cláusula 11 - Responsabilidad
Cláusula 12 - Confidencialidad
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato Cláusula 14 – Caducidad
Cláusula 15 – Multas Cláusula 16 – Cláusula Penal
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo Cláusula 18 – Independencia del Contratista
Cláusula 19 – Cesiones Cláusula 20 – Subcontratación Cláusula 21 - Indemnidad
Cláusula 22 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor Xxxxxxxx 23 – Solución de Controversias Cláusula 24 - Notificaciones
Cláusula 25 - Supervisión Cláusula 26 - Interventoría Cláusula 27 – Anexos del Contrato
Cláusula 28 – Perfeccionamiento y ejecución Cláusula 29 – Liquidación
Cláusula 30 – Lugar de ejecución y domicilio contractual
[nombre del Contratista].
Entre los suscritos: XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, identificado con cédula de ciudadanía con expedida en 70.581.732, en su calidad Alcalde, mediante acta de posesión del 1 de enero de 2016, en uso de las facultades y funciones contenidas en Leyes 80 de 1993, 136 de 1994, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, los demás Decretos que los reglamentan, y previamente facultado por el Honorable Concejo Municipal, mediante Acuerdo 014 del 16 de diciembre de 2016, actuando en nombre y representación de MUNICIPIO DE ITUANGO con NIT 890.982.278-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO-CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, [nombre del representante del contratista o de la persona natural Contratista] identificado con [tipo de documento de identificación] con [número documento de identificación] expedida en [ciudad de expedición] [actuando en su propio nombre] o [en calidad de cargo o vínculo con el Contratista] de la [nombre sociedad o estructura plural que representa] con Nit. [Número NIT del Contratista] y matrícula mercantil No. [Número matrícula mercantil], quien para los efectos del presente Contrato se denominará [nombre sociedad o estructura plural que representa] o [nombre de la persona natural] o el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
I. Que la misión del MUNICIPIO DE ITUANGO, es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
De acuerdo al artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como entidad fundamental de la división política – administrativa del estado, le corresponde el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.
El artículo 311 de la constitución política establece que el municipio le corresponde como entidad fundamental de la división político administrativa, la participación de los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.
Con respecto con la solución de necesidades insatisfechas la ley 136 de 1994, ha determinado que el municipio debe solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, adulto mayor y los sectores discapacitados.
Igualmente le corresponde administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley; promover la participación comunitaria y mejoramiento social y cultural de sus habitantes; asegurar el cumplimiento de la prestación de los servicios a su cargo, artículo 343 de la constitución política de Colombia y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque la malla vial rural de la municipalidad, se encuentra en tierra, esto ocasiona que en temporadas xx xxxxxx los vehículos circulantes aumenten significativamente las concentraciones de partículas de polvo en el aire y así se afecte la salud de los habitantes. Además de algunos tramos de las vías terciarias que conducen hacia las veredas santa xxxxx, han presentado varios problemas entre ellas las aguas escorrentías, lo cual ocasiona degradación de la banca.
Por otra parte en las temporadas invernales, las vías del sector rural sin pavimentar aumentan considerablemente su deterioro, al punto de que se ocasiona sobre costo por acarreos para los vehículos de transporte de carga y pasajeros.
II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es una disminución en el nivel de la calidad de vida de la población de la beneficiaria, siendo una de las finalidades del Estado el de garantizar condiciones de vida favorables en materia de salud así como calidad de vida, es necesario el mejoramiento definitivo del estado en que se encuentra en los tramos mencionados anteriormente, es por eso que se implementan programas de mantenimiento de vías rurales.
Que EL MUNICIPIO DE ITUANGO desarrolló los respectivos estudios y documentos previos.
Que la Oferta del Proponente [nombre del Contratista] resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones No. 003-2017
Que el presente Contratista se seleccionó por medio de un [licitación pública identificada con el N° 003-2017
Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.
III. Que por medio de la [número y fecha del acto administrativo de adjudicación o identificación de la aceptación de la oferta] la Entidad Estatal contratante adjudicó el presente Contrato, y
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
Cláusula 1 – Definiciones
Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
Definiciones | |
Acta de Inicio | Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato. |
Acta de Recibo Final | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra. |
Acta de Obra | Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra] |
Anexo Técnico | Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante. |
Anticipo | Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley. |
Entidad Estatal contratante | [Nombre de la Entidad Estatal que suscribe el presente Contrato] |
Contratista | [Nombre de la persona natural o jurídica o de la estructura plural Contratista] |
Contrato | Es el presente acuerdo de voluntades. |
Cronograma Estimado de Obra | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato. |
Cláusula 2 – Objeto del contrato
El objeto del contrato es [descripción general del objeto contractual] que incluye [descripción específica del objeto contractual].
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato
Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes: [Incluir las actividades que debe desarrollar el contratista de la manera más precisa posible].
El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes especificaciones técnicas, [además de las previstas en el Anexo Técnico si lo hay,incluir las condiciones aplicables al servicio en términos de calidad, tiempos de respuesta, alcances específicos, etc.]
Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de [incluir el valor total en números y en letras] el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante [establecer en función de la modalidad de pago adoptada, esto es precios unitarios, precio global fijo o administración delegada].
[La Entidad Estatal contratante] pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal [datos del certificado de disponibilidad presupuesta] y en caso que se utilicen vigencias futuras: los recursos de vigencias futuras del [año de las vigencias] por [valor de la vigencia], aprobadas por [insertar el órgano competente] en [fecha y datos de la resolución de aprobación de las vigencias futuras].
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes [mensualidades o periodos que determine la Entidad Estatal contratante. Incluir en números y en letras el valor a pagar por mensualidades o por los periodos que determine la Entidad Estatal contratante].
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de [los informes, hitos de cumplimiento o entregables previstos por la Entidad Estatal contratante], la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.
Los pagos se realizarán dentro de los [días previstos por la Entidad Estatal Contratante] siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato.
Cláusula 5 – Declaraciones del contratista
El Contratista hace las siguientes declaraciones:
5.1 Xxxxxx y acepta los Documentos del Proceso.
5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de [nombre Entidad Estatal contratante] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
5.4 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad.
5.5 El Contratista está x xxx y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.
5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.
5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen xx xxxxxx de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.
5.10 Conoce que el presente contrato se enmarca dentro de un convenio plan suscrito por [incluir Entidad Estatal del orden nacional] con la Entidad Estatal contratante.]
Cláusula 6 – Plazo y Cronograma de Obra
El plazo de ejecución del Contrato es TRES MESES
El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y de la Entidad Estatal contratante y forma parte del presente Contrato como Anexo 2.
[La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra].
La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
Cláusula 7 – Derechos del Contratista
7.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato.
7.2. [Incluir cualquier otro derecho que considere la Entidad Estatal contratante].
Cláusula 8 – Obligaciones particulares del Contratista
8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.
8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato.
8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella haga.
8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante].
8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda.
8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.
8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante].
8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato].
Cláusula 9 – Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante
9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
9.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.
9.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.
9.4. [Incluir cualquier otro derecho de la Entidad Estatal contratante].
Cláusula 10 – Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante
10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
10.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.
10.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
10.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina [incluir Entidad Estatal del orden nacional]
10.5. [Incluir cualquier otra obligación de la Entidad Estatal contratante].
Cláusula 11 - Responsabilidad
[Nombre del Contratista] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 del presente Contrato. [Nombre del Contratista] será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a [Nombre de la Entidad Estatal contratante] en la ejecución del objeto del presente Contrato..
Cláusula 12 - Confidencialidad
En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.
[La Entidad Estatal contratante puede definir que documentos o asuntos están sometidos a confidencialidad].
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato
[Nombre de la Entidad Estatal contratante] puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.
Cláusula 14 – Caducidad
. [Nombre de la Entidad Estatal contratante] estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.
Cláusula 15 – Multas
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, [Nombre de la Entidad Estatal contratante] puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:
[Incluir el valor condiciones de las multas]
Cláusula 16 – Cláusula Penal
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a [Nombre de la Entidad Estatal contratante], a título de indemnización, una suma equivalente a [incluir el valor total de la cláusula penal en números y en letras]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que [Nombre de la Entidad Estatal contratante] adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo
El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la información de la siguiente tabla:
Amparo | Suficiencia | Vigencia |
Devolución del pago anticipado | 100% del valor del pago anticipado | Igual al término del contrato y hasta la liquidación del contrato |
Cumplimiento del Contrato | 20% del valor del contrato | Igual al término del contrato y hasta la liquidación del contrato |
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 10% del valor del contrato | Igual al término del contrato y tres (3) años más |
Estabilidad y calidad de la obra | 30% del valor del contrato | tres (3) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Final de los trabajos objeto xxx |
Xxxxxx | Suficiencia | Vigencia |
contrato |
El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de ejecución del contrato.
El Contratista debe presentar dentro de los [insertar plazo en días] días hábiles siguientes a la firma del presente contrato las garantías a favor de [nombre de la Entidad Estatal contratante].
Cláusula 18 – Independencia del Contratista
El Contratista es una entidad independiente de [nombre de la Entidad Estatal contratante], y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. [Nombre del Contratista] no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la [nombre de la Entidad Estatal contratante], ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
Cláusula 19 – Cesión
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de [nombre de la Entidad Estatal contratante].
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, [nombre de la Entidad Estatal contratante] está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a [nombre de la Entidad Estatal contratante] de la misma y solicitar su consentimiento.
[Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, [nombre de la Entidad Estatal contratante] exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control].
Cláusula 20 – Subcontratación
[Nombre del Contratista] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de acuerdo con la cláusula 21.
Cláusula 21 - Indemnidad
El Contratista se obliga a indemnizar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
Cláusula 22 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
Cláusula 23 – Solución de Controversias
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante: [Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional.]
[Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante [nombre del
centro de conciliación], previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga [nombre del centro de conciliación], las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la jurisdicción contencioso administrativa o al Tribunal de Arbitramento pactado]
[En caso de que se pacte una cláusula compromisoria: El Tribunal de Arbitramento funcionará en la ciudad de [nombre de la ciudad] y estará sujeto al reglamento del [nombre del Centro de Arbitraje]. El Tribunal de Arbitramento estará integrado por [uno o tres] árbitro[s], quien [es] será[n] abogado[s] colombiano[s] y decidirá[n] en derecho. [El/Los] árbitro[s] será[n] designados de común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán el [nombre del centro de arbitraje]. La falta de acuerdo sobre el nombramiento de[l] [los] árbitros se presumirá si a los diez (10) días hábiles contados a partir de la solicitud de la instalación del Tribunal de Arbitramento no está[n] [el/los] [tres] [(3)] árbitro[s] nombrado[s]. Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las Partes de conformidad con las normas aplicables sobre la materia. .]
[Las partes someterán la controversia a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa]
El acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.
Cláusula 24 - Notificaciones
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:
[Nombre de la Entidad Estatal contratante] Nombre: Cargo: Dirección: Teléfono: | [Nombre del Contratista] Nombre: Cargo: Dirección: Teléfono: |
Correo electrónico: | Correo electrónico: |
Cláusula 25 - Supervisión1
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de [nombre del supervisor]. 2
Cláusula 26 - Interventoría
La interventoría de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de [nombre del interventor].3
Cláusula 27 – Anexos del Contrato
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:
27.1. Los estudios previos.
27.2. El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. [Número del Proceso de Contratación], sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.
27.3. La oferta presentada por el Contratista.
27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.
27.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. [Incluir este documento dependiendo de la modalidad de pago acordada por las partes].
27.6. [Incluir los demás documentos que considere la Entidad Estatal Contratante].
Cláusula 28 – Perfeccionamiento y ejecución
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal [la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 16 del presente Contrato] y la acreditación de encontrarse el Contratista x xxx y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual
1 En desarrollo de lo previsto por la Ley 1474 de 2011, la Entidad Estatal contratante debe definir si el seguimiento del contrato se lleva a cabo a través de la figura de la supervisión, o de una interventoría o de ambas de manera concurrente. En el último caso, es necesario que la Entidad Estatal contratante defina con claridad las labores que le corresponden al supervisor frente a las de la interventoría.
2 En desarrollo de lo previsto por la Ley 1474 de 2011, la Entidad Estatal contratante debe definir si el seguimiento del contrato se lleva a cabo a través de la figura de la supervisión, o de una interventoría o de ambas de manera concurrente. En el último caso, es necesario que la Entidad Estatal defina con claridad las labores que le corresponden al supervisor frente a las de la interventoría.
3 En caso que la Entidad Estatal contratante no hubiera contratado la interventoría al momento de celebración del contrato de obra debe indicar el número de proceso de contratación que tiene por objeto contratarla.
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en [lugar o lugares de ejecución de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionará como domicilio contractual].
Para constancia, se firma en [lugar de celebración del contrato] el [fecha de celebración del contrato].
[Nombre de Entidad Estatal contratante] [Incluir la firma del representante de la Entidad Estatal contratante] | [Nombre del Contratista] [Incluir la firma del representante del Contratista] |
[Datos de la persona natural que firma] | [Datos de la persona natural que firma] |
[Tipo y número de identificación] | [Tipo y número de identificación] |
Anexo 1 - Especificaciones técnicas
MINISTERIO DE TRANSPORTE | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |||||
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA | |||||
TERRITORIAL ANTIOQUIA | |||||
PRESUPUESTO DE OBRA-PROGRAMA MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO | |||||
Municipio de Ituango | |||||
FECHA DE VISITA | 2 xx xxxxx de 2017 | ||||
VIA PRIORIZADA | |||||
No. | VIA | CODIGO (en caso que la vía esté a cargo del INVIAS) | LONGITUD TOTAL XXX (XX) | ||
0 | XXXXXXXX XXX XXXXX - XXXXX XXXXX | No aplica | 7,60 | ||
2 | EL RIO - PASCUITA | No aplica | 42,40 | ||
TOTALES | 50,0 | ||||
PRESUPUESTO ESTIMADO: | |||||
OBRAS REQUERIDAS EN SECTORES CRITICOS | |||||
ESPECIF | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD Aproximada | ||
630.4 | CONCRETO CLASE D - 21 Mpa | M3 | 31,62 | ||
630.6 | CONCRETO CLASE F - 14 Mpa | M3 | 9,30 | ||
630.7 | CONCRETO CLASE G - CICLÓPEO | M3 | 46,50 | ||
640.1 | XXXXX XX XXXXXXXX FY 4200 Mpa | KG | 3162,00 | ||
600.4P | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO | M3 | 0,00 | ||
600.5P | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO | M3 | 111,60 | ||
610.2 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M3 | 0,00 | ||
900.2P | TRANSPORTE DE MATERIALES: AGREGADOS PETREOS, PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) METRO CÚBICO-KILÓMETRO. | m3/km | 9352,20 | ||
VALOR SUBTOTAL OBRAS EN SECTORES CRITICOS | |||||
OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO REQUERIDAS | |||||
ESPECIF | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD Aproximada | ||
310.1 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (INCLUYE CONFORMACIÓN CUNETAS) | M2 | 200.000,00 | ||
600.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 1.176,00 | ||
630.4 | CONCRETO CLASE D - 21 Mpa | M3 | 295,50 | ||
630.6 | CONCRETO CLASE F - 14 Mpa | M3 | - | ||
630.7 | CONCRETO CLASE G - CICLÓPEO | M3 | 68,04 | ||
640.1 | XXXXX XX XXXXXXXX FY 4200 Mpa | KG | 28.840,00 | ||
661.1 | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR | Ml | 168,00 | ||
610.2 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M3 | 504,00 | ||
900.2P | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) METRO CÚBICO-KILÓMETRO. | m3/km | 39.882,10 | ||
Anexo 2 – Compromiso Anticorrupcion
[Lugar y fecha]
Señores
[Nombre de la Entidad Estatal]
Proceso de Contratación - [Insertar información]
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].
Firma representante legal del Proponente |
|
Nombre |
|
Cargo |
|
Documento de Idetidad |
|
Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas
[Lugar y fecha]
Señores
[Nombre de la Entidad Estatal]
Estimados señores:
Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 xxx xxxxxx de condiciones del Proceso de Contratación de la referencia.
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.
6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.
9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 xxx xxxxxx de condiciones.
10. Que manifiesto que el Proponente está x xxx y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.
12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:
Persona de Contacto |
|
Dirección |
|
Teléfono |
|
E- mail |
|
Celular |
|
Firma representante legal de proponente |
Nombre: |
Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o técnicos. Proceso de Contratación [Insertar información]
Requisito | Si | No | Información Adicional |
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.
Firma representante Legal del Proponente | |
Nombre |
|
Cargo |
|
Documento de Identidad |
|
Anexo 5 - Formato de Oferta Economica.
Proceso de Contratación [Insertar información]
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman la consultoría a realizar:
Propuesta económica | ||
Ítem | Descripción | Valor |
1 | ||
n | ||
Subtotal | ||
Iva | ||
Valor total oferta | ||
Firma Representante Legal del Proponente | |
Nombre |
|
Cargo |
|
Documento de Identidad |
|
Anexo 6- Formato de Capacidad Residual
Certificación de contratos para acreditación de experiencia Proponente:
Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el contratista plural | Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos) |
Total |
Firma Representante Legal del Proponente | |
Nombre |
|
Cargo |
|
Documento de Identidad |
|
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
Anexo 6- Formato de Capacidad Residual Certificación de la Capacidad Técnica
Proponente:
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología | Profesión | N° de matrícula profesional | Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales | Vigencia del Contrato |
Firma representante legal del Oferente
Nombre |
|
Cargo |
|
Documento de Identidad |
|
Firma representante legal del oferente
Nombre |
|
Cargo |
|
Documento de Identidad |
|
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
Anexo 7 - Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponente extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia
Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación]
Proponente:
Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que:
1. Capacidad Jurídica
Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
2. Experiencia
Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo 5 que anexo a la presente oferta.
3. Capacidad Financiera
Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:
Indicador | Índice del Proponente |
Índice de Liquidez | |
Índice de Endeudamiento | |
Razón de Cobertura de | |
[Incluir indicadores adicionales si la Entidad lo considera |
4. Capacidad Organizacional
Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:
Indicador | Índice del Proponente |
Rentabilidad sobre activos | |
Rentabilidad sobre el | |
[Incluir indicadores adicionales si la Entidad lo considera |
Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión).
Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.
Firma:
Nombre |
|
Cargo |
|
Documento de Identidad |
|
Anexo 8 - Formato de Contratación de Víctimas del Conflicto Armado, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción Comunal
Oferente:
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representación legal de [nombre del Proponente], manifiesto en mi nombre y en representación de [nombre del Proponente] que me comprometo a contratar Víctimas, Desmovilizados, Reincorporados y Juntas de Acción Comunal en un porcentaje mínimo de [indicar porcentaje]
Firma:
Nombre |
|
Cargo |
|
Documento de Identidad |
|
Anexo 9 - Directorio de Agencias públicas de Empleo
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | CENTRO DE EMPLEO | 3737676 Ext: 1428 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | CENTRO DE EMPLEO | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | CENTRO DE EMPLEO | (0) 0000000 ext. 1 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | CENTRO DE EMPLEO | 6047944 Ext 1451 - 1452 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | CENTRO DE EMPLEO | (0) 0000000 Ext. 1110 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1110 | NO |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1110 | NO |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1110 | NO |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1110 | NO |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1110 | NO |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3122981081 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 4687 // (0) 0000000 Ext. 4683 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 4687 // (0) 0000000 Ext. 4683 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3212763158 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000// (0) 0000000 Ext. 112 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3214023826 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | NO |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 0000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3103966213 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | NO |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 110 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000-00 Ex. 218 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0)0000000/(0)0000000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0)0000000/(0)0000000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3175016631/3168740948 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3705555 EXT. 118 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3002364367 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3008082302 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3014571768 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3006596011 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3671400 EXT. 184 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3006271356 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3177692150 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3134788936/3124022721 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3107770849 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 6468000 Ext. 2415-2957-2213 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 6468000 Ext. 2415-2957-2213 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 6468000 Ext. 2415-2957-2213 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 6468000 Ext. 2415-2957-2213 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 6468000 Ext. 2415-2957-2213 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 6468000 Ext. 2415-2957-2213 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 6468000 Ext. 2415-2957-2213 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3730200 ext.: 5452 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3730200 ext.: 5452 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 4239600 ext. 108-110 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3730200 ext.: 5452 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 6468000 Ext. 2415-2957-2213 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3730200 ext.: 5452 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3730200 ext.: 5452 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 5556377 EXT. 10223 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 EXT. 108 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 EXT. 108 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 EXT. 108 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3730200 ext.: 5452 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 5556377 EXT. 10223 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 5556377 EXT. 10223 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 5556377 EXT. 10223 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 5556377 EXT. 10223 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 114 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3102698530 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3017668238 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3017668238 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3158484179 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / 4217900 Ext. 1130 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / 4217900 Ext. 1130 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / 4217900 Ext. 1130 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / 4217900 Ext. 1130 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / 4217900 Ext. 1130 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3158484179 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3158484179 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 4424 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 4424 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 4424 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 4424 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 481-490 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext 3905 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (1)7347474Ext. 76035 – 76036. | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext 76814 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext 1001 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext 3905 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext 73573 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext 3905 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3718900 EXT 2230 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3718900 EXT 2230 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 2230 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 2230 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 281-285 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 285 / 281 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 285 / 281 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 285 / 281 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 285 / 281 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 285 / 281 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000/ (0) 0000000 / (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3127576589 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3127576589 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3127576589 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 101 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 101 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 263 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3105642729 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 000 00 00 Ext. 500 / 506 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3164709870 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3164709870 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3164709870 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6909 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6909 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext: 6296 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / (0) 0000000 Ext. 1560 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 3855000 ext. 1575-1585 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 3855000 ext. 1575-1585 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 3855000 ext. 1575-1585 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 236-243 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 236-243 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 236-243 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 236-243 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 6534401 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / (0) 0000000 Ext: 102 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / (0) 0000000 Ext: 102 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / (0) 0000000 Ext: 102 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / (0) 0000000 Ext: 102 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / (0) 0000000 Ext: 102 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / (0) 0000000 Ext: 102 | NO |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3183644467/3004129533 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3183644467/3004129533 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3183644467/3004129533 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3183644467/3004129533 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3183644467/3004129533 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3183644467/3004129533 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 2202-2273 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 2489 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 2489 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 2489 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 2489 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 2736 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 2734 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext 2734-2737 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | NO |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 467-409 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 467-409 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 467-409 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 108/120/ 202 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 108/120/ 202 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 108/120/ 202 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 - 4227138 Ext. 138 / 3184664541 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 - 4227138 Ext. 138 / 3184664541 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 - 4227138 Ext. 138 / 3184664541 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 - 4227138 Ext. 138 / 3184664541 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 - 4227138 Ext. 138 / 3184664541 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 - 4227138 Ext. 138 / 3184664541 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1071-1072 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1071-1072 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 154 Y 171/178 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 154 Y 171/178 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 154 Y 171/178 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 154 Y 171/178 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 154 Y 171/178 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 154 Y 171/178 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1428 // (0) 0000000 Ext. 4101- 4100 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1428 // (0) 0000000 Ext. 4101- 4100 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1428 // (0) 0000000 Ext. 4101- 4100 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1428 // (0) 0000000 Ext. 4101- 4100 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1428 // (0) 0000000 Ext. 4101- 4100 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 0000 (0) 0000000 Ext. 4101-4100 | NO |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1428 // (0) 0000000 Ext. 4101- 4100 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1428 // (0) 0000000 Ext. 4101- 4100 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1428 // (0) 0000000 Ext. 4101- | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 1428 // (0) 0000000 Ext. 4101- | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 6723800 Ext. 2762-2759-2757 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 6723800 Ext. 2762-2759-2758 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 6723800 Ext. 2762-2759-2759 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 6723800 Ext. 2762-2759-2760 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 6723800 Ext. 2762-2759-2761 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 6723800 Ext. 2762-2759-2761 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (5) 6723800 Ext. 2762-2759-2761 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 6300- 6302 Directo (0) 0000000 -6309011 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 6300- 6302 Directo (0) 0000000 -6309011 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 6300- 6302 Directo (0) 0000000 -6309011 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 6300- 6302 Directo (0) 0000000 -6309011 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 6300- 6302 Directo (0) 0000000 -6309011 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 6300- 6302 Directo (0) 0000000 -6309011 | SI |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 - 2670088 Ext. 104 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 - 2670088 Ext. 104 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 - 2670088 Ext. 104 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3212066742/3162217040 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3212066742/3162217040 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3212066742/3162217040 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3212066742/3162217040 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3212066742/3162217040 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3212066742/3162217040 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 xxx0000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 xxx0000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 xxx0000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 xxx0000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 xxx0000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 xxx0000 | NO |
Clase de prestador | Tipo de punto de atención | Teléfono de contacto | Operación |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 xxx0000 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 102 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 12791 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 15510 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 15502 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 15517 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 15571 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 15555 / (1) | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 15508 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 15560 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 15507 | SI |
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Caja de Compensación Familiar | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 Ext. 12791 | NO |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | (0) 0000000 / (0)0000000 Ext. 107 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3043849695 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3134014531 / 3115000394 | SI |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3134014531 / 3115000394 | NO |
Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial | PUNTO DE INFORMACIÓN | 3134014531 / 3115000394 | SI |
Fuente: Servicio Público de Empleo | |||
Anexo 10 - Directorio de grupos territoriales y puntos de atención Agencia para la Reintegración y la Normalización
DIRECTORIO GRUPOS TERRITORIALES Y PUNTOS DE ATENCIÓN ARN 2017 | ||||||
SEDES ACR | COORDINADOR GTPAP | PROFESIONAL ADM GTPAP | DIR EC | CIUDAD | PBX: 5932211 Ext: | |
1 | ACR URABA | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXXXX 00X Xx. 000X -00 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (XXXXXXXX) | Xxxxxxxx | 950 /951 /952 /953 |
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | XXXXX 50 No. 49 - 48 Xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx 0 (Xxxxxx xx | Xxxxxxx | 1150 / 1151 / 1152 / | |||
0 | XXX XXXX XXXXXXXXX | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | XXXXX 00 Xx. 00 - 00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxx | 0000 /1651 /1652 /1653 |
0 | XXX XXXXXXXXX | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX T | XXXXXXX 00X Xx. 00 - 00 Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | 0000 /1401 /1402 /1403 |
4 | ACR BOGOTA | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX G | XXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXX 00 XXX Xx. 00X - 00 Xxxxxx Xxxxxxx. | Xxxxxx | 700 /701 /702 /703 |
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 Xx. 00 - 00 Xxx X. Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 750 /751 /752 / 753 | |||
XXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX 00 XXX Xx. 00 X - 00 Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx | 800 /801 /802 /803 | |||
5 | ACR CUNDINAMA | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 00X Xx. 00X - 00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | 750 /751 /752 / |
6 | ACR SANTANDER | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXXXX 00 Xx 00 - 000 Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | 1775030 /1701 /1702 / 1703 |
7 | ACR VALLE DEL | XXXXX XXXXXX | XXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 00 Xx. 0X - 00 Xxxxxx | Xxxx | 2000 /2001 /2002 / |
8 | ACR BOLIVAR | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXXX XXXX | XXXXXXX 00 Xx. 00 X -00 xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | 1450 /1451 /1452 / |
9 | ACR NORTE DE | XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX 0 Xx 00 - 00 X. Xx Xxxxx | Xxxxxx | 1750 / 1751 / 1752 |
00 | XXX XXXXXXX | XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 9B No. 6 - 51 Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | 0000 / 4051 |
11 | ACR TOLIMA | XXXXXXX XXXXXX | XXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 0X Xx. 00 - 00 Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx | 0000 / 1801 / 1802 / |
12 | ACR HUILA | XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | XXXXX 00 Xx. 0 X - 00 Xxxxxx Xxxxxxx | Neiva | 1850/1851/1852/1 853 |
13 | ACR ANTIOQU | XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 Xx. 00 X - 00 Xxxx 0 Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx X. Xx | Xxxxxxxx | 900 / 901 / 902 / 9160030 / 1601 / |
14 | ACR XXXXXXX | XXXXXXX DEL XXXXX XXXXXX | XXXXX XXXXX XXXXXX | XXXXX 00 Xx. 0 - 00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (XXXXXXXX) | Xxxxxxxx | 1602 / 1603 |
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXX 00 Xx. 0 - 00 Xxxxxx Xx Xxxxx | Xxxxxxxx | 1550 / 1551 / 1552 / 1553 | |||
15 | ACR EJE | XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | XXXX XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXX 11 bis No. 1B - 74 Barrio Popular Modelo | Pereira | 2050 / 2051 / 2052 / |
16 | ACR ALTO XXXXXXXXX | XXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 0 X 00- 00 X. Xxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx | 1100 / 1101 / 1102 / 1103 |
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 0 Xx. 00 - 00 Xxxxxx Xxxxxxx (XXXXX XXXXX) | Xxxxx Xxxxx | 1200 / 1201 / 1202 / 1203 |
1 7 | ACR XXXXXXXXX | XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 0 Xx. 0 - 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx (XXXXXXXX) | Xxxxxxx | 1250 /1251 /152 /1253 |
00 | XXX XXXXX | XXXXX XX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX 00 X Xx 00 - 00 X Xxxxxx | Xxxxxxxxx | 1500 / 1501 / 1502 / |
19 | ACR CESAR - GUAJIRA | XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX G | CALLE 14 No. 15 - 43 Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | 0000 / 1301 / 1302 / |
XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 Xx. 0-00 Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | 1350 / 1351 / 1352 / | |||
20 | ACR META Y ORINOQUIA | XXXX XXXXXX XXXXX | XXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 00 Xx. 00 - 00 Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 4000 / 4001/ 4002/ |
21 | ACR CASANARE | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 00X Xx. 00 - 00 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxx | 0000 / 3051 / 3052 / |
PUNTO DE ATENCIÓN | ||||||
1 | ACR BAJO CAUCA | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX 00X Xx 00X - 00 X. Xx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | 1050 /1051 /1052 /1053 |
2 | ACR NARIÑO | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXX 00 Xx. 00 X - 00 Xxxxxx Xxx Xxxxxxx | Xxxxx | 1900 / 1901 / 1902/ |
3 | ACR PUTUMAYO | XXXXXXX XXXXXX | XXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXXXX 0 Xx. 0-00 Xxxxxx Xxxx Xx. Xxxxxxxxx (Xxxxx) | Xxxxx | 6000-6001 /420 46 |
4 | ACR CAUCA | XXXXXXX XXXXX | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX O | xxxxx 0 Xx 0-00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx | 5050/5051/5052/5 053 |
PROGRAMA | ||||||
1 | PROGRAM X XXX Y | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXX 00X Xx. 00 - 00 Xxxxxxxx X. Xxxxxx | Xxxxxxxx | 0000 - (0) 000 00 00 |
Fuente: Agencia para la Reintegración y la Normalización | ||||||
Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofertas. Proceso de Contratación [Insertar información]
Proponente | Representante del Proponente | Fecha | Hora | Folios | Valor oferta económica |
Apéndice 2 - Formato de verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes
Proceso de Contratación [Insertar información]
Proponente: | |||
Verificación | |||
Cumple | No cumple | Observaciones | |
Capacidad Jurídica | |||
Proponente singular | |||
Objeto social | |||
Duración de la persona | |||
Capacidad del representante legal o | |||
Inhabilidades e | |||
Proponente plural | |||
Objeto social de los | |||
Duración del Proponente | |||
Duración de las personas jurídicas integrantes del | |||
Capacidad de quien suscribe los documentos en nombre del Proponente | |||
Capacidad de los miembros | |||
Inhabilidades e | |||
Experiencia | |||
Código UNSPSC [Insertar | |||
Código UNSPSC informa [Insertar ntía ción] y cua | |||
Capacidad Financiera | |||
Índice de liquidez | |||
Índice de endeudamiento | |||
Razón de cobertura de | |||
Capacidad Organizacional | |||
Rentabilidad del activo | |||
Rentabilidad del patrimonio | |||
Cumplimiento de requisitos | |||
Apéndice 3 - Formato de Informe de evaluación de ofertas
Proceso de Contratación [Insertar información]
Capacidad Jurídica
Proponente | ||||
Cumple / No cumple |
Capacidad Financiera
Proponente | ||||
Índice de liquidez | ||||
Índice de endeudamiento | ||||
Razón de cobertura de | ||||
Cumple / No cumple |
Capacidad Organizacional
Proponente | ||||
Rentabilidad del activo | ||||
Rentabilidad del patrimonio | ||||
Cumple / No cumple |
Evaluación Económica
Proponente | ||||
Puntaje obtenido |
Evaluación Técnica
Proponente |
Puntaje obtenido |