TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.

HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

İHALE KAYIT NO : 2022/293880

SÖZLEŞME TARİHİ : …/…/2022

SÖZLEŞME NO :

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………………………….. (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin adresi : Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx xxxx Xx:0/0 Xxxxxxxxx / Xxxxxxx

Tel no : 0 000 000 00 00 +71209/71943

Faks no : …………………

Elektronik posta adresi (varsa) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

2.2. Yüklenicinin tebligat adresi :

Tel no :

Faks no :

Elektronik posta adresi (varsa) :

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin Dili: Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, İhale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5- İş Tanımı

Sözleşme konusu iş: DE 24000 Tipi Lokomotiflerin 160 Adet Marş Motoru Bakım ve Onarım İşi İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

Madde 6- Sözleşmenin Bedeli

Bu sözleşmenin toplam bedeli ……………………TL (………………………………….……..TL) dır.

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin; sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, (binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi, binde 5,69 oranında ihale karar pulu bedeli) sigorta, resim, harç, eğitim giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Sözleşmenin düzenlenmesine ve hizmetin yerine getirilmesine ilişkin bütün masraflar ve bu sözleşmede kime ait olacağı belirlenmemiş olan vergi ve resimler, teslim alma belgesi v.b evraka ve bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları, avans verilmesi halinde avans tutarı üzerinden gerçekleştirilecek damga vergisi, teminat mektupları ile ilgili her türlü masraflar yükleniciye aittir.

Madde 9- Sözleşmenin Ekleri

9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Sözleşme,

2- Teknik Şartname,

3- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

5- İdari Şartname.

9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 10- Sözleşmenin Süresi

10.1. Sözleşmenin süresi 31.12.2022

10.2. TCDD Taşımacılık X.X. tarafından teslim edilen marş motorlarının tamiri 10 gün içerisinde yapılıp teslim edilecektir.

Madde 11- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

11.1.İşin yapılma yeri: Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüdür.

11.2.İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Sözleşmeye müteakip 3 iş günü

Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler

12.1. Kesin Teminat: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı (…………………………..…….TL)dır.

Yüklenici tarafından verilen teminat mektubunun:

Tarihi :

Numarası :

Tanzim eden banka :

Süresi (vadesi) :

Süre uzatımı halinde, kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

(Kesin teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde; Kesin teminat mektubunun süresi, hizmetin garanti süresi bitiminden itibaren 6 ay daha fazla süreli olacaktır.)

12.2. Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde ise bu artış tutarının %6’sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olarak alınması halinde ek kesin teminatın süresi, kesin teminatın süresinden az olmamak üzere İdarece belirlenir. Fiyat farkı ödenmesi söz konusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

12.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.

12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi:

12.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı idarece tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Sözleşmede bir garanti süresi öngörülüyorsa; kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı Yükleniciye iade edilecektir.

12.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine, Sözleşmede bir garanti süresi öngörülüyorsa; garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir.

12.4.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

12.4.4. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları

13.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme TCDD Taşımacılık A.Ş. Malatya Bölge Müdürlüğü Mali İşler Şefliğince, bu sözleşmede ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hak edişler ve Ödeme” Bölümünde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde,

1. İşçi başına teklif alınarak gerçekleştirilen hizmet alımlarında, ihale dokümanına uygun olarak düzenlenen faturasının ilgili muhasebeye intikalinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde,

2. Diğer hizmet alımlarında ise, ihale dokümanına uygun olarak düzenlenen faturasının ilgili muhasebeye intikalinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, hizmet bedeli ödenecektir.

Fatura düzenlenmesi ile ilgili hususlar:

Yüklenici; muayene/kalite kontrol işlemleri sonucunda kesin kabul tutanağının imzalandığı tarihten sonra 7 gün içinde faturayı düzenleyerek TCDD Taşımacılık X.X’ ye teslim eder. Muayene/kalite kontrol işlemleri ayın son günlerinde onaylanarak 7 günlük fatura düzenlenme süresinin sonraki aya sarkması durumunda, fatura, muayene/kalite kontrolün onaylandığı ayda düzenlenir

13.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

13.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

13.4. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primlerinin Hak Edişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi İle Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Madde 14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı:

Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 15- Fiyat Farkı

15.1. Fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır

Madde 17- Cezalar ve Kesintiler

17.1. Yüklenici tarafından yapılan iş sonrasında, yola verilen lokomotif, servis esnasında arızalanıp 60 dakikadan daha fazla bir tehire sebep olması ve arızanın yüklenicinin sözleşme kapsamında yapmış olduğu işlerden kaynaklanması durumunda, Lokomotifin gün bitimine kadar gayri faal kaldığı saat başına, tehire sebep olan Marş Motoru bakım tutarının yüzde üç (%3) oranında ceza kesilecektir.

2. Söz konusu iş, yetersiz iş gücü, personel sayısı gibi Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi durumunda Yüklenici yazılı veya sözlü olarak idarece uyarılacaktır. Yüklenici uyarının kendisine tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş gününde gerekli düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Belirtilen sürede durumun devam etmesi halinde veya uyarı yazısının sözleşme süresince bir kez daha tekrarlanması halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

3. Cihazların tamirleri ile ilgili şartnamede belirtilen süreler aşıldığı halde cihaz tam olarak çalışmıyorsa, geciken her gün için sözleşme bedelinin bindebeş (%0,5)’i kesilerek ceza olarak tahakkuk ettirilecektir. Bakım onarım işinin zamanında yapılmaması durumunda ise, geciken her gün için sözleşme bedelinin %1’i kesilerek ceza olarak tahakkuk ettirilecektir. Her iki durumda da bu cezalar yüklenicinin ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilecektir.

4. İdare tarafından kabul edilebilir zorunlu haller dışında, yüklenici ikaza rağmen hizmeti
   zamanında bitirmediği ve yapmadığı, eksik yaptığı takdirde durum tutanakla belirlenerek işçi sayısı x yevmiye üzerinden ceza kesilir.

5. Yüklenici herhangi bir sebeple hizmeti yapamadığı veya tespit edilen noksanlığı
   tamamlayamadığı takdirde, idare dilerse bu hizmeti kendisi yapabilecek veya
   3.şahıslara yaptırabilecektir. Yüklenici her iki durumda da masrafları peşinen ödemeyi
   kabul etmiştir.

6. Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işi yarım bırakması halindeki
   fesih durumlarında, yüklenici tarafından sözleşmenin geri kalan süresine tekabül eden
   hak edişin iki katı tutarında tazminat ödenecektir.

7. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

8. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

9. Bir önceki maddelerde de belirtilen durumlar dahil olmak üzere, teknik şartnamede belirtilen herhangi bir maddeye uyulmadığı takdirde, bu durum yükleniciye yazılı veya sözlü olarak tebliğ edilir, eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 3 iş günü ek süre tanınır. Yüklenicinin eksikliklerini gidermemesi durumunda ikinci bir tebliğe ihtiyaç duyulmadan, idare hiçbir cezai müeyyidesi olmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir ve varsa kesin teminat gelir kaydedilir. Teknik şartnameye uygun olarak yapılmayan işler için Yükleniciye herhangi bir şekilde ödeme yapılmaz.

Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

18.1.Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde Xxxxx tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

18.1.1. 18.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

18.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir.

18.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Genel Şartnamede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

18.3. Sözleşmede ilave iş öngörülüyorsa, ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

18.4. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 19- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Madde 20- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

İşin yürütülmesi sırasında Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulması öngörülen kayıt ve tutanakların tanzimine ilişkin usul ve esaslar Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde kayıtlıdır.

Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

21.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere hizmetin yapıldığı yerde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise; Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır. Teslim, Muayene ve Kabul İşlemleri teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.

Madde 22- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

Teknik Şartnamede İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasının öngörülmesi halinde Hizmet İşleri genel şartnamesinde düzenlenen esaslar dahilinde sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

Madde 23- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

23.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin SGK ve her türlü iş kanunu ile tüm sorumluluklar YÜKLENİCİ ’ye ait olup, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.

Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları

24.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 25- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

25.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere İdarenin uygun görmesi halinde ölüm tarihini izleyen otuz (30) gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 26. maddeye göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 26. maddeye göre işlem yapılır.

Madde 26- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi

26.1- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi (20) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin sözleşmenin 26.2 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.2- Yasak Fiil ve Davranışlar

İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüte düşürmek katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

e) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

f) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak

g) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

h) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

ı) Alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek

26.3- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

26-4 Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

26.5- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.6. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler

26.6.1. Sözleşmenin 26.1., 26.3., 26.4. maddelerine göre feshi halinde yükleniciler hakkında 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama cezası verilir. Ayrıca sözleşmenin feshi nedeni ile idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. Geri kalan işlerinin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Yasaklama kararı Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

26.6.2 Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, İşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

26.6.3. İdare, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir.

26.6.4. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

26.6.5 İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

26.6.6. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

26.6.7. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 27- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi

27.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

27.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

27.3. İşin Eksilişi: Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanacağının anlaşılması halinde, gerçekleşen iş kadar yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar / iş üzerinden kapatılır.

27.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 28- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi sözleşmenin 26.2 ve 26.3 üncü maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, hükmolunacak cezanın yanı sıra idarece verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartı ile 1 yıldan az olmamak üzere 3 yıla kadar yasaklanırlar.

Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilecektir.

Madde 30- Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar

Varsa, Teknik Şartname ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilmiştir.

Madde 31- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar

31.1. Kamu İhale Tebliğinin 79.1 ve 79.2 maddesinde belirtilen oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi kapsamında, Kurumumuzca verilecek olan “Demiryolu Güzergahında yapılacak, inşaat, bakım, onarım ve benzeri işlerde trenlerin trafik emniyetinin tehlikeye girmemesine ve çalışanların trenlere karşı korunmasına dair eğitim belgesi alınması gerekmektedir. (551 Eğitim Sertifikası) Kurumumuzca verilecek olan eğitimin ücreti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Alınacak bu belge TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye verilmeden kesinlikle işe başlanılmayacaktır.

Madde 32- Garanti ile İlgili Şartlar

32.1. Arızası giderilen marş motorları 6 ay boyunca yüklenici garantisinde olup, sistem ve kullanımdan kaynaklanan arızalar dışında bu süre içerisinde oluşabilecek arızalar YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Bu şekilde yapılan arıza giderme işlemleri toplam bakım onarım sayısına eklenmeyecektir.

32.2. İşçilik hatalarından dolayı arızalanan Marş Motorları firma tarafından en geç 3 iş günü içerisinde tamir edilecektir.

32.3. İşin süresi sözleşme başlangıcından itibaren 160 adet Marş Motorunun arızalarının giderilmesinin bitimidir.

Madde 33- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ihale dokümanı, mevzuat ve emredici hukuk kuralları geçerlidir.

Madde 34- Diğer Hususlar

34.1. YÜKLENİCİ ‘nin istihdam ettiği Personelin muhatabı her ne sebeple olura olsun İDARE olmayacaktır.

34.2. Yüklenici firma İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü emniyet ve tedbirlerini; Ayrıca tren seyri sefer trafiğine engel olacak her türlü önemleri almak zorundadır. Doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. T.C. Kanunları, TCDD Taşımacılık A.Ş. Yönetmelikleri ve kuralları ile atıf yapılan standartlarda belirtilen güvenlik şartlarına uyulacak ve yüklenici firma bu hususların tamamından sorumlu olacaktır.

34.3. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

Madde 35- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde MALATYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 36- Yürürlük

Bu sözleşme; taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer.

Madde 37- İmza

Bu sözleşme 37 (otuzyedi) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/2022 tarihinde 1 nüsha olarak imza altına alınarak aslı İdarede alıkonulmuş, bir sureti Yükleniciye verilmiştir. ­­­­

Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar
1	DE 24000 Lokomotiflerin Marş Motoru Bakım ve Onarım İşi	Adet	160
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

İDARE YÜKLENİCİ

Sayfa 10 / 10