PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
Umístění a upisování 5.1 Název a adresa koordinátora nabídky nepoužije se 5.2 Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců nepoužije se 5.3 Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. nepoužije se 5.4 Datum uzavření dohody o upsání nepoužije se
Doba a místo plnění, předání zboží 1. Prodávající je povinen dodat zboží pro tyto turnusy letního dětského tábora Jankov: druhý (II.) turnus konaný ve dnech 20. července 2011 až 8. srpna 2011 třetí (III.) turnus konaný ve dnech 8. srpna 2011 až 27. srpna 2011. Zboží musí být dodáváno na základě telefonické nebo písemné objednávky každý den mezi 6:00 hod. až 10:00 hod. nebo případně v jiném časovém období, na základě vzájemné dohody s oprávněnou osobou, která bude zboží osobně přebírat od prodávajícího a potvrzovat dodací listy. Objednávky budou předkládány nejpozději 48 hodin před požadovaným uskutečněním dodávky. V objednávce musí být přesně uveden požadovaný druh a množství zboží, datum a čas plnění dodání. Učiní-li kupující objednávku později, nejméně však 24 hodin před termínem dodání, prodávající tuto objednávku vykryje v souladu se svým plánem výroby. První objednávka oprávněné osoby kupujícího bude vystavena nejpozději 16. července 2011 s termínem dodání zboží nejpozději 18. července 2011. Osoba oprávněná jednat ve věcech objednávek a převzetí zboží: ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, telefon: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇. 2. Místo plnění /dodání/: Letní tábor MV ČR, Jankov u Votic, 257 03 okres Benešov. 3. ▇▇▇▇ zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu a poté, co je zjistí.
ÚVOD A UPOZORNĚNÍ Upozornění Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt a Konečné podmínky jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva členských států uložena povinnost uhradit náklady na překlad Základního prospektu před zahájením soudního řízení. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotčených Dluhopisů investovat. Název Dluhopisu a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) Název Dluhopisů je UCINV07 1 6,1/25. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003539397. Identifikační a kontaktní údaje Emitenta Emitentem Dluhopisů je společnost UNICAPITAL Invest VII a.s., IČO: 140 94 215, LEI: 315700APRL63BA9U3I71. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle 800 91 92 93 nebo prostřednictvím emailové adresy ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, LEI: 31570010000000004266, se sídlem ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇/▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. Společnost Banka CREDITAS a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle +▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ nebo prostřednictvím emailové adresy ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému ani organizovaném obchodním systému. Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt Základní prospekt schválila Česká národní banka, IČ 481 36 450, jako orgán vykonávající dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a jako orgán příslušný podle článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ nebo +▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ (zelená linka) nebo prostřednictvím emailové adresy ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Datum schválení Základního prospektu Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2022/029837/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00019/CNB/572 ze dne 22. března 2022, které nabylo právní moci dne 24. března 2022.
Doba a místo plnění díla 1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla a dokončit a předat dílo objednateli v těchto termínech: Dobu plnění uchazeč nabídne v návrhu smlouvy o dílo takto: Termín dokončení prací: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (údaj doplní zhotovitel, nejvíce však 60 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli a nejméně 5 dní před termínem předání díla) u OTE 2. Místem plnění předmětu díla je objekt Domova pod Vinnou Horou , parc. č. 1277/9 v k.ú. Hlučín v k. ú. Hlučín. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyklizené a vyčištěné staveniště písemným zápisem, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla 3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště podepsaným oběma smluvními stranami po podpisu této smlouvy. 4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené. 5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Před započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
