KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ


İzmir Ekonomi Üniversitesi Tarafından İlan Edilen İzmir Teknotest Bina İnşaatı İşine İlişkin İhale Dosyası


KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

EKLER LİSTESİ


SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu

SR EK 2: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx SR EK 3: Teklif Dosyası

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) Söz. Ek-3: Teknik Teklif

Söz. Ek-4: Mali Teklif

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

5a. Mali Kimlik Formu 5b. Tüzel Kimlik Formu 5c. Özgeçmiş

5d. Tesis Araç Ekipman Bilgi Formu 5e. Ortaklık Konsorsiyum Beyannamesi

Bölüm C: Diğer Bilgiler

Kısa Liste

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

Teknik Değerlendirme Tabloları

Bölüm D: Teklif Sunum Formu Beyanname Formatı Ortaklık Durum Belgesi

Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü İhale Dosyası Teslim Belgesi Örneği


SR EK 4: Teklif Alındı Belgesi Örneği SR EK 5: Değerlendirme Komitesi Tayini SR EK 6: Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı SR EK 7: Teklif Açılış Kontrol Listesi

SR EK 8: İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu SR EK 9: Teknik Değerlendirme Tabloları

SR EK 10: Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı SR EK 11: Teklif Değerlendirme Raporu

SR EK 12: Seçilmeyen İstekliye Mektup SR EK 13: Sözleşmeye Davet Mektubu


İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU


Yapım İşi için ihale ilanı


İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kalkınma Ajansı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İzmir’de İzmir Teknotest (İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı için bir Yapım İşi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.


İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXX adresinden veya xxx.xxxx.xxx.xx veya xxx.xxx.xxx.xx veya xxx.xxxx.xxx.xx adreslerinden görülebilir. Ancak teklif vermek isteyenlerin ihale dosyasını Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXX . adresinden 250 TL bedel / imza karşılığında veya ihaleye katılmak isteyen istekliler Vakıf Katılım Bankası İzmir şubesi XX00 0000 0000 0000 0000 0000 00 yatırma karşılığında almaları zorunludur.


Teklif teslimi için son tarih ve saati: 17.10.2019 Saat: 15. 00

<Not:Son başvuru tarihi bu duyurunun yayın tarihinden en az 20 gün sonra olmalıdır>.


Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; xxx.xxx.xxx.xx, xxx.xxxx.xxx.xx ve xxx.xxxx.xxx.xx’de yayınlanacaktır.


Xxxxxxxxx, 17.10.2019 tarihinde, saat 15.00.’da Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXXx adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Sözleşme Makamı (Mali Destek Yararlanıcısı) (Mali Destek Yararlanıcısının anteti)



Sayın:

İHALEYE DAVET MEKTUBU

…./…./20...



Proje Adı İzmir Teknotest (İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı)

1. Sizi aşağıda belirtilen Yapım İşi işi için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz:

(i) İzmir Teknotest Binası İnşaatı yapım işi


2. İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.

3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün olarak

ihale edilecektir.

4. İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXX Telefon: 0 000 000 00 00 Faks:0 000 000 00 00

5. Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir Yapım İşi hakkında basılı materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dahil faaliyet planını, vb içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır.

6. (Değişik: 14/03/2013 tarihli ve 184 sayılı Olur m.7)1(Değişik: 19/11/2013 tarihli 886 sayılı Olur m.6)2

Teklif bedeli KDV dahil olarak sunulmalıdır.

(Kar amacı güden kurumlar KDV hariç, diğer kurumlar KDV dahil seçeneğini seçmelidir.)

7. Teknik ve mali teklifler 17.10.2019 günü saat 15:00’e kadar İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXX adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.

8. Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:

(i) ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.

(ii) BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel TL’dir.

(ii) DEĞERLENDİRME:

a) Mal alımı ve Yapım İşlerinde: Şartnameyi karşılayan ve en ucuz teklifi veren istekliye iş ihale edilecektir. Şartnameyi karşılayan teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak olup, sınır değerin altında kalan teklifler KİK 38. Maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ret edilecektir. İhale, şartname gerekliliklerini karşılayan, aşırı düşük teklif sorgulamasından geçmiş uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Aşırı düşük teklif sorgulamasında Kamu İhale Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan N sınır katsayısı 1,00 olarak değerlendirilecektir

(iii) GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.


1 Söz konusu değişiklikten önceki hüküm: “Fiyata KDV dâhil edilmelidir.”

2 Söz konusu değişiklikten önceki hüküm: “Kamu kurum veya kuruluşu olan destek yararlanıcıları bakımından fiyata KDV dâhil edilmeli, diğer yararlanıcılar bakımından ise dâhil edilmemelidir.”



9. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000

00000 Xxxxxxx / XXXXX Telefon: 0 000 000 00 00 Faks: 0 000 000 00 00

10. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi

bildiriniz.


Saygılarımızla.

İmza

Sözleşme Makamı Yetkilisi


TEKLİF DOSYASI


Bölüm A: İsteklilere Talimatlar


Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a) Adı/Ünvanı : İzmir Ekonomi Üniversitesi

b) Adresi: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXX

c) Telefon numarası:0 000 000 00 00.

d) Faks numarası:0 232 279 26 26..

e) Elektronik posta xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx


İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle

irtibat kurarak temin edebilirler.


Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

a) Projenin Adı: İzmir Teknotest (İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı.

b) Sözleşme kodu: TR31/16/GPD02/0001

c) Fiziki Miktarı ve türü: İzmir Teknotest Bina Yapım İşi>

d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: ITOB 00000 Xxx. Xx:0 Xxxxxx Xxxxxxxx / XXXXX

x) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <. >


Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXX

c) İhale tarihi: 17.10.2019

d) İhale saati: 15:00


Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 250 TL bedel mukabili satın alınması zorunludur.


İstekli ihale dosyasını satın almakla ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.


İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a) Tekliflerin sunulacağı yer: İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXX >

b) Son teklif verme tarihi: 17.10.2019

c) Son teklif verme saati : <15 :00>


Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.


Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri

alınamaz.


İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.


Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İhaleye davet mektubu

b) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)


Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.


İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.


Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, (Bölüm

D. Teklif Sunum Formu içerisinde yazılması yeterlidir.)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler (Bölüm D, Teklif Sahibinin Beyanı Formatı, doldurulmalı, kaşelenmeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmalıdır)

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu, (Bölüm D. Teklif Sunum Formu doldurulmalı, kaşelenmeli, imza yetkilisince imzalanmalı ve bu belgeye ihale dosyasının “Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler” bölümünde yer alan formlardan uygun olanlar doldurularak, imza yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak eklenmelidir).

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat,

Teklif tutarının en az %3’ü kadar Geçici Teminat sunmalıdır

(İhaleye davet mektubunun 6’ncı maddesinde mali teklifin KDV dahil istendiği belirtilmişse, teminat mektup bedeli KDV dahil teklif tutarının en az %3’ü hesaplanarak sunulmalıdır. Teminat mektubunun geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olmalıdır. Geçici teminat “Teknik Teklif Zarfı” içerisinde sunulmalıdır. Geçici teminata ilişkin diğer açıklamalar 26. maddede bulunmaktadır.)

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi, (Ortak girişim veya konsorsiyum halinde teklif sunulması durumunda, ihale dosyası kapsamında bulunan “Ortak Girişimler Hakkında Bilgi formu Söz. Ek-5e” doldurulmalı ve imzalı ve kaşeli olarak sunulmalıdır. Bu formun 6. Maddesinin iii) bendinde belirtilen “Ortak Girişim Sözleşmesi” imzalı ve kaşeli olarak forma eklenmelidir.)

<Bu ihaleye konsorsiyum halinde teklif sunulabilir.>

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge, (Bu belge istekli kurum adına düzenlenmiş olmalıdır.)

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, (Bölüm D-Ortaklık Durum Belgesi doldurularak imza yetkililerince imzalanmalıdır.))

k) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1. Vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço

2. SM-MM tasdikli son üç döneme ait rapor

l) Xxxxxxx ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

• İş Deneyim Belgesi

İstekli tarafından teklif edilen bedelin tek bir işte en az %60‟ı (bedel) oranında iş deneyim belgeleri ve geçici kabul tutanaklarıyla birlikte sunulması zorunludur. İlk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ait olan iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

• Kilit Personele ait belgeler

İstekli iş başında en az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi devamlı bulunduracaktır. İş başında bulundurulacak mühendis için istenilen belgeler:

• Üniversitelerin lisans/yüksek lisans düzeyinde İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu gösterir

diploma aslı veya onaylı örneği

• En az 5 yıl tecrübeli olması ve SGK dökümü ile kanıtlaması

• Son 1 yıldır firma bünyesinde çalışıyor olması ve SGK dökümüyle kanıtlanması gerekir.


İstekli iş yerinde devamlı olarak mühendisini bulunduracağına dair taahhütnameyi (Söz. Ek-5f) sunmak

zorundadır.

Kilit personel talep edilen hizmet alımı ihalelerinde önerilen her kilit personel için “Kilit Personelin Mesleki Deneyimi-Özgeçmiş(Söz.Ek-5:Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler) ile “Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü”nün (Bölüm D:Teklif Sunum Formu) istenmesi zorunludur.

m) Teknik Teklif (Dosya içerisinde Söz. Ek-3: Teknik Teklif olarak isimlendirilen form doldurularak imza yetkilisince imzalı ve kaşeli olarak dosyaya eklenmelidir. Varsa, bu form kapsamında talep edilen belgeler teknik teklife imzalı olarak eklenmeli)

• Organizasyon Şeması

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.

• Yüklenici Olarak Deneyim

Son 10 yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

• Tesis ve Araç-Ekipman Listesi

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.

• İş Planı ve Programı

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.

n) Türkiye genelinde güncel “vergi borcu yoktur” belgesi (ihale tarihinden önceki 14 gün içinde alınmış olmalıdır).

o) Türkiye genelinde güncel “SGK borcu yoktur” belgesi (ihalenin gerçekleştiği ay alınmış olmalıdır).

ö) İsteklilere talimatlar bölümü imza yetkililerince tüm sayfaları paraflanmış ve son sayfası imzalanmış olarak teknik teklif zarfına eklenmelidir.

Eksik Evrak Olarak Kabul Edilebilecek Belgeler:

Bu ihale kapsamında isteklilere talimatlar 7. Madde c i, k ve l bendinde belirtilen destekleyici belgeler eksik evrak olarak değerlendirilebilecektir. Eksik evrakın, tespit edildiği tarihi müteakip 5 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

<Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır. Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar

kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyuma açık

ihalelerde konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit

edilen.

h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.


Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten

birden fazla teklif vermek.

e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.


Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.


Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.


Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.


Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.


İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş

ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.


Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale

duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.


Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.


Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.


Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.


Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.


Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.


Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.


Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.


Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 2 adet kopya bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.


Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.


Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin

geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin

%3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin

%3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiye′de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Xxxxxxxxx, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

• Taahhütlü posta / kargo servisi) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXX

• Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx:000 00000 Xxxxxxx / XXXXX teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

a) Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi


Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,


a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

c) 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi


Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

a) Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

c) (Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç)3;

d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

e) İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi

durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.



3 21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması;”.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Xxxxınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.


Okudum, kabul ediyorum. …./…./20… İmza

Teklif Veren


Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri



SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR


Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.



Bir tarafta

< YAPIM İŞİ> SÖZLEŞMESİ

< İzmir Ekonomi Üniversitesi Xxxxx Xxxxxx Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR ("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

< Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı >

< Hukuki statüsü / ünvanı > 4

< Resmi tescil numarası >5

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Madde (1) Konu

Bu Sözleşmenin Konusu İzmir/ Menderes ‘da uygulanacak İzmir Teknotest Laboratuvar Binası İnşaatı yapım işi dır.

Madde (2) Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif <Hizmet Alımlarında Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanların Özgeçmişleri dahil> Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler


Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli TL’dir. Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır..

<Sözleşme kapsamında, sözleşme bedelinin %6 oranında sınırsız süreli kesin teminat mektubu talep edilmektedir.


Yapım işi sözleşmelerinde: ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve 10 gün içerisinde ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.


4 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

5 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.


SÖZLEŞME Bedeli YÜKLENİCİ’ye aşağıdaki ödeme programına uygun olarak ödenecektir:

1) Her ay sonunda hak ediş yapılır,

2) İşin bitiminde son hak ediş karşılığı bakiye ödenir.

Hak ediş ödemesi yapılabilmesi için Onaylı iş programına uyulmasının ve imalatların kalite uygunluğunun İŞ SAHİBİ tarafından onaylanması şarttır. İŞ SAHİBİ’ne teslim edilen hak edişler 10 gün içinde incelenerek ödeme yapılacaktır.

Madde (4) Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.


Madde (5) Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III xx.xx ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 5 aydır / 150 gündür. (Bu süre sözleşme Ajans ile destek yararlanıcısı arasında imzalanan sözleşmenin bitiş tarihini geçmeyecek şekilde belirlenmelidir)

Madde (6) Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (7) İletişim-Tebligat Adresleri

7.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.


7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (8) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

8.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.


8.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (9) Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık <İzmir> mahkemelerince çözülür.

Madde (10) Diğer Hususlar

10.1 Sözleşme Bedeline Dahil olan Giderler


10.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, primler, sigorta giderleri benzeri giderler yükleniciye aittir.

10.1.2.İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) sözleşme bedeline dahildir.

10.1.3.Taahhüt konusu işlerin as-built projelerin hazırlanmasına ait gerekli araç, malzeme ve personel giderleri ile tüm ölçüm işleri,

10.1.4.Her türlü imalatta yapılacak olan laboratuvar ve teknik deney giderleri,

10.1.5.İşin taahhüdü süresince kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb.nin taşınmaları, bunlar için

gerekli depo, baraka gibi tesislerin yapılması, bunların korunması ve sigortalanması ile ilgili giderler,

10.1.6.İşin yapımı ve teslimi sırasında ortaya çıkabilecek hür türlü atığın yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca

bertaraf edilmesi giderleri,

10.1.7.Şantiye teşkilatı için gerekli olan şantiye binası, tefrişatı, elektrik, su, telefon vb. giderleri,

10.1.8.Sözleşme makamının işin durumunu ve ilerlemesini göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli miktarda çekilecek işin değişik aşamalarını gösterir ikişer kopya halinde basılı ve CD’ye kaydedilmiş olarak teslim edilecek fotoğraf masrafları,

10.1.9.İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı yüklenicinin kendi bünyesinde bulunduracağı uzman personelin giderleri veya sözleşmeli olarak anlaşacağı ortak sağlık güvenlik firmasının giderleri,

10.1.10. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince alınması gereken önlemlerin

giderleri,

10.1.11. Sözleşme makamının onaylayacağı ve işin özelliğine uygun bir adet inşaat levhası hazırlatılması ve montajı,

10.1.12. İş bu ihale dosyasında ve eklerinde belirtilen tüm diğer giderler.


10.2 Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar


10.2.1 Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.


10.2.2 Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin on binde altı (%0,06) oranında gecikme cezası uygulanır.


10.2.3 İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.


10.3 Diğer Hususlar


10.3.1 Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Çalışma Hayatını Düzenleyen Kanunlar ve bu kanunlardaki tüzük, yönetmelik, vb mevzuattan doğan tüm sorumlulukları alarak yerine getirecektir.


10.3.2 Kesin kabul tarihinden itibaren 36 ay süre ile Yüklenici hatasından doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve

idari para cezası Yükleniciye rücu edilecektir.


10.3.3 Sözleşmede yer almayan konularda ilgili tüm kanun, yönetmelik ve tebliğ maddeleri geçerlidir.


10.3.4 İŞ SAHİBİ uygun ve gerekli gördüğü takdirde iş miktarını % 20 oranında azaltabilir veya %20 oranında çoğaltabilir.


10.3.5 SÖZLEŞME sonrası İŞ SAHİBİ’nin onayladığı ve İŞ SAHİBİ tarafından istenecek proje değişiklikleri nedeni ile yeni yapılması gereken imalatlarda fiyatların saptanması aşağıdaki şekilde İŞ SAHİBİ kararına göre yapılacaktır.


10.3.6 Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan ortaya çıkabilecek ve Sözleşme Makamının onayladığı iş kalemlerine ilişkin yeni birim fiyatlar esas alınır.


10.3.7 Sözleşme Makamı tarafından uygun görülmediği takdirde Yüklenici’ye Madde 3’te belirtilen sözleşme bedelinin üzerinde ödeme yapılmayacaktır.

10.4 Fiyat Farkı


İhale bedeli götürü bedelli olduğundan sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinden dolayı Yüklenici’ ye hiçbir ilave bedel ve ne ad altında olursa olsun fiyat farkı ödenmeyecektir.


10.5 İş yerinin sigortalanması


Yüklenici, İşyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır


10.6 Geçici Kabul ve Bakıma İlişkin Hususlar


10.6.1 Yüklenici, ihale kapsamında; yapım işine ait her türlü makine, pompa, kazan, hidrofor, xxxxxx, sayaç, trafo, armatür, vitriviye vs. malzemelerin montajı yapılacak ve bu ekipmanlara ait katalog, montaj ve kullanım kılavuzları Sözleşme Makamına teslim edilecektir.


10.6.2 Yüklenici tarafından Sözleşme Makamınca gerekli görülen elektrik, temiz su, pis su, doğalgaz, telefon vs. bina şebeke bağlantıları için ilgili kurumundan gerekli izinler alınacak, bu izinler için gerekli kroki ve proje düzenlenerek Sözleşme Makamına onaylattırılacak ve şebeke bağlantıları yapılacaktır.


10.6.3 Yapım işi ile ilgili son durum projeleri hazırlanarak Sözleşme Makamına teslim edilecek, montaj, işletmeye alma, eğitimi gereken tesisat ve ekipmanlar ile ilgili planlama yapılacak, bu tesisatlara ilişkin kullanma talimatlarını içeren çizelgeler mahallerinde uygun bir çerçeve içinde asılacaktır.


10.6.4 Geçici kabul yapıldıktan sonra, ihale bedelinin %6’sı kadar olan mevcut kesin teminat mektubunun

%3’lük kısmı banka aracılığıyla serbest bırakılacaktır.


10.6.5 SGK İlişiksizlik Belgesi’nin Sözleşme Makamına teslim edilmesi ile kesin kabul tutanağının düzenlenmesinden sonra kesin teminat mektubunun kalan %3’lük kısmı, yükleniciye iade edilecektir.


10.6.6 Yüklenici, ihale konusu işin geçici kabulü yapıldıktan sonra uygulama sırasında projede yapılması gereken değişiklikleri içeren projeleri bedelsiz olarak hazırlayacak ve tüm gerekli izinleri alacaktır.


10.7 Geçici Kabul


10.7.1 Yüklenici, sözleşme konusu işleri sözleşme ve eklerine, Mevzuat ve şartnamelerine uygun olarak bitirince geçici kabul işleminin yapılabilmesi için, yazılı istem dilekçesiyle sözleşme makamına başvuracaktır.


10.7.2 Bu başvuru üzerine Proje yöneticisi tarafından verilecek talimat üzerine Kontrolörlük 5 (beş) takvim günü içinde gerekli inceleme ve yoklamaları yapacak ve bu yoklama sonucunda sözleşme konusu işlerin sözleşme, şartname ve eklerine uygun olarak tamamlandığı kanısına varırsa, durumu sözleme makamına sunacaktır. Sözleşme Makamı tarafından bir Geçici Kabul Komisyonu oluşturulur.


10.7.3 Geçici Kabul Komisyonu tarafından, Yüklenici’’nin veya yetkili vekilinin hazır bulunmasıyla yapılacak yoklamadan sonra, uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı yapılır ve Yüklenici veya yetkili vekili bu tutanağı imza eder.


10.7.4 Yüklenici veya yetkili vekili, yazılı çağrıya karşın kabulde hazır bulunmazsa, tutanakta bu durum açıkça

belirtilir.


10.7.5 Geçici Kabul Komisyonu’nun oluşturulması ve imalat sahasına gönderilebilmesi, sözleşme konusu işlerin kusur ve noksanlarının, tesisin işletmeye alınmasında engel teşkil etmeyecek oranda olmasına bağlıdır.

10.7.6 Geçici Kabul Komisyonu, meydana getirilen işlerin tür ve niteliklerini, sözleşme, şartname ve ekleriyle fennin gereklerine uygunluğunu ve kabule uygun olup olmadığını inceler, bu inceleme sonucunda yukarıda belirtilen kusur ve noksanların bulunduğunu saptarsa, bu noksan ve kusurların ayrıntılarını gösterir bir liste düzenler ve bunların tamamlanması için gereken süreyi saptar. Yüklenici, bu süre içinde Geçici Kabul Komisyonu’’nun belirlediği kusur ve noksanları eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır.


10.7.7 Yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken noksan ve kusurlardan, fenni önemleri itibariyle tamamlanmalarından sonra, bir deneme süresi geçirmesi gerekenler bulunduğu takdirde, iş bu kusur ve noksanların tamamlanmasından itibaren, kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de, Geçici Kabul Komisyonu saptar ve tutanağa geçirir. Geçici Kabul Komisyonu’’nun saptadığı noksanlar saptanan süre içinde yüklenici tarafından tamamlanmazsa, sürenin bitiminden sonra noksanların tamamlanmasına kadar geçecek her gün için, sözleşmede belirtilen gecikme cezası olarak yazılan miktar kadar ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi, kusur ve noksanların tamamlanmasına kadar ertelenir.


10.7.8 Kesin kabul tarihinin saptanmasına esas teşkil edecek geçici kabul tarihi, Geçici Kabul Komisyonu’nun, işlerin tamamını, hata, kusur ve noksansız olarak bitirildiğini tutanağa geçirdiği tarihtir.


10.7.9 Yüklenici, geçici kabul başvurusunda gecikmiş veya taahhüdü zamanında geçici kabule elverişli bir hale getirmemiş olursa, sözleşmeye göre işlerin bitmesi gereken günde Kontrolörlük tarafından imalat incelenerek o günkü durum bir tutanakla belirlenecektir. Bu belirlemede yüklenici veya vekilinin bulunması gerekir.


10.7.10 Yüklenici’ ye yazı ile yapılacak çağrıya karşın, kendisi veya yetkili vekili gelmezse, Kontrolörlük bu incelemeyi kendi başına yapacak ve tutanakta yüklenici’ nin gelmediği belirtilecektir.


10.7.11 Yukarıda yazılı kusur ve noksanların tamamlanması için belirlenen sürenin sonunda YÜKLENİCİ katılsın veya katılmasın aynı şekilde yapılacak bir tutanak ile durum Kontrolörlük tarafından belirlenir.


10.7.12 Geçici Kabul Komisyonu, yapılan imalatın kabulü ile ilgili kararsızlık duyarsa, emniyet nedeniyle sözleşmede yazılı olmadığı halde masrafları yüklenici’ ye ait olmak üzere, her türlü deney ve testin yapılmasını isteyebilir.


10.7.13 Geçici kabul için yoklamada fennen kabulünde sakınca görülmeyen ve ancak kaldırılması olanaksız olan veya fazla masraflı ve zaman kaybına neden olan kusur ve noksanlar görülürse, bunları karşılayan miktar kadar para kesilmek şartıyla iş böylece Sözleşme Makamı tarafından kabul edilmiş olur. Bu gibi kusur ve noksanların niteliği ve kesilecek paranın geçici kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir.


10.8 Kesin Kabul


10.8.1 Kesin kabul, geçici kabul tarihinden 12 ay sonra yapılır. geçici kabulden 12 ay süre sonra, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine Sözleşme Makamı tarafından kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi, aynı esas ve yol izlenerek kesin kabul işlemleri yapılır.


10.8.2 Geçici ve kesin kabul işlemleri arasında bakım ve onarımların yüklenici tarafından yapılıp yapılmadığı, Sözleşme Makamı tarafından oluşturulan Kesin Kabul Komisyonu tarafından incelenir ve belirlenir.


10.8.3 Kesin Kabul Komisyonu, tüm inşaatta herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra meydana gelen bir kusurun var olup olmadığını inceler ve belirler.


10.8.4 Teminat süresi içinde, Yüklenici’ nin bütün görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş olduğunu ve hiçbir kusur ve noksan görülmediği takdirde, kesin kabul tutanağı yapılır.


10.8.5 İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde Kesin Kabul Komisyonu tarafından bu konu bir tutanakla belirlenerek Sözleşme Makamına bilgi verilir.

10.8.6 İş bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tüm işlerin kesin kabul tarihine kadar bakımları ve meydana gelebilecek her türlü kusur ve arızaların tamir giderleri Yüklenici’ ye aittir.


10.8.7 Kesin Kabul Komisyonu’ nca düzenlenen kesin kabul tutanağının, Sözleşme Makamı tarafından

onaylanması ile Yüklenici’ nin kalan kesin teminatı iade edilir.


10.9 Teknik Personel Bulundurulması


10.9.1 Bu ihalede en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip İnşaat Mühendisi şantiye şefi yer alacaktır.


10.9.2 Bu personellerin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile tevsik edilir.


10.9.3 İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin Sözleşme Makamınca öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Sözleşme Makamına sunduktan sonra 5 (beş) gün içerisinde Sözleşme Makamından onay alması zorunludur.


10.9.4 Şantiye şefi, yapı ruhsatı belgesine imza atmak zorundadır.


10.9.5 Yüklenici, şantiye şefi değiştiği takdirde, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme Makamına sunmak zorundadır. Yüklenici, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme Makamına sunduktan sonra 10 (on) gün içerisinde Sözleşme Makamından onay almak zorundadır. Yüklenici, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme Makamına sunmadığı takdirde günlük, sözleşme bedelinin binde biri oranında yükleniciye ceza kesilir.


10.9.6 Yüklenici, şantiyede bulunan teknik personel değiştiği takdirde, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme Makamına sunmak zorundadır. Yüklenici, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme Makamına sunduktan sonra 10 (on) gün içerisinde Sözleşme Makamından onay almak zorundadır. Yüklenici, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme Makamına sunmadığı takdirde günlük, sözleşme bedelinin binde biri oranında yükleniciye ceza kesilir.


10.9.7 Şantiye şefinin, düzenli olarak şantiyede bulunması zorunludur.


10.9.8 Şantiye şefi, şantiyede mazeretsiz veya Sözleşme Makamına bildirmeden bulunmadığı takdirde yükleniciye günlük, sözleşme bedelinin binde biri oranında ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.


10.9.9 Teknik personel bildirimi ve belgeleri süresinde verilmediği takdirde her bir gecikme günü için günlük, sözleşme bedelinin binde biri oranında yükleniciye ceza kesilir.


10.9.10 Teknik personelin Sözleşme Makamına bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.


10.9.11 Yüklenici üstlenmiş olduğu işi sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.


10.9.12 Yüklenici işlemiş olduğu işi sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya

mecburdur.


10.9.13 Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması hileli malzeme kullanılması ve benzeri yöntemlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından, alt yükleniciler için kendi yaptıkları kısmından, yüklenici ise işin tamamından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sorumluluk, işin kesin kabulünün onay tarihinden itibaren 15 yıl süreyle Müteselsilen devam eder.

10.9.14 Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin Sözleşme Makamı tarafından kabul edilmemesi halinde kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için yükleniciye 5 gün süre verilir. Verilen süre içerisinde yüklenici yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur Aksi halde teknik personel için yukarıda görülen günlük cezalar yüklenir.


10.9.15 Yukarıda öngörülen teknik personel iş başında bulundurulmaması durumunda Sözleşme Makamı öngörülen teknik personel iş başında getirilene kadar herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir.


10.9.16 1Bu personelden işin teknik ve idare denetimli yapmakla görevli olanlar zorunlu hallerde ve yerine yine aynı nitelikleri haiz olduğu Sözleşme Makamınca kabul edilmiş vekili bırakarak, diğerleri ise hastalık, Sözleşme Makamının yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.


10.9.17 İşyerinin özel durumu nedeniyle Sözleşme Makamının uygun gördüğü hallerde gece ve hafta sonları çalışması yapılacaktır.


10.10 Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları


10.10.1 Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği kuruluşundan belirlenecek düzenli aralıklar ile rapor almak ve aldığı raporları Sözleşme Makamına sunmak zorundadır.


10.10.2 Yüklenici, başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Çalışma Hayatını düzenleyen Kanunlar ve bu Kanunlardaki Tüzük, Yönetmelik vb. mevzuattan doğan tüm sorumlulukları alarak yerine getirecektir


İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.


Yüklenicinin Sözleşme Makamının

Adı: Adı:

Unvanı: Unvanı:

İmzası: İmzası:

Tarih: Tarih:


Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Söz EK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

a) Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri

ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği

addedilecektir.

b) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

c) Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

d) İhalenin sözleşmeye bağlanması

Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

e) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),

(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

f) Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

g) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

h) Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgelnin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.


YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

i) Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Xxxxxx tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve

diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

j) İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

k) Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Xxxxxx tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

l) İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş

yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

m) Xxxxxx etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a) Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b) Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a) Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b) Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

n) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b) Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

o) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

p) Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

q) Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz.

Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

r) Sözleşmenin ifasında gecikxxxxx

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

s) Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

t) Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

u) İzinler

Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

v) Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

w) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı

sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

x) Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda

-eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş raporu düzenleyecektir.

y) Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, herbir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

z) Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

aa) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Xxxxınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

bb) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

cc) Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

dd) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Xxxxınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

ee) Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi

tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

ff) Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

1. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

2. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

3. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

4. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu

reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle

sorumludur:

a. Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

b. Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

c. Sözleşme Maxxxx xarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

1- Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Maxxxx xarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

2- Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

gg) Fiyatlarda değişiklik

Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

hh) Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına

sahip olacaktır:

a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

a) Genel zarar-ziyan bedeli veya

b) Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

ii) Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

jj) Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve

karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel

getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal

etmesi;

d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

g) Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

kk) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

A. Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

B. Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

C. Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

ll) Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

mm) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

1. Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurunm/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer

haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

2. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici

tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.


İHTİLAFLARIN HALLİ

nn) İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların herbiri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların herbiri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.


HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

oo) Hüküm bulunmayax xxxxxx

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]


TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME


Proje Adı : İzmir Teknotest (İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı)


Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : İzmir Ekonomi Üniversitesi


1. Genel Tanım


a) İşin kapsamı ve yeri

b) Ödeme şartları

c) Diğer


2. Teknik Şartname


İZMİR TEKNOTEST BİNA İNŞAATI MİMARİ VE STATİK

TEKNİK ŞARTNAMESİ


A) MAKİNELİ HAFRİYAT YAPILMASI (70CM NEBATİ TOPRAK SIYRILMASI,

DENGELEME SONRASI KAZI FAZLASININ ATILMASI)


Tüm sahada projesine ve teknik şartnamesine göre, zayıf zemin, bataklık, yumuşak veya sert toprak, yumuşak veya sert küskülük zemin, yumuşak kaya, sert kaya veya çok sert kaya dahil her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte ve genişlikte makine ile karada veya suda tesviye, gerekiyorsa peyzaj için ayrılması. İhtiyaç fazlasının kamyonlarla şantiye dışına çıkartılarak belediye veya yetkili makamlarca müsaade edilen döküm yerlerine nakliyesi, dökümü ve serilmesi bu iş için gerekebilecek her türlü harç, masraf, ceza, kira, döner sermaye ve ne nam altında olursa olsun 3. şahıslara yapılacak her türlü ödemeler, döküm yeri gideri vs. gibi tüm masraflar yükleniciye ait olması, kazı yapılan sahanın her türlü reglaj, düzeltme, sıkıştırma, toprak deney ve analizleri, her türlü ekipman ve işçinin temini, her türlü bakım ve amortisman giderleri, makine ve alet giderleri, imalatı kotuna getirme fiyata dahildir. Her türlü yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve sarfiyatı, depolanması, şantiye dahili tekrar yükleme boşaltma ve her türlü nakliye, yüklenici karı ve genel giderler fiyata dahildir.

ÖLÇÜ: Kazı projesi üzerinden kazı hacmi hesaplanır.

B) MAKİNELİ HAFRİYAT YAPILMASI (SAHA İÇİNDE DENGELEME KAZISI YAPILMASI

VE STOKLANMASI)

Tüm sahada projesine ve teknik şartnamesine göre, zayıf zemin, bataklık, yumuşak veya sert toprak, yumuşak veya sert küskülük zemin, yumuşak kaya, sert kaya veya çok sert kaya dahil her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte ve genişlikte makine ile karada veya suda tesviye edilerek, kotlara getirilmesi, toprak deney ve analizleri, her türlü ekipman ve işçinin temini, her türlü bakım ve amortisman giderleri, makine ve alet giderleri, her türlü hafriyatın yapılmasından sonraki elle reglaj imalatı kotuna getirme fiyata dahildir. Her türlü yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve sarfiyatı, depolanması, şantiye dahili tekrar yükleme boşaltma (30 ar cm aralıklar ile), sıkıştırılması (her tabakada 500m2 de bir adet sıkışma testi ) ve her türlü nakliye, yüklenici karı ve genel giderler fiyata dahildir.

ÖLÇÜ: Kazı projesi üzerinden kazı hacmi hesaplanır.

C) MAKİNELİ HAFRİYAT YAPILMASI (TEMEL KAZILARININ YAPILMASI)

Temel üstü ve temel kazısının yapılması, gerekiyorsa dolgu için ayrılması, kazı yapılan sahanın her türlü reglaj, düzeltme, sıkıştırma, zeminin istenen kotlara getirilmesi, toprak deney ve analizleri, her türlü ekipman ve işçinin temini, her türlü bakım ve amortisman giderleri, makine ve alet giderleri, her türlü hafriyatın yapılmasından sonraki elle reglaj imalatı kotuna getirme fiyata dahildir. Her türlü yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve sarfiyatı, depolanması, şantiye dahili tekrar yükleme boşaltma, temel yanı kazı boşluklarının geri dolgusu, (30 ar cm aralıklar ile) sıkıştırılması ve her türlü nakliye, yüklenici karı ve genel giderler fiyata dahildir.

ÖLÇÜ: Kazı projesi üzerinden kazı hacmi hesaplanır.

NOTLAR:

1. İş süresinde yarmaların büyük olması dolayısı ile aynı kesit içinde hafriyat malzemesinin birden fazla elden geçmesi, taşıma mesafesinin uzaması veya gerektiğinde kompresör kullanılması halinde ilave bedel ödenmez.

2. Su, elektrik ve akaryakıt zammı için fark ödenmez.

3. İksa yapılması gerektiği hallerde ayrı bedel verilmez.

4. Toprak kaymaları ve yıkılmalardan doğacak zararın önlenmesi için alınacak tedbir ve neticeleri yüklenici sorumluluğundadır; ayrıca bir bedel ödenmez.

5. Hafriyat çukurundan su çıkması, yağmur suyu toplanması hallerinde bunların pompalar ile dışarı atılması yüklenici sorumluluğunda olup, bunlar için ayrıca bedel ödenmez.

6. Kazı başlamadan önce kazı sahası dahilinde temizlik işleri, yapılması, kazı yerlerinin işaretlenmesi ve kot kazıklarının çakılması birim fiyatın içindedir.

7. Hafriyat kotuna getirildiğinde düzeltme için yapılan kota getirme elle reglaj fiyata dahildir.

2. STABİLİZE VE BALAST DOLGU YAPILMASI


İnşaat sahasında stabilize ve balast serilmesi işi olup, ihtiyaç duyulan yerlere temel yapımından sonra hafriyattan çıkan malzeme dolgusu yapıldıktan sonra, zemin betonu altı 20, soket altlarına 10 cm lik dolgu için yapılacaktır. Eksik kalan saha betonları altına da 20 cm lik stabilize dolgu ihtiyaç duyulması halinde yapılacaktır. Stabilize malzeme alınacak, ocağa karar verilmeden önce bunun kontrolün onayı yazılı olarak alınacak, gerek duyduğu takdirde, kontrol bu malzemenin T.C. Karayolları ya da İnşaat Mühendisleri Odası laboratuarından rapor alınmasını isteyecektir. Bu rapor için gerekli deneyleri yaptırmak yüklenicinin sorumluluğu içindedir. Onaylı malzemenin bedeli, ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, şantiyeye taşınması, dolgu yapılacak zeminin hazırlanması, projede gösterilen kotlara getirilmesi, çıkabilecek her türlü moloz, çamur ve bitkisel orjinli malzemeden temizlenmesi, bu işler için her türlü resmi müeseselerden izin alınması ve bunlar için ödenecek her türlü masraflar, optimum rutubetin sağlanması, tabakalar halinde serilmesi, min. %95 proktor sağlanacak şekilde vibrasyonlu silindir, keçi ayağı vs. kullanılarak sıkıştırılması, yatay ve düşey taşımalar birim fiyatın içine dahildir.


ÖLÇÜ: Tartı tutanakları üzerinden hesaplanır.

3. HAZIR C 20 GROBETON DÖKÜLMESİ (POMPALI VE POMPASIZ)

Proje kotuna uygun olarak sıkıştırılmış ve reglaj yapılmış zemin üzerine, 10 cm kalınlıkta ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın aktarmasız analizleri inşaat birim maliyetleri 16.056/1 nolu poz tarifine uygun olarak hazırlanan 250 dozlu hazır betonun temini, beton pompası ile veya pompasız şekilde serilmesi, mastarlanması, sıkıştırılması ve sulanması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yükleme ve boşaltma, zayiat, makine ve ekipman, araç gereç giderleri, yatay ve düşey taşımalar, kalıp, yüklenici karı ve genel giderleri teklif birim fiyatına dahildir.


ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir.


4. A) HAZIR C 30/37 BETONU DÖKÜLMESİ (POMPALI VE POMPASIZ)

TSE belgeli hazır beton üreticisinden satın alınan TS 500’e ve diğer beton ve betonarme TS standartlarına ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın aktarmasız analizleri inşaat birim maliyetleri 16.059/11 nolu poz tarifine uygun olarak uygun, projesinde öngörülen mukavemeti sağlayacak şekilde hazırlanmış C 30 evsafındaki hazır betonun satın alınması, transmiksere yüklenerek işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile veya pompasız şekilde basılması, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, mastarlanarak kotuna getirilmesi, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılmasıdır. Hazır beton TSEK belgeli üreticiden temin edilecektir. Beton kürü teknik şartnamede belirtilen malzemeler ve yöntem kullanılarak yapılacaktır. Her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yükleme ve boşaltma, zayiat, makine ve ekipman, araç gereç giderleri, yatay ve düşey taşımalar, yüklenici karı ve genel giderleri teklif birim fiyatına dahildir.

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir.

B) HAZIR C 30/37 BRÜT BETON DÖKÜLMESİ (POMPALI VE POMPASIZ)

TSE belgeli hazır beton üreticisinden satın alınan TS 500’e ve diğer beton ve betonarme TS standartlarına ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın aktarmasız analizleri inşaat birim maliyetlerine ugun olarak, projesinde öngörülen mukavemeti sağlayacak şekilde hazırlanmış C 30 brüt evsafındaki hazır betonun satın

alınması, transmiksere yüklenerek işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile veya pompasız şekilde basılması, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, mastarlanarak kotuna getirilmesi, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılmasıdır. Hazır beton TSEK belgeli üreticiden temin edilecektir. Beton kürü teknik şartnamede belirtilen malzemeler ve yöntem kullanılarak yapılacaktır. Her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yükleme ve boşaltma, zayiat, makine ve ekipman, araç gereç giderleri, yatay ve düşey taşımalar, yüklenici karı ve genel giderleri teklif birim fiyatına dahildir.

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir.

5. A) DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI

Yapılacak kalıplar proje ve detay resimlerine uygun olarak plywood dan imal edilecektir. Plywood lar işkence ile sıkıştırılacak çivilenecek sömel veya bağlantı kiriş ebatlarına uygun olarak kanatlar hazırlanacaktır. Demir montajından sonra PVC boru konularak içinden gergi demirleri geçirilecek, bir taraftan gergi mandalı diğer taraftan korniyer bulunarak gergi bomu ile giderilecektir. Tüm kalıplar özel kalıp yağı ile yağlanacak, beton pompasından veya vinç kovasından dökülen beton darbelerine ve ayrıca dakikada 8000 ile 12000 titreşimli vibratörlere dayanacak şekilde takviye edileceklerdir.

Beton dökümüne geçilmeden evvel sömellerde, prefabrik kolonların oturacağı kısımlarda prefabrik imalatı ve montajı yapacak firmanın vereceği detay resimlerine uygun olarak gereken önlemler, şirketin yetkili elemanı ve prefabrik firma sorumlusunun onayı alındıktan sonra beton döküm işine geçilecektir. Aynı kontroller beton döküldükten sonra da yapılacak, hatalar varsa anında düzeltilecektir. Beton döküldükten sonra kontrolluğun öngöreceği süre sonunda kalıplar sökülecek, işe yaramayan kalıp artıkları şantiyede, göstereceği yerde toplanacak, kullanılacak kalıp tahta ve kontrplak çivileri ve beton artıkları temzilenecek, gerektiğinde istif edilecek veya kalıp yapılacak yere taşınacaktır.Yukarıda teknik, idari şartnamedeki şartlarla betonarme kalıplarının yapılması ve sökülmesi için gerekli ahşap, kontrplak, pah çıtaları, çivi, gergi mandalı, korniyer, plastik boru, plastik pas payı, kalıp yağı, benzeri gereçler ve zayiatlar, işçilik, malzeme, her türlü yatay ve düşey taşımalar, yüklenici karı, yükseklik zammı, genel giderler dahil 1m² düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı fiyatıdır.


ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir.

B) BRÜT YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI

Yapılacak kalıplar doka sistem olacaktır. proje ve detay resimlerine uygun olarak plywood dan imal edilecektir. Plywood lar işkence ile sıkıştırılacak çivilenecek sömel veya bağlantı kiriş ebatlarına uygun olarak kanatlar hazırlanacaktır. Demir montajından sonra PVC boru konularak içinden gergi demirleri geçirilecek, bir taraftan gergi mandalı diğer taraftan korniyer bulunarak gergi bomu ile giderilecektir. Tüm kalıplar özel kalıp yağı ile yağlanacak, beton pompasından veya vinç kovasından dökülen beton darbelerine ve ayrıca dakikada 8000 ile 12000 titreşimli vibratörlere dayanacak şekilde takviye edileceklerdir.

Beton dökümüne geçilmeden evvel sömellerde, prefabrik kolonların oturacağı kısımlarda prefabrik imalatı ve montajı yapacak firmanın vereceği detay resimlerine uygun olarak gereken önlemler, şirketin yetkili elemanı ve prefabrik firma sorumlusunun onayı alındıktan sonra beton döküm işine geçilecektir. Aynı kontroller beton döküldükten sonra da yapılacak, hatalar varsa anında düzeltilecektir. Beton döküldükten sonra kontrolluğun öngöreceği süre sonunda kalıplar sökülecek, işe yaramayan kalıp artıkları şantiyede, göstereceği yerde toplanacak, kullanılacak kalıp tahta ve kontrplak çivileri ve beton artıkları temzilenecek, gerektiğinde istif edilecek veya kalıp yapılacak yere taşınacaktır.Yukarıda teknik, idari şartnamedeki şartlarla betonarme kalıplarının yapılması ve sökülmesi için gerekli ahşap, kontrplak, pah çıtaları, çivi, gergi mandalı, korniyer, plastik boru, plastik pas payı, kalıp yağı, benzeri gereçler ve zayiatlar, işçilik, malzeme, her türlü yatay ve düşey taşımalar, yüklenici karı, yükseklik zammı, genel giderler dahil 1m² düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir)

6. YÜZEY SERTLEŞTIRICI KATKI MALZEMESI UYGULANMASI (5KG/M2)

Zemin ve Saha betonlarında yüzeylerin erken priz alıp sertleşerek işlenmesini kolaylaştırıcı katkı malzemesi uygulanması. Projesinde belirtilen ve üzerinde herhangi bir döşeme kaplaması bulunmayacak betonarme döşemeler ile idarece istenilen yerlere, yüzey işlenebilirliğini sağlamak ve parlaklık ile prüzsüz yüzey elde edebilmek için, özel şartnamede belirtilen kimyasal katkı malzemesinin m2 ye 5 kg serpilerek perdaha hazir hale getirilmesi işi için, hertürlü malzeme ve zayiatı ile yükleme, boşaltma,yatay,düşey taşımalar, işçilik,müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatı.

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir TL/m²)

7. A) İNCE VE KALIN NERVÜRLÜ DEMİR


TS 708’e uygun nervürlü çeliğin gerekli çekme, kesme, ebat testlerinin yüklenici tarafından TSE laboratuarında yapılarak alınmış test ve tecrübe raporlarına binaen kontrollukça beğenilmiş Ø 8-26 mm lik ince veya kalın nervürlü tor çeliğin projesinde gösterilen şekilde bükülmesi, şirketçe zaman zaman yapılacak istekle, TSE laboratuarında spot deney ve testlerin bila bedel yapılması, her türlü yatay ve düşey taşınması, gerekirse vinç veya benzerine yüklenmesi, projesinde gösterilen yerine döşenmesi, yatay ve düşey taşımaları, bağ teli ve zayiatı dahil, her türlü işçilik, kimyasal ankraj ile ek yapılması, malzeme ve yüklenici karı, genel giderler, nervürlü Ø 8-26 dahil tor çeliğin yerine konmasıdır.

ÖLÇÜ: Demirin uzunluğu projesinden bulunur ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat

tariflerindeki cetvel ağırlık değerleri ile hesaplanır.

B) ÇELİK HASIR

Projesine uygun şekilde temini, her türlü yatay ve düşey taşınması, gerekirse vinç veya benzerine yüklenmesi, projesinde gösterilen yerine döşenmesi, yatay ve düşey taşımaları, bağ teli ve zayiatı dahil, her türlü işçilik, kimyasal ankraj ile ek yapılması, malzeme ve yüklenici karı, genel giderler,


ÖLÇÜ: miktar projesinden bulunur ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat tariflerindeki cetvel ağırlık değerleri ile hesaplanır.

8. BASF MASTERSEAL 645 SÜRME ESASLI SU YALITIMI İLE TEMEL SU YALITIMI MasterSeal® 645, çimento ve bitüm-kauçuk esaslı, iki bileşenli, mala kıvamında, durabilitesi yüksek su yalıtım malzemesidir. TS EN 15814’e uygundur.

Yüzey Hazırlığı

Yapıların su ile temas eden çimento esaslı yüzeylerinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa aktif su kaçaklan ve oluşan boşluklar MasterSeal® 591 veya MasterEmaco® S 488 veya doldurulmalı, köşe ve kenarlara en az 4 cm yarıçapında pah yapılmalıdır.

MasterSeal® 645 uygulamasından önce uygulama yüzeyi astarlanmalıdır. Karıştırma

Toz bileşen B, sıvı bileşen A’nın içine (kendi ambalajında) yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir. Karıştırılan malzeme 1 saat içerisinde tüketilmelidir.

Karışım Oranları

UYGULAMA

Astar Uygulanması

MasterSeal® 645 tariflenen şekilde karıştırılır. Karışımın içerisinden 1 kg malzeme alınarak ~5 litre su ilave edilir. 400-600 devir/dak.’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika, homojen karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Malzeme, uygun fırça ile dengeli bir şekilde dağıtılarak, yatay yüzeylerde göllenme oluşumuna izin verilmeden uygulanmalıdır. Astarın kuruması beklenmeli ve uygulamaya geçilmelidir. Karıştırılan MasterSeal® 645, uygulanacak ortam koşullarına göre sarfiyat tablosunda belirtilen miktarda mala ile uygulanır.

Kaplamanın Korunması

Kaplama tatmin edici şekilde kuruyana kadar temel çukuru dolgusu yapılmamalıdır. MasterSeal® 645 temel çukuru dolgusu yapılmadan önce, uygun drenaj plakaları ve ısı yalıtım levhaları ile dolgu esnasındaki darbelerden korunmalıdır. Drenaj levhaları, drenaj borularına bağlanarak, temel çukuru içine dolması muhtemel su drene edilmelidir. Xxxx taşı, hafriyat artığı ve inşaat molozu gibi maddeler, temel çukuru dolgusu için uygun değildir.

SARFİYAT

9. BORDÜR TAŞI DÖŞENMESİ

Yol, kaldırım veya yeşil alan kenarlarına, yerinde dökme yada piyasadan temin edilen, 15x30x70cm beton bordürlerin, istenilen kota getirilmesi için sıkıştırılmış kum dolgu yapılması, 250 dozlu çimento harçla döşenmesi, derzlerinin ve boşluklarının doldurulması işleri için, hertürlü malzeme ve zayiatı ile yükleme, boşaltma, yatay, düşey taşımalar, işçilik,müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 mt için fiyatı.

ÖLÇÜ: Yerinde ölçülen boyu hesaplanır.

10. GEMİCİ MERDİVENİ (GALVANİZ ÇELİK)

Krom bölümünde mekanik odanın üst kotuna çıkmak için galvaniz çelik ürünlerden oluşan ve projesine uygun gemici merdiven yapılmasıdır.


Bu işler için her türlü nakliye, işyerinde yatay, düşey taşıma boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iş iskelesi, çalışma sehpaları, her türlü işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.


ÖLÇÜ: İmal edilen gemici merdiveninin ağırlığı üzerinden hesaplanır.

11. GAZ BETON BLOK İLE İÇ BÖLME DUVAR YAPILMASI

Projesinde verilen uygun kalınlıkta iç bölme duvarlarda ( duvar boyuna ve yüksekliğine göre hesaplanacak olan asgari kesit boyutuna göre hesaplanacaktır. ) gazbeton duvar elemanları , özel yapıştırma harcı kullanılarak yatay olarak mimari projesine tam uyumlu olarak döşenir. tüm hacimlerde projesine uygun yükseklikte örülür. Duvarların tavan plağıyla birleşimlerinde poliüretan expande köpük ile düşey yönde sıkışma sağlanır. Duvarların şakül ve terazisinde olması Sağlanır. duvar duvar birleşimlerinde titreşim sırasında ayrılmayı engellemek için file uygulanır.

H: 3 mt üzeri duvar imalatlarında yata hatıl, 8 mt den uzun duvarlarda ise düşey hatıl yapılarak

desteklenmelidir.

Ölçü: örülen alanın eni boyu çarpılarak bulunur, 2 m2 den düşük minhalar hesaba katılmaz.

12. İÇ CEPHE KABA SIVASI YAPILMASI

1m3 dişli kuma 250 kg. çimento ve 0,170 m3 kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla ortalama 2,00 cm. kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, çalışma sehpaları her türlü malzemenin iş yerine nakli, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m² fiyatıdır.

Malzeme özellikleri: Yıkanımş elenmiş Dere Kumu kullanılabilir. Portland çimentosu: TS 19 standardına uygun PÇ 32,5 kullanılacaktır. Kireç hamuru: TS 30 standardına uygun olacaktır.

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler yerinde ölçülür. Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba m² olarak katılır. Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri m² olarak düşülür

13. KABA SIVA ÜZERİNE ALÇI SIVA YAPILMASI

Proje detay ve mahal listelerinde yazılan yerlerde perlitli alçı yapılması işidir. Plastik, saten, yağlı boya ve benzeri ile kaplanacak yüzeylerin, iyice yıkanıp, temizlendikten sonra, yüzeylere bir kat perlitli Lafarge veya Tepe Knauf dolgu alçısı, bir kat perlitli + saten karışık, bir kat da Lafarge veya Tepe Knauf saten alçı çekilmesi ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çelik mala ile çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, , beton yüzeylere uygulamadan önce binder astar uygulaması, işçilik, nakliye, çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatıdır.

Malzeme özellikleri: Su : TS 1247 ‘de belirtilen şartlara uygun su kullanılacaktır. Saten alçı: TS 452’de belirtilen şartlara uygun kullanılacaktır.

ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.


14. SU BAZLI İÇ CEPHE BOYASI İLE DUVAR BOYASI YAPILMASI

Sıva yüzünün temizlenmesi, zımparalanması, tozların süpürülmesi, birinci kat boyanın alçıya yapışmasını sağlayan binder, üzerine iki kat JOTUN, DYO veya XXXXXXXX Marka Boya marka duvar boyası ile badana yapılması her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, sehpa, işyerine nakli, iş iskelesi kurulması ve sökülmesi, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyattır. Boya yapılmadan evvel DYO Binder 150 Gr / m2 sarfiyatla astar kat uygulandıktan sonra, 150 Gr / m2 sarfiyatla iki kat Saten Boya Uygulanacaktır. Malzeme özellikleri: Plastik duvar boyası: TS 5808 standardına uygun olacaktır.

ÖLÇÜ: Boyanan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

15. DIŞ CEPHE PANELLERİNİN VE KOLONLARIN (İÇERİDE KALAN YÜZLERİNİN)

BOYANMASI

Üretim alanında ve gereken diğer alanlarda dış cephe panellerinin ve kolonların (içeride kalan yüzlerinin) Dyo Filli boya RAL 9010 PVC boya ile (bir kat astar ve iki son kat) boyanması. Cephe panelleri arasındaki

derzlerin mastik ile tamamen doldurulması ve işlem sırasında kullanılacak olan iskele, manlift vb ekipmanların bedeli de dahil olan işlemdir.

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kaybı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iskele, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Boya yapılan alanlar yerinde ölçülerek hesaplanır.

16. SERAMİK DUVAR KAROSU YAPILMASI

Uygulamaya baslamadan önce ,yüzey,toz ve yağ gibi yapısmayı azaltıcı maddelerden arındırılacaktır. Seramik yapıstırıcısı, uygulama yüzeyine, en az 2 mm kalınlıkta bir tabaka halinde sürülecek ve fayansçı malası ile , fazla bastırmadan taranacaktır. İyi bir yapısma sağlamak için seramikler yapıstırıcının üzerine,bastırılarak ve hafifçe sağa sola hareket ettirilerek yerlestirilecektir. Seramik kaplamaların derz boslukları 2 – 3 mm olarak bırakılacaktır. Yer ve duvar seramiklerinin birlesim yerlerinde ve seramikten farklı malzemeye geçislerde, geçiş profilleri uygulanacaktır.

Ölçü: kaplanan yüzeyin eni boyu çarpılarak bulunur.

17. ISLAK MAHALLERDE SÜRME ESASLI SU IZOLASYONU YAPILMASI


İyice temizlenmiş beton yüzeylere ve zeminden 30cm yukarıda duvar sıvalarına akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkıları içeren SİKA, Henkel veya Xxxxx Saint Gobain marka çimento esaslı, çift bileşenli su yalıtım harcı malzemesi 2 kat sürülerek su izolasyonu yapılması. Kenar birleşimlerinde file mutlaka kullanılacak ve 4-5mm radius verilecektir.

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, nakliye, çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.

ÖLÇÜ: İzolasyon yapılan yüzeyler yerinde yapılacak ölçü ile m² olarak hesaplanır.

18. 4-8 CM KALINLIĞINDA ŞAP YAPILMASI


Proje detay ve mahal listelerinde yazılan yerlerde 4-8 cm kalınlığında tesviye şapı yapılması işidir.

1 m³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla (4x8)cm. kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve derzlere 4cm eninde bitümlü karton şerit konularak, ortalama

4-8 cm. kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde mekanik perdah ile şap yüzeyinin perdahlanması, şap yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre şap yapılan yüzeyler m² olarak hesaplanır.

19. ZEMİN BETONU DÖKÜLMESİ

Zemin Betonu:

15cm. kalınlıkta C25 kalitede olacaktır.

Betonda traslı çimento kullanılmayacaktır.

Beton hazırlanırken asağıdaki hususlara uyulacaktır.

- Min çimento miktarı 250 kg/m3 olacaktır.

- Su/çimento oranı en çok 0.55 olacaktır.

- En büyük agrega çapı 24 mm olacaktır.

- Şantiyede slamp 10-12 cm olacak, akışkanlaştırıcı ilavesi ile en çok 16 cm slamp elde edilecektir. Xxxxx hasır:

Q131 tek kat olup, üzerinde yürünebilecek şekilde sehpa donatısıyla tahkim edilerek, betona hazır hale getirilecektir. Çelik hasır binileri en az ikişer göz olacaktır. Üst kat çelik hasırın beton döküldükten sonra, koyulmasına izin verilmeyecektir.

Kür Malzemesi:

Akrilik Yüzey Kürü

Sarfiyatı ~200 gr/m2 olan, yanıcılığı ve eksplosyonu olmayan, piolit esaslı kür malzemesidir. Beton yüzeye süpürge yapılacaktır.

UYGULAMA

a) Öncelikle alt zemin 95% proctor sıkılıkta ve max. ± 10 mm proje kotu toleransında olacaktır.

b) Zemine 150 gr/m2 PE Folyo, 30cm bindirme ile serilecektir.

c) Kolon ve duvar kirişi yüzeyleri klimaflex poliretan levha ile betonundan ayrılacaktır.

d) Beton yüzeyi düzgün olacak ve toleranslar 1 m’de ±1 mm. ve tüm alanda maksimum 5 mm’yi geçmeyecektir. Yüzey düzgünlüğü için lazer seviye kontrolü kullanılacaktır.

e) Beton, derz kesim planında verilen ölçülerde derz sistemi ile dökülecektir.

f) Bu miktarda betonun santralden temini ve başka santrallerden yedeklenmesi garanti edilmelidir.

g) Beton vibratörlü mastar ile sıkıstırılacaktır. Xxxxxx ilerleme hızı 1metre/dakika olacaktır. Vibratör sadece blok kenarlarında kullanılacaktır.

h) Disklenmiş yüzey betonu kurutulmadan perdahlanacaktır.

j) Xxxxx prizini aldıktan sonra projedeki derz kesme planına göre kesilecektir. Beton kesilmesi için en uygun süre kontrollükle birlikte belirlenecektir.

Bu süre 3 günü geçmeyecektir.

Her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yükleme ve boşaltma, zayiat, makine ve ekipman, araç gereç giderleri, yatay ve düşey taşımalar, yüklenici karı ve genel giderleri teklif birim fiyatına dahildir.

ÖLÇÜ: Dökülen saha betonunun ölçüsü proje üzerinden çıkarılarak hesap edilir.

20. TOPPİNG BETONU DÖKÜLMESİ (7 CM)

Projesinde belirtilmiş olan yükseklikte C 30 (pompa dahil) betonunun anolar ile tesviyesinde

dökülmesi, vibratörlenmesi, gerekirse mekanik perdah makinesi ile düzeltilmesi, ø188/188 çelik hasır döşenmesi, sürgü donatısı dahildir.

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden m² olarak hesaplanır.

21. GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ (200GR/M²)


Proje ve detaylarında gerek görülen yerlerde zeminlere geotekstil keçe serilmesi. Serilecek alan, kir, moloz, toz vb unsurlardan temizlenecek ve daha sonra serim işi yapılacaktır. Keçe serilirken 15cm bini yapılarak serilecek ve hemen arkasından üst katmanı tamamlanacaktır.

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kaybı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iskele, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil birim fiyattır.

ÖLÇÜ: Keçe serilen alan ölçülerek hesap edilir. Bini payları hesaba katılmaz.

22. PVC MEMBRAN SU İZOLASYONU SU İZOLASYONU YAPILMASI (BTM

POLYPLAN UG)

Grobeton üzerine 300 Gr/m2 Geotekstil Keçe serildikten sonra; 2,00 mm kalınlığında PVC Membran temel su izolasyonu uygulanacak, üzerine tekrar 300 Gr/m2 Geotekstil keçe serilmesi için gerekli her türlü malzeme ve kayıpları – makine – alet edevat - işçilik – iskele - nakliye – saha içinde her türlü yatay ve düşey taşıma - yüklenici karı ve genel giderler dahil fiyatıdır.

ÖLÇÜ: İzolasyon yapılan yüzeyler yerinde yapılacak ölçü ile m² olarak hesaplanır.

23. ISLAK HACİM ZEMİN SERAMİĞİ KAPLAMASI YAPILMASI

Proje ve mahal listesinde belirtilen alanlarda; belirtilen ebatlarda ve kotu ayarlanmış şap üzerine Kalekim 1051 yapıştırma harcı ile yapıştırılarak döşenmesi, derz dolgusunun (Basf-Fleksfuga veya Xxxxx- Jointflex) uygulanması ve temizlik işlerinin tamamlanmasıdır. Her türlü malzeme işçilik, nakliye ve zayiat dahil,

Ölçü: Kaplanan yüzey ölçülür.

Bkz: Tüm mimari proje paftaları ektedir.


24. ALÇIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI

40x40x2 mm kutu profiller ile taşıyıcı karkasın çelik dübel, vida veya uygun askı sistemi ile tavana asılarak kurulması, terazilenmesi ve bu karkas üzerine LAFARGE veya TEPE KNAUF ürünü yeşil alçı levhaların borazan vidalar ile bağlanması, birleşim yerlerinin derz bandı ve derztek dolgu alçısı ile doldurularak asma tavan yapılması işlemidir.

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, nakliye, çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.

ÖLÇÜ: Asma tavan ve/veya xxxx xxxxx yapılan yüzeyin eni ile boyu çarpılarak metraj hesaplanır, aydınlatma armatürü, menfez, kolon gibi 1m2 den küçük boşluklar metrajdan düşülmez

25. ALÇIPAN ASMA TAVAN ÜZERİNE ALÇI SIVA YAPILMASI

Proje detay ve mahal listesinde yazılan yerlerde Lafarge veya Tepe Knauf saten alçı yapılması işidir. Plastik tavan boyası ile kaplanacak alçıpan yüzeylerin temizlendikten sonra, hazırlanan saten alçı harcı ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çelik mala ile çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması,

tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, nakliye, çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.

Malzeme özellikleri: Su: TS 1247 de belirtilen şartlara uygun su kullanılacaktır. Saten alçı: TS 452 de belirtilen şartlara uygun su kullanılacaktır.

ÖLÇÜ: Asma tavan yapılan yüzeyin eni ile boyu çarpılarak metraj hesaplanır, aydınlatma armatürü, menfez, kolon gibi 1m2 den küçük boşluklar metrajdan düşülmez.

26. TAVAN BOYASI YAPILMASI

Sıva yüzünün temizlenmesi, tozların süpürülmesi, birinci kat, özel astar boya üzerine iki kat JOTUN, DYO veya Xxxxxxxx Marka Boya tavan boyası ile badana yapılması her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, sehpa, işyerine nakli, iş iskelesi kurulması ve sökülmesi, yatay ve düşey taşımalar, alet edevat giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m² fiyattır.

Malzeme özellikleri :

Plastik tavan boyası: TSE standardına ve boya genel teknik şartnamesine uygun olacaktır. ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boyanan alan ölçülür, boşluklar düşülür.

27. METAL ASMA TAVAN YAPILMASI

60x60 cm ve 30x30 ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü 0,2 mm akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan paneli, ø 2.5 mm delik çaplı, 5 cm bordürlü olacaktır.

ÖLÇÜ: Asma tavan yapılan yer m² olarak yatay düzlemde ölçülür. Tavan bünyesindeki armatür ve tesisat boşlukları düşülmez.

28. DENİZLİK-LİMONLUK YAPILMASI

Granit veya mermer plaklarla 3cm kalınlıkta ve projedeki genişliğinde (max 30 cm) denizlik, limonluk, küpeşte yapılması. Mermer ve ya granit denizlik,limonluk,küpeştenin, temini,şantiyeye getirilmesi,montajının yapılması için gerekli her türlü malzeme,aksesuar ve zayiatı ile birlikte yükleme, boşaltma, yatay, düşey taşımalar, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 mt fiyatı.

Ölçü: Döşenmiş alan ölçülür.

Bkz: Tüm mimari proje paftaları ektedir

29. PVC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI

PVCden Ø150 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması, süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

30. YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI

PVC‘den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı :

ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

31. TPO MEMBRAN ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI

Termoplastik Poliolefin esaslı; polyester donatılı, esnek; Avrupa Teknik Onayını (ETA) belirten işaretine sahip, IS0 9001 ve ISO 14001 kalite sertifikalı ve FM onaylı su yalıtım membranı, :

Kalınlık: 1,14 mm

En: 1.52 , 2.44 m

Boy: 30,50 m

Renk: Beyaz, Gri , Bej


Fiziksel Özellik

Test Metodu

Tipik Değer

Birim

Su Sızdırmazlık

EN 1928 (A)



Gerilme Mukavemeti

(iki doğrultuda)

EN 12311 – A

≥ 800

MPa

Uzama

EN 12311 – 2

≥ 20

%


Statik Yük Dayanımı

(EPS & Beton)

EN 12730 (B)

≥ 25

kg

Darbe Dayanımı (EPS

& Beton)

EN 12691

≥ 10

mm

Yırtılma Dayanımı

L / T

EN 12310 – 2

≥ 000/000

X

Ek Yeri Soyulma

Dayanımı

EN 12316 – 2

≥ 100

N/50 mm

UV Dayanımı

EN 1297

7500

s

Düşük Sıcaklıklarda

Katlanabilme

EN 495 – 5

≤ -50

˚C

Yangın Performansı

EN 13501 – 5


B ROOF (t1)

Ateş Karşısında

Davranışı

EN 13501 – 1


E

Bitki Köklerine Karşı

Dayanım

PrEN 13948

Geçer


32. ÇİFT KAT PP3000 MEMBRANLI SU İZOLASYONU (XPS , KEÇE VE DRENAJ LEVHASI DAHİL)

Su izolasyonu: Mevcut zemin ve duvar hazırlıkları yapıldıktan sonra zemin ve duvara ortalama 400 gr/m² gelecek şekilde astar uygulanacaktır. Bunun üzerine polimer bitüm polyester keçe taşıyıcılı BTM veya Onduline marka PP 3000) malzeme ile % 10 binili olarak birinci kat işlem yapılacaktır. İkinci kat yine polimer bitüm polyester keçe taşıyıcılı enine ve boyuna % 39 a % 40 uzama ve esneme payı olan (BTM veya Onduline marka PP 3000) malzeme ile su izolasyonu tamamlanacaktır. Bundan sonra 10cm XPS levhalar, iki kat su izolasyonu yüzeylerine özel yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır. Bu imalat tamamlandıktan sonra üzerine toprak etkilerinden korumak için ONDÜLİN marka drenaj levhası (500gr/m²) konacaktır. Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, nakliye, çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.


Beher m² çift kat membranlı su izolasyonu, 10cm XPS ısı levhası ve drenaj levhası dahil

ÖLÇÜ: Yapılan tüm bodrum kat perdeleri dış yüzeyleri izolasyonu kırık ölçü m² üzerinden hesaplanır.

33. RAL 7016 MAT ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE ISICAM YAPILMASI

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüminyum profillerle; sürme pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleridir.

NOT:

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 1,7 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

Alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleridir.

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Elektrostatik toz boyalı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması.

Teknik Tarifi: İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleridir.

NOT:

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 1,7 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

Beher m²

34. MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI (KROM)

Proje ve detaylarına uygun 316 kalite paslanmaz çelik ø50mm küpeşte ve ø16mm ayni kalite dolu çubuk şeritlerden oluşmaktadır. Taşıyıcı elemanlar ø30mm olacak, her sahanlıkda 2 adet ve her merdiven kolunda da eşit aralıklarla ve ikişer adet olmak üzere monte edilecektir. Taşıyıcılar, merdiven basamaklarına kimyasal dübeller ile terazisinde monte edilecek ve montaj delikleri ø80mm flanş ile örtülecektir. Küpeşte ve alt şeritlerin köşe dönüşlerinde Radiusları sağlanacak ve uygun montaj elemanları ile kaynaksız çözüm üretilecektir.

Bu işler için her türlü nakliye, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iş iskelesi, çalışma sehpaları, her türlü işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.

ÖLÇÜ: Yerinde uygulanılan imalat mt olarak ölçülür.

35. YANGIN DAYANIMLI KAPI (100X220CM) (UNIVER)


Kapı kasa sac kalınlığı 1,8mm olup kanat sac kalınlığı 2X0,8mm’dir.

Kapı kanadı galvanize çelik saç yalıtım dolgu malzemeli olup toplam kalınlık 50 mm’dir. Kanat dolgu

malzemesi dansitesi 90-120 kg/m2’dir.

Galvanize çelik saç kasa duvara montajlanabilmesi için braketlidir, Aynı zamanda kasadaki yuvalardan

vida ile de duvara sabitlecektir.

Kapıların kasaları birbirine bağlı çerçeve şeklinde dört parça halinde üretilmekte olup montaj esnasında her iki yöne açılım imkanı sağlamaktadır (Pencere olmaması durumunda).

Kapı kasası üzerinde kapı kapandığında rahatsız edici ses çıkmasını engelleyen lastik contalar konulacaktır. Komple kilit yuvası ve silindiri ile 3 adet anahtar kapı ile birlikte teslim edilecektir.

Kapı kasasının menteşe tarafında güvenlik pimi vardır.

Açma kolu standart siyah renkli çelik dolgulu özel yangın dayanımlı malzeme ile kaplı olup aynası ve

komple kilit yuvası ve silindiri ile birliktedir.

Kapıda her kanatta 2 adet menteşe vardır. Bir menteşe kendini kapatan yaylı, bir menteşe dikey ayar için vidalı rulman menteşedir.

Kapı kanadı içerisinde, kapının daha sıkı kapanmasını sağlayan takviye plakaları olup aksesuar istenmesi

durumunda bu plakalara montajlanmaktadır.

Kapı kenarında kapı ile ilgili özellikleri (yangın dayanımı, üretim yılı, sertifikasyon, vs) yazan metal tanıtım plakası bulunur.

Kapı kasası ve kanadı RAL9007 Renginde Epoksi-polyester fırınlanmış toz boya ile boyanmıştır.

60 dakika yangın dayanımlı kapılarda alt mekanik ses contası kullanılması durumunda ses yalıtımı sağlanabilmektedir. Kanat ağırlığı yaklaşık 33 kg/m2 dir.

İç tarafta panik barlı dış tarafta kol olmayacak. Ancak Elektrik ve IT odalarında dışta kol olacaktır.

NOT: İdari bina haricinde yer alan tüm yangın kapılarında duvar kalınlığına uygun olarak hazırlanmış 3mm sac bükme sac kasanın üzerine montajlanacaktır. İdari bina kapıları orijinal tam kasalı olarak yapılacaktır. Bu işler için her türlü nakliye, işyerinde yatay, düşey taşıma boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iş iskelesi, çalışma sehpaları, her türlü işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.

ÖLÇÜ: İmalatlar yerinde yapılan sayım üzerinden adet olarak hesaplanır.

36. PREFABRİK BETONARME TAŞIYICI SİSTEM PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME TASARIM ÖN KABULLERİ

Söz konusu yapı elemanları 06 Mart 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve 06 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümleriyle tamamen uyumlu yapılacaktır. Yönetmelik hükümleri gereği alınacak değerler, yük bilgileri ve malzeme bilgileri aşağıda belirlenmiştir.

Deprem Bölgesi : 1

Etkin Yer İvmesi Katsayısı (Ao) : 0.40 Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx (I) : 1.00

Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R) : 3 Yerel Zemin Sınıfı : Z3

Spektrum Karakteristik Periyotları : TA = 0.15 sn, TB = 0.40 sn Kar Yükü : 75 Kg/m2

Yerinde Dökme Beton Kalitesi : C25

Öngerilmesiz Prefabrike Elemanlar Xxxxx Xxxxxxxx : C30 Öngerilmeli Prefabrike Elemanlar Beton Kalitesi : C40 İnşaat Çeliği Kalitesi : S420 – S500

Öngerme Çeliği Kalitesi : Düşük Gevşemeli 270 K Strand (ASTM A416-80’e uygun) Sac, Ankraj Plağı Kalitesi : St37

Hareketli Yükü : 350 kg/m2

MALZEMELER

Çimento

Yalnız tek bir marka için çimento kullanılacaktır. Kullanılan çimento, TS 19’a uygun normal portlant çimentosu olacaktır.

Ön gerilmeli beton elemanların imalatında kullanılan çimento asgari PÇ 42,5 kalitesinde ve TS 19 veya TS 3646’ya uygun olacaktır.

Derzler için kullanılacak çimento harcı, DIN 1045’e uygun olacaktır.

Agregalar

Prefabrike elemanların imalatında kullanılacak kırma taş veya elekten geçmiş ve yıkanmış granülometrik çakıl ve kum karışımları TS 706’ya uygun olacaktır. Dozaj işlemi ağırlık esaslı olacaktır.

Su

İmalatta kullanılacak olan su, asit, yağ, tuz, alkali ve organik madde içermeyecektir. Su dozajı ağırlık esaslı olacaktır. Sistem, agreganın ıslak olması ve su taşıması halinde su dozajını kontrollu yapılabilmelidir.

Demir Donati Dayanimi Değerleri

Demir donatı, özel olarak S420 tipinde, hasır çelik S500 tipinde ve hepsi TS 708, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve TS500’e uygun olacaklardır. Çelik dayanım değerleri ise şöyledir:

Betonarme Çeliği

Boyuna Donatı S420 olup akma değeri 4200 kg/cm2’dir. Öngerilme Çeliği

Öngerilmeli betonarme elemanlarda kullanılacak öngerme halatları TS 3233

ve ASTM A-416-80 koduna uygun düşük gevşemeli olarak kullanılacaktır. 5 mm., 3/8” halat, ½” halat, 0.6” halat akma değeri 18500-19000 kg/cm2’dir.

Xxxxx Xxxxx

Elemanlar içinde kullanılacak çelik hasırlar S500 çeliği olup, akma gerilmesi 5000 kg/cm2 ‘dir.

Ankrajlar, Diğer Gömülü Elemanlar ve Delikler

Prefabrike elemanların kalıptan çıkarılması, kaldırma, taşıma, tekrar kaldırma, montaj ve yerine tespiti için yeterli sayı ve mukavemette kancalar, kaldırma halkaları, dişli oyuklar, borular ve tel halattan düğümler tertip edilecektir. (154 nolu pozda belirtilen ankraj elemanları hariç) bu tür elemanların bedeli imalat birim fiyatlarına dahildir.

Kalıp

Kalıplar, betonun ıslak haldeki hidrostatik basıncını karşılayacak ve proje ölçülerini muhafaza edecek kadar mukavim, çimentonun reaksiyonuna dayanıklı, su emmeyen, tercihen çelikten veya onaylanmış diğer uygun malzemeden yapılacaktır. Kalıp yüzeyleri, yüzey kusurlarını en aza indirecek düzgünlükte olacaktır. Kalıplar üzerinde, işin seyri esnasında oluşabilecek müsaade edilebilir kusurlar onaylanmış uygun bir yöntem ile tamir edilecektir.

Xxxxx Xxxxxxxxx

Beton karışımında işlenebilirliği arttırmak, kür süresini azaltmak ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amacı ile uygun bir süper akışkanlaştırıcı kullanılacaktır. Bu katkı maddesi içinde klor bulunmayacağı gibi demir donatıya ve özellikle öngerme çeliğine hasar verebilecek pas yapıcı maddeler kullanılmayacaktır. Kullanılacak katkı maddesinin miktarı, tipi, uygulama yöntemi ve kontrolü için İşverenin yazılı onayı alınacaktır.

Beton Sınıfları

Prefabrike TT Plakların üretiminde kullanılacak olan beton, en az C30 sınıfında veya statik hesapların öngördüğü kalitede olacaktır..

Kalıp İşleri

Kalıplar, elemanların projede belirtilen ölçülerde imalini sağlayacak ölçü, tolerans ve düzgünlükte olacaktır. Kalıplar, yeni bir kullanım için daima beton artıklarından temizlenmiş ve yağlanmış olarak muhafaza edilecektir.

Kullanılan kalıp yağı betona renk vermeyecek ve gözenek bırakmayacak şekilde testler sonucu seçilecektir. Kalıp yağı uygulaması sırasında yağın teçhizata bulaşmaması sağlanacaktır. Teçhizatın yerleştirilmesinde plastik pas payı takozlar kullanılacaktır.

Beton dökülen kısım, kum-çimento harcının yayılmasının ardından kalıp yüzeylerine uyacak şekilde perdahlanacaktır.

Görünür yüzeyler : Pas kalıp yüzeylerindeki farklılık, uygun olmayan bakım şartları, başka unsurlar, çizgisel izler (donatı izleri) yüzünden meydana gelebilecek yüzeysel farklılık ve renk değişikliklerine izin verilmeyecektir.

Brüt Beton Kozmetiği : Üretim hatası ile yüzeylerde oluşabilecek delik, hava kabarcığı vb. yüzey kusurları uygun malzeme ve yeterli sayıda eleman ile montajı takiben giderilecektir.

Demir Donatı ve Ankraj Malzemesinin Yerine Konması

Demir donatı projede gösterilen kesit ve miktarlarda ve uygun ölçülerde plastik pas payı elemanları kullanılarak yerine konulacaktır.

Ankraj malzemesi de projede belirtilen şartlarda düzgün olarak yerleştirilecektir. Bağlantı bulonları, bulon delikleri, çelik bağlantı parçaları ve bunun gibi gömülü parçaların kalıba montajında kurulacak düzenekler:

Bunların pozisyonlarını +3 mm’den fazla sapmamasını sağlayacak nitelikte,

2. Vibrasyon sırasında kaymalarını önleyecek rijitlikte olmalıdır. Betonun Karıştırılması

Beton, granülometrik şartların ağırlık kontrolü ile sağlandığı, onaylanmış bir beton santralında hazırlanacak ve karıştırılacaktır. Karıştırmada kullanılan santralin karıştırıcısı cebri karıştırıcı olacaktır. Karıştırmada su verilmeden önce homojen bir yapı elde edilinceye kadar karıştırma yapılacaktır.

Betonun Dökülmesi, Sıkıştırılması

Xxxxx, her bir eleman için kesinti olmaksızın bir kerede dökülecek, doldurulacak ve yayılacaktır. Soğuk derzlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Betonun bir kaç kademede dökülmesi halinde ara vibrasyondan kaçınılacak ve beton partileri arasında geçen süre en çok 10 dakika olacaktır.

Bütün betonlar, betonun özelliklerine uygun bir frekans olan 50 HZ lik vibratörler ile sıkıştırılacaktır. Şayet gerekirse beton yüzeylerinin düzgünlüğünü temin için kalıp dışına uygun yerlere monte edilmiş homojen karıştırma sağlayacak satıh vibratörleri kullanılacaktır. Bu vibratörler 6000-10.000 fps devirli vibratörlerdir. Dar ve derin kesitli elemanların dökümünde daldırma vibratör ile satıh vibratörü birlikte kullanılacaktır.

Vibratör gerektirmeyen veya kullanılamayacak durumlarda, ilgili elemanın beton kalitesi sağlanmak kaydı ile, kendiliğinden kalıba yerleşen Visco Beton kullanılacaktır.

3.4.4 Prefabrik cephe paneli ve parapet elemanlarının kumlama standardı: “3- 6mm/tane çaplı bazalt

kumunun 100-200 cm den 45 ° açı ile cephe paneli yüzeyine 8 bar ile püskürtülmesi ile yapılır”

Betonun Taşınması

Betonun gerek santralden alınması, gerekse kalıplara taşınması, segregasyona sebep olmayacak bir sistemle yapılacaktır. Betonun santralden alınmasıyla kalıpta vibre edilmesine kadar geçecek zaman maksimum 15 dakika olacak şekilde dizayn edilecektir.

Betonun Sertleştirilmesi (Kür)

Prefabrike elemanların kür uygulaması “Öngerilmeli Beton Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları: TS 3233” ve “Accelerated Curing at Atmospheric Pressure: ACI 517.2R - 80”e göre yapılacaktır. Hava sıcaklığına göre 1-3 saatlik bir dinlenme periyodunu takiben sıcaklığı saatte 15-200 X’xxx xxx xxxxx 00-000 X’ye yükseltilecek ve istenen beton dayanımına ulaşıncaya kadar 5-7 saat bu üniform sıcaklık tutulacaktır. Soğuma da ani olarak değil, sıcaklık, tedricen düşürülerek yapılacaktır.

Buhar kürü kullanılması halinde TS 3648’e göre hareket edilecektir. Buna ilave olarak, beton yüzeylerindeki homojenliği bozucu leke veya pürüzleri engellemek için gerekli önlemler alınacaktır. Buhar kürü kullanılmadığı zaman, betonun mutat korunması ve sertleştirilmesi için TS 1247 uygulanacaktır.

Yüzey Kalitesi

Prefabrike elemanların yüzey biçimleri, renk ve parlaklık açısından homojenlik gösterecek şekilde olacaktır. Elemanların iç ve diş yüzeylerinde pürüzlülük ve parlaklık farkı olmayacaktır.

Kalıplanmayan beton yüzeylerinde de ayni hassasiyet sağlanacaktır. Kalıptan Çıkarma

Bütün prefabrike elemanlar, yapısal tasarım analizlerine, uygun olarak özel ve onaylanmış bir sisteme göre kalıptan çıkarılacaktır. Şayet YÜKLENİCİ diğer kaldırma sistemlerini kullanma niyetinde ise bunun için önceden İŞVEREN’in yazılı müsaadesini alacaktır.

TESTLER (Dayanım Kontrolu)

Test işlemleri TS 9967 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak yapılmak zorundadır.

Uygulamanın tasarım ile ters düştüğü veya 7 ile 28 günlük numunelerin mukavemetleri TS 500 veya DIN1045’de verilmiş değerlerin altında kaldığı durumlarda, iş sahibi isterse, “Tahrip Etmeyen Yükleme Testi”ve/veya “Beton Çekici ile Mukavemet Testi” uygulayacaktır. Şayet sonuçlar gerekli limitleri sağlamaz isebu türden elemanlar reddedilecektir.

Her eleman için alınan yeterli sayıda 15x30 (cm)’lik silindir ile kalıptan alış ve 28 günlük havuz dayanımları saptanacaktır. Kalıptan alma mukavemetine erişinceye kadar kırılan küpler kalıptan alış aninibelirleyecektir. Beton dayanımlarında, şartname limitleri içindeki varyasyon değerleri sağlanıp, bilgisayar ile istatistik kontrol yapılarak hedef dayanımlar daha yüksek tutulacaktır.

Beton silindir dayanım değerleri en az aşağıda kayıtlı değerlerde olacaktır.

Prefabrike Kolon Betonu : 300 Kg/cm2 (28 günlük silindir) Öngerilmesiz Prefabrike Kiriş Betonu : 300 Kg/cm2 (28 günlük silindir) Öngerilmeli Kiriş Betonu : 400 Kg/cm2 (28 günlük silindir) ELEMANLARIN İSTİF, TAŞINMA VE MONTAJI

İstifleme

İmal edilmiş elemanlar üzerinde imalatçı firmanın ismi, imalat tarihi, tip ve markası açık olarak yazılmış olacaktır. Herhangi bir yanlış anlamayı engellemek üzere elemanların inşaattaki yerleri belirtilmeli, ayni ölçüler fakat farklı donatıya, beton sınıfına ve pas payı ölçüsüne sahip bileşenler tanımlanmalıdır.

İmal edilmiş elemanlar, beton yüzeylerini iyileştirmek amacı ile rötuş veya tamir işleri yapıldıktan sonra düzgün bir şekilde istiflenecektir. Bileşenler, aralarında ahşap tabla, takoz veya kalaslar ile birbirlerinden ayrılmış olarak üst üste istiflenebilir. İstifleme kesinlikle doğrudan doğruya zemin üzerine yapılmayacaktır. İstifleme sırasında kaldırma kancası veya halkası gibi unsurlara zedelenmemeleri veya diğer beton elemanları ve onların kaldırma elemanlarını zedelememeleri için itina gösterilecektir.

Stoklama ve bu sıradaki mesnetleme, elemanlarını karakterine ve mümkün olduğunca yapıdaki statik pozisyonlarına uygun olarak yapılacaktır.

YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in önerdiği yerde alt yapısını hazırlayıp prefabrik elemanlarını istiflemek zorundadır.

Taşınma

Prefabrike elemanlar, boyları ve tonajları ile uyumlu araçlar ile nakledileceklerdir. (Kamyon, treyler, özel römork ve benzeri, tercihen taşınacak bileşenlerin uygun olarak bağlanacağı ve emniyete alınmasını sağlayan düzene sahip alçak yükleyiciler monte edilmiş araçlar)

Elemanlar, yukarıdaki istifleme şartına uygun olarak yüklenecek ve montajdan sonraki yapısal (statik) çalışma sistemine, tipine ve boyuna göre TS9967 nin ilgili hükümlerine uygun biçimde

desteklenecektir.Prefabrike elemanlar tip ve boyları, yol ve araç şartları gözönünde tutularak ve yukarıda açıklandığı gibi birbirinden ayrılmış olarak üst üste yerleştirilebilir. Ahşap ara parçalar ayni düşey hizada olacaktır.

Bileşenler, yanlara doğru kaymaya karşı da bağlanacaktır. Çelik çubuklar ahşap ara parçalar içinden geçirilecek ve bunlara bağlandıktan sonra aracın çerçevesine tespit edilecektir.

Sevkiyat aşamasında yol için gerekli tüm izinler önceden alınacaktır. Kaybedilen zaman YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır.

TT plakların, montaj mahaline sevki karayolu taşıtları ile yapılamayacağından sevkiyat iki kademede tamamlanacaktır. Bu noktada yüklenici sorumluluğu 1. Kademeye kadar sevki kapsar. Bu aşamada Yüklenici, işverenin işaret edeceği, montaj mahaline en yakın noktadaki yük aktarma noktasına sevkiyatı karayolu ile sağlayacaktır.

Aşamada ise aktarma istasyonunda, yükler demiryolu taşıtına yüklenecek ve montaj mahaline sevkedilecektir. 2. Aşama sevk işlerinin tüm fiziki şartlar işveren tarafından tedarik edilecektir.

Tüm sevkiyat aşamalarında yükün güvenli biçimde ve TS 9967 şartlarına uyumlu olarak taşınması için gerekli önlemleri almak / aldırmak Yüklenici sorumluluğundadır.

Montaj

Montaj işleri YÜKLENİCİ’NİN sorumlu mühendisi (veya mühendisleri) ve teknisyenlerinin denetimi altında yerine getirilecektir.

Projelerde kaynaklı birleşimlerin gösterildiği yerlerdeki kaynak kalınlıkları sağlanacaktır. Montaj işlerinde tecrübeli personel, makine ve donanım kullanılacaktır. Elemanlar, düğümler bağlanmadan önce gelecek montaj yüklerine göre ayrı, düğümler bağlandıktan sonra gelecek yüklere göre ayrı dizayn edilerek iki durum süperpoze edilecektir.

Prefabrike elemanların tutulması, kaldırılması, herhangi bir şekilde istiflenmesi ve yerine konulması süresince kullanılan özel yöntem ve araçlar, elemanların bu işlemlere karşı dayanımı kontrol edilerek planlanacak ve söz konusu elemanlara hiç bir darbe yükü vermemesi sağlanacaktır.

Kaldırma noktaları konum tipleri, elemanın orijinal yapı üzerindeki davranışına etki etmeyecek şekilde düzenlenecektir.

Montaj işleri belli bir sırayı takip etmek zorundadır. Prefabrik elemanların istiflenmesi ve sahada bekletilmesi sonucu meydana gelen kalıcı deformasyonların sorumluluğu YÜKLENİCİ’ YE aittir. Birleşimlerde kullanılacak beton ve grout dolgu ve, projelerde şartları verilmiş kalitede olacak ve gerekli yerleştirme ve sıkıştırması sağlanmış olacaktır.

Betonun akışkanlığını ve aderansını yükseltme için katkı maddeleri kullanılması gerektiğinde, bu katkı maddeleri TS 500 ve DIN 1945’de verilmiş şartlara uygun olacaktır. Nakliye ve / veya montaj sırasında meydana gelmiş müsaade edilebilir yüzey kusurları İŞVEREN’in onaylayacağı yüksek aderansa sahip bir harç ile tamir edilecektir. Kabulü İŞVEREN’in kararına bağlı olacaktır.

Yük taşıyan elemanların birleşimlerinde kaynak için bazik elektrotlar kullanılacaktır. Minimum 500A’lik kaynak makineleri kullanılacaktır. Kaynak yapan personelin geçerli kaynakçı sertifikası sahibi olması şarttır.

İstifleme veya montaj sırasında prefabrike elemanların haddinden fazla sarsılmasına engel olunacaktır.

İŞVEREN tarafından kabul edilmeyen ve müsaade edilebilir sınırların üzerinde hasar görmüş elemanlar monte edilmeyecektir. Kabul edilmeyen imalatlar derhal sökülüp bila bedel doğru şekilde yeniden yapılacaktır.

Montaj sırasında, kısa süreler için bile olsa, elemanların tespit edilmemiş olarak bırakılacağı zamanlarda, devrilmeye karşı emniyet tedbirleri alınacaktır.

ÖLÇÜ TOLERANSLARI VE PASPAYI KALINLIKLARI

Paspayı kalınlıkları TS 500, TS 3233 ve DIN 1045’in şartlarına uygun olacaktır. Öngörülmüş paspayı kalınlıklarını sağlamak için demir donatının gerekli noktalarına ara parçalar yerleştirilecektir.

Prefabrike elemanlardaki boyutsal toleranslar, “Türkiye Prefabrik Birliği - Tolerans Yönetmeliği” ve TS 9967’ye uygun olacaktır.

37. GİYDİRME CEPHE

Giydirme cephe, projesindeki görünüşe uygun olarak belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna detaylarda belirtildiği gibi üç boyutta ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerinde dilatasyonu sağlamış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey taşıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşur.

Statik tahkik ve mukavemet hesaplamalarında TS 498 ve DIN 1055 dikkate alınmalıdır.

Giydirme cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da döşeme alt ve üstünden yatay bağlamaya uygun olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit ya da ara mesnet (hareketli mesnet) olarak kullanılabilmelidir.

Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır.

Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik civata, burç, her iki başta aderansi temin eden özel pullarla yapılır.

Giydirme cephelerin taşıyıcı sistemi DIN 1055'e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilmelidir. Statik hesaplamalarda, cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgarın cephe üzerine yaptığı basınç ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, şekli ve cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında, alüminyum düşey taşıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmış

olmasına dikkat edilmelidir. İki mesnetli taşıyıcılarda ikinci mesnedin düşey profilin ısıya bağlı hareketini

engellemeyecek tarzda kayar mesned olarak konulması gereklidir.

YANGIN TUTUCULARI

Düşey ve yatay taşıyıcıların montajını müteakip yerinde alınan ölçülere göre 0.7 mm galvanizli saçtan bükülüp parapet altı ve üstlerine, giydirme cephe profillerine bağlanmadan metalik teması kesen polyizobutilen bantlarla yanaştırılacaktır.

Bu levhaların hem parapet/kiriş, hem de yatay profiller arasındaki fuga silikon tipi mastiklenecek ve kesin duman geçirimsizliği sağlanacaktir.

SES İZOLASYONU

Katlar arasında ses geçişini önlemek için her kat kiriş seviyesinde yangın kesicinin üzerinden başlamak üzere döşeme kalınlığı kadar cam yünü doldurulacaktır.

ISICAM (6+14+6 MM)

Giydirme cephelerde dış cam 6mm low-e 50/33, Temperli, Rodajlı, Bondingli

Ara boşluk 12mm, İç cam 6mm temperli cam kombinasyonlu ısı camların, katlara taşınıp istiflenmesinden sonra, alüminyum cephe taşıyıcı profillerinin montajını müteakip her aksta 2 adet akstan 80-100 mm açıklıkta havalandırmayı sağlayan özel alüminyum takozları ve üstünde dengeleyici PVC ayar takozları konarak takılacaktır.

Sistem cam takıldıktan sonra DIN 18055'e uygun fuga geçirimsizliğini sağlamış olacaktır. Bina dış cephesinde görünür vida kullanılmayacaktır.

Alüminyum doğramalarda camların yaslandığı yanaklar, EPDM cam fitilleri tutacak şekilde kanallı olmalıdır.

5.TEST

Çarparak yağan yağmur geçirimsizliği ve fuga geçirimsizliği DIN 18055'deki şartları yerine getirmelidir. Tüm aksesuarlar ve bu aksesuarlarda kullanılacak yardımcı elemanlar alüminyum ile bağdaşabilir bir malzemeden imal edilmeli, dış etkenlere karşı, paslanmaz (innox), solmaz, çizilmez vb. Özellikler taşımalıdırlar.

Köşe takozları ve "t" bağlantılar BS 1331 standardına uygun alüminyum alaşımdan olmalıdır. İnfiltrasyon kayıplarını önleyen çarpma fitiller ve sızdırmazlık fitili ve cam fitilleri, elastik deformasyona sahip ve deformasyondan önceki şeklini süratle alabilen EPDM’den imal edilecektir.

İMALAT

Profiller üzerindeki bütün aksesuar ve bağlantı elemanları yerleri, özel kalıp ve şablonlar yardımı ile kopya freze makinaları ve presler kullanılarak açılacaktır.

MONTAJ

Doğrama ile bina arası boşlukları, hava koşullarından etkilenmeyen, doldurucu ve yapışkan özelliğini kaybetmeyen silikon macun ile kapatılarak, hava-su sızdırmazlığı kesin olarak sağlanacaktır. Doğramalar her boyutta şakül ve terazisinde olacak, yeterli sayıda bağlantı elemanı kullanılacaktır.

Montaj işleri tüm ıslak inşaat işlerinden sonra olmalıdır. İŞÇİLİK

Doğramalar 1. Sınıf işçilikle, beynelminel normlara uygun kalitede imal ve monte edilecektir. SÜRE

Şantiye programına karşılıklı uyacak şekilde programlanacaktır. GARANTİ

Kullanılacak alüminyum profiller, üzerlerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama işlemi, belirtilen TSE belgelerine, üretici firamalar da, TSE imalat yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

Doğrama üretim ve montaj işçilikleri de teklif veren firmanın garantisi altındadır. Doğrama üretici firmanın da ISO 9001 belgesine sahip olması gerekmektedir.


38. ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAPLAMA

Projesine ait alüminyum kompozit levha ve cephe giydirme tasarım, malzeme temin, imalat, montaj ve

gerekli testlerin yapılarak eksiksiz iş sahibine teslimi için gereken teknik şartları belirler.

TANIMI

Her iki yüzü 0,5 mm alüminyum levha, arası polietilen veya yanmaz mineral dolgulu çekirdek malzemeden oluşan ve ön yüzü metalik, mat, natural paslanmaz desenli renk seçeneklerinde PVDF fırın boya ile kaplı, kompoze, dış cephe kaplama malzemesidir.

HAMMADDE

Alüminyum kompozit panel EN 485-2 ye göre AW-5005A(AIMg1) alaşımından iki alüminyum kaplama levhası ve plastik veya yüksek mineral dolgulu çekirdekten meydana gelen üründür.

PROFİLLER

Bu sistemde kullanılacak olan alüminyum profillerin alaşımı AA 6063(AlMgSi 05)’dır. Alüminyum profillerin mekanik özellikleri (DIN 1748 Teil 1, Ts 996)

Profiller "TSE Kalite Belgesi"ne, üretim tesisleri de "TSE İmalat Yeterlik Belgesi"ne sahip olmalıdır. TEKNİK ÖZELLİKLER

Kompozit panel 0,5mm kalınlığında iki alüminyum kaplama levhası (EN-AW-5005A) ve plastik veya

yüksek mineral dolgulu çekirdekten meydana gelen bir üründür.

Ön yüzeyler güçlü solar radyasyon, hava ve sanayi kirliliğine karşı yüksek düzeyde dayanıklılığa sahip PVDF kaplamaya haiz olmalıdır Bu kaplama X.X.XX (Avrupa Folyo Kaplama Derneği) standartlarında yapılmalı ve istenildiğinde bu belge verilebilmelidir.

ALAŞIM :EN AW-5005A(AIMg1)

SERTLİK :2400 (kNcm2/m)

ESNEKLİK :70,000 (N/mm2)

KAPLAMA PLAKALARININ DİRENÇ GÜCÜ :Rm 130 (N/mm2) GERİLİME DAYANIKLILIK (0,2%) :RP0,2 90 (N/mm2)

UZAMA :A50 5%

TERMİK GENLEŞME Doğrusal genleşme değeri:2.4 mm/100K

YANGINA DAYANIMI :B1,B2 ve A2 sınıfı Alman DIN 4102 normu Kullanılacak alüminyum levhanın ses izolasyon değerinin 26 dB olmalıdır ve bu özellik EN ISO 6721 standartında belgelenebilmelidir.

Kullanılacak alüminyum levhanın Lineer genişleme katsayısı 100 °C ‘de 2,4mm/mt ve -50°C ile+80°C arasında ısıya dayanıklı olmalıdır.

0,5 mm alüminyum levha kaplı ve toplam kalınlığı 4 mm olan Alucobond malzeme freze kanalları açıldıktan sonra tava haline getirilmiş durumda çok katlı bina cephelerine montajı yapıldığında, ön

yüz PVDF (polivinildenfluorid) fırın boya kaplı arka yüz ham olarak üretilmektedir.

PVDF kaplama sayesinde asit yağmuru ve U.V. ışınımları gibi olumsuz atmosfer şartlarının yoğun yaşandığı ortalama yapılan 10 yıllık doğal test süresi sonucunda %20 oranında renk kaybı, %35 oranında parlaklık kaybına uğradığı görülmüştür. Bu sayede malzeme uygulanan bina cephelerinde uzun yıllar boyunca kabul edilebilir toleranslarda renk ve parlaklık oluşmaktadırbüyük panel ebatları kullanıldığında dahi rüzgar yüküne dayanacak mukavemettedir.

KOMPOZİT LEVHA

Projesindeki görünüşe uygun olarak alüminyum kompozit panel olacaktır. Bu sistemde kullanılmakta kompozit levha duvar üzerine ısı izolasyonu ve nefes alan su geçirmeyen membran ile su izolasyonu sağlandıktan sonra kendi has konstrüksiyonu ile sağır cephelerin kaplanmasıdır.Bu sistemde kullanılacak olan alüminyum profillerin alaşımı AA 6063(AlMgSi 05)’dır.

Kullanılacak profiller gerekli TS,DIN standartlarına uygun,imalat yeterlilik belgeleri olan QUALİCOAT,QUALANOD belgelerine sahip olmalıdır.

Kompozit paneller daha önce verilen uluslararası tüm standartlara fen ve sanat kaidelerine uygun olarak

imal ve monte edilecektir.

Profiller üzerindeki bütün aksesuar elemanları ve bağlantı yerleri özel kalıp ve şablonlar yardımı ile kopya freze ve presler kullanılarak açılacaktır. Köşe birleşim noktalarında köşe takozu mutlaka kullanılarak köşe presi ile yapılacaktır.

Su yalıtım membranı kendi xxxx xxxxx ile açıklıkları kapatılarak su geçirimsizliği sağlanacaktır. Doğrama ile bina arası boşlukları, hava koşullarından etkilenmeyen doldurucu ve yapışkan özelliğini kaybetmeyen silikon macun kullanılmalı ve gerekli yerlerin hava-su sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

İmalatlar her boyutta şakul ve terazisinde olmalıdır.

Koruyucu bantları üstlerinde olacak şekilde teslim alınacak, zeminden ve hertürlü zarar verecek etkiden uzak şekilde uygun raflarda saklanacak ve son temizliğe kadar koruyucu bantların üzerinde kalmasına özen gösterilecektir.

Malzemenin taşıma ve saklamasından kaynaklanan tüm sorumluluk yapıcı firmaya aittir.

YALITIM MEMBRANI

AĞIRLIK :180 gr/m2

SU BUHARI GEÇİŞ DİRENCİ :Su buharı geçirir

SU BUHARI GEÇİŞ DİRENCİ (Sd) :0,015m

SU GEÇİRME DAYANIMI :SU GEÇİRMEZ GÜVENLİ SU GEÇİRİMSİZLİK DAYANIMI :2 metre SICAKLIK DAYANIMI :-40°C↔+100°C

RÜZGAR/YAĞMUR DAYANIMI : Rüzgar/Yağmur GEÇİRMEZ

UV DAYANIM :12 Ay

Membran tamamen % 100 polyolefinden mamul olmalı ve malzeme CE belgesine haiz AlmanDIN,Amerikan ASTM, Avrupa(EN 13859-1)ve de İngiliz BBA standartlarınca onaylanmış olmalıdır.

KOMPOZİT LEVHA İLE GİYDİRME CEPHE

Projesindeki görünüşe uygun olarak alüminyum kompozit levhalı sistem olacaktır. Belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna detaylarda belirtildiği gibi ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerinde dilatasyonu sağlamış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey taşıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşur. Sistemin teşkilinde yatay kayıtlar da kapak, düşey kayıtlarda silikon uygulanacaktır.

Statik tahkik ve mukavemet hesaplamalarında TS 498 ve DIN 1055 dikkate alınmalıdır.

Giydirme cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da döşeme alt ve üstünden yatay bağlamaya uygun olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit ya da ara mesnet (hareketli mesnet) olarak kullanılabilmelidir.

Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır.

Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik civata, burç, her iki başta aderansi temin eden özel pullarla yapılır.

Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmalıdır.

Giydirme cephelerin taşıyıcı sistemi DIN 1055'e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilmelidir. Statik hesaplamalarda, cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgarın cephe üzerine yaptığı basınç ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, şekli ve cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında, alüminyum düşey taşıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmış olmasına dikkat edilmelidir. İki mesnetli taşıyıcılarda ikinci mesnetin düşey profilin ısıya bağlı hareketini engellemeyecek tarzda kayar mesnet olarak konulması gereklidir.

Giydirme cephe ile bina arasında ses, toz, ısı ve su izolasyonunu sağlanmalı. Bu amaçla giydirme cephe ile bina arasına %100 polyolefinden mamul,180gr/m2 ağırlığında olan ve iç yüzeyden su buharı geçirgen nefes alan su yalıtım örtüsü kaplanmış, belirlenen genişlikte taş ve/veya cam yünü kullanılmalı.Bina yangın etkilerine karşı yangın bariyerleri kat aralarında teşkil edilmeli.

Kullanılacak alüminyum profiller, üzerlerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama işlemi, belirtilen TSE belgelerine sahip olmalıdır.

39. KONDAKTİF HOMOJEN PVC KAPLAMA

• Xxxxxx Xxxxx: Preslenmiş homojen pvc esaslı kondaktif zemin kaplaması

• Malzeme Yapısı :

- Saf pvc ve dolgu maddeleri ile güçlendirilmiş,olacaktır.

- Alttan üste kadar aynı desen devam etmeli ve tek bir tabakadan oluşmalıdır.

- Malzeme yönsüz ve antibakteriyel olmalı.

- Malzeme, sıvı bakır ile kaplanmış pvc çiplerinin yüksek basınç altında preslenmesinden oluşmalı.

- CSM (Cleanroom Suitable Materials) sertifikasına sahip olmalı.

• Ebatları : (61,5 cm x 61,5cm ) Karo ebatlarında olması İletkenlik değerini artırır. Ömür boyu iletkenliğini

korur.

• Kullanım Sınıfı : Yoğun trafik alanları.

EN 685’e göre Sınıf 34/43 ‘ü sağlamalıdır.

• Toplam Kalınlık : En az 2 mm.

EN 434 ‘e göre en az 2 mm olmalıdır.

• Ağırlık :EN 430 ‘a göre 3.200 kg/m2 olmalıdır.

• Elektiriksel direnci : 5 x 104<R <5 X 106 veya 106 ≤ R ≤ 108 Ω olmalıdır. (DIN 51953 ‘e göre)

• Ateşe dayanıklılık : Bfl-s1 (EN 13501-1 ‘e göre)

• Kalıcı İz Direnci : En az < 0.035 mm olmalıdır. ( EN 000 ‘x xxxx )

• Xxxxxxxx Xxxxx (Xxx değişikliğinde) :(EN 434 ‘e göre)

• Işığa karşı renk direnci (Solmazlık) : 6 derece ve üstü olacaktır.

• Kimyasallara karşı direnç : Asit,alkalin,petrol,alkol,ve ispirto iyi olmalıdır.

• Yerden ısıtmaya karşı direnç : 0.28 W/(x·X) olmalıdır. (EN 12524 ‘e göre )

• Tekerlekli sandalye izine karşı direnç : Hiçbir etki olmamalıdır.

Taban: iletkenliğin ölçüm yapılan her yerde aynı değeri vermesi için ürünün altına ızgara şeklinde bakır bara döşenmelidir. Elektrik direnci < 3 x 105 W (DIN EN 13415) ve solvent-free yapıştırıcı kullanılarak uygulanmalıdır.

MONTAJ:

Yukarıda özellikleri anlatılan vinilin döşeneceği yüzey ; sert, rijit, temiz, düzgün ve rutubete karşı komple dayanıklı olmalıdır. Bahsedilen yüzey üzerine pvc yapıştırıcısı ile vinil yapıştırıldıktan sonra, malzeme ek yerleri sıcak kaynak ile birleştirilmeli ve montaj boyunca sıcaklık sabit tutulmalıdır.

40. TELESKOPİK OTOMATİK KAYAR KAPI

• Kendinden ögrenebilme özelliği bulunan mikroprosesör vardır.

• 150 N gücünde, yüksek performanslı DC motor bulunmaktadır.

• Enerjiyi düzenleyen sistem trafosu bulunmaktadır.

- Mikroprosesör üzerinde bulunan dijital gösterge ve butonlarla parametre ayarlı kolaylıkla yapılabilir.

- Mikroprosesör üzerinde bulunan dijital göstergelerle arıza kodları görülebilir ve kolay servis imkanı

saglar.

- Kanatların sıkıstırmasına karsı motorun otomatik geri çalıstırma özelliği vardır.

- Bağımsız mesafe ölçme sistemleri kanatların daimi pozisyon ayarı yapılabilir.

- Kış ve yaz kullanımı için sonsuz değişkenli açılım ayarı imkanı vardır.

- Ivme ölçme sayacı ile prosesör kapı kanat agırlıgı ayarını yapabilir.

- Herhangi bir elektrik kesintisinde veya kapıya önceden baglanmıs olan herhangi bir panik sinyalinin devreye girmesi önceden belirlenen senaryoya uygun olarak hareketli kanatlar otomatik olarak kapalı veya açık pozisyona geçer.

- Opsiyonel olarak elektromekanik kilit ve akü sistemi mevcuttur.

- Standart olarak her kapıda dısarıda fotoselli radar ve içeride harekete duyarlı radar vardır.

- 5 konumlu program salter işlev seçenekler :

• Otomatik çalışma

• Gece pozisyonu (Kilitli konum)

• Tek yönlü açılım (Dıs radar devre dısı bırakılır)

- Fabrikasyon hatalarına karşı 2 YIL boyunca ürün garantili, imalat ve montaj hatalarına karsı 1 YIL

boyunca servis garantilidir.

Ayrıca 10 YIL yedek parça bulundurma garantisi vardır.

41. PREKAST MERDİVEN BASAMAĞI YAPILMASI

L basamak; agregası 1-17 mm arasında değişen doğal granit, mermer, bazalttan oluşan, içerisinde bağlayıcı olarak portland çimento ve sudan oluşan hammadde karışımı mikserlerde homojen hale gelene dek karıştırılarak oluşmaktadır. Bu hazırlanan kompoze karışım L kesitli kalıba aktarılarak vibrasyonlu olarak tek tabakadan oluşan kaplama malzemesi elde edilmektedir. Her merdiven basamağında boyuna 6 adet 6 mm çapında, enine 4 adet 8 mm çapında demir donatı olacaktır. Rengi açık gri ya da sarı seçeneklerinden idarenin onayıyla kesinleştirilecektir.

Basamaklar projede belirlenmiş basar ve rıht ölçülerine uygun şekilde hazırlanacaktır.


A- GENEL

B- ALÇAK GERİLİM PANOLARI

1-KONU ve KAPSAM

2- DİKİLİ TİP TALİ SAC PANOLAR

3- ÖLÇÜ ve GÖSTERGE EKİPMANI

4- İŞARET LAMBALARI

5- ŞALTERLER ve SİGORTALAR

6- KONTAKTÖRLER

İZMİR TEKNOTEST BİNA İNŞAATI İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

7- KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ

8- KOMPANZASYON SİSTEMİ


C-KABLOLAR

1- GENEL

2- NYM (NVV) Tipi Kablolar 3- NYY (YVV) Tipi Kablolar :

4- NYMHY (FVV-n) Tipi Kablolar :


D- AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE PRİZ TESİSATI

1- ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ (EXIT)

2- 4x80W LED ARMATÜR

3- 45W 60x60 XXXXXXX XXXXXXX

4- 2x15W Sıva Altı Spot LED Armatür

5- 75 W YOL CADDE LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ


E- KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SİSTEMLERİ

1- KONU

2- ÇALIŞMA PRENSİBİ

3- GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER

4- TEKNİK ÖZELLİKLER

5- VERİM

6- ÇEVRE KOŞULLARI

7- ALARM GÖSTEGE SİSTEMLERİ

8- GENEL ÖZELLİKLER

9- YAPISAL ÖZELLİKLER

10- ELEKTROMAGNETİK KORUMA

11- ELEKTRİKSEL KORUMA

12- AKÜ GRUBU

13- GENEL


F-TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA TESĠSATI

1-TOPRAKLAMA TESİSATI

2-YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI


G- YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ

1- GENEL

2- KONVANSİYONEL TİP YANGIN DEDEKTORLERİ ve BUTONLAR


H- GALVANİZ KABLO KANALLARI VE BORU TESİSATLARI

1- BORULAR

2-GALVANİZ KABLO KANALLARI KONU VE KAPSAM

A-GENEL:


Tüm Malzeme ve Saha uygulaması şartname ve yönetmeliklere göre tamamlanacaktır. Bu yönetmelik ve

şartnameler işbu özel teknik şartnamenin ayrılmaz birer parçasıdır.


Elektrik dağıtım tesisleri genel teknik şartnamesi, Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, Elektrik iç tesisleri yönetmeliği,

Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,


Elektrik işini, ekipmanların işletim, bakım ve onarım için kolayca erişilebilir olacağı emniyetli ve korunmuş sistemler sağlamak için tasarım ve performans şartlarına uyulduğundan emin olarak, Çizimlere, Şartnameye ve Yerel Yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir. Tesisatlar tam, işletim için hazır ve diğer bütün işlerle tam olarak bütünlük ve koordinasyon içinde olmalıdır.


Tesisatlar nitelikli ve yetki belgeli personel tarafından yapılmalıdır. Bunun için gerekli olan ekipman (manlift, vinç, lift …vs ) , nakliye tedariği yükleniciye aittir.


Elektrik uygulamalarında bu şartname asıldır. Bu şartnamede eksiklik bulunduğu takdirde sırasıyla, TSE, IEC, NEC, VDE, NFPA ve ilgili ulusal birimler esas alınmalıdır. Yöresel ve resmi kurumların kurallarına uymak bir zorunluluktur. Bu şartnamede bulunmayan herhangi bir koşulda işverene danışılmalıdır.


Yüklenici, teklif ve fiyatlandırma aşamasındayken gerekli soruları sormalı ve varsa çelişkili durumlar bu aşamada giderilmelidir. Sözleşme imzalandıktan sonra uyumsuzluk durumunda ekstra bir bedel kesinlikle ödenmeyecek, idarenin veya kontrol mühendisinin kararı kesin olarak geçerli kabul edilecektir. Bütün işler Kontrol Mühendisi, denetçi veya ilgili kişinin kabulünden sonra bitecektir. Kontrol eden kişi tarafından saptanan tüm eksik ve hatalı işler yüklenici tarafından yapılacaktır.


Tüm elektrik ekipmanlarının satın alımı yapılmadan önce mutlak surette malzeme onayları alınmalıdır.


Projede ve eklerinde dikkatten kaçmış eksiklikler ve yanlışlıklar bulunduğu takdirde esas olan yukarıda sıralanmış yönetmelik ve standartlardır. Yönetmelik ve standartlara aykırılık tespit edildiğinde, yüklenici İşvereni uyarmak zorundadır.


Ekte verilen Malzeme Listesi dikkate alınacaktır.


Tüm elektrik işleri projelere uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici, işe başlamadan önce projeleri dikkatle inceleyerek doğrulayacak ve varsa, yorumlayamadığı ya da noksan veya hatalı gördüğü hususları en kısa zamanda işverene yazılı olarak bildirecektir. Zamanında bildirilerek açıklığa kavuşturulması ve/veya düzeltilmesi sağlanmayan proje bölümlerinden tesise yansıyan sorunların tüm sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Her türlü revizyon ve değişiklikler, bunları kapsayan pafta ve belgelerin işveren tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanacaktır. İşveren, yazılı onay alınmadan değişiklik yapılan tesis ve tesisat bölümlerini söktürme ve bedelsiz olarak tekrar yaptırma hakkına sahip olacaktır. Proje, keşif ve teknik şartnameler arasında herhangi bir konuda uyumsuzluk olduğunda proje esas olarak kabul edilecektir.


Yüklenicinin işverence verilen projelerden herhangi biri veya seçilmiş bir tip malzeme için değişiklik teklif etmesi halinde, işverenin yazılı onayını aldıktan sonra bu değişikliği uygulayacaktır.İşin işveren denetiminde yapılmış olması yüklenicinin işi fen ve sanat gereklerine tamamen uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüğünü ve bu konudaki sorumluluğunu azaltmaz veya kaldırmaz.


B- ALÇAK GERİLİM PANOLARI 1-KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim elektrik panolarının imalatı ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze alternatif akımda nominal gerilimi


1000V’a kadar olan panoları kapsar. Panolar için en az ortalama sıcaklık değeri 35°C olacak ve koruma sınıfı takip eden bölümlerde belirtildiği şekilde olacaktır.


GENEL


1. Panolar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmelik ve şartname hükümlerine uygun olarak imal edilecektir.


2. Pano imalatı öncesinde, projesinde verilen tek hat şeması/yükleme cetveline ve prensip resimlere uygun olarak hazırlanmış imalat resimleri hazırlanacaktır. Kontrollüğün imalat resimlerini onaylamasını müteakip imalata geçilecektir.


3. Panolarda tüm giriş-çıkış koruma ve kontrol ekipmanları ile bağlantı klemensleri projesine uygun şekilde etiketlenecektir. Ayrıca yardımcı (kontrol) devresi kabloları da hazırlanan bağlantı şemasına göre etiketlenecektir. Etiketler silinmez özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde kullanılan etiketler kolayca sökülemeyecek özellikte olacaktır.


4. Tüm panoların görünür bir yerinde projesinde gösterilen pano ismi büyük punto harflerle yazılacaktır.


5. Tüm panoların şalter etiketleri ile kablo numaratajları eksiksiz olacaktır.


6. Panolarda kullanılacak sac aksam teknolojisine uygun şekilde işlemden sonra monte edilecektir. Bunun için görünmeyen iç sac aksam krom pasivizasyon işleminden sonra sıcak daldırma galvaniz ile kaplanacaktır.

Görünür dış yüzeyler ise boyadan önce fosfatizasyon ile

yüzey temizliğine tabi tutulacak, daha sonra astarlanacak ve epoxy- polyester toz boya ile boyanacaktır. Boyadan sonra fırınlama yapılacaktır.


7. Kapakta tesis edilecek ekipmanlar ve şalterlerin kumanda düğmeleri için açılacak delikler boyadan önce hazırlanacaktır.


8. Panolar imalat şekli itibariyle kısa devrelerin yol açabileceği termik ve dinamik zorlanmalara dayanıklı olacaktır.


9. Tüm panolarda mutlaka faz, nötr ve toprak baraları (projesinde gösterilen bağlantı şekline uygun olarak) bulunacaktır. Kullanılacak baralar elektrolitik bakırdan mamul ve projesinde belirtilen ebatta dikdörtgen kesitli olacaktır. Baralar kesit ve montaj itibariyle kısa devrelerin yol açabileceği termik ve dinamik zorlanmalara dayanıklı olacaktır.


10. Baraların gövdeden izolasyonu için izolatörler veya levha pertinaks kullanılabilecektir.


11. Toprak baraları pano gövdesine metal kulaklar vasıtasıyla direkt irtibatlı olacaktır.


Birbirini takip eden tüm panolar için bu irtibat sağlanacaktır.


12. Pano içinde baralar tesis edilirken fazlar önden arkaya, soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru R-S- T sırasına sahip olacak, 1kV izolatörler üzerine montajı yapılacaktır.


13. Pano içi bağlantılarda 250A’e kadar olan akımlarda fleksible kablo veya izoleli baralar,

250A’den büyük akımlarda mutlaka fleksible baralar kullanılacaktır. Kullanılacak fleksible baralar mutlaka uygun bir şekilde yalıtılmış olacaktır.

14. İç bağlantılarda kullanılan fleksible baralar en çok 30cm. de bir kablo kelepçeleri ile sabitlenecektir.


15. Kullanılacak fleksible kablolarda, 10mm2 den küçük kablolar 8 adetlik gruplar halinde,

16-50mm2 lik kablolar 4 adetlik gruplar halinde, 50mm2 den büyük kabloların ise her biri ayrı ayrı kablo kroşeleri ile pano gövdesine sabitlenecektir.


16. Pano içi yardımcı devre kabloları uygun kesitte (asgari 1.5mm2) siyah yalıtkanlı NYA-F tipte olacaktır. Bu kablolar güç kablolarından ayrı olarak gruplanacak ve plastik kanal, kablo spirali vb. aksesuarlar yardımıyla döşenecektir. Ayrıca kapak üzerinde tesis edilecek tüm ekipman bağlantısı da NYA-F tipi kablolar ile yapılacaktır.


17. Pano içinde elektronik kontrol ekipmanı tesis edilmesi durumunda bağlantı ve kumanda kabloları numaralandırılmış twisted-blended veya ekranlı tipte olacak ve kablolar enerji kablolarından uzak mesafede tesis edilecektir.


18. Panolara giriş-çıkış kabloları için üstten veya alttan girişli olmasına göre değişen şekilde ray tipi klemens grubu tesis edilecektir.


19. 35mm2 ye kadar olan kablo bağlantıları tesis edilecek klemens grubu ile sağlanacak,

35mm2 den büyük kablolar direkt olarak koruma/kumanda ekipmanına irtibatlandırılacaktır. Klemenssiz bağlantılarda iletkenler kuşgözü yapılarak bağlanacak ve rezerv pay bırakılacaktır.


20. Çok iletkenli kabloların klemenslere irtibatı için mutlaka kablo pabucu kullanılacaktır.


21. Toprak ve nötr baralarına kablo irtibatı için 16mm2 ye kadar olan kablolarda bara irtibat klemensleri kullanılacaktır. 16mm2 üzerindeki bağlantılarda kablo pabuçları ile direkt baraya bağlantı yapılacaktır.


22. Panolarda klemens haricinde yapılan ek noktaları iyice temizlenmiş, temas direnci en aza indirilmiş yüzeylerle yapılacaktır.


23. Tesis edilecekleri iklim şartlarına uygun olarak doğal veya cebri havalandırma imkanı bulunacaktır. Gerekli görülmesi durumunda termostatlı ısıtıcı tesis edilecektir.


24. Kapak üzerinde tesis edilecek ölçü ve gösterge ekipmanı ebatları panonun estetik görüntüsü ile

çelişmeyecek ölçüde, ancak amacına da hizmet edecek ebatta kullanılacaktır.


25. Tesis edilecek sinyal lambaları için mutlaka sigorta kullanılacaktır. Bağlantı için sigortalı xxx xxxxxxx kullanılması tercih edilmektedir.


26. Tesis edilecek sinyal lambalarında renk kodları “Kırmızı = Cihaz devrede”, “Yeşil = Cihaz devre dışı” şeklinde olacaktır.


27. Panolarda toprak devamlılığının sağlanması için toprak barası her pano ile irtibatlandırılacaktır. Ayrıca metal yüzeylerin irtibatı için kullanılacak cıvatalarda tırnaklı ve yaylı rondela kullanılarak kaplama malzemesinin delinmesi sağlanacaktır.


28. Kapaklar ile pano gövdesini ve conta ile birbirinden ayrılmış metal kısımları irtibatlamak için 6mm2 den az olmamak üzere örgülü izoleli iletkenler kullanılacaktır.


29. Pano içindeki iletken kısımları doğrudan dokunmaya karşı izole etmek amacıyla tüm iletkenler, şalter bacakları vb. bölümler şeffaf pleksiglaslı kapaklarla muhafaza altına alınacaktır.


30. Pano gövdesinin metal kısımları ile akım taşıyan iletkenler arasında hava aralığı hiçbir şart altında 15mm’nin altında olmayacaktır.

31. Pano içi yerleşim planlanırken ileride olabilecek muhtemel ilaveler göz önüne alınarak kablo ve şalt cihazları için en az %15 kullanılabilir rezerv boşluk bırakılacaktır.


32. Panolarda kapak üzerinde bağlantı şemalarının bulunacağı cep bulunacaktır.


2- DİKİLİ TİP TALİ SAC PANOLAR


Tüm dikili tip tali panolar yukarıda “GENEL” bölümünde anlatılan özelliklerde olacaktır. Bunlara ilaveten;


1. Panolar en az 2mm DKP sacdan üretilecektir.


2. Pano iskeletleri de aynı özellikte sacdan bükülmüş olacaktır.


3. Panolar gerektiğinde birbirleri ile yan yana tesis edilerek genişlemeye müsait olacaktır. Bu amaçla sağ ve sol yüz kapakları gerektiğinde sökülebilir olacaktır.


4. Tüm panolar dikili tipte montaja uygun olacak ve önden kontrollü tip olacaktır. Pano içindeki cihazlar ön

yüzden sökülüp çıkarılabilecektir.


5. Dikili tip panoların giriş ve çıkışlarının alt taraftan yapılması tercih sebebidir. Ancak gerekli durumlarda üstten çıkış yapılabilecektir.


6. Alttan girişli panolarda kablo tespiti için delikli profilden kelepçe mesnedi bulunacaktır.


7. Panolarda çıkış yönüne göre altta ve/veya üstte xxx xxxxxxx grubu, nötr ve toprak barası bulunacaktır. Hem alttan, hem üstten çıkış alınan panolarda nötr ve toprak baraları her bölmede düşey bakır lamalarla birleştirilecektir.


9. Çıkış sayısının fazla olması nedeniyle xxx xxxxxxx sayısı pano genişliğini aşarsa klemensler, kademeli olarak döşenebilir.


10. Dikili tip panolar koruma sınıfı, özel kilitli oda içine tesis edilmiş olmaları şartı ile, en az IP20 olacaktır. Ancak koruma sınıfının IP31 olması tavsiye edilir.


11. Tüm ölçü ve gösterge ekipmanı ile sinyal ve kumanda butonları panonun ön yüzüne monte edilecektir.


12. DIN rayına montaj enerji beslemelerinin atmosferik deşarjlara ve aşırı gerilim piklerine karşı korumak üzere projesinde belirtilen özelliklerde parafudr montajını kapsar.


3- ÖLÇÜ ve GÖSTERGE EKĠPMANI KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın kontrolünde kullanılacak ölçü ve gösterge ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akım ve gerilim değerlerinde çalışacak ölçü ve gösterge ekipmanını kapsar.


GENEL


1. Tüm ölçü ve gösterge ekipmanları TSE standartlarına uygun olacaktır.

2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.


3. Ölçü ekipmanları mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmiş olacak, nakliye-montaj vb. nedenlerle oluşabilecek kalibrasyon hataları yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.


4. Ölçü ekipmanları üzerinde nominal değerleri, çevrim oranları ve diğer gerekli bilgiler silinmez bir şekilde yazılmış olacaktır. Tüm bağlantı uçları yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde işaretlenmiş olacaktır.


4- İŞARET LAMBALARI


1. İşaret lambaları nominal 250V gerilimde çalışacaktır. Lambalar tablo üzerine ankastre monte edilebilir özellikte olacaktır.


2. Devrenin çalışmadığını belirten lambalar yeşil renkli, devrenin çalıştığını veya arıza belirten lambalar kırmızı renkli olacaktır.


3. Tüm işaret lambaları sigortalı devre üzerinden bağlanacaktır. Tüm lambaların sağlamlığını test edebilen bir test devresi tesis edilecektir.


5- SALTERLER ve SİGORTALAR


KONU ve KAPSAM


Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim koruma ve kumanda ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akım değerlerinde çalışacak şalter ve sigorta ekipmanını kapsar.


GENEL


1. Tüm şalter ve sigortalar TSE standartlarına uygun olacaktır.


2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.


3. Tüm şalter ve sigortalar üzerinde etiketleme için uygun yerler bulunacak, ayrıca ilgili ekipman tablolar üzerinde de etiketlenecektir.


TERMİK MANYETİK OTOMATİK SALTERLER


1. Tüm şalterler aşırı akım (termik) ve kısa devre (manyetik) durumlarında devreyi açabilecek bir anahtarlama elemanı ve açma biriminden oluşacaktır.


2. Xxxxxxxxx ayrıca üzerine modüler olarak takılabilecek ek röle ve kontaklarla kaçak akımlara karşı koruma, uzaktan açtırma vb. işlevlere sahip olabilecektir. Takılacak yardımcı kontaklar vasıtası ile açık-kapalı-hata sinyalini iletebilecektir


3. Tüm şalterler projesinde belirtilen kısa devre kesme kapasitesinde seçilecektir. Kısa devre kesme kapasitesi belirtilmeyen şalterlerde asgari 25kA kullanılacaktır.


5. Şalterlere her türlü modül ekleme işlemi ön yüzünden yapılabilecektir.

6. Tüm şalterlerin tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir.


7. Tüm şalterlerin ön yüzeyinde şalterin durumunu gösteren (açık-kapalı-hata) ve yalıtım durumunu gösteren indikatörler olacaktır.


8. Şalterler projesinde gösterilen akım taşıma değerlerinde olacaktır.


ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR


1. Anahtarlı otomatik sigortalar, DIN raya monte edilebilen tipte olacaktır.


2. Tüm sigortalar termik ve manyetik açma işlevine sahip olacaktır.


3. Aynı kutup sayısına sahip tüm sigortalar aynı ebatta olacaktır.


4. Sigortalar, tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.


6- KONTAKTÖRLER


1. Kontaktörler bir kumanda bobini ve bobine bağlı olarak çalışan kontak mekanizmasından meydana gelecektir.


2. Kontaktörlerin uyarma bobinlerine uygulanan gerilim ile kontaklar pozisyon değiştirecektir. Gerilimin kesilmesinden sonra ayrıca bir sinyale gerek kalmadan kontaklar yay mekanizması ile normal konuma gelecektir.


3. Kontaklar elektriki ömrü boyunca nominal akımda hasar görmeden açma kapama yapacaktır.


4. Tüm kontaktörler kuru tip olacaktır. Çalışma esnasında titreşim ve gürültü yapmayacaklardır.


5. Her kontaktör imalat şekli itibariyle yanlarına ve/veya önüne ilave kontak blokları ilave etmeye müsait olacaktır.


6. Kontaktörler yanına, üzerine veya altına koruma, kumanda ve alarm amaçlı olarak zaman rölesi, termik röle vb. ekipman takılabilecektir.


7. Motor beslemelerinde kullanılan kontaktörlerde mutlaka termik röle kullanılacaktır. Röle termik değeri motor ve/veya röle imalatçısı tarafından belirtilen değere ayarlanacaktır.


8. Bobin besleme devresi mutlaka sigorta ile korunmuş olacaktır.


9. Kontaktörler sipariş edilmeden önce projesinde gösterilen değerler, besleyeceği yükün özellikleri (AC1-AC3) ve imalatçı teknik doneleri kıyaslanacaktır. Yüklenici, gerekli görmesi durumunda, işverenin de onayını alarak kontaktör imalatçısı teknik donelerine göre projesinde belirtilen değerlerin dışında uygun değerde ekipman kullanabilecektir.


10. Kontaktörlü tip yıldız-üçgen şalterler besleyeceği motorun özelliklerine uygun fabrikasyon imalat olacaktır.


7- KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ


1. Kaçak akım koruma şalterleri, diferansiyel sistemde çalışan ve kendi bünyesinde anahtarlama ekipmanı bulunan tipte olacaktır.


2. Kaçak akım eşik değeri, insan koruması için en çok 30mA, yangına karşı koruma için

en az 300mA olacaktır.


3. Peş peşe bağlanan aynı eşikli kaçak akım şalterleri selektivite amacıyla zaman gecikmeli tipte olacaktır. Ancak 30mA insan koruma eşiği için gecikmeli tip kullanılmayacaktır.


4. Kaçak akım koruma şalterleri üzerinden cihazın açık konumu gözlenebilecektir. Ayrıca üzerinde bulunan test butonu ile hata simülasyonu yapılarak şalterin çalışması kontrol edilebilecektir.


5. Kaçak akım şalterleri en az koruyacakları devrenin akım değerinde veya üstünde akım değerlerinde tesis edilecektir. Nominal akımda açma-kapamayı problemsiz olarak gerçekleştirecektir.


6. Monofaze devrelerde iki kutuplu (1F+1N), trifaze devrelerde dört kutuplu (3F+1N) olarak tesis edilecektir.


7. Kaçak akım koruma şalterleri, geçici süreli ve tesadüfi oluşan hatalarda istenmeyen açmalara karşı korumalı olacaktır.


8. Şalterler DIN raya monte edilebilir özellikte olacaktır. Tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek

şekilde imal edilmiş olmalıdır.


9. Kaçak akım koruma şalterleri aşırı akım ve kısa devreye karşı mutlaka uygun amperajda bir anahtarlı otomatik sigorta veya termik manyetik otomatik şalter ile korunacaktır.


8- KOMPANZASYON SİSTEMİ KONSANDATÖRLER


1. Kondansatörler TSE standartlarına ve/veya IEC norm ve önerilerine uygun olmalıdır.


2. Kondansatörler 440 V kullanılacaktır. Ayrıca sıcaklık sınıfı D sınıfı olacaktır.


3. Kondansatörlerin bağlantıları, bağlantı noktalarına kuvvet uygulanmayacak şekilde çok damarlı kablo ile yapılmalıdır.


4. Kondansatörlerün boşalma dirençleri olmalıdır.


5. Kondansatör tablosunun dışında monte edilecek kondansatörler, demir profilden yapılmış bir stand üzerine konulmalı ve ayrıca, kablo bağlantı noktaları dökme demir levha ile kapanmalıdır.


6. Kondansatörlerin gövdeleri topraklanmalıdır.


7. Kondansatörlerin nominal gerilim ve frekansları projede belirtilen standart değerlerde olmalı, bağlantısı üçgen olmalı ve sinüsoidal veya sinüsoidal olmayan nominal gerilimin 1.1 katında çalışmasına devam edebilmelidir.


8. Kondansatörler en az 2 yıl kapasitesinden kaybetmemelidirler.


9. Kondansatörler sinüsoidal anma gerilimi ve frekansından çalıştığında, akan akımın efektif değerinin 1,3 katına kadar bir faz akımıyla çalışabilmelidir.


10. Kondansatörler, deaktif olduklarında üzerlerindeki kalıcı gerilimi maksimum 60 saniyede 50V'un altına düşürecek deşarj dirençleri buluındurmalıdırlar.


11. Silik ve kolaylıkla okunmayan aşağıdaki bilgiler, kondansatör üzerindeki bir plakaya yazılmalıdır: Marka veya firmanın kısa ismi

Seri numarası


Sınıfı


3-faz ünitesinin toplam gücünü kVAr cinsinden gösteren anma gücü İzolasyon seviyesi

İzolatör tipi Deşarj cihazı

İlgili standartların numarası veya ismi


12. Kondansatörler, plandaki mevcut topraklama bakır barasına bağlanmalıdır.


13. Kondansatör kayıpları yaklaşık 0,5 W/kVAR 'ı geçmeyecektir.


14. Kondansatörler metal kutularıyla kuru tipte olmalı ve bobinlerinin arası yanmaz bir madde ile doldurulmalıdır.


KONTROL ÜNİTESİ


1. Röle haberleşmeli tip olacaktır.


2. Üretim ve montaj arızaları veya garanti süresince kapasite kaybı olan kondansatör ürünleri değiştirilecek, yerine monte edilecek ve arızası olmayanla bedelsiz olarak değiştirilecek ve ayrıca, işletme koşullarında teslimatı sağlanacaktır.


3. Reaktif akım belirli bir değere ulaştıktan sonra, yüklü kondansatör grupları kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak aktive olmalıdır.


4. Ünite, otomatik-manuel seçimli anahtarı ve reaktif güç rölesine sahip olmalıdır.


5. Kademeli röle, projede belirtilen seviyelerin numarasına sahip olacak ve kondansatörleri adım adım aktive ve deaktive edecektir.


6. Reaktif güç rölesinin çalışma gerilimi (-%20 + %10) toleransı ile 380V ve çalışma geriliminde 50 Hz frekanslı akım trafosuyla uyumlu olacak şekilde In=5A olmalıdır.


7. Sistemin endüktif veya kapasitif çalışmada cosφ değerini gösteren ışıklı diyotlar reaktif güç rölelerinin

üzerinde olmalıdır.


8. Sistemin cosφ değerini sabit tutabilmek için reaktif röle üzerinde minimum seviye 0.8 ile 1 arasında ayarlanabilmesi sağlanmalıdır.


9. Reaktif röle, gövdesindeki yardımcı rölelere kontrol gönderirken, etrafındaki elektromanyetik gürültüden rahatsız olmamalıdır.


10. Reaktif Röle: Sıfır gerilim sistemine sahip olmalıdır. Enerji kesintilerinde röle, kesintiden önce aktif ettiği tüm seviyeleri deaktive etmeli ve bir saniye sonra bile enerji geri gelse, seviyeler başlangıçtan itibaren yeniden başlatılmalı ve sistemin gereksinimi kadarı tekrar aktive edilmelidir.


11. Geçici rejim etkilerinden etkilenmemek için giriş ve çıkış seviyelerindeki gecikmeler 8 ile 15 saniye arasında olmalıdır.

12. Reaktif rölenin çalışma, ayar, bakım, kurulum kılavuzları ve prospektüsleri detaylı bilgi içerecek şekilde hazırlanmalı ve Türkçeye çevrilmelidir. Ayar tanımları, gereksiz giriş ve çıkışların önlemleri özellikle açıklanmalıdır.


C-KABLOLAR


Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim kablolarının özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.


Bu bölümde yapılan tanımlamalar trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen iletken kesitlerine sahip PVC izoleli kablo ekipmanını kapsar.


GENEL


1. Tüm kablolar TSE standartlarına uygun olacaktır.


2. Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacak, aksi belirtilmedikçe alüminyum iletkenli kablo kullanılmayacaktır.


3. Gerilim düşüm hesapları ve kablo akım taşıma kapasiteleri imalat sırasında, imalatçı firma verilerine, kablo döşeniş şekillerine, besleyeceği ekipman özelliklerine, ortam sıcaklığına ve son uygulama şekline göre yeniden tahkik edilecektir. Kesit değişikliği gerekmesi durumunda İşveren onayı alınacaktır.


0,3/0,5kV (N) HXMH KABLOLARI:


1. Kablolar, özel sentetik yalıtkanıyla tek veya çoklu bakır iletkenli, özel sentetik dış kılıflı, yangına dayanıklı ve halojensiz olmalıdır.Dahilde sıva üstü veya boru içinde kullanılabilir yapıda olacaktır.


2. Kablolar, 0.3/0.5 kV gerilim altında, nominal 380/220V gerilime uygun olmalıdır. Kabloların akım taşıma kapasiteleri ve iletkenlikleri, standart değerlerinden düşük olmamalıdır. Aydınlatma ve priz devreleri için kullanılan kabloların kesiti en az 2.5mm2 olmalıdır.


3. Aksi belirtilmedikçe, aydınlatma ve priz tesisatı linye ve sorti hatlarında, bu tür kablolar kullanılacaktır.


0,6/1kV (N)2XH KABLOLARI :


1. Kablolar tekli veya çoklu bakır iletken, özel yangına dayanaklı ayırıcı katmanlı, özel sentetik dış kılıflı, yangına dayanaklı ve halojensiz olmalıdır. Kablolar, 0.6/1 kV gerilim altında, nominal 380/220V gerilime uygun olmalıdır.


2. Bu kablolar yangın durumunda duman tabakasına neden olmamalıdır. İzin verilen çalışma sıcaklığı 90°C olmalıdır. Kabloların akım taşıma kapasiteleri ve iletkenlikleri, standart değerlerinden düşük olmamalıdır.


3. Aksi belirtilmedikçe, ana beslemeler ile motor beslemeleri ve kumanda hatlarında, bu tür kablolar kullanılacaktır.


D- AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE PRİZ TESİSATI


Xxxxxxx ve Xxxxxxx;


Tesiste kullanılacak tüm prizler topraklı olacaktır. Tek xxxxx xxxxxxx 220 v, 16 A, 1P+N+G, trifaze prizler 380 V ve projesinde belirtilen akım değerlerinde 3P+N+PE olacaktır. Priz kombinasyonlarında 1adet trifaze belirtilen akım değerlerinde 3P+N+G ile iki adet monofaze

16A, 1P+N+PE priz içerecek ve kendi üzerinde koruma devresi (otomatik sigortalar)olacaktır. Anahtar ve prizler kasalarıyla birlikte temin ve tesis edilecektir. Çekme buatları ise borularla birlikte temin ve tesis edilecektir.


Komütatör Sorti


PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.


Güvenlik Hatlı Paralel Sorti


PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç).


Güvenlik Hatlı Priz Sorti


PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS - 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması.


Güvenlik Normal Sorti


PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç).


AYDINLATMA ARMATÜR TİPLERİ


Aydınlatma Armatürleri;


Bütün aydınlatma armatürleri, projede gösterilen ve şartnamedeki armatür detaylarında belirtilen güç, tip değerlerine uygun ölçüde olmalıdır.


Projelerde aksi belirtilmediği sürece renk sıcaklığı ise 4000 K olacaktır.


1- Acil aydınlatma armatürleri;


En az 3 saat süreli, test butonlu, Ni-Cad. bataryalı 220V AC girişli, led, elektrik kesintisinde otomatik olarak devreye giren, IP 54 koruma sınıflı olacaktır. Ofis gibi yerlerde bu armatürlerin koruma sınıfları IP 20 olabilir. Exit armatürleri en az 3 saat süreli, Ni-Cad. bataryalı 220V AC girişli, test butonlu, devamlı yanan bulunduğu mahale göre IP20 veya IP 54 koruma derecesine sahip olacaktır.


2- 4x80 W Yüksek Tavan Armatür Şartnamesi


• Armatür TS EN 00000-0-0 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilecektir.


• CE deklarasyonuna sahip olacaktır.

• TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardına göre IK06 değerine sahip olduğunu gösteren akredite kuruluştan onaylı test raporu bulunacaktır.


• IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) test raporu bulunacaktır.

• Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olacaktır.


• Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test edilip raporlanacaktır.


• Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılacaktır.


• Ürün testleri DEKRA veya TÜRKAK akredite laboratuvarlar tarafından yapılacaktır.


• Laboratuvarın sahip olduğu DEKRA veya TÜRKAK akreditasyon belgesi istenecektir.


• Eulumdat dosyaları teslim edilecektir.


Standart Ürün Özellikleri


• Armatür alüminyum enjeksiyon gövdeli olacaktır.


• DKP Sac Gövde


• Temperli şeffaf camlı olacaktır.


• 0.40 mm %99 Saflıkta Anodized Alüminyum


• Koruma sınıfı IP65 olacaktır.


• Busbar, tava ve duvar montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır.


• Işık kaynağı olarak Mid Power LED kullanılacaktır.


• Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır.


• Armatür NX sertifikalı olacaktır.


• İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmayacaktır.


• Armatürler güvenle sevke uygun olarak paketlenecektir. Her ürün ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı, ambalaj

üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunacaktır.


• Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunacaktır.


Optik ve Elektriksel Özellikler

• Armatür 4x80 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır.


• Armatür 21292 ±%5 lümene sahip olacaktır.


• Armatür 158 lm/W ±%5 verimliliğe sahip olacaktır.


• 50-60 Hz, 220-240 V AC gerilimi ile çalışacaktır.


• Güç faktörü > 0,9 olacaktır.

• 4000 Kelvin ±%5 renk sıcaklığına sahip olacaktır.


• CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktır.


• Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır.


• THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <%3, Akım sınırı <%20 olacaktır.


• Minimum 4 kV ani gerilim yükselmelerine karşın dayanıklı olacaktır.


3- 45 W 60x60cm Sıva Altı LED Armatür Şartnamesi Teknik Özellikler

Çalışma Gerilim:AC 220/240V Güç:45W(±%10)

Işık Miktarı:3600 lumen

CRI:82

Koruma Sınıfı: IP 20 Güç Faktörü:0,95 THD:<%15

Ağırlık: 3,2kg(±%8)


ÜRÜN GÖRSELİ

Teknik Çizimi

(U1xG1xD1)(595x595x70)mm


• Armatür TS EN 00000-0-0 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilecektir.


• CE deklarasyonuna sahip olacaktır.


• TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardına göre IK02 değerine sahip olduğunu gösteren akredite kuruluştan onaylı test raporu bulunacaktır.


• Led ışık kaynağı için LM80 ve TM21 Ömür test raporları teslim edilecektir.


• Led armatür için LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporları teslim edilecektir.


• IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) test raporu bulunacaktır.


• Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olacaktır.


• Led üretim tesisi ESD (Elektro Statik Deşarj) özelliğine sahip olacaktır.


• Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test edilip raporlanacaktır.


• Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılacaktır.


• Ürün testleri DEKRA veya TÜRKAK akredite laboratuvarlar tarafından yapılacaktır.


• Laboratuvarın sahip olduğu DEKRA veya TÜRKAK akreditasyon belgesi istenecektir.


• Eulumdat dosyaları teslim edilecektir.


Standart Ürün Özellikleri

• Armatür alüminyum ekstrüzyon gövdeli olacaktır.


• Gövde RAL 9005 kod renginde boyalı olacaktır.


• Opal difüzörlü olacaktır.


• Diyagonal çerçeveli olacaktır.


• Optik 124° ±%10 açılı olacaktır.


• Taşyünü tavana uygun olacaktır.


• Koruma sınıfı IP20 olacaktır.


• Sıva altı montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır.


• Işık kaynağı olarak Mid Power LED kullanılacaktır.


• Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır.


• İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmayacaktır.


• Led PCB iç bağlantısı terminal blok konnektörü ile sağlanacaktır.


• İç bağlantılarında kullanılan kablo 90°C sıcaklığa dayanıklı PVC olacaktır.


• Sürücü veya led modüllerden herhangi birinin arızalanması durumunda, değiştirilebilir yapıda olması gerekmektedir.


• LED’ler PCB üzerine el değmeden SMD (yüzey montajlı) teknolojisi ile otomatik olarak sıcak lehimlenmiş olacaktır.


• Armatürler güvenle sevke uygun olarak paketlenecektir. Her ürün ayrı ayrı

ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunacaktır.


• Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunacaktır.

• Armatür NX sertifikalı olacaktır.


Optik ve Elektriksel Özellikler

• Armatür 45 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır.


• Armatür 2568 ±%5 lümene sahip olacaktır.


• Armatür 97 lm/W ±%5 verimliliğe sahip olacaktır.


• 50-60 Hz, 220-240 V AC gerilimi ile çalışacaktır.


• Güç faktörü > 0,9 olacaktır.


• Led başına sürüş akımı 600 mA olacaktır.


• Avrupa menşeili sürücü kullanılacaktır.


• 4000 Kelvin ±%5 renk sıcaklığına sahip olacaktır.


• CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktır.


• Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır.


• THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <%3, Akım sınırı <%20 olacaktır.


• Minimum 1 kV ani gerilim yükselmelerine karşın dayanıklı olacaktır.


• Ters polarite koruması olacaktır. Armatürde kullanılan LED'ler hiçbir zaman ters polarize edilmeyecektir.


Diğer Özellikler


• Armatürün çalışma sıcaklık aralığı -20 °C/+35 °C olacaktır.


• Led Ömrü - L70 > 60.000 saat @Ta= 35 °C olacaktır.


• 600x600x43 mm ±%5 ölçülerine sahip olacaktır.


• Ağırlık 3 kg +10% olacaktır.


• Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 3 Yıl garantiye sahip olacaktır.


4- 2x15 W Sıva Altı Spot LED Armatür Şartnamesi


• Armatür TS EN 00000-0-0 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilecektir.


• CE deklarasyonuna sahip olacaktır.


• TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardına göre IK02 değerine sahip olduğunu gösteren akredite kuruluştan onaylı test raporu bulunacaktır.


• Led ışık kaynağı için LM80 ve TM21 Ömür test raporları teslim edilecektir.


• Led armatür için LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporları teslim edilecektir.


• IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) test raporu bulunacaktır.


• Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olacaktır.


• Led üretim tesisi ESD (Elektro Statik Deşarj) özelliğine sahip olacaktır.


• Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test edilip raporlanacaktır.

• Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılacaktır.


• Ürün testleri DEKRA veya TÜRKAK akredite laboratuvarlar tarafından yapılacaktır.


• Laboratuvarın sahip olduğu DEKRA veya TÜRKAK akreditasyon belgesi istenecektir.


• Eulumdat dosyaları teslim edilecektir.


Standart Ürün Özellikleri

• Armatür alüminyum enjeksiyon gövdeli olacaktır.


• Gövde RAL 9003 kod renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır.


• Alçıpan tavana uygun olacaktır.


• Gömme opal difüzörlü olacaktır.


• Armatürün çerçevesi sökülüp, takılabilir olacaktır.


• Optik 109° ±%10 açılı olacaktır.


• Koruma sınıfı IP40 olacaktır.


• Sıva altı montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır.


• Işık kaynağı olarak Mid Power LED kullanılacaktır.


• Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır.


• İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmayacaktır.


• Led PCB iç bağlantısı terminal blok konnektörü ile sağlanacaktır.


• İç bağlantılarında kullanılan kablo 90°C sıcaklığa dayanıklı PVC olacaktır.


• Sürücü veya led modüllerden herhangi birinin arızalanması durumunda, değiştirilebilir yapıda olması gerekmektedir.


• LED’ler PCB üzerine el değmeden SMD (yüzey montajlı) teknolojisi ile otomatik olarak sıcak lehimlenmiş olacaktır.


• Armatürler güvenle sevke uygun olarak paketlenecektir. Her ürün ayrı ayrı

ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunacaktır.


• Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunacaktır.


• Armatür NX sertifikalı olacaktır.


Optik ve Elektriksel Özellikler

• Armatür 2x15 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır.


• Armatür 1492 ±%10 lümene sahip olacaktır.


• Armatür 100 lm/W ±%5 verimliliğe sahip olacaktır.


• 50-60 Hz, 220-240 V AC gerilimi ile çalışacaktır.


• Güç faktörü > 0,9 olacaktır.


• Led başına sürüş akımı 350 mA olacaktır.


• Avrupa menşeili sürücü kullanılacaktır.


• 4000 Kelvin ±%5 renk sıcaklığına sahip olacaktır.


• CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktır.


• Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır.


• THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <%3, Akım sınırı <%20 olacaktır.


• Minimum 1 kV ani gerilim yükselmelerine karşın dayanıklı olacaktır.


• Ters polarite koruması olacaktır. Armatürde kullanılan LED'ler hiçbir zaman ters polarize edilmeyecektir.


Diğer Özellikler

• Armatürün çalışma sıcaklık aralığı -20 °C/+40 °C olacaktır.


• Led Ömrü - L70 > 60.000 saat @Ta= 40 °C olacaktır.


• 180x53 mm ±%5 ölçülerine sahip olacaktır.


• Tavan kesim ölçüsü 165 mm ±%5 olacaktır.


• Ağırlık 710 gr ±%5 olacaktır.


• Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 3 Yıl garantiye sahip olacaktır.


5- 75 W YOL CADDE LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ


Genel Özellikler

• Üreticinin ürüne ait TSE ve CE belgesi olmalıdır.


• Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 ve yerli malı belgesi olmalıdır.


• Kullanınlan LED sürücü EN 61347-1, EN 00000-0-00, EN 62384 standartlarına uygun şekilde üretilmeli ve bu standartlara ait testlerden geçmiş olmalıdır. Standartların karşılandığına dair belgeler idareye sunulacaktır.


• Kullanılan LED’ler IEC/EN 62471 fotobiyolojik güvenlik standardına ait testlerden geçmiş olmalıdır. Standardın karşılandığına dair belgeler idareye sunulacaktır.


• Kullanılan LED’lere ait LM-80 ömür raporu idareye sunulacaktır.


• Armatür ; “TS- EN 60598-1” standartlarına göre üretilmelidir.


• Armatür üretim yeri Türkiye menşeili olacaktır ve Yerli Malı Belgesine sahip olacaktır.


• LED'li armatürlerde dış iletken kablosu için kablo tutucu olarak rakor kullanılacaktır. LED'li armatürler açılmadan konsola monte edilecektir.


Elektriksel Özellikler


• LED'li armatürlerin ters polarite koruması olacaktır. LED'li armatürlerde kullanılacak LED modülleri hiçbir

zaman ters polarize edilemeyecektir.


• LED'li armatürlerde kullanılan LED modüllerindeki herhangi bir LED arızalandığında, diğerleri çalışmaya devam edecektir.


• LED'li armatürlerde LED modülleri çalıştırmak için sabit akim sürücüleri kullanılacaktır.


• LED'li armatürlerin içerisinde bulunan sürücülerde kısa devre, aşırı yük ve termal koruma bulunacaktır.


• Armatür’ün elektriksel koruma sınıfı “Class 1” olmalıdır.


• Armatür’de kullanılan LED sürücü Avrupa Menşei’li olmalıdır.


• Sürücüler için istenen bu korumalar belgelendirilecektir. Sürücülerin güç faktörü en az 0.98 olacaktır.


• LED'li armatür sürücülerinin toplam akım harmonik distorsiyonu (ITHD) %6'dan fazla olmayacaktır.


• LED'li armatür sürücülerinin toplam gerilim harmonik distorsiyonu (VTHD) %0.5'den fazla olmayacaktır.


• LED’li armatür sürücülerinin verimlilik değeri minimum %92 olacaktır.


• Ürünün sistem gücü 70-80 watt arasında olacaktır.


• LED'li armatür iç iletkenleri en az 0,75 mm kesitinde çok damarlı olacaktır. Nötr iletkeni için kullanılacak kablonun rengi açık mavi olacaktır.


• Armatür’ün iç ve dış bölümünde kullanılan kablolar nemli ortamda çalışmaya uygun yapıda olmalıdır.


• Armatür giriş gerilimi 198-264 volt AC olup voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecektir.


• Sürücüler su geçirmez, kısa devre korumalı, aşırı ısınma korumalı , -40 +50 C derece

aralığında çalışabilir olmalıdır.


• Armatür ; “CE- EN 60598” standartlarına göre üretilmelidir.

Fotometrik Özellikler


• LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renk sıcaklıkları idare tarafından

belirlenecek.


• LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renksel geri verim endeksi (CRI)

en az 82 olacaktır.


• Armatür’de kullanılan LED’ler 170 Lm/W etkinlik değerine ulaşabilir olmalıdır.


• Armatür’den çıkan ışık en az 8200 lumen olmalıdır.


• Gövde, korozyona karşı dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdeden imal edilmiş olacaktır.

• Armatür koruma sınıfı en az IP66 olmalıdır.


• Tüm elektriksel malzemeler -40 / +50


• 0 C ortam sıcaklığına dayanıklı olacaktır.


• Tüm cıvatalar paslanmaz çelik olacaktır.


• Ürün önünde temperli cam veya polikarbon kapak kullanılacaktır.


• Armatür’de sızdırmazlık için en az 5mm kalınlığında yekpare silikon conta olmalıdır.


• Armatür’de LED sürücü ve LED modül ayrı yerlerde olmalıdır.


• Armatür’de LED sürücü bölümünü koruyan kapak %30 cam takviyeli polyamid malzemeden imal edilmiş olmalıdır.


• Gövde boyutları mafsal kol dahil 660mm x 229mm x 85mm ±%3 olmalıdır.


• Optik Armatür’de kullanılan LED’lerin, armatürün ulaşabileceği maksimum sıcaklık baz alınarak TM-21 standartlarına göre raporlanmış ömrü en az 54.000 saat olmalıdır.


• Üründen çıkan lumen/w değeri en az 110 lümen /W olacaktır.


• Armatürlerin çalışma ömürleri IESNA-LM-79 test protokolüne uygun olarak üretilmiş olup yüklenici bunu belgelendirecektir.


E- KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SİSTEMLERİ ÖZET

Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)’nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. Üretici, KGK’nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. KGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.

1. KONU

KGK’larının gücü 15kVA 1adet ve en az (0,8 cosphi) 12kW çıkış gücü verebilecektir. Yük gerilimi ve by-pass hattı gerilimi üç faz, 4 tel 380/400/415 VAC olacaktır. giriş gerilimi 3 faz , üç tel 380/400/415 VAC olacaktır. Cihazın bağlantısı mevcut akülere yapılacaktır ve cihaz 62 akü ve katları ile çalışacaktır gerektiğinde 60 aküye ayarlanabilecektir.


2. ÇALIŞMA PRENSİBİ


2.1. Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynağı çift çevrim, online olarak tasarlanmış olmalıdır.


2.2. 15kVA güç değeri olan yükleri, sürekli çalışarak hassas limitler içinde gerilim ve frekans ile beslenecektir.


3. GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER

Kesintisiz Güç Kaynağın da dijital işlemciler ve elektronik kartların sayısını ve yüzeysel büyüklüklerini azaltan gelişmiş teknoloji ürünü SMD ( surface mounted devices) elektronik kartları kullanılmış olmalıdır.


Kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.


a) Statik Redresör / Şarj edici /PFC devresi (giriş güç faktörü düzeltme devresi)

b) Statik invertör

c) By-pass hattı


a) Statik Redresör / Şarj edici :

Şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü grubunu ve invertörü besleyen ünitedir. Yarı iletkenler ve elektronik koruma kontrol devrelerinden oluşacaktır. Redresör kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam yüklü invertörü beslemeye yeterli olacaktır. Redresör bloğu IGBT transistörlü olacaktır.


Girişte mutlaka PFC (giriş güç faktörü düzeltme) devresi bulunmalı ve giriş güç faktörü tam yükte en az 0,99 olmalıdır.


b) İnvertör :


Redresör ya da akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde 3 fazlı AC gerilime çevirerek 24 saat sürekli devrede kalacaktır. İnvertör bloğu IGBT transistörlü olacaktır. Statik invertör çıkış değerlerinin nominal değerleri ile şebeke değerleri arasında sürekli karşılaştırma yapacak ve senkron çalışma yoluna gidecektir.


c) Statik By - Pass :


Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde by-pass yaparak yükü şebekeye aktarmalı ve bu süre içinde yük statik by- pass üzerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir arıza durumunda yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı üzerinden kesintisiz, olarak şebekeye aktarılmalıdır.


d)Xxxxxx by-pass:


Gerektiğinde yükü şebekeye aktarmak için elle çalıştırılabilen bir manuel by-pass anahtarı bulunacaktır. Gerektiğinde aynı anahtar vasıtasıyla cihazın statik by-pass özelliği kaldırılabilmelidir.


4. TEKNİKÖZELLİKLER Giriş karakteristikleri :


Gerilimi : 380/400/415 V , 3 faz + Nötr olmalıdır. Gerilim Toleransı %100 Yükte : Faz –

Nötr ( - % 15 / + %27 olmalıdır.) Frekans : 50 Hz. ± % 10 olmalıdır. THDi (%100 yükte) : <%4

Xxxxx Xxx Faktörü :>0,99


Çıkış Karakteristikleri :


Çıkış Gücü : 15kVA

Çıkış Güç Faktörü : 0,8

Çıkış Gerilimi : 380/220, 400/230 VAC 3 Faz 1 Nötr

Aşırı Yük Kapasitesi (İnverter) : 3 Faz , % 125 yükte 10 Dakika %150 yükte 1 Dakika


Çıkış Gerilim Kararlılığı : < % ± 1 ( Statik )< % -4; + 2 ( Dinamik )

Çıkış Frekansı : 50 Hz.

Çıkış Frekans Kararlılığı : Şebekeyle senkron çalışmada ; ± % 2

Özsenkronizasyonlu çalışmada ; ± % 0.2


5. VERİM


Toplam verim > %94;

Eco Mode ‘da % 98’ e ulaşmalı. Eco mode özelliği cihaz üzerinde standart olmalı.


6. ÇEVREKOŞULLARI


Çalışma Sıcaklığı : 0 ile +40°C arası olmalıdır.

Depolama Sıcaklığı : -25°C ile +55°C arası olmalı

Bağıl Nem : % 0 ile % 95 arası

Çalışma Yüksekliği : 1000 metreye kadar herhangi bir değer düşümü olmadan çalışabilmeli. Daha yüksek rakımlarda değer düşümüyle çalışabilmeli.

Akustik Gürültü : <65 dBA

Standartlar : EN 00000-0-0, EN 50091-2,

: EN 62040-3 (VFI-SS-111)

Koruma Sınıfı : IP 20

Ürün Sertifikaları : CE


7. ALARM GÖSTERGE SİSTEMLERİ


Kesintisiz güç kaynağında bir ön panel bulunmalı ve üzerinde sistemin genel prensip şeması ve şema üzerinde de ışıklar olmalıdır. Şema üzerinde bulunan işlev ışıkları; o işlev hakkında kesin bilgiye sahip olmalıdır. Kullanıcı bu panelden sistemin gidiş hattı hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmeli, sistem için gerekli olan kontrol tuşları ile diğer kontrol edici anahtarlarda burada yer almalı ve aşağıdaki alarm ve durum göstergeleri bulunmalıdır.


Mimik Diyagram :


Diyagram üzerinde en az aşağıdaki ışıklar bulunmalıdır.


• Şebeke gerilimi

• Doğrultucu

• Akü den çalışma

• İnvertör den çalışma

• İnvertör devrede

• By-Pass

• Yük by-pass’ta

• Yük invertörde

• Mekanik by-pass


Kontrol Anahtarları :

• Esc Tuşu

• Enter Tuşu

• Menülerde dolaşmaya yarayan OK tuşları


Alfanumerik LCD Gösterge :


• Cihazın tüm çalışma fonksiyonları görülebilmelidir.

• Akü gerilim, akım, (şarj-deşarj)

• Doğrultucu Gerilimi, frekans ve akımı ( 3 faz için ayrı ayrı ) LCD Gösterge aşağıdaki bilgileri gösterebilmelidir.

• Invertör Gerilimi ve frekans ( 3 faz için ayrı ayrı )

• Bypass Gerilimi ve frekans ( 3 faz için ayrı ayrı )

• Çıkış Gerilimi, frekans, akım ve güç ( 3 faz için ayrı ayrı )


V8.GENELÖZELLİKLER :

Koruma sınıfı : IP 20


9.YAPISALÖZELLİKLERİ :


9.1. Kesintisiz Güç Kaynağının; redresör ve invertör bloğu IGBT transistörlü olmalıdır.


9.2. Kesintisiz Güç Kaynağı lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabilir yerlerde bulunmalı ve arıza durumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir.


9.3. Sistem modüler bir yapıda olup arızaların onarımında hızlılık ağlanmalıdır.

9.4. Kesintisiz Güç Kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır.


9.5. KGK Elektronik kartları üzerinde kullanıcı ve servis elemanlarının kolay arıza bulmalarını sağlayacak Arıza Durum LED’leri bulunmalıdır.


9.6. KGK’larında SNMP kartı dahil olmalıdır.


10. ELEKTROMAGNETİK KORUMA :


UPS’ den çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışları tamamen bastıran filtre devreleri bulunmalıdır.

RFI koruması VDE 0875 (N Sınıfı) normlarına uygun olmalıdır.


11.ELEKTRİKSEL KORUMA :


UPS sistemi düşük voltaj, aşırı akım ve yüksek voltaj ile voltaj ve akımı darbelerinden korumak için gerekli önlemlere sahip olmalıdır. KGK, AC şebekesinden gelecek aşırı akımlara, gerilim dalgalanmalarına, sıçramalarına karşı ve diğer paralellenmiş kaynakların çıkış terminallerindeki veya dağıtım sistemindeki yük anahtarlarının ve devre kesicilerin çalışmasından kaynaklanan aşırı gerilim ve gerilim sıçraması durumlarına karşı korumaya sahip olacaktır.


KGK, çıkışındaki ani yük değişmelerine ve çıkış terminallerindeki kısa devrelere karşı korumaya sahip olacaktır. KGK, öngörülebilir tipte bütün hatalı çalışma durumlarında kendine ve bağlı yüklere zarar vermesini engelleyecek korumalara sahip olacaktır. Yarı iletken parçaların zincirleme arızalanma durumuna karşı hızlı davranan akım sınırlama devrelerine sahip olacaktır. KGK arızları modülün kendine en az zarar vererek devre dışı kalmasına yol açacaktır ve KGK bakım personeline devre dışı kalmasıyla ilgili en fazla bilgiyi sağlayacaktır. KGK arızalanması durumunda yük otomatik ve kesintisiz olarak by-pass hattına aktarılacaktır. Koruyucu devrelerin durumları cihazın önündeki grafik ekranda gösterilecektir.

12.AKÜ GRUBU :


Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte verilecek akü grubu tamamen bakımsız (maintenance-free) tipte olmalıdır. Beklenen ömrü en az 5 yıl olmalı ve broşürlerinde kanıtlanmalıdır. Kullanılacak olan akülerin TSE ve CE belgesi olmalı, akü üreticisinin ISO9001-ISO14001 standartlarına sahip olmalı ve firmalar bu belgeleri tekliflerinde vermelidir. Xxxxx ile birlikte teklif edilen aküler TSE belgeli olmalıdır. Teklif ile birlikte bu belge sunulmalıdır. Ayrıca Aküler fason imalat olmamalı, akü üreticisi firmanın global resmi web sitesinden akü teknik özellikleri kontrol edilebilir olmalıdır. Elektrik kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte 10-15 dakika süre ile besleyebilmelidir. Teklif veren firmalar akü üreticisinin orijinal


kataloğunu, akü üreticisinin web sitesi bilgilerini, kullanılacak akülerin boyutlarını, akülerin ağırlığını ve 1,7V hücre kesme gerilimine göre akü hesabını detaylı şekilde verecektir. Fason imalat akü kullanılmayacaktır.


Akü Hesap yöntemi; 15kVA (Cihaz Gücü)x0,8 (çıkış/inverter güç faktörü) / 0,95 (DC- AC inverter verimi) /62 ( akü adedi) / 6 (hücre adedi 12 V luk akü için) = Watt/cell, KGK ve Akü ile ilgili değerler belgelenmelidir.


12.1. Cihazın üzerinde standart kuru kontak kartı bulunmalıdır.


12.2. Kesintisiz Güç kaynağı paralellenebilir özellikte olmalıdır


12.3. Cihazın EPO acil kapama kontağı ve jeneratörden çalışmada aşırı akım çekmesini engelleyen jeneratör start kontağı olmalıdır.


13. GENEL :


13.1. Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sistemini kurduğuna ve işletmeye aldığına dair referanslarını teklifle birlikte verecektir.


13.2. Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır.


13.3. Türkiye’deki satıcı ne kadar zamandır KGK üretim veya satışı ile uğraştığını belgelendirecektir.


13.4. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik edilebileceği

açıkça taahhüt edilecektir.


13.5. Kesintisiz güç kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.


13.6. Üretici firmalar ISO 9001-ISO14001-OHSAS18001 belgesine sahip olacaklardır.


13.7. Üretici firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.


13.8. Teklif edilen cihaz CE belgeli olmalıdır.


13.9. KGK, montajı ve KGK’nın cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır.


13.10. Sistem, KGK ve cihazların bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde, kurulacak komisyon tarafından teslim alınacaktır.


13.11. Üretici veya ithalatçı firma son 5 yıldır hiçbir kamu ihalesinden yasaklanmamış olmalıdır.


G-TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA TESĠSATI KONU ve KAPSAM


Projelerinde gösterilen topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatına ait malzemenin temini, işyerine nakli, depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.


TEKNİK ŞARTLAR SİSTEMİN GENEL TANIMI

Yapıda elektrik sisteminin güvenli işlemesini sağlamak ve personeli korumak amacıyla bir topraklama ve yıldırımdan korunma sistemi tesis edilecektir.


KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLLİKLERİ


Tesis edilecek tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır.


1-TOPRAKLAMA TESĠSATI

Yapıda bulunan tüm prizler, metal gövdeli aydınlatma armatürleri, metal pano karkasları, kablo rafları, mekanik tesisat ekipmanı ve metal yapı elemanları topraklanacaktır.Mevcut tesisin Topraklama sistemleri Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine uygun hale getirilecektir.


Ana topraklama baraları tüm bağlantıları alabilecek büyüklükte olacaktır

Toprak elektrotları som bakırdan mamul olacak, uçlarında çakmayı kolaylaştırmak için özel sertleştirilmiş koni biçiminde başlık bulunacaktır. Toprak kazığı üst hizası 80 cm. derinlikte olacak şekilde gömülecektir.

Glavaniz Top. kazıkları 1,5m. uzunluğunda 65*65*7mm ölçüsünde olacaktır. Top. kazıklarnını topraklama iletkeni ile bağlantısı için galvanizli M10 civata somun kullanılacak ve montajdan sonra bağlantı noktası korozyona karşı korunacaktır. Topraklama iletkeni olarak 30x3,5 mm² kesitinde galvaniz lama 80cm. derinlikte toprak kanal içine döşenecektir.

Önemli Not: Yapıda kaçak akım koruma şalterleri/röleleri (diferansiyel tip) kullanılması nedeniyle tüm nötr iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesinlikle nötr iletkeni toprak iletkeni olarak kullanılmayacak ve herhangi bir şekilde topraklama sistemine bağlanmayacaktır.


2-YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI YAKALAMA UCU

Projede gösterilen noktalara yakalama ucu tesis edilecektir.

Yakalama ucu projesinde gösterildiği şekilde koruma yarıçapına uygun seçilecektir.


İNDİRME İLETKENİ

Toprak elektrodu ile yakalama uçları arasında 50mm2 kesitli som bakırdan mamul indirme ve ihata iletkeni tesis edilecektir. İletken yapı elemanlarına kızıl döküm tespit kelepçeleri ile monte edilecektir. Montaj sırasında yapı elemanları ile arasında en az 5cm. mesafe bulunacaktır. Kroşeler arasındaki mesafe yatayda 75cm dikey konumda 100cm.den fazla olmayacaktır.

İletken en kısa yoldan toprağa indirilecek ve güzergah boyunca keskin dirseklerden kaçınılacaktır. İletkenin yapı içinde toprağa indirilmesi gerekirse en az 1 1/4” PVC boru içinden geçirilecektir.


İndirme ve hata iletkeninin toprağa gireceği noktada iletken, 50cm. si toprak altında kalan 6m. boyunda galvaniz boru içinden geçirilerek korumaya alınacaktır. Boru içinde plastik hortum tesis edilerek izolasyon sağlanacak ancak borunun yüklenmesini önlemek için iletken bir noktadan boruya irtibatlandırılacaktır.

Boru öncesinde Test klemensi ve yıldırım sayacı monte edilecektir. Kızıl döküm test klemensi yerden 270cm. yüksekliğe monte edilecektir.

ÖZEL SARTLAR


Topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatlarında iki farklı metalin temasından oluşacak korozyon olayı dikkate alınacak ve mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır. Zorunlu durumlarda korozyona karşı gereken önlemler alınacaktır.

İmalattan sonra topraklama ve paratoner sistemine ait topraklama direnci ölçülecek ve 5 ohmdan büyük çıkması durumunda ilave elektrotlar tesis edilerek direnç düşürülecektir. Direnç ölçümü için gerekli tüm malzeme ve personel yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.


G-YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ


1.GENEL


Yangın alarm sistemi yangın alarmı durumunda alarm veren mahalli bölge bazında gösteren Konvansiyonel tip seçilmiştir.


Tesisatta kullanılacak tüm ekipmanlar Teletek marka yada muadili olacak ve yürürlükte zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacaktır.


Sistem tüm bölümleri gözetleyecek ve ilerde sisteme yapılabilecek ilaveleri kabul edecek kapasitede seçilecektir.


Yangın Alarm sistemi paneli fabrikanın çeşitli yerlerine dağılmış olan dedektör ve butonlardan gelen sinyalleri değerlendirecek ve alarm durumunda sesli ve ışıklı alarm cihazlarını aktif hale getirecektir. Panel kablo devrelerinde oluşacak açık ve kısa devre arızalarını ekranında arıza olarak bildirecektir.


Yangın alarm sistemi kablo tesisatında 1x2x0.80+0.8 JY(st)Y tip kablo kullanılacaktır.

Her cihazın pozisyonu, bulunduğu alanı en iyi koruyacak şekilde dizayn edilmiştir. Dizayn yapılırken EN54 standartlarının tavsiyelerinden azami ölçüde yararlanılmış olacaktır.


2. KONVANSİYONEL TİP YANGIN DEDEKTORLERİ ve BUTONLAR:


GENEL


Konvansiyonel tip yangın dedektörleri ve butonlar aynı zon bağlantısı içersinde bir arada kullanılabilmelidir. Binadaki çeşitli elektrikli cihazların neden olacağı elektriksel gürültülere (noise) karşı üst seviyede koruma sağlayacak önlemler otomatik yangın dedektörleri içinde alınmış olmalıdır.


Konvansiyonel tip yangın dedektörleri tümü elektriksel ve mekanik olarak değiştirilebilir yapıda ve ortak bir dedektör soketine sahip olmalıdır.


Konvansiyonel dedektörler aşağıdaki tipleri içermelidir.


- Optik Duman Dedektörü

- Sabit Sıcaklık Dedektörü

- Kombine (Optik Duman+Isı) Dedektörü


2.1. KONVANSİYONEL TİP OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ :


Dedektör, yanıcı malzemeden çıkan dumanı hassasiyet ve hızlı algılayacak özellikte olacaktır Optik duman dedektörü Tozlanma ve kirlenmeye karşı hassasiyetini arttıracaktır.

Dedektör, EN 54-7 sertifikalı olmalıdır.

Dedektörler bekleme durumunda flaşlı ikaz vermelidir.


Dedektör üzerinde alarm durumunu gösterir 2 adet LED bulunmalıdır. Gerekirse taban paralel ihbar LED bağlantısına uygun olmalıdır.


9-30 V DC besleme aralığında çalışmalı, alarm akımı 20mA ve hava akımı 10m/san’e kadar olmalıdır.


Cihaz tamamen elektronik yapıda olup hareketli parça içermemelidir. Tavana montaj esnasında zarar görmemesi için taban elektronik parça içermemelidir.


Dedektör periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde , sökülebilen parçalardan oluşacaktır.


2.2. KOMBİNE DUMAN DEDEKTOR ( OPTIK DUMA+ISI)


Dedektör Optik duman ve sabit sıcaklık dedektörünün birleşiminden oluşacaktır.


Dedektör üzerinde alarm durumunu gösterir 2 adet LED bulunmalıdır. Gerekirse taban paralel ihbar LED bağlantısına uygun olmalıdır.


Dedektörler bekleme durumunda flaşlı ikaz vermelidir. Cihaz tamamen elektronik yapıda olup hareketli parça içermemelidir. Tavana montaj esnasında zarar görmemesi için taban elektronik parça içermemelidir. Dedektör periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde, sökülebilen parçalardan oluşacaktır.


2.3. KONVANSİYONEL TİP YANGIN ALARM BUTONU


Butonlar resetlenebilir ve başlangıç konumuna getirilebilir özellikte olacaktır. Butonlar dedektörler ile aynı hatta bağlanabileceklerdir. Butonlar öncelikli alarm verme özelliğine sahip olmalıdır. Kırmızı renkli olacaktır. Dedektör zon hattına bağlanabilmelidir.


Buton test anahtarı ile butona basılmadan test edilebilmelidir.


2.4. ELEKTRONİK SİREN VE FLAŞÖR


Elektronik yapıda, dahili ve harici kullanıma uygun, kırmızı renkli, sert plastik gövdeli ve nominal çalışma voltajı

16–30 V DC olmalıdır.


EN 53-3 Standardına uygun olmalıdır.


Alarm durumunda sesli ve ışıklı ikaz vermelidir. Siren durumunda 105 dB/1m ses gücü vermelidir.


0,6 W yanıp sönme ışığı (flaşör) vermelidir.


2.5. KONVANSİYONEL TİP YANGIN KONTROL PANELİ


Panel Modüler yapıda olacaktır.


EN54 -4 standardına uygun sertifikalı olacaktır.


Kontrol paneli kendi iç devrelerini izleyecek ve arıza durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecektir.


Kontrol paneli yüke uygun ve yeterli ampersaat’te seçilecek bakımsız tip akülerini şarj edebilecek bir güç

kaynağına sahip olmalıdır. Kontrol paneli 220 VAC şebekeden beslenecektir. Elektrik kesilmelerinde sistemi 24 saat süreyle besleyecek aküler kontrol paneli ile birlikte temin edilecektir.


Yangın alarm kontrol paneli, binadaki her bir yangın ihbar cihazından gelen bilginin gösterimini sağlamalıdır. Kontrol paneli, üzerinde bulunan zon LED tablosu ile yangının çıktığı bölgeyi göstermelidir. Zon tanımları panel üzerine yazılmalıdır.


Panel üzerinde bulanan tuşlar ile, panel kontrol edilebilmeli ve program fonksiyonları yerine getirilebilmelidir


Kontrol paneli 2-4-8-16 zon bağlantı kapasitelerine sahip olmalıdır. Her zona 32 adet dedektör veya buton bağlanabilmelidir.


Panel üzerinde; alarm susturma, Buzzer susturma, manuel alarm, buzzer test ve reset tuşları bulunacaktır. Tuş takımı anahtar ile kilitlenebilmelidir.


Kontorol paneli, sistem devrede, yangın alarm, genel arıza, sistem izole, siren izole, zon aktif gösterge LED lerine sahip olacaktır.


H- GALVANİZ KABLO KANALLARI VE BORU TESİSATLARI 1- BORULAR

KONU ve KAPSAM


Bu bölüm, yapıda KA ve ZA tesisatında kullanılan PVC ve galvanizli sac boruların (Konduit)

özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.


GENEL


1. Tüm borular TSE standartlarına uygun olacaktır.


2. Yapıda kabloların özel koruma altına alınması gereken yerlerde galvanizli sac borular, diğer sıva altı tesisat yapılan bölümlerde ise sert PVC borular kullanılacaktır.


3. Tüm borular standartlarda belirtilen iç ve dış çaplar ile et kalınlığına sahip olacaktır.


4. Borular, içinde sonlandığı buat, kasa veya tablo içinden mutlaka görülebilir ve ulaşılabilir şekilde monte edilecektir.


5. Boruların birbirine eklendiği veya dirsek yapığı yerlerde bu amaçla imal edilmiş ara malzeme (fitings) kullanılacaktır. Borular döşenirken keskin köşeler oluşmasına izin verilmeyecek, ayrıca kablaj sırasında kablonun yalıtkan kısmının sıyrılmasına olanak verebilecek montaj şekillerinden kaçınılacaktır.


6. Borulama betondan önce yapılırsa, beton dökülürken mutlaka kontrol edilecek ve herhangi bir şekilde delinme veya tıkanma olmasına izin verilmeyecektir. Betondan sonra tüm borular tekrar kontrol edilecek ve varsa tıkanmış bölümler temizlenecek veya değiştirilecektir.


7. Borunun döşeli olduğu hattın 30m. yi geçmesi durumunda imalat ve kablo

çekme kolaylığı açısından ara buat tesis edilecektir.


8. Dilatasyon geçişlerinde kullanılacak borular fleksible özellikte olacaktır. Yapıda olabilecek esnemelere karşı rezervli tesis edilecektir.


9. Tüm metal borular topraklanacaktır.


10. Borular duvarlarda mutlaka dikey veya yatay olarak döşenecektir. Yatayda tesis edilen borular zorunluluk olmadıkça bitmiş döşemeden en az 250cm. yüksekte veya buat hizasında tesis edilecektir.


11. Konduit sistemi, elektrik iletken veya kablolarının kolayca çekilebilmesini sağlayacak şekilde, iç yüzeyi pürüzsüz olarak imal edilmişve iç-dışyüzeyleri standardlara uygun galvaniz tabakası ile kaplanmış özel borulardır.

12. Konduit sistemlerinin herhangi bir buat, klemens kutusu, pano veya cihaza bağlandığı noktalarda iletken koruyucu rakor kullanılacaktır.


2- GALVANİZ KABLO KANALLARI KONU VE KAPSAM


Bu bölüm, yapıda kablo dağıtımında kullanılan kablo raflarının özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.


1. Tüm kablo rafları TSE standartlarına uygun malzemeden imal edilmiş olacaktır.


2. Kablo rafları, yeterli havalandırmayı sağlamak için delikli sacdan yapılmış olacaktır.


3. Sac kalınlığı taşınacak kablo özelliklerine ve keşif listesinde gösterildiği şekilde göre 1.5 / 2 mm kalınlıkta olacaktır. Daha düşük veya yüksek kalınlıkta kablo kanalı kullanımı için kontrolluğun izni alınacaktır.


4. Kablo kanalları, ağır hizmet sıcak daldırma galvanizle kaplanmış olacaktır.


5. Kanallar eş uzunlukta üniteler halinde üretilmiş olacaktır. Ek, kol alma, dönüş, redüksiyon için hazır modülleri olacaktır.


6. Kanalların bina elemanlarına montajı için hazır konsol modülleri olacaktır.

Kanallar, içindeki kablo miktarına göre ve imalatçı firma doneleri doğrultusunda en büyük sehim 1/300 olacak aralıklarla konsollarla asılacaktır. Konsol aralıkları hiçbir şekilde 2m. den fazla olmayacaktır. 1m’yi aşan her bağımsız parça için en az iki konsol tesis edilecektir.


7. Tüm modüllerin bağlantısı çelik cıvata, somun ve yaylı-tırnaklı rondela ile kolayca yapılacaktır.


8. Kablo kanalının imalat esnasında kesilmesi gerekirse, çapaklar temizlendikten sonra korozyona karşı boya ile boyanacaktır.


9. Kuvvetli akım ve zayıf akım kabloları için ayrı kablo kanalları tesis edilecektir.

Ancak kablo sayısının az olması durumunda kanal içi metal seperatör elemanlar kullanılarak aynı kanal içinde ayrı bölmelerde tesis edilebilecektir.


10. Üst üste tesis edilecek kanallar arasında en az 5 cm. açıklık bırakılarak yeterli havalandırma sağlanacaktır.


11. Kanal içinde tesis edilecek kablolardan kol almak gerektiğinde kanal üzerinde buat kolyesi veya kanal yanında düşey mesnet tesis edilecektir. Buatlar kolyeye veya mesnede monte edilecektir.


12. Kablo kanalı yüksekliği h:4 cm kıvrımlı sekilde olacaktır.


13. Tüm kablo kanal modüllerinin toprakla irtibatı sağlanacaktır.

İZMİR TEKNOTEST

İTOB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MEKANİK

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KAPSAMI

Mekanik işler kapsamında, MÜTEAHHİT tarafından; Keşif listesinde detaylı olarak belirtilen;

• Sıhhi Tesisat, Klima Tesisatı, Yangın Tesisatı,

• Bina Dışı Atık Su Tesisatı,

• Yağmur Suyu Drenaj Tesisatının Yapılması

• Bu tesisat ve sistemlere ait her türlü malzeme, parça vb. Müteahhit tarafından temin edilip montajı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Genel:

Bu bölüm, her bölümde ayrıca belirtilmediği takdirde, bu projenin tüm mekanik bölümleri için geçerli olacaktır. Standartlar, Şartnameler, Yönetmelikler:

Yüklenici, İşveren’e taahhüt ettiği işi veya işleri aşağıda belirtilen kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve standartlar bazında planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

• 4857 sayılı İş Kanunu

• 1580 sayılı Belediyeler Kanunu

• 506 sayılı SSK Kanunu

• 3194 sayılı İmar Kanunu

• 2872 sayılı Çevre Kanunu

• Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü

• Türk Standartları

• Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2007

• Makine Mühendisleri Odası Proje Hazırlama Esasları

• DIN Standartları (Deutsches Institut für Normung e. V.)

• ASHRAE Standartları (American Society of HeatingVentilating and Air Conditioning Engineers)

• ASME Standartları (American Society of Mechanical Engineers)

• ASPE (American Society of Plumbing Engineers)

• SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contructors National Association)

• ASTM Standartları (American Society of Testing and Materials)

• NFPA Standartları (National Fire Protection Xxxxxxxxxxx)

• XX Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)

• XXXX Xxxxxxxxxxxx (Xxx Moving and Conditioning Association)


Onaya Sunulacaklar:

İmalat çizimleri, imalatçı verileri ve teçhizat, malzeme ve boya ile ilgili belgeler, her ayrı bölümde belirtilen her bir sistem ile ilgili detaylar onaya sunulacaklar ve temin, imal edilmeden veya malzemelerin şantiyeye tesliminden önce onayları alınacaktır. Kısmi olarak onaya sunulan belgeler kabul edilmeyecek ve incelemeden geri verilecektir. Onaya sunulacak belgeler;

imalatçının adını, ticari unvanını, katalog model veya numarasını, etiket verilerini, boyutları, yerleşim ölçülerini, kapasitesini, proje özelliklerini ve referans paragraflarını, ilgili Türk ve Uluslararası geçerliliği olan (DIN, NFPA, ASHRE, LPC, ASTM, ASME, AWS, AWWA vb…) endüstriyel ve teknik cemiyet yayın referanslarını

ve yüklenicinin temin etmek istediği her parçanın kontrata uygunluğunu sağlamak için gerekli diğer bilgileri kapsayacaktır.

İmalat Çizimleri:

Başkaca belirtilmediği takdirde, çizim paftalarının boyutları minimum ebadı A2 olacaktır. Çizimler; kat planlarını, kesit görünüşlerini, elektrik tesisatı şemalarını ve teçhizat montaj detaylarını ve önerilen yerleşimi belirleyen ve gösteren teçhizat boşluklarını, teçhizat parçalarının yerleşim ve düzenini kontrol panolarını, yardımcı donanımını, boruları, kanal işini ve eşgüdümlü bir donanım sağlamak için belirtilmesi gereken diğer ayrıntıları içerecektir. Çizimler işletme, bakım ve işler durumları teçhizat parçalarının değiştirilmesi için yeteri açıklık bulunduğunu gösterecektir. Teçhizat onaylanmadığı takdirde, çizimler kabul edilebilecek teçhizatı sağlayacak şekilde düzeltilecek ve tekrar onaya sunulacaklardır. Yüklenici, imalat ve montajdan önce tüm iş için onayı alınmış belgelere sahip olacaktır. Ana tatbikat projeleri dışında her bölüm için ayrıca uygulamaya ve imalata yönelik detay ve ölçülendirme için projeler yapılacaktır. Yüklenici bu uygulama projelerinin mimari, mekanik ve elektrik projeleri ile uyumlu olmasını ve çakıştırılmasını sağlayacak, kazı, dolgu vb. inşai işlerle ilgili detayları hazırlayacak, statik yönden kırma, delme gibi binayı etkileyecek ve estetiği bozacak uygulamaların olmamasını koordine edecek ve sorumlu olacak ve bu projeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Mekanik tesisatla ilgili elektrik işlerini izah eden kablolama şeması Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu şema tam anlaşılır ve diğer disiplinlerle koordineli olmalıdır. Bu diyagramı hazırlayan kişilerin tesisatın tümü ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve Yüklenicinin bu işten doğacak her türlü hatanın maliyetini ödeyeceğini bilmesi gerekir.

Proje ve Şartnameler titizlikle hazırlanmıştır, buna rağmen aralarında herhangi bir uyumsuzluk tespit edilirse öncelik sıralaması aşağıdaki gibi olacaktır.

a) İmalatçı detay ve/veya projeleri

b) Teknik Şartnameler

c) Büyük ölçekli projeler

d) Küçük ölçekli projeler

Aynı şekilde, İşin Tanımı, Proje ve Şartnamelerden herhangi birinde yapılacağı yazılan veya gösterilen her iş Yüklenici Tarafından yapılacaktır.

İmalatçı Verileri:

Üretilen her parçanın onaya sunulan belgeleri üreticinin kataloglanan ürünleri ile ilgili tanıtıcı bilgiyi, teçhizat çizimleri, şemaları, performans ve karakteristik eğrilerini katalog kupürlerini içerecektir. Yüklenici; menfez, kanal, vana, boru izolasyonu gibi açık tavanda gözükecek ekipmanlar için imalat öncesinde numune hazırlatıp idareye onaylatacaktır.

Standartlara Uygunluk:

Malzeme veya teçhizatın İdarece uygunluğu kabul edilebilecek uluslararası standartlar veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi kuruluşların standartlarına uyması gerektiğinde bu uygunluğun kanıtı onay için idareye sunulacaktır. Bölümlerde ayrıca belirtilmediği takdirde, bir kuruluş belirli bir standarda uygunluğunu göstermek için etiket ya da liste kullandığı takdirde bu etiket veya liste kabul edilebilir bir kanıt olacaktır. Yüklenici etiket veya liste yerine kabul edilebilir şekilde test yapmaya yetkili bağımsız bir test kuruluşundan alacağı bir belgeyi idareye sunup onayını alacaktır. Bu belgede ilgili malzemenin, belirtilen kuruluşun test metotlarına göre test edildiği ve malzemenin belirtilen kuruluşun standardına uygun olduğu yazılı olacaktır. Standartlara veya şartnamelere uygunluğu tescil edilmemiş malzeme ve teçhizatla ilgili olarak kendi liste veya etiketini uygunluk kanıtı olarak kullanılan kuruluş, imalatçıdan temin edeceği bir uygunluk belgesini onaya sunacaktır. Belge imalatçıyı, ürünü ve kullanılan standardı belirtecek ve ürünün proje özelliklerini tüm şartlarına ve kullanılan standart listesine uyduğuna dair imalatçının yazılı onayı bulunacaktır.

Uygunluk ve Yeterlik Belgeleri:

İmalatçıdan alınan, bu proje için sağlanacak malzeme ve teçhizatın bu şartnamenin gereklerine ve ilgili yayınlara uygunluğunu tasdikleyen belge onaya sunulacaktır. Önceden basılmış belgeler kabul edilmeyecektir. Belgeler orijinal olacaktır. Belgede; ilgili yayınlarda tanımlanan malzemelerle aynı kullanım ve sonuçları sağlayan, "belirtilen malzeme ile eşit veya daha fazla kullanım ve performans sağlayan" gibi ürünler belirtilen tüm şartlara uymadığı izlenimini verdiği şekilde yorumlanabilecek cümleler bulunmayacaktır. Belge, açıkça ürünün istenen şartlara uyduğunu belirtecektir.

İşletme ve Bakım Kılavuzu:

Teçhizatın her parçası için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım kılavuzu halinde birlikte ciltleneceklerdir. Kalın kaplı veya eş bir yöntemle ciltlenmiş 3 kopya halinde kılavuz temin edilecektir. Bu kılavuzların komple şekilde bir kopyası teçhizat testlerinin yapılmasından önce temin edilecek ve bu kılavuzların geçici kabulden önce idareye teslimi yapılacaktır. Kapakta şu tanımlamalar yazılı olacaktır. 'İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU" kelimeleri, teçhizat veya binanın adı ve yeri, Yüklenici adı, ve kontrat numarası. Kılavuzda, her teçhizat montaj taşeronunun adları, adresleri ve telefon numaraları ile teçhizatın her parçası için yerel temsilciliklerin ad, adres ve telefon numaraları bulunacaktır, kılavuzda, "içindekiler" listesi bulunacak, konuyu içeren talimatların önüne yerlerini belirleyecek sayfalar konularak düzenlemesi "içindekiler" bölümüne uygun olarak yapılacaktır. Talimatlar okunaklı olacak, içine katlanmış büyük paftalarla çizimler bulunacaktır. Kılavuz şunları içerecektir:

Teçhizatın her parçasının işletme ve kontrol detaylarını anlatan bilgiler bulunan elektrik

tesisatı ve kontrol şemaları; yol verme, işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sırası; teçhizatın her ana parçasının işlevinin anlatımı; yol verme yöntemi işletme yöntemi, kapatma talimatları; montaj talimatları; bakım talimatları; tip, sınıf, ısı aralığı ve frekansı içeren yağlama tarifesi; güvenlik önlemleri; şemalar ve resimler; Test yöntemleri, performans verileri ve parça listesi. Teçhizatla ilgili parça listelerinde, temin edildiği kaynak, önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun kuruluşları belirtilecektir. Kılavuz teçhizat, kumanda, yardımcı donanım ve temin edilen ilgili aksam açısından her bakımdan eksiksiz olacaktır.

AS –BUILT Projelerin Çizimi:

Yüklenici geçici kabulden önce, AS-BUILT projelerini tanzim edip kontrolörlüğe onaylatacak,

onaylı projenin 1 takımı elektronik kopyası ile en az 1 takım(İdare’nin isteğine uyulacaktır) ozalit kopyasını kontrolörlüğe teslim edecektir. Bu hazırlık yapılmadıkça geçici kabul işlemi başlamayacaktır.

İdari Personelin Eğitimi:

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakım işlerinde görevlendirilen personeli tamamıyla yönlendirecek uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini sağlayacaktır. Her eğitimci montaj işleminin tüm detaylarını bilecek ve işletme teçhizat veya sistem kabul edilip idareye normal işletme için teslim edildikten sonraki ilk normal çalışma haftası içinde verilecektir.

Nakliye ve Depolama:

Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve idarenin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. Zarar gören ya da bozuk parçalar idarenin de görüşü alınarak değiştirilecek veya idareye ek bir masraf getirmeden idarenin öngördüğü şekilde onarılacaktır. Yüklenici ayrıca İxxxxxx xarafından temin edilecek malzemelerin korunması için de azami gayreti gösterecek ve herhangi bir zarardan sorumlu olacaktır.

Kataloglanmıs Ürünler:

Malzemeler ve teçhizat, bu gibi malzeme veya teçhizatı düzenli olarak üreten imalatçının kataloglu ürünlerinden olacak ve şartname koşullarına uygun, imalatçının son tasarım tipi olacaktır. Aynı sınıf teçhizatın iki ya da daha fazla parçası istendiğinde bu parçalar tek bir imalatçının ürünleri olacak ancak bu parçalara ait tamamlayıcı parçaların ayrı imalatçıdan olması gerekmeyecektir.

Teçhizatın her parçasının görünen bir yere sağlamca takılacak isim plakasında imalatçı adı. Adresi, model

numarası ve seri numarası olacaktır, dağıtımcı acentenin isim plakası kabul edilmeyecektir. Güvenlik Şartları:

Kayışlar, makaralar, zincirler, dişliler, kaplinler, ayar vidaları anahtarlar ve diğer döner parçalar, herhangi bir kişinin yakın çevresine gelmesi durumunda tamamen muhafazalı ya da uygun şekilde korumalı olacaktır. Personele zarar verebilecek veya yangın çıkarabilecek şekilde yerleştirilmiş yüksek ısılı teçhizat ve borular gerektiği gibi korunacak veya burada belirlenen tipte yalıtım malzemesi ile yalıtılacaktır. İskeleler, merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakımı için bulundurulacaktır.

İmalatçı Tavsiyeleri:

Montaj işleri veya ilgili herhangi bir parçanın monte edilmekte olan malzemenin imalatçısının tavsiyelerine uygun olması istendiğinde bu önerilerin basılı kopyaları montajdan önce idareye verilecektir. Öneriler alınana ve onaylanana kadar parça montajını sürdürülmesine izin verilmeyecektir. Bu önerilerin sağlanmaması

malzemenin reddedilmesine neden olabilecektir.

Teçhizat ve Tesis Seçimi:

Genel olarak teçhizatın tüm kapasiteleri ve teçhizat tipi projelerde veya bu şartname içerisinde verilmektedir. Tablolarda bu tip bilgiler için referans yapılacaktır. Verilen kapasiteler minimumdur. Karakteristiklerde değişikliklere sadece İşveren’in yazılı onayı üzerine izin verilecektir.

Herhangi Bir Malzemenin Yerine Kullanılacak Malzeme:

a. Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklerde ve TSE standartlarına uygun olanlardan ishar edilecektir. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve mamuller İdarece kabul edilecek milletlerarası standartlara uygun olacaktır. İthal malı olanlardan kalite belgesi aranmayacak, ancak uluslararası standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini belgeleyen prospektüsünün onanması ile yetinilecektir.

b. Proje keşif ve şartnamelerde özellikleri belirtilen malzemelerde ilk keşifte bulunan miktarı kadarı piyasada bulunamadığı takdirde yüklenici bundan daha iyi evsaf ve kapasitede olan ve yerine kullanılabilir bir malzemeyi İdarenin yazılı onayını alarak monte edecek ve bunun için idareden ilave bir bedel talep etmeyecektir.

c. Bazı malzeme ve mamullerin kalite belgesine haiz olması veya TSE garanti damgasını taşıması şartı ile şartnamede malzeme tariflerinde yer alabilecek ve istenilen tesiste kullanılabilecektir. İdare beğeneceği malzeme veya mamulü; tarife, katalog veya imalat projesini onaylayarak belirtecek; bazılarından birden fazla markanın prospektüsünün getirilmesi de idarece talep edilebilecektir.

Çalışmaların Koordine Edilmesi:

a. Yüklenici değişik işlerin yapımını üstlenecek işçi ve ustaların işi mükemmel ve beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir.

b. İdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu veya işçi İdarenin yazılı tebligatı üzerine en geç üç gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır.

c. Ayrıca aynı mahalde yapılacak değişik sistemlerin işçileri birbirlerinin işlerine mani olmayacak şekilde

organize edilecektir.

Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler:

a. Yüklenici tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesi ile ilgili her türlü Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirliliğinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması ile ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış konularda ise yüklenici geçerli olan kaidelere uygun iş yapacaktır.

b. Yüklenici projelerde, Teknik şartnamelerde belirtilen malzeme tariflerinde kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tetkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise İdareyi yazı ile ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, yüklenici bu hususu düzeltmek için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ücret talep edemeyecektir.

1. BORULAMA İŞLERİ

Genel:

Bu bölüm genel olarak mekanik tesisatta kullanılan, borular, bağlantı parçaları, vanalar, izolasyon, konularını kapsamaktadır, ilgili boru güzergahları proje çizimlerinde gösterilecektir.

Alt Yapı Sistemleri:

Özellikle drenaj sistemi akma eğimi tasarımı uygulamadan önce idareye onaylatılmalıdır. Altyapı boruları (rögarlar arası yağmur ve pis su) Koruge SN8 standardında olacaktır. Bunun yanı sıra bina içinde bulunan tüm pis su boruları binadan ilk rögara bağlantısına kadar kalın etli PVC boru olacaktır. Yangın hidrant hattı ve ana şebekeden su deposuna gelen temiz su hattı projesinde belirtilen özelliklerde HDPE boru olacaktır.

Çapraz Ve Ara Bağlantılar:

Hiçbir sıhhi tesisat donatımı cihazı veya borusu, içme veya kullanma suyu dağıtan besleme borusu ile drenaj sistemi veya bulaşık veya atık su taşıyan kirli su borusu arasında çapraz veya ara bağlantılı olmayacak, lağım suyu, kirli veya atık suyun temiz su besleme hattına ters akış yapmasına sebebiyet verecek şekilde tesis edilmeyecektir.

Boru Tesisatı:

Genel

Borular depo şantiyede düzgün ve temiz bir şekilde depolanmalıdır. Kullanma esnasında yerde toz toprak içine

konmamalıdır. Boru rafları yaparak borular bunların üzerinde düzenli ve çaplarına göre yerleştirilmelidir.

Depoya gelen borular, yüzeyleri silindikten sonra bir kat antipas boya ile boyanarak raflara konmalıdır. Montajdan sonra ve izolasyondan önce ikinci kat antipas boya sürülmeli ve her iki kat antipas boyanın renkleri farklı olmalıdır. Boy boruların uçlarından 0,25 m lik kısmı birinci kat sürülürken boyanmamalı dişli veya kaynaklı imalattan sonra boyanmalıdır.

Boru uçları düzgün kesilmiş, çapaksız ve temiz olmalıdır. Diş çekilmiş boru uçları geçici olarak plastik tapalarla korunmalıdır.

Boru içleri montaj anında ve sonrasında her türlü pislik ve zararlara karşı korunmalıdır. Boruların içleri ve dışları temiz tutulmalı paslanma olmamasına dikkat edilmelidir. Boru montajında çıplak veya izoleli boru yüzeyi duvar ve tavandan min. 18 mm, döşemeden min. 70 mm aralık bırakılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı hallerde kontrollüğün onayı ile aksi yapılabilir.

Boru işlerinin simetrik, paralel ekseninde düzgün olarak yapılmasına dikkat edilmelidir. Tüm hatlarda tüm borular cıvata terazisinde işlenecektir. Proje gösterilen boru güzergahlarına eksiksiz uyulmalıdır. Uygulama açısından sorunlu olan montaj, kontrolörlüğe bildirilmeli ve yeni güzergah için onay alınmalıdır.

Beton plakları geçen borularda geçiş detayı kontrollüğün onayına sunulmalıdır. Hiçbir şekilde beton plak içinde boru eki veya branşmanı yapılmamalıdır. Boruların duvar geçişleri ile prefabrik panellerden geçişlerinde her türlü delik açılması, boruların saç kılıf içerisinden geçirildikten sonra boru çevresinin sızdırmaz ve duman iletmeyecek şekilde izole edilmesi işleri Yüklenici kapsamındadır.

Boru sistemi belli noktalarda boşaltılabilecek ve belli yerlerden havası alınabilecek meyillerle döşenmelidir.

Projelerde gösterilmemiş dahi olsa gerekli olan yerlere vanalar koyarak sistem bölge bölge izole edilebilmelidir. Tamir anında tüm sistem kapatılıp boşatılmamalıdır.

Boru sisteminde yüksek noktalara otomatik hava pürjörleri ve projelerde detayı gösterilen hava atma ağızları konmalıdır (projede gösterilen veya gösterilmeyip Yüklenici tarafından uygun görülen). Boru ve taşıyıcı unsurların ısı izolasyonuna uygun şekilde detayla montajına dikkat etmelidir.

Boru sisteminin en düşük kotundaki boşaltma yerlerine rakorlu vana ve hortum sistemi için boşaltma ucu sonlanmalıdır.

Boru sisteminde tıkanıklık veya problem çıkması halinde Yüklenici kendi hesabına bunu halletmekle yükümlüdür. Yatay borulardaki redüksiyonlar eksantrik olmalı düşey borularda ise konsantrik olabilir.

Ana borularda uzamalar göz önünde tutularak genleşme parçaları veya dirsek uygulaması yapılmalı, branşmanlar direkt olarak yapılmayıp gerilmiş olacak formlarda ana boruya bağlanmalıdır. Gerekli yerlere sabit noktalar yapılmalıdır.

Tüm boru sistemi, temiz, passız ve iç kısımlarında herhangi bir engel olmamalıdır. Boru uçları kesildiğinde çapaklar alınmalı ve temiz bağlantı yapılmalıdır.

Vana ve armatürlere boru bağlantısı yapılırken, bu teçhizatın bakım, demontaj ve kullanım kolaylıkları göz önünde bulundurulacaktır. Vanalar, volanları yandan veya yukarıdan kontrol edilecek şekilde monte edilecektir. Volanların aşağıya doğru montajı yapılmayacaktır. Dişli vanaların yönünü değiştirebilmek için rekor bağlantısı uygulanacaktır.

Boru Bağlantıları :

Boru bağlantıları yerli ve milletler arası standartlara uygun olarak yapılacaktır. Çelik boru bağlantıları da vidalı bağlantıları 2” ve 2” e kadar kullanılabilir. Bundan büyük çaplarda kaynaklı bağlantı yapılmalıdır. Flanş kullanılması halinde daha küçük çaplarda da kaynaklı bağlantı yapılabilir.

Tesisatlarda Ø65 mm’den büyük vana, cihaz ve diğer bağlantılarda flanşlı bağlantı kullanılacaktır. Flanşlar atölye imalatı olacak ve yumuşak çelikten yapılmış olacaktır. Kullanıldığı yerdeki boru basıncına uygun olan tipler seçilecektir.

Flanşların yüzleri birbirini tam olarak karşılayan ve boru eksenini çarpıtmayan geometri de olacaktır. Flanş yüzeylerinde conta basma yüzeyleri olacaktır.

Tüm cıvata ve somunlar altı köşe başlı olacaktır ve rondela kullanılacaktır. Kadmium veya daldırma galvaniz kaplamalı olacaktır.

Rakorlar 2” ve daha küçük; sistemin kolay ulaşılabilen yerlerine konacaktır.

Rakorlar konik oturmalı seçilecektir. Uzun boru dişli bağlantı kullanılmayacaktır. Her bağlantı kullanıldığı yerin

Document Metadata

Filed: September 26th, 2019