Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2024/S 002-002996
Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇?▇▇▇▇▇▇▇:▇▇▇▇▇▇:▇▇▇▇-▇▇▇▇:▇▇▇▇:▇▇:▇▇▇▇
Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2024/S 002-002996
Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Σερβίας 6 Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Ταχ. κωδικός: 10562
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇
Τηλέφωνο: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Φαξ: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/ Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇
I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Ταχ. διεύθυνση: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Σερβίας 6 Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 10562 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Τηλέφωνο: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇ Φαξ: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Οικονομικές Υπηρεσίες / Αξιοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:
Εκπόνηση μελετών, εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 37 κτιρίων ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α. μετά των συμπεριλαμβανομένων σε αυτά 300 εργαστηρίω
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην εκπόνηση μελετών, στην υποστήριξη της ΔΥΠΑ κατά την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του ▇▇▇▇▇ και στην υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης των έργων και προμηθειών στα πλαίσια του έργου, για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 37 κτιρίων ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α., στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), με σκοπό να επιτυγχάνεται τουλάχιστον
α) κατά μέσο όρο μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ 30% και 60%), β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Επιπρόσθετα, το αντικείμενο αφορά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών 300
εργαστηρίων στην επικράτεια σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά κέντρα των διδασκομένων ειδικοτήτων της ΔΥΠΑ.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 480 240.00 EUR
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Ο κάθε οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει προσφορές για το σύνολο των Ομάδων. Ο μέγιστος αριθμός Ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο, με μόνη εξαίρεση αυτή που περιγράφεται στο σημείο 1.7 της Πρόσκλησης.
II.2) Περιγραφή
II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Α - ΔΥΠΑ Αττικής Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71335000 Τεχνικές μελέτες
71330000 Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην εκπόνηση μελετών, στην υποστήριξη της ΔΥΠΑ κατά την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του
Έργου καθώς και στην υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης των έργων και προμηθειών που θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου του ▇▇▇▇▇▇▇▇, για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 37 κτιρίων ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α., στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), με σκοπό να επιτυγχάνεται τουλάχιστον α) κατά μέσο όρο μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ 30 % και 60 %), β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Επιπρόσθετα, το αντικείμενο αφορά
και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών 300 εργαστηρίων ανά την επικράτεια ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά κέντρα των διδασκομένων ειδικοτήτων της ΔΥΠΑ.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 418 348.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο της Δράσης με ID 16794.
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2) Περιγραφή
II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Β - ΔΥΠΑ Πειραιώς & Νήσων Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71335000 Τεχνικές μελέτες
71330000 Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi Κωδικός NUTS: EL411 Λέσβος, Λήμνος / Lesvos, Limnos Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Κωδικός NUTS: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος / Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kos, Rodos
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην εκπόνηση μελετών, στην υποστήριξη της ΔΥΠΑ κατά την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του
Έργου καθώς και στην υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης των έργων και προμηθειών που θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου του ▇▇▇▇▇▇▇▇, για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 37 κτιρίων ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α., στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), με σκοπό να επιτυγχάνεται τουλάχιστον α) κατά μέσο όρο μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ 30 % και 60 %), β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Επιπρόσθετα, το αντικείμενο αφορά
και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών 300 εργαστηρίων ανά την επικράτεια ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά κέντρα των διδασκομένων ειδικοτήτων της ΔΥΠΑ.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 426 435.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο της Δράσης με ID 16794.
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2) Περιγραφή
II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Γ - ΔΥΠΑ Πελοποννήσου & ΔΥΠΑ Κρήτης Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71335000 Τεχνικές μελέτες
71330000 Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL43 Κρήτη / Kriti
Κωδικός NUTS: EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda Κωδικός NUTS: EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην εκπόνηση μελετών, στην υποστήριξη της ΔΥΠΑ κατά την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του
Έργου καθώς και στην υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης των έργων και προμηθειών που θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου του ▇▇▇▇▇▇▇▇, για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 37 κτιρίων ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α., στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), με σκοπό να επιτυγχάνεται τουλάχιστον α) κατά μέσο όρο μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ 30 % και 60 %), β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Επιπρόσθετα, το αντικείμενο αφορά
και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών 300 εργαστηρίων ανά την επικράτεια ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά κέντρα των διδασκομένων ειδικοτήτων της ΔΥΠΑ.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 520 185.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο της Δράσης με ID 16794.
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2) Περιγραφή
II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Δ - ΔΥΠΑ Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης
Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71335000 Τεχνικές μελέτες
71330000 Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη / Anatoliki Makedonia, Thraki
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην εκπόνηση μελετών, στην υποστήριξη της ΔΥΠΑ κατά την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του
Έργου καθώς και στην υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης των έργων και προμηθειών που θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου του ▇▇▇▇▇▇▇▇, για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 37 κτιρίων ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α., στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), με σκοπό να επιτυγχάνεται τουλάχιστον α) κατά μέσο όρο μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ 30 % και 60 %), β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Επιπρόσθετα, το αντικείμενο αφορά
και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών 300 εργαστηρίων ανά την επικράτεια ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά κέντρα των διδασκομένων ειδικοτήτων της ΔΥΠΑ.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 603 494.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο της Δράσης με ID 16794.
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2) Περιγραφή
II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Ε - ΔΥΠΑ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71335000 Τεχνικές μελέτες
71330000 Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia Κωδικός NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην εκπόνηση μελετών, στην υποστήριξη της ΔΥΠΑ κατά την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του
Έργου καθώς και στην υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης των έργων και προμηθειών που θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου του ▇▇▇▇▇▇▇▇, για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 37 κτιρίων ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α., στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), με σκοπό να επιτυγχάνεται τουλάχιστον α) κατά μέσο όρο μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ 30 % και 60 %), β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Επιπρόσθετα, το αντικείμενο αφορά
και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών 300 εργαστηρίων ανά την επικράτεια ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά κέντρα των διδασκομένων ειδικοτήτων της ΔΥΠΑ.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 987 611.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο της Δράσης με ID 16794.
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2) Περιγραφή
II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΔΥΠΑ Θεσσαλίας & ΔΥΠΑ Ηπείρου Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71335000 Τεχνικές μελέτες
71330000 Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL54 Ήπειρος / Ipeiros Κωδικός NUTS: EL61 Θεσσαλία / Thessalia
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην εκπόνηση μελετών, στην υποστήριξη της ΔΥΠΑ κατά την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του
Έργου καθώς και στην υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης των έργων και προμηθειών που θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου του ▇▇▇▇▇▇▇▇, για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 37 κτιρίων ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α., στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), με σκοπό να επιτυγχάνεται τουλάχιστον α) κατά μέσο όρο μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ 30 % και 60 %), β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Επιπρόσθετα, το αντικείμενο αφορά
και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών 300 εργαστηρίων ανά την επικράτεια ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά κέντρα των διδασκομένων ειδικοτήτων της ΔΥΠΑ.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 524 167.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο της Δράσης με ID 16794.
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Μελετητών ή Γραφείων μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρ. 39 του π.δ. 71/2019 ή στο ΜΗΜΕΔΕ από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στις κάτωθι κατηγορίες μελετών :
• μελέτες κατηγορίας 06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»
• μελέτες κατηγορίας 07 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες»
• μελέτες κατηγορίας 08 «Στατικές Μελέτες»
• μελέτες κατηγορίας 09 «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες»
• μελέτες κατηγορίας 14 «Ενεργειακές Μελέτες»
• μελέτες κατηγορίας 16 «Τοπογραφικές Μελέτες»
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή (κράτος-μέλος της ΕΕ ή/και άλλη χώρα) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για ανάλογες κατηγορίες μελετών και, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4 της Πρόσκλησης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.
Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εν γένει εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του ΤΑΑ και ιδίως του Συστήματος Διαχείρισης των Δράσεων και Έργων του ΤΑΑ(Υ.Α.119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 Αν.Υπ.Οικ.(Β' 4498), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/02/2024
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/02/2024 Τοπική ώρα: 11:00 Τόπος:
ΑΘΗΝΑ, Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10563
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα πλήρη τεύχη της Πρόσκλησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου (https://hradf.com), όπου θα παραμείνουν αναρτημένα και από όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) [πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)]
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198 Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
ή σιωπηρή απόρριψη από την Αρχή έχει δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής- ακύρωσης στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο κατά το άρθρο 372 ν. 4412/2016.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) {πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)}
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198 Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/12/2023