K ODDAJI PONUDBE
Energetika Ljubljana, d.o.o. Xxxxxxxxxx xxxxx 00, p.p. 2374, SI- 1001 Ljubljana telefon n.c.: x000 0 000 00 00 faks: x000 0 000 00 00 TRR: 00000-0000000000 | |
naš znak: 4001-JPE-SV-40/15 vaš znak: | datum: |
Vabimo vas
K ODDAJI PONUDBE
ZA
PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
I. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe
II. Tehnična dokumentacija
III. Zahteve iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja
IV. Priloge
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Izjava ponudnika (Priloga 3/1) Izjava podizvajalca (Priloga 3/2) Seznam podizvajalcev (Priloga 4)
Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1) Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)
Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 5/1) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca (Priloga 5/2) Dokazilo o kadrih (Priloga 6)
Reference (Priloga 7)
Pogodba (Priloga 8)
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9) Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 10)
Ovojnica (Priloga 11)
I. NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE
V navodilih ponudniku so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.
1.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila so pregledni remont generatorjev po sklopih, sklop 1 – pregledni remont generatorja 1 in sklop 2 – pregledni remont generatorja 3.
Natančen opis predmeta javnega naročila je podan v poglavju II. Tehnična dokumentacija.
1.2. VABILO
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, vabi k predložitvi ponudbe za
PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
1.3. JEZIK IN DENARNA ENOTA
Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
Cene morajo biti podane v EUR brez DDV, morajo vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli in sicer za enoto brez DDV.
1.4. PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje do 23.03.2015 do 10.00 ure. Ponudbo lahko predložite osebno v vložišče JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x 0. nadstropju, soba 128, ali po pošti na naslov JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti kuverti in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni obrazcu
»Ovojnica«, ki je priloga 11 te razpisne dokumentacije. Izpolnjena priloga »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.
Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
1.5. ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo 23.03.2015 ob do 13.00 uri v sejni sobi v 1. nadstropju poslovne stavbe naročnika na Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, x Xxxxxxxxx, št. sobe 30, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, z obrazcem »Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb«, ki je priloga 10 te razpisne dokumentacije. Predstavniki ponudnikov svoja pooblastila oddajo pred odpiranjem ponudb.
1.6. KONTAKTNI OSEBI
Kontaktni osebi v zvezi z razpisom sta:
Xxxxx Xxxxx, tel.: x000 0 00 00 000, faks: x000 0 00 00 000 elektronska pošta: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.
Xxxx Xxxxxx, tel.: x000 0 00 00 000, faks: x000 0 00 00 000 elektronska pošta: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.
1.7. SKUPNA PONUDBA
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:
− medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
− neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
− glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,
− nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti, ki je lahko samo glavni nosilec posla.
− določila v primeru izstopa partnerja,
− pooblastilo vodilnemu partnerju,
− opredelitev deležev in področje dela.
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1.
Posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti (priloga 1/1).
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-2 (osnovna sposobnost za sodelovanje), 43. člena ZJN-2 (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) in 44. člena ZJN-2 (ekonomska in finančna sposobnost) ugotavljal za vsakega ponudnika posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz 45. člena ZJN-2 (tehnična in kadrovska sposobnost) pa bo naročnik upošteval predložena dokazila oziroma dokumente od katerega koli ponudnika iz skupine in se izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti ugotavlja za vse ponudnike skupaj.
1.8. PONUDBA S PODIZVAJALCI
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 4 navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:
− vse vrste materiala in vrste del, ki jih bo dobavil oziroma izvedel podizvajalec,
− podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
− predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave oziroma izvedbe del.
Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (priloga 4/1), priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem (priloga 4/2) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca (priloga 4/3).
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Podizvajalec mora izpolniti in podpisati prilogo 3/2.
V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z določili od šestega (6.) do dvanajstega (9.) odstavka 74. člena ZJNVETPS.
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in ponudnikom).
Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve (1.) alineje sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS in podizvajalčevo soglasje iz druge (2.) alineje sedmega (7.) odstavka 74. člena ZJNVETPS. Če pooblastila ali soglasja nima, bo ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predložita v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna, zato bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.
Izbrani ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
1.9. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije ponudbe, saj bo v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena kot neprimerna iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
Podatki o ponudniku | Priloga 1 |
Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. Tej prilogi se priloži tudi:
- izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (priloga 1/1), če gre za skupno ponudbo.
- pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno ponudbo).
Ponudbo | Priloga 2 |
Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.
Izjavo ponudnika | Priloga 3/1 |
Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati
Izjavo podizvajalca | Priloga 3/2 |
Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave podizvajalca izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter je ne priloži ponudbi.
Seznam podizvajalcev | Priloga 4 |
Ponudnik mora v obrazec seznam podizvajalcev navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke ter:
- v prilogi 4/1 priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti,
- v prilogi 4/2 priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in
- v prilogi 4/3 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, prilog ne izpolni ter jih ne priloži ponudbi.
Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika | Priloga 5/1 |
Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati
Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca | Priloga 5/2 |
Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter je ne priloži ponudbi.
Dokazilo o kadrih | Priloga 6 |
Ponudnik ustrezno izpolni obrazec dokazilo o kadrih, v kateri navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovega delodajalca, njihovo izobrazbo in njihovo zadolžitev. Tej prilogi se priloži tudi:
- kopijo veljavnega izpita za upravljanje mostnega dvigala za enega delavca.
Reference | Priloga 7 |
Ponudnik mora obrazec reference priložiti izpolnjen podpisan in žigosan s strani posameznega naročnika. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazca.
Kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police
Ponudnik mora priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police.
1.10. POGOJI
Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so:
1. Rok plačila je 30 (trideset) koledarskih dni od dneva izdaje računa.
2. Vsa razpisana dela se morajo izvesti v rokih, ki so določeni v tem povabilu k oddaji ponudbe.
3. Garancijski rok za izvedbo razpisanih del je eno (1) leto, šteto od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del. Prevzem se izvede s končnim primopredajnim zapisnikom.
4. Ponudnik mora predložiti najmanj pet (5) potrjenih referenc za izvedbo remonta generatorja moči nad 35 kVA na termoenergetskih objektih v zadnjih treh (3) letih. Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.
5. Ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki je predmet povabila k oddaji ponudbe, v skladu z določili 33. člena ZGO-1B. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik v ponudbi predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police, iz katere morata biti razvidna višina zavarovanja in obdobje veljavnosti.
6. Ponudnik mora v ponudbi priložiti poimenski spisek delavcev, njihovega delodajalca, njihovo izobrazbo in njihovo zadolžitev pri izvedbi remonta (priloga 6).
7. Ponudnik mora v ponudbi predložiti veljaven izpit za upravljanje mostnega dvigala za enega delavca.
8. Ponudnik mora zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije.
1.11. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Naročilo se oddaja po sklopih. Naročnik bo izbral tistega ponudnika, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel najnižjo ponudbeno ceno za posamezni sklop.
1.12. POGAJANJA
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v postopek oddaje naročila vključil tudi pogajanja in sicer v eni fazi. Naročnik bo vabilo na pogajanja poslal na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v obrazcu ponudbe.
1.13. ZAUPNOST POSTOPKA
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
1.14. VZOREC POGODBE IN PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM
Ponudnik se mora s priloženim vzorcem pogodbe in Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in v celoti strinjati, kar potrdi s podpisom Izjave ponudnika (priloga 3/1). V primeru izbora se ponudnik zavezuje skleniti pogodbo in Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe in vzorca Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem. Pogodbo in Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem bo sklenil v roku največ 5 (pet) dni po prejemu pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v podpis s strani naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev priloženega vzorca pogodbe. Ta pravica se ne nanaša na bistvene sestavine le-teh.
1.15. OBVESTILO O IZBORU
Naročnik bo o izboru po tem javnem naročilu obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za predmetno javno naročilo.
1.16. PREKINITEV JAVNEGA NAROČILA
Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje javnega naročila tudi tako, da ne izbere nobenega ponudnika in naročila ne odda ali da naročilo prekine ali razveljavi.
1.17. IZLOČITEV PONUDBE
Vse ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev za udeležbo, bodo izločene.
II. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Priloga št. 1 k pogodbi št. JPE-SV-40/15-..
SKLOP 1: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
1. PODATKI GENERATORJA 1
Tehnični podatki generatorja 1:
• vrsta agregata sinhroni 3 fazni generator
• proizvajalec XXXX XXXXXX
• xxx. xxxxxxxx 12646
• tip S 1925-2
• leto izdelave 1964
• stator revitaliziran 2004
• moč 49.400 kVA
• napetost 10.500 + 10 % - 5 % V
• tok 2.716 – 10 % + 5 % A
• cos fi 0,85
• frekvenca 50 Hz
• obrati 3.000 vrt./min.
• tuje vzbujanje U 210 V
• tuje vzbujanje I 604 A.
Obratovalne ure:
• skupne obratovalne ure (do 2.03.2015) = 267.234 ur
• obratovalne ure od zadnjega generalnega remonta l. 2011 (do 2.03.2015) = 22.696 ur
• obratovalne ure po remontu v letu 2014 (do 2.03.2015) = 5.775 ur
2. PRIPRAVLJALNA DELA
Izbrani izvajalec mora izdelati operativno dokumentacijo in pripraviti material. Izdelati terminski plan del in kontrole kvalitete. Zaradi kratkega termina planiranih remontnih del je potrebno pristopiti k delu z dobro organizacijo dela, zadostnim število osebja in potrebnim orodjem.
Merjenja na generatorju 1 pred zaustavitvijo:
− meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA1),
− kontrola temperature statorskega navitja in paketa,
− merjenje impedance rotorja po zaustavitvi,
− kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS).
3. DEMONTAŽA DELA
Z generatorja demontirati napravo za držala krtačk. Pred demontažo ležajev z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ležaja, izmeriti zračne reže ležajev in tesnil ohišja in demontirati tesnila statorskih zračnih kanalov.
Vse izmerjene vrednosti zabeležiti in navesti v končnem poročilu (elaboratu)!
4. REMONTNA DELA
Stator generatorja:
Demontaža zaslonov statorja (zgornjih polovic). Pregled in kontrola statorja – vidni del, očistiti dostopne dele in izvesti el. meritve (meritev izolacijske upornosti st. navitja).
Rotor:
Pregledati dovod toka rotorja, po potrebi zamenjati izolacijski material ter izvesti električne (meritev izolacijske upornosti rotorskega navitja, impedance rotorja in kontrola medovojne izolacije z udarno napetostjo) in izvesti strojne meritve. Poliranje drsne površine rotorja – rukavca. Izvesti kontrolo drsne površine osovine rotorja z ultrazvokom. Kontrolirati spojko.
Ventilatorske lopatice:
Merjenje lastne frekvence ventilatorskih lopatic na TS in BS strani generatorja. V primeru odkritja poškodovane lopatice, lopatico zamenjati z rezervno.
Ležajni sklopi (vzbujalna in turbinska stran generatorja):
− pred razdiranjem ležajev je potrebno z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ležaja,
− kontrola zračne reže oljnih tesnil ohišja ležajev,
− demontaža zgornjih polovic ohišja ležajev,
− demontaža ležajnih šalic,
− kontrola zračne reže oljnih xxxxxx xxxxx,
− kontrola zračne reže ležaja in ohišja ležaja,
− dimenzionalna kontrola ležajev,
− izvesti kontrolo ležajnih šalic z ultrazvokom in s tekočim penetrantom (NDT kontrola ležajev),
− izvesti ročno obdelavo (korekcijo) ležajnih šalic,
− pri končni montaži preveri moment privitja vseh vijakov ležaja,
vse opravljene izmere-meritve zabeležiti in kasneje v poročilu zapisati, komentirati in podati oceno stanja ležajev.
Preveriti stanje izolacije ležaja - izvesti el. meritve (Riso) na BS strani. Drsni obroči:
Po potrebi strojno obdelati, ročno spolirati in na koncu temeljito očistiti drsne obroče.
Naprava za krtačke:
Izmeriti in nastaviti silo pritiska krtačke na drsne obroče po navodilih proizvajalca. Po potrebi zamenjati držala krtačk in krtačke. Temeljito mehansko očistiti celotno napravo in izmeriti izolacijsko upornost prevodnega dela proti masi. Vse meritve zabeležiti.
Hladilni sistem:
Pregledati, temeljito očistiti in na novo v celoti pretesniti hladilni sistem generatorja. Opraviti kontrolo tesnosti hladilnega sistema!
Ostali deli:
Kontrola merilnih sond (Pt100) za meritve temperatur navitja in paketa generatorja (kontrola el. spojev v priključnici na generatorju) in izvedba el. meritev (ohmske upornosti Pt100 sond).
Kontrola in preizkus gretja statorskega navitja (meritev izolacijske upornosti el. grelcev). Kontrola pritrjenosti vseh okrovov generatorja, v primeru slabe pritrjenosti izvesti korekcijo oz. sanacijo.
5. MONTAŽA DEMONTIRANIH DELOV
Vsi demontirati deli morajo biti predhodno pripravljeni za montažo (pregledani in očiščeni). Montirati vse generatorske dele. Sprotno kontroliranje ter nastavljanje zračnosti. Obvezno sodelovanje z izvajalci del na turbini. Končna montaža ležajev ter vspostavitev oljnega sistema ležajev. Evidentirati vse opravljene meritve.
6. KONTROLE IN MERITVE OB PRVEM ZAGONU GENERATORJA
Izvesti sekundarne in primarne preizkuse delovanja oljnih črpalk ter kontrolirati tlake olja na ležajih. Spremljanje in meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA1) v različnih obratovalnih stanjih!
Merjenja na generatorju 1 pri puščanju v pogon:
− kontrola temperature statorskega navitja in paketa (pri največji možni obremenitvi stroja),
− kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS),
− meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA1),
− kontrola hladilnega sistema.
Izdelava elaborata-poročila o izvedenih delih (tri pisne izvode in en izvod v digitalni obliki - CD).
Izdelava elaborata o opravljenih delih v remontu z rezulatati meritev, poročil, kontrol ter preizkušanj. V elaboratu bo podana ocena stanja posameznih sestavnih delov in generatorja v celoti, kot tudi priporočila za kasnejša dela in aktivnosti na generatorju.
7. TERMINSKI PLAN
Pregledni remont TA1 bo po planu remonta potekal od 1.05.2015 do 31.05.2015. Naročnik si pridružuje pravico o spremembi terminskega plana glede na dela na turbini!
SKLOP 2: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
1. PODATKI GENERATORJA 3
Tehnični podatki generatorja 3:
• vrsta agregata sinhroni 3 fazni generator
• proizvajalec XXXX XXXXXX
• xxx. xxxxxxxx 13915
• tip S 2146-2
• leto izdelave 1982
• moč 63.000 kVA
• napetost 10.500 + 10 % - 5 % V
• tok 3.468 – 10 % + 5 % A
• cos fi 0,8
• frekvenca 50 Hz
• obrati 3.000 vrt./min.
• tuje vzbujanje U 235 V
• tuje vzbujanje I 476,7 A.
Obratovalne ure:
• skupne obratovalne ure (do 2.03.2015) = 178.752 ur
• obratovalne ure od zadnjega generalnega remonta l. 2010 (do 2.03.2015) = 29.285 ur
• obratovalne ure po remontu v letu 2014 (do 2.03.2015) = 3.522 ur
2. PRIPRAVLJALNA DELA
Izbrani izvajalec mora izdelati operativno dokumentacijo in pripraviti material. Izdelati terminski
plan del in kontrole kvalitete. Zaradi kratkega termina planiranih remontnih del je potrebno pristopiti k delu z dobro organizacijo dela, zadostnim število osebja in potrebnim specialnim orodjem.
Merjenja na generatorju 3 pred zaustavitvijo:
− meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA3).
− kontrola temperature statorskega navitja in paketa,
− merjenje impedance rotorja po zaustavitvi,
− kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS).
3. DEMONTAŽA DELA
Z generatorja demontirati napravo za držala krtačk. Pred demontažo ležajev z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ležaja, izmeriti zračne reže ležajev in tesnil ohišja in demontirati tesnila statorskih zračnih kanalov.
Vse izmerjene vrednosti zabeležiti in navesti v končnem poročilu (elaboratu)!
4. REMONTNA DELA
Stator generatorja:
Demontaža zaslonov statorja (zgornjih polovic). Pregled in kontrola statorja – vidni del, očistiti dostopne dele in izvesti el. meritve (meritev izolacijske upornosti st. navitja).
Rotor:
Pregledati dovod toka rotorja, po potrebi zamenjati izolacijski material ter izvesti električne (meritev izolacijske upornosti rotorskega navitja, impedance rotorja in kontrola medovojne izolacije z udarno napetostjo) in izvesti strojne meritve.
Poliranje drsne površine rotorja – rukavca. Izvesti kontrolo drsne površine osovine rotorja z ultrazvokom. Kontrolirati spojko.
Vse izmerjene vrednosti zabeležiti in navesti v končnem poročilu (elaboratu)! Ventilatorske lopatice:
Merjenje lastne frekvence ventilatorskih lopatic na TS in BS strani generatorja 3. V primeru odkritja poškodovane lopatice, lopatico zamenjati z rezervno.
Ležajni sklopi (vzbujalna in turbinska stran generatorja):
− pred razdiranjem ležajev je potrebno z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ohišja ležaja TS in BS generatorja 3,
− kontrola zračne reže oljnih tesnil ohišja ležajev,
− demontaža zgornjih polovic ohišja ležajev,
− demontaža ležajnih šalic,
− kontrola zračne reže oljnih xxxxxx xxxxx,
− kontrola zračne reže ležaja in ohišja ležaja,
− izvesti kontrolo ležajnih šalic z ultrazvokom in s tekočim penetrantom (NDT kontrola ležajev),
− izvesti ročno obdelavo (korekcijo) ležajnih šalic,
− pri končni montaži preveri moment privitja vseh vijakov ležaja,
vse opravljene izmere-meritve zabeležiti in kasneje v poročilu zapisati, komentirati in podati oceno stanja ležajev.
Preveriti stanje izolacije ležaja - izvesti el. meritve (Riso) na BS strani.
Drsni obroči:
Po potrebi strojno obdelati, ročno spolirati in na koncu temeljito očistiti drsne obroče.
Naprava za krtačke:
Izmeriti in nastaviti silo pritiska krtačke na drsne obroče po navodilih proizvajalca. Po potrebi zamenjati držala krtačk in krtačke. Temeljito mehansko očistiti celotno napravo in izmeriti izolacijsko upornost prevodnega dela proti masi. Vse meritve zabeležiti.
Hladilni sistem:
Očistiti filter za zrak. Očistiti vodne hladilnike.
Ostali deli:
Kontrola merilnih sond (Pt100) za meritve temperatur navitja in paketa generatorja (kontrola el. spojev v priključnici na generatorju) in izvedba el. meritev (ohmske upornosti Pt100 sond).
Kontrola in preizkus gretja statorskega navitja (meritev izolacijske upornosti el. grelcev). Kontrola pritrjenosti vseh okrovov generatorja, v primeru slabe pritrjenosti izvesti korekcijo.
5. MONTAŽA DEMONTIRANIH DELOV
Vsi demontirati deli morajo biti predhodno pripravljeni za montažo (pregledani in očiščeni). Montirati vse generatorske dele. Sprotno kontroliranje ter nastavljanje zračnosti. Obvezno sodelovanje z izvajalci del na turbini. Končna montaža ležajev ter vspostavitev oljnega sistema ležajev. Evidentirati vse opravljene meritve.
6. KONTROLE IN MERITVE OB PRVEM ZAGONU GENERATORJA
Izvesti sekundarne in primarne preizkuse delovanja oljnih črpalk ter kontrolirati tlake olja in temperature na ležajih. Spremljanje in meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA3) v različnih obratovalnih stanjih!
Merjenja na generatorju 3 pri puščanju v pogon:
− kontrola temperature statorskega navitja in paketa (pri največji možni obremenitvi stroja),
− kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS),
− meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA3),
− kontrola hladilnega sistema.
Izdelava elaborata o izvedenih delih ( tri pisne izvode in en izvod v digitalni obliki - CD ).
Izdelava elaborata o opravljenih delih v remontu z rezulatati meritev, poročil, kontrol ter preizkušanj. V elaboratu bo podana ocena stanja posameznih sestavnih delov in generatorja v celoti, kot tudi priporočila za kasnejša dela in aktivnosti na generatorju.
7. TERMINSKI PLAN
Pregledni remont TA3 bo po planu remonta potekal od 01.09.2015 do 30.09.2015. Naročnik si pridružuje pravico o spremembi terminskega plana glede na dela na turbini!
III. ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA OKOLJA
Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki nastopajo zaradi tehnologije dela pri naročniku z oceno tveganja:
Matrica za ocenjevanje:
Možne posledice oziroma resnost poškodb | |||||||
1 (Nepomb.) | 2 (Lažje) | 3 (Zmerne) | 4 (Težke) | 5 Katastrofaln e | |||
Verjetnost | A | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | |
B | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | ||
C | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | ||
D | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | ||
E | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) |
Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:
1. | Nepomembne | Xxxxxx je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika |
2. | Lažje | Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci |
3. | Zmerne | Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic |
4. | Težke | Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.) |
5. | Katastrofalne | Xxxxxxxx s smrtnim izidom Xxxxxxxxxxxx potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd. |
Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:
A | Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo |
B | Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava |
C | Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava |
D | Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno |
E | Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah |
Opomba:
Namen seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del že pred oddajo ponudbe.
Potencialni izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:
• delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);
• usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);
• priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;
• priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri,
dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);
• potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih;
1. | Mehanski dejavniki | Tveganje | |||
1.1. | Vrtljivi, gibljivi deli | D | 3 | zmerno | |
1.2. | Prosto gibanje delov ali materiala | C | 2 | zmerno | |
1.3. | Premik delov delovne opreme, premikanje vozil | C | 2 | zmerno | |
1.4. | Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve, | C | 4 | ekstremno | |
2. | Dejavniki v zvezi z načinom dela | ||||
2.1. | Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. površ. | B | 2 | zmerno | |
2.2. | Opravljanje dela na višini | D | 3 | zmerno | |
2.3. | Omejen prostor | C | 2 | zmerno | |
2.4. | Možnost spotikov, zdrsov, padcev | C | 2 | zmerno | |
2.5. | Vstopanje in delo v zaprtih prostorih | - | - | - | |
3. | Električna energija | ||||
3.1. | Neposredni dotik | E | 3 | nizko | |
3.2. | Posredni dotik | E | 2 | zmerno | |
3.3. | Xxxx xxxxxx | E | 3 | zmerno | |
3.4. | Obločni plamen | - | - | - | |
4. | Nevarne snovi | ||||
4.1. | Zdravju škodljive snovi | D | 2 | nizko | |
4.2. | Požarno nevarne in eksplozivne snovi | D | 2 | nizko | |
5. | Fizikalni dejavniki | ||||
5.1. | Ionizirna in neionizirna sevanja | D | 2 | nizko | |
5.2. | Hrup in vibracije | B | 3 | visoko | |
5.3. | Mehanske vibracije | B | 1 | zmerno | |
5.4. | Snovi z visoko temperaturo | B | 1 | zmerno | |
5.5. | Snovi pod tlakom | B | 3 | visoko | |
6. | Ekološke razmere | ||||
6.1. | Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava | D | 2 | nizko | |
6.3. | Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija | C | 2 | zmerno | |
6.4. | Prisotnost snovi, ki onesnažujejo | D | 2 | nizko | |
7. | Ostali dejavniki | ||||
7.1. | Neugodni vremenski pogoji | C | - | - |
Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku
Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela
Iz ocene tveganja izhaja, da se bodo na skupnih deloviščih izvajala dela, ki so nevarnejša za poškodbe in okvare zdravja delavcev.
Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje pogodbenega dela po programu, ki zajema dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih po programu usposabljanja, ki mora zajemati najmanj naslednja poglavja:
− poznavanje temeljnih zakonskih določb,
− poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);
− poznavanje osnov o varnostnih znakih;
− poznavanje osnov iz požarnega varstva;
− poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;
− osnove urejenosti delovnih mest;
− osnove varne uporabe delovne opreme;
− osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;
− osnove uporabe osebne varovalne opreme;
− osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;
− osnove varne uporabe lestev;
− osnove varnega dela na deloviščih.
Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične) preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 let.
Posebne usposobljenosti:
Najmanj 1 delavec na delovišču mora biti usposobljen za upravljanju z mostnim dvigalom, ki ga bo uporabljal pri montažnih/demontažnih delih.
Delavec mora imeti veljaven (praktični in teoretični) preizkus znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 let.
Zdravstvena sposobnost delavcev:
Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje pogodbenega dela. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih del.
Pisni sporazum na skupnih deloviščih:
Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem se določita naročnik in izvajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.
Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.
Interni predpisi:
Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:
Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku):
• opis in načrt ureditve delovišč,
• navedba posebno nevarnih del,
• določitev delovnih mest na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme,
• smernice za usklajevanje interakcije s proizvodnimi aktivnosti,
• skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
• obveznosti vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela.
Požarnega reda:
• seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),
• izvajane preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja
»Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),
• seznanitev z načrtom evakuacije in izvlečki iz požarnih redov;
• seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).
Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:
Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:
• delavniških redov,
• obratovalnih redov.
Navodila za varno delo:
Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila iz navodil za:
• varno delo z delovno opremo,
• varno delo z nevarnimi snovmi,
• druga Varnostni znaki:
Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ročne in zvočne znake.
Osebna varovalna oprema:
Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledovana.
Delovna oprema:
Stroji za obdelavo materiala, ročno orodje na mehaniziran pogon mora izpolnjevati določbe iz priloge Pravilnika o varnosti strojev: »bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev«
Snovi in pripravki:
Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku.
Organizacija prve pomoči:
Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.
IV. PRILOGE
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Izjava ponudnika (Priloga 3/1) Izjava podizvajalca (Priloga 3/2) Seznam podizvajalcev (Priloga 4)
Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1) Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)
Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 5/1) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca (Priloga 5/2) Dokazilo o kadrih (Priloga 6)
Reference (Priloga 7)
Pogodba (Priloga 8)
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9) Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 10)
Ovojnica (Priloga 11)
PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
Naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |
- funkcija |
- telefon |
- telefax |
Kontaktna oseba |
- funkcija |
- telefon |
- telefax |
Transakcijski račun |
Matična banka |
ID številka za DDV |
Matična številka |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.
IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH | Priloga 1/1 |
IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH
V okviru ponudbe za oddajo javnega naročila za:
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
IZJAVLJAMO,
da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.
(kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |
Opomba: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi ponudniki – partnerji (skupna ponudba).
PONUDBA | Priloga 2 |
Priloga št. 2 k pogodbi št. JPE-SV-40/15-..
PONUDBA št.: z dne:
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
Ponudbo oddajamo (označite):
⃞ samostojno | ⃞ skupna ponudba | ⃞ s podizvajalci |
Ponudbo oddajamo (označite):
⃞ sklop 1 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1 |
⃞ sklop 2 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3 |
Ponudnik lahko poda svojo ponudbo za en sklop ali za celotno javno naročilo.
1. PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST
Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse stroške ponudnika, ki so povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV. Ponudbena vrednost je fiksna in ostane nespremenjena do konca izvedbe.
Sklop 1 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
Zap. št. | Naziv | EM | Količina | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
1. | Pripravljalna dela | kpl | 1 | ||
2. | Demontažna dela | kpl | 1 | ||
3. | Remontna dela | kpl | 1 | ||
4. | Montaža demontiranih delov | kpl | 1 | ||
5. | Kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja | kpl | 1 | ||
SKUPAJ V EUR BREZ DDV: |
Sklop 2 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
Zap. št. | Naziv | EM | Količina | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
1. | Pripravljalna dela | kpl | 1 | ||
2. | Demontažna dela | kpl | 1 | ||
3. | Remontna dela | kpl | 1 | ||
4. | Montaža demontiranih delov | kpl | 1 | ||
5. | Kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja | kpl | 1 | ||
SKUPAJ V EUR BREZ DDV: |
2. ROK PLAČILA
Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa za opravljeno storitev. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki:
• točka 1, 2, 3 in 4 iz predračuna po končani montaži generatorja in podpisu zapisnika o končanju montažnih del (po izvedbi vseh obveznosti iz točke 1, 2, 3 in 4)
• točka 5 iz predračuna po uspešno izvedenem prvem zagonu generatorja in podpisu primopredajnega zapisnika o izvedenih delih.
3. ROK IZVEDBE
Rok izvedbe:
• sklop 1 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1 od 01.05.2015 do 31.05.2015
• sklop 2 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3 od 01.09.2015 do 30.09.2015
4. GARANCIJA
Garancija za kakovost izvedenih del, ki so predmet javnega naročila, nudi ponudnik garancijo dvanajst (12) mesecev od dneva prevzema izvedenih del.
5. OPCIJA PONUDBE
Opcija ponudbe je 01.05.2015 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe.
(kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
IZJAVA PONUDNIKA | Priloga 3/1 |
V okviru javnega naročila
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:
1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):
− sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.
IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.
IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne
razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.
2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI
IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.
IZJAVLJAMO, da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko , oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava , številka ; OPOMBA: Ustrezno izpolnite!
3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.
IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.
5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) predmetnega javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.
IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04-UPB1, 65/08 in 57/12).
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.
IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.
IZJAVLJAMO, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:
− naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE IN PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
Priloga 3/2 |
Podizvajalec (ime in naslov):
ki kot podizvajalec nastopamo pri oddaji ponudbe ponudnika (ime in naslov):
V okviru javnega naročila
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:
1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):
− sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.
IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.
IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.
2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI
IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.
IZJAVLJAMO, da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko , oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava , številka ; OPOMBA: Ustrezno izpolnite!
3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
IZJAVLJAMO, da nam je glavni ponudnik poravnal vse zapadle finančne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.
IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.
5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) predmetnega javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.
IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04-UPB1, 65/08 in 57/12).
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.
IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM PODIZVAJALCEV | Priloga 4 |
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV: 1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1 2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3 | |
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
PREDMET | |
VREDNOST DEL | |
ROK IZVEDBE | |
VRSTA DEL (OPIS) | |
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
IZJAVA O PORAVNAVI FINANČNIH OBVEZNOSTI | Priloga 4/1 |
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):
za ponudbo za javno naročilo:
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
IZJAVLJAMO,
da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti. Naziv in naslov podizvajalca:
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 4/2 |
Ponudnik:
za izvedbo javnega naročila št.
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
POOBLAŠČAMO
naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 3 ponudbene dokumentacije:
− ,
− ,
− ,
− .
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
SOGLASJE PODIZVAJALCA | Priloga 4/3 |
Podizvajalec : , ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku za izvedbo javnega naročila št.
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
SOGLAŠAM,
da nam naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA | Priloga 5/1 |
Podatki o pravni osebi (ponudniku):
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV:
V zvezi z javnim naročilom
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
…. |
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Ime in priimek | Xxxxxx stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
… |
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
…. |
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |
Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PODIZVAJALCA | Priloga 5/2 |
Podatki o pravni osebi (podizvajalcu):
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV:
V zvezi z javnim naročilom
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s podizvajalcem.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
…. |
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Ime in priimek | Xxxxxx stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
… |
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim podizvajalcem, naslednji gospodarski subjekti:
Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
…. |
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis zakonitega zastopnika podizvajalca) |
Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
DOKAZILO O KADRIH | Priloga 6 |
V zvezi z javnim naročilom
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:
Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Izobrazba | Zadolžitev |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. |
Število vseh delavcev na delovišču | Maksimalno: | Povprečno: |
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
Ponudnik mora k prilogi 6 priložiti še:
- kopijo veljavnega izpita za upravljanje mostnega dvigala za enega delavca.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
REFERENCE | Priloga 7 |
V zvezi z javnim naročilom
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel remont generatorja moči nad 35 kVA na termoenergetskih objektih. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčne storitve oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.
Naročnik: | |
Naslov: | |
Izvajalec/ponudnik: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Leto izvedbe posla: | |
Kraj izvedbe posla: | |
Kratek opis predmeta naročila: |
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
IZPOLNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!
Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni opravil navedeni remont v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v ponudnikovi ponudbi.
Potrdilo izdajamo na prošnjo ponudnika in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik. (Ustrezno obkrožite) Izdajatelj reference
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe naročnika) |
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
POGODBA | Priloga 8 |
POGODBA
xx. xxxxxxxxx: JPE-SV-40/15-… št. izvajalca:
O PREGLEDNEM REMONTU GENERATORJA ..
ki jo skleneta
NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: naročnik)
matična številka: 5226406
identifikacijska številka za DDV: SI23034033
in
IZVAJALEC: ,
ki ga zastopa (v nadaljevanju: izvajalec)
identifikacijska številka za DDV:
matična številka:
I. UVODNO DOLOČILO
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi postopka za oddajo javnega naročila male vrednosti št. JPE-SV-40/15, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11- UPB3, 43/12 – Odl. US in 90/12: v nadaljevanju ZJNVETPS), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 12.03.2015, pod št. NMV1308/2015 z namenom sklenitve pogodbe o
»Preglednem remontu generatorja…« na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-40/15… in sicer do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmeta javnega
naročila.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je izvedba preglednega remonta generatorja … (v nadaljevanju: remont ali pogodbena dela), v skladu s ponudbo izvajalca št. z dne , ki je sestavni del te pogodbe, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-40/15 za oddajo predmetnega naročila in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.
Pregledni remont generatorja obsega:
− pripravljalna dela,
− demontažna dela,
− remontna dela,
− montaža demontiranih delov,
− kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja,
v skladu s tehnično dokumentacijo javnega naročila št. JPE-SV-40/15, ki je priloga št. 1 te pogodbe.
3. člen
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.
III. POGODBENA VREDNOST
4. člen
Pogodbena vrednost remonta iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. z dne , ki je priloga št. 2 te pogodbe in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:
EUR
z besedo: evrov in /100
pri čemer je pogodbena vrednost fiksna v času veljavnosti te pogodbe in vključuje vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti. V pogodbeni vrednosti je vključen tudi strošek izdelave ponudbe, stroški prevoza in dostave. V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo izvajalec obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. NAČIN PLAČILA
5. člen
Izvajalec bo izstavljal račune za opravljena pogodbena dela v roku 5 (pet) dni po podpisu posameznega zapisnika o izvršenih pogodbenih delih s strani obeh pogodbenih strank oziroma
njunih pooblaščenih predstavnikov kot sledi:
− za točke 1, 2, 3 in 4 iz ponudbe/predračuna, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po končani montaži demontiranih delov generatorja in podpisu zapisnika o končanju montažnih del (po izvedbi vseh obveznosti iz točke 1, 2, 3 in 4 iz ponudbe/predračuna) in
− za točko 5 iz ponudbe/predračuna, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po uspešno opravljenem prvem zagonu generatorja in podpisu končnega primopredajnega zapisnika o izvršenih pogodbenih delih.
Izvajalec je dolžan skupaj z natančno specificiranimi računi predložiti naročniku tudi potrjene zapisnike o izvršenih obveznostih, podpisanih s strani odgovorne osebe naročnika in izvajalca, ki so obvezna priloga k računu.
A. V primeru, da je ponudnik slovensko podjetje:
Naročnik se obvezuje, da bo prejeti posamezni račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izdaje računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo.
B. V primeru, da je ponudnik tuje podjetje:
Naročnik se obvezuje, da bo prejeti posamezni račun plačal na poslovni račun izvajalca IBAN: , odprt pri banki (SWIFT: ) in bo naveden na računu, v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izdaje računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo.
V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.
V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
V. NEPREDVIDENA DODATNA DELA
6. člen
Naročnik ne bo priznal nepredvidenih dodatnih del, v kolikor pred izvedbo le-teh, z njimi pisno ne soglaša.
Če se obseg pogodbenih del poveča zaradi dodatnih del, se na osnovi predhodnih pogajanj vselej sklene dodatek k tej pogodbi.
Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.
VI. PODIZVAJALCI (se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci)
7. člen
V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem.
Izvajalec, ki izvaja predmet pogodbe z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe s naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom
(izvajalcem) v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in izvajalcem).
Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 (petih) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.
Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti:
− račun podizvajalca za izvedbo pogodbenih del, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za dobavljeno blago oziroma za izvedene storitve neposredno na račun podizvajalca ali
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
PREDMET | |
VREDNOST | |
KRAJ IZVEDBE | |
ROK IZVEDBE | |
VRSTA DEL | |
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.
Če se po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:
− svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
− pooblastilo za plačilo izvedenih pogodbenih del neposredno novemu podizvajalcu in
− soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene Priloge iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-40/15 s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.
Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-40/15 in izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
ALI
/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.
V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila od sedmega (7.) do dvanajstega (12.) odstavka 74. člena ZJNVEPTS. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-40/15, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.
Izvajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVEPTS, naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom, v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe.
Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika in skleniti aneks k pogodbi, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki:
− vse vrste pogodbenih del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
− podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
− predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh pogodbenih del. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVEPTS obvezna.
8. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz te pogodbe nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.
Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi pogodbenih obveznosti mora biti v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVEPTS in z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-40/15 in jo mora predhodno potrditi naročnik. V takem primeru se sklene aneks k pogodbi.
Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih izvajalec v času sklenitve pogodbe ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi pogodbe in ki jih mora izvajalec naročniku predhodno dokazati.
Izvajalec bo izvedel:
VII. ROK IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI
9. člen
− sklop 1; remont v času od 01.05.2015 do 31.05.2015 (datum končanja montažnih del), zaključek vseh pogodbenih obveznosti do 31.12.2015 oz. v skladu z zahtevami naročnika;.
− sklop 2; remont v času od 01.09.2015 do 30.09.2015 (datum končanja montažnih del), zaključek vseh pogodbenih obveznosti do 31.12.2015 oz. v skladu z zahtevami naročnika.
Poskusno obratovanje s kontrolami in meritvami ob prvem zagonu generatorja bo trajalo dva
(2) dni. V roku petnajstih (15) dni po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju je izvajalec dolžan naročniku dostaviti elaborat (tri pisne izvode in en izvod v digitalni obliki – CD). Po predaji elaborata pogodbeni stranki oziroma njuna pooblaščena predstavnika podpišeta končni primopredajni zapisnik o izvedenih pogodbenih delih.
V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika, čas remonta spremenil, se bo posledično spremenil tudi čas oziroma rok za izvedbo remonta, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Izvajalec se strinja, da bo v spremenjenem časovnem obdobju na razpolago naročniku.
Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.
VIII. JAMČEVANJE ZA NAPAKE
10. člen
Izvajalec jamči šest (6) mesecev za skrite napake v delovanju generatorja, šteto od dneva podpisa končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih delih.
Če se v jamčevalnem roku pokaže kakšna napaka, ki je ob podpisu primopredajnega zapisnika o izvedenih delih ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku na svoje stroške odpravi, s pogojem, da naročnik o njej izvajalca nemudoma obvesti, ko je naročnik napako odkril.
Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec zavezuje plačati.
IX. GARANCIJA
11. člen
Izvajalec daje za kakovost izvedenih pogodbenih del eno (1) letni garancijski rok, ki se šteje od dneva podpisa končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih pogodbenih delih.
Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti pogodbenih del, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v petnajstih (15) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.
Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z
drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.
X. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
Obveznosti izvajalca
12. člen
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:
− z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;
− z naročnikom pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;
− obvezno spoštovati določila »Varnostnega načrta«, s katerimi ga seznani naročnik pred pričetkom izvajanja pogodbenih del;
− poskrbeti da so pogodbena dela izvedena in dokumentirana po tehničnih predpisih, standardih in normativih;
− prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka;
− zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;
− pri pogodbenih delih in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati »Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja« iz točke 3. razpisne dokumentacije št. JPE-SV- 40/15;
− izvesti pogodbena dela z delavci strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih del;
− izvesti pogodbena dela z zdravstveno sposobnimi delavci;
− na delovišču imeti najmanj eno (1) osebo z znanjem strokovnega nudenja prve pomoči in opremo za nudenje prve pomoči;
− na delovišču imeti najmanj eno (1) osebo z veljavnim izpitom za upravljanje mostnega dvigala;
− obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;
− sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;
− zagotoviti vso potrebno delovno opremo za izvedbo pogodbenih del;
− opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;
− voditi dnevnik o opravljenih pogodbenih delih;
− poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih del povzročil na objektu, na napravah naročnika ali drugim osebam;
− poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod / odhod evidentirali na sedežu naročnika;
− poskrbeti za odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z zahtevami naročnika;
− zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;
− uporabljati lastno delovno opremo in pripomočke;
− zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali pogodbena dela po tej pogodbi na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;
− sodelovati pri poskusnem obratovanju;
− na izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika ter objekt, kjer so se dela izvedla.
Obveznosti naročnika
13. člen
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik predvsem:
− z izvajalcem pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;
− seznaniti delavce izvajalca z določili Varnostnega načrta;
− z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;
− takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti;
− seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;
− zagotoviti rezervne dele in tesnilne trakove;
− zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme;
− določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo;
− pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže;
− pripraviti vse potrebno za izvedbo poskusnega obratovanja;
− zagotoviti izvedbo prevzema pogodbenih del;
− poravnati vse obveznosti do izvajalca oziroma njegovih podizvajalcev.
XI. SESTAVNI DELI POGODBE
14. člen
Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter Obligacijskega zakonika upošteva še:
− razpisna dokumentacija št. JPE-SV-40/15,
− ponudbena dokumentacija izvajalca št. ……. z dne 2015,
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank, najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SV-30/14 na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.
XII. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU
15. člen
Izvajalec in naročnik morata pred začetkom pogodbenih del skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 te pogodbe.
Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred začetkom pogodbenih del na delovišču in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Pogodbeni stranki soglašata:
− da bosta pri izvajanju pogodbenih del spoštovali določila iz »Varnostnega načrta« (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.),
− da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka IV.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.
Pogodbeni stranki soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. oziroma priloge k le-temu, ni dovoljen začetek pogodbenih del.
Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 20. členu te pogodbe.
XIII. POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA
16. člen
V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni pogodbene obveznosti iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenem roku, do česar pride iz razlogov na strani izvajalca, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini enega odstotka (1 %) celotne pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak dan zamude vendar ne več kot deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti (z DDV).
V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti (z DDV) lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca.
Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
17. člen
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.
XIV. ODSTOP OD POGODBE
18. člen
Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena pogodbena dela.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:
− z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
− ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
− izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
− ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,
− ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,
− prekine s pogodbenimi deli brez pisnega soglasja naročnika.
Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop.
XV. KONČNE DOLOČBE Zastopanje, izvedbena komunikacija
19. člen
Pogodbeni stranki po tej pogodbi veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.
20. člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena je zaradi operativnejšega izvajanja te pogodbe predstavnik naročnika g. Xxxxx Xxxxx, (tel: x000 0 00 00 000, e-naslov: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx), za koordinacijo in izvedbo pogodbenih del pa g. Xxxx Xxxxxx, (tel:
x000 0 00 00 000, e-naslov: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx), ki sta s strani naročnika pooblaščen za poslovno sodelovanje z izvajalcem po tej pogodbi, predstavnik izvajalca je g.
……………………………………... (tel: , e-naslov: ) pa ki je s strani izvajalca pooblaščen za poslovno sodelovanje z naročnikom.
Navedene osebe iz prvega odstavka tega člena štejejo kot pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank. O morebitni spremembi navedenih oseb se morata pogodbeni stranki medsebojno pisno obvestiti v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.
Poslovna skrivnost
21. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas trajanja pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.
22. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke tretjim osebam ne bosta razkrili detajlov te pogodbe ne v pisni, ustni, ne v elektronski obliki. Ta omejitev se ne nanaša na banke in druge pristojne organe, ki imajo pravico do vpogleda v posamezne podatke, oziroma v podatke, navedene 4. odstavku tega člena.
Če obstaja možnost, da se kateri od pogodbenih strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj pet let po prenehanju pogodbe.
Pogodbena stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi pogodbena stranka mogla in morala vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.
Kot poslovna skrivnost po tej pogodbi ne štejejo naslednji podatki:
− podatki, ki jih pogodbena stranka razkrije s predhodnim soglasjem nasprotne pogodbene stranke;
− podatki, ki jih pogodbena stranka razkrije povezanim podjetjem, pooblaščenim osebam, svetovalcem, zunanjim sodelavcem, svoji banki ali drugim kreditnim institucijam, agencijam za zbiranje podatkov o kreditni sposobnosti ali potencialnim prevzemnikom pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja;
− podatki, ki jih je pogodbena stranka dolžna razkriti na podlagi veljavnih zakonov, predpisov oziroma pravil upravljavcev prenosnega in/ali distribucijskega omrežja, oziroma v zvezi s sodnimi oziroma nadzornimi postopki, pod pogojem, da si pogodbena stranka v okviru, kot ga dopušča zakon, predpis ali odredba, v dopustnem in razumnem obsegu prizadeva preprečiti razkritje teh podatkov ali ga omeji, o tem pa nemudoma obvesti nasprotno pogodbeno stranko;
− podatki, ki so ali postanejo javno znani na zakonit način in ne s kršitvijo določil tega člena.
23. člen
Poslovno skrivnost po prejšnjem členu te pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova te pogodbe, kot za same sebe.
Prenos pravic in obveznosti
24. člen
Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.
Odstop oziroma cesije denarnih terjatev
25. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen
bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.
Protikorupcijsko določilo
26. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi povabila k oddaji ponudb, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet te pogodbe), naročniku posredoval podatke o:
− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,
ki jih je naročnik, v skladu z določili šestega (6.) odstavka štirinajstega (14.) člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če le-ta to zahteva.
Višja sila
27. člen
Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če so pogodbena dela delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.
Vsebina pogodbe in reševanje sporov
28. člen
Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno določila Obligacijskega zakonika.
29. člen
Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo prvenstveno skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Priloge
30. člen Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.
XVI. SKLENITEV POGODBE TER ŠTEVILO IZVODOV
31. člen
Predmetna pogodba je sklenjena in začne veljati z datumom podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.
32. člen
Pogodbeni stranki (oz. vsak od podpisnikov te pogodbe v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev te pogodbe.
33. člen
Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.
Katerekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.
34. člen
Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec dva (2) izvoda.
Podpisano
v ………………, dne ................ v Ljubljani, dne 2015
izvajalec naročnik
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
zanj: zanj:
…………………… direktor
……………………… Samo Lozej
Priloge:
• Priloga št. 1 k pogodbi: Tehnično dokumentacijo javnega naročila št. JPE-SV-40/15,
• Priloga št. 2 k pogodbi: Xxxxxxx izvajalca št. z dne ,
• Priloga št. 3 k pogodbi: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | Priloga 9 |
Priloga št. 3 k pogodbi št. JPE-SV-40/15-..
Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) skleneta:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej
(v nadaljevanju: naročnik)
in
(v nadaljevanju: izvajalec)
(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)
PISNI SPORAZUM
O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
(v nadaljevanju: Sporazum)
PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1/3, št. JPE-SV-40/15-..
I. SPLOŠNA DOLOČILA
I.1. S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovih: Toplarniška xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00, oboje v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:
• določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;
• določitev drugih obveznosti strank pogodbe pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;
• določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.
I.2. Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s to pogodbo dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.
II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA
II.1. Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.
II.2. Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.
Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:
a. Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:
• opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,
• podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,
• ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,
• ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,
• določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,
• ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,
• določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,
• določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,
• določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,
• ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,
• določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,
• določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,
• določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,
• organizacijo prve pomoči na delovišču,
• določitev seznama nevarnih snovi,
• seznanitev s posebno nevarnimi deli.
b. Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:
• določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,
• določitev potrebne osebne varovalne opreme.
c. Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:
• za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,
• za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,
• za varno izvajanju del na višini,
• za varno uporabo električne energije,
• pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,
• za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,
• za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,
• za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,
• za varno delo pri montažnih delih.
III. DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
III.1. Skupne obveznosti pogodbenih strank:
Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:
a. dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;
b. delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;
c. zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;
d. zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;
e. svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev pogodbenih strank kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;
f. podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;
g. podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;
h. v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;
i. striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.
III.2. Posebne obveznosti naročnika:
Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:
a. seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:
• dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);
• delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;
• evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;
• preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo);
b. zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:
• dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;
• mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in
• gradbeni odri za izvajanje del na višini.
c. z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje pogodbenih del.
III.3. Posebne obveznosti izvajalca
Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:
a. pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;
b. dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;
c. za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:
• »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;
• dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;
• potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;
• potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;
• delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);
• pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.
d. zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;
e. poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu;
III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:
Podpisnika soglašata:
x. xx xx izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;
b. da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;
c. da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.
III.5. Knjiga ukrepov:
Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja pogodbenih del oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.
V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:
a. naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,
b. spremembe na delovišču,
c. ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,
d. vsako poškodbo pri delu,
e. druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.
III.6. Prijavljanje poškodb pri delu:
Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:
a. da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;
b. da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;
c. da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;
d. da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.
III.7. Prepoznavnost in delavcev:
Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana
delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.
III.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc
Podpisnika soglašata:
a. da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;
b. da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;
c. da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;
d. da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke
a. in b. z delovišča.
IV. DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI
IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:
Naročnik: | Izvajalec: | |
Oseba za usklajevanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču po 39. členu | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxx Xxxxxx, GSM 031 886 084 | |
Vodja OE naročnik /Vodja del – lokacija Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 | Xxx xx Xxxxxxx/Xxxxxxx telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxx, GSM 041 849 669 | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxxxxx, GSM 000 000 000 | ||
Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ukrepov iz VpD in PV – lokacija Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 | Xxx xx Xxxxxxx/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxx GSM 041 640 973, | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxxx GSM 041 375 300, |
IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:
Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:
a. obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;
b. obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;
c. odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov , določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe;
d. v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;
e. v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;
f. proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;
g. vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov;
V.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb: Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge:
a. odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;
b. odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;
c. v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;
d. v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah;
Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:
a. na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;
b. druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;
c. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
d. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
e. v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.
Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:
a. vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini del po pogodbi oziroma delovišča;
b. poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.
Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:
a. strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;
b. dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;
c. v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.
Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:
a. seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;
b. nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.
V. KONČNE DOLOČBE
V.1. Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.
V.2. Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.
V.3. Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del pogodbe o izvedbi del. Sestavljen je v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec dva (2) izvoda.
Podpisano
, dne Ljubljana, dne
Izvajalec: Naročnik:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. |
Direktor: Samo Lozej |
OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB | Priloga 10 |
POOBLASTILO
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
POOBLASTITELJ:
(ime oz. naziv in sedež ponudnika)
ki ga zastopa:
POOBLAŠČA:
(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)
,
(razmerje do ponudnika)
- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,
da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št.
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV:
1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1
2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
OVOJNICA | Priloga 11 |
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!
Pošiljatelj (vlagatelj): | Xxxxxx xxxxx (izpolni prejemnik- žig prejemnika): | ||
Naziv: | |||
Naslov: | |||
Ponudba Sprememba Umik | |||
Javno naročilo (predmet): | Prejemnik : | ||
JPE-SV-40/15 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV: 1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1 2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3 | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62 p.p. 2374 1001 LJUBLJANA SLOVENIJA | ||
Številka JN: | JPE-SV-40/15 | ||
NE ODPIRAJ – PONUDBA NA JAVNI RAZPIS! | |||
Rok za oddajo: | 23.03.2015 do 10. ure | ||
JPE-JR |
RD: JPE-SV-40/15 stran 62 od 62